脚手架搭设承包合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,就甲方将工程脚手架工程发包乙方事宜,双方协商一致,订立本合同,以资共守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构类型及层数:
4、建筑面积:
二、发包方式和范围
1、发包范围:本工程脚手架工程。
2、发包形式:包工包科,材料包括:上述材料由乙方提供并组织人员进场施工。
3、双方约定发包范围及形式:
(1)、材料运输,搭拆所有外脚手架、施工电梯、斜道、安全网、密目网桂拆,围档搭拆、上下脚手板,拆除后材料堆放等;
(2)、扣件维修保养及退场装袋、周转材料进退场装卸等:
(3)、洞口临边、坑边的防护,悬挑层的防护。
(4)、各种操作棚的搭拆;
(5)、各种作业架的搭拆:
(6)、钢筋操作架的搭拆等:
(7)、其他本工程相关辅助性:增补部分另需签证另算。
(8)、满堂内脚手架由乙方提供材料,由甲方负责搭拆及相关费用。
三、单价及工期
(地工室为定取明
1、双方约定按元/平方米(建筑面积,依照图纸据实结算)(不含税)单价乘以总面积计算工程总价款,该价包含脚手架工程搭设和拆除的人工费、材料费、进出场费。因工程变更额外增加建筑面积的,甲方需书面出具变更通知且乙方同意后由乙方施工,以单价乘
以实际面积计算工程总价款。
2、乙方工期从年月日起至年月日,共计天。乙方工程开工时,甲方应向乙方出具书面的进场通知,甲方未向乙方开具书面进场通知的,视合同签订日的第二天为开工日,工期从该日开始计算:超出本合同计划工期后,甲方应向乙方出具书面的退场通知,甲方未向乙方出具书面退场通知的,而又无相关补充协议,则视为工程延期。若工程延期,甲方需按每天每平方零点壹元的标准另外补偿乙方相应的租金人工等损失。
四、工程量结算及价款支付:
1、甲乙双方协商按以下方式进行工程量结算:每月5日前乙方向中方提交上一月搭设工程量结算(如有超期费用产生,超期费用结算同步),甲方应在3天内给予回复,甲方逾期不予书面回复的,视为甲方认可乙方结算面积及超期费用(如有)。总工程面积按合同第三条约定确定。
2、甲乙双方协商按以下第方式进行价款支付:
(1)、工程地下室正负零时(最迟不超过乙方进场之日起天,以两日期中先到日期为付款日),甲方付至已搭设面积对应工程款及已产生的超期费用的 %,架体搭设至结构层时(最迟不超过乙方进场之日起天,以两日期中先到日期为付款日),甲方付至已搭设面积对应工程款及已产生超期费用的 %,架体搭设至架构封顶时(封顶最迟为年月日,以两日期中先到日期为付款日),甲方付清所有工程款及超期费用,甲方迟延付款的,按每日未付金额的千分之三支付违约金。
(2)、
五、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。倘若发生事故,事故责任方承担相应的责任。
2、乙方用工人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施等方面的工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地项目部的有关安全生产制度。
3、发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢教伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须做出书面记录或拍照。
六、文明施工
1、乙方应严格执行建筑施工安全标准,遵守总包方及甲方现场管理规定,加强科学管理,坚持文明施工。
2、对本工程的文明施工标准,双方约定如下:甲方遵照文明施工管理制度。乙方应执行项目部对于现场文明施工管理细则及项目部下达的各项要求。
七、甲方责任:
1、甲方应向乙方提供生产、生活场地及相关便利,做好工地安保,协调工作关系,保证乙方有良好的施工环境。需要作落地架时,负责做好外架底部基础的硬化处理,排水沟处理工作,待基础处理满足要求后,并经乙方确认后开始搭设架体。甲方必须提供相关的机械辅助,倘若无塔吊或者提前拆除塔吊,按建筑面积每平方四元补偿给乙方。
2、甲方应如实提供施工图纸、技术资料等给乙方,并根据图纸内容进行技术交底,向乙方明确施工技术、质量、安全、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求。由于甲方交底不当所造成的返工费用等损失由甲方承担。
3、因甲方指挥人员和其它工种违章拆除破坏使架子无安全系数需整改和维修的,甲方应给予相应的补偿,否则乙方有权拒修,并且由此出现的一切安全事故,与乙方无关,应由甲方承担经济与法律的全部责任。
4、甲方需合理使用乙方提供的材料,如因甲方成其他承包方使用特殊工具或电动工具造成乙方的材料大量损失,甲方负责赔偿。
5、甲方派驻现场代表身份证号;现场代表身份证号。现场代表有权代表甲方行使以下权利:签收各类单据,确认工程量、签证、签订补充协议或备忘录、与乙方结算等与本脚手架搭设工程有关的事项。上诉人员如果变动,甲方应即时书面盖章通知乙方。
6、除甲方现场代表与乙方协调外,禁止其他班组人员擅自改动外架,否则,由此产生的一切损失由甲方承担。
八、乙方责任
1、乙方应保证工期,乙方单方过错造成工期延误赔偿甲方损失。
2、乙方应遵守甲方的规章制度,配合甲方工作的顺利开展。
3、乙方应按安全生产标准进行施工,发生安全事故的,乙方应
及时处理并报告甲方。
4.服从甲方现场管理,做到安全、文明施工,保证有足够的施工人员及施工机进场。乙方使用的劳动力须自行调配并满足工程需要。乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过6O周岁。
5、工程完工乙方接到甲方拆架通知后,应迅速安全拆除。做到工完场清。
6、乙方指定身份证号:为乙方指定经办人,负责现场施工事宜。
7、乙方确定下列账户为乙方收款账户,甲方应将本合同有关全部款项汇入该账户:
户名:开户行:账号:
九、违约责任
1、因乙方过错导致工程存在质量问题,由乙方负责返工维修并赔偿相应损失。
2、甲方未按合同约定支付费用的,乙方有权暂停该工程,直至甲方支付进度款,甲方逾期三十天仍不支付费用的,乙方有权要求解除合同,拆除搭设且立即要求甲方支付全部费用(包括但不限于工程款、超期费用、违约金等)。甲方逾期付款的,按每日逾期未付金额的千分之三支付违约金。
十、争议解决及费用承担
合同履行中若发生争议,双方可以协商,协商不成的,任何一方可向本合同乙方所在地的人民法院起诉。一方为实现债权而支出的合理费用(包括但不限于诉讼费、律师费、调查取证费、公证费、交通费、文印费等),全部由对方承担。
十一、其他约定:
十二、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字或盖章之日生效,至全部工程款和有关费用结付完毕之日失效。
甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):
地址:地址:
年月日年月日