工程墙体喷浆施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：清包班组长
身份证号码：
根据《中华人民共和国经济合同法》的内容条例，结合本工程具体情况，明确双方职责，本着“平等互利，公平一致”的原则，现甲方把名人府内外粉饰面喷浆工程以双包形式承包给乙方施工，经双方协商，特订立以下协议。
一、承包工程地址：镇江新区金港大道金港名人府项目部
二、承包范围：镇江名人府内外粉饰面喷浆工程以双包形式承包给乙方施工。具体承包内容如下：
1、乙方以包工包料形式：胶水、电线、电箱、空压机、喷枪等器具材料人工均由乙方负责。水泥、黄砂由甲方提供。
2、所有墙面喷浆前的墙面清理、墙面冲水湿润、调浆和材料的搅拌、运输均由乙方负责。
3、特别强调乙方严禁转包，一经发现，项目部对承包人进行严肃处理，并经济处罚人民币1-3万元，同时承担一切后果。
三、承包价款有付款方式：
1、乙方在签订本协议的同时，班组内的施工人员有夫妻的不得在工地内住宿，需自行解决，若发现一次罚款500元，也不准在宿舍内自行做饭，电饭锅、电茶壶等未经同意一律不准使用，一经发现，收缴用具并处罚人民币100元。分别在乙方押金中扣除。
2计算。
3、付款方式：从人员进场开始施工后，前壹个月生活费自备，第贰个月起甲方开始发放生活费。（每人每个月元），并严格按公司和项目部的财务制度办理，但每人出勤工日必须达到26日以上。待所有工程完成后工程款春节前付清。
四、工程材料及设备供应方式：
1、本工程甲方提供二级配电箱（已在现场设置完毕）、其他配电箱照明灯具和设备工具由乙方负责。
2、甲方提供的机械设备乙方应及时清理和日常维护，如操作不当、人为地造成机械设备损坏，甲方负责修理，费用由乙方负责。
3工程所用材料均由甲方提供至施工工地，乙方必须合理使用材料。当日材料随日用完，杜绝材料浪费，对有浪费现象的根据公司及项目部的罚款条例进行处罚并在生活费中扣除。（每次50-500元）。
4、乙方在施工过程中，必须每天搞好落手清工作，绝对不允许没人清理或完工后再清理，否则按砂浆材料费，加倍处罚，包括各楼层和施工场地上。
五、安全文明施工方面
1、甲方提供安全设施和施工防护，乙方在施工过程中，不得任意拆除，如发现任意拆除甲方有权进行处罚并由乙方承担修理人工费。
2乙方必须认真贯彻有关安全施工方面的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方必须经过检查合格后方可使用。
3、施工中如乙方因违反国家、地方有关安全生产规定及甲方规定的施工要求而发生伤亡事故，其经济损失总和2万元内的由乙方负责，如有超过的，超出部分按
责任比例分摊。在施工过程中乙方因违反消防条例的操作规程施工造成火灾等事故的由乙方负责并赔偿甲方由此造成的损失。
六、工程质量：
1、必须按甲方要求并按验收标准做样板房后，方可大面积开始。
2、所有工程均按国家质量验收标准施工，验收合格率95%以上。
3、杜绝偷工减料，粗制烂造和野蛮施工，如在施工过程中发生工程质量低劣，造成不良影响，甲方有权责令停工整改，后果严重的终止本协议直至清退出场。
4对发生因乙方原因产生质量问题，如墙面开裂起壳等，所导致返工材料人工费用均由乙方负责，在工程承包款中扣除。
5、每天完成工作量由班组长负责检查，合格后通知项目部验收。如项目部管理人员及监理提出整改，但未按时整改完毕的，每次处罚金1000 元。
6、每层喷浆完成后必须做好成品保护工作，包括墙面污染清理工作及竣工验收前的所有清理工作。
七、工期：
乙方必须按甲方的施工进度计划完成施工任务，同时配备足够的技术力量足够的劳动力，并按项目部每周施工进度进行对照，只能提前不能落后，如不能按计划完成造成工期延误的，甲方有权处罚每天1000 元计算。
八、其他
本合同一式四份，公司一份，存档一份，甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。工程完成结清后自动失效。本合同附件与主合同有同等效力。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
附件：
建设工地施工安全生产协议
甲方：
乙方：
为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家材产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和上海市建委关于建筑工程的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：一、工程概况
工程名称：
工程地点：
承包内容：
承包方式：
二、工期
开工日期：年月日，开工日期以实际开工为准。
竣工日期：同建设工程施工承包协议（至工程完工）
三、安全生产
1、乙方必须是具有独立承担民事责任人，具有相应的经济组织能力。
2、乙方必须熟悉并能严格执行《建筑工程施工现场管理规定》、《建筑工程施
工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有
关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促
进安全生产的各项活动。
3、乙方必须学习、掌握，并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管
理方式。
4、乙方必须执行与工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5、乙方必须执行三级安全教育制度，特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6、乙方必须执行安全生产检查整改制度。
7、乙方必须接受甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、乙方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。
9、乙方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、
安全防护装置、齐全、灵敏、有效。
10、甲方提供安全帽，乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
11、乙方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”，如乙方施工现场发现因工伤
亡事故，必须立即向甲方报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员、保护事
故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不
准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对
事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。
12、乙方必须承担因为乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
14、乙方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，乙方必须做好事故的善后
处理工作。当甲方对事故的发生负有一定管理责任时，甲方应积极协助乙
方做好善后工作。
15、乙方有权监督、纠正乙方人员的违章、违规、违纪行为，对不服管理的有
权令其停止作业。
16、甲方有权审查乙方进场人员的安全教育情况。
四、违约
1、达不到约定条件的，甲方一经发现，可要求乙方立即进行整改和补充完善，
乙方应按甲方要求进行整改和补充完整，直到符合约定条件。
2、因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任和经济支出。
五、争议
当甲、乙方发生争议时，可双方协商解决，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。
六、补充条款：
1、施工现场发生工伤事故损失均由乙方承担。
2、乙方未按要求参加综合保险发生安全事故，乙方承担。
七、本协议在双方签字后生效。
八、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
墙面喷浆劳务分包合同 发包方（以下简称甲方)：河南广正建筑工程有限公司 分包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将鹤壁市新建兰苑中学办公综合楼、图书馆实验楼项目墙面喷浆处理工程分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：鹤壁市新建兰苑中学办公综合楼、图书馆实验楼 2、工程地点：鹤壁市淇滨区新建兰苑中学 3、工程结构形式、建筑面积：框架，建筑面积为7066m2。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：办公综合楼、图书馆实验楼楼全部内外墙墙需喷浆部位。 2、分包内容：筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、喷浆、养护、竣工清理，自备空压机及专用工具。 三、工期约定 1、总日历工期：10天。以甲方要求乙方进场时间为准。 2、施工期间，按照甲方进度需求安排施工，不得影响下道工序施工。如有延误，每延期一天处罚人民币500元。 3、工期顺延条件约定： 因甲方供应材料及甲方施工机械或天气等不可抗力原因造成的停工累计4小时（含4小时）以上，可工期顺延。 四、工程质量要求、安全要求 （一）质量要求 （1）达到该分项工程合格标准；符合现行建筑工程质量验收规范标准和相关文件规定； （2）经甲方、监理单位验收合格。 （二）安全要求 乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定等，杜绝违
规操作，必须用好安全防护用品，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方安全管理人员的指导，杜绝发生安全事故，如乙方违章作业造成的事故，乙方承担一切责任。 五、单价及结算办法: 1、以现场实际喷浆接触面积（实方实算）作为结算依据。 2、内墙喷浆单价：元/平方米。外墙面喷浆单价元/平方米 3、本单价中包括了为实施和完成项目所需一切工作工艺、工序等的一切费用，该承包单价属乙方的施工质量达到标准要求的完全价格，是不可变更的价格。 六、付款方式: （1）喷浆工程全部结束，经建设单位、监理单位、甲方验收合格后付实际完成工程量款的60%。 （2）内墙抹灰工程结束，且无质量问题出现，给予拨付总工程款的90%，余款一月后付清。 七、双方权利和义务： （一）、甲方责任 1、负责监督乙方对初次进场人员和后期新进场人员进行安全教育及安全、技术交底等，达到进场人员熟知各项操作规程、规章制度等。 2、负责对验收合格的工程项目出具工程量单，按时支付乙方工程款。 3、负责提供乙方人员住宿场所和床铺。为乙方提供施工用水电接驳点。（二）乙方责任： 1、乙方在施工过程中，必须按照甲方技术交底、建筑工程施工工艺规程、安全技术交底、安全操作规程施工，施工的工程质量必须达到双方约定的工程质量标准。如有不合格必须无条件返工，维修至约定标准，否则由甲方出资维修，所需费用按实际价格2倍从乙方工程款中扣除。 2、乙方必须严格按照养护标准进行养护，每个完成面养护不低于五次，养护天数不低于4天。否则甲方有权对乙方处以每个完成面100—500元罚款，并责令乙方限期维修整改至合格标准。 3、乙方必须严格执行甲方的一切规章制度及管理规定，密切配合甲方搞好质量、安全、文明施工、卫生及治安等一切工作，并依据甲方施工进度计划安排施工进度，确保工程如期完成。
` 内、外墙粉刷工程 施 工 合 同 甲方： 乙方： 签订地点：项目部办公室 签订日期：二〇一二年五月十二日
内、外墙粉刷施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000㎡：。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。（具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。） 2、分包内容：贴钢丝网、纤维网、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安装、成品养护、完工清理等，自备胶料及专用工具。 3、工艺做法： （1）拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输（井架、搅拌机有甲方派人统一开机，
工资由各班组共同支付），必要的二次搬运、机械安装就位。 （2）基底处理：包括清理、冲水、甩毛（1：1水泥砂浆加“107“胶水约---20﹪）或“界面剂“处理、养护。大面积喷浆除外。 （3）做灰饼、吊线、冲筋、打底、光面、搭拆架、护角、落水清、建筑垃圾在地面指定地点过筛利用。 （4）必要的小洞口眼镶砖或补洞、门窗洞口凿除、水电安装后必要的修补、施工预留洞口等工作。 （5）必要的“标化”“文明工地”“创安工地”义务工作。 （6）成品保护、养护工作至扫地出门为止。 （7）视具体情况，无条件日夜工作二班制。 （8）图纸变更、施工防护的搭拆。 （9）放线、门窗成品保护、按甲方要求顺序作业，施工方法甲方定（详见技术交底、例会决议和现场口头决定）。 （10）砖墙于砼接缝处与开槽处理处，安放钢丝网片、纤维网片，所有电线接线盒阳角用水泥砂浆粉刷。 （11）及时保养机械，清理保护好铝合金尺，木尺。 （12）主体工程按现场有质量为验收通过（每层工时超过16小时的较大部位，由乙方通知甲方后，由甲方通知木工凿除），为乙方条件接受。 （13）屋面、沿沟等基层清理、冲水、铺陶粒砼建筑找坡、阴、阳角圆角处理、铺保温板、隔离层、钢性屋面浇砼、抹光（分缝）、油膏嵌缝。 （14）楼面、地面基层清理（机器凿、清理）、冲水、冲筋找平、水泥浆打底、上料、光面、切割缝、落手清、养护、成品保护。 （15）本工程范围内属本工种施工的所有安全文明工作内容，不存在签点工，本工
工程编号： 合同编号： 2014-6 建设工程劳务承包合同 工程名称： 工程地点： 分项工程： 发包人： 分包人： ____________________工程（集团）有限公司
基坑边坡喷浆施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人： (以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_________________基坑边坡砼喷浆工程施工劳务分包事项协商一致，为了明确双方的责任和义务，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称：___________________________________ 2、建设地点：___________________________________ 3、建设单位：___________________________________ 4、设计单位：___________________________________ 5、施工单位：___________________________________ 6、结构类型：___________________________________ 7、建筑面积：___________________________________ 二、承包方式和范围 1、承包方式：甲方将 ____________ 基坑边坡砼喷浆（100㎜厚）、挂网灌浆。施工采取工资大包干的形式（即：包工、包机械设备、包安全、包边坡人工修整、包施工质量包工期、包机械设备进出场、包食宿、包一切管理费和关系处理费用）发包给乙方。 2、承包范围：按甲方提供的施工方案和现场的交底内容，整个_____________基坑边坡挂网灌浆边坡砼喷浆（100 ㎜厚）面积按实际面积计算,西向有基坑支护
. .. . . 外 墙 抹 灰 施 工 合 同
. .. . . 外墙抹灰合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及有关法律，法规结合市本地区有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关容，双方就本工程实施事项协协商一致，签定此合同。 一、工程概况 1、工程名称：新水坑村时尚创意产业园一期工程商务酒店、地下室、商业楼工程 2、结构形式：钢筋混凝土框剪结构 3、建筑面积：约33105.5m2 二、承包围及容 1、承包围：通过双方协商，甲方将该工程所有外墙抹灰工程以每平方米单价的形式交由乙方施工。 2、承包方式：包工（施工用具除塔吊、搅拌机由甲方提供外，其余工具、用具由乙方自行解决包括室照明器具） 三、工作容： 1、室墙柱面抹灰、门窗护角楼梯间墙电梯井道及管道井；
室外墙、柱面的砂浆抹灰。（外墙含线条抹灰）、主体结构施工的一切抹灰施工容。（含所有主体结构构件与砌体交接的纤维网及所有楼梯间满挂钢丝网、结合层甩浆或喷浆等）2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道的文明施工，做到工完场清。 3、室外抹灰的所有前后台工作（包含筛沙、拌灰、运灰等）都已包含乙方施工单价。 四、劳务报酬及支付 1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整，均一次包死。 2、本协议所规定承包围的分项工程单价及结算方式： 墙抹灰：元/m2（含第三项的一切施工容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算） 外墙抹灰：元/m2（含第三项的一切施工容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算） 工程款的支付：以乙方每个月所完成的工程量70%付款，在次月的30号左右付款给乙方。实际工程量以监理和建设单位的审计结算为准，工程竣工验收后付人工费至95%，余款为保修金，保修期满后一次付清。 五、工期 1、按照甲方要求的施工节点计划完成 2、工期不得顺延，除非遇有下列情况 A、因甲方提出施工图纸修改
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，甲方将XXXX砌体墙及构造柱、短肢剪力墙（其中框架柱及砼墙板、顶棚等不喷浆、不抹灰），为了确保工程质量施工安全，特签订如下协议： 1、在喷刷界面剂时，由该楼号施工员按施工图签发所喷部位加盖项目部章认可；结算时面积按实际盖章施工图纸计算。甲方提供水电、水泥、黄砂（中砂）、及施工人员食宿（伙食费自理）；乙方提供界面剂（液体）、机器设备、施工人员，并负责整个工程的施工。 2、质量：乙方人员在施工时应严格按照喷刷界面剂的施工工艺进行操作施工，确保工程质量，达到所提供的说明书上的要求。乙方在进场前必须提供小样，并达到甲方的质量标准后，方可进场施工。如乙方在进场后施工过程中不能达到甲方所要求的质量标准，造成抹灰层空鼓、脱落，乙方负责赔偿。 3、安全生产：乙方必须在订立工程施工合同的同时，签订工程承包安全管理协议，并且认真遵守甲方的各项规章制度（安全协议另订）。 4、进度：为了确保工程进度，乙方必须在确保工程质量的前提下，尽全力满足甲方的施工工程进度，如拖延而延误施工进度，甲方有权给予一定的处罚。 5、结算方式：现金支付或转账，本工程每平方米按0.6元计算（以实际施工面积为准），工程款至农历年终结清。跨年度施工的工程即20XX年春节年终分配时按乙方完成工程量的85％预付资，乙方必须在来年继续施工。如乙方单方面终止承包或中途退出且未经甲方同意，则余下的20％费用不予结算。 6、成品保护：①电线盒内必须保护及清除干净；
②污染到顶棚的全部铲除。 7、本协议一式两份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章） 代表：（签字）代表：（签字）
外墙粉刷施工合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
外墙粉刷施工合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：康博花园-康雅苑
编号：_____________ 喷浆工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，甲方将XXXX砌体墙及构造柱、短肢剪力墙（其中框架柱及砼墙板、顶棚等不喷浆、不抹灰），为了确保工程质量施工安全，特签订如下协议： 1、在喷刷界面剂时，由该楼号施工员按施工图签发所喷部位加盖项目部章认可；结算时面积按实际盖章施工图纸计算。甲方提供水电、水泥、黄砂（中砂）、及施工人员食宿（伙食费自理）；乙方提供界面剂（液体）、机器设备、施工人员，并负责整个工程的施工。 2、质量：乙方人员在施工时应严格按照喷刷界面剂的施工工艺进行操作施工，确保工程质量，达到所提供的说明书上的要求。乙方在进场前必须提供小样，并达到甲方的质量标准后，方可进场施工。如乙方在进场后施工过程中不能达到甲方所要求的质量标准，造成抹灰层空鼓、脱落，乙方负责赔偿。 3、安全生产：乙方必须在订立工程施工合同的同时，签订工程承包安全管理协议，并且认真遵守甲方的各项规章制度（安全协议另订）。 4、进度：为了确保工程进度，乙方必须在确保工程质量的前提下，尽全力满足甲方的施工工程进度，如拖延而延误施工进度，甲方有权给予一定的处罚。 5、结算方式：现金支付或转账，本工程每平方米按0.6元计算（以实际施工面积为准），工程款至农历年终结清。跨年度施工的工程即20XX年春节年终分配时按乙方完成工程量的85％预付资，乙方必须在来年继续施工。如乙方单方面终止承包或中途退出且未经甲方同意，则余下的20％费用不予结算。 6、成品保护：①电线盒内必须保护及清除干净；
编号：_____________内外墙粉刷施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日 `
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将____________________________________的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为_________㎡。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。（具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。） 2、分包内容：贴钢丝网、纤维网、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安装、成品养护、完工清理等，自备胶料及专用工具。 3、工艺做法： （1）拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输（井架、搅拌机有甲方派人统一开机，工资由各班组共同支付），必要的二次搬运、机械安装就位。 （2）基底处理：包括清理、冲水、甩毛（1：1水泥砂浆加“107“胶水约---20﹪）或“界面剂“处理、养护。大面积喷浆除外。 （3）做灰饼、吊线、冲筋、打底、光面、搭拆架、护角、落水清、建筑垃圾在地面指定地点过筛利用。 （4）必要的小洞口眼镶砖或补洞、门窗洞口凿除、水电安装后必要的修补、施工预留洞口等工
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037297 内墙抹灰施工合同模板(合同
内墙抹灰施工合同模板(合同范本) 内墙抹灰施工合同范文1 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，自愿签订合同。 一、工程慨况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：抹灰前吊线、打巴清理基层、挂钢网、砂浆搅拌、运输、墙面浇水湿润砼墙面喷浆、墙面的抹灰及养护、窗洞口水泥砂浆护脚的抹灰、内墙面线管、脚手眼洞口的封堵、共用通道、消防楼梯墙面、楼梯梁天棚和梯步上下口支架模砼补缝、抹灰架的搭设、工完场清及现场安全文明等内容。 4、承包方式：内墙面抹灰人工费 二、单价及结算方式： 1、工程结算以设计图纸为依据，按照实际抹灰面积计算元/m2 (扣除门窗洞
口等)。 三、质量及工期要求： 1、质量方面：严格按照施工图纸及相应施工规范、验收标准的验收，确保工程质量一次验收合格。 2、工期：具备施工条件的情况下因甲方原因造成的，工期顺延;因乙方原因影响工程工程进度视情节轻重给予相应处罚(因天气原因及不可抗力除外)。 四、付款方式： 1、内墙抹灰每完成两层验收合格后付至所完成工程质量的70%，剩余30%完工后三个月内付清。(按照甲方付款同步进行) 2、申请款项时需要提供确认的工程量，验收报告单等资料。 五、质量、安全处罚措施： 1、进入施工现场，必须戴好安全帽，高出作业时，必须系好安全带，违者每人罚款 20 元。 2、严禁酒后作业，违者每人罚款 3、乙方按工程的需求自带工具、运输斗车、安全帽、安全带等材料， 4、严禁聚众闹事出现，无论有何理由，每次均罚乙方元，工程结算时扣除。 5、对甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方以每次 50 元以下罚款。 6、由于乙方施工质量问题造成的返工、返修、由乙方承担全部返工费和材料费。 六、补充条款：
内、外墙粉刷工程 施 工 合 同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 签订地点：_______________ 签订日期：二0—二年五月十二日
内、外墙粉刷施工合同 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园- 康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000 m2:。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。（具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、 铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。） 2、分包内容：贴钢丝网、纤维网、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安装、成品养护、完工清理等，自备胶料及专用工具。 3、工艺做法： （1）拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输（井架、搅拌机有甲方派人统一开机，
合同编号：YT-FS-2846-65 墙面施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
墙面施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：******项目部 乙方：***** 经甲乙双方协商，甲方将****栋外装饰工程施工任务委托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本着密切配合，互相合作，分工负责的原则，根据国家经济合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。 第一条：工程概况 一、工程名称：***** 二、工程地点：*****花园东侧 第二条：任务范围及承包方式 1、任务范围：5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。
2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量优良、包工程进度、包安全。 第三条：工期 xx年11月3开工，xx年1月15日竣工。 第四条：工程结算及付款 一、工程结算 1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁（用水或盐酸冲洗）、铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积（包括线条展开面积）以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米单价柒元。 2、外墙面以外或门窗以外的阳台、空调板、飘板非贴面砖的梁、板、天花等抹灰工程，工作内容包括：材料运输、砂浆搅拌、筛砂、基层扫毛或刷水泥浆、定点放线、抹砂浆、表面压光等全部工作内容，按实
内外墙抹灰施工合同
内外墙抹灰合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律，法规结合台州市本地区有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关内容，双方就本工程实施事项协协商一致，签定此合同。 一、工程概况 1、工程名称：甘肃九建兰州新区综合保税区二标段 2、结构形式：框架2层局部4层 3、建筑面积：约33057m2 二、承包范围及内容 1、承包范围：通过双方协商，甲方将该工程所有内外墙抹灰工程以每平方米单价的形式交由乙方施工。 2、承包方式：包工（施工用具除塔吊、搅拌机由甲方提供外，其余工具、用具由乙方自行解决包括室内照明器具） 三、工作内容： 1、室内墙柱面抹灰、门窗护角楼梯间墙电梯井道及管道井；室外墙、柱面的砂浆抹灰。（外墙含线条抹灰）、主体结构施工的一切抹灰施工内容。（含所有主体结构构件与砌体交接
的纤维网及所有楼梯间满挂钢丝网、结合层甩浆或喷浆等）2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，做到工完场清。 3、室内外抹灰的所有前后台工作（包含筛沙、拌灰、运灰等）都已包含乙方施工单价内。 四、劳务报酬及支付 1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整，均一次包死。 2、本协议所规定承包范围内的分项工程单价及结算方式：内墙抹灰：元/m2（含第三项的一切施工内容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算） 外墙抹灰：元/m2（含第三项的一切施工内容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算） 工程款的支付：以乙方每个月所完成的工程量70%付款，在次月的30号左右付款给乙方。实际工程量以监理和建设单位的审计结算为准，工程竣工验收后付人工费至95%，余款为保修金，保修期满后一次付清。 五、工期 1、按照甲方要求的施工节点计划完成 2、工期不得顺延，除非遇有下列情况 A、因甲方提出施工图纸修改 B、遇到不可抗拒事件 C、因连续4小时停电或一周内停电累计12小时以上。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 墙面施工合同
编号：FS-DY-20326 墙面施工合同 甲方：******项目部 乙方：***** 经甲乙双方协商，甲方将****栋外装饰工程施工任务委托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本着密切配合，互相合作，分工负责的原则，根据国家经济合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。 第一条：工程概况 一、工程名称：***** 二、工程地点：*****花园东侧 第二条：任务范围及承包方式 1、任务范围：5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。 2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量
优良、包工程进度、包安全。 第三条：工期 xx年11月3开工，xx年1月15日竣工。 第四条：工程结算及付款 一、工程结算 1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁（用水或盐酸冲洗）、铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积（包括线条展开面积）以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米单价柒元。 2、外墙面以外或门窗以外的阳台、空调板、飘板非贴面砖的梁、板、天花等抹灰工程，工作内容包括：材料运输、砂浆搅拌、筛砂、基层扫毛或刷水泥浆、定点放线、抹砂浆、表面压光等全部工作内容，按实际完成面积以平方米计算，综合单价为每平方米伍元。 3、瓦屋面工程：工作内容包括：材料运输、砼及砂浆搅
内墙抹灰施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，甲乙双方在平等，自愿的基础上，就凤凰寨凤栖苑7#，8#，15#，16#，17#，18#，及移民小区16#楼内墙抹灰工程的有关事宜，经协调双方一致达成如下协议： 一，工程地点：罗城凤凰寨。 二，工程内容及做法，按照施工图纸及设计变更的内容要求，属于内墙抹灰的工程。（墙柱，楼梯，门窗边等）三，承包方式：发包方包料，承包方包工。发包方只提供搅拌机，斗车，上下运输等大型设备。其余灰桶，铝合金尺，铁铲， 压尺，水管，灯具及劳保用品均由乙方承担。 四，工程期限天（日历天），开工日期年月日，完成日期年月日。 五，工程单价：按展开实际面积计算，凤栖苑17#，18#楼9元／平方米（玖圆每平方米）。凤栖苑7#，8#，15#，16#及移 民小区16#楼9.8元/平方米（玖圆捌角每平方米）包干，不 得以各种借口另外增加单价。 六，甲方义务 １，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。
２，负责组织各工序的交接验收工作。 七，乙方义务 １，施工中严格执行安全施工操作规范和防火规定，负责劳工招用及管理并办理合法用工手续及工资表，配合 甲方做好工人的三级安全教育，按施工规范及质量标 准，按期保质完成工程任务。乙方必须及时提供班组 人员名单和个人资料给甲方以便甲方及时给每位新员 工上工伤保险，如乙方没能及时提供新来员工名单和 个人资料上岗，如出安全问题由乙方自负。 ２，按甲方要求的进度按排施工，按所须的工期时间内完成。（材料供应不上或停水停电除外） ３，严格执行有关施工现场管理的规定和甲方的各项规章制度，不得扰民及污染环境。 ４，保证施工现场的清洁，每天下班后负责清洗机械，清扫施工现场，建筑垃圾的清理并拉到指定地方，做到 工完场清。 ５，抹灰前梁柱与墙交接处应挂钢丝网，排烟管与内墙接触处挂钢丝网，砼表面清理干净后喷浆（水泥加胶水）。八，质量要求。 １，乙方抹灰层不得有空鼓，脱层及开裂，当天拌制的水泥砂浆必须当天用完，不得浪费材料，如发现浪费材 料，罚款200～2000元。
编号：FS-HT-05018 墙面施工合同(标准版) Wall construction contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
墙面施工合同(标准版) 甲方：******项目部 乙方：***** 经甲乙双方协商，甲方将****栋外装饰工程施工任务委托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本着密切配合，互相合作，分工负责的原则，根据国家经济合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。 第一条：工程概况 一、工程名称：***** 二、工程地点：*****花园东侧 第二条：任务范围及承包方式 1、任务范围：5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。
2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量优良、包工程进度、包安全。 第三条：工期 xx年11月3开工，xx年1月15日竣工。 第四条：工程结算及付款 一、工程结算 1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁（用水或盐酸冲洗）铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积（包括线条展开面积）以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米单价柒元。 2、外墙面以外或门窗以外的阳台、空调板、飘板非贴面砖的梁、板、天花等抹灰工程，工作内容包括：材料运输、砂浆搅拌、筛砂、基层扫毛或刷水泥浆、定点放线、抹砂浆、表面压光等全部工作内容，按实
锚杆及挂网喷浆承包协议 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合甲方和业主签订的《XXXXXXX施工合同》，为确保XXXX工程基坑支护工程的顺利施工，经乙方施工现场踏勘，并愿意承包该工程施工，为明确双方职责和义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，双方达成如下协议： 一、工程情况 工程名称：XXXXXXXX工程 承包方式及范围：乙方以劳务承包形式进行锚杆、注浆、挂网喷浆施工，负责机械进退场、组装、成孔、水泥浆制备及泵送等完成上述工作所隐含的全部工作事项。 二、工程量：按设计图纸计算。 三、工程造价 锚杆每米的施工单价为XXX元。挂网喷浆每平方米的施工单价为XXXX。该单价包含：人工费、机械费、机械进退场费、辅材费等完成上述承包范围中所隐含的全部工作事项费用。 四、工程款结算方式 工程款的支付按业主工程款到位同比例支付；施工期间按月进度支付乙方生活费；锚杆、挂网喷浆施工结束后支付乙方完成工程量的XXX%工程款。基坑开挖后检验合格后XX年内一次性付清。 五、甲方职责 1、甲方向乙方提供施工生活所用的水电、钢管、水泥、钢筋、钢丝网、黄砂、细石、等施工必须材料，并满足施工进度需要。 2、负责向乙方技术交底，提供施工所需的技术资料，并验收成孔和水泥浆的质量，对乙方施工过程进行质量监督。 3、负责向乙方进行安全交底，并进行日常的安全检查。 六、乙方责任 1、负责组织施工机具及配套设备和熟练工人进场施工，并向甲方提供进场人员上岗证
的原件和复印件（桩机操作工、电焊工、电工等上岗证），原件在有关部门验收后还给乙方。 2、负责成桩（及隐含工作）施工，并对注浆的质量负责，如因注浆发生的质量问题造成的返工，损失乙方自理，并赔偿甲方的材料损失。甲方验收注浆环节的质量时，每检查出一次不合格，对乙方罚款100元。并及时准确的整理并向甲方提交施工记录，如施工记录不全造成的报验工作不通过，引起的损失由乙方负责。 3参与进场水泥的验收，施工过程中注意成孔质量的控制，确保本工程水泥掺入量。注意施工用水的节约，如出现自来水管无人管理，而让水外流，每发现一次罚款100元。 4、如果因乙方挂网喷浆原因导致坡面出现坍塌、渗水，乙方将承担因此而造成的一切损失。 5、搞好文明施工，遵守工地文明施工有关条款，不允许乱拉电线及超负荷使用，如因乙方原因造成的损坏应由乙方按实赔偿。负责桩机施工周边的清洁。 6、按甲方的施工计划组织生产，听从甲方施工员的调度，如因乙方的延误时间而造成的损失应由乙方按实赔偿。 7、负责进场人员的安全教育，一切安全责任乙方自负。 8、负责乙方现场人员食宿。 9、对项目部安全检查中发现的安全隐患无条件整改，项目部并以整改通知单的形式通知乙方安全隐患；由于乙方经济问题无法立即整改的，甲方可以代为整改安全隐患，其发生的费用从乙方工程款中扣除。 七、上述条款中的罚款和索赔部分如果发生，甲方可不通过乙方而直接从乙方工程款中扣除。 八、本合同甲乙方双方签字盖章后生效，合同工程款结清后即告终止。 本合同一式XXX份，具有同等法律效力，甲乙方各执XXXX份。 甲方：乙方： 代表：代表： 住址：住址： 电话：电话： 身份证号码：身份证号码： 日期：日期：
抹灰工程协议书 甲方；（简称“甲方”） 乙方；（简称“乙方”） 依据《劳动合同法》、《建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就抹灰工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：海峡传媒港A1地块3#、5#、6#楼 2、工程地点：闽候县甘蔗镇水厂边 3、分包范围内容：（内/外墙）粉刷工程 二、承包单价及计算方式 1、抹灰承包单价为 1）外墙抹灰元/m2;外墙抹灰是指建筑物外围维护结构外立面抹灰，包括屋面构架、通风井、采光井、雨披、女儿墙压顶、女儿墙外立面、外墙线脚、滴水线及外墙装饰构造，不包括阳台、走廊、干挂墙面等工作量较小的抹灰面。 2）内墙抹灰元/m2；内墙抹灰是指除以上规定属于外墙面抹灰外的所有抹灰工程。 2、现场丈量实际完成量按平方米计算。 三、双方责任义务 1、甲方责任义务 1）、负责工程工序及公司各项规章制度的指挥、监督与管理和协调。 2）、负责墙面界面剂（喷浆或滚刷）施工。局部（小块）缺漏部分由乙方负责随刷一道107水泥胶1~2mm厚，后再进行粉刷工作。 3）、负责抹灰砂浆运送至楼层人货梯口。 2、乙方责任义务 1）、除以上甲方提供条件外所有抹灰工作由乙方自行完成，自备广线、灰刀、灰盆、铁铲、水管、安全帽等小型工具（安全帽由甲方代购）。 2）、负责卫生清理。每天外墙抹灰前应在抹灰层外架上满铺临时接灰板，禁止落地灰从灰楼层掉落。落地灰及施工垃圾应当天清理并用斗车整装推送至底层指定垃圾堆处整齐堆放。 3）、负责冲筋打笆。外墙必须由抹灰顶层挂通长控制线到抹灰底层，根据标高
弹出水平线，冲筋打笆。挂线完毕必须通知带班，配合带班复线完毕后方可开始冲筋，抹灰厚度由带班统一控制，未经带班同意禁止将抹灰厚度随意调整。 4）、负责挂网。根据设计图纸及带班要求做好抹灰挂网（钢丝网或纤维网）的裁剪排版安装等工作。 5）、负责墙面洒水湿润。抹灰前一天墙面应洒水湿润， 6）、负责抹灰面浇水养护。墙面抹灰完后第二天浇水养护两次。 7）、负责门窗边宽、洞口、管道、线脚等处抹灰及塞缝。 8）、负责人货梯口抹灰。若乙方提前完成除人货梯口外的所有抹灰工作并提前退场的，人货梯口抹灰由甲方自行负责。 四、施工工艺及质量要求 1、基层处理：基层表面灰尘、污垢、砖墙上的耳灰等均应清除干净，脚手眼洞应堵塞严密，水暧，通风管道必须用1：3水泥砂浆堵严，砼表面不太糙的地方应凿毛或刷107水泥胶。 2、根据标高弹出水平线，冲筋打笆，拉线找平找直后再刮底糙，底子灰刮好后，进行一次垂直方正平整检查，合格后再罩面。 3、墙面，柱面和门洞口的阳角应采用1：2水泥砂浆做暗护角。其高 度不应低2m，每侧宽度不应小于50㎜。 4、压顶、挑沿、窗台、雨篷、阳台腰线等部位抹灰时，为了防止尿墙 应做好流水坡度和滴水线槽，并且必须要作为一道主要工序去作，滴水线槽一般为深10㎜，上宽7㎜，下宽10㎜，距外表面不少20㎜。 5、墙面窗台抹灰前，窗框下缝隙必须浇水冲洗后用水泥砂浆填实，以防止雨水渗漏。 7、女儿墙压顶应作挡污线。 8、雨篷、挑檐及敞开式阳台混凝土扶手顶部均应向内微坡。 9、主控项目： ①抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。 ②一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。 ③抹灰工程应分层进行。当抹灰厚度大于或等于35㎜时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的措施。当采用加强网时，加强网与基体的搭接宽度不应小于100㎜。 ④抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝。 10、一般项目： ○1、普通抹灰表面应光滑、洁净、接搓平整，分格缝应清晰。 ○2、护角、孔洞槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑，管道后面的抹灰表面应
工程墙体喷浆施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：清包班组长 身份证号码: 根据《中华人民共和国经济合同法》的内容条例，结合本工程具体情况，明确 双方职责，本着“平等互利，公平一致”的原则，现甲方把名人府内外粉饰面喷浆工程以双包形式承包给乙方施工，经双方协商，特订立以下协议。 一、承包工程地址：镇江新区金港大道金港名人府项目部 二、____________________________________________ 承包范围：镇江 内外粉饰面喷浆名人府__________________________________________ 工程以双包形式承包给乙方施工。具体承包内容如下： 1、乙方以包工包料形式：胶水、电线、电箱、空压机、喷枪等器具材料人工均由乙方负责。水泥、黄砂由甲方提供。 2、所有墙面喷浆前的墙面清理、墙面冲水湿润、调浆和材料的搅拌、运输均由乙方负责。 3、特别强调乙方严禁转包，一经发现，项目部对承包人进行严肃处理，并经济处罚人民币1-3万元，同时承担一切后果。 三、承包价款有付款方式： 1、乙方在签订本协议的同时，班组内的施工人员有夫妻的不得在工地内住宿，需自行解决，若发现一次罚款500元，也不准在宿舍内自行做饭，电饭锅、电茶壶等未经同意一律不准使用，一经发现，收缴用具并处罚人民币100元。分别在乙方押金 中扣除。 2、承包价格：本工程按完成后实际平面计算0.55元/米2计算。 3、付款方式：从人员进场开始施工后，前壹个月生活费自备,第贰个月 起甲方开始发放生活费。（每人每个月________ 元），并严格按公司和项目部的财务制 度办理，但每人出勤工日必须达到26日以上。待所有工程完成后工程款春节前付清。 四、工程材料及设备供应方式： 1、本工程甲方提供二级配电箱（已在现场设置完毕）、其他配电箱照明灯具和设备工具由乙方负责。 2、甲方提供的机械设备乙方应及时清理和日常维护，如操作不当、人为地造成机械设备损坏，甲方负责修理，费用由乙方负责。 3工程所用材料均由甲方提供至施工工地，乙方必须合理使用材料。当日材料随日用完，杜绝材料浪费，对有浪费现象的根据公司及项目部的罚款条例进行处罚并在生活费中扣除。（每次50-500元）。 4、乙方在施工过程中，必须每天搞好落手清工作，绝对不允许没人清理或完工后再清理，否则按砂浆材料费，加倍处罚，包括各楼层和施工场地上。 五、安全文明施工方面 1、甲方提供安全设施和施工防护，乙方在施工过程中，不得任意拆除，如发现任意拆除甲方有权进行处罚并由乙方承担修理人工费。 2乙方必须认真贯彻有关安全施工方面的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方必须经过检查合格后方可使用。 3、施工中如乙方因违反国家、地方有关安全生产规定及甲方规定的施工要求而发生伤亡事故，其经济损失总和2万元内的由乙方负责，如有超过的，超出部分按
墙纸工程合同范本 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，自愿签订合同。 一、工程慨况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：抹灰前吊线、打巴清理基层、挂钢网、砂浆搅拌、运输、墙面浇水湿 润砼墙面喷浆、墙面的抹灰及养护、窗洞口水泥砂浆护脚的抹灰、内墙面线管、脚手眼洞 口的封堵、共用通道、消防楼梯墙面、楼梯梁天棚和梯步上下口支架模砼补缝、抹灰架的 搭设、工完场清及现场安全文明等内容。 4、承包方式：内墙面抹灰人工费 二、单价及结算方式： 工程结算以设计图纸为依据，按照实际抹灰面积计算元/m2 扣除门窗洞口等。 三、质量及工期要求： 1、质量方面：严格按照施工图纸及相应施工规范、验收标准的验收，确保工程质 量一次验收合格。 2、工期：具备施工条件的情况下因甲方原因造成的，工期顺延;因乙方原因影响工程 工程进度视情节轻重给予相应处罚因天气原因及不可抗力除外。 四、付款方式： 1、内墙抹灰每完成两层验收合格后付至所完成工程质量的70%，剩余30%完工后三个 月内付清。按照甲方付款同步进行 2、申请款项时需要提供确认的工程量，验收报告单等资料。 五、质量、安全处罚措施：
1、进入施工现场，必须戴好安全帽，高出作业时，必须系好安全带，违者每人罚款 20 元。 2、严禁酒后作业，违者每人罚款 3、乙方按工程的’需求自带工具、运输斗车、安全帽、安全带等材料， 4、严禁聚众闹事出现，无论有何理由，每次均罚乙方元，工程结算时扣除。 5、对甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问 题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方以每次 50 元以下罚款。 6、由于乙方施工质量问题造成的返工、返修、由乙方承担全部返工费和材料费。 六、补充条款： 1、乙方必须认真执行甲方的技术、安全交底，保证安全施工，确保工程质量。 2、a、抹灰前应冲饼，必须保证墙面的垂直度、水平度规范规定要求， b、洞口纵向、横向尺寸误差以验收规范为准。 c、所有墙面必须提前一天在砖墙面浇水，第二天进行面层抹灰，操作程序两遍成活。 3、内墙面、窗台不得有空鼓，如后期检查发现空鼓乙方必须及时修复。 4、落地灰应及时收集利用，应及时清理现场，做到工完料净场地清。 5、对成品墙面必须进行成品保护，不得发生碰撞、刮擦活碰角等现象。 6、以上问题如不按要求操作每次罚款元。 7、未尽事宜，甲方双方协商解决。 8、协议一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效，结清合同结算款后 失效。 甲方：签章乙方：签章 年月日年月日 感谢您的阅读，祝您生活愉快。