市民文化服务区地下交通工程土建施工B合同段
14号线部分
钻孔桩及钢筋笼制安劳务分包合同合同编号：ZZGDJT/SMWH-B/201706-01
中铁有限公司
2017年6月1日
西路站14号线部分钻孔桩及钢筋笼制安工程合同协议书
(合同编号：)
本协议由中铁十六局集团有限公司(以下简称“甲方”)与(以下简称“乙方”)于2017年3月日商定并签署。甲方通过2017年月日的中标通知，接受了乙方以合同价人民币(大写)柒佰叁拾捌万陆仟玖佰伍拾玖元作为、完工和修补缺陷以及合同文件规定的内容。双方达成如下协议：
1、本合同中所用术语的涵义与下述第2条所列的条款词语涵义相同。
2、本合同包括下列文件：
(1) 协议书(包括补充协议)；
(2) 澄清问题通知函及回复函整理后文件；
(3) 合同条款(含补充通知和答疑)；
(4) 经双方确认的工程量清单；
(5) 图纸及技术条款；
(6) 经双方确认的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3、乙方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的乙方的全部责任和义务。
4、甲方保证按照合同规定付款并承担合同规定的甲方的全部责任和义务。
5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。
6、本协议书一式四份(其中正本两份，副本两份)，甲方执两份(包括正本一份)，乙方执两份(包括正本一份)。
甲方：(名称、盖单位章) 乙方：(名称、盖单位章)
法定代表人(或委托代理人)：(签名) 法定代表人(或委托代理人)：(签名)
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
税号：税号：
签字日期：年月日
第二章合同条款
一、词语涵义
1 词语涵义
除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
1.1 有关合同双方和监理人的词语
(1) 甲方：。
(2) 乙方：
1.2 有关合同组成文件的词语
(1) 合同文件(或称合同)：指由甲方与乙方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条款第3条的全部文件和图纸，以及其它在协议书中明确列入的文件和图纸。
(2) 技术条款：指本合同的技术条款、甲方与业主签订总包合同的技术条款和由监理人做出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
(3) 图纸：指列入合同的招标图纸和甲方按合同规定向乙方提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)，以及列入合同的投标图纸和由乙方提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4) 施工图纸：指上述第(3)项规定的图纸中由甲方提供或由乙方提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5) 投标文件：指乙方为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向甲方提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
(6) 中标通知书：指甲方正式向中标人授标的通知书。
1.3 有关合同价格和费用的词语
(1) 合同价格：指协议书中写明的合同总金额。
(2) 费用：指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。
1.4 有关工期的词语
(1) 开工日期：指乙方接到甲方发出的开工通知的日期。
(2) 完工日期：指本合同规定的全部工程完工和通过完工验收后的日期。
二、合同文件
2 语言文字和法律
2.1 语言文字
本合同使用的语言文字为汉语文字。
2.2 法律、法规和规章
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和北京市的地方法规和规章。
3 合同文件的优先顺序
除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：
(1) 协议书(包括补充协议)；
(2) 澄清问题通知函及回复函整理后文件；
(3) 合同条款(含补充通知和答疑)；
(4) 经双方确认的工程量清单；
(5) 图纸及技术条款；
(6) 经双方确认的其他文件。
三、工程概况
4 工程概况
4.1 (1) 工程名称
14号线部分钻孔桩及钢筋笼制安施工工程。
4.2.1施工准备及辅助工作
(1) 人工、机械及乙方采购物资的初始及由于场地条件限制导致的多次进出场工作；
(2) 在甲方提供的材料堆放和加工场地内进行操作平台的搭建、使用期间的维护和拆除工作；
(3) 在甲方提供场地内搭设机械及材料防护棚，在使用完毕后拆除并堆放整齐；
(4) 甲方在现场提供施工用水和II级配电箱接口（具体位置以甲方现场提供位置为准），乙方负责接水口及II级配电箱（不含II级配电箱）以下供水供电线路的敷设、维护、使用及完工后的拆除工作；
(5) 甲方测量人员负责提供水准点和平面控制点，乙方应配备足够的测量人员和测量仪器进行施工过程中的细部测量放线并保护好由甲方交付的施工控制网点，若有丢失或损失，应及时报甲方并要求甲方修复，其所需的管理和修复费用由乙方承担。应配备专门的试验人员以及必要的运输工具配合甲方的试验工作，配合工作包括但不仅包括负责钢筋试件的加工并运送至甲方试验室，砼试块运送至甲方试验室等。
4.2.2 工程内容：
(1) 灌注桩: 包含灌注桩护筒制作安装及拆除、地下障碍物处理、灌注桩成孔（包括成孔检测）、土方清理至指定地点、土方外运时装车、桩砼浇筑、格构柱的吊装焊接、桩侵线破除（侵线部分由甲方代为破除，破除费用由乙方负责支付，从乙方计价款中直接扣除）并将渣土清运至垂直运输机械下以及其他一切为完成灌注桩（实桩，Φ1000 mm）施工所必须的辅助及措施性工作内容。
(2) 钢筋笼制作及吊装：包括配合试验、测量、检测、下料、调直、除锈、绑扎、焊接、接驳器的制作安装、声测管的安装、其他各种预埋（管）件制安、钢筋笼保护垫块安装、钢筋笼整体捆绑、起吊运输至施工操作面、吊装等以及其他一切为完成灌注桩钢筋笼制作与吊装施工所必须的辅助及措施性工作内容。滚焊机、电焊机、吊车、铲车等完成本工程的所有机械设备由乙方自供。
乙方必须严格执行本合同项目的工作内容（详见有关设计图纸以及相关文件说明），如遇甲方调整工程范围，乙方需相应实施，并且其工程承包造价作相应调整。
(3) 合同工期：2017年月日开工，2017 年月日竣工，关键节点工期为：月日前完成钻孔桩及钢筋笼制安工程。
开竣工日期为暂定日期，具体开竣工时间以甲方通知为准，相应关键节点工期顺延。
(4) 承包方式：工序单价承包，包工、包料（除甲供料之外的其他一切辅助材料）、包工期、包质量、包安全。
(5) 合同价款：本工程是按工序单价承包（承包单价附后），合同价包括了本合同规定的劳务、施工设备、材料（除甲供料之外的其他一切辅助材料）、电费、测量、试验、检验、维护、保养、修补缺陷、管理、利润、税金（包含营业税、城市维护建设税和教育附加费等的税金）及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。
钢筋、混凝为甲供材料。投标报价不含招标人供应材料价格，但应保证甲供材料控制在合同规定的合理损耗内（水下砼损耗系数为2.5%、钢筋损耗系数为2%），甲方供应乙方材料数量不得超过合理损耗量，如果超过合理损耗量，超出甲供材料损耗量的材料将按照甲方实际采购价上浮5%扣除。除甲供材料以外的其它辅助材料由投标人结合自身优势充分考虑，且费用进入报价。
(6) 质量等级：工程一次验收合格率100%，优良率90%以上，工程质量等级达到优良。
四、双方的一般义务和责任
5 甲方的一般义务和责任
(1) 负责向乙方提供施工用地。
(2) 负责将施工用水、电接至施工现场，负责场内施工道路的修建。施工用自来水水费按元/t、电费按1.2元/度从乙方计价款中扣除。甲方负责提供施工用电计量设备，乙方须积极主动与甲方负责电力的工程师定期核对施工用电量，否则无条件按甲方电力工程师核定的用电量来扣除乙方所使用的电费。生活区水电使用量的分摊比例为当月乙方每月使用的的房间占生活区正在使用中房间的比例，按水费元/t，电费1.2元/度从乙方计价款中扣除。住宿不满一个月的按一个月住宿费用收取。
(3) 负责有偿向乙方提供临时住房，除上下床、空调之外，房间内的其他物品由乙方自行采购，房间收费标准不带空调400元/月·间，带空调500元/月·间以上费用均从乙方的计量款中扣除。
(4) 所有乙方进场人员，按照项目部统一管理原则，由甲方统一提供印有甲方标志的工作服、反光衣、安全帽，上班时间不允许着其它服装。其中工作服120元/套、反光衣10元/套、安全帽50元/个，费用从乙方工程款中扣除。
(5) 协助乙方做好上场准备工作,确定水准点与坐标点控制点的位置，进行控制测量及必要的施工测量。负责试验工作。负责提供管线位置图。
(6) 负责提供一套施工图纸，及时组织图纸会审及技术交底。
(7) 对工程进度、质量、安全等进行监控、检查，负责对隐蔽工程的检查与验收。
(8) 负责对验收合格的工程、根据合同条款向乙方验工计价、拨付工程款和办理竣工结算，按合同条款的规定支付合同价款。
(9) 负责与业主、监理、设计单位、地方各级政府等的联系和协调工作。
(10) 负责按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为乙方实施文明施工目标创造必要的条件。
(11) 按环境保护的法律、法规和规章的有关规定负责审查乙方环境保护措施，并监督其实施。
(12) 主持和组织工程完工验收。
(13) 负责甲供材料的供应。
(14) 代发乙方施工人员工资，费用从乙方工程款中扣除。
6 乙方的一般义务和责任
(1) 乙方应在其负责的各项工作中遵守与本工程有关的法律、法规和规章，并承担
由于乙方违反上述法律、法规和规章给甲方带来的任何责任和损失。严格遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的管理，听从甲方现场技术人员的指导。
(2) 乙方向甲方提交万元履约保证金。在合同期满后，无息返还给乙方。按照甲方要求提交承诺书。
(3) 乙方应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，并按投标文件承诺上足机械设备和劳力满足施工要求。进入施工现场机械设备和器具应统一刷新油漆，所有施工机械均统一标识，不得出现其他标识，禁止旧、差设备进场。所有施工机械必须符合监理、业主相关规定，如不符合，小型机械赔偿甲方1000元/台次，大型机械赔偿甲方2000元/台次，并及时按监理、业主要求进行更换。若乙方所上的材料、机械设备和劳力等不足，甲方有权与乙方解除合同。
(4) 在正式开始施工前，乙方向甲方提交实施性施工组织设计，并对于工程难点、重点等提出合理的具有操作性的措施计划。
(5) 根据甲方总体施工组织设计和阶段目标计划要求，合理组织，科学施工，确保合同工期和各项目标计划按期实现。
(6) 负责处理好来自除甲方、业主责任以外的任何一方发生的纠纷。
(7) 加强劳务人员的教育和管理，如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负。
(8) 配合甲方的计量支付、质量、安全、进度、现场管理、各种检查及资料收集。
(9) 根据现场实际情况，甲方有权对工序安排进行调整，乙方无条件地服从。在执行本合同过程中，未经甲方授权，乙方不得与业主签订任何合同或协议。
(10) 按照本合同约定的分工范围，除甲方指定供应的材料外，负责其他材料的采购、运输、检验、加工和管理。
(11) 乙方应按照郑州市和甲方的文明施工要求进行场地规划、布置，增加必要的投入满足文明施工的需要，包施工场地的清理、搭建泥浆箱棚和提供并组合泥浆箱（泥浆处理所用的连接管必须为钢管，严禁出现塑、胶管，并立即按甲方规定更换为符合施工要求的钢管），制作和安装防止电缆拖地的支架、氧气、乙炔推车、挂钩、桩存土坑、配电箱防护栏、钢筋加工棚以及其他一切为满足郑州市和甲方有关安全文明施工要求必须的工作内容。若乙方不能履行合同约定，则甲方有权代乙方更换，并按实际成本的1.1倍收取乙方费用，从乙方计价款中扣除。
(12) 乙方须在实施性施工组织设计中详细制定安全文明施工专项方案和保证措施，在报甲方批准后进行实施，若乙方制定的方案和措施不能满足合同要求，则乙方必须提
高标准并增加投入，确保合同内容的全面履行。
(13) 乙方在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或工程规范中存在任何错误、省略、丢失或其他缺陷，应立即通知甲方。
(14) 乙方应严格按施工图纸、甲方技术交底和业主《技术条款》中规定的质量要求施工，并及时向甲方工程部上报有关内业资料和施工技术资料。
(15) 乙方必须采取切实可行的措施保证现场工人、材料及机械设备的安全。
(16) 乙方应遵守环境保护的法律、法规和规章，并应按规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，避免因施工造成环境破坏、人员伤害及财产损失。
(17) 乙方在进行本合同规定的各项工作时，应保障甲方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。
(18) 乙方应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。
(19) 严格执行甲方的质量体系、环保体系和职业健康体系程序文件。
(20) 采取切实可行的措施对施工场地内和周围的地下管线、文物和古树名木进行保护，对邻近的建筑物、构筑物进行保护。
(21) 由于乙方原因被新闻媒体曝光，产生不良影响，乙方应主动采取措施，消除不利影响并承担相应发生的费用。
(22) 负责合同条款中乙方应负的其他责任。甲方与业主签订的合同对乙方同样有约束力。
(23) 班组长必须经培训教育考核合格并签订质量责任书才可上岗。
(24) 验工计价前班组长必须对所做工程签质量承诺书才可计价。
五、转让和分包
7 转让
乙方不得将其承包的工程转让给第三人。未经甲方同意，乙方不得转移合同中的全部或部分义务，也不得转让合同中的全部或部分权利，下述情况除外：
(1) 乙方的开户银行代替乙方收取合同规定的款额。
(2) 在保险人已清偿了乙方的损失或免除了乙方的责任的情况下，乙方将其从任何其他责任方处获得补偿的权利转让给乙方的保险人。
8 分包
乙方不得将其承包的工程肢解后分包出去，不得将工程的任何部分分包出去。如乙
方将其承包的工程分包出去，甲方有权解除合同，并不承担任何责任，由此造成的经济损失由乙方承担。
六、乙方的人员及其管理
9 乙方的人员
9.1 乙方的职员和工人
乙方应为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数量足够的下述人员：
(1) 具有合格证明的各类专业技工和普工。
(2) 具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长。
(3) 具有相应岗位资格的管理人员。
(4) 专职安全员、电工等重要岗位人员符合国家规定。
9.2 乙方项目经理
乙方项目经理应是乙方法定代表人授权代理人，项目经理：。
(1) 乙方项目经理是乙方驻工地的全权负责人，按合同规定的乙方义务、责任和权利履行其职责。乙方项目经理应按本合同的规定和甲方、监理人的指示负责组织本工程的圆满实施。
(2) 乙方为实施本合同发出的一切函件均应盖有乙方授权的现场机构公章和乙方项目经理签名。
(3) 乙方指派的项目经理应经甲方同意。项目经理易人，应事先征得甲方同意。项目经理短期离开工地，必须经过甲方同意，甲方同意后乙方需委派代表代行其职。如乙方项目经理未经甲方同意擅自离开现场，则每天处以1000元违约金。
10 乙方人员的管理
10.1 乙方人员的安排
(1) 除合同另有规定外，乙方应自行安排和调遣其本单位和从本工程所在地或其它地方雇用的所有职员和工人，并为上述人员提供必要的工作和生活条件及负责支付报酬。
(2) 乙方安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定，上述人员的调动应经甲方同意。
(3) 坚决杜绝违法分子、潜逃人员混入乙方队伍中作业，否则由此引起的一切后果由乙方承担。乙方的劳务用工不得在施工期间有影响施工进度的恶意行为，甲方对此保
留终止合同的权利，由此造成的乙方损失甲方不承担任何责任。
(4) 乙方人员的变动 (全部上场人员)必须及时通知甲方。
10.2 提交管理机构和人员情况报告
乙方应在接到开工通知后三天内向甲方提交乙方在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况。
10.3 乙方人员的上岗资格
技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。
10.4 甲方有权撤换乙方人员
乙方应对其在工地的人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责。甲方有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员，乙方应及时予以撤换。
10.5 保障乙方人员的合法权益
乙方应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障乙方参与施工人员的合法权益。乙方应做到(但不限于)：
(1) 依据《劳动法》和有关规定与其上场人员签订劳动合同。
(2) 保证其人员有享受休息和休假的权利，乙方应按劳动法的规定安排其人员的工作时间。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间，不应超过规定的限度，并应按规定给予补休或付酬。
(3) 按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等措施。若其人员在施工中受到伤害，乙方应有责任立即采取有效措施进行抢救和治疗。
(4) 负责处理其管辖人员伤亡事故的全部善后事宜。
(5) 保证上场人员工资不得低于当地最低工资标准，不得拖欠其雇用工工资，按月足额支付。乙方施工人员工资由甲方代为发放，乙方按时将施工人员工资表报送甲方财务部门，经甲方审核后，统一发放，乙方人员凭身份证领取工资；或甲方对发放的工资进行公示，若由于乙方人员工资原因出现闹事或乙方工人找到甲方的，每出现一次，处以乙方10000元。
(6) 为保障乙方工资的按时发放及规避工资风险，甲方建立民工工资保证金账户，保证金按乙方月工资总额的20%，在对乙方拨付的工程款中扣除，若乙方在签订合同时
交纳的履约保证金总额多于月工资的20%，则履约保证金可以作为民工工资保证金。
10.6 乙方人员的管理混乱
乙方人员在施工中发生无理取闹和恶意闹事，由乙方自己妥善解决，发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，甲方保留与乙方解除合同的权利。
七、材料和设备
11 材料和设备管理
11.1 甲方供应材料
(1)本工程所需的混凝土由甲方供给并负责运输到施工现场。
(2) 乙方应在每月25日前将下个月材料使用计划提交给甲方材料设备部，实际使用计划至少应在7天前报知甲方。
(3) 甲供材料到货前24小时，甲方通知乙方，由乙方派人参加清点。甲供的钢材等到达卸货场地后，乙方负责卸货，否则由乙方承担由于延误卸货而造成的甲方损失。乙方应保证甲供的商品混凝土在45分钟内灌注完毕，由于乙方延误而造成的混凝土质量问题以及其它损失由乙方承担。
(4) 乙方应在次月5日前将甲供材料的当月实际供货数量提交甲方，经确认后作为甲方计量支付的参考依据。
(5) 甲方与供应商签订的供应合同不解除乙方应负的质量责任，乙方对甲方供应材料质量或数量如果不符合要求，应拒绝接受。
(6) 乙方不得擅自购买甲供材料，若乙方自行采购这部分材料，甲方对此部分工程量不予计价，乙方负责由此造成的任何损失。
(7)由于现场条件而发生的甲供材料场地内倒运，由乙方负责，甲方不予增加费用。
11.2 甲方提供设备或乙方租用甲方的设备
(1) 甲方提供的工程设备是未包含在合同单价中、由乙方使用的设备；乙方租用甲方的设备是合同单价中包含的、甲方收取费用的设备。
(2) 乙方使用甲方的设备必须由专业人员操作，乙方负责对设备的维护、保养，工程完工后将设备完好的交还甲方，若因乙方原因导致设备损坏，由乙方承担修理费用或
赔偿；乙方租用甲方的设备按照租用协议价格支付甲方费用。
11.3 乙方提供的材料和工程设备
(1) 除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由乙方提供的工程设备，均由乙方负责采购、验收、运输和保管。
(2) 乙方自购的材料应是合格的产品，乙方采购的材料与设计或标准要求不符时，乙方应按驻地监理工程师和甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延；如果使用了不合格的材料，影响了工程质量，乙方应按驻地监理工程师和甲方的要求进行修复或拆除，乙方承担由此发生的一切费用和责任。
八、交通运输
12 交通运输
12.1 场内施工道路
(1) 甲方按规定提交给乙方使用的道路和交通设施，应由乙方负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
12.2 场外公共交通
(1) 乙方的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等一切费用由乙方承担。
(2) 乙方车辆应服从当地交通部门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通监管部门的检查和检验。
12.3 道路和桥梁的损坏责任
乙方应为自己进行的物品运输造成工地内外公共道路和桥梁的损坏负全部责任，并负责支付修复损坏的全部费用和可能引起的索赔。
12.4 施工人员交通
乙方应为自己施工人员提供交通运输工具，并保证交通运输的安全，发生的一切交通安全事故，由乙方自行承担。
九、工程进度
13 进度计划
乙方人员上场后，按甲方的要求填报进度计划。
14 工程开工和完工
开、完工时间为合同开工完工时间。
15 暂停施工
15.1 乙方暂停施工的责任
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，乙方不能提出增加费用和延长工期的要求。
(1) 合同中另有规定的。
(2) 由于乙方违约引起的暂停施工。
(3) 由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
(4) 为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工。
(5) 未得到甲方许可的乙方擅自停工。
(6) 其它由于乙方原因引起的暂停施工。
15.2 甲方暂停施工的责任
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为甲方的责任，由此造成的工期延误，应按16.1款的规定办理。
(1) 由于甲方违约引起的暂停施工。
(2) 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。
(3) 其它由于甲方原因引起的暂停施工。
16 工期延误
16.1 甲方的工期延误
在施工过程中，甲方责任使关键工序的施工进度计划拖后而造成工期延误时，乙方可要求甲方延长合同规定的工期，但必须经业主同意延长甲方的总包合同规定的工期，乙方才可实质上延长合同规定的工期。
16.2 乙方要求延长工期的处理
(1) 若发生第16.1款所列的事件时，乙方应立即通知甲方，并在发出该通知后的14天内，向甲方提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对工期的影响程度，并修订进度计划和编制赶工措施报告报送甲方审查。若甲方要求修订的进度计划仍应保证工程按期完工，乙方必须遵照执行，由于采取赶工措施所增加的费用由甲方报经业主批复后，给予乙方适当的补偿。
(2) 若事件的持续时间较长或事件的影响工期较长，当乙方采取了赶工措施而无法实现工程按期完工时，除应按上述第(1)项规定的程序办理外，乙方应在事件结束后的7天内，提交一份补充细节报告，详细说明要求延长工期的理由，并修订进度计划。此时甲方除执行上述(1)项规定外，还应按以下第(3)项规定程序批准给予乙方延长工期的合
理天数。
(3) 甲方应及时调查核实上述第(1)和(2)项中乙方提交的细节报告和补充细节报告，并在审批修订进度计划的同时，在不得影响关键节点工期和总工期的情况下(或业主同意延长工期)与乙方协商确定延长工期的合理天数。
16.3 乙方的工期延误
(1) 由于乙方原因未能按合同进度计划完成预定工作，或甲方认为乙方工程进度太慢，不能满足确保工期的要求而对进度要求调整时，乙方应采取赶工措施赶上进度，如果甲方认为乙方的措施不能满足业主的要求，甲方将另行采取措施，甲方采取的赶工措施费和乙方采取的赶工措施均由乙方承担，从乙方计价款中扣除。
(2) 若乙方原因，未能按合同规定的完工日期完工，乙方应支付逾期完工违约金，逾期完工违约金3000元/天。
(3) 由于乙方原因，造成节点工期拖延，影响工程总计划，或影响第三方施工的，逾期完工违约金1000元/天。
十、工程质量
17 质量检查的职责和权力
17.1 乙方的质量管理
乙方应建立和健全质量保证体系，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。
17.2 乙方的质量检查职责
乙方应严格按本合同《技术条款》、甲方与业主总包合同《技术条款》和相关规范的规定，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交甲方审查。
乙方必须为配合下一道工序施工提供完善的质量保证，乙方在交接时有权对上道工序的施工进行检查，因乙方没有检查而造成的损失，乙方承担费用的50%.
乙方负责施工的单元，必须有一名合格的领工员兼质检员进行全面管理，如乙方现场无此人员，甲方将委派领工员，委派工资由乙方承担，在甲方对乙方的拨付款中扣除。
17.3 甲方质量检查权力
甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方便，包括甲方和监理人到施工现场或制造、加工地点或合同规定的其他地方进行察看和查阅施工记录。乙方还应按甲方指示，
进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测等甲方要求进行的其他工作。
18 材料和工程设备的检查和检验
18.1 材料和工程设备的检验和交货验收
(1) 乙方负责采购的材料和工程设备，应由乙方会同甲方进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。甲方参与交货验收不免除乙方在检验和交货验收中应负的责任。
(2) 甲方采购的材料，应由甲方、乙方在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由甲方正式移交给乙方。
18.2 未按规定进行检查和验收
乙方未按合同规定对材料和工程设备进行检查和验收，甲方有权指示乙方按合同规定补作检查和验收，乙方应遵照执行，并承担所需的检查和验收费用和工期延误责任。
18.3 不合格材料和工程设备
(1) 乙方使用了不合格的材料或工程设备，甲方有权按21.2款的规定指示乙方予以处理，由此造成的损失由乙方负责。
(2) 甲方的检查和检验结果表明乙方提供的材料或工程设备不符合合同要求时，甲方可以拒绝验收，并立即通知乙方，乙方除应立即停止使用外，还应与甲方共同研究补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
(3) 若甲方提供的材料或工程设备不符合合同要求，乙方有权拒绝接收，并可要求甲方予以更换，由此增加的费用和工期的延误责任由甲方承担。
18.4 额外检验和重新检验
(1) 若甲方要求乙方对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，甲方可以指示乙方增加额外检验，乙方应遵照执行，并配合甲方作好检验试验工作。
(2) 不论何种原因，若甲方对乙方的检验结果有疑问时，可以指示乙方重新检验，乙方不得拒绝。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求，则应由乙方承担重复检验的费用和工期延误的责任；若重新检查结果证明这些材料和设备符合合同要求，则应由甲方承担重新检验的费用和工期延误责任。
19 现场试验
19.1 现场材料试验
甲方在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和设备，进行各项材料试验，为质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录，费用由甲方承担。乙方配合甲方的试验
工作，甲方需要乙方配合的人员、材料、设备等开支的费用由乙方承担。
19.2 现场工艺试验
甲方负责现场工艺试验，乙方配合甲方工作。
20 隐蔽工程和工程的隐蔽部位
20.1 覆盖前的检查
经乙方的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后的12小时内，乙方应通知甲方进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有乙方自检记录和必要的检查资料。甲方应按通知约定的时间派员到场进行检查，认为确实具备覆盖条件后，报监理人员确认质量符合本合同《技术条款》和甲方与业主总包合同《技术条款》要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。
20.2 重新检查
对隐蔽工程或工程的隐蔽部位按第20.1款规定进行检查并覆盖后，若甲方或业主事后对质量有怀疑，可要求乙方对已覆盖的部位进行钻孔探测以致揭开重新检验，乙方应遵照执行。若检查合格，其重新检查所需增加的费用由甲方承担。若检查不合格，其重新检查所需增加的费用由乙方承担，并由乙方承担由此引起的相关责任。
20.3 乙方私自覆盖
乙方未及时通知甲方到场检查，私自将隐蔽部位覆盖，甲方有权指示乙方采用钻孔探测以致揭开进行检查，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
21 不合格的工程、材料和工程设备的处理
21.1 禁止使用不合格的材料和工程设备
工程使用的一切材料和工程设备，均应满足本合同《技术条款》、甲方与业主总包合同《技术条款》和施工图纸规定的等级、质量标准和技术特性。甲方或监理人在工程质量的检查和检验中发现乙方使用了不合格的材料和工程设备时，可以随时发出指示，要求乙方立即改正，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。
21.2 不合格的工程、材料和工程设备的处理
(1) 由于乙方使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，甲方或监理人可以随时发出指示，要求乙方立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。若上述不合格的材料或工程设备系由甲方提供的，应由甲方负责更换，并承担由此增加的费用和工期延误责任。
(2) 若乙方无故拖延或拒绝执行甲方或监理人的上述指示，则甲方有权委托其他施工单位执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由乙方承担。
22 测量放线
22.1 施工控制网
甲方根据本合同《技术条款》规定的期限内，向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，并根据上述基准点(线)以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设施工控制网，交付乙方。
乙方负责管理好施工控制网点，若有丢失或损失，应及时报甲方并要求甲方修复，其所需的管理和修复费用由乙方承担。
22.2 施工测量
乙方负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配合合格人员、仪器、设备和其他物品。
甲方进行复核测量，也可以指示乙方在甲方的监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，乙方必须按照甲方的指示进行修正或补测，甲方将不再支付上述增加的复测费用。
十一、文明施工
23 文明施工
甲方统一管理本工程的文明施工工作，负责管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。甲方对文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。乙方有责任维护甲方的企业形象，若由于乙方未遵守有关规定造成安全、文明施工问题而造成甲方被他人索赔，此费用由乙方承担。
23.1 治安保卫
(1) 甲方负责与当地公安部门协商，共同在工地建立或委托当地公安部门，建立一个现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责，甲方负责施工现场保安人员工资和相关费用。
(2) 乙方应教育参与施工的人员遵纪守法，共同维护全工地的社会治安，协助现场治安管理机构，做好各自管辖区(包括施工工地和生活区)的治安保卫工作。
23.2 施工安全
(1) 乙方必须遵守郑州市地方政府部门、业主、甲方有关安全施工的管理规定，必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。
(2) 乙方负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。甲方或监理人应按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，乙方应认真执行甲方或监理人有关安全管理工作的指示。甲方或监理人在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示乙方采取有效措施予以改正，若乙方故意延误或拒绝改正时，甲方或监理人有权责令其停工整改。
(3) 乙方必须按国家有关规定设置安全管理结构并配备足够的安全人员，各类人员须持有相应的职业资格证书，特殊工种必须持证上岗，严禁非本工种人员进行操作。
(4) 加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育和参加甲方组织的各种安全教育、安全操作规程的培训。
(5) 乙方施工中要严格遵守施工操作规程，如出现一切安全事故责任自负，除自负造成的各种经济损失外，还要服从甲方依照上级有关规定进行处罚，直至自负法律责任。
(6) 采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。
(7) 乙方负责所辖工地的消防工作，并配备必要的人员、消防水源、消防设备和救援设施，所需费用由乙方承担。
(8) 为了保护工程以及保障施工人员和他人的安全，在必要的地点和时间内，乙方必须设置照明和防护、警告信号和派专人看守。
(9) 施工现场的各种安全设施和劳动保护机具必须定期进行检查和维修，及时消除隐患，保证其安全有效。
(10) 在施工中，遇有需要特殊防护的物体时或施工难度大、结构复杂的工作项目，乙方必须编制专项安全措施，采取可靠的安全防护措施，确保施工安全和物体完好。
(11) 甲方提供用电接口至二级配电柜，二级配电柜的接电由乙方负责。乙方须指定专职电工负责现场用电安全，现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）及甲方要求。
23.3 文明施工
乙方按照国家和地方的有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程中的文明施工措施计划，如文明施工达不到相关要求，己方将采取一定措施，甲方采取的措施费用由乙方承担。
(1) 乙方必须遵守郑州市地方政府部门、业主、甲方有关文明施工的管理规定。
(2) 施工现场必须按规定设置明显的各种标牌。
(3) 现场的管理人员在施工现场应当佩戴标明其身份的证卡。
(4) 应按照施工平面图布置设置各种临时设施，现场堆放的材料、成品、半成品、施工机具设备应整齐划一，不能影响周边的交通。
(5) 应保持施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾，在车辆、行人通道的地方施工，应当设置施工标志，并对沟井坎穴进行覆盖回填。
(6) 现场中的各种防护措施必须安全有效，并符合卫生、通风、照明等要求。
24 环境与文物保护
24.1 环境与文物保护责任
乙方在施工过程中，应遵守《环境保护法》、《文物保护法》等有关环境与文物保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。
24.2 采取合理的措施保护环境
(1) 乙方在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。
(2) 乙方应按本合同《技术条款》、甲方与业主总包合同《技术条款》和有关规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。
(3) 乙方应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。为保证工区环境卫生达到甲方要求，乙方必须指派专人负责清洁、打扫，清洁人员的费用乙方已包含在投标报价中，甲方不另行计量。24.3采取合理的措施保护文物
在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，乙方应立即保护好现场并及时通知甲方，甲方在4小时内以书面形式通知业主并报告当地文物管理部门，甲乙双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。
十二、计量与支付
25 计量
25.1 工程量
本合同《工程量清单》中开列的工程量是合同的估算工程量，不是乙方为履行合同
应当完成的和用于结算的工程量。结算的工程量应是乙方实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。
25.2 完成工程量的计算
(1) 乙方应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，由甲方现场工程师签证，并在每月末随同月付款申请单，按本合同《工程量清单》的项目分项向甲方提交完成工程量签认单及工程量审核表。
(2) 甲方对乙方提交的工程量月报表进行复核，以确定当月完成的工程量。
25.3 计量方法
工程量计算规则：(1) 混凝土灌注桩（实桩，Φ1000mm）：按施工图图示桩顶标高到桩底标高的净桩长以m为单位计量，空桩部分不予计量。
(2) 临时立柱桩（空桩，Φ1000mm）：按地面标高到施工图图示桩顶标高的净桩长以m为单位计量，仅限于格构柱施工。
(3) 钢筋笼制安与吊装：按施工图图示钢筋净重量按t计量（空桩中的简易笼按技术交底中钢筋净重量计量），声测管、注浆管、保护垫块及接驳器及其他在工作内容中包含但在工程量清单中没有单独计列的项目不再单独计量，价格含在钢筋笼钢筋单价中。超过图纸所作的设计或非设计搭接接头、损耗等增加的钢材加工费已考虑在综合单价内，不再单独计量。
26 预付款
26.1 工程预付款
本工程无预付款。
27 工程进度付款
27.1 计价程序
(1) 按月对乙方施工的已完合格工程进行计量与支付，计量时段为本月25至下月25日。乙方应在每月末按甲方规定的格式向甲方提供计量支付的支持性材料，包括经甲方签认的工程量签认单及工程量审核表。
(2) 甲方在收到工程量审核表后的14天内完成核查后，由甲方计财部做出对乙方的验工计价，甲方对乙方的验工计价同时扣除当期发生各种违约及违规罚款等费用。
27.2 工程款的支付
工程月进度款在业主支付甲方月进度款后14日内支付，但如果业主延期支付甲方工程款，甲方对乙方工程款的支付同样顺延。甲方支付工程款时，乙方需提供11%的增
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。
劳务分包合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务分包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从年月起至年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上
个人劳务分包合同 甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量: 四、工程工期: 五、工程质量要求: 六、工程造价:
七、工程承包方式及取费标准: 八、工程价款的拨付及结算方式: 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中: 十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期: 4、文明施工:加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2021建设工程劳务分包 合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
2021建设工程劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一
劳务分包合同样本 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
劳务分包合同管理制度 为防范市场风险与法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中的纠纷，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。公司坚持以本制度来规范公司的合同管理行为，保证全面履行劳务分包合同。 一、劳务分包合同的订立 第一条劳务作业发包时，发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。 发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。 承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。 建设单位不得直接将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。 第二条劳务作业招标发包的，发包人、承包人应当在中标通知书发出后30日内订立劳务分包合同；劳务作业直接发包的，发包人、承包人应当在承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。 劳务分包合同订立后，除依法变更外，发包人、承包人不得再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。 第三条劳务分包合同应当采用书面方式订立。 劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字并加盖企业公章，不得使用分公司、项目经理部印章。 第四条劳务分包合同应当明确以下主要内容： （一）发包人、承包人的单位全称； （二）工程名称、工程地点、劳务作业承包范围及内容、质量标准、劳务分包合同价款； （三）合同工期以及调整的要求； （四）劳务分包合同价款、人工费、劳务工资结算和支付的方式、时限以及保证按期支付的相应措施； （五）劳务分包合同价款调整标准、调整依据及程序； （六）劳务作业内容变更、洽商的形式和要求； （七）施工现场及劳务作业人员的管理要求； （八）临时性用工、停工、窝工的确认方式及补偿，根据双方施工现场管理约定进行罚款的标准和确认程序，材料保管责任； （九）劳务作业验收的条件及程序； （十）违约责任；
建设工程施工劳务承包合同 欧阳学文 甲方（发包方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方（承包方）：负责人身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就关于劳务分包有关事宜协商达成以下一致协议，订立本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行本协议。 1、承包方资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、承包方工作对象及工程内容 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：施工图纸、会审纪要、设计变更的土建工程部分（分包项除外） 分包项为：门窗安装、防水涂料及卷材、内外墙粉刷、涂料、瓷砖、栏杆、铁艺。 承包方式：包清工、包质量、包工期、包安全文明施工。 除垂直运输机械、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机械（详见附件二）外，其它所需的施工工具小五金耗材、劳动保护材料等均由乙方劳务队自理，其费用包含在劳务费中。施工现场临建（民工宿舍、伙房、项目办公用
房、施工区、生活区内的临时道路、材料堆放场地整理及各项施工机械的基础施工、安装就位、调试）也含在劳务费中，不再另行计费。 承包内容： 1.1承包范围内的砌墙、主体结构钢筋、模板、混凝土的所有工作内容。主要工作为：基础工程、主体工程、空调板、飘窗、挑檐、雨篷、阳台、腰线、圈梁、构造柱、压顶等部位所有钢筋制作和安装成型、模板的支设和拆除、混凝土的浇筑和养护、现场测量放线、钢筋垫块、预制过梁等小型预制构件的制作与安装、各种台阶、施工洞口封堵等工作。 1.2基础机械土方开挖人工配合、清槽到原土标高、原土夯实及室内外回填土分层夯实。 1.3所有使用机械、材料的卸车、码放、周转材料按甲方指定的位置卸车、码放，机械、材料使用后的清理分类堆放、现场材料的二次搬运、周转材料的分类堆放、半成品的合理堆放及标识，机械、材料回运的装车（主体人员离场前产生的装车）。 1.4施工区域内所有临建工程的人工，主要包括现场道路硬化、木工棚场地及硬化、钢筋棚场地及硬化、场地平整、临建场地平整、铺砖以及搭设，保证现场临时设施的完善，临时用水用电的埋设及维修用工。 1.5所有脚手架、安全网、防护棚、安全通道的搭设、拆除及安全文明施工的所有内容（不含外架的拆除），现场安全文明施工（含安全防护、卫生清洁临时设施和工地铁皮维护墙的搭建与拆除。 1.6结构图中显示预留洞口、预埋插筋的施工及预埋铁件的制作和安装。 3、工程工期
文件编号：RHD-QB-K5107 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 劳务分包合同（范本） 标准版本
劳务分包合同（范本）标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 劳务分包合同 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量：
四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方
案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
合同编号： 建设工程施工劳务分包合同 工程名称： 承包人： 劳务分包人： 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工劳务分包合同 承包人： 劳务分包人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1. 劳务分包作业概况 总包（或专业分包）工程名称： 劳务作业地点： 劳务分包作业范围及内容： 。 2. 劳务分包作业期限 计划开始日期：年月日 计划完工日期：年月日 作业总日历天数为：天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。 3. 劳务作业质量 劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总(分)包合同有关质量的约定。 4. 劳务分包合同价款 4.1劳务分包款合同价款为人民币元（RBM：）。 4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外，不再调整。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同及其附件； （2）履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工作量清单或预算书（如果有）； （8）本工程施工总承包合同及补充合同（协议）； （9）本工程施工专业承(分)包合同及补充合同（协议）。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 6．标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；地方政府及国家没有规定的，按承包人指定的规范、标准执行；工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征承包人同意；新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。 7. 承包人 7.1 提供总（分）包合同 承包人应向劳务分包人提供一份总(分)承包合同的副本或复印件，但有关总(分)包合同的价格和涉及商业秘密的除外。劳务分包合同的签订视为劳务分包人已全面了解总(分)包合同各项规定。 7.2 提供劳务作业现场和劳务作业条件 7.2.1承包人应于开始工作7日前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。 7.2.2 承包人应向劳务分包人提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括： （1）将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内； （2）向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件； （3）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；
工程劳务分包与分包合同管理办法 （要报审!） 1 总则 1.1 为合理利用社会施工力量，规范工程劳务分包，控制分包成本，防范分包风险，维护企业合法利益，制定本办法。 1.2 本办法是依据我国《建筑法》、《合同法》等制定的。 1.3 本办法所称“合同”系指工程劳务分包合同。本办法所称“分包”系指工程劳务分包。 2 分包权限和职责 2.1 分包金额在100万元及以下的工程分包和所有劳务分包由项目经理部合约部门组织经公司经营开发部批准后，由项目部签订合同。2.2 重点工程、分包金额在100万元以上的工程分包由公司经营开发部组织，项目经理部参与，经公司总经理批准后，由公司法人代表或其授权代理人签订合同，项目部组织实施。 2.3 公司经营开发部为分包管理的主管部门，负责本办法的制定、修订和保持，负责分包管理的指导和监督检查。 2.4 项目合约部为项目分包管理的主管部门，负责项目权限范围内的分包管理、履约检查、分包结算和组织分包业绩评价，按要求向上级主管部门上报有关资料。 3分包管理工作程序 分包管理工作程序（见图3）
图3 分包管理工作程序 4 分包队伍资格评定与注册 公司成立工程及劳务分包资格认证评审领导小组，按照认证登记程序进行资格评定，发布合格分包商名册。 4.1 认证登记条件 4.1.1 自愿申请在本公司登记资格认证并参与施工的工程及劳务分包
队伍。 4.1.2 从事公路桥梁施工、具备法人资格和相应施工资质、资信度好、技术设备精良的企业单位。 4.1.3 承诺遵守本公司的管理制度。 4.1.4 在公开、公平、公正的条件下，接受本公司统一招标，特殊情况下服从公司的统一协调调度。 4.1.5 财务状况良好，具有一定的流动资金。 4.1.6 近三年内，完成在建工程合同履约率高，顾客评价良好。 4.2 认证登记所需资料 4.2.1认证登记资料： 1)认证登记申请表； 2)有效的营业执照、资质证书复印件； 3)主要管理、技术人员简历表及证书复印件； 4)特殊工种操作人员操作证复印件； 5)主要设备清单； 6)资金状况（含固定资产部分）； 7)近三年的施工业绩和所在项目评价表（新成立的不提供）。 4.2.2 各申报单位所需资料精装成册，报公司经营开发部审核。每年的11月20日前报送补充资料，公司将在每年的12月份对各单位的资格进行重新考核认证，并为各单位建立档案资料。 4.3 《合格分包商名册》管理 4.3.1 分包单位资质评定以后，公司经营开发部将为其建立档案资料，
编号：_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》（以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工具体情况， 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿；平等协商一致，达 成以下合同条款：并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点，其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准，在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求： 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准，(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222－95》精心组织施工；规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸（含修改及变更），甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理，确保分部分项工程95%合格，工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期： 竣工日期： 合同工期： 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误，每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币￥1000元，并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围： 五、分包方式：包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币￥万元)
合同编号： 工程劳务分包合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________ 甲方：______________________ 乙方：______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况 1.工程名称：_______________________ 2.工程地点：_______________________ 3.工程数量：_______________________ 4.工程数量及内容：_________________ 第二条工期 1.开工日期：________年____月_____日开工。 2.竣工日期：________年____月____日竣工。
3.总工期为：日历天_____天。 4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。 清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。 第四条履约保证金 1.合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价___%的履约保证金（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）。
（管理制度)劳务分包合同管理办法
北京市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同管理暂行办法 第壹章总则 第壹条为了加强本市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包活动的监督管理，规范劳务分包行为，维护建筑市场秩序以及劳务分包合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）等有关法律法规的规定，结合本市实际，制定本办法。第二条本市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同（以下简称劳务分包合同）的订立、备案、履行以及对劳务分包合同的监督管理，适用本办法。 本办法所称劳务分包合同是指劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给劳务作业承包人，由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容而签订的协议。 劳务作业发包人（以下简称发包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的施工总承包企业或专业承包企业；劳务作业承包人（以下简称承包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的劳务分包企业。 第三条市工商行政管理部门是本市劳务分包合同的综合管理部门。市建设行政主管部门（以下简称市住房城乡建设委）负责本市劳务分包合同的统壹监督管理。 区县建设行政主管部门（以下简称区县建委）按照属地管理的原则负责本辖区内的劳务分包合同履行过程的监督管理。 第四条关联行业协会应当发挥行业组织的自律职能，制定企业信用标准，归集企业信用信息，促进信用产品的使用。
第二章劳务分包合同的订立 第五条劳务作业发包时，发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。 发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备和所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。 承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。 建设单位不得直接将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。 第六条劳务作业招标发包的，发包人、承包人应当于中标通知书发出后30日内订立劳务分包合同；劳务作业直接发包的，发包人、承包人应当于承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。 劳务分包合同订立后，除依法变更外，发包人、承包人不得再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。 第七条劳务分包合同应当采用书面方式订立。 劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字且加盖企业公章，不得使用分公司、项目经理部印章。 第八条劳务分包合同应当明确以下主要内容： （壹）发包人、承包人的单位全称； （二）工程名称、工程地点、劳务作业承包范围及内容、质量标准、劳务分包合同价款；（三）合同工期以及调整的要求； （四）劳务分包合同价款、人工费、劳务工资结算和支付的方式、时限以及保证按期支付的相应措施； （五）劳务分包合同价款调整标准、调整依据及程序； （六）劳务作业内容变更、洽商的形式和要求；
劳务分包合同协议书 劳务分包合同应该如何写?写一些什么内容呢?今天小编就给大 家分享一下劳动合同，有时间的大家一起多多阅读哦 发包方：X建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：XXXX X以下w称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公 司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将X公司X工 程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从XX年X月起至XX年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，
装修完工前付50 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工 过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行X公司与X建筑施工有限责任公司签订的项目施工 合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50 进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 发包方（甲方）xxxxxxxxxxx项目部 承包方（乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1 、工程名称：xxxxxxxxxxxxx
****项目 劳务分包合同 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期：年月日
合同条款 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入 项目施工现场，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：约2.0万平方米（竣工后按图纸和现行建筑面积计算规则计算为准） 4、结构特点：砖混结构 二、合同工期 开工时间：年月日。 竣工时间：年月日。 （开工时间以实际为准） 1、乙方必须对合同签订的控制工期的总进度计划（后附）进行分解，分解为月、周进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按
甲方进度计划按期或提前完成，如未能按期完成月进度计划的相应工程量，每延误一天罚款1000元，并在每次拨款时直接扣除，若在下个月将上月延误的工期赶上，返还上个月的工期罚款，以此类推。 2、甲方每两个月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求或工期在双方认定的总工程进度表上，延误30天以上，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，同意先退场后结算，按乙方已完成工程量折算60％进行结算，并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张权力。 三、劳务承包范围、方式和工作内容 1、承包范围：完成各栋号所有工程施工图和变更单等图纸文件内的结构、装饰工程，并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：。包含但不限于下列内容，建筑主材(砂石、预制板、钢筋、塔吊、模板、架材、钢筋棚、木工棚、防护棚、电路管线及附带物品；包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工(含购置及悬挂标语、标牌等)、材料装卸(含甲方供材)、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、施工垃圾清运、现场保卫工作、职工宿舍、伙房及临时用房、保险费用、利润、税收等一切费用； 3、承包工作内容 3.1包人工 除消防、通区管道（厨卫间通风道除外）及排烟、栏杆工程、水电、风外门窗工程、卫生洁具。 以外的基础（含人工清槽）、主体、装饰工程、整体人工带辅料
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 劳务分包合同
编号：FS-DY-20517 劳务分包合同 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处
北京市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同管理暂行办法 第一章总则 第一条为了加强本市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包活动的监督管理，规范劳务分包行为，维护建筑市场秩序以及劳务分包合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）等有关法律法规的规定，结合本市实际，制定本办法。 第二条本市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同（以下简称劳务分包合同）的订立、备案、履行以及对劳务分包合同的监督管理，适用本办法。 本办法所称劳务分包合同是指劳务作业发包人将其所承包的房屋建 筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给劳务作业承包人，由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容而签订的协议。 劳务作业发包人（以下简称发包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的施工总承包企业或专业承包企业；劳务作业承包人（以下简称承包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的劳务分包企业。 第三条市工商行政管理部门是本市劳务分包合同的综合管理部门。市建设行政主管部门（以下简称市住房城乡建设委）负责本市劳务分包合同的统一监督管理。 区县建设行政主管部门（以下简称区县建委）按照属地管理的原则负责本辖区内的劳务分包合同履行过程的监督管理。 第四条相关行业协会应当发挥行业组织的自律职能，制定企业信用标准，归集企业信用信息，促进信用产品的使用。 第二章劳务分包合同的订立 第五条劳务作业发包时，发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。 发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应 的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。 承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。 建设单位不得直接将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。 第六条劳务作业招标发包的，发包人、承包人应当在中标通知书发出后30日内订立劳务分包合同；劳务作业直接发包的，发包人、承包人应当在承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。 劳务分包合同订立后，除依法变更外，发包人、承包人不得再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。 第七条劳务分包合同应当采用书面方式订立。 劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字并加盖 企业公章，不得使用分公司、项目经理部印章。 第八条劳务分包合同应当明确以下主要内容： （一）发包人、承包人的单位全称； （二）工程名称、工程地点、劳务作业承包范围及内容、质量标准、劳务分包合同价款；
劳务分包合同书正式版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-018460
劳务分包合同书正式版 甲方: 公司 乙方: 劳务专业工程有限公司 工程名称: 工程规模:建筑面积平方米, 层 依照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、安全施工、按期竣工,落实责权利相结合的原则, 公司和公司双方本着在自愿互利、权益平等的基础上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。 一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,达到竣工验收交付使用。 二、工期: 年月日至年月日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提前一天按工程总造价1‰奖励。
三、质量等级:合格工程,若达不到合格,一切经济损失由乙方承担。 四、合同价款: 万 五、甲方负责事项: 1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建设部"一标五规范",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度,并督促和监督执行。 2、加强对本工程管理力度,坚持安全生产"安全第一、预防为主"的方针,严格实行安全生产目标责任制,监督检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司到项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工安全生产,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监督和制止酒后作业。 3、严格实行建设工程安全监管制度,加强安全监督管理。 4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。
劳务分包合同 甲方将新建雅泉小学项目承包给乙方施工，为明确双方 职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：绥阳县新建雅泉小学 工程地点： 贵州省绥阳县洋川镇雅泉村 建筑面积: 结构类型：异性剪力墙框架结构 第二条 乙方承包范围及单价 方。 甲方：江西昌南建设集团 （以下简称甲方） 乙方：（主要负责人）： （以下简称乙方） 平方米 1、 承包单价 1） 正负零以上工程经验收单位验收，分部分项工程达 到合格， 模板工程按建筑面积计算共计 2） 基础模板按混凝土接触面积每平方 元/平方计
算。 3）二次结构按混凝土接触面积每平方元/平方计算。 4）民工活动板房甲方提供6间板房（4间由甲方负责另 2间由乙方提供50%价格）。其他人员住宿甲方不负责，由乙方自行解决。 5）木工按建筑面积包工包料元/平方计算。 2、承包范围模板工程：图纸中从基础工程、主体工程等项目所需要木工安装工程; 1）模板制作安装，乙方使用的一切工具、机械等。 2）乙方提供工程基础、主体、二次结构所需的任何材 料及机械（模板、木方、对拉螺杆、内撑、铁丝、钉子等。 3、承包方式1 ）以上模板工程甲方均按包工包料形式承包给乙方。 2）上述价格包含人工、材料费用、乙方使用的一切工 具、机械、工人的劳保费、保证文明施工费用的措施费、材料保管费、机械维修费、场内装卸、转运、堆码、清理等。
3）木工班组、钢筋班组必须出技术人员或带班人配合 放线，不另计价。 4）以上班组人员的安保措施（安全帽、安全带）自行 提供，甲方不负责。 5）以上承包内容由于乙方原因，出现质量事故影响分 部工程未达到合格、自行整改至合格为止。 第二条付款方式: 1、乙方需缴纳工程保证金，元大写元人民币。 2、地下室分三段做完，混凝土浇筑到平方，甲 方返还乙方保证金元，主体完工甲方全款退还保证 金，并将工程款拨付到80%。 3、主体经有关部门初步验收后，甲方15日内需按工程 总价的85%支付给乙方。如未能支付，甲方发现必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。 4、工程竣工验收之后付款至全部款项的97%，在30天 内如未能支付，甲方必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。余款在1年之内全部支付。 第四条安全施工及安全。