Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
供水供电合同
编号：FS-DY-20133
供水供电合同
供方：_____（以下称甲方）
用方：_____（以下称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为了确立正常的供用水、电等的秩序，明确双方的责任，做到安全、经济、合理地使用水、电，甲乙双方经友好协商，订立本合同，供双方共同遵守。
第一条供应方式
1．1甲方根据乙方的生产需要，按（年或季度）向乙方提供水、电。
1．2在同等供应条件下，甲方承诺优先向乙方供应。
1．3当甲方出现水、电供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给任何第三方（包括甲方下属企业）水、电的比例及条件，供给乙方。
第二条收费标准
2．1甲方收取水、电费用的标准，应依照_____水、电收费标准的规定确定。甲方承诺甲方向乙方收取的水、电费用不高于其向任何第三方（包括甲方下属企业）收取的费用。
2．2因国家法律、法规或有关政策的变动导致水、电收费标准的变动，则按国家规定的变动幅度作相应的调整。
2．3甲方根据自身的情况决定提高水、电的收费标准时，应在做出提高收费标准的决定之日起一个月内，以书面形式通知乙方，并对提高价格标准的具体情况予以说明。
第三条付款时间
乙方应在接受甲方供应水、电后六个月内，支付用水用电费。
第四条其他
4．1本合同自甲、乙双方签字盖章并经乙方之股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过之日起生效。
4．2本合同一经生效，不得擅自修改或终止。如遇特殊情况需要对合同条款进行修改或变更，或有其他未尽事宜的，须经双方协商，并签订补充合同。补充合同作为本合同附件，与本合同具有同等效力。
4．3合同有效期自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。
甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____
负责人（签字）：_____负责人（签字）：_____
_____年____月____日_____年____月____日
Foonshion图文设计有限公司
Fonshion Design Co., Ltd
供水用水合同(范本) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
供水用水协议 签约地点: 嘉峪关市新城镇 签约时间：
供水用水协议 供水人： 用水人： S595线嘉峪关至新城公路工程项目经理部 为了明确供水人和用水人在水的供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、相关条例等有关法律、法规和规章，经供、用水双方协商，订立本合同，以便共同遵守。 一、用水地址、用水性质： 1、用水地址为：嘉峪关至新城。 2、用水性质： S595嘉峪关至新城公路工程项目施工、生活用水。 二、供水期限： 按乙方水车的进场及出场时间为期限。 三、供水方式和质量： 1、在合同有效期内，供水人通过提供机井抽取供水管网及附属设施向用水人提供不间断供水。 2、供水质量符合生活饮用水标准。 四、用水计量及水费结算方式： (一) 用水计量： 1、按水车台数计量，水车容量大小不限，从每台水车进场后开始算起，进场几辆算实际计算几辆。 2、按每台水车每月结算，不满一月的按天数折合计算。 （二）供水价格： 每辆水车1000元/月，初步计划为6辆水车（结算按实际进场数量为准） （三）水费结算方式： l、乙方水车进场后累计满一月结算一次。 五、双方的权利和义务： 1、用水人逾期不缴纳水费，供水人有权停止向用水人供水。 2、供水人应当按照合同约定的水质不间断供水，向用水人提供抽水装置，由用
水人自行抽取。 3、供水人要保证供水不间断，如有变化提前10天向用水人做出书面通知。 4、用水人水车进场时提前一天通知供水人。供水人要和用水人共同做好每辆水 车的进、出场纪录。 六、合同争议解决方式： 在执行本合同过程中如发生争议双方协商解决，如协商不能达成一致的，可 提交嘉峪关市仲裁委员会仲裁； 七、其他约定： 本合同经双方签字盖章后生效。合同一式3份，双方各执 1 份，用水单位财务处 1份均具有同等法律效力。本合同未尽事宜由甲乙双方另行签订补充协议确定。 以下无正文。
供用水合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-074534
供用水合同通用版 供水人： _________________________________________________ 用水人： _________________________________________________ 为了明确供水人和用水人在水的供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市供用水条例》等有关规定，经供、用水双方协商，订立本合同，以资共同遵守。 第一条用水地址 1.1用水地址为 ____________________________________________________。用水四至范围（即用水人用水区域四周边界）是
_______________________________【约平方米】。 1.2计费水表安装地点为： ________________________________。 1.3安装计费水表注册号为_____________________________。 第二条供水方式 2.1在合同有效期内，供水人通过太仓市公共供水管网及附属设施向用水人供水。 2.2用水人如不能间断用水或者对水压、水质有特殊要求的，应当自行设置贮水、间接加压设施及水处理设备；否则应承担由此而造成的所有损失。 第三条水费结算 双方按照注册登记的计费水表计量的水量作为水费结算的依据。供水人按照太仓市人民政府物价部门批准的供水价格收取水费。在合同有效期内，遇水价调整时，按照调价文件规定执行。 供水人按照周期抄验表并结算水费，用水人在___________月 _____________日前交清水费。水费结算采取
合同编号：YT-FS-6380-15 电力建设工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间： 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明 确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合 该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、工程名称：东兴用电工程 2、工程地点：城东 3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期 工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷 器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开 关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施 工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施
放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥ 三、建设工期 5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。 6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 供水、供电合同一 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
供方_________以下称甲方用方_________以下称乙方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为了确立正常的供用水、电等的秩序，明确双方的责任，做到安全、经济、合理地使用水、电，甲乙双方经友好协商，订立本合同，供双方共同遵守。 第一条 供应方式11 甲方根据乙方的生产需要，按年或季度向乙方提供水、电。 12 在同等供应条件下，甲方承诺优先向乙方供应。 13 当甲方出现水、电供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给任何第三方包括甲方下属企业水、电的比例及条件，供给乙方。 第二条 收费标准21 甲方收取水、电费用的标准，应依照_________水、电收费标准的规定确定。 甲方承诺甲方向乙方收取的水、电费用不高于其向任何第三方包括甲方下属企业收取的费用。 22 因国家法律、法规或有关政策的变动导致水、电收费标准的变动，则按国家规定的变动幅度作相应的调整。 23 甲方根据自身的情况决定提高水、电的收费标准时，应在做出提高收费标准的决定之日起一个月内，以书面形式通知乙方，并对提高价格标准的具体情况予以说明。 第三条
付款时间乙方应在接受甲方供应水、电后六个月内，支付用水用电费。 第四条 其他41 本合同自甲、乙双方签字盖章并经乙方之股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过之日起生效。 42 本合同一经生效，不得擅自修改或终止。 如遇特殊情况需要对合同条款进行修改或变更，或有其他未尽事宜的，须经双方协商，并签订补充合同。 补充合同作为本合同附件，与本合同具有同等效力。 43 合同有效期自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。 甲方盖章_________ 乙方盖章_________负责人签字_______ 负责人签字________________年____月____日 _________年____月____日
供水供电协议书 供方：_ _（以下称甲方） 用方：________ _（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为了确立正常的供用水、电等的秩序，明确双方的责任，做到安全、经济、合理地使用水、电，甲乙双方经友好协商，订立本合同，供双方共同遵守。 第一条供应方式供应范围 1、甲方根据乙方的生活需要，在电力系统、水压水源正常状况下,按本合同规定向乙方供电、供水。 乙方的户外供水管网、供电接入点应由甲方确定，并应按照安装规范要求进行施工，确保安装的供水立管、表箱美观、牢固、平直。施工完毕，应及时修补墙面、孔洞，修复地面，并清理现场。 2、当甲方出现水、电供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给第三方水、电的比例及条件，供给乙方。如因甲方原因需停水停电，应提前告知乙方。 3、在乙方每个接水电、受电点安装用水、电计量装置。用水、电计量装置的记录为乙方实际用水、电量,以此作为计算乙方水、电费的依据。 第二条收费标准 1、由于市供水、供电公司每月按商业用电标准供给本公司，所以甲方每月只能按市供水、供电部门收取甲方的费用标准向乙方收取。 2、为了减少甲方的损失，甲方每月按乙方实际水电费的 %付给甲方正常损耗费。甲方承诺向乙方收取的水、电费用不高于其向其他第三方收取的费用。 3、因国家法律、法规或有关政策的变动导致水、电收费标准的变动，则按国家规定的变动幅度作相应的调整。 4、甲方每月30号之前按乙方水、电表显示的使用量收取当月水电费和损耗费。 第三条付款时间和方式 甲方供应水、电的开通后，乙方应当采取_________（方式）支
付用水用电费。 第四条权利义务 1、甲方对乙方每月用电量、水量按本合同约定的原则和方式指定专人进行抄表统计,乙方给予积极协助，双方共同确认。 2、乙方应保护好水表、电表等设施不至于损坏、失窃，如保护不善，乙方应承担损失和修理费用。 3、乙方不得擅自拆卸、迁移、改动水电表，以影响水表、电表正常计量，否则视为盗水、盗电之行为。 4、乙方必须按时支付水费、电费，如不支付，经甲方催款后仍逾期不交者，甲方将按有关规定，停止对乙方供水供电，并追缴欠款及加收日千分之三的滞纳金。 5、甲方发现乙方用电设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供电设施损害时，有权要求乙方限期整改。乙方逾期不改的，甲方有权中断供电。 6、乙方不得私自向其他用户转供电、转供水，不得擅自向合同约定的范围外供水、供电或在甲方电网、水网上私自接线、按管。 7、乙方如跨越计量表用水，或用其他方法致使计量表不准的行为，甲方有权参照有关规定进行处罚，直至停止供水。 8、乙方的供水管线由于管理不善，跑、冒、滴、漏损坏严重时，甲方有权参照有关规定进行处罚，直至停止供水。 9、甲方有权根据水资源供应情况，采取必要的限量措施或停止供水。 10、由于甲方规划调整致使无法向乙方供水供电的，甲方可以解除合同，但需提前日通知乙方，甲方不承担违约责任。 第五条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。 甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 负责人（签字）：_______ 负责人（签字）：_______ _________年____月____日 ____年____月____日
YOUR LOGO 供水、供电合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
供水、供电合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 供方：_________（以下称甲方） 用方：_________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为了确立正常的供用水、电等的秩序，明确双方的责任，做到安全、经济、合理地使用水、电，甲乙双方经友好协商，订立本合同，供双方共同遵守。 第一条供应方式 1．1 甲方根据乙方的生产需要，按（年或季度）向乙方提供水、电。 1．2 在同等供应条件下，甲方承诺优先向乙方供应。 1．3 当甲方出现水、电供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给任何第三方（包括甲方下属企业）水、电的比例及条件，供给乙方。 第二条收费标准 2．1 甲方收取水、电费用的标准，应依照_________水、电收费标准的规定确定。甲方承诺甲方向乙方收取的水、电费用不高于其向任何第三方（包括甲方下属企业）收取的费用。 2．2 因国家法律、法规或有关政策的变动导致水、电收费标准的变动，则按国家规定的变动幅度作相应的调整。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
编号：_____________施工临时用水用电合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
供方（甲方）：________________________________ 用方（乙方）：________________________________ 借用方因自身需要，使用甲方供给电能和提供水源，为明确供、用双方在电力、水力供给与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供用，经甲、乙双方协商一致，鉴定本协议，共同信守，严格履行。 一、用方临时搭线用电、用水相关信息： 用方临时搭线用电、用水地点：________________________________ 供电方向用电方供电柜为：________________________________ 供水方向用水供水点：________________________________ 二、临时用电期限：自________年________月________日至________年________月________日止。 三、用电性质：________________，执行电价为：________________元/度； 用水性质：________________，执行水价为：________________元/立方； 水电价格若市场价格有所变动将相应调整。 四、用电方用电负荷：________________；电能表计为：________________； 用水需供水管径：________________：水表计为：________________； 五、结算方式： 1、电费按临时安装的电能表电量乘以协议规定电价进行结算，即实际使用电表计量的电量X协议规定电价； 2、水费按临时安装的水表量乘以协议规定水价进行结算，即实际使用水表计量的水量X协议规
电力施工合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写 ￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备
供水供电合同 供水供电合同 供方：_________（以下称甲方） 用方：_________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为了确立正常的供用水、电等的秩序，明确双方的责任，做到安全、经济、合理地使用水、电，甲乙双方经友好协商，订立本合同，供双方共同遵守。第一条供应方式 1．1 甲方根据乙方的生产需要，按（年或季度）向乙方提供水、电。1．2 在同等供应条件下，甲方承诺优先向乙方供应。1．3 当甲方出现水、电供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给任何第三方（包括甲方下属企业）水、电的比例及条件，供给乙方。第二条收费标准2．1 甲方收取水、电费用的标准，应依照_________水、电收费标准的规定确定。甲方承诺甲方向乙方收取的水、电费用不高于其向任何第三方（包括甲方下属企业）收取的费用。2．2 因国家法律、法规或有关政策的变动导致水、电收费标准的变动，则按国家规定的变动幅度作相应的调整。2．3 甲方根据自身的情况决定提高水、电的收费标准时，应在做出提高
收费标准的决定之日起一个月内，以书面形式通知乙方，并对提高价格标准的具体情况予以说明。第三条付款时间乙方应在接受甲方供应水、电后六个月内，支付用水用电费。第四条其他4．1 本合同自甲、乙双方签字盖章并经乙方之股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过之日起生效。4．2 本合同一经生效，不得擅自修改或终止。如遇特殊情况需要对合同条款进行修改或变更，或有其他未尽事宜的，须经双方协商，并签订补充合同。补充合同作为本合同附件，与本合同具有同等效力。4．3 合同有效期自 _________年_________月_________日起，至_________年 _________月_________日止。甲方（盖章）： _________ 乙方（盖章）：_________ 负责人（签字）：_________ 负责人（签字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日
临时供电、供水协议 供方（甲方）: 用方（乙方）: 借用方因自身需要，使用由甲方治理的配电柜供给之电能和提供水源，为明确供、用双方在电力、水力供给与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供用，经甲、乙双方协商一致，签订本协议，共同信守，严格履行。 一、用方临时搭线用电、用水相关信息 用方临时搭线用电用水地点： 供电方向用电方供电柜为： 供水方向用水方供水地点： 二、临时用电期限：自20年月日至20年月日止； 三、用电性质：，执行电价为：元/度； 用水性质：，执行水价为：元/立方； 水电价格若市场价格有所变动将相应调整。 四、用电方用电负荷：；电能表计为:； 用水方需供水管径：；水表计为：； 五、结算方式：
1、电费按临时安装的电能表电量乘以协议规定电价进行结算，即实际使用电表计量的电量×协议规定电价； 2、水费按临时安装的水表量乘以协议规定水价进行结算，即实际使用水表计量的水量×协议规定水价； 3、采用月结方式，即每月25日(遇休息日前移根据抄表数结算，结算时开据收据； 六、用方用电用水前须向供方预交保证金元，借用结束时多退少补； 七、产权分界点 产权分界点为用电方临时搭线与供电方低压线路临时搭接点处，搭接点至用电方电力线路及设施属用电方资产；搭接点以上至变压器线路及设施属供电方资产。 用水方临时连接与供水方管路临时搭接点处，连接处至用水方管路及设施属用方资产；连接点以上管路及设施属供水方资产。 水、电搭建、计量仪表等所需材料均由用方承担； 八、安全责任 1、属用方产权的设施，应由用方负责维护，并由用方承担因用电、用水引起的所有安全责任； 2、用方必须充分保证用电安全，用电方应装有可靠的保护装置，遇有故障时能迅速切断电源，因用电方故障或超协议容量用电造成的一切后果由用电方负责； 3、用不得向外转供电、供水，否则供方有权终止对用方供电、供水，并且因此带来的后果由用方负责；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力合同标准版 甲方：___________________ 乙方：___________________
日期：___________________
施工合同 合同编号：DWJS九江-01 工程名称：九江500kV变电站工程 发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人：江西省火电建设公司 签订日期：签订地点: 使用说明 1.本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建
筑、安装施工合同。 2.对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划/”“。 3.对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4.有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
第一部分合同协议书............................................ 第二部分合同通用条款（见标准文本）........................... 第三部分合同专用条款..........................................
九江500kV变电站工程 施工合同 第一部分合同协议书 发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人：江西省火电建设公司 鉴于发包人拟委托承包人承担九江500kV变电站工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：九江500kV变电站工程 1.2工程地点：江西九江___________________________________ 1.3工程概况： __________________________________ 第2条承包范围 承包范围：九江500kV变电站新建工程___________________________ 第3条合同工期 3.1开工日期：年月 ___________________________________ 3.2竣工日期：年月 ___________________________________ 第4条工程建设目标 3.1质量目标：按照招标文件要求。 3.2安全目标：。 3.3进度目标：。
文件编号：GD/FS-9523 （合同范本系列） 供水供电合同详细版 The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
供水供电合同详细版 提示语：本合同文件适合使用于当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 供方：_________（以下称甲方） 用方：_________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法 》及有关法律 、法规 的规定，为了确立正常的供用水、电等的秩序，明确双方的责任，做到安全、经济、合理地使用水、电，甲乙双方经友好协商，订立本合同，供双方共同遵守。 第一条供应方式 1．1 甲方根据乙方的生产需要，按（年或季度）向乙方提供水、电。
1．2 在同等供应条件下，甲方承诺优先向乙方供应。 1．3 当甲方出现水、电供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给任何第三方（包括甲方下属企业）水、电的比例及条件，供给乙方。 第二条收费标准 2．1 甲方收取水、电费用的标准，应依照 _________水、电收费标准的规定确定。甲方承诺甲方向乙方收取的水、电费用不高于其向任何第三方（包括甲方下属企业）收取的费用。 2．2 因国家法律、法规或有关政策的变动导致水、电收费标准的变动，则按国家规定的变动幅度作相应的调整。 2．3 甲方根据自身的情况决定提高水、电的收费标准时，应在做出提高收费标准的决定之日起一
临时供水协议 按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就用水方因生活所需，使用供水方临时用水一事，结合本项事宜具体情况,为明确用水方在使用供水方临时供水过程中的相关责任与义务，达成以下协议条款，希望双方共同遵守！ 一、用水地址及用途 1、用水地址： 2、临时用水主要用途为： 二、供水方式及相关费用 1、用水方临时用水由用水方在供水方指定接水口连接引水，并按要求设置经相关机构检验合格的计量表，经双方确认后方可安装，供水方对其计量表有异议时可要求用水方重新更换，用水方不得有异议。 2、供水方提供给用水方临时用水用水方只能作为生活用水，不得另作他用或向第三方提供用水，也不得用作施工用水。在使用过程中用水方应保护好供水方提供给用水方的主水管道不被破坏，若因管道发生故障用水方应无偿派人协助供水方共同及时解决。 3、用水方需缴纳入网费用3000元。以弥补供水方接入总供水管
线时材料、设备以及相关费用的损失。 4、用水方需向供水方缴纳保证金元，保证金以无息形式交给供水方，在合同终止后退予用水方。 三、用水计量 1、用水计量装置安装在接水口处。安装所用的计量装置及相关费用由用水方自行解决。 2、用水计量装置的记录数据是供水方向用水方计算水费的依据，由供水方抄取。 四、单价及水费结算 1、供水方根据供水公司出示的单价，定期向用水方结算水费及随水费征收的有关费用。在合同有效期内，发生单价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。 2、水费结算方式 （1）供水方应按规定日期抄表，按期向用水方收取水费。 （2）用水方应在供水方规定的期限内全额交清水费。交付水费方式为：一月交付一次，供水方只开收据，不提供发票。 3、用水方不得以任何方式、任何理由拒付水费。用水方对用水计量、水费有异议时，应先交清水费，然后双方协商解决。 4、用水方在交付逾期水费时，首先付清水费违约金，剩余部分不足以付清欠费时，所欠部分水费继续计收违约金。
供水用水协议 签约地点: 嘉峪关市新城镇 签约时间：
供水用水协议 供水人： 用水人： S595线嘉峪关至新城公路工程项目经理部 为了明确供水人和用水人在水的供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、相关条例等有关法律、法规和规章，经供、用水双方协商，订立本合同，以便共同遵守。 一、用水地址、用水性质： 1、用水地址为：嘉峪关至新城。 2、用水性质： S595嘉峪关至新城公路工程项目施工、生活用水。 二、供水期限： 按乙方水车的进场及出场时间为期限。 三、供水方式和质量： 1、在合同有效期内，供水人通过提供机井抽取供水管网及附属设施向用水人提供不间断供水。 2、供水质量符合生活饮用水标准。 四、用水计量及水费结算方式： (一) 用水计量： 1、按水车台数计量，水车容量大小不限，从每台水车进场后开始算起，进场几辆算实际计算几辆。 2、按每台水车每月结算，不满一月的按天数折合计算。 （二）供水价格： 每辆水车1000元/月，初步计划为6辆水车（结算按实际进场数量为准） （三）水费结算方式： l、乙方水车进场后累计满一月结算一次。 五、双方的权利和义务： 1、用水人逾期不缴纳水费，供水人有权停止向用水人供水。
2、供水人应当按照合同约定的水质不间断供水，向用水人提供抽水装置，由用 水人自行抽取。 3、供水人要保证供水不间断，如有变化提前10天向用水人做出书面通知。 4、用水人水车进场时提前一天通知供水人。供水人要和用水人共同做好每辆水 车的进、出场纪录。 六、合同争议解决方式： 在执行本合同过程中如发生争议双方协商解决，如协商不能达成一致的，可 提交嘉峪关市仲裁委员会仲裁； 七、其他约定： 本合同经双方签字盖章后生效。合同一式3份，双方各执 1 份，用水单位财务处 1份均具有同等法律效力。本合同未尽事宜由甲乙双方另行签订补充协议确定。 以下无正文。
编号：GR-WR-11413 供电合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
供电合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 供电合同 订立合同双方： 供电单位：__市（县）供电局（所），以下简称供电方； 用电单位：__，以下简称用电方。 为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1．受电地点：_____ 2．受电电压：__千伏__线三相交流__千伏。其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5％；10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7％；低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的＋5％、－10％。电
合同编号： 供水供电合同 签订地点： 签订日期：年月日
供水供电合同 供方：_________（以下称甲方） 用方：_________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为了确立正常的供用水、电等的秩序，明确双方的责任，做到安全、经济、合理地使用水、电，甲乙双方经友好协商，订立本合同，供双方共同遵守。 第一条供应方式 1．1 甲方根据乙方的生产需要，按（年或季度）向乙方提供水、电。1．2 在同等供应条件下，甲方承诺优先向乙方供应。 1．3 当甲方出现水、电供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给任何第三方（包括甲方下属企业）水、电的比例及条件，供给乙方。第二条收费标准 2．1 甲方收取水、电费用的标准，应依照_________水、电收费标准的规定确定。甲方承诺甲方向乙方收取的水、电费用不高于其向任何第三方（包括甲方下属企业）收取的费用。 2．2 因国家法律、法规或有关政策的变动导致水、电收费标准的变动，则按国家规定的变动幅度作相应的调整。 2．3 甲方根据自身的情况决定提高水、电的收费标准时，应在做出提高收费标准的决定之日起一个月内，以书面形式通知乙方，并对提高价格标准的具体情况予以说明。 第三条付款时间
乙方应在接受甲方供应水、电后六个月内，支付用水用电费。 第四条其他 4．1 本合同自甲、乙双方签字盖章并经乙方之股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过之日起生效。 4．2 本合同一经生效，不得擅自修改或终止。如遇特殊情况需要对合同条款进行修改或变更，或有其他未尽事宜的，须经双方协商，并签订补充合同。补充合同作为本合同附件，与本合同具有同等效力。4．3 合同有效期自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。 甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 负责人（签字）：_________ 负责人（签字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日
临时供水合同 甲 方： ___________________________ 乙 方： ___________________________ 签订日期： ____ 年 _____ 月 _____ 日 编号 号：
供水方（甲方）： 用水方（乙方）： 用方因经营需要，使用甲方提供的水源，为明确供、用双方在水力供给与使用中的权利和义务， 经甲、乙双方协商一致，签订本协议，共同信守，严格履行。 一、用方临时用水相关信息 用方临时用水地点： 二、临时用水期限：自年月日至年月日止； 三、用水性质：，执行水价为：元/立方；若水价市场价格有所变动将按变动 幅度进行相应的调整。 四、用水方需供水管径：。水表初始读数为：。 五、结算方式： 1、水费按临时安装的水表量乘以协议规定水价进行结算。 3、采用月结方式，即每月5日前（遇休息日前移）结算，结算时开具收据。 六、用方用电用水前须向供方预交保证金元，借用结束时多退少补。 七、产权分界点 用水方临时连接点（水表）及以外的用水管路及设施属用方资产；连接点以内的管路及设施属供水 方资产。水搭建、计量仪表等所需材料均由用方承担；
第2页共3页
八、安全责任 1、属用方产权的设施，由用方负责，并由用方承担因此引起的所有安全责任； 2、因用水方供水管道泄露导致的用水损耗，均全部由用水方承担全部责任； 3、临时用水，用方必须与自来水公司协调，得到相关部门认可后方可实施，若造成供方因此而引发的责任或罚款，必须由用方全部承担，甲方概不负责。 九、本协议一式两份，自签订之日起生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日年月日
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力行业标准项目合同(合同示 范文本) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
电力行业标准项目合同(合同示范文本) 委托单位（甲方）：中国电力企业联合会标准化中心 承担单位（乙方）： 专业标委会挂靠单位： 起止年限_______________________________________________________ 承担单位地址___________________________________ 邮编______________ 联系人______________________________________电话______________ 年月日 项目内容： 在标准体系表中的编号：被修订标准的原编号： 采用国际或国外先进标准编号及名称：与被采用的国际或国外先进
标准内容的异同(可附页)： 采标程度：等同□等效□非等效□ 工作进度初稿征求意见稿送审稿审查报批稿 完成日期 经费：经审核，甲方向乙方提供补助经费万元（第一次拨款万元，第二次拨款万元）其余经费由项目承担单位自筹。合同总金额为万元。 签订合同双方：一、委托单位（甲方）：负责人：（签章）年月日（公章）二、承担单位（乙方）：项目负责人：（签章）年月日（公章）单位科技主管：（签章）财务部门负责人：（签章）年月日（公章）开户银行及帐号： 共同遵守的条款签约双方一致同意：1、甲、乙双方共同遵守本合同规定的各项内容，本合同生效后，甲方即应按合同规定向乙方拨付经费。2、乙方必须按期按质完成合同规定的任务。无故中断、拖期，
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-030926 供水供电合同修订版
供水供电合同修订版 供方：_________（以下称甲方）用方：_________（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为了确立正常的供用水、电等的秩序，明确双方的责任，做到安全、经济、合理地使用水、电，甲乙双方经友好协商，订立本合同，供双方共同遵守。 第一条供应方式 1．1 甲方根据乙方的生产需要，按（年或季度）向乙方提供水、电。 1．2 在同等供应条件下，甲方承诺优先向乙方供应。 1．3 当甲方出现水、电供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给任何第三方（包括甲方下属企业）水、电的比例及条件，供给乙方。 第二条收费标准 2．1 甲方收取水、电费用的标准，应依照_________水、电收费标准的规定确定。甲方承诺甲方向乙方收取的水、电费用不高于其向任何第三方（包括甲方下属企业）收取的费用。 2．2 因国家法律、法规或有关政策的变动导致水、电收费标准的变动，则按国家规定的变动幅度作相应的调整。 2．3 甲方根据自身的情况决定提高水、电的收费标准时，应在做出提高收费标
准的决定之日起一个月内，以书面形式通知乙方，并对提高价格标准的具体情况予以说明。 第三条付款时间 乙方应在接受甲方供应水、电后六个月内，支付用水用电费。 第四条其他 4．1 本合同自甲、乙双方签字盖章并经乙方之股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过之日起生效。 4．2 本合同一经生效，不得擅自修改或终止。如遇特殊情况需要对合同条款进行修改或变更，或有其他未尽事宜的，须经双方协商，并签订补充合同。补充合同作为本合同附件，与本合同具有同等效力。 4．3 合同有效期自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。 甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________负责人（签字）：_________ 负责人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日 XX网络科技有限公司 YunBo Network Technology Co., Ltd.