考场合作协议
甲方：
乙方：
随着驾培市场发展，管理部门的严格要求，对于规范驾校培训提出更高要求，同时车管所给予我校考试名额有限，迫使我们在学员合格率上下功夫。经过前期适应性练习，我校在考场练习时间一直太晚，教练们夜间培训后无法满足白天正常上班，造成培训质量不高；学员反复在考场适应性练习，因此学员经济压力大、社会矛盾突出，希望考场提供车辆和场地借我校练习，现提出方案：
方案一：科目三培训方案
1、由考场安排引车员一名，进行考场路面指导培训；
2、培训时间安排在每周星期六、星期天、星期一、星期二，共计4天，6-8小时/天，实际时间根据当周约考培训为准（优先满足次日考试驾校的学员练习）；
3、每天考场适应性训练，希望可以固定一台车，固定教练员，给予早晨2小时，中午2小时，晚上4小时练习；
4、为达到理想的培训质量和服务，由平安驾校每月补贴3000元给考场作为引车员补贴；
5、每周星期四上午2小时，引车员给予我们现场交流，规范统一教学方法。
方案二：
1、我校固定每月购买100个学时，先交纳学时保证金5000元；
2、培训时间安排在每周星期六、星期天、星期一、星期二共计4天，车辆3台/6小时/天，实际时间根据当周约考培训为准；
3、由考场提供两台车给予固定使用，早晨2小时，中午2小时，晚上4小时练习；
4、每周星期天早上统计出本周学时数，并交纳学时费。
提高学员的满意度，减少主管部门投诉率和一些工作人员的业务管理漏洞，建立良好健康的管理模式。
nnnnnnnnnnnnnnnnnn
2014年6月18日
XXX公司合伙人/股东协议 甲方：（投资人，实际出资人） 乙方：（创始合伙人团队，简称合伙人团队） 第一条：公司概况 1.1.公司名称拟定为：XXX科技有限公司 注册资本拟定为人民币：（不是实缴、币种后同） 公司注册地： 经营范围、法人代表、公司章程制度经合伙人约定后，以工商登记规定为准。如工商注册后有变化，协议需相应变化。 1.2.公司设立目的：一个为高铁动车提供维护保养设备及服务的实体，致力于成 为服务整个亚太地区高速铁路车轮维保的供应商，发展远景是提供轨道交通车辆维护保养解决方案的系统集成商。 第二条：股权结构 2.1股权比例经各方协商，甲方以现金出资，其他合伙人团队以技术出资，股权比例、认缴金额、股权比例分配如下： 甲方(全名)：以现金方式出资，认缴注册资本___万元，实缴___万元，持有公司___%股权。 其他合伙人团队：以技术方式出资，认缴注册资本____万元，持有公司___%股权。合伙人团队应实缴出资的部分由甲方___以现金缴付。其中____占公司____%股权 2.2公司各股东明确好出资额，出资方式，出资期限后，记载于公司章程或协议，
当企业正常运作后，可根据经营情况、创业规划和自身能力来确认认缴或更改。 2.3公司注册资本金到位后，如仍不能满足公司资金需要，或需追加投资的，由 全体公司商议决定，追加投资或融资。 第三条融资、股权稀释 3.1引进新股东需出让部分股权引起股权稀释的，首先需要各股东同意，原有股东有优先受让权，协议双方按比例稀释。 3.2因为融资或者设立股权激励（干股）需稀释股权的，由全体股东按股权比例稀释。 第四条管理与表决 4.1专业事务（非重大事务） 对于股东负责的事务，公司实行专业负责制原则。 总公司甲方派驻财务和采购管理人员，入驻公司，管理财务状况，物料采购使用状况。 合伙人团队，负责日常经营和管理活动，比如项目技术开发，公司人事，生产培训，生产监控，销售工作，市场拓展，招投标、订立合同。 4.2公司重大事项 对于除专业事务外的公司重大事项，在全体股东无法达成一致意见时，在不损害公司利益的原则下，由占公司90%以上表决权的创始股东一致同意后做出决议。重大事项，包括但不限于：1、改变企业名称2、改变企业的经营范围、主要经营场所的地点、注册资本；3、处分企业的不动产4、转让或者处分企业的知识产权和其他财产权利；5、以企业名义为他人提供担保；6、聘任合伙人以外的人担任企业的经营管理人员；7、利润留成与分配比例更改。
学员培训协议书 甲方（学校）： 乙方（学员），身份证号码： 住址 联系方式（手机）： 事由：乙方到甲方学习驾驶机动车技术 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国道路运输条例》、公安部123号、124号部令和黔发改监调[2014]2099号等相关规定，结合教学实际，为规范我校的教学管理和培训方式，维护正常教学秩序，保障驾校与学员双方的权利和义务。甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，特订立本协议，以便双方共同遵守。 第一条：报名、收费 乙方自愿到甲方驾校学习驾驶机动车技术。报名费用的交纳是通过双方协商确定的，完全属于自愿。乙方报名提交合法有效的身份证明文件、《体检表》及其他所需文件，并向甲方承诺所有资料是真实、有效、完整、准确、合法的。乙方不得凭伪造、变造证明文件，欺骗甲方报名。 乙方报名时，按照甲方公布的培训方式及收费价目表自愿选择培训车型及方式，并签署《学员培训协议书》，一次性交纳培训费用。甲方为乙方开具收费票据，乙方必须亲自到场，不得委托别人或教练代办。 甲方开具的收费票据中必须注明甲、乙双方约定的培训方式及相关费用，该收费票据及甲方训练手册作为本协议的附件，构成确定乙方培训方式及培训费的依据。 报名及交费完毕后，甲方立即发放教材书籍和《告学员书》给乙方，根据乙方选择的准驾车型及培训方式，并为乙方录入电脑，整理档案资料，刷好学时卡，并当场确定科目一考试日期。 第二条：培训的内容、阶段和时间要求 培训的内容分为：理论培训和实操训练两个部分。理论培训学员可选择自学和参加集中培训的方式，无论哪种培训.甲方根据学员学习情况及时安排考试。集中培训由甲方理论教员指导，要求集中到甲方电教室上课，学满学时后，经学校预测三次均达到95分以上才能上报运管、车管审批参加科目一考试。另外按《教学大纲》的要求，在科目二、科目三的实操训练中，仍然不时会穿插理论的培训和讲解。科目三安全文明知识以老师指导为主，学员
工程合同签订必须注意的23个“坑” 1、如何认定内部承包合同？如何认定其效力？ 建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同，将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可认定为企业内部承包合同；当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由，主张该内部承包合同无效的，不予支持。 2、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力？ 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效；但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的，可认定有效。 发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的，不影响建设工程施工合同的效力。 3、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力？ 建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致，但并不违反法律、行政法规强制性规定的，该约定应认定有效。
4、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力？ 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的，该约定应认定无效。 5、如何认定开工时间？ 建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后，仍不具备开工条件的，应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的，应以实际开工时间确定。 6、如何认定工期顺延？ 发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的，该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，应遵从合同的约定。 7、发包人已经签字确认验收合格，能否再以质量问题提出抗辩，主张延期或不予支付工程价款？
合同法重点归纳 考点一、 合同的成立 （一）要约的概念 要约须是由特定人向特定的受要约人发出的有明确的缔约意图、内容具体、确定意思的表示。?例外为对不特定人的要约? 区别 ：要约与要约邀请 要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示：寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告 注意 ：不可撤销的要约（合同法第 ?条） 目的：阻止要约发生效力撤回和撤销 ??撤回 条件：先于要约或者与要约同时到达 目的：使要约的法律效力归于消灭 ??撤销 条件：在受要约人发出承诺通知之前到达（ ?） ? 确定承诺期限或者以其他形式明示不可撤销 不得撤销 ??受要约人 有理由认为不可撤销，并为履行合（ ?条） 同作了准备工作 （二）承诺的概念（合同法第 ?条） ．承诺须由受要约人做出 ．承诺须在承诺期间内到达——否则构成逾期承诺 ．承诺须与要约内容相一致——否则构成承诺变更 注意 ：承诺变更（合同法第 ?、 ?条）
．实质性变更：承诺无效，构成新要约 ．非实质性变更：承诺有效，除非要约人及时表示反对或者要约表明不得变更 注意 ：逾期承诺（合同法第 ?、 ?条） ．可归责于承诺人的迟延 ?．迟发迟到，承诺原则上无效 ．例外：要约人及时通知该承诺有效的，合同成立 ．不可归责于承诺人的迟延 ?．未迟发而迟到，承诺原则上有效 ．例外：要约人及时通知承诺逾期而不接受的，视为新要约 考点二、 合同的效力 合同成立，生效 合同成立与生效： 合同成立，不生效力：附条件和期限的合同 合同成立，效力有瑕疵：效力待定、可撤销、无效 合同的效力 合同符合生效要件：有效的合同 合同的效力状态： 合同主体不合格：效力未定的合同（先无效后有效） （是否符合生效条件） 意思表示不真实：可撤销的合同（先有效后无效） 合同内容违法：无效的合同 一）效力未定的合同
招商引资合作协议 甲方：周口市棉麻公司 乙方：周口市荣华楼商务大酒店有限公司 甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，甲方将位于周口市八一中路46号产权属于本公司的八层办公大楼、原周棉宾馆及其场地、附属物（包括锅炉房、门楼一楼）资产作为出资，乙方出资对房屋改造装修、装饰后，合作经营宾馆、餐饮、娱乐等服务业，签订本合作协议。 一、合作宗旨 甲乙双方共同出资、乙方负责经营管理、负责执行合作企业事务。 二、合作期限 合作期限为十年，自2016年3月6日起至2026年3月5日止。 三、出资方式 甲方：将位于周口市八一中路46号产权属于本公司的八层办公大楼、原周棉宾馆及其场地、附属物（包括锅炉房、门楼一楼）等实物作为出资。 乙方：本合作项目所需装修、装饰、设施资金作为乙方出资额。 四、财务、会计 合作项目依据《中华人民共和国会计法》和财政部颁布的《企业财务通则》、《企业会计准则》的规定，建立本合作企业的财产、会计
制度。乙方应当向甲方报告事务执行情况以及合作企业的经营状况和财务状况， 五、经营管理 乙方负责经营管理，有关经营期间的所有税费均由乙方承担。 六、利益分配 甲方不参与经营管理，按照甲方的出资，乙方安排甲方三十名职工在合作企业就业，作为甲方的合作收益，工资发放后的利润全部归乙方所有，合作经营期间的债务由乙方承担。 七、乙方的职责 1、对外开展业务，订立合同； 2、主持合作企业的曰常生产经营、管理工作； 3、制定合作企业内部管理机构的设置方案； 4、制定合作企业具体管理制度或者规章制度； 5、提出聘任合作企业的经营管理人员； 6、制定增加合作企业出资的方案； 7、每半年向甲方报告合作企业事务执行情况以及经营状况、财务状况； 8、乙方装修、装饰应与甲方结合，不得改动、损坏房屋主体结构，不得影响房屋质量。乙方因使用不当或管理不善，或人为原因造成房屋及其设施损坏，乙方应负责修复。 八、甲方的职责 1、甲方保证房地产权清晰，因此发生的有关债权、债务纠纷与
工程施工合同签订审批表 NO ： 工程名称 发包单位 工程规模 合同造价（元） 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅，对工程的可靠性多方研究了解，且保证：1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗，如果发生，基层单位负责人（签字人）要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容，贯彻执行公司QES 管理体系，争创优质工程。 基层单位负责人签名： 年 月 日 商 务 部 生产部意见： 签名： 年 月 日 商务部负责人意见： 签名： 年 月 日 法律顾问意见： 签名： 年 月 日 总经理审批意见： 签名： 年 月 日 董事会审批意见： 签名： 年 月 日
工程施工合同（分包）签订审批表 NO ： 工程名称 分包单位 工程规模 合同造价（元） 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅，对工程的可靠性多方研究了解，且保证：1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗，如果发生，基层单位负责人（签字人）要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容，贯彻执行公司QES 管理体系，争创优质工程。 基层单位负责人签名： 年 月 日 商 务 部 生产部意见： 签名： 年 月 日 商务部负责人意见： 签名： 年 月 日 法律顾问意见： 签名： 年 月 日 合同主管副总经理 审批意见： 签名： 年 月 日 总经理审批意见： 签名： 年 月 日
工程施工合同（分包）签订审批表 NO：工程名称 分包单位 工程规模合同造价（元） 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅，对工程的可靠性多方研究了解，且保证：1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗，如果发生，基层单位负责人（签字人）要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容，贯彻执行公司QES管理体系，争创优质工程。 基层单位负责人签名： 年月日 商务部负责人意见： 签名： 年月日生产部意见： 签名： 年月日 合同主管副总经理 审批意见： 签名： 年月日总经理审批意见： 签名： 年月日
中级会计师《中级经济法》考点：买卖 合同的标的物 会计专业技术资格考试分为初级资格和中级资格，考试原则上每年举行一次。今天，小编特意为大家推荐中级会计师《中级经济法》考点：买卖合同的标的物，希望大家喜欢！ 《合同法》规定，出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。(环球网校提供买卖合同) 法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定。 当事人可以在买卖合同中约定，买受人未履行支付价款或者其他义务时，标的物的所有权属于出卖人。出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的，除法律另有规定或者当事人另有约定的以外，该标的物的知识产权不属于买受人。 因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。 (1)标的物为动产的，所有权自标的物交付时起转移;标的物为不动产的，所有权自标的物登记时起转移。 (2)标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同。 (3)出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的
物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批的物解除。 出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除。 (4)标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品，当事人对交付方式约定不明确，且依照法律规定仍不能确定的，买受人收到约定的电子信息产品或者权利凭证即为交付。 (5)买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。买受人主张出卖负担代为保管期间的合理费用的，人民法院应予支持。 买受人主张出卖人承担代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失的，人民法院应予支持。 (6)出卖人仅以增值税专用发票及税款抵扣资料证明其已履行交付标的物义务，买受人不认可的，出卖人应当提供其他证据证明交付标的物的事实。 合同约定或者当事人之间习惯以普通发票作为付款凭证，买受人以普通发票证明已经履行付款义务的，人民法院应予支持，但有相反证据足以推翻的除外。 (7)出卖人就同一普通动产订立多重买卖合同，在买卖
第六章建设工程施工合同管理第一节建设工程施工合同概述 1.九部委联合发布的两个标准合同文本 2.【重点难点】合同附件格式(三项) 3.【重点难点】履约保函与预付款担保的区别
4.监理人的定义 “受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。 监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，是在授权范围内独立工作。 【重点难点】对监理人的限制性规定 监理人不能与被他管理的主体有利害关系，即不能与承包方(施工单位)和材料、设备的供应商有关系，但未禁止监理人与发包方(建设单位)有关系。 【知识点】监理人的职权 (1)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。 (2)在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项。 (3)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。 (4)在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。 【知识点】监理人在施工合同履行中的核心地位 (1)监理人应公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。 (2)除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现;承包人的各种问题也首先提交监理人。
(3)监理有权确定，但无权决定。 【知识点】监理人只能“确定”，不能“决定” 在协调处理事项中，如双方不能达成一致，总监理工程师应认真研究审慎“确定”后通知当事人双方并附详细依据。 监理人对有关问题的处理不用决定，而用确定一词，即表示总监理工程师提出的方案或发出的指示并非最终不可改变，任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决。 【知识点】监理人的指示 监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。 监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包****利、义务和责任。 【2015年真题】根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。 A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致 B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务 C.监理人的指示无权变更合同约定的承包****力 D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包****利、义务和责任。参见教材P77。 【2014年真题】根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。 A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人 B.监理人是施工合同履行中独立的第三方 C.监理人在授权范围内独立开展工作 D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权 E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权 【正确答案】ACE 【答案解析】本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项A，监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织，即属于受发包人聘请的管理人。选项B，由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员。选项D，监理不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。参见教材P77。
合同（协议）编号： XXXXXX有限公司 增资扩股协议 签订日期：2019年X月XX日 签订地点：XXXXXXXXXXXXXXX
甲方（原股东）： 地址： 电话： 乙方（原股东）： 地址： 电话： 丙方（原股东）： 地址： 电话： 丁方（新增股东）： 地址： 电话： _________有限责任公司经过股东会决议，增加注册资本______元，新增股东，组成新的股东大会。现经各股东友好协商，达成如下合作协议： 一、公司概况 1、经营范围： 2、法定地址： 3、法定代表人：
二、股东 1、甲方：______；身份证号：____________。 2、乙方：______；身份证号：____________。 3、丙方：______；身份证号：____________。 4、丁方：______；身份证号：____________。 三、出资方式及占股比例 1、甲方以______出资______万元，占股比例______%。 2、乙方以______出资______万元，占股比例______%。 3、丙方以______出资______万元，占股比例______%。 4、丁方以______出资______万元，占股比例______%。 四、股东的权利和义务 1、权利 （1）参加股东会并根据其出资份额享有表决权。 （2）了解公司经营状况和公司财务状况。 （3）按照出资比例分取红利。 （4）公司新增资本时，股东可以优先认缴出资。 （5）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其他权利。 2、义务 （1）新增股东在签字___天内，必须按协议认缴出资，将出资足额存入公司帐户。不按规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。（2）股东应遵守《公司章程》，不得向股东以外的人透露合伙资金、项目情况及其他要求保密的事项。 （3）股东依其认缴的出资额对公司承担责任。新股东增资入股后，约定在协议签订后的___年内不可退股或不得抽回出资，否则出资金额不予退回。 （4）本公司发给股东的出资证明书（协议）不得进行私自交易和抵押，仅作为公司内部分红和分担风险的依据。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 驾校学员培训合同协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
驾校就是教会人安全驾驶文明开车并协助其通过车管 部门的考试取得驾驶证的培训单位。按目录分类应归为交通运输行业里的培训类单位，但由于市场化程度高，更合理的方法应是归为第三产业里的服务行业。 甲方： 机动车驾驶员培训许可证编号：_____________________________ 联系电话： 进场单位及训练场所： _______ 投诉电话： 乙方：性别： 学员身份证号：______________________________________________ 联系电话： 联系地址：_________________ 邮政编 码：____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等的基础上，经协商，就培训事项达成一致。
第一条甲方须向乙方出示经政府有关部门准予其经营 机动车驾驶员培训的有关证照，并按中华人民共和国交通部颁布的《机动车驾驶员培训教学大纲》为乙方提供培训服务按中华人民共和国公安部颁布的《机动车驾驶证申领和使用规定》为乙方办理考试等相关手续。 第二条乙方选择类型车进行培训；双方约定培 训自合同签订之日起天内进行。甲方须按合同约定为乙方提供理论及实际操作培训；培训周期不超过90天。 第三条乙方向甲方支付培训费用元，其中包括： 1、培训费元； 2、代办费元； 3、其他：o 乙方首次考试不合格，需再次参加补考，按有关规定，另行支付与补考相关的费用元。 甲方应向乙方开具税务部门发票或其他合法有效凭证。 第四条甲方的权利和义务 1、按照《机动车驾驶员培训教学大纲》的培训项目和 学时要求，在规定训练区域进行培训；如实、规范填写《机 动车驾驶员培训教学日志》、《机动车驾驶员培训记录》； 2、向乙方提供的教练员必须持有政府主管部门颁发的 有效《准教证》；教练车具有政府部门核发的教练车号牌；教练车
第三单元合同法分则 【考点1】买卖合同（★★★）（2008年判断题、2010年多选题、2011年单选题、2013年多选题、2014年单选题、2017年单选题、2018年多选题） 1.买卖合同的效力 （1）当事人一方以出卖人“在缔约时”对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持。 （2）出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移，买受人要求出卖人承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿的，法院应予支持。 2.所有权的转移
（1）一般规定 ①标的物为动产的，所有权自标的物“交付”时起转移。 ②标的物为不动产的，所有权自标的物“登记”时起转移 （2）所有权保留条款（★★★） 【解释1】当事人可以在买卖合同中约定，买受人未履行支付价款或者其他义务的，标的物的所有权属于出卖人。 【解释2】所有权保留的规定只适用于“动产”，买卖合同当事人主张将标的物所有权保留的规定适用于不动产的，人民法院不予支持。
①取回标的物 当事人约定所有权保留条款，在标的物所有权转移前，买受人未按约定支付价款，或者未按约定完成特定条件，或者将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分，对出卖人造成损害的，出卖人可以主张取回标的物。取回的标的物价值显著减少，出卖人要求买受人赔偿损失的，人民法院应予支持。 【提示1】当事人约定所有权保留条款，买受人已经支付标的物总价款“75％以上”，出卖人主张取回标的物的，人民法院不予支持。 【提示2】当事人约定所有权保留条款，买受人将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分时，第三人已经依法善意取得标的物所有权或者其他物权，出卖人主张取回标的物的，人民法院不予支持。 ②标的物的回赎与另行出卖 Ⅰ.出卖人取回标的物后，买受人在双方约定的或者出卖人指定的回赎期间内，消除出卖人取回标的物的事由，主张回赎标的物的，人民法院应予支持。 Ⅱ.买受人在回赎期间没有回赎标的物的，出卖人可以另行出卖标的物。 Ⅲ.出卖人另行出卖标的物的，出卖所得价款依次扣除取回和保管费用、再交易费用、利息、未清偿的价金后仍有剩余的，应当返还“原买受人”；如有不足，出卖人要求原买受人清偿的，人民法院应予支持；但原买受人有证据证明出卖人另行出卖价格明显低于市场价格的除外。
第九章国际工程常用合同文本简介 第一节FIDIC合同文本 1.FIDIC组织及发布的标准合同文本 1.1FIDIC组织 FIDIC是国际咨询工程师联合会的法文字头的缩写，简称“菲迪克”。FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织。这个组织编的标准合同文本称FIDIC合同。 1.2 FIDIC发布的标准合同文本(六类) ■施工合同条件 ■生产设备和设计-施工合同条件 ■设计采购施工/交钥匙工程合同条件 ■简明合同格式 ■土木工程施工分包合同条件 ■客户/咨询工程师服务协议书 1.3 FIDIC的《施工合同条件》 FIDIC施工合同条件在国际承包工程中得到广泛应用，我国9部委颁发的标准施工招标文件中的施工合同就大量参考借鉴了此合同条件。 两个版本 2.工程师 2.1 工程师的地位 工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。 处理施工过程中有关问题时应保持公平(Fair)的态度。 2.2 工程师的权力 工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。 雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。 除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制。 【2014年真题】根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的说法，正确的有()。 A.工程师可以行使施工合同中规定的权力 B.工程师无权行使施工合同中隐含的权力
C.工程师在合同履行期间独立工作 D.施工合同履行中，工程师属于雇主人员 E.工程师应当以雇主的名义作出决定 『正确答案』ACD 『答案解析』本题考查的是FIDIC合同条件部分条款。选项B，工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。选项E，工程师可以独立作出决定。参见教材P140。 2.3 助手的指示 助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，工程师可以向助手指派任务和付托部分权力。 助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。 承包商对工程师助手的指示有疑义时，不需要再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指标予以确认、取消或改变。 【2014年真题】根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。 A.工程师助手无权独立作出决定 B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力 C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力 D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请示工程师确认、取消或改变 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是FIDIC合同条件部分条款。F1DIC《施工合同条件》中，工程师助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，工程师可以向助手指派任务和付托部分权力。助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。如果承包商对助手的指示有疑义时，不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变。参见教材P140。 2.4 工程师的口头指示 工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示，并在事后及时补发书面指示。 如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件 2 个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。 【2014年真题】根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有()。 A.工程师可作出口头指示 B.工程师助手可作出口头指示 C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
出资合作协议 甲方： 乙方 甲乙双方经友好协商，决定发挥和利用各自的资源优势，（合同编号：__________）的项目展开合作。本着共赢互利、公平公正的原则，甲、乙双方达成的合作框架协议如下： 一、合作具体内容 （一）出资 甲方出资金人民币元，占股%； 乙方以出资，占股%。 （二）合作项目 项目名称： 项目经营范围： 项目经营地址： （三）合作时间 合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。 二、甲乙双方合作分工 （一）乙方负责事项： 1、乙方有义务协助乙方做好项目前期的查实工作，积极配合甲方进行开展相关的业务活动，甲方有权了解客户以及资源的相关信息资料。
2、乙方配合及协助甲方做好投标中的商务工作，提供此次项目所需的资质文件等资料，甲方有权了解项目投标内容中的相关情况资料。 （二）乙方负责事项： 1、针对此次合作项目，甲方以乙方名义对外开展业务工作，做好客户公关工作，此项目所发生的公关应酬、标书制作等一切费用由乙方承担。 2、在未取得甲方同意的前提下，甲方不得擅自以乙方名义开展与这次合作项目以外的其他业务。 3、第一次与乙方合作的公司，乙方需向甲方提交营业执照副本、主要资质证书复印件、法人代表身份证复印件备案。 三、合作项目的利润分成 1、甲方收取该项目总收益______%的作为利润。 2、乙方收取该项目总收益______%的作为利润。 四、保密条款 甲乙双方保证对本协议内容及有关事项保守秘密，未经对方书面许可，不得向第三方透露有关内容。不将因合作而知悉的对方信息用于项目外的用途；双方只披露有关资料予与必须接触和知道的员工，并保证本方员工不向第三方泄露；双方不得再与第三方签定与该项目业务有关的类似协议。 乙方提供的所有资质文件及证明文件，仅供本项目使用，未经授权，甲方不得向第三方展示、提供和泄露。如有发现，且损害了乙方利益，将追究甲方的责任。 五、违约责任 如果双方违反本合同任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 六、其他事项 1、对于本协议中未约定的事宜，各方应友好协商解决；不能协商解决的，可向甲、乙各自所在地法院提起诉讼。 2、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具备同样法律效力。
编号：_____________学员培训协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（学校）： 乙方（学员）： 身份证号码： 住址： 联系方式（手机）： 事由：乙方到甲方学习驾驶机动车技术，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国道路运输条例》、公安部123号、124号部令等相关规定，结合教学实际，为规范我校的教学管理和培训方式，维护正常教学秩序，保障驾校与学员双方的权利和义务。甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，特订立本协议，以便双方共同遵守。 第一条：报名、收费： 1.1乙方自愿到甲方驾校学习驾驶机动车技术。报名费用的交纳是通过双方协商确定的，完全属于自愿。乙方报名提交合法有效的身份证明文件、《体检表》及其他所需文件，并向甲方承诺所有资料是真实、有效、完整、准确、合法的。乙方不得凭伪造、变造证明文件，欺骗甲方报名。 1.2乙方报名时，按照甲方公布的培训方式及收费价目表自愿选择培训车型及方式，并签署《学员培训协议书》，一次性交纳培训费用。甲方为乙方开具收费票据，乙方必须亲自到场，不得委托别人或教练代办。 1.3甲方开具的收费票据中必须注明甲、乙双方约定的培训方式及相关费用，该收费票据及甲方训练手册作为本协议的附件，构成确定乙方培训方式及培训费的依据。 1.4报名及交费完毕后，甲方立即发放教材书籍和《告学员书》给乙方，根据乙方选择的准驾车型及培训方式，并为乙方录入电脑，整理档案资料，刷好学时卡，并当场确定科目一考试日期。 第二条：培训的内容、阶段和时间要求： 2.1培训的内容分为：理论培训和实操训练两个部分。理论培训学员可选择自学和参加集中培训的方式，无论哪种培训.甲方根据学员学习情况及时安排考试。集中培训由甲方理论教员指导，要求集中到甲方电教室上课，学满学时后，经学校预测三次均达到95分以上才能上报运管、车
施工合同签订的时间(3)_合同大全 7、已标价工程量清单; 8、其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章,以非法人分公司名义签订的合同无效。 八、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 篇二建筑工程施工合同如何约定开工日期、完工日期和竣工日期? 建筑工程施工合同如何约定开工日期、完工日期和竣工日期? 一、开工日期的约定 合同约定的开工日期,一般为工期开始计算的相对日期。如开工日期基本已确定,并按此日期做开工准备的,则应约定具体的开工日期;如开工日期尚未确定,则合同约定时应注明,“具体以取
得施工许可证后甲方或监理发出的开工令为准”。开工令发出的日期并非开工日期,按施工合同示范文本应当还有7日的准备期。 建设工程开工时间一般以发包人签发的《开工报告》确认的时间为准。但如果发包人签发的《开工报告》确认的开工时间并不具备开工条件时,如早于建设行政主管部门颁发的《施工许可证》确认的开工时间,则以建设行政主管部门颁发的《施工许可证》确定的开工时间作为建设工程开工时间;又如发包人签发《开工报告》后,迟延向承包人提交施工资料、施工场地,则开工时间以发包人实际提交施工资料、施工场地的时间计算。 二、竣工日期的约定 合同约定的竣工日期,一般为承包人完成工程的相对日期或绝对日期。在没有特殊约定的情况下,竣工日期为工程通过竣工验收的日期。《建设工程施工合同》示范文本(GF-1999-0201)通用条款中约定,竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期;需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。但实践中发包人为了规避风险,往往会要求对竣工日期做特别的约定,具体表现在 1竣工日期,特别约定为建设工程档案的备案日期。 2竣工日期,特别约定为竣工验收后再维修整改完成的日期。 3竣工日期,特别约定为竣工验收后物业公司再行验收整改合格的日期。 4竣工日期,特别约定为可能在承包工程范围外的消防验收、规划验收等各部单位或分部验收完成的日期。 如某住宅工程施工合同中约定,工程全部竣工验收及质量合格,需符合三个条件(1)工程通过质监站参与的竣工验收,质量合格;(2)乙方竣工资料齐全,
最高院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释 这个司法解释只适用于动产买卖合同，不适用于不动产买卖。 1、首次对电子信息产品的买卖合同支付方式作出了规定，一种是交付权利凭证，例如所列 出的密码。另一种就是以在线网络传输的方式接收或者下载这种信息产品。 2、针对在市场交易活动中存在诸如认购书、订购书、预订书、意向书、允诺、备忘录这些 预约的法律效力 第一部分买卖合同的成立及效力 知识点 1：合同关系之证明 第一条当事人之间没有书面合同，一方以送货单、收货单、结算单、发票 等主张存在买卖合同关系的，人民法院应当结合当事人之间的交易方式、交易习 惯以及其他相关证据，对买卖合同是否成立作出认定。 对账确认函、债权确认书等函件、凭证没有记载债权人名称，买卖合同当事 人一方以此证明存在买卖合同关系的，人民法院应予支持，但有相反证据足以推 翻的除外。 ============== 对于个体户或小额的买卖交易，以送货单、结算单等资料可以证明买卖成立。 强调账确认函、债权确认书等函件的效力相当于欠条，请事主妥善保管。 知识点 2：预约合同之效力 第二条当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同， 约定在将来一定期限内订立买卖合同，一方不履行订立买卖合同的义务，对方请 求其承担预约合同1.违约责任或者要求2.解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院 应予支持。（无强制签合同一说） =============== 1、预约合同也可具有约束双方的效力，强调诚信买卖。 2、合同法中并无预约合同的相关规定，以前实践中，认购书、意向书等预约合同除非详细约定了具体责任等，否则法院并不能就此直接判处“违约方”承担相应的违约责任。新司法解释出台后，对于商品房买卖此类合同，法院可以考虑到购房者的实际损失，相应提高赔偿的额度。 知识点 3：无权处分合同之效力 第三条当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持。（无权处分的买卖合同由效力待定改成有效。 无论善意恶意，合同均有效。均可以追究无权处分人的违约责任。 合同有效，善意取得依然成立。合同一定是有效的，第三人是善意，则第三人有机会构成善意取得。（106条）三个要件：善意，合理对价，交付，三者缺一不可，如未交付，不一定可以取得物权。但可以追究出卖人的违约责任。如第三人是恶意，则合同依然有效。但不能善意取得。无论是否交付，物权所有人要是不追认，必须交还。但买受人仍然可以要求追究出卖人的违约责任。） 出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移，买受人要求出卖人承担 1.
1.承揽合同的法律规定。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付成果，定作人给付报酬的合同。定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应赔偿损失。承揽人应以自己的设备、技术和劳动力完成主要工作，发现定作人提供的材料、图纸或技术要求不符合质量要求或不合理的，应及时通知定作人。 2.买卖合同的法律规定。买卖合同是诺成合同。出卖人应按约定交付标的物。交付方式有现实交付、简易交付、占有改定、指示交付和拟制交付等。出卖人有转移标的物所有权、权利瑕疵和物的瑕疵担保等义务。买受人应按约定支付价款，有领受标的物、对标的物进行检验和及时通知等义务。标的物毁损、灭失的风险，在其被交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。交由承运人运输的，其风险自合同成立时起由买受人承担。 3.借款合同的法律规定。借款合同一般为要式合同，原则上为有偿合同，也可以是无偿合同。金融机构借款合同属于诺成合同。自然人之间的借款合同为实践合同，如果没有约定利息，贷款人主张利息的，法院不予支持。借款人提前偿还借款的，应按实际借款期间计算利息。 4.租赁合同的法律规定。租赁合同是诺成合同，租赁期限不超迂20年。出租人有交付和维修租赁物、权利瑕疵和物的瑕疵担保等义务。承租人有按约定支付租金、恰当使用和妥善保管租赁物、返还租赁物等义务。 5.融资租赁合同的法律规定。融资租赁合同是要式合同。承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保，承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务，有保证承租人对租赁物的占有和使用、协助承租人索赔、尊重承租人选择权等义务。承租人应妥善保管和使用租赁物，租赁期届满返还租赁物。 6.运输合同的法律规定。运输合同是诺成合同。承运人有求偿权、特殊情况下的拒运权、托运人或收货人不支付费用的留置权;有按指示运输、货物毁损灭失赔偿、因不可抗力灭失货物不得要求支付运费等义务。托运人有任意变更解除合同、有条件的拒绝支付运费等权利;有支付运费、妥善包装等义务。多式联运经营人对全程运输承担义务。 7.仓储合同的法律规定。仓储合同是诺成合同。保管人有验收、出具仓单、允许检查或提取样品、损害赔偿等义务。存货人有说明物品性质、按时提取仓储物等义务。 8.委托合同的法律规定。委托合同可以是有偿合同，也可以是无偿合同。委托人有义务提供或偿还委托事务的必要费用。受托人有按指示处理委托事务、披露委托人或第三人、承担赔偿等义务。
编号：____________ 驾校培训协议 学员：___________________________ 驾校：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 学习：
学员在驾校报名后，应按时上理论课，如有特殊原因不能跟当期上理论课的学员，应及时向校方请假，校长电话：________________ 。理论合格后，学校通知练车时，应及时参加培训。因个人 原因不能参加培训和培训中途有事的，应及时向学校请假，车队长电话： __________________ 。没有请假的学员，后果自负。每名学员最多请假两次。 退学： 自开班之日起三年内，因个人原因不能继续参加学习的学员，本人持驾校开的票据到报名处核算 已发生的费用，扣除费用后剩余学费第一年按________ %退还，第二年按_______ %退还，第三年按______ %退还。因校方原因不能提供培训的将按全部培训费用的___________ %予以返还（考试费除外）。本期开班之日起三年内不能完成培训的按自动放弃培训处理，所有费用不退还。 注意：有以下情形的学员，应在报名时主动申告本人真实情况，否则一切不良后果本人自行承担！学校不予退还费用。 1、三年内有吸食、注射毒品行为或者解除强制隔离措施未满三年，或者长期服用依赖性精神药 品成瘾尚未戒除。 2、患有器质性心脏病、癫痫、美尼尔氏症、眩晕、癔病、震颤麻痹、精神病、痴呆、以及有影 响肢体活动的神经系统疾病等妨碍安全驾驶疾病 3、提供虚假申请材料，以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证。 4、造成交通事故后逃逸构成犯罪的。 5、饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故的构成犯罪的。 6、醉酒驾驶机动车或者饮酒后驾驶营运机动性车依法被吊销机动车驾驶证未满五年的。 7、醉酒驾驶营运机动车依法被被吊销机动车驾驶证未满十年。 8、因其他情形依法被吊销机动车驾驶证未满二年。