The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
电力设备采购合同新编标
准版本
电力设备采购合同新编标准版本
温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
采购方（以下简称“甲方”）：
地址：
电话：
供货方（以下简称“乙方”）：
地址：
电话：
依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。
一、合同标的
1、设备名称：
2、规格：
3、数量：
4、价格：
二、质量标准或要求
符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求。
三、供货时间
______年______月______日至______年
______月______日。乙方接到甲方每次购货通知后______日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。
四、交货的时间与地点
（1）交货时间：_________年_________月__________日前。
（2）交货地点：约定于______________。
五、运输方式
______方代办托运。运费由______方负责。装货费用由______方负责，卸货费用由______方负责。运输途中发生事故损失由
______方负责。
六、产品包装和计价
包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因腐蚀，由______方承担损失。
七、验收
自货物运到购方之日起______日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，购方需在本条约定的检测时间后______日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或
低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接受单据，一式______份，双方各执______份，作为结算依据之一。
八、结算依据
供方必须根据购方验收合格的合同内的数量和发票为结算依据。即在乙方提供接收单据同时，需提供当期结算款发票。
九、结算方式
每次货物验收合格后______日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行存款利率计算利息。或采用______方式付款。
十、合同变更或解除
变更或解除合同必须经双方协商，以书面为依据。任何一方因为不可抗力而不能履行合同，经协商后，合同履行期限可以顺延，也可
以变更或解除。
十一、延期交货或短缺供货的责任
供方未能按合同约定时间交货的，每延期______日，按延期部分货款总值的______%赔偿购方损失。短缺交货数量的，按短缺货物款项总值的______%赔偿购方损失。因延期交货或短缺交货数量造成购方损失大于上述赔偿款额时，由购方提出书面计算依据，由供方补偿。
十二、本合同不适用留置权，物资交付即为所有权转移。
十三、供货证件包括以下
1、产地证明书。
2、质量证明书。
3、化验单。
4、材质单。
十四、双方发生争议或违约，可协商解决，协商不成通过法律程序解决。诉讼至被告所在地法院。
十五、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本合同一式______份，购方执
______份，供方执______份。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position
编号：GR-WR-11413 供电合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
供电合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 供电合同 订立合同双方： 供电单位：__市（县）供电局（所），以下简称供电方； 用电单位：__，以下简称用电方。 为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1．受电地点：_____ 2．受电电压：__千伏__线三相交流__千伏。其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5％；10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7％；低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的＋5％、－10％。电
合同编号：YT-FS-6380-15 电力建设工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间： 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明 确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合 该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、工程名称：东兴用电工程 2、工程地点：城东 3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期 工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷 器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开 关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施 工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施
放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥ 三、建设工期 5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。 6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
2021最新电力设备采购合同WORD最新版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 采购方（以下简称“甲方”）： 地址： 电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 地址： 电话： 依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。
一、合同标的 风险提示：买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的，双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清，而就所提供合格与否产生纠纷。 同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。 1、设备名称： 2、规格： 3、数量： 4、价格： 二、质量标准或要求 风险提示：质量标准 实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准，而不能直接写“按照国家强制性标准”，避免发生质量纠纷时“没有规矩”；
在供方为外商的情况下，更应该明确约定质量标准，因为我国国家的强制性标准（如果有）仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此约定不明，等于没有约定。 符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求。 三、供货时间 ______年______月______日至______年______月______日。乙方接到甲方每次购货通知后______日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。 四、交货的时间与地点 （1）交货时间：_________年_________月__________日前。 （2）交货地点：约定于______________。 五、运输方式 ______方代办托运。运费由______方负责。装货费用由______方负责，卸货费用由______方负责。运输途中发生事故损失由______方负责。 六、产品包装和计价
风力发电场购售电合同示范文本 购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指电场（机组）发电类电力业务许可证（许可证编号：）[2]，税务登记号：，住所:，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称：_________________________________ 收件人：__________________电子邮件：__________________ 电话：__________________ 传真：__________________邮编：__________________ 通信地址：_________________________________ 开户名称：_________________________________ 开户银行：_________________________________ 账号：_____________________________________ 组织机构代码证号：_________________________ 售电人名称：_______________________________ 收件人：__________________电子邮件：__________________ 电话：__________________传真：__________________邮编：__________________ 通信地址：_________________________________ 开户名称：_________________________________ 开户银行：_________________________________ 账号：_____________________________________ 组织机构代码证号：_________________________ 鉴于： （1）售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MW），本合同为期兆瓦（MW）的风力发电场（以下简称风电场）。 （2）风电场已/将并入购电人经营管理的电网运行，并且并网调度协议在有效期内。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1章定义和解释 1.1本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1风电场：指位于由售电人拥有/兴建[3]并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（MW）（装机台数为台，机组编号及容量详见附件一，机组地理分布图详见附件二）[4]的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施。本合同为期兆瓦（MW），装机容量为兆瓦（MW）（装机台数为台）的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。 1.1.2年实际上网电量：指售电人每年在计量点输送给购电人的电量。电量的计量单位为兆瓦·时（MW·h）。 1.1.3年（月）累计购电量：指本合同第4.1条规定的购电量的全年（月）累计。 1.1.4购电人原因：指由于购电人的要求或责任。包括因购电人未执行国家有关规定和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。 1.1.5售电人原因：指由于售电人的要求或责任。包括因售电人未执行国家有关规定和
平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等， 一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同 当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包 括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问 单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。 当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得 无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益：要求禁止平调和无偿调拨。③合同当 事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌 驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫 等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法亭有白愿订立合同 的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规 定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合 同自愿，：第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事 人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同：第六，可 以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以白愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定 各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要 公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和 义务；第二，根据公半原则确定风险的合理分配：第三，根据公平原则确定违 约贵任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应 当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。 善良风俗原则： 根据《中华人民共和国合同法》第七条：“当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公徳，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益”的规定，“遵守法律、行政法规，尊重社会公徳，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益”指的就是善良风俗原则。包括以下内涵：第一，合同的内容要符合法律、行政法规规定的精神和原则。第二,合同的内容要符合社会上被普遍认可的道徳行为准则。 供用电合同范本 供电方：
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
合同编号: 电力设备采购合同范本最新 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年______ 月_______ 日 采购方（以下简称甲方”：
地址： 电话: 供货方 （以下简称乙方”： 地址： 电话： 依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。 —、合同标的 1、设备名称： 2、规格： 3、数量: 4、价格 、质量标准或要求 符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求。 三、供货时间
______ 年______ 月_______ 日至________ 年 ______ 月_______ 日。乙方接到甲方每次购货通知后_______ 日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书 面为准(包括特快专递、传真、挂号信)。 四、交货 的时间与地点 (1)交货时间：__________ 年 __________ 月____________ 日前。 (2)_____________________________ 交货地点：约定于。 五、运输方式 ______ 方代办托运。运费由________ 方负责。装货费用由 _________ 方负责，卸货费用由_______ 方负责。运输途中发生事故损失由____________ 方负责。 六、产品包装和计价 包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等 原因腐蚀，由________ 方承担损失。 七、验收 自货物运到购方之日起_______ 日内为计量数量和检测质量时间，如数量短 缺或质量达不到本合同规定，购方需在本条约定的检测时间后_____________ 日内通知
合同编号：INA-SUMSEL5-HT-SB-FJ02-DQ-DYHGQ 印度尼西亚 苏门答腊SUMSEL（苏姆赛尔）-5 2×150MW坑口燃煤电厂项目 275kV电压互感器 采购合同 需方：XX电力工程有限公司 供方：XXXX电容器有限责任公司 签约时间：2013年12月5日 签约地点：北京 目录 合同协议书 (4) 1 主合同概况 (4) 2 本合同标的 (4) 3 交货期 (4) 4 标准及语言 (5)
6 合同文件的构成和优先顺序 (5) 7 适用法律 (6) 8 合同生效 (6) 合同条件 (8) 1 总则 (8) 2 合同标的 (12) 3 合同价格 (14) 4 付款方式和付款比例 (14) 5 包装及运输 (17) 6 交货 (21) 7 保函 (26) 8 质量控制与检验 (27) 9 技术服务 (31) 10 安装、调试、试运行、性能保证试验及验收 (35) 11 保险与商品检验 (36) 12 保证与索赔 (37) 13 备品备件及专用工具 (40) 14 合同的变更和修改、中止和终止 (41) 15 生产进度计划/报告 (43) 16 暂停 (44) 17 缺陷保证 (44) 18 所有权 (45) 19 不可抗力 (45) 20 知识产权及保密 (47) 2
22 合同生效及其他事项 (47) 23 合同附件 (48) 3
合同协议书 XX电力工程有限公司（以下称需方），一家根据中华人民共和国法律成立并存续的有限公司，主要营业地位于XXX电工大厦，已和印尼PT DSSP POWER SUMSEL公司(以下简称业主)签订EPC总承包合同，拟在印度尼西亚共和国苏门答腊岛建一座2×150MW（净出力）坑口燃煤电厂。 XXXX电容器有限责任公司（以下称供方），一家根据中华人民共和国法律成立并存续的有限公司，主要营业地位于XXXX,经考察具有合格的生产、制造本合同设备/材料的资质，由需方确定作为本项目的设备供货商。 供需双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规、规章的规定，结合工程项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，一致同意订立如下合同条款并共同遵守。 1 主合同概况 项目名称：印尼苏门答腊SUMSEL（苏姆赛尔）-5（2×150MW）坑口燃煤电厂项目。 项目地点：印尼南苏门答腊省的MUSIBANYUASIN自治区的BAYUNGLENCIR，PULAI GADIN村。 2 本合同标的 供方为印尼苏门答腊SUMSEL（苏姆赛尔）-5（2×150MW）坑口燃煤电厂项目提供本合同及合同附件中所规定的 275KV电压互感器及全部相关技术文件和服务。包括但不限于：提供本合同供货范围内的所有设备、配套系统、材料、备品备件、专用工具等货物；提供含有专利和专有技术的产品的使用权；提供设计和技术文件；提供指导安装调试指导和人员培训等技术服务。 3 交货期 本合同交货日期为：从2014年4月15日开始或按需方要求的时间分批次发货，详见合同附件4。 4
户号：户名： 供用电合同 （高压供电） 签订日期年月日
合同编号： 高压供用电合同 供电方： 签订地点： 用电方： 签订日期：年月日 为明确供电方（以下简称甲方）和用电方（以下简称乙方）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经甲方与乙方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。 一、用电地址、用电性质和用电容量 1.用电地址： 2.用电性质 (1)行业分类： (2)用电分类： (3)负荷性质：（一级/二级/三级）。 (4)生产班次： (5)主要生产工艺： 3.用电容量
根据乙方的申请，甲方认定乙方共有壹个受电点。受电设备的 总容量为：千伏安。备用容量为： / 千伏安。自备发 电容量 / 千瓦。其中： 受电点变压器台，共计千伏安，（多台变压器 时），运行方式为 / 受电点高压电机 / 台，共计 / 千瓦（视同 千伏安），运行方式为。 / 受电点变压器 / 台，共计 / 千伏安，（多台 变压器时），运行方式为多台单列运行。 / 受电点高压电机 / 台，共计 / 千瓦（视 同千伏安），运行方式为 / 。 二．供电方式 甲方向乙方提供三相交流50Hz电源，采用(单/双/多) 电源， (单/双/多) 回路向乙方供电。 1.主供电源 (1)甲方由变(配)电站(所)以千伏电压，经出口开 关送出的 (架空线/电缆)专线向乙方受电点供电。供电容 量为千伏安(千瓦)。 (2)甲方由 / 变(配)电站(所)以 / 千伏电压，?经出口 / 开关送出的 / (架空线/电缆)专线向乙方 / ?受电点供电。 供电容量为 / 千伏安(千瓦)。 2.备用电源 (1)甲方由 / 变(配)电站(所)以 / 千伏电压，?经出 口 / 开关送出的 / (架空线/电缆)专线向乙方受 电点供电，作为乙方生产备用电源。供电容量为 / 千伏安(千瓦)。 (2)甲方以 / 千伏电压，由 / 变(配)电站(所)
电力施工合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写 ￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
电力设备采购合同(正式版)新编The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 采购方（以下简称“甲方”）： 地址： 电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 地址： 电话： 依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。 一、合同标的 1、设备名称： 2、规格： 3、数量： 4、价格：
二、质量标准或要求 符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求。 三、供货时间 ______年______月______日至______年______月______日。乙方接到甲方每次购货通知后______日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。 四、交货的时间与地点 （1）交货时间：_________年_________月__________日前。 （2）交货地点：约定于______________。 五、运输方式 ______方代办托运。运费由______方负责。装货费用由______方负责，卸货费用由______方负责。运输途中发生事故损失由______方负责。 六、产品包装和计价 包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力合同标准版 甲方：___________________ 乙方：___________________
日期：___________________
施工合同 合同编号：DWJS九江-01 工程名称：九江500kV变电站工程 发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人：江西省火电建设公司 签订日期：签订地点: 使用说明 1.本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建
筑、安装施工合同。 2.对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划/”“。 3.对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4.有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
第一部分合同协议书............................................ 第二部分合同通用条款（见标准文本）........................... 第三部分合同专用条款..........................................
九江500kV变电站工程 施工合同 第一部分合同协议书 发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人：江西省火电建设公司 鉴于发包人拟委托承包人承担九江500kV变电站工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：九江500kV变电站工程 1.2工程地点：江西九江___________________________________ 1.3工程概况： __________________________________ 第2条承包范围 承包范围：九江500kV变电站新建工程___________________________ 第3条合同工期 3.1开工日期：年月 ___________________________________ 3.2竣工日期：年月 ___________________________________ 第4条工程建设目标 3.1质量目标：按照招标文件要求。 3.2安全目标：。 3.3进度目标：。
甲方（采购方）： 法定代表人： 乙方（供货方）： 法定代表人： 依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。 第一条合同标的 1、设备名称： 2、规格： 3、数量： 4、价格：人民币元 第二条质量标准或要求 符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求。 第三条供货时间 自年月日起 至年月日止。乙方接到甲方每次购货通知 后日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。 第四条交货的时间与地点 1、交货时间：年月日前。 2、交货地点：约定于。
第五条运输方式 方代办托运。运费由方负责。装货费用 由方负责，卸货费用由方负责。运输途中发生事故损失 由方负责。 第六条产品包装和计价 包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因腐蚀， 由方承担损失。 第七条验收 自货物运到甲方之日起日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，甲方需在本条约定的检测时间后日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接受单据，一式份，双方各 执份，作为结算依据之一。 第八条结算依据 供方必须根据购方验收合格的合同内的数量和发票为结算依据。即在乙方提供接收单据同时，需提供当期结算款发票。 第九条结算方式 每次货物验收合格后日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行存款利率计算利息。或采用方式付款。 第十条合同变更或解除 变更或解除合同必须经双方协商，以书面为依据。任何一方因为不可抗力而不能履行合同，经协商后，合同履行期限可以顺延，也可以变更或解除。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 法表或委托代理人： 乙方： 身份证号： 按照《中华人民共和国合同法》和〈〈电力安装工程承包合同条例》的原则结合本工程具体情况，为明确双方经济责任，保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务，甲、乙双方经相互协商，特签订以下合同，以便共同遵守执行。 一、甲、乙双方共同承揽（北京市房山区供电局）电力工程，工程内容、 工程价款及工期等工程基本情况，以与发包方签订的合同为准。 二、现北京市房山区煤改电工程，由乙方采用提供人员、设备、机械、分 包。工程决算为第一次月底，第二次甲方 决算三日后给乙方（决算方式为：按北京市电力局常计的30%） 三、乙方负责工程的前期运作、施工的大型机具、施工用车和施工过程中使用的一切工具。 四、与工程有关的相关法律责任（包括但不限于材料款的支付、工人工资支付、安全事故赔偿款的支付等）均由乙方承担任；如甲方代乙方承担了相应的责任后，有权向乙方追偿。 五、分红方式：以本工程款总额（或净利润）为基数,甲方分得 %，乙方分得 %。如需开发票，由乙方按北京市地方税务局规定税负缴纳。 六、发包方支付的工程款应当打入甲方的指定账户，待甲方扣除本方所得后，剩余部分再行支付给乙方。
七、甲方所得红利不因乙方的违约行为而有所减少，如乙方在施工过程中存在违约行为或因支付安全事故赔偿而导致工程款数额减少的，则该责任由乙方自行承担。 九、甲方每年向乙方收取每项工程款的5%作为安全保证金，乙方在一年内没有出现任何安全质量事故的情况下一年后归还 十、乙方在施工过程中应当严格依据相关施工规范进彳亍施工，按质、按量、按期完工，规范管理，避免安全事故的发生。 十一、甲方有权全程监督工程施工，对于存在安全隐患的工程，甲方有权提出整改建议，乙方应当慎重考虑甲方建议。 十二、工程竣工验收合格后，如乙方仍未与发包方结算完工程款，则甲方有权要求乙方现行给付甲方应得的红利。 十三、补充条款 承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得已任何理由停工或降低施工标准，否则由承包人承担全部责任。 十四、承包方收到款强时首先提供等额数的发票。 十五、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部由承包方人承担所有损失及责任。 十六、损失责任： 工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般项目的变更必须 凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故 不合格项目由乙方承担全部经济责任。 十七、安全生产：工程开工前乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教
电力设备采购合同 合同编号: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的 原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1产品的名称及规格型号，详见合同附件 2、合同总价款: 元，大写： 。 二、质量标准: 质量标准按照国家标准执行 三、 出卖人对质量负责的条件及期限： 正常使用条件下，质保期为2年。 四、交（提）货地点和费用负担： 费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。 四、 验收： 买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不 符合规定 的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向 卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并 可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由 乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点: 合同签订后，甲方付合同价款的20 %作为预付款，出卖人将货送到 买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的 50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的 95，余款5作为供方: 需方:
质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。 六、本合同解除的条件：货、款两清。 七、违约责任： 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1 %。支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。 八、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或 调解不成的，向法院提起诉讼。 九、本合同自签字盖章之日起生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法人代表：法人代表：
________工程1 ______（设备/材料名称）采购合同 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。
签订地点：
使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录
工程(设备/材料名称)采购合同 第一部分合同协议书 买方： 卖方： 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于 项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料，根据《中华人民国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。 第1条词语含义 本协议中所用词语的含义与通用条款和专用条款中相 应词语的含义相同。 第2条合同组成文件 下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 2.2 合同协议书； 2.3 合同专用条款； 2.4 中标通知书/签约通知书（如有）； 2.5 合同通用条款； 2.6 合同附件； 2.7 招标文件和投标文件（如有）； 2.8 构成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。 第3条合同价格 本合同价格为人民币（大写）(￥)（含税），具体价格构成详见《供货围及分项价格表》（附件一）。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力行业标准项目合同(合同示 范文本) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
电力行业标准项目合同(合同示范文本) 委托单位（甲方）：中国电力企业联合会标准化中心 承担单位（乙方）： 专业标委会挂靠单位： 起止年限_______________________________________________________ 承担单位地址___________________________________ 邮编______________ 联系人______________________________________电话______________ 年月日 项目内容： 在标准体系表中的编号：被修订标准的原编号： 采用国际或国外先进标准编号及名称：与被采用的国际或国外先进
标准内容的异同(可附页)： 采标程度：等同□等效□非等效□ 工作进度初稿征求意见稿送审稿审查报批稿 完成日期 经费：经审核，甲方向乙方提供补助经费万元（第一次拨款万元，第二次拨款万元）其余经费由项目承担单位自筹。合同总金额为万元。 签订合同双方：一、委托单位（甲方）：负责人：（签章）年月日（公章）二、承担单位（乙方）：项目负责人：（签章）年月日（公章）单位科技主管：（签章）财务部门负责人：（签章）年月日（公章）开户银行及帐号： 共同遵守的条款签约双方一致同意：1、甲、乙双方共同遵守本合同规定的各项内容，本合同生效后，甲方即应按合同规定向乙方拨付经费。2、乙方必须按期按质完成合同规定的任务。无故中断、拖期，
篇一：电力设备采购合同 电力设备采购合同 供方：合同编号：需方：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1、产品的名称及规格型号，详见合同附件。 2、合同总价款：元，大写：。 二、质量标准： 质量标准按照国家标准执行。 三、出卖人对质量负责的条件及期限： 正常使用条件下，质保期为2年。四、交（提）货地点和费用负担： 费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。四、验收： 买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点： 合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。六、本合同解除的条件：货、款两清。七、违约责任： 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。八、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。九、本合同自签字盖章之日起生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表：法人代表：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：时间： 时间：篇二：(001)电力设备材料采购合同 ________工程1 ______（设备/材料名称）采购 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。 合同签订地点：使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划
编号：_________________ 电力企业战略合作协议范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 鉴于甲方是一家具备先进电力工程建设技术的电力公司，乙方是经验丰富的电力施工队伍，为实现互利共赢，就________工程项目，经双方协商，结成战略合作伙伴关系，达成如下合作协议：
一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程费用总价______万元。 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。 二、工程价款的支付方式 1、预付款：甲、乙双方签订协议后______日内，甲方预付协议工程费用的______%。 2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期______年），甲方支付乙方工程安装费的______%。 3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理 1、工程施工及质量验收按照国家有关工程验收标准施工所在省市电力工程验收标准。 2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。 3、甲方配合乙方进行协调。 4、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。 5、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工规章，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 6、工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 7、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 8、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。