合同总价和清单总价不符
固定总价合同的清单与图纸不符,该如何处理
【案例】某工程采用FIDIC合同条件，但修改为固定总价合同。承包商是按照业主方提供的工程量清单进行的报价，并签订合同，合同总价2亿多。后来发现清单上有些项目与图纸不符合，增加费用约1千万，合同中业主方要求承包商按照图纸进行施工，承包商提出工程量清单与施工图不一致，要求调整合同价款。但业主方的全过程审计单位拒绝了承包商的要求。
合同文件的优先顺序
在FIDIC 99CONS合同条件下，合同文件的优先顺序也是工程量清单（合同文件的一部分）排在图纸之前的，双方产生矛盾时应以工程量清单为准。也就是说应当以工程量清单为准来施工，如果业主坚持按照图纸施工，也就是允许变更了，当然也应当允许承包商变更。
一个相反的案例
一个总承包合同，业主代表在审阅工程量清单时提出，工程量清单中有4套空压机系统，而实际建成后没有，改为了分布式的单体清吹系统，削减合同项下付款；中方认为按照项目实际情况，项目为总承包合同，合同标的是建成335MW出力的电站供应国家电网，在这种大的业主要求的前提下，中方提出的技术建议，而后进行了优化设计，将空压机系统取消；同时举出大量在原清单下没有的模块，说服业主代表没有继续纠缠。
谁负责工程量清单的准确性谁承担责任
1、在案例描述中，“业主方要求承包商按照图纸进行施工”，因此可认定承包商并不负责设计，否则业主方不应有此要求；
2、在案例描述中，承包商是按照业主方提供的工程量清单子目进行的报价，但是实际上清单上有些项目与图纸不符合，因此问题的核心在于谁负责工程量清单的准确性；
3、在案例描述中，“某工程采用FIDIC合同条件，但修改为固定总价合同。”因此可以认定承包商须负责工程量清单的准确性，否则何来固定总价合同？因此，本人认为业主应拒绝索赔。
招投标过程的工程量清单澄清
清单形式的投标，在其投标过程中，应该存在一个图纸实际量和业主提供清单量的澄清过程，如果这过过程有了，所有的问题就解决了，看在投标过程中是如何约定的。若业主明确要求投标方核实清单量和工作内容并向业主提出疑问（这就是投标过程答疑中的清单的复核调整并向所有投标方公示的过程），投标方在投标过程中没有提出就应该由承包方承担；若业主要求按照其提供的清单进行投标，就应由业主承担调整价格，此时提供的图纸只作为投标方施工方案选择的依据，并按照相应的方案结合清单报价。《建设工程工程量清单计价
规范》GB50500-2003中规定了工程量的清单及其计价格式中明确说明必须有“工程量清单编制依据”。如若该过程省去了，双方应该都存在责任。
发包人是否要求承包商在投标时对图纸进行核量？
这个问题应根据发包人在招标文件中是否要求承包商在投标时对图纸进行核量，并以核实的工程量为报价基础而区别对待。在实践中一般会出现如下三种情况：
1、发包人在招标文件中明确指出发包人提供的工程量清单仅作为承包商报价的参考，承包商必须以自行核量结果作为报价基础。这种情况下显然属于承包商自身报价错误，当然无权要求调整合同价款；
2、发包人在招标文件中要求承包人按照发包人提供的工程量清单报价，并不得修改工程量清单。在这种情况下，由于承包商报价范围仅限于发包人提供的工程量清单，因此如果图纸工程量超过了工程量清单，则承包商有权要求调整合同价款；
3、发包人在招标文件中要求承包商按照工程量清单报价，但同时规定如果承包商认为工程量清单存在错误，可以要求发包人澄清和修改招标文件。在这种情况下发包人往往会以承包商在投标时没有要求发包人澄清和修改，因此无权要求调整合同价款，为此争议就产生了。对于该种情况下的争议，个人觉得按照公平的承包商有权要求调整。
另外，由于工程量清单是确定承包商报价范围（也即合同总价构成）的最直接、最基本的证据，因此即便总价合同履行中没有发生设计变更，其作用亦不可忽视。
图纸发放时间
我认为首先得考虑与清单不符的图纸是在什么时候发放的。在国内而言，如果招标时已发放图纸，并在招标文件中明确要求投标人对图纸及工程量清单进行审核，并且其投标期符合法律规定的时间（即未压缩投标时间），那么投标人因未尽到自己的义务而导致的这一后果，则应由投标人自己承担。
固定总价合同的工程量清单缺陷由承包商负责
1、从文件优先顺序角度考虑，首先合同是固定总价合同，合同中关于合同价格的条款，应当优先于图纸和工程量清单，因此在工作范围没有实质性变更时，我觉得应该固定总价合同应当首先被遵守；
2、从图纸本身的性质角度考虑，在通常情况下，图纸设计的深度往往达不到一定的要求，尤其是中国设计院的设计习惯，因此在合同中，图纸应该同工程量清单结合起来，招标人提供的工程量清单中所列工程数量仅作为投标的共同基础和最终结算与支付的依据，而投标人必须按照图纸施工；
3、从强调承包商的专业性和经验角度，作为一个有经验的承包商，长期从事技
术性工作，理应发现招标文件中图纸和工程量清单存在的缺陷；
4、总价合同往往有较高的利润空间，这也就意味着承包商应当承担更多的风险，从这个角度也应该支持业主拒绝承包商的要求；
5、总价合同的根本是业主将合同履行过程的大部分风险转移给承包方承担，从根本上控制工程造价不突破预算。因此基于合同
中建设方的优势地位和对于竣工结算的考虑，签订固定总价合同对承包方来说，所要承担的风险比建设方更多。
6、在实际情况下，图纸的深化设计也往往会导致清单的变化，那么这种固定总价合同下，一些增项和消项的项目，是否也有权扣除/增加合同价款，我主张在总价合同下，对于竣工结算也应当简化，遵照总价合同的付款方式；
7、按照我国的相关法律法规，应当是图纸解释工程量清单，报价时应以图纸为准。
对于2亿元的项目，1000万左右的价格差异，我觉得业主有权拒绝，也可酌情考虑，毕竟承包商是以盈利为目的。
合同双方固定总价约定的真实意思表示
分析该案例的切入点就在于双方在签定合同时关于固定总价约定的真实意思表示。
1、如果业主在招标时明确要求按照工程量清单报价，承包商也按工程量清单进行报价。此时，一方面承包商应当按图施工，另一方面，价款应当根据实际施工内容据实调整（按照清单确定的单价），即业主方不能拒绝承包商的要求。（注：所谓的固定总价是相对概念，其总价相对的是一个明确的工作范围，如果工作范围变化了，即便是固定总价，也应当调整。承包商承诺承担某一量变范围内的风险除外）
2、如果业主在招标时要求按图纸进行报价，工程清单仅作为参考，承包商报价亦无相反的意思表示，双方亦按此签署合同，则
价款在图纸范围内固定不变，如果不发生变更，价款不调整。
工程量清单模式的两种合同类型有区别
总价是否调整与签订的合同是设计加建造合同，还是施工总承包合同有关。如果是设计加建造合同，承包方负责优化设计，清单的总价是主要的约束，除非业主修改设计，否则价格很难调整。如果是施工总承包合同，承包商的主要义务以图纸为准，那么在投标时，承包商需要认真核对设计图纸，找出清单与图纸的差别，工程量的错误常常是承包人索赔的很有利的手段，但是如果承包商在投标阶段没有发现清单的错误，最后图纸中没有清单中的工程量，承包商只能自认吃亏。
国内工程采用工程量清单模式，目前有总价合同和单价合同两种类型，清单计价规范提倡采用单价合同，如果采用总价合同，我个人认为是不可以调整的，
属于总价包干方式。但是这种合同招标时，我们一般要求招标人在提供清单后应提供时间给投标人核实和澄清招标人提供的清单，招标人应根据实际情况进行调整，如果招标人不调整，那么投标人应按照自己的理解去调整单价或考虑风险，一旦中标，应该是固定总价不变。
篇二：固定总价合同的清单与图纸不符,该如何处理
案例分享：固定总价合同的清单与图纸不符，该如何处理？【案例】某工程采用FIDIC合同条件，但修改为固定总价合同。承包商是按照业主方提供的工程量清单进行的报价，并签订合同，
合同总价2亿多。后来发现清单上有些项目与图纸不符合，增加费用约1千万，合同中业主方要求承包商按照图纸进行施工，承包商提出工程量清单与施工图不一致，要求调整合同价款。但业主方的全过程审计单位拒绝了承包商的要求。
合同文件的优先顺序
在FIDIC 99CONS合同条件下，合同文件的优先顺序也是工程量清单（合同文件的一部分）排在图纸之前的，双方产生矛盾时应以工程量清单为准。也就是说应当以工程量清单为准来施工，如果业主坚持按照图纸施工，也就是允许变更了，当然也应当允许承包商变更。一个相反的案例
一个总承包合同，业主代表在审阅工程量清单时提出，工程量清单中有4套空压机系统，而实际建成后没有，改为了分布式的单体清吹系统，削减合同项下付款；中方认为按照项目实际情况，项目为总承包合同，合同标的是建成335MW出力的电站供应国家电网，在这种大的业主要求的前提下，中方提出的技术建议，而后进行了优化设计，将空压机系统取消；同时举出大量在原清单下没有的模块，说服业主代表没有继续纠缠。
谁负责工程量清单的准确性谁承担责任
1、在案例描述中，“业主方要求承包商按照图纸进行施工”，因此可认定承包商并不负责设计，否则业主方不应有此要求；
2、在案例描述中，承包商是按照业主方提供的工程量清单子目进行的报价，但是实际上清单上有些项目与图纸不符合，因此问
题的核心在于谁负责工程量清单的准确性；
3、在案例描述中，“某工程采用FIDIC合同条件，但修改为固定总价合同。”因此可以认定承包商须负责工程量清单的准确性，否则何来固定总价合同？
因此，本人认为业主应拒绝索赔。
招投标过程的工程量清单澄清
清单形式的投标，在其投标过程中，应该存在一个图纸实际量和业主提供清单量的澄清过程，如果这过过程有了，所有的问题就解决了，看在投标过程中是如何约定的。若业主明确要求投标方核实清单量和工作内容并向业主提出疑问（这就是投标过程答疑中的清单的复核调整并向所有投标方公示的过程），投标方在投标过程中没有提出就应该由承包方承担；若业主要求按照其提供的清单进行投标，就应由业主承担调整价格，此时提供的图纸只作为投标方施工方案选择的依据，并按照相应的方案结合清单报价。《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003中规定了工程量的清单及其计价格式中明确说明必须有“工程量清单编制依据”。如若该过程省去了，双方应该都存在责任。
发包人是否要求承包商在投标时对图纸进行核量？
这个问题应根据发包人在招标文件中是否要求承包商在投标时对图纸进行核量，并以核实的工程量为报价基础而区别对待。在实践中一般会出现如下三种情况：
1、发包人在招标文件中明确指出发包人提供的工程量清单仅作
为承包商报价的参考，承包商必须以自行核量结果作为报价基础。这种情况下显然属于承包商自身报价错误，当然无权要求调整合同价款；
2、
发包人在招标文件中要求承包人按照发包人提供的工程量清单报价，并不得修改工程量清单。在这种情况下，由于承包商报价范围仅限于发包人提供的工程量清单，因此如果图纸工程量超过了工程量清单，则承包商有权要求调整合同价款；
3、发包人在招标文件中要求承包商按照工程量清单报价，但同时规定如果承包商认为工程量清单存在错误，可以要求发包人澄清和修改招标文件。在这种情况下发包人往往会以承包商在投标时没有要求发包人澄清和修改，因此无权要求调整合同价款，为此争议就产生了。对于该种情况下的争议，个人觉得按照公平的承包商有权要求调整。
另外，由于工程量清单是确定承包商报价范围（也即合同总价构成）的最直接、最基本的证据，因此即便总价合同履行中没有发生设计变更，其作用亦不可忽视。
图纸发放时间
我认为首先得考虑与清单不符的图纸是在什么时候发放的。在国内而言，如果招标时已发放图纸，并在招标文件中明确要求投标人对图纸及工程量清单进行审核，并且其投标期符合法律规定的时间（即未压缩投标时间），那么投标人因未尽到自己的义务而导
致的这一后果，则应由投标人自己承担。
固定总价合同的工程量清单缺陷由承包商负责
1、从文件优先顺序角度考虑，首先合同是固定总价合同，合同中关于合同价格的条款，应当优先于图纸和工程量清单，因此在工作范围没有实质性变更时，我觉得应该固定总价合同应当首先被遵守；
2、从图纸本身的性质角度考虑，在通常情况下，图纸设计的深度往往达不到一定的要求，尤其是中国设计院的设计习惯，因此在合同中，图纸应该同工程量清单结合起来，招标人提供的工程量清单中所列工程数量仅作为投标的共同基础和最终结算与支付的依据，而投标人必须按照图纸施工；
3、从强调承包商的专业性和经验角度，作为一个有经验的承包商，长期从事技术性工作，理应发现招标文件中图纸和工程量清单存在的缺陷；
4、总价合同往往有较高的利润空间，这也就意味着承包商应当承担更多的风险，从这个角度也应该支持业主拒绝承包商的要求；
5、总价合同的根本是业主将合同履行过程的大部分风险转移给承包方承担，从根本上控制工程造价不突破预算。因此基于合同中建设方的优势地位和对于竣工结算的考虑，签订固定总价合同对承包方来说，所要承担的风险比建设方更多。
6、在实际情况下，图纸的深化设计也往往会导致清单的变化，那么这种固定总价合同下，一些增项和消项的项目，是否也有权
扣除/增加合同价款，我主张在总价合同下，对于竣工结算也应当简化，遵照总价合同的付款方式；
7、按照我国的相关法律法规，应当是图纸解释工程量清单，报价时应以图纸为准。
对于2亿元的项目，1000万左右的价格差异，我觉得业主有权拒绝，也可酌情
考虑，毕竟承包商是以盈利为目的。
合同双方固定总价约定的真实意思表示
分析该案例的切入点就在于双方在签定合同时关于固定总价约定的真实意思表示。
1、如果业主在招标时明确要求按照工程量清单报价，承包商也按工程量清单进行报价。此时，一方面承包商应当按图施工，另一方面，价款应当根据实际施工内容据实调整（按照清单确定的单价），即业主方不能拒绝承包商的要求。（注：所谓的固定总价是相对概念，其总价相对的是一个明确的工作范围，如果工作范围变化了，即便是固定总价，也应当调整。承包商承诺承担某一量变范围内的风险除外）
2、如果业主在招标时要求按图纸进行报价，工程清单仅作为参考，承包商报价亦无相反的意思表示，双方亦按此签署合同，则价款在图纸范围内固定不变，如果不发生变更，价款不调整。
工程量清单模式的两种合同类型有区别
总价是否调整与签订的合同是设计加建造合同，还是施工总承包
合同有关。如果是设计加建造合同，承包方负责优化设计，清单的总价是主要的约束，除非业主修改设计，否则价格很难调整。如果是施工总承包合同，承包商的主要义务以图纸为准，那么在投标时，承包商需要认真核对设计图纸，找出清单与图纸的差别，工程量的错误常常是承包人索赔的很有利的手段，但是如果承包商在投标阶段没有发现清单的错误，最后图纸中没有清单中的工程量，承包商只能自认吃亏。
国内工程采用工程量清单模式，目前有总价合同和单价合同两种类型，清单计价规范提倡采用单价合同，如果采用总价合同，我个人认为是不可以调整的，属于总价包干方式。但是这种合同招标时，我们一般要求招标人在提供清单后应提供时间给投标人核实和澄清招标人提供的清单，招标人应根据实际情况进行调整，如果招标人不调整，那么投标人应按照自己的理解去调整单价或考虑风险，一旦中标，应该是固定总价不变。
篇三：固定总价合同中应注意的问题
固定总价合同中应注意的问题
在现代工程中，合同的计价形式有近20种。不同种类合同，有不同的应用条件、不同权利和责任分配、不同付款形式和不同的风险分担。固定总价合同是以一次包死的价格委托工程，按合同总价结算，只有当出现设计变更或符合合同规定的调价条件时，才允许调整合同价格。本文就固定总价合同的应用中应注意的几个问题进行探讨。
1、固定总价合同的应用前提
由于固定总价合同的价格是固定不变的，其风险分配严重不均衡，如果盲目使用这种类型的合同，可能会导致整个工程的彻底失败，甚至可能引起承包商破产。在实践中一般在下列情况下业主可以考虑采用固定总价合同：
（1）工程范围清楚明确。招标文件和合同中必须明确规定工程范围工程设计比较详细，图纸完整、详细、清楚，承包商能够依据设计图纸进行具体的工程量计算。
（2）工程量小、工期短，估计在工程实施过程中环境因素（特别是物价）变化小，工程条件稳定，与招标文件说明无明显差异。（3）工程结构、技术简单，一般很少或不采用新技术、新工艺，风险小，报价估算方便。
（4）工程比较复杂但投标期相对宽裕，承包商可以详细作现场调查，有足够的时间复核工程量，分析招标文件，拟订计划。在国内外工程中，固定总价合同的使用范围有放大的趋势，甚至一些大型工业项目也使用固定总价合同。有些工程中业主用初步设计
资料招标，却要求采用固定总价合同。在这种情况下，承包商如果参加投标，就必须注意以下几点：
（1）招标文件中的工程量只作为参考而不是必须完成的工程量，对表中的数据承包商必须认真复核，避免承担工程量计算错误而产生的风险和损失。
（2）承包商报价时必须审核图纸的完整性和详细程度，以保证工程量计算的准确性和完整性。
（3）审查合同条件的完备性，双方的权利和义务是否表达清楚、无疑义。
（4）除固定总价合同固有的风险分配外，是否详细规定具体的风险的分担和补偿范围。
2 固定总价合同的计价应注意的问题
一般情况下，固定总价合同可以采用两种计价形式：工程量清单或分项工程表的形式。与单价合同不同的是，工程量清单和分项工程表不作为承包商设计或施工的工程内容，只用于决定由承包商设计或施工的工程所应得的款额。因此，在采用固定总价合同时，应注意其计价与单价合同的不同点。
2.1 采用分项工程表时应注意的问题
业主在招标文件中给出分项工程表时应注意：
（1）分项的划分应与施工进度计划协调一致。因为分项工程表作为工程价款支付的依据，只有分项工程实施完毕，承包商才能得到支付，这直接影响工程的进度和效益。
（2）分部工程的划分应与工程很容易确定的几个阶段相对应，即各个阶段分界清楚，能准确定义，减少争端发生的可能。如一个建筑物可分为如下分部工程：场地准备、土方开挖、打桩、基础、结构框架（以楼层分）、楼面、围护、隔断、屋盖和装修。
（3）在编制分项工程表时，应考虑承包商资金能力，保证工程
的顺利实施。
如果业主在投标文件中没有标明分项的划分，承包商在编制分项工程表时除了注意以上几点外，还应注意：
（1）在投标时应注意合理划分各分项，以便及早得到工程付款。例如，承包商可以通过在分项工程表中设计“材料到场”一分项，以便提前得到工程设备和材料的款项。分项工程表中应包括诸如设计任务和搭设临时工程的分项工程项目。如果业主规定某些特定的分项列入分项工程表，则需在投标须知中说明这些要求。（2）分项的划分应与自己的资金计划相协调，特别应与自己的融资计划相一致。因为付款的时间与分项工程表中项目的划分有关：在分项工程表中设有分部工程，则工程的付款时间为分部工程所包含的分项工程全部实施完毕；没有设分部工程，则工程款的支付时间为分项工程实施完毕。
2.2 采用工程量清单时应注意
（1）工程量清单的编制应该考虑每个合同的工程范围（如承包商与业主的设计工作的界限，即设计工作主要由谁完成），结合工程实施情况制定工程量计算规则。由于目前国际通用的工程量计算规则
多是适用于业主提供详细设计文件的单价合同，在采用固定总价合同时，特别是当工程无详细的设计文件即进行招标时，招标文件中最好包括明确、详细的工程量计算规则，或指明采用何种计算规则，或规定专门的工程量计算规则。例如，对于设计——建
造合同（交钥匙合同），由于设计工作主要由承包商完成，则不可能要求承包商在投标时就按详细的设计的报出各部分的工程量，在这种情况下，需制定专门的计算规则。
（2）如果业主编制工程量清单。则工程量清单上的项目应考虑承包商可能选有什么，或将选用多少来完成工程；对于承包商来说，在业主没有提供工程量清单时，应注意项目的划分，可以在施工措施费中加入一些计量方法所容许的项目，或在单价中考虑一些余量，来资助设备材料费用，如设立“材料到场”一项以便及早获得付款。因此，在采用固定总价合同时，应特别注意工程量或分项工程表的制定，这样无论承包商还是业主都能从中受益。对于业主来说，合适的工程量计算规则，可以减少招标的工作量，同时可以保证工程的整体效益；对于承包商来说，可以降低风险，避免错报或漏报项目，并能及时获得支付，保证工程顺利实施。
3 固定总价合同的付款应注意的问题
固定总价合同的付款方式与其它合同一样，可以采用按月支付，也可以采用按形象进度支付，还可以采用合同完成后一次支付等多种支付方式。由于固定总价合同的工程价款是固定不变的，业主支付的工程价款与承包商最终所完成的工程量一般没有太大关系，所以在招
标文件中应注明承包商所得支付的估算方法，最好在招标文件中包括支付表，详细注明在完成工程的基础上计算的到期应付金额，即根据工程实施完成实际进度计算所得金额。一般常见的支付表
有两种：
（1）支付表为竣工时间期间的每月填入一笔数额（或合同价格的百分比）。该数额应与工程进度相协调，与投标书中分项或分部工程的划分相一致，与投标书中的进度计划一致，在实施过程中，支付表中各款项应与最新的施工进度相一致，在施工进度计划修改时，也应相应地修改支付表。
（2）采用里程碑事件作为支付结点。此时应在合同中详细定义里程碑所要求的工作已完成99.99%.而剩余工作需要几个月后才完成时产生争执。
4 固定总价合同的风险分析
固定总价合同在其适用的范围内，合同双方风险最小，最有利于合同目标的顺利实现。但目前国内外工程中，固定总价合同的适用范围有不断扩大的趋势，特别是对于工程范围尚未完全明确的条件下采用这种合同类型，合同双方的风险就更大，因此必须对此类合同的风险进行分析。在固定总价合同中，业主的风险很小，主要承担不可抗力的风险和合同规定的其他风险。承包商除了承担合同明确规定的风险外，承包商的风险还包括：价格风险、工程量风险。
4.1 价格风险
承包商的价格风险包括：
（1）报价计算错误的风险，即纯粹是由于计算错误而引起的风
五金交电家电化工产品购销合同协议书格式 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
五金、交电、家电、化工产品购销合同 供方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话： ____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 需方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话： ____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
二、供方对质量负责的条件和期限：____ 三、交(提)货方式及地点：____________ 四、运输方式到达站(港)及收货单位：____ 五、运输费用负担：________________ 六、合理损耗计算及负担：____________ 七、包装费用负担：________________
八、验收方法及提出异议的期限：____ 九、结算方式及期限：________________ 十、违约责任：____________________ 十一、合同附件：____________________ 十二、其他约定事项： 1.合同正本一式两份，双方各执一份。 2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。 供方(盖章)：________________________ 法定代表人：____________ 委托代理人：____________ 开户银行：____________ 帐号：____________ 需方(盖章)：________________________
合同编号： 建材购销合同清单 签订地点： 签订日期：年月日
建材购销合同清单 建材购销合同清单 合同编号： XXXX-01-XXXX 甲方：XXXX有限公司 (以下简称甲方) 1.1材料(产品或设备)名称：详见材料清单 1.3质量标准(或技术指标)：符合国家相应产品资量标准 1.4.1. 可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。 1.4.3. 乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一样平凡维护。 5. 其它：第2条材料包装 2.2包装费用：由乙方承担 1. 甲方负责自行收受接管 3. 其它方法：现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理事来由乙方负责第3条材料数量 3.2计量单位：详见材料清单 4.1交货单位： XXXX有限公司 4.3收货地点： XXXX 4.5运输体式格式：汽运 4.7收货时间：以甲方通知为准确性第5条收货时间 5.2若属乙方缘故起因而使合同逾期，则每逾期一天按乙方材料总价款的万分之二在采购结算时扣除。 5.3.1按施工准备规定，不克不及提供施工园地，水、电源道路未能
接通、障碍物未能清除影响出场施工。 5.3.3施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。 5.4乙方若违反合同及其附件对材料供合时间及附加服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。第6条合同价款 6.2以上合同价款中含税。 6.3本合同价款为固定价人夷易近币合同。材料采购总价包干，如因甲方要求更改造成材料采购的增减，则纳入终极结算，其它缘故起因甲方一律不予增减采购量及价人夷易近币。第7条货款支付 7.2材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付80%的进度款。待甲方办理好审计后，累计资金支付至终极结算价的 ?% 。留 ?% 作为材料质保金，一年后无息返还。 7.4乙方在单位工程竣工验收后一个月内，将工程竣工结算书送交甲方，若因乙方自身缘故起因使结算拖延，责任由乙方自行承担。 7.6工程竣工验收后，乙方报送的工程预决算书(一式三份)只能作为支付进度款的根据，甲方收到乙方预算书一个月内审核完毕。 7.8工程结算书不得涂改，如有涂改必须有双方负责人签字，并盖双方修正章，否则为无效结算。 7.9.1 合同、普通发票。 7.9.3 甲方收到业主当月进度款后，甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方货款。最高不得高于总价款的80%。
工程量清单计价合同结算价款调整原则分析 作者：穆鹏 工程量清单计价合同是单价合同。单价合同的特点是合同中各清单项目的单价明确,结算价款按承包商实际完成的工程量确定。单价合同在合同管理中具有便于处理工程变更及施工索赔的特点,可操作性相对较好。我国大部分地区采用了工程量清单计价方式,但在合同管理和配套的政策方面还有待加强,特别是在合同条款的公平性方面急需规范。本文旨在就工程实施阶段与工程投标报价时,对合同价款调整应遵循的一般原则和做法进行探讨。 笔者认为应遵循公平合理和责权利对等原则,科学分配合同当事人双方的风险,借鉴国际惯例做法,特别是FIDIC合同条件的有关条款,结合我国工程建设管理的实际,合理地界定当事人之间的权利与义务,制订适合工程量清单计价的《建设工程施工合同示范文本》,供建设各方当事人参考使用。 工程价款主要取决于各工程项目的工程量和相应单价。投标时,投标人依据招标人提供的工程量清单进行报价。清单项目单价的高低势必与项目包含的工作内容和费用范围以及工程量的大小有密切关系,因此,在合同中应明确由于工程量清单漏项或数量不准的情况下以及生产要素价格变化时结算价款调整的处理原则。 第一，工程结算价款应按实际完成的工程量进行计算,因为工程量是由招标人提供的,招标人应承担工程量不准或漏项的责任。 第二,应在合同中合理约定清单项目单价不予调整的工程量变化的幅度范围(不宜过大),以使投标人能够对其承担的风险进行预测评估并在报价时能够将有关风险费用考虑进去。 第三,当工期较长时,合同中应约定各生产要素如人工、材料、机械等价格变化较大时结算价款调整的办法。这种做法首先符合公平合理、权责对等的原则；其次，业主也不会得到投标人因风险难以评估或风险过大而提高风险准备金的高报价,对维护业主利益是有好处的；另外由于风险分配相对合理,也会减少合同履行过程中的争议,有利于合同双方切实履行合同义务,保障工程实施的顺利进行。黑龙江省近几年在这个方面做得很好，每年的结算指导文件都明确说明人工日单价的调整办法（也许是感觉市场人工费突飞猛涨的原因吧），但是大庆地区对省文件是不支持的（因为我被审计的好多大大小小的项目从未给调整过人工费，审计单位的借口是，要想调整人工日单价，必须有发改委的书面通知，但是我也未看到市政府相关的文件。承包商看来是弱势啊。） 下面分别就由于工程量变化过大、新增清单未列项目及生产要素价格变动情况下,工程量清单计价合同结算价款调整应遵循的原则进行分析。 一、工程量变化较大时结算价款的调整原则 招标技标阶段的工程量清单数量是估算的,是所有投标人编制投标报价的基础。在工程实施过程中会由于设计变更或因业主提供的工程量不准而出现承包商实际完成的工程量与工程量清单表中数量不符的情况。 为了便于合同管理,双方当事人应在合同的专用条款中约定可以调整单价的实际完成工程量与工程量表中数量相差的比例。增减的工程量,属合同约定幅度以内的,应执行中标时的综合单价;属合同约定幅度以外的,其综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据或按合同中约定的其它调整办法(如百分比调整法)进行价款调整和结算。 对由于工程量变化引起的单价调整,我们可以借鉴国际上比较具有权威性的FIDIC施工合同条件的相应条款。FIDIC施工合同条件属于典型的单价合同，根据其相关条款的规定,当具备以下条件时,允许对某一项工作规定的单价或价格加以调整: 1、此项工作实际计量的工程量比招标时提供的工程量变动大于1.096;
新编家具购销合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
新编家具购销合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 最新家具购销合同一： 家具名称(文本中所指家具包括生活家具和办公家具) 家具名称商标规格型号材质颜色生产厂家数量单价总 价 合计人民币金额(大写)：￥： 定做家具图纸提供办法及要求：。 质量标准：。 交货方式、时间及地点：( )买方自提;( )卖方送货，送 货费用由承担。交货时间：;交货地点：。 验收及三包期限：对于家具的数量、结构、颜色等表 面瑕疵，买方应在交货时当场提出异议;对于其他质量问题 要求三包的，应按照《北京市家具产品修理、更换、退货
责任规定》办理。 付款方式、地址、时间：。 定金：买方应在年月日前向卖方交付总价款%的定金(此比例不得超过20%)，卖方交货后，定金抵作价款。买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金;卖方违约中途解除合同的，应双倍返还定金。 违约责任： (一)一方迟延送货或提货的，应每日向对方支付迟延部分家具价款%的违约金; (二) 。 卖方撤离展销会或市场的，由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。 争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方协商或调解解决或向有关行政机关申诉解决;协商、调解、申诉
附件： 工程量清单计价施工合同价款确定与调整、 结算与支付的格式条款 一、合同价款的确定 （一）合同价款形式的确定 本合同价款形式采用。 ⒈固定单价合同。合同价款中包括的风险范围： ⑴仅工程量增减在± %以内，综合单价不调整。 ⑵仅主要材料价格变化在± %以内，材料价格不调整。 ⑶政策性调整（如预算工资单价调整）：。 工程量清单漏项、设计变更以及施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内。 ⒉固定总价合同。合同价款中包括的风险范围： ⑴包干范围：。 ⑵包干风险系数 %，包干范围内不宜调整合同价款。 ⑶不计包干风险系数，主要材料价格变化幅度在± %以内，材料价格不调整，幅度在± %以外，其超出部分的价差由发包人承担或受益。 ⑷不计包干风险系数，政策性调整（如预算工资单价调整）：。 合同包干范围外的设计变更、施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内。 ⒊可调价格合同。调整因素： ⑴法律、法规和国家有关政策变化影响合同价款； ⑵省、市工程造价管理机构发布的价格调整； ⑶经批准的设计变更以及清单漏项、误算和估算量的调整； ⑷施工条件、工期变化等（非承包人原因）造成的额外费用； ⑸双方约定的其他因素。 （二）其他项目费的确定 ⒈施工配合费：发包人单独分包的工程，总包单位按分包工程造价 的 %或按向发包人计取。
⒉工程按质论价：发包人要求工程质量达到优质工程，承包人增加的施工成本按分部分项工程费的 %（或按工程总造价的 %）计取；验收不合格的，除返工合格，另按分部分项工程费的 %（或按工程总造 价 %）扣罚工程款。 ⒊工期奖：。 ⒋其他：。 二、合同价款的调整 （一）工程量的调整 工程量调整范围：清单漏项、计算误差、估算工程量、设计变更等。 工程量调整方法： ⒈采用固定单价或可调价格合同，清单漏项、计算误差、估算工程量等均按实调整。 ⒉合同约定范围外的设计变更按实调整。 ⒊施工期间承包人完成发包人要求的合同外的零星签证用工等，由承包人提出现场签证，发包人（监理）确认后，其费用列入零星工作项目计价表。（二）综合单价的调整 综合单价的调整范围：工程量变更、材料价格变化、预算工资单价等政策性调整、项目特征变更、暂定价等。其中工程量变更、材料价格变化、预算工资单价等政策性调整的调整条件按前面约定。 综合单价的调整方法： ⒈因工程量的变化调整单价。 ⑴因清单计算误差或估算量的调整以及设计变更引起工程量的增加超 过 %，其增加部分工程量的综合单价调整方法：。 ⑵因清单计算误差或估算量的调整以及设计变更引起工程量的减少超 过 %，减少后剩余部分的工程量的综合单价调整方法：。 ⑶因清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价的确定按下述方法进行： ①合同中已有适用新增项目的单价，按合同中已有的价格； ②合同中只有类似新增项目的单价，可以参照类似价格； ③合同中没有适用或类似新增项目的单价，由承包人提出，发包人确认。双方不能协商一致的，按建设行政主管部门发布的计价办法或计价标准进行
购销合同 甲方： 乙方： 乙方因市场销售需要，决定由甲方供给商品，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议： 一、货物数量、价款详单（见附件） 二、货物质量 1、甲方供给乙方的货品质量需按相关质量标准执行，以现场所进的商品进行检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。 2、甲方供应乙方使用的商品必须保证质量。 三、交货方式 1、甲方对其供应的货物应由汽车运输至乙方指定仓库，费用由甲方自行承担。 2、甲方应当及时供货以保障乙方的正常销售、生产，如有交货延误，应承担由此给乙方带来的一切损失。 四、货款支付 1、货款支付方式为银行汇款。 五、违约责任 #… 甲方对于其提供商品的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合乙方的要求，否则由此带来的损失甲方承担全部法律责任，并向乙方支
付货物总价款的1%的违约金。 六、争议的解决方式 本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向乙方所在地人民法院提起诉讼。 七、其他约定事项 八、本协议自双方当事人签字盖章之日起生效 九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。 甲方：乙方： 2017年06月13日 2017年06月13日【<
附件： 商品名称规格品牌产地单位价格数量 ~?合计 闸刀开关单相10A 博隆牌 (外壳摔不碎） 个 920 单相15A1400 ！； 7210单相30A1860 单相60A1200 \} 16392三相15A1080 三相30A1440 ！:三相60A1120 防水胶皮二插头 正诺牌个 760 /￥ 570三插头10801080 二头插头10A（公牛） 公牛牌个 400 …^ 776方插10A（公 牛） 480 单用坤兴个760 （。 304木纹洁浩个680272两用（优）裕丰牌个23200 —。 5568 三头插头10A（公牛） 公牛牌个 36000109080 16A（公牛）4800 ^| 20352 10A（优）个1920010368 10A(优二） 8211瑞明牌个 12200 -{ 11224 16A (8213)3240 空调方型三插头16A 力邦牌个 1600 》》 2656四插头16A23605428四插头25A5000 |， 23550三插座16A240 四插座16A1200 *《 3600四插座25A力邦牌个1120
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 工程合同价款的约定 4 工程量清单计价 4.4 工程合同价款的约定 4.4.1 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内，由发、承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。 不实行招标的工程合同价款，在发、承包双方认可的工程价款基础上，由发、承包双方在合同中约定。 【送审稿】招标工程的合同价款应在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同确定。 不实行招投标工程的合同价款，在承包人编制的工程价款基础上，由发、承包双方协商在合同中约定。 【条文说明】《中华人民共和国合同法》第二百七十条规定：“建设工程合同应采用书面形式。”《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”工程合同价款的约定是建设工程合同的主要内容，根据有关法律条款的规定，工程合同价款的约定应满足以下几个方面的要求。 1 约定的依据要求：招标人向中标的投标人发出的中标通知书； 2 约定的时限要求：自招标人发出中标通知书之日起30天内；
3 约定的内容要求：招标文件和中标人的投标文件； 4 约定的形式要求：书面合同。 【要点说明】本条规定了工程合同中约定工程价款的原则。 《中华人民共和国合同法》第二百七十条规定：“建设工程合同应采用书面形式”。《中华人民共和国招投标法》第四十六条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。何谓合同实质性内容，按照《中华人民共和国合同法》第三十一条规定：“有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更”。 工程合同价款的约定是建设工程合同的主要内容，根据上述有关法律条款的规定，招标合同工程价款的约定应满足以下几方面的要求。 1．约定的依据要求：招标人向中标的投标人发出的中标招标通知书。 2．约定的时限要求：自招标人发出中标通知书日起30天内。 3．约定的内容要求：招标文件和中标人的投标文件。 4．合同的形式要求：书面合同。 根据《建设工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)第十一条二款“不实行招标投标的工程，在承包方编制的施工图预算的基础上，由发承包双方协商订立合同”的规定，本条二款规定依法不实行招标的工程合同价款，在发、承包双方在认可的工程价款基础上，由发、承包双方在合同中约定。鉴于在实际工作中，施工图预算有时也有设计人编制，因此，本规范将其修改为“在发、承
家具购销合同范本【三篇】 【导语】购销（direct purchase）：也称为“经销”，即由商家正式下订单采购，货款到帐期时，由商家支付给供应商。但在某些情况下，可要求供应商补一些损耗，或做一些退换货的安排，以降低风险。以下是合同网小编整理的“家具购销合同范本”，供大家参考。 【篇一】 合同编号：_________ 定作人(甲方)：_________ 承揽人(乙方)：_________ 为维护甲、乙双方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律、法规及有关规定，经双方协商一致，订立本合同。 一、品名、用材、规格、数量、价款 (一)家具名称：_________(由型号、基材、类别三部分组成。表格图略)。 (二)甲方自定规格的家具，于_________年_________月_________日前将家具图纸、样品、技术资料等材料一式两份，由双方签名或盖章确认后作为合同附件。 二、支付方式 (一)定金：甲方于_________年_________月_________日向乙方支付
人民币_________元，作为定金。 (二)预付款：甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民币_________元，作为预付款。 (三)第一次付款：_________年_________月_________日付款人民币_________元。 第二次付款：_________年_________月_________日付款人民币_________元。 补充约定：_________。 (四)支付方式：『□支票』『□转帐』『□现金』『□其他』 三、家具交付期限、地点和方式、运费结算、运输风险承担及安装本合同所订家具按以下第_________种方式交(提)货： (一)乙方于_________年_________月_________日将家具送到甲方指定地点_________区(县)_________路_________弄_________号_________室。 (二)甲方于_________年_________月_________日到乙方指定地点_________自提家具。 (三)如无特别约定，由乙方负责安装家具。 乙方送货的，运费及运输途中风险由乙方承担；甲方自提的，运费及运输途中风险由甲方承担。但甲乙双方有特别约定的除外。 四、甲方权利及义务 (一)甲方对乙方使用的材料具有检验权。 (二)甲方按照合同约定提供家具图纸、样品、技术要求等材料。
家具购销合同 甲方(供方):地址：中国江苏南京市玄武区沧波门沧小路2号 乙方（需方）天长市任意家具城地址： 甲、乙供需双方经协商,就乙方为甲方提供办公家具(见明细)业务，一致达成。 如下协议: 一、质量要求:以甲方的要求及图纸标示为准。 二、技术标准:以国家标准及行业标准为技术、质量标准。 三、验收标准:货到现场安装完毕后开始验收,所供应的全部家具应符合甲方的验收标准,要求外观无瑕疵,结构无松动,规格、材质符合合同约定。 四、交货时间: 2015 年3 月28 日 五、交货地点: 天长市永丰镇护桥任意家居 六、合同总额(见订单明细): (￥78538元)。 七、货物明细:(附表一:订货单)。 八、付款方式:：银行结汇 ①合同签订之日起个工作日内,甲方向乙方交付总合同款的15 % 作为定金,并于货到个工作日内,将货款付清; ②乙方交货后,并收回全部货款的同时,应与甲方签署一份质量保证协议,并向甲方交付质量保证金100元,该协议有效期为 1 年,协议期满后,如无任何质量问题或纠纷,甲方应全额退还质量保证金,如有售后维修或质量问题,甲方有权在通知乙方后,扣除相应质量保证作为损失补偿。 九、包装与运输费用:由甲方承担。 十、甲方责任:甲方应按合同约定的时间及金额付款。 十一、甲方责任: ①甲方所提供的产品,必须达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准(或与封样、图纸标示相符),否则,甲方有权拒收且不付货款,或扣除总货款的20%~50%的违约金。 ②甲方必须按照甲方指定的时间、地点将货送到,否则,甲方有权拒收且不付货款,或扣除总货款的20%~50%的违约金。
③甲方应保障在合同约定的维修期内,为甲方无偿提维修服务,除非人为损坏,否则不得以任何理由收取任何费用,一般报修应在3个工作日内服务到位,否则甲方有权扣除相应质量责任保证金。 十二、合同未尽事宜,均按《中华人民共和国经济合同法》等法律、法规执行。 十三、合同附页、订货单、收货验收单与合同正本具同等法律效力。 十四、如对本合同发生歧义或纠纷,由经济仲裁委员会裁决,同时各自保留法律诉讼权力。 甲方（供方）: 乙方 : :
第二章合同条款 本工程的合同通用条款，采用国家工商行政管理局和建设部办法的《建设工程施工合同》（GF-－99-0201）的通用条款 专用条款 一、合同价款与支付 合同价款与支付 合同价款及调整（最终以审计部门审计结论为准） 本合同价款采用固定单价，调整总价方式确定。 合同价款的调整 一、在合同期内发生下列情况的合同价款可以调整： 1、经甲方签认的设计变更； 2、甲方及监理签证； 二、合同价款的调整原则 合同价款调整方法如下： （一）工程量清单报价部分调整范围：（1）发包人提供的工程量清单项目或数量有误；（2）设计变更（需经发包人确认）；（3）发包人及监理签证；（4）暂定价项目；（5）暂定综合单价项目；（6）人工及材料的价格波动调整；（7）施工期遇政策性文件对工程造价进行调整的，按文件规定执行。 （二）工程量的调整：暂定工程量、清单项目的数量误差及变更的工程量应根据设计图纸及其变更联系单，按合同约定工程量计算规则计算确定，并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认。 （三）（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增加或减少，均执行合同原有的价格。 （2）凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其超过25%以上部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人对原单价重新组价，经发包人或其委托的咨询单位工
程师审定后，作为结算的依据。 （3）发包人提供的工程量清单项目漏顶，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为： 合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似项目的单价计算确定；若合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格较低的单价为准。 合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据实际完成的工程内容、规定的工程取费类别、“计价依据”并按中标浮动率浮动确定综合单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。[中标浮动率=[中标总价（不含暂定价部分）－招标控制价（不含暂定价部分）] /招标控制价（不含暂定价部分）*100%，下同] （4）人工价格调整方法：人工价格根据合同工期内各期《宁波建设工程造价信息》（综合版）上发布的人工市场信息价格的平均价进行补差调整（补差部分按规定计取规费和税金），并按中标浮动率浮动计算（承包人原因造成的延期除外）； （5）重大设计变更引起的工程费用的调整办法由承发包双方另行协商确定。 （6）“计价依据”指： 参照定额：1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008及《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；2、园林绿化工程套用《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额（2003版）》，若不能参照上述定额的，参照其他2003版浙江省预算定额； 取费：工程取费类别按《浙江省建设工程施工取费定额（2003版）》（费用区间取中值）及现行宁波市有关造价管理规定等。 涉及苗木价格按《宁波建设工程造价信息》正刊（2010第9期苗木专刊） 无信息价材料由发包人或其委托的咨询单位签证，签证价格不下浮。 （四）暂定价调整方法 工程量清单中暂定材料、设备价格，投标单位投标时必须按照业主提供的暂定价进行报价，实施时的具体办法如下：发包单位组织竞争性报价方式或询价方式或公开招标（含政府采购的）方式确认材料设备价格的，则以发包单位签证价格结算，发包单位签证的材料设备价不执行中标浮动率。暂定材料设备价格结算时调整方法：每项暂定材料设备价格调整金额=[发包单位签证的材料设备价格-暂定价]×单位定额用量×经发包单位确认的实际工程量，并计取相应规费、税金。 （五）暂定综合单价项目调整方法 工程量清单中暂定综合单价，投标人投标时必须按照业主提供的暂定综合单价进行报价。
编号：GR-WR-71535 家具购销合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
家具购销合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 家具名称(文本中所指家具包括生活家具和办公家具) 家具名称 商标 规格型号 材质 颜色 生产厂家 数量 单价 总价
合计人民币金额（大写）：￥： 定做家具图纸提供办法及要求： 。质量标准： 。交货方式、时间及地点：（__）买方自提；（__）卖方送货，送货费用由 承担。交货时间： ；交货地点： 。验收及三包期限：对于家具的数量、结构、颜色等表面瑕疵，买方应在交货时当场提出异议；对于其他质量问题
要求三包的，应按照《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》办理。付款方式、地址、时间： 。定金：买方应在 年 月 日前向卖方交付总价款 %的定金（此比例不得超过20%），卖方交货后，定金抵作价款。买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金；卖方违约中途解除合同的，应双倍返还定金。违约责任：（一）一方迟延送货或提货的，应每日向对方支付迟延部分家具价款 %的违约金； （二） 。 卖方撤离展销会或市场的，由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方协商或调解解决或向有关行政机关申诉解决；协商、调解、申诉解决不
浅析工程量清单计价施工合同价款的确定与调整 引言 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）（以下简称《计价规范》）的颁布实施，是工程建设领域的一件大事，是工程造价管理改革的一个里程碑，它开创了工程造价管理工作的新格局，必将推动工程造价管理改革的深入和体制的创新，最终建立由政府宏观调控，企业自主报价，市场有序竞争形成工程造价的新机制。目前，建设工程施工合同管理中普遍存在的问题是：有的施工合同管理人员的法律法规意识淡薄；有的则缺乏必要的合同知识，在签订合同时不认真，内容不完整，错漏较多，措词不够严谨，特别是涉及合同价款调整方法（工程量的调整、综合单价的确定）等条款表达不清楚、不具体，缺乏操作性，影响着工程量清单计价。因此，规范工程量清单计价模式下施工合同价款的调整是一项重要工作，对推进工程量清单计价大有裨益。 一、工程量清单和工程量清单计价 2003年2月17日由建设部和国家质监总局联合发布的《计价规范》于2003年7月1日起开始实施。 工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、项目名称和相应数量的明细清单。是由招标人按照《计价规范》附录中统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单。 工程量清单计价是一种由市场定价的模式，由投标人按招标文件完成工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费，措施项目费、其他项目费和规费、税金。工程量清单计价采用综合单价计价。综合单价是指完成规定计量项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。 二、工程量清单计价模式下合同价款的确定方式 1999年12月建设部和国家工商行政管理局发布了《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）。示范文本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。示范文本规定，合同价款的确定分为固定价、可调价和成本加酬金三种方式。那么实行工程量清单计价应该采用哪种方式确定合同价更合适呢？江苏省苏建价（2005）593号文《关于工程量清单计价施工合同价款确定与调整的指导意见》中指明：合同价款方式通常采用以下三种： 1、固定总价合同 固定总价合同，俗称“闭口合同”、“包死合同”。所谓“固定”，是指这种价款一经约定，除业主增减工程量和设计变更外，一律不调整。所谓“总价”，是指完成合同约定范围内工程量以及为完成该工程量而实施的全部工作的总价款。固定总价合同在目前的建筑市场上颇受青睐，特别是外资企业业主更是普遍采用这类合同。这是因为这类合同与固定单价合同、可调价格合同、成本加酬金合同相比具有明显优势，更能保护业主的利益。固定总价合同具有易于工程造价结算，量与价的风险主要由承包商承担，承包商索赔机会少等特点，是业主对付承包商“低中标、勤签证、高索赔”的妙招。尽管对业主而言，固定总价合同有那么多的优势，但固定总价合同并不适用所有类型的工程项目。根据固定总价合同的特点，笔者认为：固定总价合同仅适合合同履行周期短、工程结构相对简单的小型工程。因此，我省苏建价（2005）593号文针对固定总价合同有如下要求：实行工程量清单招标的工程，一般不宜采用固定总价合同形式。但工期在一年以内，合同总价在500万元以内，并且施工图设计深度符合规定的工程，可采用固定总价合同。采用固定总价合同的工程，招标人应给投标人提供足够时间（从招标文件发出后，一般不少于7个工作日），在投标前复核确认清单工程量的准确性，
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 五金交电购销合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管件销售合同事宜协商一致，签定本合同，并严格履行。合同如下：第一条：合同总价乙方严格按照甲方工程所需，供予甲方的产品及产品价格（详见附件），总货 款为人民币元。 第二条：验收方法 乙方所供产品严格按照样品质量标准验收，并提供产品检验报告及合格证。 第三条：货款及结算方法 1、合同总价为人民币2 、甲方须付于乙方合同总价之， 为人民币元。 第四条：交货规定 1. 交货方式：甲方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。 2. 交货地点：。 3. 交货日期：。 4. 运输费：运费由方承担。第五条：经济责任 （一）乙方责任 1、货品品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。（二）甲方责任
1、甲方如中途变更品种、规格、质量等，应偿付变更部分货款总值的罚金。2 、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。 3、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之乙方作为延期罚金。 4、乙方送货，如甲方拒绝验收接货，甲方应承担因此造成的损失、运输费用及罚金。 第六条：其它约定 合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，如协商不妥，可由任何一方向所在地工商行政管理局申请调解仲裁，也可向当地人民法院起诉。 本合同未尽事宜，由双方协商解决，另订附则附于本合同内， 与本合同有同等法律效力。本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份。自双方签订盖章后生效，本工程结束后自动解除。甲方：乙方：公司账号公司账号 开户名称：开户名称： 开户银行：开户银行： 代表：代表：电话：电话： 年月日 篇二：五金交电购销合同 买卖合同
家具购销合同样本(示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-005523
家具购销合同样本(示范合同) 家具名称 (文本中所指家具包括生活家具和办公家具) 家具名称商标规格型号材质颜色生产厂家数量单价总价 合计人民币金额(大写)：￥： 定做家具图纸提供办法及要求：。质量标准：。交货方式、时间及地点：( )买方自提;( )卖方送货，送货费用由承担。交货时间：;交货地点：。验收及三包期限：对于家具的数量、结构、颜色等表面瑕疵，买方应在交货时当场提出异议;对于其他质量问题要求三包的，应按照《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》办理。付款方式、地址、时间：。定金：买方应在年月日前向卖方交付总价款%的定金(此比例不得超过20%)，卖方交货后，定金抵作价款。买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金;卖方违约中途解除合同的，应双倍返还定金。违约责任：
(一)一方迟延送货或提货的，应每日向对方支付迟延部分家具价款%的违约金; (二)。 卖方撤离展销会或市场的，由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方协商或调解解决或向有关行政机关申诉解决;协商、调解、申诉解决不成的，按下列第种方式解决; (一)提交仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 其他约定事项：。 卖方(章)：买方(章)：主办单位(章)： 住所：住所：住所： 电话：电话：电话： 法定代表人：法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：委托代理人： 账号：账号： 北京市工商行政管理局制定
2013清单规范解读之合同价款支付 1. 包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。 2. 承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。 3. 预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。 4. 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。 5. 进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。 6. 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包
括分包人已完工程的价款。 7. 工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。 8. 当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。 9. 合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。 10. 发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投人使用的工程，其质量争议应按该工程保修合同执行，竣工结算应按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，并应根据检測结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算应按合同约定办理。 11. 承包人应根据办理的竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支
协议编号：LX-FS-A71444 家具产品购销合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
家具产品购销合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方(需方)： 乙方(供方)：芒市万家灯火灯饰 甲乙双方在平等、自愿的基础上就灯具购销事宜达成一致意见，现依据《中华人民共和国》的有关规定，特签定如下合同条款，以共同遵守： 一、灯具的型号、单价(详见附表) 二、本合同的总价为人民币大写：约壹拾陆万元整(￥：16000元)，最终结算金额如超出或者减少合同约定的数量，那么所有增加或减少的按实际增减数量以及合同约定单价进行增减结算。 三、产品质量要求、技术标准：按GB7000.1-
1996和甲乙双方确认的方案(图纸)以及甲方设计签字确认的样品生产，产品质保期为三年。 四、包装标准及要求：按乙方产品出厂包装标准包装。五、交货期限：20xx年11月底。 六、交货地点及方式：地点为甲方工地方式为落地交货。七、运输方式、费用及保险费用：由乙方负责承担。八、付款方式： 1、合同签定后，甲方在三日内支付合同总金额的50%作为合同预付款; 2、在乙方所有货物送到现场，经双方安装验收无误后，支付合同总金额的40%。 3、工程竣工验收后，甲乙双方一月内进行结算，支付合同总金额的10%。 九、安装与验收： 1、甲方如要求乙方提供安装服务。
五金交电购销合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
买卖合同 买受人（甲方）： 出卖人（乙方）： 甲方愿意按本合同规定的条件及价格向乙方购买（附表）材料，双方经充分、友好、平等协商，达成如下一致条款，制定本协议，以资共同信守履行： 第一条货物价格 本合同项下的交易总额为人民币元，大写：元整。 第二条交货时间、地点、方式 乙方应在收到全款后 60 日内将货物运送至甲方指定的地点。货到明确入库情况。仓库将货物入货凭单提交给甲、乙双方。 第三条付款方式 付款日期及结算方式签约后十五天之内付全款发货。若对货物质量有异议的应当在约定的付款期限内书面提出。 第四条货物的所有权转移及风险承担 甲乙双方约定，乙方一经将货物交付甲方指定的仓储地，货物的所有权即属于甲方，货物因意外毁损灭失的风险亦归甲方承担。 第五条乙方的保证 1.乙方保证第三方不向甲方主张任何权利，包括但不限于所有权、抵押权、租赁权、知识产权等。如有涉及以上权利的诉讼、仲裁或其他行政程序，乙方将承担全部责任，并赔偿甲方可能因此而受到的一切损失。 2.在质量保证期内, 货物出现质量问题，乙方应负责免费更换和修理，同时赔偿由此给甲方造成的所有损失。货物的质保期也按其由于存在质量问题而停止使用的时间相应予以延长。 第六条违约责任 1、如乙方迟延交货，每迟交一天，乙方应按照合同金额的_5_%向甲方支付违约金，最高不得超过合同金额的20%；迟延交货超过_20天，甲方有权解除合同。但甲方解约并不影响甲方要求乙方承担违约责任及赔偿因甲方的违约行为所造成的一切损失。
2、除前款规定外，如乙方违反了在本合同中的承诺或保证，乙方应向甲方支付合同金额的20％的违约金。如该违约金不足以弥补甲方的实际损失，乙方还应赔偿其差额。 第七条保密条款： 1、未经甲方事先书面同意，乙方不得向第三方透露合同及其相关的一信息。包括但不限于相关的计划、样式、样本、包装、合作基础、用户资料等信息。如一方违反本条款的约定,则应赔偿给对方造成的损失。 2、不论本合同因何种原因变更、解除、终止，保密条款均有效。 第八条争议解决 甲、乙双方应履行本协议产生的争议，应友好协商解决。协商不能一致的，由甲方人民法院诉讼管辖。 第九条合同的补充约定、变更和解除 甲、乙双方经协商一致，可对本合同进行补充约定、变更和解除，必须另行签订书面合同。 第十条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。 第十一条本合同经甲乙双方盖章后成立生效。 甲方（签章）：乙方（签章）： 日期：年月日日期：年月日