编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
工程分项工程承包协议书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：四川超前经济建设有限责任公司（简称甲方）
乙方：（简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》、《中华人民共和国建分法》、《中华人民共和国安全生产管理条例》及相关的法律法规，双方本着公平、自愿、平等的原则。甲方将承建的都京镇工业园区S-A区地块新建道路部分工程：排水管网分项工程发包给乙方，经甲、乙双方协商一致，特签订本协议。
第一条工程作业范围
1、分项工程名称：排水管网（含设计图或变更设计图所有工作内容）。
2、分项工程地点：南充市高坪区都京镇工业园区。
3、协议期限：从2011年一月日至乙方承担的分项工作任务完成为止。
4、按本工程设计施工图、图纸会审纪要、变更通知为依据，承担本工程的分项工程。
5、与承包分项工程相关工作：如班组驻地，配备班组安全员、质检员和承包人参加的各种会议中需付出的劳动和劳动时间等一切与该班相关的工作所需付出劳动时间，均属乙方工作。
6、工作时间：乙方同意在协议期内，乙方所有人员均执行综合计算工时和不定时工作制。确保施工技术的特殊性要求而延续的工作安排，自行调整工作人员休息。
7、工作内容：
①施工图和甲方的技术变更项目执行。
②双方协商的单价，除包括有关规定的施工工作内容外，还包括以下范围：
1、含所有劳动保护费（劳保用品自备如安全帽、安全绳、水雨鞋、雨衣、手套等）
2、因自然原因停水、停电、暴风、暴雨等所造成的停工、窝工费用。
③员的进出场费用、因病、因工伤或非因工伤的治疗费用和工资。
④管理费（乙方管理人员工资）
⑤停工及属于乙方工作范围内不可预见的费用：
⑥场材料转运费。
第二条乙方承包内容
包工期、包质量、包安全、文明施工、包劳务、包材料。并接受甲方现成管理人员、建设单位领导及现场、监理工程师及行政主管部门的监督管理。
工期
1、甲、乙方合同之日算起致2011年月日止，乙方必须在约定的工作日内完成
所承担全部分项工作。
2、甲方周计划检查评定中，因乙方原因造成的工期延误，乙方应对因延误工期所造成的经济损失进行赔偿，并处以200元/天的罚款，如连续二周达不到甲方周计划要求，乙方无条件退场并追究责任，并承担相关损失责任。
质量
1、方必须达到规范要求和设计要求，服从甲方及建设单位、监理公司、质监站的管理与质量监督。
2、完成一分项工程，乙方应先进行自检。自检合格后，甲方质检人员进行质量检查，检查合格后，甲方再与监理、业主组织质量检查，凡未经甲方进行质量检查认定质量结果的部分，甲方不予收方结算，乙方也不得以任何理由要求甲方结算任何费用。
3、质量检查标准：现行验收规范及业主、监理的要求。
4、量奖惩：
1、乙方所做工程不合格，必须返工重做。返工的人工费、材料费、机械台班费等，均由乙方自行负责。经维修后检查定为合格的分项工作，工程结算按合格计算。
2、乙方造成返工后仍为不合格的分项工程，甲方另行处理，不得进行工资结算。由此造成
的一切损失由乙方承担，乙方不得以任何理由要求甲方结算所有费用。
3、发生感观差不符合规范要求的，乙方负责对不合格进行处理及修补，发生费用全
部由乙方承担。
4、方所进任何材料及按班完成的砂浆试块、役试块必须送县及县级以上或由甲方指定的质检单位检测，乙方向甲方提供所有的材料、质量证明文件，如因所缺材质证明或所提供的证明文件
与实际施工时间不符所造成的所有损失（如无法计量等）均由乙方自行负责，并接受甲方的处罚。
5、工程修期及保修：乙方完成分部工程后经甲方、业主、监理等相关的质检机构验收合格后，以签字认可的时间为第一天，共计60天内出现的任何质量或非质量问题都由乙方负责，并听从甲
方的按排，如因乙方不听从按排或不处理出现的问题，甲方代为处理，所发生的一切费用在结算时
扣减乙方。
安全、文明施工责任
在施工过程中乙方应严格服从甲方现场管理人员、安全员的指挥。做到安全为主、质量第一，不允许出现任何安全事故：做到文明施工，与附近村民做好相关的协调关系，不允许野蛮施工。若在施工过程中发生的一切安全事故均由自行负责。
监督管理
1、方及建设单位、监理公司、质监站有对该项目进行监督、贯彻相关规定的权力，乙方必须无条件执行。
2、方必须自行设置一名质检员，参加班组自检、工序交接检报甲方备案，甲方及相关部门要定期或不定期专检。
3、方所有人员必须按时上班，按照建筑安装行业的特殊性保证工作需要。
第三条.工程质量的确认
乙方所完成的任何分部工程都要由甲方、乙方到现场实际收方为准，并有相关的收方记录（经
甲方、乙方负责人签字，附：材质证明文件），以此作为最终的结算依据，其它任何依据无效。
第四条工程价款及结算办法
结算方式及单价：乙方完成分项工程履行完协议条款，按收方记录记录的工程量乘以
砖墙砌筑施工合同 篇一：砖墙砌体施工合同 庄园、香槟国际大酒店及庄园、国际邻海怡园（度假村）a标段工程砖墙砌筑工程施工协议书 合同编号：甲方：长春建工集团有限公司厦门湖里分公司 乙方：砖墙砌筑班组 为了更好的完成庄园、香槟国际大酒店及庄园、国际邻海怡园（度假村）a标段工程（以下简称本工程）的施工任务，在保证工程质量，搞好安全生产的同时，做好增产节约、降低成本，经双方本着互利互惠的原则友好协商、甲方决定将本工程中酒店砖墙砌筑专项工程由乙方承包施工，现根据相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的责任和权利，双方协商达成一致，订立本合同。 一、承包形式：包工不包料（包括砌筑所需一切工具，但搅拌机、垂直运输机械、施工脚手架、箱板、施工用水用电由甲方承担）。 二、承包内容及范围： 1、承包范围：现场施工图上红色线所标注的全部砌筑工程，含止水墩、构造柱及圈过梁的混凝土浇筑施工。 2、承包内容：砖墙砌筑班组在施工过程中所用的各种工、用具（包括广线、砖刀、手推车、灰盆、铁铲等小型工具）的采购和自购工具的维修费用由乙方自行承担以及因乙方施工所产生的垃圾清理工作，
并应于每次工序交接前清理完成。 三、计价方式及价格： 1、计算方式：按实际施工的图纸所示意的尺寸计算体积，以立方计算。 2、项目单价： （1）砖墙砌筑按单价为元/㎡（单价包括除合同已明确的，以及乙方应上交的有关部门管理费及乙方劳务公司的管理费、税金、加班费、基本工资、工具补贴、短途运输费、进出交通费、防暑降温费、保健费、劳保用品费；单价还包括安全文明生产文明施工费用、社会福利劳动保险、因乙方原因引起的工伤事故处理等全部费用；单价还包括所有的零星杂工、计时工及伙食费和住宿费等全部费用）包干施工；工程量以乙方与项目部施工员和预算员核定的工程量为准。 （2）上述单价为乙方完成上款全部工作内容的价格。该单价依据乙方已熟悉本工程的施工图纸、施工条件情况因条件而定，乙方不得因本工程工程量大小、施工难易度及其他状况不同而要求加价。除本条款单价范围外，甲方不再支付其他任何费用和计时工， 除甲方有特殊通知外，乙方不得以任何理由放弃任何项目的施工，否则甲方将按该项目两倍价款扣回另请他人施工。 四、质量要求： 1、根据本工程施工图、设计变更、技术联系单及现行有关标准、规范和质量验评标准进行施工和评定，质量要求为合格，乙方必须严格按设计图纸及设计变更通知书进行施工，严格执行国家有关建筑安装
编号：_____________ 混凝土浇筑分项施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
发包单位: （简称甲 方） 施工班组: （简称乙 方） 甲方承建工程混凝土浇筑项目以包工形式由乙方施工。为确保工程施工进度、质量和安全生产、文明施工，明确双方责任，经由甲乙双方平等协商，按照国家有关 法律规定，并经公司有关部门审批，订立本合同 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积: 二、承包范围 1、根据设计施工图纸，设计变更及施工合同规定的项目要求，本工程混凝土浇筑分项工程以包工（含制作机械）形式由乙方施工。乙方不得将本工程转包或分包，必须按照《建筑施工合同》的要求确保本工程工期、质量和现场安全文明施工。 2、本工程主体结构工程（从基础至主体最高点按结构施工图、建筑施工图，主体砼工程振捣， 板厚控制、抹面、塑料薄膜覆盖），工作内容包括但不限于：承包范围内全部现浇砼的接料、放料、模板底部缝隙在cm以内的堵缝、浇捣、抹面、塑料薄膜覆盖等工作及砼墙面、梁柱面、板面缺陷的修补、由乙方原因造成的楼层内、外架砼清理工作，还包括以下工作内容，费用均包含在乙方承包单价内： 2.1、包括固定泵管的架子搭设、堵管时疏通、拆除； 2.2、砼布料机安装、拆除、清理、维修、保养；工完后清理装车退场。 2.3、所有后浇带的砼浇筑、塑料薄膜覆盖（费用另计）。 2.4、混凝土前后台上下料、泵送入模（包括泵管安装、拆除、清洗）。 2.5、混凝的振捣、抹平、机具清理。塑料薄膜覆盖（费用另计）。
建筑工程承包协议书 甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包协议条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特 签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的 节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。
篇一：建筑工程墙体砌筑合同范本 编号： 分包工程： 施工地址： 发包方： 分包方：工程施工分包合同【公司统一文本】 墙体砌筑工程承包合同 发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议：第一条分包内容： 1、该单位工程、楼层图纸范围内砼空心砌块、多孔粘土砖及实心粘土砖的砌筑工程。 1）乙方自备一切使用工具、运输工具（垂直运输机械由甲方提供），加班的照明设施和自身的安全防护设施全部自理。 2）按甲方的限额进行领料并按配合比进行砂浆搅拌。 3）圈梁、过梁、构造柱、门窗洞口砼预制块，砌块的切割制作、防水梁的支模及浇筑、钢筋安放绑扎。 4）砌筑用材料的场内运输及搬运工作。砌筑工作场地及搅拌场地的清理工作。新砖到场的淋水及工作面的湿润工作，砌筑后的砌体养护工作。 5 ）自检交接、清扫场地。清理：包括清理搅拌机及拌料场地、楼内残灰、残渣、落地灰、碎砖等；施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 各工序自检合格后报甲方现场检验。 6）包括图纸范围内所有砌体结构相关的其他工作。 第二条分包方式： 甲方提供以上承包内容所需的主要砌筑用材料，乙方提供完成以上承包内容所需的工具、机具 （砂浆转运斗车除外），零星材料，辅助材料。以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工的一次性包干单价的方式进行分包。 第三条合同工期： 本工程从合同鉴定之日起，从年月日至年月日完成。本工程的所有工期均指日历 天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。 第四条分包单价： 1、甲方将本项目墙体砌筑工程承包给乙方，承包工程量按实际砌筑方量计算。 1 ）标准层高三点六米部分，粘土多孔砖及实心砖砌筑按/m3,砼空心砌块砌筑按元/ m3，层 高大于三点六米部分，粘土多孔砖及实心砖砌筑按元/ m3 （其中地下室/ m3）。赶工、返 工及其他任何情况均不另行计价，所有分包范围内的工作均含在此单价内。 2）按实际发生测量计算砌筑方量，根据施工预结算规则扣除所有相关洞口工程量，非乙方原因造成的拆改变更部分根据甲方与业主的确认工程量另行计算。 具体单价见附件1 :实物量单价表。 对分包单价的明确：单价均含现场施工所用的辅材、机具等；单价确定后不随任何文件或 市场环境而调整。 第五条提供作业人员：乙方根据工程需要，提供作业人员共人。 第六条价款的结算与支付注：本工程无预付款。 1、价款的结算： 1）根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价，经甲方劳资员根据施工任务书出具结算
YOUR LOGO 分项工程施工承包协议书范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
分项工程施工承包协议书范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。
7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程承包合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：_________ 乙方：_________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程内容：_________ 承包范围：_________ 1.2 开工日期：_________ 竣工日期：_________ 总日历日期：_________ 1.3 质量等级：_________ 1.4 合同价款：_________ 第二条合同文件及解释顺序：_________ 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1 合同语言：_________ 3.2 适用法律法规：_________ 3.3 适用标准、规范：_________ 第四条图纸 4.1 图纸提供日期：_________ 4.2 图纸提供套数：_________ 4.3 图纸特殊保密要求和费用：_________ 第五条甲方驻工地代表
5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单：_________ 5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)_________ 第六条乙方驻工地代表：_________ 第七条甲方工作 7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：_________ 7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： _________ 7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： _________ 7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：_________ 7.5 办理证件、批件的名称和完成时间：_________ 7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：_________ 7.7 会审图纸和设计交底的时间：_________ 7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________ 第八条乙方工作 8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：_________ 8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：_________ 8.3 施工防护工作的要求：_________ 8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求：_________ 8.5 对施工现场交通和噪音的要求：_________ 8.6 成品保护的要求：_________ 8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________ 8.8 施工场地整卫生的要求：_________ 第九条进度计划 9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：_________
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 填充墙砌体施工合同) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包单位（甲方）：_____________________________ 承包单位（乙方）：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方协调一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：滨江豪庭5#、6#、7#、8#楼 2、工程地点：红星街北二环 第二条承包范围及内容 1、承包范围：建筑图纸所包含的全部砖砌体及设计变更增减的砖砌体。 2、承包方式：包工不包料；除甲方提供灰浆机和灰浆车外，砌筑所需其他工具均由乙方自理； 3、承包内容：拌制砂浆，砂浆和砖运输，搭拆脚手架，配合放线，工完场活，建筑垃圾运至甲方指定地点。 第三条承包价格及支付方式： 1、按验收合格的成型砌体体积计算，为—元/立方 2、工资支付方式：进场第一个月内由乙方自行垫付生活费，每六层支付完成工程量的70%,每阶段所剩30%工程款在全部砌体完成后三个月内付活。 第四条工程质量 1、乙方必须严格按本工程的施工图纸设计要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准及甲方技术交底组织施工。 2、本工程后砌墙质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。 第五条甲方责任 1、保证现场道路畅通，提供夜间照明 2、提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求 3、在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准
分项工程施工承包协议书范文 Model of sub project construction contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
分项工程施工承包协议书范文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议， 具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式：
（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程承包合同书模板(2021版)
工程承包合同书模板(2021版)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或
红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
永丰乐城金沙湾二次结构砌体及粉刷分项工程劳务承包合同 发包人（简称甲方）：新郑市建安工程有限公司 永丰乐城金沙湾项目 承包人（简称乙方）： 根据国家、河南省及其它有关法律法规等规定。遵循平等自愿公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，特签订本工程砌体分项承包合同。 第一部分专用条款 一、工程概况 1、工程名称：永丰乐城金沙湾2#、13#、14#楼 2、工程地点：新郑市龙湖镇祥云路与湖滨路交叉口 3、结构形式：框剪结构地上三十层，地下二层。 二、承包方式 1、发包人以包工不包料方式承包给乙方。 2、承包人包施工机具：搅拌机、振动棒、灰斗车、手动工具、电动工具及小五金材料（铁丝、铁钉、扎丝、胶带等），二级电箱以下的电线箱、电线、电缆、闸刀、开关、插座等的费用。 3、承包人包人工费、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工发生的费用。 三、承包范围及工作内容 1、本工程全部按设计图纸（±0.000以上），设计变更，图纸答疑及现行施工规范要求施工。 2、乙方承包该工程施工图以内（±0.000以上）的所有填充墙、止水带、构造柱、现浇
构件的钢筋制作、绑扎、模板制作与拆除； 3、乙方负责配合大小机械安装，负责施工电梯操作及操作人员工资，操作人员必须持证上岗，人证统一；负责防护棚搭建的人工费； 4、在工地范围内的材料水平运输，每个工作面完工时的材料清理归类回收。甲方从主体验收后到工程交工的所有土建部分施工的人工（含现场清理，卫生打扫）。 四、工程质量 按国家及河南省相关标准规定的合格标准。 五、合同工期 1、承包人严格按照发包人安排的进度计划组织合理施工，并同时配合与其它工种的施工交叉作业，承包人必须保证有足够的人力保证各项施工正常进行，经质监站验收达到合格工程。 2、2#、13#、14#楼2017年9月10日通过主体验收，总工期102天； 3、承包方必须按发包方及相关部门的进度要求，只准提前，不准拖后。 4、如没有完成，按推迟一天罚款500元，如工期推迟超过10天，按每天1000元罚款。依此类推，按累计天数计算。 5、如承包方不能按时完成由发包方另安排班组施工，所发生的费用由承包方负责赔偿。 六、承包单价 1、按建筑面积，砌体：175元/m2（含模板、钢筋制作、砼浇筑及施工洞口砌筑）； 内粉：14元/m2；外粉：25元/m2；地坪：11元/m2； 2、内粉刷包括：外墙架眼封堵，室内（含厨卫间及公共部分）粘网、喷浆、清地坪、熬107胶、电梯前室公用地板砖、墙面砖、楼梯踏步、顶棚不粉刷、墙面水泥压光，施工洞口补砌。
分项工程施工承包合同
蓝湾国际B11、12号楼模板分项工程施工承包合同 发包方：巴中市宏川建设工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关规定，结合本工程的具体情况。为明确甲乙双方劳务协作施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严格执行。 甲方承建的蓝湾国际B11、12号楼工程框剪架结构18+1/-2 层。乙方自愿承担该工程的模板分项工程施工任务，为了保证施工质量、施工安全和进度，经双方在平等互利的原则下,共同协商，达成以下条款，共同遵守。 一、乙方承包的工程内容、单价、付款方式： 1、蓝湾国际B11、12号楼，根据施工图和设计变更的所有的木模安装。 2、乙方自带本工程所需的机械、工具（乙方维修、保管）完成所有木模的制作、 安拆、清理、维护、搭架、放线（不含轴线）等（包括二次结构、材料归库等）。 3、工程单价：按展开面积（㎡）计算15.50元/㎡（包干价含人工工资、钉子、 铁丝） ,二次结构工程量按混凝土体积计算单价，即：130元/立方米 4、付款方式：①基础至负一层混凝土完工后支付基础及负二层的工程款，②一 至三层混凝土完工后支付负一层至二层的工程款，③四至七层混凝土完工后支 付三层至六层的工程款，④八至十一层混凝土完工后支付七层至十层的工程 款……⑤以此类推，每完工四层支付四层工程款（即每次支付工程款时累计 压一层），⑥屋面工程完工后支付清主体楼层工程款，屋面工程款在二次结构 完工后结算，⑦所有模板工程含二次结构完工材料归库后支付剩余工程款的 80%,⑧模板工程完工经检查验收合格后在2个月内付清余款。 二、甲方的权利和义务: 1、甲方在开工前向乙方提供技术和有关资料，以便于乙方施工。如发生变更，甲 方应及时向乙方提交变更资料。 2、甲方有权利与义务对乙方进场施工人员的安全教育。 3、负责生产技术交底和安全技术交底，并签订《安全合同书》。 4、对现场质量、安全、工期等项制度督促实施、考核、评比、兑现奖惩。
YOUR LOGO 建设工程承包合同协议书(协议样 本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
建设工程承包合同协议书(协议样本) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方：_______ 乙方：_______ 按照《中华人民共和国合同法 》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： 1.2开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 1.3质量等级： 1.4合同价款： 第二条合同文件及解释顺序。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 。 3.1合同语言： 3.2适用法律法规
： 3.3适用标准、规范： 第四条图纸。 4.1图纸提供日期： 4.2图纸提供套数： 4.3图纸特殊保密要求和费用： 第五条甲方驻工地代表。 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单： 5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）： 第六条乙方驻工地代表。 第七条甲方工作。 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求： 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间： 7.5办理证件、批件的名称和完成时间： 7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求： 7.7会审图纸和设计交底的时间： 7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
合同编号：__________________ `` 工程承包合同书范本新整理版诚信?合作?共赢 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或者直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 工程承包合同作为约束建设单位与承包商的法律文件,其有效的管理关系到合同全面、顺利的实施。你知道工程承包合同书是怎样的吗以下是华律网小编为大家整理的工程承包合同书范文，欢迎参考阅读。 工程承包合同书范文1 发包方(甲方)：________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 承包方(乙方)：________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：________________ 二、工程地点：________________ 三、工程编号：________________ 四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)
边沟砌筑劳务承包合同协议书 合同编号： 总承包方： （以下简称甲方）劳务分包方：（以下简称乙方）鉴于甲方承揽修建郑民高速公路工程并接受了乙方对本项目路基边沟砌筑分项工程的工程施工，为确保优质、按期完成施工任务，双方于2011年月日共同协商并达成如下条款，作为双方履约的依据：第1条先决条件 乙方在签订合同时，必须保证以下事项： 1.1为保证工程质量，乙方承诺工程质量全部达到优良以上，一次验收合格率达100%，优良率达96%以上。 1.2乙方同意由甲方扣除乙方计量价的13%作为质量保证金，此保证金待工程全部按期完工并符合承诺要求后2个月内无息退还。 1.3履约担保，乙方同意提供总价的5 %的现金担保。 1.4乙方指定现场负责人，并由乙方法定代表签订授权书和承诺书。 第2条合同的组成文件本 a.技术规范 b.图纸 c.标价的工程量清单 d.辅助资料 e.其他的业务往来文件、批复、通知、请示、申请以及单据、料单、凭 证等 第3条工程概况 3.1项目名称：路基边沟砌筑分项工程
3.2承包范围：边沟作业场地平整、边沟开挖、预制块铺砌、挡水捻的修整、所需材料的运输等。 3.3承包性质：分项工程劳务承包。 3.4承包方式：单价承包。（边沟铺砌：元/m） 第4条工程价款 本工程价款实行单价包干，边沟铺砌：元/m。工程价款结算时，以甲方签认的实际分项工程量×分项工程单价，即为结算总价。 第5条工程单价 工程量清单中的分项单价即为本工程合同单价，单价实行一次性劳务承包，边沟铺砌：元/m 。该单价包含实施和完成项目工程的各项工作所需的技术、劳务、材料（甲方供料量部分除外）、机械、质检（自检）、安装、运输、缺陷修复、管理、保险（工程险及第三方责任险除外）、税费（业主扣除税除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有费用、责任、义务和风险。乙方未能按甲方要求完成整项工程，整体单价下调10%。 第6条工程及阶段工期目标 6.1总工期：2011年月日2011年月日 6.2阶段工期：以开工后每月下达的施工计划为准 6.3总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。 第7条工程质量 7.1乙方必须按照施工设计文件、技术规范和国家交通部现行的技术标准，规范进行施工。 7.2乙方所承包的工程，必须全部达到《郑民高速公路项目施工规范》，以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，工程一次验收合格率达100%，优良率达96%以上。 7.3本工程实行优质优价，达到7.2要求时按合同支付，达不到要求时扣合同总价的5%作为处罚。
编号：_________________分项工程施工承包协议书 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 签订日期：_______年______月______日
分项工程施工承包协议书 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分_________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期___年____月____日，计划竣工日期___年____月____日，总共____日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款____元。在施工中乙方应听从甲
方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。 （2）本协议于_____年__月__日在__________（地点）签署。 （3）本协议一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。 13、本协议未尽事宜，双方协商解决 甲方： 代表人：
编号：_____________ 建设工程内部承包协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲方为了加强企业内部经营管理，全面履行甲方与工程建设单位签订的《建设工程施工合同》以及补充协议中约定的各项条款，确保工期、质量、安全、文明、施工、环保卫生的管理目标，甲方现将以下工程发包给乙方承包经营并组织施工。经双方友好协商，订立以下条款，双方应共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工期： 5、工程中标价：元。￥：元。以最终工程决算（结算）或审计定案金额为准。 第二条承包方式和内容 本工程实行企业内部承包责任制。乙方对本工程内容包工包料并负责全面履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》、补充协议以及本合同约定的义务，承担所有条款的履约责任和违约、赔偿责任以及相关法律责任。 第三条双方权利和义务 一、甲方权利和义务 1.负责提供工程项目实施过程必须的有关资料、证明等文件。 2.审核乙方编制的项目管理实施计划、施工组织设计及进度计划和工程结算文件。 3.委派管理
人员、技术人员有效监控、监管工程施工质量、安全以及劳务工工资、材料款的支付和专款专用工作。 4.对工程中出现的违规行为进行责令改正和罚款的权利 5协助乙方督促业主及时办理竣工验收及工程结算等手续。 二. 乙方权利和义务 1.及时办理开工报告、施工许可证等开工资料。 2. 严格按照施工规范、强制性条文、设计文件要求和《建设工程施工合同》约定条款精心组织施工，工程质量必须符合设计及国家现行的施工质量验收标准的要求。 3.及时做好施工技术内业和安全内业资料的编制工作，做到齐全、真实、有效。 4. 开工后30天内向甲方提供完整的施工图、施工许可证，开工报告一套。工程竣工验收后一个月内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图以及竣工决算资料一套（原件）。 5.乙方应及时签订劳动用工合同并为现场施工人员办理劳动保险、工伤意外保险，及时发放工人工资，若有欠款或违反国家政策、法律规定，乙方自行承担责任。甲方有权直接处理此类纠纷，造成的经济损失和法律责任亦由乙方承担。4.施工过程中乙方除应承担由于自身原因造成政府相关职能部门的经济处罚与行政处罚外，还应承担由于自身原因造成的其它经济责任和法律责任。5.乙方承担施工安全、工程质量的责任；承担延误工期的责任；承担甲方与业主签定的本工程《建设工程施工合同》以及与本工程相关材料、机械、劳务合同发生经济纠纷后的诉讼与被诉讼以及索赔与赔偿的全部费用与责任；承担由于管理不善而发生各类事件的责任。 第五条资金管理与付款方式 1.甲方按工程总造价预留质量与安全保证金 % ，待工程竣工验收合格后返还。 2.建设单位每期汇入甲方的工程款，按以下顺序使用①缴纳本项目有关的各种税
施工协议书 甲方：甘肃华唐建筑工程有限公司直属项目部 乙方：__________________________________________ 甲方拟就所属会宁县职业技术教育中心学校实训楼砌体工程承包给乙方实施，根据《合同法》、《建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议： 一、工程名称：__________ 二、工程地点：_________ 三、承包范围： 1、施工图标明的砖砌体工程； 四、承包方式：本工程采用包工的承包方式。 五、合同价款：本工程预算合同单价______ 元/m。如发生工程变更，工程竣工 后按实际签证工程量结算。工程量计算按国家、省、市有关计算规则统一确 定。 六、工期：本工程定于—年—月—日开工____________ 年—月—日竣工。如遇 特殊情况工期可顺延。 七、工程质量：合格 八、工程款支付方式：进场施工预付生活费，砌体完工后并经验收合格后一个月内付清。 九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。 十一、甲方负责提供施工现场，及时提供施工现场，以保证工程顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误、处罚等）由甲方按实承担。 十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定： 12.1违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。 12.2其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。 12.3____________________________________________________ 十三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。 甲方：（盖章）乙方: （盖章） 代 表 : （签字或盖章）代 表 : （签字或盖 章） 电 话 : 电 话 : 协议订立日期：年月日
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020分项工程承包合同修订版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
2020分项工程承包合同修订版 甲方：____________(以下简称甲方) 乙方：____________(以下简称乙方) 为了确保_______________工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：工程数量及单价 (一)： 项目名称单位数量单价合计(元) 项目名称
单位 数量 单价 合计（元） 备注 φ1.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m450元 说明： 1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。 2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。 3、此单价中包括辅助浇注砼费用。 4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担(若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担)。 (二)：
建筑工程施工承包人工费合同协议书书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
建筑工程施工承包人工费 合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等、双方自愿的原则，经协商，双方同意下合同条款： 一、甲方将________________________________________ _____________________________________________________________等工程的施工人工费承包给乙方。 二、承包工程范围及内容 __________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________ 三、合同工期： 开工时间为_____年___月____日，竣工时间为_____年___月____日。 四、合同价款及结算方式： 1、该工程_____________________________________ 2、总价款以实际建筑面积结算。
3、甲方根据资金实际情况，参照乙方实际完成的工程量及工程质量，以现金形式支付给乙方人工费（乙方必须如实提供工人工资表，由甲方代表发至每个人）。工程竣工后，人工费付到80%（工程施工期间，人工工资先由乙方垫付），工程验收合格后三个月全部付清。 五、材料供应 甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材料。 六、质量要求 1、乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合同标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 七、施工安全 乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 八、工期延误