在线测试
1.依据建设部第87号令《建筑业企业资质管理规定》，自（）时间实施，将建筑业企业资质分为（）、（）、（）
答案：
2001年7月1日、施工总承包、专业承包、劳务分包
2.《中华人民共和国招标投标法》，自（）实施。
答案：
2001年1月1日
3.《中华人民共和国合同法》，自（）实施。
答案：
1999年10月1日
4.依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，工程勘察资质分为（）、（）、（）；将工程设计资质分为（）、（）、（）。
答案：
5.投标文件包括（）、（）、（）。
答案：
投标书、技术标、商务标
6.投标决策，按性质分为（）和（）；按效益分为（）、（）和（）。
答案：
风险标、保险标；盈利标、保本标、亏损标
7.投标人应当按照（）的要求编制投标文件，投标文件应当对（）提出的（）和（）做出响应。
答案：
招标文件；招标文件、实质性要求、条件
8.投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（）、（）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
答案：
非主体、非关键性
9.投标人不得以低于（）的报价竞标，也不得以（）投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标
答案：
成本、他人名义
10.1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。是由（）、（）、（）三部分组成。
答案：
《协议书》、《通用合同》、《专用合同》
11.依据《中华人民共和国招投标法》，招标方式分为（）、（）。
答案：
公开招标、邀请招标
12.联合体中标的，联合体各方应当与（）与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（）。
答案：
共同、连带责任
13.项目招标在开标时，由（）主持，邀请所有的（）参加
答案：
招标人、投标人
14.招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起（）d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
答案：
30日
15.建设工程合同包括（）、（）、（）
答案：
勘查合同、设计合同、施工合同
16.合同订立分为（）、（）、（），而建设工程合同应当采用（）
答案：
书面形式、口头形式、其他形式；书面形式
17.招投标活动的基本原则是（）、（）、（）、（）。
答案：
公开原则、公平原则、公正原则、诚实信用原则
18.整个招标投标过程，经过（）、（）和（）。
答案：
招标、投标、定标
19.FIDIC合同为（）的计价方式
答案：
单价合同
20.承包人在工程师变更确定后（）d内，提出变更工程价款报告。
答案：
14d
21.工程质量保修金一般不超过施工合同价款的（）
答案：
3%
22.施工合同按计价方式来分为（）、（）、（）。
答案：
总价合同、单价合同、成本加酬金合同
23.合同中免责条款无效的是（）、（）。
答案：
造成对方人身伤害、故意或重大过失造成对方财产损失
24.违约金的根本属性是其（），此外还具有（）。
答案：
制裁性、补偿性
25.违约金可分为（）违约金和（）违约金。
答案：
约定、法定
26.建设工程争议处理的基本方式是（）、（）、（）、（）。
答案：
和解、调解、仲裁、诉讼
选择题：
1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
30 15 10 20
答案：
15
2.（），是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
公开招标有限制招标无限制招标议标邀请招标
答案：
公开招标无限制招标
3.（），是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
公开招标有限制招标无限制招标议标邀请招标
答案：
公开招标邀请招标
4.自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）d。
15 20 30 25
答案：
20
5.建筑市场的主体包括（）、（）、（）。
业主承包商工程咨询公司政府部门
答案：
业主承包商工程咨询公司
6.采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由（）对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定
承包人发包人担保人监理人
答案：
担保人
7.履约担保的形式（）
银行保函履约担保书预留金预付款
答案：
银行保函履约担保书预留金
8.评标委员会是由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于（）
7，1/3 7,2/3 5,1/3 5,2/3
答案：
5,1/3
9.劳动分包合同主要条款主要包括（）
劳务分包人资质情况质量标准劳务分包工作对象及提供劳务内容分包工作期限进度计划
答案：
劳务分包人资质情况质量标准劳务分包工作对象及提供劳务内容
10.劳务分包合同规定，工程承包人确认结算资料后（）d内向劳务分包人支付劳务报酬尾款
4 14 7 28
答案：
14
11.劳务分包合同规定，当发生（）情况之一的，工程承包人应当承担违约责任
工程承包认违反合同的约定劳务分包人违约工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬不可抗力工程承包人不按约定履行合同义务
答案：
工程承包认违反合同的约定工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬工程承包人不按约定履行合同义务
12.劳务分包合同规定，劳务报酬可以采用（）方式
固定劳动报酬（含管理费）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）
按确认的工时计算约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）
按确认的工程量计算约定不同工作成果的计件单价（含管理费）
按图计算约定不同工作成果的计件单价（含管理费）
答案：
固定劳动报酬（含管理费）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）按确认的工时计算约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）
按确认的工程量计算约定不同工作成果的计件单价（含管理费）
13.租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理的保险，由（）支付保险费用
劳务分包人工程承包人业主监理
答案：
工程承包人
14.FIDIC合同条件规定，承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期是从（）
合同签字之日起到颁发工程移交证书日为止合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书为止
发布开工令之日起到颁发工程移交证书为止发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止
答案：
合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书为止
15.预留金一般为每次工程进度款的10％，但总额一般应限制在合同总价款的（）
15％ 10％ 5％ 3％
答案：
5％
16.投标保证金的数额一般为投标价的（）左右，但最高不得超过（）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（）
2％、80、30 3％、80、30 2％、90、20 2％、80、20
答案：
2％、80、30
17.( )不属于工程索赔证据
来往信件各种会议纪要工程照片工程师现场口头指令
答案：
工程师现场口头指令
18.当出现下列合同文件互相矛盾时，（）的解释顺序最后
补充协议合同协议书合同专用条款合同通用条款
答案：
合同通用条款
19.（）不属于合同文件
中标通知书图纸工程量清单施工日记
答案：
施工日记
20.有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（）
因合同文件引起的索赔有关工程施工的索赔关于价款方面的索赔特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔
答案：
因合同文件引起的索赔
21.( )不是施工索赔的理由
发包人延误支付期限造成承包人的损失非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用
非承包人的原因导致工程暂时停工承包人工程管理不当造成费用增加
答案：
承包人工程管理不当造成费用增加
22.解决建设工程索赔最理想的方法是（）
提出仲裁解决工程师进行解决通过协商解决诉讼
答案：
通过协商解决
23.承包人发出索赔意向通知后，（）在一定期限内处理该项索赔
业主承包人法人工程师
答案：
工程师
24.承包商应在索赔事件发生后（）d内向工程师递交索赔意向通知
10 20 42 28
答案：
28
25.工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（）d内给予答复
7 25 30 28
答案：
28
26.承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（）
工期索赔费用索赔工程变更索赔工程终止索赔
答案：
工期索赔
27.要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（）
工期索赔费用索赔变更索赔其他索赔
答案：
费用索赔
28.工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此做出的索赔具体为（）道义索赔总索赔明示索赔单项索赔
答案：
单项索赔
29.索赔事件主要表现为（）
工期延长工程效率的降低工程的工期延长和资料的不全工期的延长和费用的增加
答案：
工期的延长和费用的增加
30.不属于合同分析资料的是（）
合同总体分析网络图横道图施工日记
答案：
施工日记
31.合同实施控制的内容不包括（）
合同监督合同跟踪合同诊断合同后评价
答案：
合同后评价
32.合同交底由（）实施
项目经理负责合同管理的监理工程师合同管理人员发包人
答案：
合同管理人员
33.支付担保中担保额度一般为工程总额的（）
5％ 20－25％ 40％ 80％
答案：
20－25％
34.预付款担保的作用（）
承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额发包人的一种反担保措施
发包人用于筛选投标人承包人可以不完全在本工程上使用该预付款
答案：
承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额
35.投标担保的形式有（）
现金支票银行汇票不可撤消信用证履约保证书
答案：
现金支票银行汇票不可撤消信用证
36.投标担保金额一般不超过投标总价的（）
3％ 5％ 2％ 80万
答案：
2％ 80万
问答题：
1.招标代理机构的概念？
招标代理机构。是指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介机构。
答案：
2.招标投标立法的目的什么？
答案：
3.2000年7月国家计委关于《工程建设项目自行招标试行办法》规定招标人招标具备他条件是什么？
规范招标投标活动；保护国家利益、社会公共利益以及招标和投标活动当事人的合法权益；提供经济利益；保证项目的质量
答案：
具备项目法人资格；具有编制招标文件和组织评标的能力；有从事工程建设项目招标的经验；设有专门的招标机构或者拥有3名以上专制招标业务专业人员；熟悉和掌握招标投标法及有关法律法规
4.什么是资格预审？
答案：
资格预审，是指在发售招标文件前，招标人对潜在投标人进行的资质条件、业绩、技术、资金等方面的审查；只有通过资格预审的潜在投标人，才可以参加投标。
5.资格预审文件内容？
答案：
6.招标程序是什么？
答案：
建设项目的报建，编制招标文件，投标者的资格预审，发放招标文件，开标、评标、定标，签订合同。
资格预审通告的格式和内容；资格预审通知；资格预审申请书的内容及格式；资格预审合同通知书的内容和格式。投标申请人一般应准备的资料：有效的营业执照，资质等级证书，项目经理证书，近三年财务状况，类似工程施工经验等。
７.招标文件的内容是什么？
答案：
招标文件的主要内容：投标须知前附表和投标须知，合同文件格式，合同条件含合同通用条件和专用条件，合同协议条款，合同格式，工程技术要求及建设标准、技术规范，图纸，投标文件、投标书及投标书附录，工程量清单，补遗书及答疑惑纪要。
８．招标主要工作内容？
答案：
对投标人的资格预审或资格后审；招标文件的编制；建设工程项目的标底的确定；评标。
９.投标文件的实质性响应是什么？
答案：
实质性响应，是指投标文件应与招标文件在实质性条款、条件和要求相符；无显著差异和保留。或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制；纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上相应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正影响。
1０.投标程序是什么？
答案：
投标前期工作，组织投标机构；参加资格预审；购买招标文件及相关资料；编制投标文件；投标文件的送达；开标、评标、定标；签订合同。
11.建设工程项目招标具备的条件是什么？
答案：
概算已经批准；建设项目已正式列入国家、部门或地方的年度固定资产投资计划；建设用地的征用工作已经完成；有能够满足施工需要的施工图纸和技术资料；已经建设项目所在地规划部门批准，施工现场的“三通一平”已经完成或一并列入招标的范围。
1２.投标的决策是什么？
答案：
是否进行投标；若投标，投什么性质的标；若投标，采用的策略和技巧。
13.什么是潜在投标人？
答案：
潜在投标人，是指知悉招标公告内容，以获取招标文件和参加踏勘项目现场并可能愿意参加投标竞争者。１４．什么是投标担保？
答案：
投标担保，是指投标人保证其投标被接收后对其投标书中规定的责任不得撤销或者反悔，向招标人提交的一种保证。否则，招标人将对投标保证金予以收回。
15.什么是履约担保？
答案：
履约担保，是指承包人按照发包人在造表文件中规定的要求，向发包人提交的保证率
16.工程建设项目必须进行招标的范围是什么？
答案：
大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
17.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定必须进行招标的金额？
答案：
施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；勘查、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；单项合同估算价低于以上三条规定标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
１８．什么是施工劳务？
答案：
建设工程施工劳务是指建筑劳务企业提供活劳动以满足工程建设和使用劳动的单位，为完成建筑产品施工生产而去而取得报酬的服务活动。
１９．什么是要约？
答案：
希望和他人订立合同的意思的表示，该意思表示应当符合下列规定：一是内容具体确定；二是表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束。
20.什么是新要约？
答案：
如果受要约人尚要求对要约的内容作出实质性变更，如修改合同标的、数量、质量、合同价款、履行期限、履行地点和方式、违约责任和争执解决方法，或超过规定的承诺期限才作出承诺，都不能视为对原要约的承诺，而作为受要约人提出的新要约。
２１．什么是要约邀请？
答案：
要约邀请，是指希望他人向自己发出要约的意思表示，如招标公告。
２２．什么是承诺？
答案：
承诺，是指受要约人同意要约的意思表示。
23.施工总承包合同的构成？
答案：
1999年发布的《建设工程施工合同（师范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。是由《协议书》、《通用合同》、《专用合同》三部分组成。
24.建设工程总承包一般如何订立？
答案：
建设工程总承包合同通过招标投标方式订立。
25.总承包的内容是什么？
答案：
建设工程总承包合同双方当事人应对总承包的内容做出明确的规定，一般包括从工程项目的立项到交付使用的工程建设全过程，具体包括勘察设计、设备采购、施工管理、试车考核等。如设计-施工的总承包、投资-设计-施工的总承包等。
２６．总承包合同对工期、造价和质量三大目标的条款要求？
答案：
合同履行期限方面，合同应当明确规定交工时间，同时也应对各阶段的工作期限作出明确的规定；合同价款方面，内容应规定合同价款的计算方式、结算方式，以及价款的支付期限等工程质量和验收方面，合同明确规定对工程质量的要求，对工程质量的验收方法、验收时间及确认方式。通过竣工验收后，发包人可以接受工程。
２７．建设工程的最低保修期限是什么？
答案：
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期，电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年
28．什么是合同控制？
答案：
合同控制是履约管理的方式，所谓控制，就是行为主题为保证在变化的条件下实现其目标。按照拟订的计划和标准，通过各种方法，对控制对象实施中发生的各种实际值进行比较、检查、监督、引导和纠正，以保证计划目标得以实现的管理活动。
２９．什么是工程变更？
答案：
工程变更，一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对施工的程序、工程的数量、质量要求、施工期限及标准等作出的变更。
３０．合同控制的方法是什么？
答案：
按事物发展过程，可氛围事前控制、事中控制、事后控制；按是否形成逼和贿赂，可分为开环控制与闭环控制；按纠正措施或信息来源可分为前馈控制和反馈控制。归纳控制为主动控制和被动控制。
３１．什么是建设工程合同？
答案：
建设工程合同，是指承包商进行工程建设，发包人支付价款的合同。
３２．争议解决的方式是什么？
答案：
争议解决的方式，是指合同当事人约定在合同产生争议时，采取什么方式解决争议。仲裁方式，若没有约定，双方产生争议后又没有达成仲裁协议，只能通过诉讼方式解决争议。
３３．合同无效的法律规定是什么？
答案：
一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。
３４．索赔的概念是什么？
答案：
索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
３５．索赔的特点是什么？
答案：
索赔是双向的、互相的。承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔。
３６．建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面？
答案：
发包人违约。包括发包人和工程师没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权利，工程管理失误，不按合同支付工程款等。合同失误。如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性，设计图纸、技术规范错误等。合同变更。如双方签定新的变更协议、备忘录、修正案、发包人下达工程变更指令等。工程环境变化。包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。不可抗力因素。如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、禁运等。
３７．建设工程索赔按当事人或签订合同的类型分类？
答案：
承包人与发包人之间的索赔。承包人与分包人之间的索赔，即总承包人与分包人之间的索赔。承包人与供货商之间的索赔，即承包人与设备、材料供应人之间的索赔。承包人与保险人之间的索赔，即承包人与保险公司之间的索赔。
３８．建设工程按干扰事件的性质分类？
答案：
工期拖延索赔。由于发包人未按合同规定提供施工条件如未按期交付图纸、技术资料、场地等；或非承包人原因发包人指令停工；或其他不可抗力因素造成工程中断。不可预见的外部障碍或条件索赔。如地质与发包人提供的资料不同，出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。工程变更索赔。由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序，造成工期延长和费用损失。工程终止索赔。某些原因，如不可抗力或发包人违约等，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包商蒙受损失。其他索赔。如货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨、政策法令变化、发包人推迟支付工程款等。
３９．按照索赔要求如何分类？
答案：
工期索赔。要求发包人延长工期，推迟竣工日期。费用索赔。要求发包人补偿费用损失，调整合同价格。
４０．索赔的作用是什么？
答案：
索赔与承包合同并存。索赔的主要作用是：保证合同的实施；落实和调整合同双方经济责权利关系的手段；索赔是合同和法律赋予受损失者的权利；防止损失发生；加深对合同的理解；有助于提高整个项目管理水平和企业素质。
４１．承包商索赔管理的任务是什么？
答案：
预测索赔的机会；在合同实施中寻找和发展索赔机会，处理索赔实践，解决索赔争议。
４２．索赔成立的条件是什么？
答案：
一项索赔成立，要同时具备三个条件：与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工程损失；造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序，及时提交了索赔意向通知和索赔报告。上述条件没有主次之分，应同时具备。而且只有工程师认定索赔成立之后，才处理应给予承包人的补偿额。
４３．施工索赔应具备的条件？
答案：
施工索赔应具备下列理由之一：发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失，因工程变更造成的时间、费用的损失，监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成时间、费用的损失，发包人提出提前完成或缩短工期而造成承包人费用的增加，发包人延误支付期限造成了承包人的损失，合同以外的项目检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复发生的损失，非承包人原因造成工程暂时停工，物价上涨、法规变化及其他。
４４．索赔成功的条件是什么？
答案：
客观性。确实存在不符合合同或违反合同的干扰事件，对承包商的工期和成本造成影响，并有确凿的证据证明。合法性。索赔要求必须符合工程承包合同的规定.合理性。索赔符合实际情况，真实反映由于干扰事件引起的实际损失，采用合理的计算方法和计算基础。
４５．作为索赔的合同文件是什么？
答案：
合同文件是索赔最主要的依据，按照我国建设工程合同示范文本的规定，组成内容是：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。
４６．在施工索赔中，能作为索赔依据使用的有哪些证据？
答案：
证据必须与合同的履行和现场的施工有关联的材料。包括招标文件、合同文本及附件，其他的各种签约（备忘录，修正案等），发包人认可的实施计划，工程图纸，包括图纸修改指令，技术规范等。来往信件，如发包人的变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题答复信等。各种会议纪要。施工进度计划和实际施工进度纪录。施工现场的工程文件。工程照片。气候报告。工程中各种检查验收报告和各种技术鉴定报告。工地的交接纪录，图纸和各种资料交接纪录。建筑材料和设备采购、订货、进场、使用方面的纪录、凭证和报表等。市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布材料。各种会计核算资料。国家法律、法令、政策文件。
４７．索赔程序是什么？
答案：
提出索赔要求。报送索赔资料。工程师答复。索赔的认可。持续索赔。仲裁与索赔。
【奥鹏】[电子科技大学]18秋《工程招投标与合同管理》在线作业1 试卷总分:100 得分:100 第1题,根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 第2题,如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。。 A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商 第3题,委托任务并负责支付报酬的一方称()。 A、承包人 B、发包人 C、出资人 D、出工人 第4题,评标委员会完成评标后，应当向（）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。 A、招标人 B、投标人 C、监督部门 D、财政部 第5题,施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。 A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
第6题,工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。 A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 第7题,工程分包的说法错误的为()。 A、是违法的 B、是从工程承包人承担 C、是允许的 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 第8题,由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。 A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 第9题,施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 第10题,合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人
简述工程招投标与合同管理的关系 目录 内容摘要2 关键词 (2) 一、评标方法及分析 (3) （一）施工方案3 （二）施工工期4 （三）工程质量 (4) （四）项目经理及项目班子的配备 (4) （五）投标报价数据计算的正确性 (4) （六）报价构成的合理性 (4) （七）对建议方案的商务评审4 二、评标方法的讨论和建议 (4) （一）不合理价格5 （二）施工方案 (5) 三、合同管理在建设项目管理中的地位5 （一）规范的合同管理-----权力 (5) （二）规范的合同管理-----处理6 （三）规范的合同管理-----风险 (6) （四）规范的合同管理-----制度 (6) （五）规范的合同管理是提升企业形象的主要方法 (6) 四、结语 (6) 主要参考文献6 致谢7
内容摘要 随着我国加入WTO我国的经济发展有了飞速的提高，随之而来的工程建设也迅速的发展了起来。但经过实践的证明，招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式，也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法，所以《招标投标法》一度被赞誉为“阳光法案”。但由于机制不完善，法制不健全，招投标的过程需要合同管理的全力的配合，合同管理贯穿于招标投标的全部过程。对于投标单位来说，招标文件即是合同管理的开始。一方面，施工合同的合同条件是招标文件的重要组成部分，另一方面，招标文件又是合同文件的重要依据，两者相辅相成，密不可分。所以招标投标和合同管理是紧密相连、互相衔接、互相交叉的两个关键的管理环节。 关键词：投标招标评标合同报价
简述工程招投标与合同管理的关系 招标是招标人通过招标公告或者招标邀请书发出要约邀请，投标人购买招标文件，并根据招标文件中规定的内容要约，招标人接受投标人的投标，发出中标通知书承诺要约的一种民事活动。招标活动要求要依法定程序公开进行，有利于遏制承包活动中贿受等腐败和不正当的竞争行为。有利于创造公平竞争的市场环境，促进企业之间公共的竞争。对于供应商，承包商来说，只能在价格、质量、售后服务等方面展开竞争，以尽可能充分满足招标人的要求，取得商业机会，体现了在商机面前人人平等的原则。 《中华人民共和国招标投标法》的颁布实施，对于规范招标投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，具有深远的意义。《中华人民共和国招标投标法》共分六章分别为：总则、招标、投标、开标评标和中标、法律责任、附则。 中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目勘察、设计施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等采购，必须进行招标： 1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。 2、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目。 3、使用国际组织或者外国政府贷款、捐助资金的项目。 关于建设项目的招标范围和规范标准，2000年5月1日原国家发展计划委员会颁布执行的3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》作出了更明确的规定。在3号令规定范围内的各类工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设施、材料等的采购，并达到下列标准之一的必须进行招标： 1、施工单项合同估算价在200万人民币以上的。 2、重要设施、材料等物的采购，单项合同估算价在100万人民币以上的。 3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的。 4、单项合同估算价低于1.2.3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 一、评标方法及分析 我国目前评标普遍采用两种评标办法：综合评标法和最低价中标评标法。 综合评标法是按照招标文件设定的不同分值权重分别对投标人的技术标和商务标进行评分，按照得分或评标价高低推荐中标候选人。 最低价中标评标法则先进行第一阶段技术标的评审，确定符合招标文件的投标，再进行第二阶段的商务标评审，选择符合条件的最低报价的投标的单位作为中标单位。 因此，技术标评审和商务标评审是招标评审的两个不可缺少的环节。 技术标评审：技术标评审通常评审投标人承诺的拟投入本工程的技术人员、设备的配置情况，以及投标人制定的施工方案中的关键工序、技术方案是否严密、可靠、有效，从而评价投标人的技术能力；评审投标人主要管理人员素质和安全生产保障措施与招标文件规定的质量与进度要求的符合程度，从而评价投标人的管理水平。 技术标分为施工方案、施工工期、工程质量以及项目经理及班子的配备四项，分别对各项内容评定并打分。技术标评审规定每项内容经评定合格才能进行下项评定，或者评审总分必须达到满分的６０％，才能进入下一阶段的评审。 对技术标应进行以下各项分析： （一）施工方案 １、施工方案及平面布置合理性；
一、单选题 1..招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、()的投标机会。 A.自由竞争 B.平等竞争 C.表现企业实力 D.展示企业业绩 2.诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以()为目的的民事活动，当然也适用这一原则。 A.承揽工程任务 B.签订承包合同 C.确定中标企业 D.订立采购合同 3.在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了()这一原则。 A.公开 B.公平 C.诚实信用 D.公正 4.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。 A.200 B.100 C.150 D.250 7 5.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定项目总投资额在( B )万元人民币以上的，必须进行招标。 A.2000 B.3000 C.100 D.4000 6．公开招标设置资格预审程序的目的是（） Ａ．减少评标工作量Ｂ．鼓励更多的承包商参加投标Ｃ．选取中标人Ｄ．迫使投标单位降低投标报价 7．对一个邀请招标的工程，必须向（）以上的潜在投标人发生邀请。 Ａ．２家Ｂ．３家Ｃ．５家Ｄ．７家 8．招标投标活动的公开原则首先要求()要公开。 A. 招标活动的信息 B.评标委员会成员的名单 C.工程设计文件 D.评标标准 9.．依法必须进行招标的项目的()，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。 A.资格预审公告 B.投标邀请书 C.招标公告D，评标标准 10.．下列不属于招标文件内容的是()。 A.投标邀请书且设计图纸C.合同主要条款D.财务报表 11.．.根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是()。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加 D.开标时都应当当众予以拆封、宣读 12.我国招标投标法规定，开标应由(主持。 A.地方政府相关行政主管部门 B.投标人 C.招标人 D.中介机构 13.评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。 A.五分之三 B.五分之四 C.三分之一 D.三分之二 14.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应()。 A.以小写金额为准 B.以大写金额为准 C.由投标人确认 D.由招标人确认 15.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A.15 B.30 C.45 D.60 二、判断题 1．招标答疑上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。（）2．施工招标时，某投标人的标书未按招标文件的规定进行编标报价，仅提出了优于招标文件的设计改进意见，实施方案和报价，则此投标书应被视为无效投标书。（） 三、问答 1、招投标活动所应当遵守的基本原则是什么? 2、. 必须进行招标的工程建设项目范围是如何规定的? 3、. 哪些项目可以不进行招标? 4、. 投标文件应包含哪些内容? 5、建设项目投标有哪些技巧和策略?开标时宣布废标的条件一般有哪些? 四、案例 1、某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款数额为合同价的30%，开工后三日内支付，上部结构工程完成一半时一次性全额扣回，工程款按季度支付。某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月;上部结构工程估价为4800万元，工期为12个月;装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整，基础工程调整为1300万元，结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。 另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程款按月支付，其余条款不变。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日(即投标截止日当天)下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。 开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。 问题： (1)该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当?为什么? (2)除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪些报价技巧?运用是否得当? (3)从所介绍的背景资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题?请分别作简单说明。 2、1999年9月25日，某市地震局要建设一栋地震监测预报大楼，大楼建筑面积4000m2，连体附属3层停车楼一座，总造价2100万元。工程采用招标方式进行发包。由于地震监测大楼
武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门：专业班级： 学生姓名：学号： 考试方式：（开卷、闭卷） 题号一二三四五…总分签名 题分20 20 20 40 得分 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 得分评卷人 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在 1.关于评标，下列不正确的说法是（）。 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 2.按照承包工程计价方式分类不包括（）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。 A.费用由工程师承担，工期由承包方承担 B.费用由承包人承担，工期由发包方承担 C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 5.招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 6.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单
《工程招投标与合同管理案例分析》 主讲：李生梅 案例一：招标公告范例 永昌县计划生育服务站综合楼建设项目工程施工招标 ?资格预审公告（代招标公告） ?金建交（2009）25号 ? 1. 招标条件 ?本招标项目永昌县计划生育服务站综合楼建设工程已由永昌县发展和改革局以【永发改字（2009）8号】批准建设，项目业主为永昌县人口和计划生育局，建设资金来自国债和多渠道筹措，招标人为永昌县人口和计划生育局。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。 ? 2.项目概况与招标范围 ?2.1建设地点：永昌县城关镇东关路南侧 ?2.2建设规模：2700㎡ ?2.3计划工期:150天（日历天） ?2.4招标范围：建筑和安装工程 ? 3.申请人资格要求 ?3.1 本次资格预审要求申请人具备房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质的独立法人企业，财务状况良好，有良好的社会信誉，近三年内没有发生过重大安全质量事故者。?3.2 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。 ? 4.资格预审方法 ?本次资格预审采用有限数量制。 ? 5.资格预审文件的获取 ?5.1请申请人于2009年04月15日至2009年04月16日，每日上午8：30时至12：00时，下午2：30时至6:00时（北京时间，下同），在金昌市粮食局侧楼良友招待所310室持单位介绍信购买资格预审文件。 ?5.2 资格预审文件每套售价600元，售后不退。 ? 6. 资格预审申请文件的递交 ?6.1 递交资格预审申请文件截止时间为2009年4月17日18:00 时，地点为金昌市粮食局侧楼良友招待所310室. ?6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。 ?7. 发布公告的媒介 ?本次资格预审公告同时在甘肃经济信息网、甘肃建设信息网和金昌日报上发布。 ?8. 联系方式 ?招标人：永昌县人口和计划生育局招标代理机构：金沙公司 ?地址：永昌县城关镇北大街地址： ?邮编：737200邮编：737100 ?联系人：詹伯荣联系人：马得仕 ?电话：电话： ?案例二 ?【背景】某工程投资4500万元，招标采用国内公开招标的方式组织项目施工招标。招标公告编制完成后，招标人为了充分吸纳潜在投标人，分别在该省日报、《中国经济导报》和《中国工程建设和建筑业信息网》发布了招标公告，其中在《中国工程建设和建筑业信息网》上发布的招标公告为全文，而在《中国经济导报》上发布的内容做了大大的删减，注明招标全文见《中国工程建设和建筑业信息网》并规定在买招标文件的同时，潜在投标人须提交50%的投标保证金（8万元）才能购买，以确保潜在投标人购买招标文件后参与投标，防止招标
《招投标与合同管理》练习题 一、单项选择题：（每小题2分，共40分） 1.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（）。 A.尚无合同关系 B.合同没有成立 C.合同已经成立 D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任 2.合同一方的当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。 A.无效 B.变更 C.有效 D.终止 3.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。 A.负责施工合同的协调管理 B.负责外部关系的协调 C.认真勤奋地工作 D.不得泄露申明的秘密 4.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（）。 A.评标委员会算出的评标价 B.招标人编制的标底价 C.中标人的投标价 D.施工图预算价 5. 图纸会审和设计交底应由（）组织。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D. 设计人 6.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（）。 A.只需经过发包人的同意即可 B.只需经过工程师的同意即可 C.需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意 D.任选发包人和工程师同意都行 7.下列关于竣工结算程序说法正确的是（）。 A.工程竣工验收报告经发包人认可后14天，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料
B.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后14天内进行核实，给予确认或提出修改意见 C.承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。施工合同即告终止 D.承包人收到竣工结算价款后28天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止 8.施工中承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（） A.发包人申办理申报手续，发包人承担相关费用 B. 发包人申办理申报手续，承包人承担相关费用 C. 承包人申办理申报手续，承包人承担相关费用 Ｄ.承包人申办理申报手续，发包人承担相关费用 9.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛时，应按（）顺序解释。 A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 10.依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法（）不正确。 A.预付款的金额不少于合同价22% B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C.预付款保函金额要大于预付款额 D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10%的月开始扣回预付款 11.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（）。 A.不退定金 B.按设计费一半支付 C.按全部设计费支付 D.不支付设
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上） 1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。 A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D.工程策划 2、建筑市场的进入，是指各类项目的（ B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。 A.业主、承包商、供应商 B.业主、承包商、中介机构 C.承包商、供应商、交易机构 D.承包商、供应商、中介机构 3、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、应当招标的工程建设项目在（ B ）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。 A.进行可行性研究 B.办理报建登记手续 C.选择招标代理机构 D.发布招标信息 5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是（ A ）。 A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目 B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 C.商品住宅，包括经济适用住房 D.科技、教育、文化等项目 6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。 A.一级 B.二级 C .三级 D.特级 7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（ B ）为依据。 A.工程量清单 B.实际工程量 C.承包方报送的工程量 D.合同中的工程量 共9页第1页
工程招投标与合同管理_在线作业_1 交卷时间：2016-05-31 09:14:07 一、单选题 1.某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强，因而多由有关的专业承包单位承包，称为（）。 ? A. 专项承包 ? B. 总承包 ? C. 分承包 ? D. 阶段承包 2.在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化分为不同方式，其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为（）。 ? A. 包工包料 ? B. 包工不包料 ? C. 包清工 ? D. 包工部分包料 3.（）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。 ? A. 单价合同 ? B. 成本加酬金合同 ? C. 计量估价合同
? D. 固定总价合同 4.（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。 ? A. 计量估价合同 ? B. 单价合同 ? C. 固定总价合同 ? D. 成本加酬金合同 5.（）是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程(例如土方、模板、钢筋等)或某种专业工程(例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等)，在现场由总包统筹安排其活动，并对总包负责。 ? A. 总包 ? B. 包工包料 ? C. 专业承包 ? D. 分承包 6.（）是指双方在不清楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定，每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。 ? A. 总价合同 ? B. 单价合同
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。 2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金来源已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 （2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 （2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法： 1）审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。 2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。 3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审
工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。） 1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ） A. 5% % C. 20% % 2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15 3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。 A．业主承担相应的费用 B．业主从监理费中支付给承包商 C．监理工程师承担相关费用 D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。 A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位 C．监理工程师和上级主管部门 D．监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。 ．业主 B．监理工程师 A． C．承包商 D．定额站 7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。 A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段
《招投标与合同管理》试题 一、单选题（20小题，每题1分） 1. 法律关系产生、变更和消灭的原因是（）。 A.法律主体 B.法律客体 C.法律内容 D.法律事实 2. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。 但是，从 权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。 A.五年 B.十年 C.十五年 D.二十年 3. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，经承包商催要，业 主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则对于另一半工程 款的收回，承包商的诉讼时效为（）。 A.两年 B.一年 C.十八个月 D.六个月 4. 招标公告属于（） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.不是要约、承诺，也不是要约邀请，只是一个普通的广告 5. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四单位 参加投标，该投标行为是（）。 A. 要约 B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行 6. 根据合同法的规定，在一般情况下，未在要约规定的期限内发 出的承诺，属于（）。 A .新要约 B. 无效的要约C. 有效承诺D. 违法 7. 签订合同可以采用（）。 A .只能是书面形式 B. 不可以是口头形式 C. 书面或口头形式或其他形式 D. 只能是书面或口头形式 8. 下面的合同中属于委托代理的是（） A.业主与施工单位签订的施工合同 B.业主与监理单位签订的监理合同 C.业主与勘察设计单位签订勘察设计合同 D.业主与材料供应商签订的材料采购合同 9. 某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同，在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下，（） A.该合同有效，购买水泥的款项由建筑公司承担 B.该合同有效，购买水泥的款项由某甲承担 C.该合同无效 D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 10. 某业主与某承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。对此，以下说法正确的是（） A.该合同有效 B.该合同如果是当事人意思的真实表示就有效 C.该合同无效 D.该合同如果没有违背法律要求的形式上的要求就有效 11. 合同的无效应当由（）确认。 A 仲裁机构 B 人民法院 C 合同管理机关 D 仲裁机构或人民法院
昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库 一、单选 1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 2.下列财产中，（ A ）不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 4.合同争议的解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ） A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 承包为此分包商向承包商提出索赔。由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，8. 商（ C ） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期
招投标与合同管理复习题 一、选择题 1．经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时 A A．另一方可请求法院强制执行B．仲裁机构可强制执行 C．另一方可以请求公安机关强制执行D．另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款 2．保证合同是 B 签订的合同 A．债权人与债务人B．债权人与保证人 C．债务人与保证人D．保证人与被保证人 3．某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于 A A．采取欺诈手段B．采取胁迫手段C．超越经营范围D．无效代理 4．建设工程纠纷解决的几种途径中，（ C ）是依靠国家强制力来实现的。 A．和解B．调解C．诉讼D．仲裁 5．采用 A 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A．公开招标B．邀请招标C．议标D．比价招标 6．业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其 C A．购买招标文件费用B．编制投标文件费用 C．投标保证金D．现场考察费 7．根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量 不得少于 B 家。 A．2 B．3 C．4 D．7 8．根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是 A A．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B．开标地点由招标人在开标前通知 C．开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加 D．开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加 9．工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是 A A．设计方案的优劣B．设计任务完成的进度 C．设计取费的标准D．设计单位的资历 10．监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则 C A．监理工程师应推迟计量时间B．监理工程师单独计量无效 C．监理工程师单独计量有效D．监理工程师可不必再计量 11．采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由 A 控制。A．业主B．监理工程师C．总包商D．分包商
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一 一、单项选择题（每小题1.5分，共30分） 1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。 A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。 A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。 A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。 A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。 A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。 A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。 A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。 A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。 A、10 B、20 C、50 D、100 11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、四 D、五
r * r * *程招投标与合同管理在线作业3 交卷时间：2018-03-03 22:06:34 一、单选题 1. （5分）工程项目投标是指具有（）的投标人，根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。 A.委托丰富经验 B.良好信誉 C.合法资格 D.合法资格和能力 纠错 得分: 2. （5分） 若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备两个报价”并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作废标”来处理，此种报价方法称为（）。 A.突然袭击法 B.不平衡报价法 C.多方案报价法 知识点：3.1 建设工程施工投标及其工作程序
r * r * * 纠错 得分: 知识点：3.1建设工程施工投标及其工作程序 3. （5分） （）是一种用以迷惑对手的竞争技巧，在报价过程中，仍按一般情况报价进行，甚至故 意表现自己对该工程的兴趣不大（或甚大），等快到投标截止的时候，根据情报信息与分 析判断，再作出突然降价（或加价）的决策，使竞争对手措手不及。但投标人要考虑降 （升） A. 无利润算标法 B. 增加方案法 C. 突然调价法 D. 承诺优惠条件 纠错 得分: 4. （5分） （）是指两个以上法人或者其他组织可以自愿组成一个联合体，以一个投标人的身 份共同投标的经济法律行为。 A.串标 B. 企业自主投标 c.陪标 D.低投标价夺标法 价的幅度对招标人来说是否能够接受。 知识点：3.1 建设工程施工投标及其工作程序
工程招投标与合同管理习题及答案 一、单选题。下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中，（ A ）不得抵押。 A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 5、合同争议的解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 6、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ） A、没收全部定金补偿损失
第一章绪论 一、课后习题 1 、简述项目、建设项目、施工项目概念 答：项目：一种在规定的时间由专门组织起来的人员完成的一次性工作 建设项目：是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目 施工项目：由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。 2、为什么要推行项目管理 答：是为了达到预期的使用功能，在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策，计划，组织，协调，控制等一系列活动的总称。 3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别？ 答：管理任务：施工项目管理（生产出建筑产品，取得利润） 建设项目管理（取得符合要求的，能发挥应有效益的固定资产）管理容：施工项目管理（从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修） 建设项目管理（投资周期和建设全过程） 管理围：施工项目管理（合同围施工） 建设项目管理（可研报告全部容） 管理主体：施工项目管理（施工企业） 建设项目管理（建设单位或其咨询单位） 4、简述施工项目管理的主要工作容？ 答：编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划” 项目进度控制，质量控制，安全控制，成本控制，材料管理，机械设备管理， 技术管理，资金管理，合同管理，信息管理，现场管理，组织协调，竣工验收， 考核验收，考核评价，回访保修 5、简述经营管理在项目管理中的重要意义？ 答：经营是市场经济的产物，指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动，施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现，是建筑企业获取任务的基础。 6、为什么要学习招投标和合同管理? 答：为了规招投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，提供经济效益，保证项目质量。 7、建筑市场的构成要素有哪些？ 答：建筑市场主体，建筑市场客体，建筑市场运行机制。 8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些？ 答：建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例