当前位置:文档之家› 2020新编实习基地建设合同(标准版)

2020新编实习基地建设合同(标准版)

编号:JS─82100

2020新编实习基地建设合同(标准

版)

This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract

period.

甲方:_______________________

乙方:_______________________

签订日期:_____年____月_____日

实习基地建设合同

甲方:_________

乙方:_________

根据高等院校学生培养目标及要求,甲乙双方本着友好相处,资源共享,

优势互补,相互协作,互惠互利,共同发展的原则,就加强协作、共同努力建

设好_________专业教学实习基地,达成如下协议:

一、甲方的责任与义务:

1.发挥学校的智力优势,为乙方提供技术支持和服务,为乙方培训员工,讲授相关专业知识,向乙方推荐优秀毕业生。

2.实习活动期间,甲方学生必须遵守有关法规和乙方的管理制度。

3.实习期间由甲方派出实习指导老师全面负责实习指导,负责对学生进行思想政治,组织纪律,道德诚信,安全工作等相关方面教育和日常管理,以及

其它相关工作。

4.甲方应提前向乙方提交学生的实习计划(如学生人数、专业、实习时间、实习内容等)。

二、乙方的责任与义务:

1.在不影响乙方正常工作情况下,为甲方学生提供实习条件和便利,协助甲方完成实习教学任务。

2.根据甲方的实习计划和学生自身条件,提出具体实习安排方案(要求),将该专业学生安排到乙方设定的岗位上学习和锻炼。并尽快反馈甲方,沟通确定后,以便双方执行。

3.乙方应派人员参加实习领导工作,并提供适当专业技术人员,管理人员参与实习指导工作。

三、其它

1.其它未尽事宜,经双方协商解决。

2.本协议一式两份,经双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。

3.本协议书有效期限从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

房屋建筑施工合同范本2019整理版

编号: ___________________ 可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载 房屋建筑施工合同范本2019整理版 甲 方:____________________ 乙 方:____________________ 签订日期:____年____月____日

(可编辑修改哦) 甲方(发包方):_______________ 乙方(承包方):_______________ 可编辑修改哦:_______________发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案, 包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程 施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占 用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施 工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担 由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及国家 有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目 施工过程中的权利和义务,本着双方责、权、利,经甲、乙双方协商,特订立本合同。 一、工程慨况:_______________ 二、承包方式:_______________甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围:_______________ 按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚 平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所 有施工内容。外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆。五层楼地 面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖。

(整理版)建设项目工程合同管理制度

建设项目工程合同管理制度 第一章总则 第一条为加强公司建设工程合同管理工作,预防、减少和及时解决合同纠纷,维护合同双方合法权益,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,结合公司工程建设实际,制定本制度。 第二章合同管理职责 第二条项目法人的主要职责 1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规,依法保护本公司的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法,组织实施合同管理工作。 3、依法签订、变更、解除有关工程合同。 4、严格审查所签订的合同,重大合同应提交有关方面会审,防止不完善或不合法的合同出现。 5、协助合同承办人员依法签订合同,参与重大合同的谈判与签订。 6、做好合同统计、归档、保管工作。 7、监督、检查合同签订、履行情况。 8、宣传合同法和有关法规,培训合同管理人员。 9、依法处理合同纠纷。 10、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。 第三条财务部门的主要职责 1、加强与项目法人及现场管理机构等的联系,及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析,提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3、配合项目法人做好合同管理工作。 第三章合同审签管理

第四条本公司对外签订合同,应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权,任何人不得以本公司名义对外签订合同。 第五条严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年,以备核查。 第六条合同应当采用书面形式,合同文本应当采用国家规定的合同示范文本;合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。 第七条所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。 第八条合同及其有关的书面材料,应当语言规范,字迹(符号)清晰,条款完整,内容具体,用语准确、无歧义。 第九条订立合同,必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所,标的,数量和质量,价款和报酬,履行的期限、地点和方式,违约责任及解决争议的方法等。 第十条对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的,应当封存样品,由合同双方共同取样封存,并加盖公章或合同章,分别交由指定责任人保管。第十一条订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同,应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人,必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。 第十二条对外签订合同,要明确选择纠纷审判管辖地,并优先选择由本公司所在地人民法院管辖。 第十三条法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。 第十四条签订合同,应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。 第四章合同审签程序 第十五条签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件(必须有最近年检章)。

钢结构工程施工合同协议范本

钢结构工程施工合同 甲方(发包方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 乙方(承包方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互创造条件,搞好配合协作,根据《中华人民共和国经济合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(GF-2013-0201),《建设工程施工合同示范文本》,并结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 一、工程名称:;建设地点:。 二、工程概况 本工程为个部分,钢架采 用钢梁,采 用;钢架采用钢 梁,采用;钢架采 用,外封。

三、承包范围 1、(按图纸设计及有关规范施工)。 2、施工工具由乙方自备(包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内)。 3、质量等级:合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算,暂定面积 为。按结算,暂定面积为。 2、工程造价暂定为:人民币(大写)(¥元)。 3、计算方式:按平面尺寸计算;按立面进行计算;施工过程中如有增、减变更者,验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天,单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 (1)工程量变化; (2)非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时; (3)甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 (4)甲方资金不足,导致停工、窝工; 2、上述情况发生两天内,乙方就延误的内容和因此发生的经济支出,向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因,工程未按合同工期竣工,乙方承担违约责任。 七、安全施工

科技馆施工合同

GF —1999 —0201 建设工程施工合同工程项目名称:徐州市新城区科技馆工程

精选资料 项目编码:010101 发包人:徐州市新城区国有资产经营有限责任公司承包人:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二零零七年十二月

建设工程施工合同 第一部分协议书 发包人(全称):徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 承包人(全称):江苏省苏中建设集团股份有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:徐州市新城区科技馆工程 工程地点:徐州市新城区(潘塘) 工程内容:土建安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源:自筹(已落实) 二、工程承包范围 承包范围:工程量清单中所含项目内容以及发包人根据设计文件所描述的施工图纸的土建及安装工程、相应的配套设施等工程内容。 三、合同工期: 开工日期:2008年1月8日 竣工日期:2009年4月1日 合同工期总日历天数450 天(其中主体工程280日历天)

四、质量标准 工程质量标准:合格并获得江苏省“扬子杯”质量奖 五、合同价款 金额(大写):人民币陆仟壹佰零陆万捌仟元整 ¥:RMB : 61,068,000.00 元 六、组成合同的文件及解释顺序 1?本合同协议书 2?本合同专用条款 3?本合同通用条款 4.中标通知书 5?本工程招标文件及答疑纪要 6.工程量清单 7.投标书及其附件 8.标准、规范及有关技术文件 9.图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。

农村房屋建筑施工合同

民用房屋建筑施工合同 甲方:(姓名)身份证号码: 乙方:(姓名)身份证号码: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:民用房屋建筑工程(以下称本合同工程) 工程地点: 工程结构:半框架结构 建筑面积:以实际丈量为准 二、工程承包形式 包人工费、包架材。 三、工程承包范围 承包范围:本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括: 1、本工程涉及的所有土建工程、水电安装工程施工,其中强弱电线路、给排水管道由乙方预埋及安装,电器及信号线路依照甲方要求进行预埋,线路安装至照明及控制终端; 2、内外墙面、楼地面按照甲方要求施工到位; 3、门窗依照设计图纸或甲方要求预留洞口,并做好放线等配合事项,门窗安装由甲方负责; 4、工程用水、电费由甲方负责;

5、建筑垃圾外运,均由乙方负责; 6、未提及部分甲乙双方协商解决。 四、工程期限 1、本合同乙方进场时间暂定为年月日,整个工程 在年月日之前完成。 2、本条款所规定的合同工期,是指合同内的工程实体通过甲方验收的时间。 3、乙方必须采取一切措施保证如期达到,不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢,不能满足确保关键工期的要求,甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向甲方提出任何的补偿。 4、甲方保留对工程暂时停工的权利,乙方不应拒绝。 五、工程质量:合格 1、工程质量标准:国家质量检验评定标准及本合同条款的有关约定。 2、无论甲方是否进行并通过了各项检验,均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任,除非质量问题是由于甲方的原因引起,而此类质量问题乙方必须及时通知甲方。 3、无论工程材料是由否有甲方供应,均不解除乙方所负的工程全面质量的责任,乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查,拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。因质量不合格造成的一切经济损失由乙方负责。 六、承包方式和合同价 1、本合同价费用为完成本合同工程项目的不含材料费用的其

建设工程合同管理办法

建设工程合同管理办法 第一章总则 第一条为加强公司合同管理,规范合同管理工作,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及公司制定的部门职责,结合建设工程合同管理实际情况,特制定本办法。 第二条本办法所指合同主要为项目前期合同、工程前期合同、工程建设合同、材料设备采购合同等。 第三条公司所有建设工程的咨询、评价、勘察、设计、监理、施工、材料设备采购等工作,必须签订相关合同,并以书面形式订立。 第四条合同管理工作接受公司经营班子的统一领导、协调和监督。 第二章合同的分类 第五条项目前期合同,主要包括:土地、委托评估等与项目前期工作相关的合同(详见附件工程建设合同清单),由开发经营部负责拟定合同草稿或采用对方标准合同,并负责合同的洽谈。 第六条工程前期合同,主要包括:临时供水、供电等工程前期合同(详见附件工程建设合同清单),由工程部负责拟定合同草案或采用对方标准合同,并负责合同的洽谈。 第七条工程建设合同及材料设备合同: 1 工程建设合同主要包括:工程勘察、设计、监理、施工及重要设备采购等需经公开招标确定的合同,由预算部负责根据招投标文件,参照各类合同的示范文本拟定合同草稿,组织相关部室进行洽谈。 2 根据工程建设实际须经专业分包的合同,主要包括:幕墙、弱电、装修、外围工程等合同,由预算部负责根据招投标等资料,参照各类合同示范文本拟

订合同草案,组织相关部室进行洽谈。 3 重要材料设备采购三方签证合同,主要包括:新风机组、组合式空调箱、风机、水泵、冷却塔、热交换器、发电机、消防报警等,由预算部根据内部招投标文件所确定的价格,参照各类合同示范文本拟订合同草案,组织相关部室进行洽谈。 以上工程建设合同详见附件工程建设合同清单。 第八条其他零星合同,根据公司制定的部室职责,由经办部室负责拟订合同草案,负责合同的洽谈。 第三章合同洽谈、签订的审批程序第九条各经办部室负责牵头,组织相关部室与合同对方进行洽谈,洽谈结果及时向公司经营班子报告,经公司领导批准后,方可签订合同。 1 项目前期合同由开发经营部负责洽谈与签订,合同会签按预算部、分管领导、公司领导顺序依次审批。 2 工程前期合同由工程部负责洽谈与签订,合同会签按预算部、分管领导、公司领导顺序依次审批。 3工程建设合同由预算部负责洽谈与签订,合同会签按预算部、分管领导、公司领导顺序依次审批。 4 其他合同的审批顺序参照上述方式进行。 各级审批人员应对合同详细审核,并签署具体意见。经办部室着重审查合同的真实性、资信能力、履约能力;工程部着重审查合同技术条款,包括技术、质量、工期的标准和要求;预算部着重审查合同经济条款,包括合同价款、计价方式、付款方式是否严密、是否能有效保障公司利益,由公司领导签署意见后,合同才能盖章生效。

建设工程合同管理制度

****建设工程有限公司合同管理制度 1、总则 1.1、为防范企业经营风险,提高企业经济效益,减少合同签订过程中的失误和履行过程中的纠纷,依据国家相关法规,结合公司实际情况,制定本管理制度。 1.2、公司职能部门和项目部各级人员应各司其职,共同维护公司和项目部“重合同、守信誉”的正面形象,凡违反规定操作造成公司和项目部损失的,当事人应承担责任。 1.3、公司各部门及项目部对外签订的所有工程承建、劳务分包、专业分包、物资设备采购、服务、用工等各类合同,以及公司内部承包人部分或全额出资的内部承包协议一律适用本制度。 1.4、公司行政部为公司的合同管理机构,具有以下职能: 1.4.1、负责组织修订完善公司合同管理制度并制订合同格式文本; 1.4.2、负责组织合同管理的法律知识讲座和培训并解答合同签订、履行等方面法律问题; 1.4.3、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见; 1.4.4、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况,参与合同纠纷的调查处理,制定解决方案; 1.4.5、负责公司合同文本的归档工作,指导各部门进行合同管理。 1.5、公司各部门负责人负责其部门的合同管理工作,或指定专人负责具体工作。对合同中与本部门相关的技术和交易执行条款提出建议和意见。 2、合同的签订 2.1、合同的洽谈、审查、批准相对独立、互相制约。经办、审查、批准各司其职,分工负责。第 3.3条界定的合同审批权限的适用于洽谈和经办。任何合同均需经过职能部门评审,由总经理批准。 2.2、公司鼓励相关或不相关部门人员提供备选供方信息。但涉及价格的洽谈必须至少两人参与。 2.3、所有合同必须遵守国家法律法规。需要公司法律顾问风险审查的由总经理决定。 2.4、对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的委托人。法人委托人在授权范围内行使签约权。公司依法追究超越代理权限和非法委托人的对外签约责任,但经总经理特别授权并发给委托证明书的例外。本制度2.1条、 3.3条约定的洽谈、审批权限视为法人的制度授权,除签约对方特别要求,不另出具法人委托书。 2.5、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。包括:对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况,对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的利益,又要考虑对方的条件和实际能力,防止上当受骗,防止签订无效合同,确保所签合同有效、有利。 2.6、签订经济合同,必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。对责任条款,应本着可履行、能回旋的原则。 2.7、签订合同,如涉及公司内部其它单位的,应事先在内部进行协商,统筹兼顾,然后签约。 2.8、投标文件等响应招标文件的文件,适用于合同审查审批程序,审批权限详本制度 3.3条。投标文件以及招标文件等有效文件均要按合同进行管理。 2.9、合同文本、合同用印和非公合同: ⑴公司对外签订的合同,有格式文本的,应使用格式文本签约;与建设单位签订的建设工程施工合同,原则上采用规范国家或建设主管部门版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的,也必须采用合同书形式,严禁口头协议和非正规书面形式。 ⑵所有合同均应加盖公司合同专用章。对方要求加盖公司章或法人章的,要求对方同等用印。

钢构雨棚工程施工合同

国家工商行政管理局 中华人民共和国建设部制定云龙湖悦府小区二期截水沟改造 施工合同 发包方(甲方):华润置地(北京)物业管理有限 责任公司徐州分公司 承包方(乙方):江苏中浩钢结构工程有限公司 合同编号: 签订地点:江苏省徐州市 签订日期:

钢结构(雨棚)工程施工合同 甲方:华润置地(北京)物业管理有限责任公司徐州分公司 乙方:江苏中浩钢结构工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就云龙湖悦府小区二期截水沟改造施工(由乙方负责施工)达成如下协议: 第一条:施工项目及内容 施工项目:云龙湖悦府小区二期截水沟改造 施工内容:截水沟改造 单价中包含材料的运输制作、安装及所用材料等。 施工地点:云龙湖悦府小区二期 第二条:工期及进度要求 乙方必须按照甲方对本项目的施工进度计划进行施工,施工时间为:2018年7月20 日至2018 年7 月30 日(因停电、天气、自然灾害造成工期延误除外)。 第三条:工程承包方式及价格 1、承包方式:包工包料 合同金额:9183.9 元(含税),大写:玖千壹百捌拾叁元零玖角。 2、质量及施工要求见图纸(附件)。 第四条:价格结算 1、合同签订后且工程竣工验收后一次性负清。 2、支付工程款时,乙方提供相应的正规发票,税费由乙方支付。 3、施工用电和施工用水费用由甲方无偿提供。 第五条:乙方责任 1、负责按照将合同约定要求将云龙湖悦府小区二期截水沟改造建好交付给甲方验收使用。 2、乙方免费对整个工程保修一年。 3、乙方自行承担施工过程中的全部安全和风险,并对由于乙方因员工违章作业或安全

滁州博物馆、科技馆合同

GF—1999—0201 编号:建设工程施工合同 工程名称:博物馆、科技馆 工程地点:中都大道东侧、同乐路和龙蟠大道之间 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 安徽省建设厅 监制部门: 安徽省工商行政管理局

说明 一、本合同系按建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同标准文本打印; 二、标准文本原文一律用黑体和仿宋字体; 三、填写的内容一律用楷体字并在下面加横杠。

第一部分协议书 发包人(全称)滁州市城市建设投资有限公司 承包人(全称)中天建设集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:滁州市博物馆、科技馆 工程地点:中都大道东侧、同乐路和龙蟠路之间 工程内容:施工图纸范围内土建工程、水电安装工程及普通装饰工程。总建筑面积36447m2,地下一层,地上三层。 资金来源:自筹。 二、工程承包范围 承包范围按同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计的博物馆、科技馆施工图纸的所有内容。 三、合同工期 开工日期:以开工报告为准 竣工日期: 合同工期总日历天数400 天。 四、质量标准

工程质量标准:工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。 五、合同价款 金额(大写):玖仟壹佰玖拾捌万壹仟零叁拾陆元陆毛壹分(人民币) ¥: 91981036.61元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、招投标文件及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件、技术要求 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

建设工程合同管理的国际比较分析

建设工程合同管理的国际比较分析 胡季英,关柯,李忠富 摘要:目前,我国建设工程中合同体系不健全,合同管理水平低。从建设工程合同体系与合同管理两方面进行国际比较分析。合同体系比较分析的内容包括:体系结构、所运用的承包方式、定价方式、文本的适用及定制的参与者等。合同管理比较分析的内容包括:总分包合同管理、合同的担保与保险,合同的索赔管理,合同的签订与履行等。 关键词:建设工程:承包合同:合同管理:合同体系:合同索赔:合同担保随着我国加入世界贸易组织(WTO),中国建筑业将面临一次重大的挑战。更多的外国建筑公司进入中国市场,他们凭借强大的资金、技术和管理优势,对国内的建筑企业造成很大的压力和冲击。我国建筑企业要想面向国际市场,参与国际竞争,没有高水平的合同管理是不行的,对此,我国的建筑工程管理界已有充分的认识,总的说来,合同体系不健全,合同管理水平低,在我国建筑工程中是普遍现象,为此,我国建设工程合同管理与国际发达国家的合同管理作一比较,为改进与提高我国建设工程合同管理水平,提供指导与借鉴作用。 1、建设工程合同体系的比较分析 1.1合同体系的比较 目前,我国的建设工程合同文本有由建设部、国家工商局先后制定了《建设工程施工合同示范文本》(GF—1999—0201)、《建设工程勘察设计合同示范文本》、《监理合同示范文本》三种合同文本。 国际工程合同体系经过数百年的发展,不断得到完善,合同种类齐全,针对不同性质的工程,制定了一系列标准合同条件,内容涵盖了工程的各个方面。图1为国际标准建设工程合同体系。 图 1 国际标准建设工程合同体系 1.2合同体系有关方面的比较。

见表1所示。

临时板房施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 临时板房施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:活动板房施工合同 临时设施活动房工程承包合同 发包方(甲方):重庆嘉皇房地产开发有限公司承包方(乙方): 参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑 法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的相关条文条规,就该项工程施工有关事项,本作公平、自愿、互利的原则,经双方协商达成如下协议: 一、工程名称:项目部临时设施活动板房工程二、工程地点:横四路西段(K0+560)三、承包范围及内容: 蔡家组团横四路西段二期道路工程项目部拟建的办公室、厨房、卫生间,及室内外给排水、照明工程。 新建办公室采用平顶型活动房(底层室内吊顶),厨房、卫生间采用拆除的活动板房安装。 包括:材料购买、下料、安装、运输、保管、装卸、施工等全过程。含原有活动板房拆除、运输、堆放;不含活动板房的基础、室内外配套设备。 四、材料和质量要求 1、材料 新建平顶型活动房所使用的材料详见下表: 2、质量要求 1)以上材料必须是合格产品,进场材料必须由乙方提供出厂合

格和质保书。 2)严格按活动房相关规范规定施工,达到合格标准及相关要求规定。五、承包方式 包工包料。含所有材料购买、制作、安装、运输、装卸、施工等全过程施工和管理。及原有活动板房拆除、运输、堆放、安装等; 四、合同价款及支付方式 1 、合同单价: 新安装的活动房按实际施工面积260元/川(人民币贰 佰陆拾元每平 方米)计取包干;拆除原活动房人工费按实际面积18元/川(人民币元每平方米)计取包干;用拆除的活动房安装厨房、卫生间人工费按实际面积20元/川计取包干。 以上单价为固定综合包干单价,含完成承包内容和范围所需的工程直接费、间接费(含保险费、安全生产措施费等)、利润及税金等一切费用,不另计取其它任何费用。付款时乙方必需提供正规材料的全额发票,同时提供有效人工工资表。 2、结算方式按实际施工面积计算,待工程完工验收合格后进行 结算。 楼层建筑面积按建筑物四周外墙正投影面积计算,楼梯间按正投影面积只计算一层,走廊按正投影面积的1/2 计算一层,雨棚和屋檐不计算面积。 3、付款方式工程全部竣工验收合格一个月后,由甲方一次性支

如何加强建设工程合同管理-精选文档

如何加强建设工程合同管理 0 前言 从建筑市场经济活动及交易行为来看,工程建设的参与各方缺乏市场经济所必需的法制观念和诚信意识,不正当竞争行为时有发生,承发包双方合同自律行为较差,一定程度上导致了建筑市场经济秩序的混乱。因此,加强建设工程施工合同的管理,对规范市场主体的交易行为、促进建筑市场的健康稳定发展十分必要。 建设工程合同管理是体现建筑企业经营责任的重要载体,也是确保建筑企业经济效益的关键环节。因此,做好合同管理是整个建筑企业进行生产经营管理的核心与关键所在。 1加强建设工程合同管理的现实意义 1.1加强合同管理是市场经济规律的必然要求。市场经济机制的有效发挥要靠契约和法律。施工合同作为调节业主和承包商经济活动关系的主要法律依据,必须按照市场规律要求,健全和完善内部各项管理制度,其中合同管理制度是其管理制度的关键内容之一,其对建筑市场机制的健全和完善,作用不言而喻。 1.2加强合同管理是规范建设各方行为的需要。目前,从建筑市场经济活动及交易行为来看,工程建设的参与各方缺乏市场经济所必需的法制观念和诚信意识,不正当竞争行为时有发生,承发包双方合同自律行为较差,一定程度上导致了建筑市场经济

秩序的混乱。因此,加强建设工程施工合同的管理,对规范市场主体的交易行为、促进建筑市场的健康稳定发展十分必要。 1.3加强合同管理是建筑业迎接国际性竞争的需要。自从我国加入WTO后,建筑市场将全面开放。如果业主不以平等市场主体进行交易,仍然盲目压价、压工期和要求垫支工程款,就会被外国承包商援引“非歧视原则”而引起贸易纠纷。另外,由于我国的一些建筑企业不能及时适应国际市场规则,特别是对 FIDIC 条款的认识不深和和理解不透,将丧失大量参与国际竞争的机会。因此,承发包双方应尽快树立国际化意识,加强建设工程施工合同的规范管理,建立行之有效的合同管理制度,以避免不遵循市场规则而造成巨大经济损失的严重后果。 2当前合同管理工作中的主要问题 2.1 合同管理意识淡薄,合同执行力度不够。一方面合同双 方当事人不习惯按合同办事,且又不进行及时、必要的经济技术 签证,造成双方均违约,致使工程不能按期完工,工程款不能按 时拨付。由此,对于承包商来讲,即使是正当的索赔也不能理直气壮地提出;另一方面大多数项目管理机构都未设立合同管理部门,缺乏可行、有效的合同管理体系和具体的操作流程,不能对工程进行及时的跟踪和有效的动态合同管理,致使合同管理流于形式。 2.2缺乏有效的分包合同管理。目前,我国缺乏统一的分包合同示范文本。总承包商和各专业分包商之间及各分包商之间因 合同界定不清,责、权、利不明确,而互相推诿,影响工程建设的顺利进行。特别是土建和水电、设备安装之间的交叉施工,扯皮现象时有发生。 2.3不重视合同文本分析。合同订立时缺乏预见性,缺少对合同文本的分析。在工程实施过程中常常因为缺少某些重要的条款,导致缺陷和漏洞较多,双方就会因为对条款的理解有差异以及对合同风险预估不足等问题而发生争执。 2.4专业的合同管理人才匮乏。合同管理涉及诸多法律问题,专业性、技术性较强,同时也是涉及全局、极为复杂的管理工作。但由于建筑行业对合同管理人才缺乏足够的吸引力,极大地影响了我国合同管理

钢结构劳务承包合同

工程名称 钢结构劳务承包合同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 二零一二年月 钢结构劳务承包合同 发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方) 兹有钢结构工程钢结构安装劳务委托乙方承包施工,根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商一致,为明确双方权利和义务订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费 四、包工内容: 劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求,工期必须按建设方合同要求及甲方要求及时完成。 五、工程款结算办法: 采用第 2 种结算方式。 1、钢结构安装 / 元一吨、屋面板安装 / 元一平米。 2、钢结构安装元/平方;建筑面积约平方米(据实结算)。 工程款合计:(大写)(小写)¥元;签证变更另计。 六、工期要求: 本工程定于年月日开工,年月日竣工。合同工期总日历天数为天。 七、付款方式: 合同签订后工人到工地5日内付工程款 10%;钢架完付到50%;屋面、围

护部分完付到80%;工程验收合格付到97%;剩余3%为质保金,一年后结清。 八、施工进度: 1、乙方认真接受甲方安排的施工计划进度,必须在规定的期限内完成所布置的任务,只能提前,不得延期,否则重罚,直至开除。 2、乙方在规定的时间内完成甲方布置的施工任务,属于甲方供料不及时,甲方承担责任。 九、施工质量要求: 1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。 2、乙方必须接受甲方和监理部门的监督管理。 3、乙方要记好施工自检记录,每2天将记录清单上交甲方存档。 4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工,不合格的坚决返工,所造成供料损失由乙方承担。 5、甲方(和公司)的检查记录作为奖罚的依据。 十、安全方面: 1、乙方人员进入甲方施工现场前,接受甲方的安全培训后方可上岗,必须遵守国家及甲方的各项安全操作规章制度,严格按操作规程作业,每天上班前要有口头教育,每七天上交甲方一份安全记录清单。 2、安全目标:安全无事故。 3、在施工中发生的工伤事故,由乙方自己自行负责,所有费用和后果由乙方自己承担。 4、对违章作业者,给与警告处分;不戴安全帽、安全带作业的,停工处理并罚款50元每人/每次,屡教不改者禁止进入工地并按公司有关规定给予处罚。 5、遵守国家法律法规和甲方公司安全制度,在施工工地擅自违法、违纪引起民

科技馆协议

合作协议 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商订立如下协议,以资信守: 第一条项目概况 2018年9月16日,政府及区科协需要承办市政府组织的“XXX 市全国科普日”的启动仪式。届时新华区将邀请市政府、市科协等领导与会,并负责布置启动仪式会议主持、会场展台、彩虹门、音响等。启动仪式后,组织参会人员和中小学生分期分批,凭票参观体验“科技馆”。 1、项目名称: 2、项目地址: 第二条服务范围 (一)启动仪式的会场布置 1、乙方按照甲方指定要求项目,负责布置启动仪式会议主持、会场展台、彩虹门、音响等。 详见附后的《9.16日启动仪式场地布置价目清单》 2、乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量保安全的完成

指定项目。 3、本项服务费用:元(小写)(大写)。 (二)参观体验门票。 1、乙方有偿提供给甲方,科技馆价值元/张的门票张,共计元(小写)(大写)。 2、使用时间:由甲方指定。 3、甲方的权利义务:甲方负责将门票分发给参会人员和中小学生,但不得转售他人。 4、乙方的权利义务:乙方负责安全、有序地组织参会人员和中小学生,凭票进入科技馆参观体验。 第三条承包方式及结算方法 1、启动仪式的会场布置和参观体验门票,两项费用合计元(小写)(大写)。 2、由乙方包工包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险、包服务等,按照项目总价款、大包干的方式承包本项目。 3、结算方式:本活动结束后甲方应在工作日内把费用转到乙方的对公账户上。乙方账户如下: 名称: 开户行: 账号:

房屋建筑施工安全责任协议书

房屋建筑施工安全责任协议书 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲方委托乙方承建农村居住住房,为明确乙方在承揽甲方房屋施工过程中的安全责任,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合该工程实际,为了加强房屋建筑施工安全的管理工作,确保乙方在房屋建设过程中安全施工,经双方协商签订本协议。 第一条:本工程为甲方私人房屋建筑施工。 第二条:甲方安全责任:进场施工前甲方须对乙方代表书面说明施工现场安全事项。 第三条:乙方安全责任 (1)乙方为该工程安全责任人,负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作,制定并严格遵守现场安全规章制度,并负责监管安全施工作业。 (2)开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育,不安排未经安全教育人员进入建筑场地。 (3)乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。 (4)乙方负责此项房屋建筑施工过程中的全部安全责任,如果在施工中发生生产安全事故,由乙方自己承担全部的事故

责任和经济责任。 第四条:甲、乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责,确保房屋建设全过程施工安全。 第五条:本协议双方签字后生效,一式两份,甲、乙双方各执一份。 附件:施工现场安全事项说明 甲方(按手印): 身份证号:联系电话: 乙方(按手印): 身份证号:联系电话: 2018年4月27日

施工现场安全事项 1.乙方从事建设施工应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件,依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 2.乙方主要负责人依法对施工过程中的的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全生产责任制度和安全生产培训教育制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,开展定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。 3.乙方项目负责人对工程施工的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。 4.乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。相关费用甲方已包含在施工承包价中。 5.乙方应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。 6.乙方安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管

(完整)建设工程施工合同管理要点(原创)

建设工程施工合同管理要点 为加强建设工程施工合同管理,突出合同起草、审核工作重点,提高工作效率,明确合同管理工作思路,根据国内现行《建设工程施工合同(示范文本)》以及集团已完和在建项目建安工程施工合同经验,特总结了建设工程施工合同管理要点,以供参考。 第一部分协议书 一、承包范围 明确工程地点、具体的工程内容或施工所形成的成果,表述应简洁清晰,且不得遗漏,注意与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。 二、合同工期 明确“开工日期”、“竣工日期”、“工期总日历天数”。注意合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,工期日历天数要计算准确。若“开工日期”在施工合同签订时还难以确定,可以注明“暂定”,并约定以何种书面文件作为确定开工日期的依据。 三、工程质量 明确应达到的工程质量标准。采用的质量标准或规范的名称要详细、准确。 四、合同价款 根据工程实际情况确定合同计价方式/承包方式:固定价格合同(固定总价)、可调价格合同(包括固定单价合同)、成本加酬金合同;在此基础上填写合同价款或暂定合同价款,并详细说明合同价款或暂定合同价款所包含的具体内容,应尽量考虑全面(包括责任、风险等)。(详见合同条件中相应条款说明) 五、组成合同的文件 合同文件的组成及解释顺序在合同中要予以明确,要结合工程实际情况,确定一个对自己有利的解释顺序。同时还应注明:文件内容发生冲突时,顺序在前的优先于顺序在后的文件,在同一顺位的合同文件中,时间在后的优先于时间在前的文件。

第二部分合同条件 一、词语定义 在《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中,虽然对有关概念给出了定义,但是不可能涵盖施工合同所有方面,有必要在专用条款中对比较重要的和可能产生歧义的概念进行补充,如开工时间、竣工时间的界定等。 二、双方的责任和义务 1、发包人的责任和义务 发包人的责任和义务在合同条款中必须做出十分详细的规定,主要包含以下内容: (1)发出开工通知; (2)安排监理人及时进场实施监理工作; (3)提供施工用地:注意对所需提供施工用地的场地条件进行具体的描述; (4)提供的工作:包括提供图纸、勘测资料、测量基准点、水、电等,办理 用地审批、规划许可证等行政审批手续等工作,对各项工作的时间与要 求进行具体的描述,力求准确详细,避免承包人借此提出顺延工期的要 求,双方因此产生纠纷。 (5)办理发包人应该办理的各类保险; (6)审批设计变更、工程签证; (7)组织竣工验收; (8)支付合同价款;等等。 特别注意民事责任的承担问题,如承包人施工过程中造成地下管道事故由谁承担的问题,如果发包人已经提供了地下管网资料,则由承包人承担赔偿责任,反之,则由发包人承担。 2、承包人的责任和义务 承包人的责任和义务在合同条款中必须做出十分详细的规定,主要包含以下内容: (1)及时进场施工; (2)按时完成各项承包工作,保证施工进度和施工质量; (3)提交施工组织设计、施工措施、施工计划和部分施工图纸; (4)办理承包人应该办理的各类行政审批手续; (5)办理承包人应该办理的各类保险; (6)安全文明施工,保护环境;

《建设工程施工合同管理办法》

《建设工程施工合同管理办法》 第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要,加强建筑市场管理,确保市场秩序正常,保护建设工程施工合同管理办法,当事人的合法权益,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑市场管理规定》,制订合同管理办法。 第二条本办法适用于土木工程设备安装,管道线路敷设,装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同管理办法。 第三条施工合同管理办法的签订,应当遵守国家的法律、法规和国家计划,遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 承办人员签订合同,应取得法定代表人的授权委托书。 施工合同一经依法订立,即具有法律效力,当事人的合法权益受到法律保护;任何一方不得擅自转让、变更。 承发包双方之外的任何单位和个人,不得非法干预施工合同的签订和履行。

第四条承发包双方签订施工合同管理办法,必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。对合同范围内的工程实施建设时,发包方必须具备组织协调能力;承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。 第五条凡进行工程建设,承发包双方必须在中标后的规定时限内,或开工前依法签订书面施工合同,并全面履行。 第六条任何单位和个人,不得利用合同进行违法活动,不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建筑市场秩序。 第七条签订施工合同管理办法必须具备以下条件: 1.初步设计已经批准; 2.工程项目已经列入年度建设计划; 3.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料;

4.建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实; 5.招投标工程,中标通知书已经下达。 第八条签订施工合同管理办法,必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”,明确约定合同条款。对可能发生的问题,要约定解决管理办法thldl和处理原则。合同应具备以下主要内容: 1.工程名称、地点、范围、内容,工程价款及开竣工日期; 2.双方的权利、义务和一般责任; 3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法; 4.建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实;

钢结构设计合同65

建设工程设计合同 合同编号: 委托方(甲方): 设计方(乙方): 工程名称:钢结构工程 工程地点: 签订日期:年月日 中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局

本建筑钢结构、屋面工程设计合同(以下称“本合同”)由以下双方于年月日签订于: 委托设计方: 其法定地址位于。(以下称“甲方”) 设计方:,其法定地址位于。(以下称“乙方”) 甲方和乙方以下合称“双方”,单独称“一方”。 根据中华人民共和国(以下称“中国”)有关法律法规的规定和平等互利的原则,经双方协商一致,签订本合同。 本合同的工程名称:钢结构、屋面工程; 本合同的工程地点:; 甲方委托乙方承担钢结构、屋面工程方案设计、施工图设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市 场管理规定》; 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章; 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1由甲方提供的经设计院确定的建筑平面图、立面图、建筑的维护材料及主结构 材料和相关本工程的技术要求; 2.2甲方提交的其它基础资料及文件; 2.3相关法律法规。 第三条本合同设计项目设计内容及费用组成:

第四条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件: 第五条 乙方应根据设计工作进度计划向甲方交付的设计图纸及文件: 第六条 本合同设计收费为¥ 元(大写:人民币 整)。设计费支付进度如下: 6.1 乙方每次付款必须以有效的正规发票为前提,否则甲方有权拒付。 第七条 双方责任

7.1甲方责任 7.1.1甲方按合同第四条规定的内容,在规定的时间内免费向乙方提交乙方要求的开 展设计所需的资料及文件,并对其完整性、正确性及时性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准规范进行设计。 7.1.2甲方延迟提交上述资料及文件,如延期在3天内,乙方依约交付文件的时间作 相应顺延;如延期超过3天,乙方有权重新确定交付设计图纸及文件的时间。 7.1.3甲方变更委托设计项目、规模、条件,或提交的资料错误,或对提交的资料作 较大修改(即修改内容占10%以上),双方除需另行协商签定补充协议、重新明确相关条款外,甲方应按乙方所耗费工作量向乙方增付设计费。 7.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计资料及文件时,如果乙方能够做 到,甲方应根据乙方提前投入的工作量向乙方支付赶工费。 7.1.5甲方应为乙方派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作、生活 及交通等方面的便利条件。 7.1.6甲方有义务积极协调在设计过程中与幕墙及其他方面的沟通。 7.1.7甲方向第三方转让本合同的权益须在转让之前向乙方支付所有应付乙方的设 计费用和任何其他款项。 7.2乙方责任 7.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计,并 按本合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 7.2.2乙方按本合同第五条规定的内容进度及数量向甲方交付资料及文件。 7.2.3乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负 责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。设计单位不承担审图费用,审图过程中设计单位提供相应的配合。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收及办理相关验收手续。在一年后,项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但甲方应按所需工作量向乙方另外支付咨询服务费,收费额由双方商定。 7.2.4乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让甲方提供的产品、图纸 等技术资料,如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。 第八条违约责任 8.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,如乙方未开始设计工作,不退还 甲方已付设计费;如已开始设计工作,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付费用。如设计工作在设计的某一个阶段不足一半工作量时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全额支付。 8.2甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,

相关主题