-----------------------------------精品考试资料---------------------学资学习网-----------------------------------
屋面防水施工合同
律师修订合同
页6 共页1 第
屋面防水施工合同
屋面防水施工分包合同
发包方：中建一局（集团）有限公司河南分公司（以下简称甲方）
河南新科防腐防水有限公司承包方：（以下简称乙方）
根据《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及国家和地方政府的有关法规，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就郑州联盟新城售楼中心工程的屋面防水工程事宜，达成以下协议。
第1条工程概况
1.1工程名称：郑州联盟新城售楼中心工程
1.2工程地点：郑东新区八里庙
1.3 承包内容：屋面防水。
1.4 承包方式：单价、工程量包死,固定总价包干
第2条合同价款构成：
2.1本工程为总价包干合同。单价为：
水泥基渗透型防水27元/㎡
第3条甲方代表
3.1 甲方驻工地代表：周宇骐
3.2 甲方驻工地代表职责：按合同约定，及时给乙方提供所需指令、批准、并履行其它约定的义务。
第4条甲方权利及义务:
4.1 甲方有权发出通知、指令，并以书面形式交给乙方，时间紧急时，甲方有关人员可发出口头指令，乙方应予执行，甲方于24小时内补充书面确认。
4.2 监督乙方的工期、质量、安全生产和文明施工
页6 共页2 第
屋面防水施工合同
第5条乙方代表
5.1 乙方驻工地代表：赵宝林
5.1乙方驻工地代表职责：按照甲方代表依据合同发出的指令要求施工，履行本合同中规定的其他所有权利及义务。
第6条乙方权利及义务
6.1 乙方是本工程的分包商，对本工程现场的所有情况已有充分了解，同时乙方作为屋面防水工程的专业施工队伍，应有充分的经验确保按合同完成屋面防水工程。
6.2 乙方应按照本合同规定保质、保量、按期完成屋面防水工程并修复其缺陷。乙方应为此提供所需的全部监督管理、施工装备和其它物品，并对自身作业和施工方法的适用、稳妥和安全承担全部责任。
6.3 乙方须严格执行甲方的现场管理制度和各项管理要求，服从甲方及其委派机构(项目经理部)的统一指挥、管理和协调。
6.4按甲方的通知时间准时进场，施工中应按照甲方代表依据合同发出的指令、要求组织屋面防水施工。
6.7施工过程中，出现不可预见的因素由乙方协调处理；
6.7负责对施工人员的技术交底和安全交底。
6.8 乙方须严格执行甲方在安全生产、文明施工、治安保卫方面的规章制度、服从甲方对乙方安全生产、文明施工及治安保卫方面的检查及奖罚。乙方在施工现场必须配备专职安全检查员，对安全文明施工方面存在的问题，及时予以纠正，否则甲方有权对乙方进行罚款或下令停工，由此产生
的损失由乙方承担。
6.10乙方在施工中应做到工完场清，将自身施工中产生的垃圾清运至现场指定垃圾点。如果乙方对自身施工遗留的垃圾不及时清理，影响了整个现场的安全文明施工，甲方有权委托他人清理，所发生的一切责任及费用均由乙方承担。
6.12为满足甲方对本工程工期方面的要求，乙方必须无条件按甲方指令追加现场的劳动力、机械设备、工具的数量。如果乙方在接到甲方指令后，采取拖延或不配合的态度，不能达到甲方要求，已方承担由此造成的一切责任。
6.13乙方应严格按照甲方执行的ISO9002标准和现场CI计划的要求进行
管理。未经甲方许可，乙方不得在现场从事宣传分包商的活动及悬挂标语。第7条乙方工作人员
7.1 乙方人员须严格遵守国家法律及河南省政府有关法规及管理条例，承
担因违反页6 共页3 第
屋面防水施工合同
此项规定而造成的一切责任。乙方负责办理其在河南省施工的有关手续，交纳并承担河南省政府部门规定的有关费用。
7.2 乙方工作人员及所有工人须具备河南省政府部门规定要求的各种证件，因乙方人员证件不齐而引起的一切责任均由乙方承担。
7.3 乙方必须保证所有在现场施工的管理人员和操作人员的稳定性，未经
甲方同意，不得随意抽调现场工作人员。
第8条安全生产
8.1 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成的事故责任和因此而发生的费用。
第9条工期延误
9.1乙方必须按照甲方的工期要求完成作业，除业主和甲方代表确认的不可抗力原因外，工期不予顺延。
第11条价款调整
11.1本工程合同总价不因乙方提出的任何理由而调增；
11.2 如果甲方要求增加合同以外的工作，此工作可以作为工程变更计入总价。
11.3工程施工完成后双方共同检查工程施工质量，并办理相应的工程结算手续；
第12条工程价款支付
12.1 付款由甲方决定，定为全垫资。
第13条不可抗力
13.1.1不可抗力以国家和地方有关主管部门正式发布为准。
13.2不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失。
13.3甲乙双方各自承担自身因灾害发生的费用。
第14条争议
14.1、甲、乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成时，向原告方所在地仲裁委员会提请仲裁。
第15条违约
15.1如发生违约，由违约方向守约方支付由此造成的经济损失。。
甲方： 乙方： 根据国家和___________省当地有关法规，参照中建四局建四字 [______________________]___________号文件要求，为加强建筑施工现场管理，规范施工行为，各工程总承包单位下属参建劳务或专业分包实施工程保证金制度，经双方友好协商，达成如下协议： 一、缴纳工程保证金的范围 中建四局六公司总承包工程下属所有参建劳务或专业分包队伍。 二、保证金缴纳金额标准 参照上表，乙方所承包工程符合上表第条的缴纳标准，乙方需一次性缴纳工程保证金金额为（大写）元，（小写）元。
三、工程保证金包含内容及相关比例 工程保证金包含签约保证金、履约保证金、农民工工资发放保证金，各单项保证金的所占全部工程保证金比例分别为：5%、45%、50%。 四、工程保证金缴纳要求 原则上要求各参建劳务和专业分包单位工程保证金在合同签定前三天内缴纳到位，未缴纳工程保证金不得签定合同，参建单位不得进入现场施工。要求各相关单位以现金或支票形式一次性将工程保证金缴纳至甲方财务部。 特殊情形下经公司批准后可以按如下方式缴纳： 1、签约保证金要求在合同签定前三天内缴纳。 2、履约保证金要求在工程进场施工后三十天内缴纳。 3、农民工工资金发放保证金要求在工程进场施工后六十天内缴纳。 如乙方进场施工后未在上述期限内按要求缴纳相关工程保证金，甲方财务部门有权力按照本协议或合同相关标准缴纳金额直接从乙方的应付工程款中扣除相应金额，甲方扣除部分金额视同乙方缴纳的工程保证金，乙方对此无异议。 五、保证金监管 对于乙方缴纳的工程保证金，甲方实行专款专用、专户存取的管理办法，甲方需严格管理，严禁借用其他名目挪用保证金。 六、保证金的使用 当出现下列情况之一时，甲方根据相关管理要求下发“扣款/罚款通知单”，如乙方在限定期限内不能整改或达到甲方要求，甲方有权力按协议第三条所列各类型保证金比例全部扣除或部分扣除，并开出《扣/罚保证金通知》，相关保证金一经扣除后不再返还，具体使用要求如下：1、扣除签约保证金情形： 1.1乙方在甲方发出中标通知书后3个工作日内无故不在约定期按《中标通知书》所确认的内
工程分包合同范本2018 专业版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（承包人）： 乙方（分包人）： 风险提示： 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。 按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将------ - 工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 风险提示： 允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的 30％。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的 30％的，或者专业工程分包管理费超过 30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。 另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。 3、分包工程范围： 4、承包形式： 5、工程期限： 计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为日。 6、质量等级： 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求 第三条、甲乙双方的权利、义务 1、甲方的权利与义务 （1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
建设工程防水分包合同（示文本） 承包人：中建三局第设工程有限责任公司基础设施工程公司（以下简称甲方） 分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及其他有关法律，结合省、市及有关部门的相关规定和本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就分包工程施工事项经过充分协商达成一致，特订立本合同。 第一条分包工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 分包围： 1.4 分包方式：单价包干，同时包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工 1.5 分包合同价（暂定）：大写：人民币元（小写：元） 1.6 组成分包合同的文件及优先解释顺序为： 1.6.1 本合同及补充协议书； 1.6.2 中标通知书；（如有时） 1.6.3 甲方的招标文件及答疑；（如有时） 1.6.4 双方的议价记录 1.6.5 乙方的投标函及报价书； 1.6.6 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。 本合同施工过程中甲方与乙方有关工程的洽商、变更等签字手续齐全的书面协议或文件也是本合同文件的组成部分。 第二条施工依据、材料名称及主要施工工艺 2.1施工依据：（业主下发的施工图纸编号或图集号） 2.2工程材料：（主要材料的名称、规格、系列名称、颜色、厚度等） 2.3主要施工工艺： 第三条工程工期
3.1 开工时间：（暂定）年月日，具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。 3.2 竣工时间：（暂定）年月日。 3.3 本合同工期总日历天数天。 3.4 在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延： 3.4.1 由于人力不可抗拒的灾害； 3.4.2 甲方原因造成工期延误（连续七天以上），且甲方书面认可； 3.4.3 甲方书面认可的其它原因。 第四条工程质量要求 4.1 工程质量目标：必须达到合格，并符合GB 工程质量验收标准，满足规要求。 4.2 乙方必须严格按施工图及规要求施工，确保工程质量、安全、工期进度、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求，本分包合同书签订前，乙方须向甲方提供人民币元（大写：元）作为履约保证金。本分包工程竣工验收后七日乙方向甲方提出书面申请，经甲方确认无误并按本合同文件有关规定执行后无息退还，若乙方不按要求交纳履约保证金，甲方不予办理工程结算，不予支付工程款，若乙方出现违约或欠付农民工工资的事实，甲方将从履约保证金中扣除违约金，若金额不足以抵扣，则从乙方的工程款中扣除。 4.3 乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、检查，建立部“三检制”为甲方验收积极创造条件，对甲方提出的质量问题及时整改。 第五条结算方式 5.1合同工作容： （详细说明合同单价包括了那些工作容、耗用材料、施工措施、技术措施、现场管理等） 5.2工程量计算： 按施工蓝图加设计变更计算工程量。根据省市建设工程造价管理部门颁布的工程量计算规定文件计算。 5.3 合同单价： 防水按元/M2包干（其中人工费为元/M2），不作任何调整。 金额单位：元（如果有几项单价，就用 此表）
合同编号：东深-（）2015（） 项目 专业分包合同 工程名称： 工程地点： 承包人： 分包人： 分包方资质专业及等级: 签订日期: 年月日
专业分包合同 承包人: （以下简称“甲方”） 分包人：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称“建设单位”）与甲方已经签订（以下简称“总承包合同”）。甲、乙双方就分包工程事项经协商达成一致，订立本合同，共同执行。 一、工程概况 1、分包工程： 2、工程地点： 3、承包方式：乙方包工包料独立采购材料及实施，自负盈亏，风险自担。 4、承包范围：导流洞、放水洞、上游围堰、临时施工道路、临时施工用电、临时房屋建筑、金属结构及机电设备安装。 5、本合同工程量：详见该项目施工图纸（具体完成工程量以经建设单位、承包人、监理等管理方最终核定的工程量为准）。 二、项目经理 1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。 2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,身份证号码： ,乙方项目经理驻施工现场管理每月不得少于25个工作日。 三、合同文件及效力顺序 1、组成本合同的文件： 1）本专业分包合同； 2）本工程甲方与建设单位签订的主合同； 3）本工程施工图纸； 4）本工程工程量清单； 5）构成本合同组成部分的其他文件；
6）本合同所涉及的名词意思理解或解释均按行业标准执行。 2、上述文件应是相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先的为准。 四、工程量清单 1、工程量清单 乙方施工范围内的工程以建设单位、监理、政府审计部门审定的工程数量与审计部门最终审定的单价形成工程量清单作为附件。 2、清单说明： 1）综合单价中包含的内容与建设单位和甲方签的主合同等同。 2）清单暂无工程数量，最终以建设单位、甲方、监理、政府审计部门审定的工程数量为准。 五、分包合同价款 合同造价（暂定）元（最终以实际结算为准）。 六、工期 1、开工日期（暂定）：年月日 竣工日期（暂定）：年月日 合同工期总日历天数日 最终开工日期以甲方的开工指令为准。 2、详细施工计划（含节点计划）：甲方将根据建设单位总工期及分部工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。 3、乙方应按照合同约定工期组织实施和控制，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。如因建设单位调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。 4、施工进度滞后于计划进度时，乙方应及时采取赶工措施，因乙方措施不力仍不能满足甲方进度要求时，甲方有权采取有效措施确保工期满足建设单位合理的要求，所发生的费用和损失全部由乙方承担。 七、质量管理 1、质量标准: 合格 2、本项目验收方法按照《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利
防水施工劳务分包合同 工程发包方：延安市建筑安装工程公司第九分公司(以下简称甲方)。 工程承包方：(以下简称乙方)。 根据国家有关法规和生产力的需要，经甲、乙双方协商，乙方同意为甲方（安塞县高级中学第二学生食堂）提供劳动力，为明确双方的义务和权力以及经济责任，特签定本劳务分包合同。 第一条：工程概况 1、工程名程：安塞县高级中学第二学生食堂 2、工程地点：城北区 第二条.劳务分包工程的工作内容 屋面、雨棚顶SBS卷材，卫生间、餐厅操作间、洗消间、备餐间聚氨脂涂膜（含原材料）。 第三条：安全生产 1、严禁收用未成年人，身份来历不明的人，身体不健康的人，思想道德低劣的人，被依法追究刑事责任的人以及女性不能从事特种体力劳动的人进入施工现场。 2、乙方进场前签定劳动安全纪律签约书与劳务合同。 3、甲方向乙方做好安全及各项规章制度的宣传教育工作，配合乙方搞好安全防范工作。 4、乙方认真把操作规范，安全规程和各项制度给工人宣传指导，贯彻落实到每一个操作人。因乙方违反操作规程造成的安全责任由乙方承担。 5、乙方严格做到不伤害自己，不伤害别人，不被他人伤害，具备高度的自我保护意识。 6、乙方在施工中未按上述严格执行，发生打架、斗欧事件，每次罚款一千元，造成严重后果者送当地公安部门处理。 第四条：工程质量 1、乙方所分包的工程必须达到合格标准。 2、如果达不到质量标准，甲方有权责令乙方将工程修补合格；如乙方不返工处理，甲方将根据实际情况处以返工所需费用二倍的罚款。 3.因乙方施工质量及进度不能达到要求，建设、监理单位的罚款由乙方承担。 第五条：工程进度 1、乙方必须有充足的劳动力，认真完成规定的日作业、周作业、月作业计划。确保安全、质量，按时完成甲方规定的进度计划。
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
内外脚手架 分项工程承包合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 甲乙双方依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，结合本工程的具体情况，双方就本建设工程施工事项协商一致，从明确双方职责的目的出发，特制订如下协议 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包范围、工作内容 1、根据本工程设计图纸进行外脚手架工程搭设、所需材料供应，进场按甲方指定的地点堆放整齐。 2、场内的二次搬运，垂直运输、连结材料供应（按指定地点堆放后，木工用料由木工自行转运。 3、每六层一悬挑脚手架的工字钢、安全网、水平兜网、塑料扎带、钢管、扣件、防护网片、铁丝、钢丝绳及绳卡、色带（间距按总包方方案执行）等材料供应。锚环由甲方提供，乙方负责安装。 4、各栋号安全通道的搭设、维护、拆除及材料供应（含一次）。 5、各类机器的操作防护棚搭设、维护、拆除及材料供应（含一次）。 6、室内楼梯的粉刷内架的材料一次供应（内粉刷脚手架搭设、维护、拆除另行计算）。 7、塔吊附墙件安装操作架、塔吊上人通道及拆除时山墙上的灯笼架（割除塔吊附墙锚点和外墙修补所用）的搭设、维护、拆除及材料供应。 8、电梯井内每3层铺设一道硬防护的搭设、维护、拆除及材料供应（旧模板由甲方提供） 9、施工电梯支架的搭设、维护、拆除及所需架管的材料。 10、各楼层四口、五临边防护的搭设、维护、拆除及材料供应。 11、外架钢管油漆及扣件保养。 12、提供模板工程所需的钢管、扣件、顶托。 13、安全通道涉及到文明施工的现场整体搭设及材料供应。
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的规定及其他有关法律，遵循公平、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 3、分包工程内容： 4、分包工程范围： 第二条：合同价款（大写）万元，最终以结算定案值为准。 第三条：合同日期 根据总包合同要求，分包工程合同工期为天。 年月日开工，年月日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。 1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工； 2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 3、设计变更和工程量增加； 4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时； 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。 第四条：承包方式 本工程按下列第项方式承包： 1、包工包料；
2、包工包部分材料； 3、包清工； 4、 第五条：质量标准 该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。其经济支出由分包方全部承担，与发包方计取的优质优价奖，由分包方计取。 第六条：结算方式 本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价%的管理费，代扣代交工程结算总造价%的税金。 工程结算总造价含发包方供料及优良奖。 第七条：工程款支付 1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。 2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。 第八条：双方驻工地代表 1、总包方：
×××工程土建项目 屋面防水分项工程施工合同 甲方：×××工程土建施工项目部 乙方：宁信屋面防水施工队 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律法规遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就×××工程土建施工项目的×××工程屋面防水分项施工合同事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况：本工程为1栋5层框架结构的厂房（第一层有夹层、局部六层）屋面设计分 为上人屋面、不上人屋面、有保温隔热层屋面，上人屋面防水层为40厚C30UEA补偿混凝 土防层，不上人屋面防水层为3厚氯丁沥青防水涂，面刷银白色丙烯酸涂料二遍，有保温隔 热层屋面防水层为二层3厚SBS改性沥青防水卷材。 二、1、工程名称：×××工程。 2、工程地点：××× 三、工程内容及承包形式 1、内容：甲方现将×××工程的屋面防水工程的二层3厚SBS改性沥青防水卷材发包给乙方施工。 2、工程用料： 防水卷材:采用“厂”的生产的“金星牌”3厚SBS改性沥青防水卷材； 3、承包方式：采取包工包料包工具的包工方式，乙方所需的机械工具及小型用具、劳保 用品要自备（指除井架、搅拌机、卷杨机、起重机以外的一切设备或工具，如：喷灯、刷子、滚筒、灰刀等工具和安全帽、安全带等劳保用品）。 四、合同工期 开工日期：×××年XX月XX日 竣工日期：×××年XX月XX日 合同工期总日历天数8天。 五、合同价款 1、屋面防水层3厚SBS改性沥青防水卷材按屋面防水层展开面积 41元/M2（双层）计算(此 单价包括的工作内容详见第六款)，面积约218 M2（双层），合价约8938元（捌仟玖佰叁拾 捌元整）； 2、不设预付款，工程进度款按施工进度每月支付，乙方完成全部工程量并经甲方审核后， 甲方于次月XX日前按审定工作量的80%扣除工程预付款后向乙方支付工程进度款，余下20%待本项工种收尾全部完工并经验收合格且甲乙双方办理完工程结算确认手续后，一个月内结 清付清（即所有属于屋面防水工种的工作全部完成并清理现场后付清工资）。 3、零杂工：40元/工日（必须服从临时安排工作）。 4、工程变更，包括工程设计变更，单价按以上单价计算，工程量按实际变更增加或减少 工程量计算。 六、工作范围
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
建设工程防水分包合同（示范文本） 承包人：中建三局第二建设工程有限责任公司基础设施工程公司（以下简称甲方） 分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及其他有关法律，结合省、市及有关部门的相关规定和本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就分包工程施工事项经过充分协商达成一致，特订立本合同。 第一条分包工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 分包范围： 1.4 分包方式：单价包干，同时包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工 1.5 分包合同价（暂定）：大写：人民币元（小写：元） 1.6 组成分包合同的文件及优先解释顺序为： 1.6.1 本合同及补充协议书； 1.6.2 中标通知书；（如有时） 1.6.3 甲方的招标文件及答疑；（如有时） 1.6.4 双方的议价记录 1.6.5 乙方的投标函及报价书； 1.6.6 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。 本合同施工过程中甲方与乙方有关工程的洽商、变更等签字手续齐全的书面协议或文件也是本合同文件的组成部分。 第二条施工依据、材料名称及主要施工工艺 2.1施工依据：（业主下发的施工图纸编号或图集号） 2.2工程材料：（主要材料的名称、规格、系列名称、颜色、厚度等） 2.3主要施工工艺： 第三条工程工期
3.1 开工时间：（暂定）年月日，具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。 3.2 竣工时间：（暂定）年月日。 3.3 本合同工期总日历天数天。 3.4 在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延： 3.4.1 由于人力不可抗拒的灾害； 3.4.2 甲方原因造成工期延误（连续七天以上），且甲方书面认可； 3.4.3 甲方书面认可的其它原因。 第四条工程质量要求 4.1 工程质量目标：必须达到合格，并符合GB 工程质量验收标准，满足规范要求。 4.2 乙方必须严格按施工图及规范要求施工，确保工程质量、安全、工期进度、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求，本分包合同书签订前，乙方须向甲方提供人民币元（大写：元）作为履约保证金。本分包工程竣工验收后七日内乙方向甲方提出书面申请，经甲方确认无误并按本合同文件有关规定执行后无息退还，若乙方不按要求交纳履约保证金，甲方不予办理工程结算，不予支付工程款，若乙方出现违约或欠付农民工工资的事实，甲方将从履约保证金中扣除违约金，若金额不足以抵扣，则从乙方的工程款中扣除。 4.3 乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、检查，建立内部“三检制”为甲方验收积极创造条件，对甲方提出的质量问题及时整改。 第五条结算方式 5.1合同工作内容： （详细说明合同单价包括了那些工作内容、耗用材料、施工措施、技术措施、现场管理等） 5.2工程量计算： 按施工蓝图加设计变更计算工程量。根据省市建设工程造价管理部门颁布的工程量计算规定文件计算。 5.3合同单价： 防水按元/M2包干（其中人工费为元/M2），不作任何调整。 金额单位：元（如果有几项单价，就用 此表）
合同编码： 建设工程专业分包合同 xxxxx建设（集团）有限公司 二〇一六年
建设工程专业分包合同 第一部分合同协议书 工程承包人：xxxxx建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲方”）（与业主合同的承包人名 称 一致或三方协议中被委托方名称一致）专业分包人：分包单位全称（以下简称“乙方”）（与法人税务主体资格一致）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关 法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（业主单位 全称，以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工合同（以下称为“业主合同），双方就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1总包工程名称：。 1.2总包工程地点：。 1.3分包工程名称：。 1.4分包范围：； 主要工作内容：（各分项的详细工作内容或项目特征应在实物量清单或工程量清单予以描述）。 2、分包合同工期 2.1合同工期： 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 工期总日历天数为：天 2.2若甲方根据工程总体要求对工期做出合理调整时，乙方应无条件服从，且不得向甲方索赔任何费用。 3、质量标准 本工程质量标准双方约定为：符合业主合同约定的质量标准（后附除有关承包工程的价格细节外的业主合同复印件且需双方盖章确认乙方了解业主合同质量要求）。 4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）中标通知书（如果有）； （2）分包人的投标书及其附件； （3）本合同及其附件； （4）本合同工程建设标准及有关技术要求； （5）图纸； （6）除业主合同工程价款之外的业主合同文件； （7）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。 前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 5、合同价款 5.1含税合同价：（大写）人民币元（小写：￥元），其中不含税合同价：（大写）元（小写：￥元）；税率11/0%，税金：（大写）元（小写：￥元）。 5.2合同价格形式，采用下列第（1）/（2）/（3）种形式： （1）固定单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，即在合同有效期内单价不变；（2）可调单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，本单价为基准价（该价格必须填），写明单价调整范围和方式，基准价±风险外的价差、变更签证（不超过业主合同人 工费、材料费的价差和变更签证风险范围）。 （3）固定总价：一次性包死价，表中填写总价构成的实物量分项清单或工程量清 单项。 6、承诺 6.1甲方承诺已获得业主同意将专业分包工程分包给乙方，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。 6.2乙方承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在保修期内履行分包工程维修义务。 6.3乙方承诺履行业主合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外。乙方承诺就分包工程进度、质量和安全与甲方向业主承担连带责任。 6.4合同当事人通过招投标或其他形式签订分包合同的，双方理解并承诺
建筑工程防水工程分包合同 篇一：防水工程施工合同(完整版) 南熙福邸二标防水施工合同 发包方（甲方）：河南省仁景建筑工程有限公司 承包方（乙方）：上海韬俊防水工程有限公司 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方友好协商，订立如下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称：南熙福邸项目二标段防水工程 2、工程地点：郑开大道、永胜路围合地块 第二条、承包范围及承包方式 1、承包范围：南熙福邸标段防水工程 10#、11#、12#楼及地库一半的本工程所有SBS 防水卷材，按图纸、规范、标准要求节点构造施工。 2、本合同价为包干价格，为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。 3、承包方式：包工包料。
4、根据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定，和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责，费用由乙方负担，并承担所有运输、装卸及实验检测费用。 第三条、结算包干价格及结算原则 1、主楼及地下车库筏板1层4㎜厚SBS防水（含点粘350号石油沥青油毡一层）包干价单价为 46 元/m2 （含税价）。材料规格：主楼及地下车库筏板防水面积暂定：2万㎡； 2、地下室外墙1层4mm厚SBS防水包干价单价为46元/m2， 4、层面、阳台、卫生间防水暂不定 5、防水材料名称为：锦绣牌；材料规格： 4㎜厚、聚酯胎、-20°。 6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。 7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费（包含所有材料，比如SBS材料、SBS附加层、辅材、燃料（汽油）、结合层用料等）、材料复检实验费、施工用机
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
中建二局第二建筑有限公司华东分公司 _________工程土方专业分包施工合同 工程名称：____________________________ 分包专业名称：____________________________ 合同编号：____________________________ 甲方：中建二局第二建筑有限公司华东分公司 乙方：
土方专业工程分包施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程具体情况,为明确双方在施工期间的责任、权利和义务，本着平等、自愿和公平的原则，经双方协商一致，订立本合同：第一条工程概况 1．工程名称：_______________________________________________ 2．工程地点：_______________________________________________ 3．质量标准：____________________ 4．工期：按照甲方开工指令或进场施工时间要求，在甲方限定的工程进度或时间段内，乙方必须无条件按质按期完成。 第二条承包范围及承包方式 1．承包范围：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 2.承包方式：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 第三条履约保证金 1.自本合同双方签字盖章之日起三日内乙方向甲方交纳履约保证金______万元；止本工程完工经分项工程验收达到本合同约定的标准后无息返还，反之，若乙方分项履约不能满足本合同约定的责任目标时，甲方则按以下对应费用给予扣除，不再返还。 履约保证金费用分解如下： ①工期：_______________________________________________ ②质量：_______________________________________________ ③安全及文明施工：_______________________________________________ ④甲方指令：_______________________________________________ 2.本履约保证金条款及内容，仅作为甲乙双方签订本合同时，乙方向甲方承
工程项目专项分包合同书 2011（试用版） 工程项目专项分包合同书
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了加强项目的施工管理，确保工程按期、保质保量的完成，经建设单位同意，工程实行工程项目专项分包，项目部班子由乙方自行组建，乙方对该工程从开工到缺陷责任期结束全过程负责。现经甲乙双方协商一致签订合同条款如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、发包单位： 3、工程地点： 4、工期要求： 220日历天 5、合同造价（大写）：小写：元 6、支付方式：①施工期间按形象进度拨付，工程完工后付至合同价款的50%； ②工程竣工验收合格后最高付至中标价的70%；③剩余款项在工程竣工审计 结束后一年内付至结算价的90%，质保金为施工合同价款的10%，质量保证期满后若无质量安全隐患，30日内付清全部工程结算价款。 7、工程质量要求：合格。 二、专项承包管理模式： 1、双方确定以乙方包工、包料、包形象、包质量、保进度、包安全形式实施 工程建设，并以此确定分包范畴。在规格、品质、价格一致的情况下，乙方应首选甲方下属公司杭州绿谷物资有限公司采购物资。 2、在甲方统一管理指导下，工程项目部班子由乙方自行组建。项目部名单需 上报工程管理中心审核同意后，方正式生效。 3、乙方在以上分包范畴内独立成本核算，自负盈亏。 4、乙方需无条件按照甲方制定的《施工现场标准化管理手册》(附一)、《园林 工程项目管理细则》（附二）及国家各项施工规定和要求对工程实施管理、施工，并与甲方签订《安全生产责任书》（附三）。 三、前置备案事项 乙方在正式开工前需按以下要求，需在工程管理中心协调帮助下，完成相关手续的办理及备案。并由工程中心出具《前置备案事项办结情况汇总表》（附四），并在领取工程款项时向财务部门出示。如乙方不能出示《前置备案事项办结情况汇总表》，财务部门有权拒绝乙方领款要求。
屋面工程劳务分包合同 甲方（发包方）：重庆工美艺术建筑有限公司 乙方（承包方）： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程质量标准：合格 3、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创 安全文明等级优良工地）。 一、工作内容 1、屋面基层清理，零星剔打，施工完毕后的面层清理建渣转运，砂浆的搅拌及各种所需材料的转运。 2、泡沫找坡层（由专业班组施工，不在本合同范围内） 3、20mm厚1：3水泥砂浆找平层。 4、钢筋制作及安装。 5、排气孔制作及安装。 6、C20细石砼刚性层的浇筑。 7、分隔条的安装、拆除。 8、分隔缝防水油膏嵌贴。 9、女儿墙内侧抹灰、R角、压顶抹灰、楼梯间外墙泛水以下抹灰。 10、天沟及屋面线条抹灰。 11、落地灰清理并重复使用。 二、承包单价 按屋面实际完成面积收方单价 此单价包括有低值耗品、劳保用品：如各类小型工具斗车、灰桶、灰板、铁铲、水管、棉纱和三级箱以后的所有用电设备电缆、木架板、搅拌机、工人食宿等。
三、质量要求 1、找平层的坡度必须符合设计要求，无脱皮，起砂等缺陷，与墙体连接转角处做成圆弧形，具整齐平面，分格缝位置和间距符合设计要求和施工规范规定，表面平整允许偏差5mm 内。 2、屋面排气孔安装牢固、封闭严密、位置正确。 3、女儿墙压顶天沟线条抹灰，表面平整、顺直、光滑，表面颜色均匀一致，观感效果好。 4、保温材料的施工工艺需符合施工规范要求。 5、如乙方原因造成的质量事故自行负责，质量评定达到合格 四、安全 1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册，提供有效证件的复印件。未按时上报按每人50元扣款。离开现场的工人在两天内办量注销手续。严禁使用不满16岁童工，一经发现处予班组长500元罚款。严禁使用少数民族工人（如：彝族、藏族等）违者罚款500.00元。如私自使用所造成的一切后果由班组负责。乙方在场外居住、购物、娱乐等发生的一切费用由乙方自理。 2、严格执行项目部制定的安全规章制度，安全操作规定。进入施工现场必须戴好合格的安全帽。如发现末正确戴好安全帽者，工人一次罚款50元，班组管理人员一次罚款200元，给予警告。 3、严禁酒后上班，如发现立即清理出场，并处予500元罚款，班长处予1000元罚款。 4、作业料具要堆放平稳、离周边1米以上，严禁乱堆乱放，严禁高空抛扔材料、工具等物件；严禁乱动施工现场电线线路、配电设备和安全设施，违者罚款50-200元。 5、乙方人员在作业过程中造成对自己或他人的伤亡事故，10000元以内的由班组自行承担，10000元以上（含10000元）的工伤事故（以合法票据为依据）分清责任由甲、乙双方和当事人共同协商解决。 6、在施工中因乙方违反各种安全操作规程或现场安全管理规定，所造成的安全事故均自负。乙方按期组织工人召开安全生产学习安全操作规程，做到警钟长鸣，不违章作业。五、进度 该工程的工期定为年月日至年月日。 乙方必须严格执行甲方制订的施工进度，以每月的生产计划为准，组织工人施工，必须保证工程有足够的劳动力，不得以任何借口拖延工期（停水、停电、雨天等延误时工期不作延期，工期自行调整）。如甲方在各项施工条件满足和保证的前提下，乙方延误工期或有意停工，所造成的一切损失由乙方负责（包括现场周转材料的租赁费及机械设备，台班费用）。甲