加装电梯钢构土建工程总
承包合同
客户名称：东光花园9号楼1单元业主
福建经纬和建设实业有限公司福州分公司
甲方：单元业主
乙方：（承包人）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律、法规、章程、部门及行业规定、标准等规定，就东光花园9号楼1单元加装电梯钢构土建井道工程总承包服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
一、工程名称：********************
二、建设地点：********************
三、承包方式：土建钢构总承包方式，本工程范围除了税点、电缆、杂物间、水电到位由甲方负责，其余土建钢构井道均由乙方负责，甲方仅负责本条工程范围的费用，其余需要支付的全部费用由乙方承担，已包含在合同价款内。但是电梯由甲方负责购买（电梯合同已交由乙方确认）。
四、工程范围：
本工程以乙方按本合同约定的标准，包项目审批、包设计、包工、包料、包项目审批质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收合格、玻璃保修1年等，乙方承担本工程项目的设计、审图、改建、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的资料、安全、工期、造价全面负责（未包含电表电缆、煤气、消防、网线等服务）。
（一）编制加装电梯钢构土建井道设计方案、施工图设计和结构红划线图，并取得第三方审图确认；
（二）向福州市规划、建委相关部门办理有关报批手续、甲方申请三相电源等有关事项；
（三）外装屯梯井道勘察、设计和施工，含井道施工须拆除部分花圃和建筑物、及垃圾外运，花圃路灯照明线路和雨水管道等。
（四）电梯井道、过道和走廊等钢结构检测及出具检测报告；
（五）井道柱钢材；
（六）井道梁钢材；
（七）油漆井道钢材；
（八）门口不锈钢；
（九）电梯井底部外壁装饰为砖墙贴瓷砖，电梯井上部外围三面铝塑板（或钢化玻璃）；
（十）外围脚手架；
（十一）通道连接，含防护栏杆及防雨水设施安装；
（十二）底坑及加固；
（十三）附属材料：钢板、化学螺栓等材料
（十四）电连接，由甲方提供电源安装到现场工地使用（地下室配电房）至屋面机房电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装）电缆敷设，以及机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器等配套安装都由甲方负责。
（十五）废土外运；
（十六）花圃及建筑物修复；
五、工程工期：
井道施工工期：电梯井道钢结构施工120天，遇雨天或不可抗力因素及甲方原因造
成的工期延误工期顺延。
电梯设备安装工期：
六、土建要求：
电梯井道应符合设计及电梯《电梯销售与安装合同》确定的电梯井道土建总体布置图样，以及相应的建筑工程质量要求，电梯安装若出现无法安装的情况，一切处理费用均由乙方承担，耽误的工期由乙方负责。
七、安装资格保证：
按照国务院《特种设备安全监察条例》（第549号令）规定，本合同所涉及的材料乙方应委托具有相应资质的施工队，承包人、设计、审图、设备供货商及其安装施工单位的营业执照、资质证明和安全生产许可证为本合同的附件。
八、质量保证：
（一）本合同中电梯产品按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》标准安装。
（二）本工程进场的主要设备材料、应有品牌、型号、规格、厂家名称、厂址及联系电话等标识铭牌，并经甲方业主核实后方可使用，主要设备材料产品合格作为资料留档保存，应由电梯公司和甲方核实买卖协议（土建方不参与）。
（三）土建修复部分，恢复后与原建筑相近或满足业主要求。
（四）产品使用之前，甲方应仔细阅读随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》（第549号令），并遵照执行，由电梯公司提供。
（五）乙方派往现场管理员：，联系电话：
业主代表：联系电话：
九、合同价款：
（一）本工程采用固定总价结算方式确定合同造价，本合同总价为人民币
元整（￥元）。
1、总价款包含设计、审核、钢构及井道报检、检测验收等服务费；
2、土建材料、运输费、电梯钢构井道、井道基坑工程、基础桩基、井道安装、外墙铝塑板材料、设备和安装工程等设备材料施工费；
3、包括雨水管道、花圃建筑物迁移、拆除、复原、垃圾外运等附属工程施工费；
4、合同总价，包含本合同约定的钢构井道全部工作所需支出的全部费用，如有项目增加面议等，甲方无须就本工程之事宜另行向乙方支付任何其它的费用。合同总价已含为完成本工程所包含的人工费、材料费，全部的费用，甲方不另外支付任何费用，按相关法律等。
（二）合同价款调整
1、非因承包人（乙方）原因外装电梯钢构土建井道，产生的工程量变化产生的合同价格调整办法：一是变更调整项目为本工程清单未包含的项目且无对应定额及信息价可供套价的，单价以市场价或甲、乙双方议价；二是变更调整项目为本工程清单包含的项目，调整的工程量按实增减。
2、因设计等承包人（乙方）原因产坐的工程量变化产生的合同价格调整办法：一是变更调整项目为本工程清单未包含的项目且无对应定额及信息价可供套价的，单价以市场价或甲、乙双方议价，调整后的价款高于合同固定总价的，高出部分由甲方承担。调整后的价款合同固定总价的，合同固定总价按变更后的价款核定。
十、双方责任：
（一）甲方责任
1、甲方负责协调施工现场配合工作；
2、甲方提供施工用电接口，同时甲方提供施工现场；
3、甲方按合同约定支付工程款。
（二）乙方责任
1、乙方依据工程实际情况按时向甲方提供施工组织设计和技术措施，负责所承担工程的技术、施工、管理工作及配合土建指导安装预埋螺栓，保证工程施工质量、进度及安全达到合同约定要求，并严格按标准、质量、要求和图纸条件进料、加工、安装和施工。
2、乙方遵守甲方施工现场的各项规章制度，严格按施工安全规范进行施工作业，对该工程安全施工负全部责任，如有安全事故发生，一切责任及费用由乙方负责，甲方不负任何责任。
3、乙方按设计文件的规格、型号等要求进行采购，采购前乙方向甲方提交书面采购申请列明备选的材料品牌等，并提交材料样品。
4、乙方负责向甲方提供本工程质量保证资料和技术资料。
5、乙方向甲方承诺按照合同约定及国家相关规定进行施工、竣工，并在质量保修期内无条件承担工程质量保修责任，但壹年后所有费用甲方负责（乙方负责维修）。
6、乙方在施工期间自行清理所产生的建筑垃圾，如不清理干净，则根据相应数量进行罚款，同意由甲方雇人清理，所产生的费用由乙方承担。
7、现场情况若与施工图纸有矛盾时，设计人员调整的施工方案应经第三方评审单位确认后，乙方方可按此审定的施工方案进行施工，否则为乙方违约，其它所产生的后果由甲方承担。
8、合同签订60天内乙方须完成电梯井道施工工程并通过政府行政主管部门的验收，且相关验收申报手续由乙方办理，工期不满足的为乙方违约（民事调解由甲方处理等）。
十一、付款方式：
1、合同签订后3个工作日内，按工程总价预付30%计人民币元整（￥元），加装电梯申报手续等费用。
2、基础施工人员进场电完成后3日支付合同总价的65%计人民币元整（￥元），作为电梯以及工程材料备料款。
3、钢结构井道主体结构施工完成，由电梯公司安装竣工并经技术监督部门验收取得合格证后交付费用，三天内支付合同钢构土建总价的5%计人民币元整（￥元）在工程质保期间（壹年），如工程出现质量缺陷问题或乙方违约，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不加固职责，甲方将告之法庭上诉等。
十二、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商补充协议与本合同具有同等的法律效力。协商未果，可向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、本合同自甲、乙双方签定盖章后生效，一式二份，双方各执一份。
附件一：设计单位营业执照与其建筑行业（建筑工程）工程设计资质证书（复印件盖公章）
附件二：审图单位营业执照与其建筑行业（建筑工程）工程设计资质证书（复印件盖公章）
附件三：承包人企业法人营业执照（复印件盖公章）及其建筑业企业资质证书和安全生产许可证（复印件盖公章）
附件四：电梯钢结构制作安装合同（如有请附）
附件五：钢结构工程专业承包企业资质及安全生产许可证（复印件盖公章，如上已附可省）
附件六：钢材企业法人营业执照（复印件盖公章）
附件七：工程量清单（规格型号、数量、品牌、产地和技术等）
甲方：（签章）******************** 乙方：（签章）******************** 法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月日年月日
电梯安装工程承包合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电梯安装工程承包合同范本 委托方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：项目电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：项目内。 第二条、承包方式及承包范围： 2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下：
本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准： 《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期： a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。 4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。 第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价(含税)为： 5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电梯维修承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电梯维保承包合同（上传） 电梯维保承包合同 甲方：（发包人，以下简称甲方） 乙方：（承包人，以下简称乙方） 为了加强电梯维保水平，提高电梯维保质量，确保电梯安全运行，根据依 照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈特种设备安全监察条例》及其他有 关规定，本着锥承包，谁负责”的原则，结合本项目的具体情况，甲乙双 方遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，就承包电梯日常维护保养的 有关事宜协商订立本合同。 第一条项目概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、电梯数量： 4、承包期限：20XX年月一201年月 第二条承包范围 乙方负责市行政区划内所有甲方签定维保合同电梯的维修保养、大修改造等有关电梯日常维护的工作。免保的电梯不在承包之列。由甲方白行解决。第三条日常维护保养标准 实施日常维护保养后的电梯应当符合〈〈电梯维修规范》(GB/T18775)、〈〈电梯制造与安装安全规范》(GB7588)和〈〈白动扶梯和白动人行道的 制造与安装安全规范》(GB16899)的相关规定。
甲方有权对乙方的维保质量进行检查、监督、指导。乙方必须使承包的电梯达到质量合格标准，争创优良。并保证技术资料齐全、准确。 保证电梯年终验收一次性合格。如因乙方维保工作不到位造成的质量事故，工程返工等一切费用由乙方负责。 除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：。 第四条安全生产，文明施工 乙方承包的电梯维保施工现场必须严格执行国家安全生产相关规定， 做好安全标识、安全设施、安全操作规程的执行工作，维修人员必须 持证上岗。严禁使用童工、隐形病患者及酒后上岗，杜绝重大事故的发生。在施工过程中所发生安全责任事故全部由施工责任方负责。 第五条承包方式 1、承包方式：乙方按承包范围实行四包”、即：包安全生产、包电梯安全运行质量、包电梯日常维保、包大修改造。 2、分成方式：电梯从使用方收取的日常维保费扣除所有费用后按四 六比例分成，即：发包方得扣除费用后维保费的40%,承包方得60%; 电梯维修零配件更换和大修改造项目收入扣除所有费用后，纯利润部分按五五比例分成，即：发包方和承包方各得纯利润的50%。 3、乙方对外实施维保和大修工作，必须以延边永盛电梯销售安装有限公司名义进行维保，并有义务维护好公司名誉。 第六条付款方式 甲方根据乙方实际情况，按照上述分成原则，在乙方应得金额范围内按月支付乙方人员工资及日常费用。
电梯门套施工承包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，达成如下协议： 一、工程概况 １、工程名称： ２、工程地点： 二、工程承包范围 ㈠承包范围： 的所有电梯门套安装。 三、承包方式： 电梯门套按实际个数结算。 四、工程期限： 从年月日开工，年月日前竣工。 五、承包单价及付款方式 １、甲方付乙方定金元，作为乙方电梯门套加工施工定金。 ２、承包单价：固定单价，电梯门套按每个门套元计算。 ３、工程款的支付：电梯套石材到工地甲方付工程总款
的%给乙方，工程完工后按实际收方结算，结算完成后天内凭发票支付工程款，开具发票的税款由甲方支付。 六、甲、乙双方的权利及义务 ㈠甲方 １、甲方负责对材料颜色、花纹的确定。 ２、甲方对工程质量、进度进行监督检查。 ㈡乙方 １、乙方应按甲方的施工方案施工。 ２、乙方应严格执行施工规范、安全操作、防火安全规定。 ３、在施工过程中未经甲方同意乙方不能改变所用材料的质量、颜色以及工序等。 ４、乙方负责验收、存档的图纸及相关资料。 七、工程质量及验收的约定 １、本工程已施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-910）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-880）的国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 ２、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。原材料进场时，必须抽检送样，经检验合格后方可进行施工。 八、安全生产责任和防火的约定 １、甲方提供的施工图或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。 ２、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规
电梯安装分包合同 HAL-AZ-160101 甲方：北京华奥利电梯有限责任公司 乙方： 为明确双方的权利和义务，本着互利互惠的原则，就甲方委托乙方的电梯安装工程施工事宜特订立本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程内容： 1 台电梯安装 1.3合同工期：天 1.4开工日期： 2015年月日 1.5竣工日期：2016 年月日 1.6 1 台电梯合同总安装价款：人民币： 1.7（RMB 元） 第二条付款方式 2.1 工程施工进度款随工程实际进度支付。设备安装进场后，支付乙方合同 总额的工程款(RMB ). 2.2电梯安装完毕并交质量技术监督局验收完成后支付合同总额的工程款 (RMB ). 第三条工程内容 3.1施工项目包括①电梯设备部件的安装及配合调试；②电梯安装所需辅 工；③电梯安装全部辅助工程；④脚手架搭设和拆除、接车卸货人工、 起重安装、搬运、分层、就位、地坑爬梯制作安装⑤临时仓库搭建拆 除及电梯零部件的保护；⑥遵守甲方及施工现场安全制度，参加现场 工程协调会；⑦完工现场清理，并配合与电梯有关的土建回填工作;○8 电梯施工当地质量技术监督局报开工（以北京华奥利电梯有限责任公 司名义报开工）；○9电梯安装完成申请质量技术监督局验收并包含验
收费用；○10乙方负责电梯一年维护保养。 3.2乙方应按照甲方或业主提供的施工图、说明书及当地劳动局有关条款 的要求，承担施工任务，乙方应在甲方监督下完成电梯安装任务。 3.3工程范围指全部电梯安装调试工程，其中包括现场库房的设立，相应 的维护工作，现场搬运、清理现场、电梯机件在与业主办理完交接手 续前必要的保护措施以及库房的安全保护措施。 第四条安装材料的提供 4.1设备的全部材料均属安装范围内，设备未带的主要材料由甲方负责提 供，其余安装零星材料均已含在承包费中，乙方自行解决。 4.2乙方负责自备工程需用的所有工具及个人安全设备。 4.3甲方免费提供使用大型工具乙方负责维护与保管 第五条甲方责任 5.1安装期间，甲方将派出1名项目经理前往现场，负责协调厂家、总包 与业主之间的工作。 5.2不定期的质量及安全检查工作。 5.3甲方承担政府验收费,但需要乙方疏通当地检验验收关系。 5.4按照约定支付乙方工程款 第六条乙方责任 6.1乙方需向甲方提供公司及施工人员所需资质、上岗证、意外保险单据。 6.2在项目施工期间一切听从现场甲方有关人员的指挥。 6.3乙方自行解决工程所需的安装工具，安全保护用品。 6.4负责解决甲方质检人员及政府相关部门提出的因安装不当所造成的整 改要求，并在要求期限内完成。 6.5乙方人员必须统一着公司提供的工作服每人一套，（工作服、安全帽费 用由乙方承担）。 6.6乙方应积极配合总包及土建施工单位，满足总包的施工进度要求。 6.7严格遵守现场各项管理制度，做好电梯备件的管理，库房做好防火、 防水、防盗，并符合甲方各部门对文明施工的考核指标。 6.8乙方应保管好本工程的各种资料和合同文本，并填写好班组自检记录， 且要按照甲方有关部门规定保证资料与工程同步。工程完工后，所有
电梯维保岗位责任承包协议 甲方人名: (以下简称发包方) 乙方人名: (以下简称承包方) 为了搞好电梯售后服务质量，提高用户的满意度，让公司更好地开拓市场，并能发挥维保人员的积极性，努力做好总职工作，经双方协商，签定以下责任制度和奖励办法。 一、承包工作责任制与发包方履行义务: (1)承包方须遵守国家特种设备管理的有关法律和公司的各项规章制 度，持证上岗。 (2)承包方在维保工作中严格遵守和履行《特种设备安全监察条例》 (3)承包方工作中严格按照发包方与客户签定的《电梯维护保养合同》 中乙方责任和《电梯日常维修保养记录单》上对应的名细,实施维 保工作,且工作中不包含零配件和大、中修、整改及请款收帐。 (4)每部电梯每月不少于2次维护保养，并做好有用户签名的记录单/ 季度和年度维修记录表。确保电梯正常运行，并能顺利通过年审。 (5)维保人须与用户相关人员搞好关系，服务态度要让用户满意。对 于不能及时赶至现场时，应立即通知公司配合，公司将另派员去 维修，配合单次记录到公司整改项目需要配合中，以劳动抵除或 从维保费中扣除50%台次。 (6)维保人如果在维保中遇到本人技术和能力处理的事情，应立即通 知公司，公司另行处理。 (7)维保人的交通费用、食宿费用、通讯费用、社保费用均自理。发 包方只承担合同期内，每年为承包作业人员购买《特种作业人员 意外伤害保险》。 (8)维保人须保障出行、现场作业的自身安全，以及他人的安全。由
于操作不当或违犯法律而造成事故，一切责任自负。 (9)自协议生效后，维保人不得再接其它电梯公司的维保养业务，以 免影响本职工作，不得擅自离岗或炒更。 (10) 维保人任务不足或任务超量应及时向总部报告，便于及时调整。 其中发包方必须保证，承包方每年每月有足一百台以上被保养电 梯，来保证承包方利益。 (11) 在合同期内发包方按物价上涨趋势，以单台梯承包价120元的 8%每年递增一次每台梯的维保费。 (12) 必须要24小时服务，接到维修通知在道路允许情况下必须2小时 内到达。 二、奖罚制度: (1)维保人接到新电梯给总部保养，总部奖励一至两个月的保养费。 (2)维保人所保养的电梯因服务不到位丢失的，将处以一个月保养费的 罚款。 (3)配合总部对保养电梯进行中修换件给予总额10%的奖励。 (4)维保人提供新安装业务的，一经成功给予一定业务提成，提成比例 视价格而定。 (5)维保中所需要更换配件，一律报告公司报价更换，(个别紧急情况， 小额配件，征得公司同意后，自行处理，但应尽快回公司交清维修 配件单。)严禁私自更换收取用户费用，否则罚款100元。 (6)对于客户提出的问题不能及时处理，或电梯带病运行、不能及时处 理或反馈给公司的，每次罚款50元。 (7)对于持证质检员、安检员提出的维保问题不及时处理的，每次处罚
旧楼加装电梯合同书 甲方单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲方） 乙方单位：江夏（福建）建设工程有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就施工的承包事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯 2、项目地点：三明市 3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全 4、承包范围： 1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双方各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙方负责) 2、过道地面磁砖、过道长度约为,围档为高不锈钢、高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。 3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆 5、主要材料明细表 主要材料表 主走道用120×120×5mm方型焊接管材质为Q345B 电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙石预埋板σ=18mm，基坑做防水处理 钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证； 主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。
304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并内加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。 走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。 焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。 6、工程概况： 方形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台； 二、工期 1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划许可证下发10后算起。如任何原因而造成工期拖延，由违约方承担违约责任。 2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲方代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙方不负责因其原因而增加的费用： 因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者； 在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者； 因甲方或业主提出修改承包范围，内容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者； 甲方不按合同规定（除非乙方违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者； 按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工； 三、工程造价及核算方法： 1、造价： 工程总价（除因甲方有另行要求，否则无任何工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价) 2、付款方式： 合同签订后3天内，甲方支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元 规划许可证下发3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。 钢材进场3天内，甲方支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 不锈钢进场3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 电梯验收完成出证3天内，甲方支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元3、付款账号
加装电梯钢构土建工程总 承包合同 客户名称：东光花园9号楼1单元业主 福建经纬和建设实业有限公司福州分公司
甲方：单元业主 乙方：（承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律、法规、章程、部门及行业规定、标准等规定，就东光花园9号楼1单元加装电梯钢构土建井道工程总承包服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。 一、工程名称：******************** 二、建设地点：******************** 三、承包方式：土建钢构总承包方式，本工程范围除了税点、电缆、杂物间、水电到位由甲方负责，其余土建钢构井道均由乙方负责，甲方仅负责本条工程范围的费用，其余需要支付的全部费用由乙方承担，已包含在合同价款内。但是电梯由甲方负责购买（电梯合同已交由乙方确认）。 四、工程范围： 本工程以乙方按本合同约定的标准，包项目审批、包设计、包工、包料、包项目审批质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收合格、玻璃保修1年等，乙方承担本工程项目的设计、审图、改建、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的资料、安全、工期、造价全面负责（未包含电表电缆、煤气、消防、网线等服务）。 （一）编制加装电梯钢构土建井道设计方案、施工图设计和结构红划线图，并取得第三方审图确认； （二）向福州市规划、建委相关部门办理有关报批手续、甲方申请三相电源等有关事项； （三）外装屯梯井道勘察、设计和施工，含井道施工须拆除部分花圃和建筑物、及垃圾外运，花圃路灯照明线路和雨水管道等。 （四）电梯井道、过道和走廊等钢结构检测及出具检测报告； （五）井道柱钢材； （六）井道梁钢材； （七）油漆井道钢材； （八）门口不锈钢； （九）电梯井底部外壁装饰为砖墙贴瓷砖，电梯井上部外围三面铝塑板（或钢化玻璃）； （十）外围脚手架； （十一）通道连接，含防护栏杆及防雨水设施安装； （十二）底坑及加固； （十三）附属材料：钢板、化学螺栓等材料 （十四）电连接，由甲方提供电源安装到现场工地使用（地下室配电房）至屋面机房电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装）电缆敷设，以及机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器等配套安装都由甲方负责。 （十五）废土外运； （十六）花圃及建筑物修复； 五、工程工期： 井道施工工期：电梯井道钢结构施工120天，遇雨天或不可抗力因素及甲方原因造
XXXXX有限公司 电梯安装承包合同 合同编号： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》规定经甲乙双方友好协商，在平等的利益基础上达成如下电梯安装承包合同： 一、工程概述： 本委托安装项目为交钥匙工程，由甲方办理质量技术监督部门验收的一切相关手续。 二、工程承包价格及付款方式： 1、本协议的最终结算价为：人民币（大写）：元整（含税金），此价格为工程总包价（包括：安装费、脚手架费用、但是不包括质量技术监督部门监检费）。 2、付款形成：由甲方江苏港沃机电贸易有限公司代付款。即：在乙方进场安装7天后甲方向乙方支付30%（元）的安装费， 共四页第1页
快车试完成具备验收条件后再支付60%（元）,验收合格交付钥匙后付清佘款10%（元）。 三、安装验收及维保时间： 1、安装验收时间共为天。即：从2013年月日至2013年月日，并于2013年月日前验收完毕。 四、质量验收依据： 根据国家标准GB7588、GB/T10058、GB/T10059、GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。 五、甲方责任： 1、确保货物按时发运到工地现场。安装过程中，如因水电，仓库等问题需要甲方出面协调的甲方予以配合。 2、提供安装过程中技术支持服务（包括技术咨询和技术支援）； 3、按合同约定的时间向乙方支付安装工程款。 4、提供安装施工图纸及资料，维保作业规定记录单。 5、负责出厂产品的制造质量与发货质量； 六、乙方责任： 1、严格按照国家标准和甲方安装质量标注要求组织施工。 2、在货物到现场后当天内组织人员负责卸货和吊装，安排安装人员进 行开箱验收，并及时向甲方反馈“开箱缺错件信息”，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则承担赔偿责任； 共四页第2页
竭诚为您提供优质文档/双击可除 电梯承包合同 篇一：电梯安装承包合同 电梯安装承包合同 甲方（发包方）：乙方（承包方）： 甲方将司法局小区项目之电梯2台委托乙方安装，双方订立合同条款如下： 一、规格、数量及安装价格 二、建筑物名称及安装地点1、建筑名称：司法局小区 2、安装地点：××××三、预定安装工期 1、乙方预定于年天完成安装。 2、甲方应提供合适的调试条件予乙方，乙方安装后5天完成调试。 3、在安装过程中，如因业主主的原因而影响乙方施工时，安装或调试工程时间顺延。 四、安装费用及支付方式（以下金额为税前价） 1、本合同安装费用计人民币元整，不含安装辅料人民币元整。 1.1电梯机构及电气安装费，计算式为：1.2采用无脚
手架施工，架管费用为元。2、第一期：甲方应在进场后3 天内预付安装费总额的50%予乙方，计人民币元。 第二期：电梯安装完毕支付工程总款的30%予乙方，计人民币___________________________元。 第三期：待电梯调试，经待检验合格，剩余款即20%付清，即人民 币元。 3、如甲方所购电梯需分批安装、验收、交付时，甲方可根据价格明细表分批分期付款。 4、电梯初次验收时的招待费及验收费由甲方负责。五、质量保证 1、乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：gb10060-1993《电梯安装验收规范》；gb16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；gb50310-20XX《电梯工程施工质量验收规范》； gb7588-20XX《电梯制造与安装安全规范》。 2、由于安装质量问题引起的技术监督部门加收的复检费由乙方负责。六、施工安全保证 乙方必须严格按照安全要求组织施工和安装，必须穿戴好劳保用品，安装工人要求办理了劳动保险方或持证上岗，井道作业时要求足够的防护措施。施工过程中任何原因给乙方带来的人身及财产损失，甲方概不承担任何责任。
篇一：观光电梯钢结构制作安装承包合同 观光电梯钢结构制作及安装承包合同 甲方： 乙方： 根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“” 项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。 一、承包范围及内容： 位于的观光电梯井道钢结构制作、安装工程。 二、承包方式： 包工不包料、包机械设备及所有工具、包工期、包管理、包质量、包安全。 该工程承包后，不得转包，否则甲方有权单方终止合同，甲方按实际完成工程量的80%结算，余款不再支付，乙方不得有异议。 三、承包单价及付款方式： 1、钢结构井道制作、安装价格（两台电梯）：人民币 2、玻璃安装价格：算。 3、付款方式：按进度付款60%，余款40%待完工后，经甲方及电梯公司检验合格后一次性付清。 四、质量要求： 由于本项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按电梯公司的设计要求设计电梯的钢结构图纸，并经电梯公司工程部及甲方考核同意，以此图纸为施工、验收依据。 按图施工，严格遵守操作规程及相关部门的电梯验收规范，如经监督站、监理单位、电梯公司及电梯验收部门检验发现质量问题，乙方须无条件返工，直到达标为止。 五、工期要求： 须在45日内全部制作安装完成。如乙方不能按期完工，每逾期一天扣总工程款的5%做赔偿费。因不可抗力因素影响造成误工，工期顺延。 六、甲方责任： 1、负责联系电梯公司做好技术交底、施工交底及验收工作。 2、提供施工用的合格的钢材、钢管（包搭设）、角铁、焊条、爪架玻璃、玻璃胶、油漆、钢板等材料。 3、提供材料堆放场地。
项目 电梯安装合同 甲方： 乙方： 合同签订日期：2019年月日
甲、乙双方经友好协商确认以下条款为履行依据： 一、电梯安装地点 项目名称： 项目地址： 二、电梯型号、数量和安装调试费（详见电梯规格表） 本合同安装调试总台数为：13台 本合同安装调试费含税总金额为：（人民币）小写￥650000元 （人民币）大写陆拾伍万元整 本合同总金额包括合同设备安装调试额及其应交纳的增值税。乙方应向甲方开具增值税普通发票，税率10%。 三、付款规定
1、本项目分批安装，甲方分批支付安装费。 2、每批次进场安装前乙方提前15天书面通知甲方付款，甲方收到该通知后5天向乙方支付该批次安装费总价50%，乙方收到该款项后进场安装。 3、每批次电梯安装调试完成，在通过政府部门验收合格后10日，甲方应向乙方支付验收合格后安装费，即剩余50% 安装费，付款方式为电汇或甲方通过其开户行以同城支票方式付款。此款支付最迟不超过货到工地后3个月。若电梯分批通过政府验收，则甲方应分批向乙方按前述付款时间支付验收合格后安装费。乙方收到合同规定的款额后，甲、乙双方办理电梯移交手续。 4、如果付款方名称与甲方名称不一致，乙方有权决定不接受付款方代甲方的付款，由此而引起的任何延误或问题，乙方不承担任何责任。 5、经双方协商一致，甲方可分批付款，乙方可分批安装。若甲方延迟支付某一 批次款项，则乙方有权决定暂停其他各批次或全部设备的供应及安装。 6、本合同双方约定乙方向甲方开具增值税普通发票。 四、安装施工期 1、安装施工期为乙方分批进场安装之日起30天（不包含政府验收时间）。具体 开工时间以甲方通知为准。 2、每批次电梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确认土建和工地状况 具备安装条件后，乙方进场安装。 3、如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过12个月，则安装价 格将按照本合同第九条的规定进行调整。 4、安装期间发生不可抗力，则安装工期顺延，非乙方原因造成的安装工期拖延 的，甲乙双方另行协商。 5、如本合同第三条第2款所述，若甲方与乙方或乙方关联公司就本项目另行签 署有设备买卖合同，则甲方已按时足额履行其在设备买卖合同项下的付款义务是乙方进场安装到货设备的前提条件之一。若甲方尚未按时足额履行其在设备买卖合同项下的付款义务，则乙方有权暂不进场安装直至甲方支付完毕，且乙方及乙方关联公司对此不承担任何违约责任，由此产生的任何损失、费用及后果均由甲方承担。 五、电梯安装相关的工作责任和费用
观光电梯钢结构制作及安装承包合同 甲方： 乙方： 根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“”项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。 一、承包范围及内容： 位于的观光电梯井道钢结构制作、安装工程。 二、承包方式： 包工不包料、包机械设备及所有工具、包工期、包管理、包质量、包安全。 该工程承包后，不得转包，否则甲方有权单方终止合同，甲方按实际完成工程量的80%结算，余款不再支付，乙方不得有异议。 三、承包单价及付款方式： 1、钢结构井道制作、安装价格（两台电梯）：人民币。 2、玻璃安装价格：，结算工程量按实际施工完成面积计算。
3、付款方式：按进度付款60%，余款40%待完工后，经甲方及电梯公司检验合格后一次性付清。 四、质量要求： 由于本项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按电梯公司的设计要求设计电梯的钢结构图纸，并经电梯公司工程部及甲方考核同意，以此图纸为施工、验收依据。 按图施工，严格遵守操作规程及相关部门的电梯验收规范，如经监督站、监理单位、电梯公司及电梯验收部门检验发现质量问题，乙方须无条件返工，直到达标为止。 五、工期要求： 须在45日内全部制作安装完成。如乙方不能按期完工，每逾期一天扣总工程款的5%做赔偿费。因不可抗力因素影响造成误工，工期顺延。 六、甲方责任： 1、负责联系电梯公司做好技术交底、施工交底及验收工作。 2、提供施工用的合格的钢材、钢管（包搭设）、角铁、焊条、爪架玻璃、玻璃胶、油漆、钢板等材料。 3、提供材料堆放场地。 七、乙方责任： 1、根据电梯公司提供的技术指标及施工现场的实际情况，绘制施工图纸，并经甲方及电梯公司核准同意后，方可施工。 2、根据上述图纸将钢材的型号、规格、用量等以书面形式报给甲
电梯搭棚工程承包合同 甲方： 乙方： 一、用户名称：进场日期： 二、搭棚地址：厂检日期： 三、电梯型号、层站、数量及工程费用。 四、搭棚工程期限：从年月日至年月日止 五、工程款的支付方式及结算： 1、条件：按甲方规定完工后，两个月结算一次，乙方向甲方提供发票。 2、支付方式：转账支票。 六、施工准备： 1、合同签订后，乙方必须按本合同工程项目准备所需设备、材料及其工具并按甲方的要求进场施工。 2、乙方在施工前，如发现甲方提供的货物和施工现场存在问题时，应及时向甲方报告，得到甲方许可后方可施工。施工中如遗失零部件，由乙方负责，甲方
可供应缺件，费用由乙方支付。 《搭棚工程承包合同》第1页共2页 七、工程质量及验收方法： 1、乙方必须按照甲方提供的工艺文件进行施工，并遵守国家有关劳动安全条例和接受甲方监督。 2、乙方在确保工程完工后，应及时通知甲方，由甲方派员验收；市外搭棚工程若甲方不派员验收，由乙方填写搭棚完工单，并由用户或项目负责人签名确认。 3、工程完工后，乙方应对该梯的搭棚质量负责，以确保安装工作顺利进行；在安装过程中，如发现质量有不良情况，甲方有权追究乙方责任。 八、双方责任： 1、甲方应向乙方提供有关技术资料，并在技术管理、工程质量等方面给乙方予以指导。 2、甲方应及时掌握施工进度，并积极为乙方解决施工过程中碰到的困难。 3、乙方应遵守电梯用户单位的有关规章制度。 4、乙方应按甲方要求施工，对所搭棚的质量安全负责。 5、严格遵守甲方施工安全规定和安全操作规程，文明施工，确保安全生产，如出现安全责任事故，则由乙方负责。 九、违约责任： 1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，因此造成逾期交付的，乙方应向甲方偿付合同总金额每天0.1％违约金。如果给用户造成损失的，由乙方负责。 2、因乙方责任导致工程不能按期完成或乙方未按甲方的有关规范进行施工时，乙方应按合同总额每天0.1％向甲方偿付违约金，且甲方有权解除本合同，另委托第三方完成。 3、甲方不能按合同履行的，除竣工日期顺延外，还应赔偿乙方的实际损失。 十、纠纷解决方式： 双方发生纠纷时，如协商不成，可向当地经济仲裁机构申请仲裁，或向当地人民法院起诉。
不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同 发包人：亳州市博奥电梯工程有限公司（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 经双方友好协商，承包人承包发包人旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程施工。根据国家有关法律规定，特签订本合同。 一、工程项目 旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程 二、工程地址 涡阳县乐行路北侧、刘西路西侧 三、施工前状态 现状，已经双方确认，施工现场已具备开工条件。 四、施工要求 1.门套的边框形状尺寸及不锈钢板下料图样（见本合同附件1）。 2.外观质量：平整、美观、无压痕、无刺边，不锈钢板沾贴紧密牢 固。边框端正、两边匀称。 3.制作安装：用3*4CM方木制成固定框架，用厚度1.2CM木工板整 体蒙面，上扣不锈钢板（201不锈钢板厚0.6MM）,木工板与不锈钢板之间用胶沾合，门套边缘不锈钢板要扣入木工板，并用玻璃胶封边。 4.承包人制作安装样品门套2樘，经发包人确认后施工。样品不符 合发包人要求的应整改达发包人要求。 五、工程总量
旭日华城工程8台电梯所有门套的制作安装，数量为244樘。 六、承包方式 1.包工包料。承包人全面承包该项目的材料、辅助材料，制作、安 装、运输、劳务、管理、安全文明施工、技术指导、质量检测、劳动定额和工资管理、施工组织等本工程的所有事项，并对工程负全面责任。 2.进场施工时发包人协调提供水、电源。承包人交纳该项目的水电 费用。 3.工程主要材料的品牌规格等见本合同附件2。 4.所有材料均由承包人负责采购，并保证为市场准入的合格产品。 5.工程施工所需资质及相关费用由承包人负责。 七、工期 工期为30天。开工日期以发包人开工令为准。 八、工程价款 1.计价方式：采用固定单价计价法，每樘单价为人民币伍佰圆。 2.工程价款为壹拾贰万贰仟圆整（￥122000.00）。 3.本合同确定的价格均为含税及相关费用的开票价格。承包人开具 符合发包人行业规范的完税发票，经发包人审核批准后入账。4.因政策、市场价格波动等引起的风险，已在计价中作了浮动，发 包人在结算时不予确认。 九、付款方式 1.本合同签约生效后，承包人购进材料经发包人确认后，支付材料
电梯梯控系统安装调试工程合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
一卡通梯控系统安装调试工程承包合同 发包方(甲方)： 承包方(乙方)：上海携同电子科技有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其它法律的规定，甲、乙双方结合本工程的具体情况在平等、自愿、公平、诚实信用和协商一致的基础上，签定本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：番禺路483号 3、工程施工范围及内容：一卡通梯控系统的安装调试。 4、工程承包方式：安装调试,及安装辅材（不含系统设备） 5、工程安装调试工期为3天，开工日期根据甲方工期安排。 6、工程造价：共_3_部电梯，工程总造价： RMB:9000.00(含税) 大写：玖仟元整
二、工程款支付方式： 1、工程款分三次支付： 合同签订后3日内，甲方向乙方预付合同总金额的50%，即RMB:4500元，大写：肆仟伍佰元整. 第二次于所有电梯梯控安装好，线路布控完毕，并调试成功后，甲方向乙方预付合同总金额的50%，即RMB:4500元，大写：肆仟伍佰元整. 三、售后服务： 1、从竣工验收合格之日起计算，施工质量保修期一年。 2、保修期内，由于乙方施工不当造成质量问题的，乙方无条件地进行维修。 3、在保修期内，如属业主使用不当，擅自拆、改、移、乱接或不按操作程序使用而造成人为损坏的，乙方酌情收费。 四、甲方职责： 1、甲方负责协调乙方施工期间与其它工种之间的矛盾。
2、甲方给乙方提供施工期间必要的方便(如水、电、仓储场所等)。 五、乙方职责： 1、本工程不得转包。 2、凡安装的门、使用各种器材，必须符合国家的相关规定和质量标准。 3、在运输、安装过程中，确保安全无事故，如发生事故，则与之相关的一切责任与后果均由乙方自行负责，并承担一切费用。 4、负责到施工现场进行各楼门洞口尺寸的测量，如制作、安装有差错，而所造成的损失由乙方自负。 六、违约责任： 以上各项合同条款，双方必须严格遵守执行，如有违约，则违约方向守约方支付违约金叁万元。 七、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。 八、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。 甲方：_______________乙方：上海携同电子科技有限公司
施工电梯安全协议书 甲方：中关村建设工程总承包第一分公司项目部 乙方： 为使施工电梯正常运转，确保安全生产，杜绝事故及各类人身伤亡事故，依据建设部、北京市的有关规定及中关村建设公司文件：《建筑机械使用安全技术规程》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《施工现场机械设备安全管理规定》（京中建程字[2000]第106号、《机械设备安全操作规程（试行）》（京中建程字[2000]第99号）和工程总承包一公司《大型机械及中小型机械租赁使用管理暂行规定》等，特制订本协议。 甲、乙双方必须在施工电梯安装前签定本协议。 一、甲方对现场施工电梯实行统一管理，乙方全面负责施工电梯的具体管理工作。甲、乙双方均应遵守、执行建设部、北京市及中关村建设有关机械设备安全的规定。 二、进入现场的施工电梯必须具有北京市建委的统一编号，并按照施工组织设计中规定的位置、类型、台数设置。 三、乙方须配备专职的机械管理员负责塔吊等机械设备的日常管理，机械管理员应持北京市建委核发的上岗证。 四、施工电梯司机属特种作业人员，应遵守有关特种作业人员的
规定，持有北京市经委核发的上岗证。人员花名册及证件复印件须报甲方备案。 五、乙方需要租赁施工电梯时，租赁单位必须是具备北京市核发的资质证书并年检合格的单位。乙方须将①租赁合同，②租赁单位的资质证书，③施工电梯的合格证，④市建委编号等资料原件和复印件报到甲方进行审核，甲方审核同意后方可租赁。乙方自有施工电梯须向甲方提供除①、②项外的其余全部资料。 六、施工电梯拆装单位必须是具有北京市核发的有相应拆装资质等级证书的单位，乙方须将拆装单位资质证书和拆装人员名单及乙方与拆装单位的合同原件和复印件报甲方，经甲方审核同意后方可进行拆装工作，施工电梯安装后必须经甲方组织的验收合格后方可使用。 七、施工电梯的安装、顶升须按北京市建委的统一表格验收、记录。乙方应按有关规定对施工电梯进行日常维修、保养、管理，且要有明确记录，并将情况报到甲方。 八、施工电梯司机上岗证复印件、施工电梯负责人、操作规程、安全标志须挂于施工电梯明显位置，统一安装中关村建设标识。其他任何标识不准挂于施工电梯上。施工电梯的油漆颜色及漆膜新旧程度必须无条件达到甲方要求。 九、施工电梯在重新安装以前（转移施工现场）必须认真检修和调试限速器。若使用期满1年，应重新检修、调试。施工电梯安装完毕后必须经有关人员检查验收合格方可投入使用。 十、施工电梯每班首次运行时，必须空载运行，梯笼升离地面1
旧楼加装电梯合同书 甲单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲） 乙单位：江夏（）建设工程有限公司（以下简称乙） 根据《中华人民国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双就施工的承包事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯 2、项目地点：市 3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全 4、承包围： 1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙负责) 2、过道地面磁砖、过道长度约为2.2m,围档为1.2m高不锈钢、1.5m高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。 3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆 5、主要材料明细表 5.2 主走道用120×120×5mm型焊接管材质为Q345B 5.3 电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙预埋板σ=18mm，基坑做防水处理 5.4 钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证； 5.5 主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。
5.6 304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。 5.7 走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。 5.8 焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。 6、工程概况： 形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台； 二、工期 1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划可证下发10后算起。如任原因而造成工期拖延，由违约承担违约责任。 2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙不负责因其原因而增加的费用： 2.1因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者； 2.2在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者； 2.3因甲或业主提出修改承包围，容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者； 2.4甲不按合同规定（除非乙违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者； 2.5按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工； 三、工程造价及核算法： 1、造价： 工程总价（除因甲有另行要求，否则无任工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价) 2、付款式： 2.1合同签订后3天，甲支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元 2.2规划可证下发3天，甲支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。2.3钢材进场3天，甲支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 2.4不锈钢进场3天，甲支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 2.5电梯验收完成出证3天，甲支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元 3、付款账号
电梯安装工程承包合同范本 委托方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：项目电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：项目内。 第二条、承包方式及承包范围： 2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下： 本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证) 及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准： 《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料 进行施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期： a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。 4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。 4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。 第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价(含税)为：