简阳市射洪坝第二初级中学项目工程项目旋挖钻孔灌注桩分包合同
甲方：成都市第五建筑工程公司
乙方:
简阳市射洪坝第二小学工程项目
旋挖钻孔灌注桩分包合同
甲方：成都市第五建筑工程公司
乙方：
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本分包合同，双方共同遵照执行。
第一条、工程概况
1.1工程名称：简阳市射洪坝第二小学工程
1.2工程地点：
1.3 乙方单位概况：
营业执照注册号、有效期：
资质证书编号、有效期：
安全生产许可证编号、有效期：
增值税纳税人资格：（一般纳税人/小规模纳税人）
第二条、承包范围及承包方式
2.1、工程范围承包方式：综合包干价旋挖钻孔灌注桩工程（本工程所有所需部位）。
2.2 工程内容：提供简阳市射洪坝第二小学项目所有旋挖钻孔灌注桩工程的人工、机械、材料等，包含：旋挖成孔、桩芯砼灌注、钢筋笼制安、协助甲方完成桩基资料及提供280型旋挖钻机一台、装载机一台、吊车一台，相应钻具、护筒、灌注导管、孔内渣（土）运至甲方指定地点（运距不超过100米），不负责水电费、混凝土及检测费用。
第三条、结算包干价格及结算原则
3.1以上单价为综合包干价，包括但不限于材料费、人工费、运输费、管理费、试验检测费、维修保护费、税金、利润等所有费用，乙方已充分考虑了市场、政策、人工等风险，不论任何因素，此为综合包干单价不作调整。
3.2工程结算量为结合施工图纸、设计变更及相关技术文件以甲方、建设单位、监理和乙方共同确认的本钢筋笼长度计量。
3.3工程竣工结算条件：
（1）分包范围内的工程全部完成，并经甲方、监理单位、建设单位验收合格；
（2）工程竣工后，乙方应向甲方单位提供本分包的全部技术、质量、管理资料的竣工资料，并且所提供的资料必须符合质监站标准的竣工资料，否则不予结算。
3.4工程竣工结算条件满足后，乙方在 30 日内提交结算报告及完整的结算资料，甲方进行审核，分包工程结算必须经过甲方项目经理签字和甲方管理部门签审盖章后方才有效。
第四条、合同价款的支付及发票方面的要求
4.1本工程不支付工程预付款。
4.2甲方按照本工程建设单位支付甲方工程款时间、比例、方式支付乙方工程进度款：
（1）、甲方每月25日计量，按乙方月完成工作量的50%支付当月工程款。
（2）、施工完成并检测合格后，经甲乙双方对已完工程量进行审核后，按甲、乙双方签字同意结算总金额付款至70%。
（1）、每月双方对账结算完成后，乙方必须当月25日前向甲方开具合法有效的当月结算金额的增值税专用发票，税率11%，乙方提供增值税专用发票的，必须待甲方增值税专用发票认证通过后，才能支付乙方款项，若乙方提供的增值税专用发票无法通过认证，甲方有权退票并要求乙方重新开具发票，因此产生的损失，由乙方承担。
（2）、乙方开具发票后必须20日内（含节假日）交给甲方，甲方有权拒收已开具时间超过20日的发票，由此造成的损失，由乙方承担。
（3）、乙方开具发票应根据国家税务规定，若乙方提供的增值税专用发票，经甲方确认为虚假、不合法、不合规或者不能通过国税发票系统认证的增值税扣税凭证时，乙方愿意承担本
次付款金额的20％作为对甲方的违约金，并且同意补全合法、合规增值税扣税凭证后一个月后再次办理付款，甲方有权从乙方款项中扣除该违约金，并有权解除合同或终止业务合作。由此导致法律责任或给甲方带来损失的，乙方承担全部责任并双倍赔偿甲方因此遭受的全部损失。
（4）、乙方需同时提供增值税发票联、抵扣联并在指定位置加盖发票专用章。
（5）、若乙方恶意向甲方提供不合规增值税专用发票，乙方将承担由此所产生的相关的法律责任及一切后果。
（6）、乙方开具发票要求：
1)乙方开具的发票必须与实际交易相符、票面信息填写齐全，甲方相关发票信息如下：甲方企业全称：成都市第五建筑工程公司甲方纳税识别：9151 0124 2024 9838 86
甲方地址：成都市营门口光荣西路58号电话号码：
开户行：建行郫县支行犀浦分理处开户账号：5100 1597 2370 5084 7371
2）乙方提供的发票必须字迹清楚，不得压线、错格，票面整洁，否则甲方有权拒收；
乙方相关发票信息如下：
乙方企业全称：乙方纳税识别：
乙方地址：电话号码：
开户行：开户账号：
3）发票开具的单位与合同签定单位一致，结算的收款单位帐户名与合同单位名称一致，乙方不得要求委托支付款项；
4）乙方提供给甲方的发票必须在备注栏注明分包、建筑服务发生地县（市、区）及项目名称。
5）乙方提供发票时需提供两份税票复印件并加盖公章，并协助甲方办理分包抵税。
4.4甲方付款时由乙方委派专人办理正式收款手续及相应票据，其他人员无权办理任何支款事宜。
第五条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
5.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附经线范围）、施工许可等批件（复印件）。
5.2提供工作范围的地形图、基础图、建筑总平面布置图、本工程的地质勘察报告。
5.3提供本工程工作范围已有的技术资料、负责测放旋挖施工桩位及工程所需的坐标与标高资料，并进行现场书面交接。
5.4提供影响本桩基工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
第六条工期
6.1 设备安装就位、调试完毕、能正常使用时，以上工作量视地质情况确定（如出现旋挖钻进功效过低或地层变化较大，由总包单位请地勘、设计现场确认并变更设计）。工程野外施工有效工期为天，以甲方下达的书面开工通知书为准，如遇以下情况，工期顺延：
6.1.1因设计变更停工、工程量变化；
6.1.2降雨造成商品混凝土无法到达桩位或商品混凝土和钢筋供应不及时等导致现场停工；
6.1.3因施工现场回填料过大或遇淤泥、旧基础等甲方未及时换填；
6.1.4甲方未按约定提供审查合格的图纸或场地不具备开工条件；
6.1.5甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款致使施工不能正常进行。
6.1.6因天灾或人为不可抗拒的原因被迫停工；
6.1.7因地质原因变化过大，需设计、建设、施工等有关单位研究方能继续施工；
6.1.8非乙方原因停水、停电等造成停工累计超过8小时，工期顺延。
6.1.9因甲方“三通一平”工作未做好，乙方不能按时进场或正常施工；
6.2乙方应按甲方提供的施工进度计划或单项工程工期书面通知为准安排施工，配足必要的施工人员及工具，不得因为工具、人力不足而影响工期。若工期达不到进度安排要求时，乙方应及时采取措施：如加班、加点、加人员，否则甲方有权单方面组织人力、物力进行施工，其单价按本合同单价的贰倍从乙方施工完成量中扣除；若乙方工期严重滞后（即施工进度与计划进度差距10天以上的）甲方有权单方解除本合同，乙方在两天内无条件退场，甲方有权不支付乙方剩余工程款。
6.3工程完工日以该工程验收合格之日为准，若部分工程预验达不到质量要求标准，乙方需无条件返修直至达到本合同要求标准，其费用和工期延误的责任及费用由乙方自行承担。
6.4乙方若无法在以上约定的期限内完工，乙方每延误工期壹天向甲方支付3000元的违
约金，乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除；若由甲方原因造成的工程延期，乙方必须在发生后三日内报送甲方签证认可，方可延期且不予扣款。
第七条质量及验收
7.1 工程质量必须按国家颁布的施工验收规范验收合格，符合国家标准和设计文件要求，并达到合同约定的质量目标和标准。如设计文件、合同约定和国家施工验收规范、标
准之间有差异或不一致，以质量要求最高者为施工依据和验收标准。
7.2本合同签订以后，乙方自然纳入甲方质量管理体系中来，必须服从建设单位、监
理及总包检查监督、管理。
7.3承包方必须具有相应分包工程资质等级，并派与工程相应等级的项目经理和专业技术人员、安全员现场管理施工。本工程质量必须按现行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》要求的合格等级，并按合格质量等级组织施工，合格品率达到100%。凡不符合本合同约定质量标准的必须修复至合同约定标准，其维修返工等所有费用及责任均由乙方承担。
7.4乙方根据施工方案、技术交底及相关质量规程要求进行施工，完成每道工序，都要甲方工地代表签字认可后，方可进入下道工序。
7.5 工程竣工工序：乙方竣工自检合格后需报总包项目部、监理部、甲方代表现场验证检查并做好记录、签字完成后，应以书面《竣工验收申请表》通知甲方，甲方在收到验收申请后的三个工作日内必须组织进行竣工验收，在竣工验收报告上签字。
7.6甲方有权对不符合质量标准的工序拒绝签字，对不符合质量标准的工程拒绝验收。
7.7质量要求：达到国家标准。
7.8其他要求：甲方技术交底作为合同附件具有同等法律效力，每个施工方案必须经项目部批准后执行。
第八条施工管理与安全
8.1乙方应听从甲方项目部人员的指挥、安排，并接受甲方、监理及建设单位对工程
质量、安全生产、文明施工的检查、监督。乙方达不到国家和地方政府有关规范、标准和
法规条件规定的要求应及时组织整改，否则，责任由乙方负责。
8.2乙方应遵守安全和生产操作规程和按项目部安全技术交底进行操作，保护甲方的
安全设施，并服从甲方安全监督，如发现乙方违反安全操作规程冒险作业，甲方有权停止
乙方作业，所造成的工伤、事故（含造成第三方人身、财产损失）及工期延误，其责任均
由乙方负责。乙方工作人员出现违规作业和不戴安全帽、穿拖鞋等情况的，乙方向甲方支
付30-100元/次的违约金，乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除；若造成人员
伤亡，一切法律、经济责任均由乙方负责。
8.3乙方应搞好班组之间、各工种之间的团结、和睦相处，不得发生斗殴、打群架、
酗酒、宿娼等违法行为，一旦发生乙方向甲方支付1000元/人次的违约金，乙方同意甲方
直接从应付给乙方的工程款中扣除。
8.4管理人员和特殊工种应持证上岗，无操作证人员严禁操作。所有参加施工的人员
均穿戴好个人防护用品。
8.5本工程必须由乙方在施工现场直接管理和指挥现场施工生产，如果乙方未在施工
现场直接管理和指挥现场施工，乙方应向甲方支付违约金 1000元并赔偿甲方全部损失，
同时甲方还有权单方解除本合同，甲方解除本合同的，乙方应立即无条件退场、撤场。
8.6进入现场人员必须服从保安人员的管理，并出示有关证件，保安人员有权拒绝无
证人员及态度不好的劳工进入现场或住宿区。
8.7本协议一经生效，双方不得解除，乙方未完工而终止本协议的除未结算的工程款
甲方有权不予支付外，乙方应当赔偿甲方全部损失。
8.8乙方应负责对已完成工程的产品保护工作，如未采取保护措施造成已完工产品损
坏或对其它专业产品损坏的，乙方应负责修复并赔偿。
第九条劳务队伍管理
9.1 乙方安排进驻现场的所有人员，应当符合劳动法律法规规定。
9.2 乙方进场前，应将其所有现场人员登记造册，在三日内甲方备案。在施工过程中，乙方如变更现场人员，须及时更新花名册，并在三日内将人员名单整理成册并加盖其公章，报甲方确认。
9.3乙方应当与其聘用的务工人员签订劳动合同并报甲方备案，并在劳动合同约定的
工资发放日后1周内，向甲方提交其工资发放表进行备案，否则，甲方有权拒绝支付工程款。
9.4 在甲方按合同给付乙方工程款的情况下，乙方如支付工资不及时，出现工人闹事，则甲方有权扣除分包工程结算价款的10%，累计发生两次，甲方有权解除合同。
第十条双方的责任
（一）甲方责任：
10.1.1甲方驻施工现场代表，负责在工地进行安全、技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
10.1.2甲方委托任务时，必须向乙方明确施工要求和提供已有技术资料（构筑物的资料）,派专人对桩位进行准确的测量定位，无误后对乙方下达任务委托书（明确桩基坐标，桩径、桩长等参数）。
10.1.3将施工所需水、电线路从施工地外部接至旋挖施工地点附近，保证施工期间的需要；负责施工场地内的三通一平及商品混凝土灌车到达桩位附近。
10.1.4统筹安排、协调解决乙方独立使用的生产、生活临时设施以及工作用水、用电及施工场地。按地方要求，如须办理水资源手续、排污手续和方案设计审查时，应由甲方负责办理并承担费用。
10.1.5负责施工现场内泥浆池的回填及废弃泥浆的外运处理、砼供应至孔口10m范围内。在乙方完成每一个钻孔后，甲方应及时通知监理和相关人员进行验收。
10.1.6 如遇桩位下部有回填岩块或混凝土基础影响乙方成孔，应由甲方组织机械开挖、破碎并换填夯实。
10.1.7 每次成孔后乙方审报，由甲方即时组织验收并签字确认。
10.1.8本工程的机械燃油由甲方提供，燃油费用在乙方工程款中扣除。
（二）乙方责任：
10.2.1乙方驻施工现场代表：，负责现场的安全、质量、进度及文明施工。
10.2.2乙方在进场施工前须给工人购买保险，保险费用由乙方负责。
10.2 3乙方根据甲方提供的施工地质勘察资料3日内，编制施工方案，并经甲方监理同意后施工。
10.2.4负责旋挖设备、混凝土浇筑设备、清渣（孔内）设备等与成孔灌桩的相关设备的使用及管理，负责浇筑混凝土成型质量并经检测合格。
10.2.5根据甲方提供的旋挖桩任务委托书及合同规定的进度要求进行施工。
10.2.6乙方保证用于本工程的机械、设备性能良好，所用设备材料合格，相关手续齐全。
10.2.7乙方负责配备能确保本工程进度、安全文明施工的相关管理人员及相应的熟练操作工人，并自行负责解决其饮食问题。由甲方提供足够的住宿供乙方使用。
10.2.8乙方现场人员必须服从项目部统一管理和安排，遵守项目部的各项管理制度，参加项目部的相关会议。并配合甲方做好试验检测、定位等监督管理工作。负责配合桩基成孔过程中的清渣、垂直度、沉渣厚度等成孔、终孔质量检测，在成孔过程中采取措施保证成孔质量符合国家规范要求，如不能达到验收标准，由乙方负责修整并承担相应费用。
10.2.9讲究职业道德，端正经营作风，做到文明、安全施工，确保安全生产，杜绝伤亡及重伤事故，若发生自身人员及设备安全事故，造成的经济、民事、刑事责任及费用均由乙方承担。
10.2.10严格按照甲方设计要求及国家相关施工规范技术要求进行施工作业，若因不按要求施工造成甲方的返工、罚款、停工、施工质量问题等，一切责任由乙方承担。
10.2.11乙方因自身人员、设备原因造成工期延误，则乙方需向甲方支付工期违约金按合同总价的1%元∕天。（不可抗逆因素除外）。
10.2.12所有的机械及工具必须具备合格证、证牌等并定期进行维修保养，乙方所进场机械、工具性能及安全性应达到甲方、项目部及相关部门检查的要求。
10.2.13方不得私自将本分项工程转包他人施工，否则甲方有权另外组织施工队伍，所押保证金及所留工程款不再支付，其所造成甲方经济损失均由乙方负责赔偿。工程完成后机械、机具、工人应在10天内退出现场；乙方应配合其他工序、工种施工，不得任意破坏产品，发现者按损坏的价值的5-10倍赔偿。
10.2.14乙方应无条件服从甲方指挥和调配，按甲方的施工计划和要求组织施工，及时自觉做好工程质量自检和整改工作。如乙方工人偷工地财物一旦被发现按折价贰拾倍赔偿，并且甲方保留向公安机关报案的权利。
第十一条违约责任
11.1甲方不能按照本合同约定时间支付工程款，应承担应付未付工程款同期人民银行贷款基准利率利息损失。
11.2乙方分包的工程项目，不得再行分包或转包，否则甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。
11.3如乙方中途提出涨价或变更合同价款的其他不合理要求，并因此而停止、部分停止施工或消极怠工的，乙方每日承担违约金10000元；停工、部分停工或消极怠工时间超过5日，甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。
11.4除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。
11.5乙方未能按本合同约定通过验收的，视为乙方违约，每逾期一天，乙方向甲方支付1000元/次的违约金，乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除；超出三天时，甲方有权单方解除本合同，并且甲方有权拒付乙方剩余工程款，同时乙方应承担合同价款的30％违约赔偿金给甲方。
11.6合同中其他违约条款可以合并使用。
11.7合同履行中，对乙方应支付的违约金，以甲方及监理双方共同签字的扣款通知书为准。
第十二条通知与送达
任何一方就本合同发给另一方的任何通知须以书面形式进行。该通知如以专人传送，受送达人签收即构成送达；如以传真形式送达，则以传真发出之日视为送达；如以邮寄形式送达，以邮件对方签收或拒签视为送达。若因地址、名称有误或有变更而未书面通知另一方的，自邮件注明不能送达原因的日期，视为送达。除非另行书面通知，双方对通讯送达地址确认如下：
。
第十三条争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方约定采用下列第种方式解决争议：
13.1 向成都仲裁委员会申请仲裁；
13.2 向甲方法人住所地人民法院起诉。
第十四条合同变更
如需变更本合同条款，应签订书面协议，并加盖双方印章，方才有效。本合同中除填写空格部分外，手写修改处必须加盖双方印章方才有效。
第十五条其它约定
15.1本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自签字盖章之日起生效，每份均具有同等法律效力，分包工程款项付清本合同自动终止。
15.2本合同未尽事宜由甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
15.3乙方应诚信施工，如乙方在施工过程中发生不诚信行为或串通甲方工长弄虚作假给甲方造成损失的，乙方须双倍赔偿甲方的全部损失，并不得以甲方延期付款为由不及时或停止施工，甲方有权单方面终止合同并保留进一步向乙方追究法律责任的权力。
（以下无正文）
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
开户行：开户行：
账号：账号：
电话：电话：
地址：地址：
日期：日期：
机械成孔旋挖桩施工合同 甲方:***＊＊土建工程项目部 乙方: 为了顺利完成＊＊＊项目土建工程旋挖桩基施工任务，经甲乙双方友好协商，甲方现将＊**机械成孔旋挖桩基础工程发包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,并结合本工程的具体情况,为明确双方在桩基础施工过程中的权利、义务和经济责任,本着自愿、平等、公平和诚信的原则，签订合同如下，双方必须共同遵守： 第一条、工程名称：***＊* 第二条、工程地点:*＊＊＊* 第三条、承包范围：＊＊**等基础机械成孔旋挖桩 第四条、承包方式和承包单价约定 （一)、承包方式: 承包方式为:劳务承包，并按综合包干单价结算。以下综合包干单价含人工费(含高温补贴、农民工的养老保险和医疗保险及工伤意外保险等）、所有机械设备（旋挖机、吊车和挖机等)、劳动防护用品、二级箱以外的电线和配电箱、基础机械成孔旋挖桩及旋挖成孔沉管灌注工作所用的一切辅助材料及机具设备等费用(配电箱及机械设备必须满足JGJ５9—２011标准）以下单价均不含税金。 (二)、承包范围: l、计价内容：包括机械设备进出场费、施工场地范围内乙方使用的材料转运及上下车、桩基成孔、岩芯取样、桩内杂物及垃圾的清理、场地初步平整等；按文明施工要求的额外用工、安全防护等;配合甲方完成规定的各项检测(含泥渣外运上车,但泥渣外运不在此合同内). 2、孔的直径为900mｍ~100０ｍm。 3、根据地勘资料及现场实际地质情况机械成孔旋挖桩综合包干单价： (１）、９０0—1000桩径按钻孔深度计算＊＊** 元/m计算。 （２）、以上综合包干单价包括承包范围内的机械旋挖成孔(土石、淤泥、泥夹石、飘石、嵌入岩层、孔内塌方处理（塌孔处理所需的砂浆或砼回料由甲方负责）、洗孔、捞渣、岩心取样)、钢筋制作安装、混凝土浇筑、声测管安装、以及施工安全费、措施费、利润、施工管理费、防护费等一切全部费用．甲方提供钢材、声测管、商砼,并商砼送至料斗内。 4、工程量计算方式:从开钻地面至桩底以双方现场测量深度计算工程量，桩的钻孔深度按设计给出的深度为准,若乙方在施工过程中控制管理不严，造成钻孔桩超过设计深度，超出深度部分的全部费用由乙方承担，桩的直径按设计图纸为准. 第五条、付款方式 1、第一次工程付款时间:该工程浅圆仓桩基础全部完工，经验收合格后１0日内支付已完浅圆仓桩基础工程总量的４0%.该工程平房仓桩基础全部完工,经验收合格后10日内支付已完平房仓工程总量的４0％.该工程其余桩基础全部完工,经验收合格后1０日内支付已完其
编号：_______________ 建设工程施工分包合同 总包人： ______________________ 分包人： ______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 总包人（全称）： 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、 分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程范围： 分包工程承包内容：现场23.7m 以上的土、拆迁房渣土、混凝土基础的挖、运、河道回填、平整、 基础障碍物破碎等工作。分包工程承包方式： 二、 工期 合同工期总日历天数为： 年 月 日至 月 日。 三、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格 四、双方一般权利和义务 1、总包合同 （1） 分包人对总包合同的了解 总包人应提供与分包有关的总包合同条款供分包人查阅定（有关总包合同的商务条件内容除外 ）。 （2） 分包人对有关分包工程的责任 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务与责任,或疏漏造成违反总包合同中约定的总包人义务的情况发生 ，由分包人承担相应违约 责任。 (3) 分包人与发包人的关系 全面了解与分包有关的总包合同各项规 因分包人自身行为
分包人须服从总包人转发的发包人与分包工程有关的指令。未经总包人允许，分包人不得以任何 理由与发包人发生直接工作联系，如分包人与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担 违约责任。 2、指令和决定 就分包工程范围内的有关工作，总包人随时可以向分包人发岀指令和决定，分包人应执行总包人 发岀的所有指令和决定。 3、总包项目经理 (1)项目经理的姓名： (2)总包人所发岀的指令、通知由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，确有必要时，项目经理可发岀口头指令，并在三天内给予书面确认。 4、分包项目经理 (1)分包项目经理的姓名：。 (2)分包项目经理必须常驻施工现场，否则分包人应承担违约责任。 (3)分包项目经理按总包项目经理批准的施工方案和发岀的指令组织施工。 (4)分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知总包人，并征得总包人同意，后任继续履行前任的义务。 (5)总包人可以要求更换其认为不称职的分包项目经理或工作人员。 (6)如工程需用分包专业的技术标准、验收标准时，分包人应向总包人提供相应的技术标准和验收标准。 (7)分包人必须按照总包的要求文明施工。杜绝身份不明的人员进场工作，否则分包人应承担违约责任。 5、总包人的工作 (1)组织分包人参加发包人会审图纸。 (2)提供施工照明、施工用水、卫生设施使用。费用计算方式或额度 （3）开工以前以书面形式移交工程的水准点与大样点的位置及相关资料。 （4）为分包人提供现有施工场地和通道，满足施工运输的需要。 （5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施 工组织设计进行施工。 6、分包人的工作
桩 基 工 程 施 工 分 包 合 同 （旋挖灌注桩） 甲方：龙元建设集团股份有限公司乙方：杭州华峰地基基础工程有限公司 年月日
桩基工程施工分包合同（灌注桩） 总包人（甲方）：龙元建设集团股份有限公司 联系地址：邮编： 联系电话：传真： 分包人（乙方）：杭州华峰地基基础工程有限公司 联系地址：邮编： 联系电话：许金富传真： 鉴于杭州天溪湖住宅一期工程项目（以下简称“本项目”）为杭州富 春江旅游度假区开发有限公司（工程建设单位方）建设开发的项目，甲方为 本项目的施工总承包单位，并已经与工程建设单位方签订了施工总承包合同， 现甲方将本项目的桩基工程分包给乙方，由乙方负责施工，乙方在本签订本合 同之前，已经非常熟悉本工程处于甲方承包工程的关键线路上，并充分了解甲 方就工程质量、工期、安全等向建设单位所承担的违约责任。现依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工事项协商一致，订 立本合同，以共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：杭州天溪湖住宅一期工程 工程地点：杭州市桐庐县分水镇 工程范围及专业分包内容： 旋挖桩桩基工程施工：施工图中的桩基础工程，包含且不限于：定位放线、旋挖桩成孔所有的施工工艺（泥浆护壁、打拔钢护筒）、钢筋笼制作和安装、砼浇灌及振捣、负责砼浇灌前及浇灌过程中对钢筋笼的保护、负责灌注过程中对砼超灌量的控制、负责剔凿桩顶浮浆及找毛、负责涉及桩基础工程的相关预埋及检测、参与基础工程竣工验收并对桩基础工程验收质量负责等涉及与桩基施工有关的内容，同时负责资料的编制及收集整理（包括施工打桩的原始记录）混凝土试块制作、施工所使用的吊车、施工场地修整所用的挖机，施工所用的钢护筒，税金。
钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：河北路桥集团 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：北磐石桥。 1.2 工程地点：北磐石村东。 1.3 承包范围及内容：除主要原材料外钻孔灌注桩的全部工序。 1.4 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月 日竣工，共个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天， 按本合同总价的计算，按天累计。 2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后， 可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）： a.因不可抗力的影响； b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度 无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。 d.业主原因的工期调整。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期。 2.6 发生不可抗力的费用承担： 2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；
2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体 情况另行协商。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计 说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为合格。 3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金 为质量修复的全部费用。 3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 第四条环境安全标化 4.1 乙方须加强自身的施工现场管理，执行甲方一体化管理体系的各 项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。 第五条合同造价 5.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合 同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价。工程量按实际结算。 5.2 本合同总价暂定为人民币：元整。 5.3 工程量及综合单价： 5.3.1 工程量暂定为： m3（M）。 5.3.2 钻孔灌注桩工程量计算规则: 钻孔灌注桩工程量按桩设计长度（以设计的桩顶标高至桩底标 高，计算长度时不增加预留长度）乘以设计截面面积，以立方 米计算。。 5.3.3 工程量增减变更、签证须经甲方和业主代表共同书面签字认可 后方可作为工程量结算增减依据，未经甲方、业主代表共同书面签字认可的工程量增减变更、签证不能作为结算依据。 5.3.4 钻孔灌注桩综合单价为：元/ m3，此单价以含钢 量 KG/ m3计算，结算时实际钢筋含量超过或少于此单价的含钢量时，钢筋按元/吨调整。 5.3.5 本综合单价包括但不限于如下内容：桩位测量定位放线、桩机
工程分包协议书 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 承包形式： 1.4. 承包范围： 1.5. 工程期限：年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级：合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务： 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作； 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行； 3.1.5. 制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施； 3.1.6. 向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底； 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认； 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作； 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议； 3.1.10. 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
桩基施工劳务分包合同 甲方（工程承包人）： 乙方（劳务分包人）： 鉴于甲方通过与（简称“发包人”）签订（简称“主合同”），取得了工程的施工承包权，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，并订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工作地点： 劳务工作范围： 劳务内容：包括旋挖钻钻孔、清渣，旋挖钻安装、拆除、移位、所用材料等费用。 2、分包工作期限 开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体节点工期要求见本合同附件（如有）。 3、质量标准 按主合同有关质量的约定，工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行，本工作必须达到质量评定合格等级，确保工程一次验交合格率达到100%。 4、项目经理 4.1乙方应委派具有组织能力、有项目经理经验的人员担任项目经理。乙方项目经理的委派和更换应经得甲方同意。 4.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，身份证号码： 。
5、甲方义务 5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行主合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 5.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作： ①在发包人提供场地后向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地； ②向乙方提供相应的工程地质资料； ③向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，乙方须与甲方现场交验并负责测量控制点的复测、使用及保护。 5.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表并按要求上报发包人，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，实验化验的控制、监督、检查和验收； 5.4负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收； 5.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、安全设施应保证施工需要； 5.6按本合同约定，向乙方支付劳务报酬； 5.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 6、乙方义务 6.1不得将所分包的劳务作业转包或再分包给其他单位或个人； 6.2对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责； 6.3组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。乙方须将其员工名册（含员工基本情况）和劳动合同在本合同签订后5日内报甲方备案；乙方员工发生变化的应在3日内报甲方备案。同时，在本合同签订后5日内，乙方须向甲方提供设备、物资、结算、财务等关键岗位人员名单及授权。在施工中如更换、补充上述人员，应提前3日以书面形式报送甲方批准。因乙方未能及时上报上述更换人员情况而引起的损失由乙方承担。 6.4未经甲方授权或允许，不得与发包人、监理人及有关部门联系； 6.5根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日前提交下月作业计划，
邢汾高速公路L3标G107,京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥钻孔灌注桩施工分包合同 甲方：邢汾高速公路L3标段项目经理部 乙方： 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就邢汾高速公路L3标段G107，京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥钻孔灌注桩施工分包达成如下协议条款： 合同订立地点：省市邢汾高速公路L3标项目部 一．工程名称：邢汾高速公路L3标G107,京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥。 二．工程地点：省市南郊 三．承包围：G107，京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥灌注桩工程四．分包方式： 本合同灌注桩采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为：直径1.2米桩元人民币/m，直径1.25米防护桩元人民币/m，直径1.5米桩元人民币/m。工作容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；配合下钢筋笼；装拆导管及漏斗，灌注水下混凝土，记录等为完成本项工程相关的所有工作容。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩围的全部工作容，以及为完成上述容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），
间接费，工程管理费，安全措施费，劳动保护费，利润，乙方自有人员保险费等除税金和甲方供料外的所有费用。合同综合单价在项目实施期间不因工程地质变化，施工干扰，业主停工，物价上涨等任何原因而进行调整。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度 1.材料：甲方只承担混凝土，钢筋笼等材料。材料损耗为：水下混凝土灌注按10%考虑。对超出10%规定供应外的混凝土，甲方按照实际价格转账给乙方在工程结算时扣除。 乙方承担除甲方供应材料外的膨润土，导管，漏斗，场电缆，碘钨灯，铁丝，木材，螺丝等一切与生产生活相关的零星材料费用。 2.机械：乙方应配备壹拾台性能完好，能满足施工要求的冲击钻机。乙方配备为满足施工要求的挖掘机，吊车等设备。 3.水电：甲方提供施工用电的主干线和配电箱，配电箱顺桥位方向每80-100米一个。配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工电费由甲方承担。施工用水由甲方提供水井，抽水设备由乙方承担。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机，挖掘机，吊车操作人员和普通工人。全部桥梁灌注桩施工要求从进场之日起六十天完工。如因到场设备和人员不足而造成的没有完成任务，对乙方处以每天壹仟元人民币的罚款。 乙方自行承担临时住房和煤炉，燃煤，电饭煲以及食宿等生活费用。六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件，施工图纸，国家及交通部现行的有关技术标准，规及业主，监理，项目部的技术交底进行施工。
旋挖钻孔灌注桩清包施工合同协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
旋挖清包施工合同甲方：南京宏亚桩基分公司 乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为确保桩基工程的顺利施工，经考察甲方同意乙方承担该工程桩基工程相关工作，为明确双方职责和义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，双方订立如下施工合同： 一、工程情况 工程名称：北方信息控制研究集团人才公寓项目-地下车库一期桩基 1、施工要求：桩基检测均要达到合格标准，满足甲方、监理、建设、设计及地 方政府相关职能部门验收条件。 2、承包方式：乙方以清包的形式进行桩基施工，测量放线、成孔、下钢筋笼、 下导管、混凝土浇筑等与成桩相关的所有劳务工作及所需资料的完善及整理，并负责验收合格。 3、工程量：Φ600㎜的桩工程量暂定10000米（地面至孔底） 4、工期暂定2个月。 二、工程造价： 合同总价由施工费及施工所需的人工费、钢板租赁费、相关机械费、钢护筒费、措施费等组成。合同总价款含3个点税金,需开票。 三、工程款结算方式桩基全部施工结束一个月内按合同总价的 70%支付工程 款，剩余年底付清。 四、进度控制施工工期包括进场所需的施工机械：按项目部周、月总进度计 划进行施工。 五、甲方职责
1、甲方向乙方提供施工所用的水电、制作合格的钢筋笼、商品砼。 2、负责向乙方提供施工所需的技术资料，对乙方施工过程进行质量监督。 3、负责向乙方进行日常的安全检查。 4、负责现场监理、建设单位的沟通工作。 六、乙方责任 1、负责组织施工机具、配套设备和熟练工人进场施工，进场人数以满足生产 需用为原则。 2、乙方施工期间资料需满足监理单位要求、满足地方政府相关职能部门验收 要求。将后期验收资料进行整理装订成册交于甲方1份原件5份复印件。 3、负责成桩（及隐含工作）的施工，并对成桩的质量负责，如因乙方施工原因 造成质量问题，自愿负全部责任，并承担因此造成的一切经济损失。 4、参与现场的验收，桩顶混凝土超灌高度按图纸要求施工。施工过程中注意 成孔孔径的控制，本工程桩身混凝土超出部分，砼材料费及所产生的相关费用由乙方承担。 6、搞好现场文明施工，安排专人对现场进出车辆进行清洗保洁，并对工地出 入口道路保洁，如应乙方原因保洁不到位造成的一切后果由乙方自行承担。 接受业主、监理及相关单位现场文明检查并对承包范围内的场地负责，不私拉乱接电线及超负荷使用电源，如因乙方造成的损坏乙方按实赔偿并接受甲方处罚。 7、按甲方的施工计划组织生产，服从甲方管理人员的调度，确保工程施工质 量100%验收合格。 8、负责进场人员的安全教育，绝不使用未满十八岁的童工和心脏病、先天性 疾病者进入现场施工，保证乙方施工人员在安全条件下规范操作。 9、乙方现场人员食、宿自理。
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
桩基础工程专业分包合同 发包方:（以下简称甲方） 承包方:（以下简称乙方） （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照，资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就项目，达成如下一致条款: 1 工程概况 1.1 分包工程名称: 1.2 分包工程地点: 1.3 承包范围:桩基础施工，具体以建设单位提供的加盖好施工图审查专用章的设计施工图纸内容为准。 1.4 承包内容: （本合同范本例举人工孔桩、旋挖钻孔灌注桩、预应力砼管桩等三类桩基础，根据各项目集体施工情况确定选用，其中1.4.20至1.4.29为通用内容，使用各种桩基础工程专业分包内容签约时根据具体项目情况选择并删除其他内容后再修改条款序号。） (一) 人工挖孔桩: 1.4.1 人工挖孔桩: 挖土方、石方、修正边、壁、扩底；按甲方、建设单位要求将土石方运至（场地内指定位置）、基抗油排水（含地下水、孔内排水）、通风、孔内照明、安全架子搭拆等。
1.4.2 人工挖孔桩砼护壁:护壁模板制作、安装、拆除、清理、整理堆放及场内外运输；护壁砼搅拌、运输浇筑、养护等全部操作过程。 1.4.3 桩钢筋笼制作安装:护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作、绑扎、钢筋保护层垫块制安、超声波测声管安装（如果需要做超声波检测）、吊车吊运、安装、焊接、并装等操作过程。 1.4.4 人工挖孔桩桩芯:桩芯商品砼采购及运输、浇筑（汽车泵）、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.5 桩头清理: 高出甲方要求的标准以上部分桩头浮浆凿除、现场清理等。 1.4.6 并圈砌筑:并圈高度不得超过交付场地地面标高（30）cm。 （二）旋挖钻孔灌注桩: 1.4.7 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.8 旋挖钻机进场、钻孔及入岩。 1.4.9 各种特殊地质处理（流沙、流泥、淤泥、孤石、溶洞、溶蚀、石笋等）。 1.4.10 泥浆池设置和泥浆制作（外运工作视项目具体情况确定）。 1.4.11 护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作安装。 1.4.12 桩芯商品砼采购及运输、浇筑、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.13 桩内抽排水、施工场内的截水和排水。 1.4.14 桩间土的平整、施工安全设施，以及为确保质量和进度及安全而采取的各种措施等全部工程和内容。 （三）预应力砼管桩: 1.4.15 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.16 根据地勘报告来合理配置桩长和管桩进场计划。 1.4.17 预应力砼管桩、钢筋、混凝土等材料的采购、运输及保管等。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钻孔灌注桩承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据工程需要，结合本工程的具体情况，为明确双方权利和义务，经协商达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程量：钻孔桩直径为300mm,主筋为6根§ 10、4 6箍筋，间距100— 200;碌为C25,总桩数量以现场代表签证验收为准。 三、承包范围 包工包料，具体内容、施工放线、机械成孔、钢筋笼制作、浇注碌成柱、桩基资料的整理成套、施工机具的进出场。泥浆由甲方指定排放点，每根桩必须取芯抽检结果与单桩承载力比较，该工程施工图所含内容。 四、承包单位与结算 1、桩直径300mm，单价为64元/m,此单价已包含桩基检测费、材料复检费由乙方负责，税费与管理费由甲方负责， 4.5米以下的超深部份一律由乙方与国土资源和房屋管理局决算。 2、付款方式：乙方白愿垫资入场施工，完成总桩数一半时，甲方付 2 万元，该工程承台梁完工时付3万元，其于尾款在门市盖板完成后付清所有桩基工程欠款。 五、工程质量 1、严格按国家现行验收规范及施工规范执行，质量必须合格，如有不 合格桩造成返工的一切费用由乙方白行负责。因不良地质情况造成人工费及原材料的增加，在有关技术人员论证后由甲方负责有关所需费用。 2、工程以正式开工钻桩浇碌起30天完成，如有停水、停电、下雨工期须延。
六、双方职责 甲方： 1、负责提供一套桩基施工图及有关资料。 2、负责搞好三通一平，水电、电表安装至施工现场，施工场地平整及道路畅通。 3、周边关系的协调，组织对工程进行验收，监督检查乙方工程质量，派代表负责联系工作和现场验收签收。 乙方： 1、负责组织人员、机械进出场，办好交接手续。 2、按现行规范及施工图、精心组织施工组织白检工人确保工作质量，做好文明施工。 3、如甲方未按协议付工程款，所造成的一切损失甲方白负。 4、在施工中发生的一切安全，质量事故由乙方白行负责。 七、本合同签字生效，如甲乙双方任何一方违约，违约方按合同总造价的20%赔偿违约金给对方。 八、本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充合同，本合同一式两份，双方各执一份，签字生效具有同等法律效力。本合同工程完工帐清，白行失效。
旋挖灌注桩施工合同 发包单位：（简称甲方） 施工单位：（简称乙方） 甲方委托乙方施工项目旋挖桩工程，为明确双方的权利及义务，经双方协商一致同意签订以下合同，以便共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、< 包工不包料，即乙方以包工不包料的方式承包该 四、承包方式： 工程的桩基础施工。 五、工程单价： 1、旋挖桩按地面孔口至孔底进行计算，桩径1.2米泥方250元结算，岩层按每方650元结算。（半边岩都以岩层计算），如混凝土不及时到工地，造成桩塌方，二次清孔按泥方每方以250元结算。 2、本工程施工以上单价，所有工程款甲方按现金或转账支付
给乙方（含税票）。 五、甲乙双方的权利和义务： （一）甲方责任： 1、提供施工现场三通一平（即水通、电通、路通及场地平整）和提供乙方工人住宿。 2、办妥正式工程和临时工程施工范围内的土地征（借）用手续及左邻右舍的有关手续，办理施工许可证和临时道路占用许可证。 , 3、提交桩基础平面图、剖面图、地质勘查报告、桩表各一份。 4、甲方派出工程技术管理人员搞好工程一切手续和桩位放线、桩位固定或放好桩头，实施工程验收与签证，协助乙方解决施工中遇到的困难和问题，确保工程顺利进行。 5、甲方要清楚提供工场地地下是否有电线光缆，给供水管道和其他施工设施清除障碍。 6、甲方负责提供免费水、电、砂石、水泥、钢筋等设施到施工现场。 7、甲方负责乙方进场的施工场地旋挖机的路面平整，有凹陷的路面有必要时回填片石，所需钩机由甲方负责。
8、甲方负责旋挖机挖出多余土、石方搬运。 9、甲方负责提供所有材料必须符合质量要求，甲方使用商品混凝土直接输送到乙方桩机漏斗里。 10、甲方负责破桩头、桩质量检测、验收等所有费用。 ￥ （二）乙方负责 1、乙方自备施工人员和生活用具。 2、严格按照设计图纸和国家有关规定、规程进行施工，保证工程质量，并服从甲方负责人的正确指导和安排。 3、乙方施工内容包括：旋挖桩的成孔、钢筋笼制安和吊放、灌注砼。 4、乙方承担施工过程中自身人员和设备方面的安全责任。 5、乙方按甲方图纸要求拟定具体的施工方案实施。 6、乙方协助甲方整理旋挖桩的验收资料。 7、乙方承担进入甲方施工场地前和离场后人员和设备的道路运输等相关责任。 & 六、工程结算方式：从桩的孔口到桩的孔底为桩长：即设计桩的（直径÷2）×半径×3.14×桩长=立方米。
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
钻孔桩施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，就怎村桥钻孔桩工程施工事项达成一致，签订本合同。 第一条合同概况 1.1工程名称：拉林公路改造工程二标 1.2工程地点：日多乡怎村 1.3工程内容：钻孔及成孔灌桩 1.4工程范围：甲方承包范围内的桥桩，乙方以自身完成量为准。 1.5工作内容： ①成孔灌桩：钻机进出场、埋护筒、钻孔、清孔、机械调遣费、临时驻地、下试笼、下导管、灌注混凝土、泥浆外运，碴土合理规范堆放以确保工地文明施工等，钻孔桩成桩的一切机械、材料、人工费用均在合同包价内（不含吊车、挖掘机）。 ②发电机乙方自租（不含柴油），如使用变压器电源，甲方根据冲击钻配置的发电机及乙方使用时间扣除发电机租赁费。 ③自购黄土。 第二条合同工期 2.1开工日期：年月日；完工日期：年月日 合同工期总日历天数 2.2合同工期只是指明本合同工期总的日历天数，开工和完工日期为拟定。具体开工日期按乙方机械设备进场调试好即开工。
第三条工程质量 3.1确保工程质量全部达到国家现行的工程质量验收标准。 3.2一类桩95%以上，杜绝三类桩。 3.3满足业主对工程质量的其它要求。 第四条安全目标 4.1安全目标：消灭人身重伤和死亡事故，消灭重大和一般安全事故。 4.2乙方应对自己的全部人员进行安全法规和安全生产教育培训，未经教育培训的人员，不得上岗作业。施工前甲方技术人员应当就有关安全施工的技术要求向乙方及乙方作业人员进行交底，并由双方签字确认。 4.3乙方必须按照甲方安全标准要求组织生产，在施工期间无条件接受甲方正常的安全检查，发现施工安全隐患时，乙方应及时整改。 第五条合同价款 5.1合同价款内容： 双方议标协商的项目综合单价，包含了本项目施工中所需的设备费、进出场费、劳务费、安装费、维护费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。 5.2合同价款清单 1、φ1. 2、φ1.3成孔灌注桩，单价元/米； 2、φ1.5成孔灌注桩，单价元/米； 3、φ1.8成孔灌注桩，单价元/米； 其它： 本合同为综合单价，包括了乙方为完成第一条（1.5）所列全部工作内容，单价内不含税金。 第六条甲乙双方的责任和权利 6.1甲方的责任和权利
旋挖钻机钻孔施工合同 发包人（全称）：（以下简称“甲方”） 承包人（全称）：（以下简称“ 乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称：郧县金色港湾小区 二、工程地点：郧县城关镇 三、承包范围： 承包范围：根据郧县金色港湾小区基础工程孔桩施工图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容及施工需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、安全设施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。（含塔吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量） 单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、维修、保养。 四、计价方式：1m（含1m）以上直径孔桩，按照375 元/立方计价，0.8米直径孔桩，按照260元/m 计价（甲方保证不低于35根）。 以上合同单价为固定综合单价包干，已包含承包范围内所有规定的内容。包含与此项工作有关的人工费、机械费、拆卸、磨损、维修、燃油费，现场管理费、赶工措施费、安全保险费、清渣费（孔渣必须清理干净）、以及其他不可预见费、利润。还包含配合此项作业有关的所有机具使用费主要包括（空压机、电动葫芦、抽水机、凿岩机、风镐）等但不限于此。在合同执行
过程中，不因任何因素调整合同单价。 工程量：以设计施工图纸为准，根据实际完成经甲方验收合格的工程量为准，经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可作为结算依据（不含扩大头）。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。 五、合同工期： 1、总工期为天。自年月日进场施工到年 月日止全部完工。乙方必须在甲方规定时间内完成，乙方应采取加班或增加设备、人员等措施，都不得延误甲方规定的具体完工时间，否则造成甲方工程进度的滞后，按1000 元/ 天处以罚款。若甲方原因影响工期由甲方负责。遇不可抗拒因素（如下雨，塌孔等）工期延顺，春节休假工期扣除。 2 、具体以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后1 天内乙方必须将机械设备，及人员送到需要施工的现场。每延迟1 天按1000 元/ 次罚款，并承担给甲方工期延误造成的损失。 六、质量要求： 1、乙方必须按甲方及项目部提供的设计图纸、技术核定单等有关规范规定进行施工。 2、本协议工程内容的工程质量为优质标准。若单项工程一次交验达不到合格标准，乙方进行整改，整改后达到合格为止。 3、甲方配合乙方协调外部关系如：验桩、商砼、钢筋工等配合 施工。
景观工程施工合同 甲方： 乙方：身份证号码： 经甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将 ________________ 委托乙方进行施工，为了进一步明确各方的责任，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，各方共同遵照执行。 第一条工程名称 ____________________ 第二条工程范围和内容 2.1、工程范围及内容：具体工程内容为业主方提供的图纸和附件范围内的全部工程内容。 第三条承包方式和要求包料、包质量、包工期、包安全。工程质量达到 合格标准。 第四条工期 4.1、开工日期：以业主方监理下发的开工报告为准。 4.2、竣工日期：总工期为____________ 日历天。 第五条费用支付 5.1、施工风险控制费
签合同前乙方应付甲方 _____________ 的风险控制费，乙方支付该笔款额后， 合同即生效。 业主方第一次付款后三天内乙方支付甲方 ______________ 人民币的利润。 5.2、管理费 乙方向甲方承诺，待业主方付款时，所有款项不经过甲方账户，若经过甲方 账户，乙方还需向甲方上交工程造价2%的管理费及2.5%的所得税。工程款到甲方账户后，甲方自行扣除上述费用后，五天内将剩余款项转到乙方指定账户。 5.3、剩余利润归乙方所有，做为乙方的工资和利润。 第六条甲方职责 6.1、甲方负责将乙方带入施工工地，熟悉施工现场及与业主方工作人员的相识。 6.2、甲方向乙方提供中标合同、施工图纸及授权委托书。 第七条乙方职责 7.1、乙方应严格按照施工图进行施工，遵守国家现行的该行业各项施工验收规范，保质、保量、按期竣工。 7.2、必须负责施工现场和邻近场地的地下管线、架空线和电线杆等设施和邻近建筑物的安全保护工作。 7.3、遵守政府和相关部门对施工场地交通、环保、市容城管等管理规定，按规定办理有
黄兴车辆段与综合基地检修主厂房及附属工程（检修主厂房） 施工合同 合同号： 发包人：长沙市轨道交通集团有限公司 甲方：中铁十一局集团长沙黄兴车辆段 项目经理部 乙方： 2011年月日 中国湖南省长沙市
旋挖钻底扩孔灌注桩施工合同 工程承包人：中铁十一局集团有限公司长沙黄兴车辆段项目经理部（以下简称甲方） 劳务分包人： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，本着团结协作、平等互利、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程实际情况，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：中铁十一局集团长沙黄兴车辆段旋挖钻孔扩底灌注桩工程 工程地点：长沙市长沙县黄兴镇太平村 分包范围：旋挖钻孔扩底灌注桩工程（根据乙方施工能力、现场进度情况及甲方总体工期要求，甲方有权随时调整分包范围） 劳务分包主要工作内容及要求： （1）钻孔桩机成孔：①桩位测放，护筒加工及埋设，装，拆及钻机就位；②钻孔（含空钻）、扩桩、提钻、出渣、加泥浆、清孔、量孔深；③协助钢筋笼吊装入孔； ④安拆导管和漏斗，混凝土灌注。 （2）钢筋笼制作安装：①钢筋场内倒运、堆放、支垫、覆盖、除锈、制作、焊接、绑扎；②从加工场地运输至孔口、吊装入孔并安装就位等钢筋加工和安装过程中的一切工序工作。 （3）设备进出场及场内转移等一切工序中所包含的人工、机械、水电及除混凝土、钢筋以外的所有材料费用。与此相关的临建已包含在单价内，由乙方自行解决，
桩基工程施工合同 合同编号： 工程名称：安六期07-1地块建设工程 建设单位：滨湖城市建设投资公司 总包单位：安徽天润建筑工程有限公司 分包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司二〇一四年十一月二十八日
桩基施工合同 甲方：安徽天润建筑工程集团有限公司 乙方：宿迁市建设工程（集团）有限公司 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基项目达成如下协议条款： 一．工程名称：凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基工程。二．工程地点：凤台凤凰湖新区十里沟。 三．承包范围：钻孔灌注桩 四．分包方式： 本合同采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为直径600的钻孔灌注桩 960元/立方米（桩身混凝土C35的为970元/方）。工作内容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；钢筋笼制作安装并校中；装拆导管及漏斗，灌注混凝土，泥浆外运等为完成本项工程相关的工作内容（场地处理、土方除外）。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩范围内的全部工作内容，以及为完成上述内容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），间接费，乙方自有人员保险费等除税金之外的所有费用。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度
1.材料：由乙方自行洽谈采购（商混、钢筋由总包单位供应） 2.机械：乙方应配备性能完好，能满足施工要求的钻机及配合施工的挖掘机、吊车设备。 3.水电：甲方提供施工用电的一级配电箱，一级配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工用水由乙方自己解决。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机、操作人员和管理人员。全部桩基施工要求从正式开工之日起 6 0天内完工。施工顺序为24层、18层、11层。按甲方进度安排调整。 六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件、施工图纸、国家及交地方现行的有关技术标准、规范要求进行施工，并接受业主，监理，项目部的监督。 2.乙方所承包工程，必须对其工作内容负责。必须满足相关质量要求， 3.本工程钢筋笼长度为有效桩长，钢筋的规格、尺寸按图施工。 4.质量不合格工程的处理： 本合同所称质量不合格工程是指不符合国家有关技术规范，标准，设计文件及本合同对质量的要求，不能通过验收的工程。 （1）因乙方原因造成的质量不合格工程，乙方应在业主，监理，或甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍达不到要求的，乙方承担违约责任和经济损失。 （2）由于未预知停电停水造成的质量不合格，乙方不承担责任及相关费用。 七．计量，结算与支付，