甲方：
乙方：
一、概况
有限公司（以下简称甲方）与有限公司（以下简称乙方）就甲方泄漏点进行带压堵漏一事，双方结合本工程实际情况，经过充分协商，签订该项技术协议。
施工内容：
二、夹具设计、加工、现场施工、验收的标准
1、根据现场的几处泄漏点，有乙方对泄漏点进行带压堵漏夹具测绘，测绘好的带压堵漏夹具图纸交与甲方，由乙方负责委托机械加工厂进行加工，乙方设计的堵漏夹具必须满足如下要求：
（1）夹具应能承受泄漏介质压力和密封的注射力，应有足够的机械强度和刚度。
（2）夹具与泄漏部位表面之间要留有一定的封闭空间，便于注入密封剂后形成一定厚度的新密封结构层。
（3）为把密封剂注入到空腔的泄漏部位，夹具上应多开几个注入孔，孔的数目要考虑能顺利地注入密封剂并能充满整个密封空间，同时便于在操作时排放泄漏介质。
（4）夹具装在泄漏部位上，一般要做成两等份，也可根据设备尺寸的大小和现场实际情况做成三等份或四等份，以便于安装为宜。
2、带压堵漏夹具加工好后，有乙方进行耳板焊接等现场施工前的准备工作。
3、现场施工过程，必须有甲方指定人员现场监督。对一些泄漏量大的且易燃易爆介质的泄漏点甲方提供灭火设施，以防在堵漏操作过程中出现意外。乙方在堵漏操作过程中一定要严格遵守《带压堵漏安全操作规程》进行操作，不许蛮干。
4、堵漏施工中注入密封剂时，一定要均匀平稳进行，不要在一个点长久注入密封剂，以防局部压力过高密封剂外泄，使夹具出现永久变形的现场。当注入密封剂使泄漏点的泄漏停止后，应估算余下的未填充密封剂的空间，才能继续注入密封剂。密封剂彻底注满后，根据现场温度保压2-10小时，保压压力应高于系统压力1-5Mpa.
5、堵漏施工完工后，有甲方人员定时观察24-48小时后，不在出现二次泄漏现象，带压堵漏完工。
三、双方责任及服务范围
1、乙方根据泄漏点进行堵漏夹具测绘，有乙方负责委托机械加工厂加工。
2、乙方负责对泄漏点进行带压堵漏施工，并保证该泄漏点在甲方一个开车周期不在泄漏。甲方负责乙方施工过程中的外围监督。
四、其他
本技术协议一式二份，原件一份，副本一份，作为定货合同的技术依据，与商务合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方友好协商解决。
文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本
简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。
三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，需供双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就工程的相关事宜协商一致并订立本合同，以下条款双方共同遵守执行。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程范围： （四）承包方式： 第二条工程总造价：经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价结算。全部工程总造价约为人民币￥：万元，大写：人民币万元整。以上价格含税金。 第三条工程期限 项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第四条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第五条工程价款结算 1、按月进度工程量支付，支付到总工程价款的%，剩余%工程款待工程
完工验收合格之后3个月付清。乙需将月进度工程量报甲方审核，甲方在5个工作日内审核完毕支付款项。 2、工程余款%，即约人民币万元整（￥元），在工程完工乙方编制结算书交甲方审核同意，甲乙双方验收合格后，结余的尾款甲方须在3个月内一次性付清给乙方。最后结算以实际工程量为准。 第六条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实地不符，除工期得以顺延外，甲方不负责由此引起的乙方误工或停工损失及甲方已标明第三方附着的损失，未标明第三方损失由甲方承担。但甲方有责任尽量提供详实相关资料。 2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。具体施工区域由甲方提供图纸给乙方。双方对原始数据需书面确认。 3、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。 4、工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。 5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的万分之支付滞纳金。 （二）乙方责任 1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。 2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。 3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，施工过程中发生事故由乙方负担。 4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。如遇任何原因造成乙方误工、停工，甲方不承担任何责任。如由于乙方原因造成工程延误，每延误一天赔偿甲方总工程价款万分之。
供热方（甲方）： 用热方（乙方）： 为明确甲、乙双方在热力供应和使用过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国计量法》等法律、法规和规章制度的规定，经甲乙双方协商一致签订本合同，以资共同信守，严格履行。 第一条用热地点及用热参数（本合同中热指蒸汽） 一、用热地点： 二、申报用汽量：吨/小时，若乙方实际最大用汽量超过申报用汽量时，乙方应按实际最大用汽量向甲方申请扩容。 三、供汽压力：乙方入口计量点蒸汽压力不低于兆帕（表压）。 第二条供热日期及质量 一、供汽开始时间：本合同生效且乙方付清本合同第三条第一款约定款项后，自年 月日开始向乙方供热。 二、供热期间，在供用热条件正常的情况下，甲方要保证合同约定的供热参数。 第三条汽价标准及结算方式 一、管网建设费及仪表费 （一）本合同生效后５个工作日内，乙方应一次性向甲方支付热网建设费万元，成套计量仪表费万元，合计人民币（大写）。 （二）成套计量仪表使用年限为8年，到达使用期限前3个月内，乙方应按甲方要求向甲方重新支付成套计量仪表费。 二、供汽价格：双方约定参照北仑区物价局仑价[2010]25号文《关于调整集中供热销售价格管理形式的通知》制定汽价方案，实行汽价煤价按月联动机制。
三、用汽量及用汽费用结算 （一）用汽结算周期一般为上月20日至当月19日，如有变动另行约定。 （二）用汽量结算：以计量仪表的累积数作为原始依据，再计入计量底度和损耗分摊。 （三）计量底度：申报用汽量的10%为计量底度，实际用汽量不足申报用汽量的10%时，按申报用汽量的10%计算；乙方用汽量扩容后，底度按新申报用汽量的10%计算。 （四）损耗分摊：管网热损失按用热量与底度之和的8.8％计算，由乙方承担。 （五）如计量仪表发生故障造成记录不准的，按前3天同一时段的平均汽量计算。 （六）乙方用汽超申报用汽量的，超申报量用热期间用汽量按乙方实际最大用汽量的3～5倍计算。 （七）乙方当月用汽费用应在次月５日前全额交清 (遇法定节假日可顺延至下一个工作日)，通过银行托收方式办理的，在次月1日前未能托收成功的，乙方应当在次月５日前通过其他方式向甲方交清汽费。甲、乙双方另行签订银行托收协议。 （八）乙方逾期付款的，每逾期一日按欠费金额的千分之一加收违约金，乙方支付欠费时，应首先交清违约金，剩余部分不足以付清欠费时，所欠部分以到期应付之日起继续计收违约金。 第四条供用热设施产权划分与维护管理 一、管网产权及维护管理责任 （一）供用热设施产权以乙方建筑红线旁的第一个隔离阀为分界点。 （二）主干线至乙方建筑红线旁第一个隔离阀（含阀门）的管线产权属甲方所有，乙方建筑红线旁第一个隔离阀后的管线产权属乙方所有。 （三）甲方供热管线经过乙方厂区的，产权划分见附加条款。 （四）甲乙双方各自负责产权范围内管线的维修及管理。 二、计量仪表产权及维护管理责任 （一）成套计量仪表由乙方出资，甲方统一选型、安装、调试，产权属乙方所有。 （二）乙方计量仪表根据《中华人民共和国计量法》第九条规定的内容（对用于贸易结算的蒸汽流量计量装置需进行强制检定）对计量仪表定期检定。为保证一次仪表（旋涡流量计）按期检定并且不影响用户正常使用蒸汽，由甲方统一配备、轮换已检定合格的一次仪表。
委托施工合同 委托方：×××××有限责任公司（以下简称甲方） 施工方：×××××安装工程有限责任公司（以下简称乙方） ×××××扩能改造工程引起×××××的既有蒸汽管道迁移，为保证×××××改造工程顺利实施，甲方委托乙方负责该项蒸汽管道的迁移工作，经甲乙双方协商，签订以下合同： 一、工程名称：×××××蒸汽管道迁移工程。 二、工程范围：按照甲乙双方认可的施工图纸CZQ2010- 中界定的管道起始范围。 三、工程施工内容：乙方按施工图纸CZQ201 施工甲方的×××××蒸汽管道迁移工程，包括勘测设计、物资设备采购、工程实施、地方事宜协调、对产权单位竣工验交等。 四、工期：2010年10月02日开工，2010年11月10日完工。 五、合同价款：本合同总计费用元由乙方包干使用，合同签订10日内甲方预付乙方30%的合同价款，竣工验收合格后，拨付95%合同款，留5％质保金一年，使用一年后进行质保期质量验收，没有质量问题，一次性付清合同总价款 六、双方的主要权利义务： 甲方责任 1 按照合同约定及时拨付资金。 2 派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。 3 审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。 4 按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。 5 按规定办理项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。 6 按有关规定参加竣工验收交接工作。 乙方责任 1 根据甲方的委托，负责具体办理迁改工作。 2 接受甲方委托的监理单位的监理。
3 严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。 4 坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。 5、施工中乙方应遵循国家关于安全生产的规定，制定安全措施，避免伤亡事故的发生，乙方施工人员发生的一切伤亡事故由乙方承担。 6、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施；地下管线等设备，承担由乙方造成损坏的责任赔偿。 7、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。 七、验收标准：按照国家、铁道部现行的技术标准、规范进行施工，按照《城市供热管网工程施工及验收规范》和《房建设备大修、维修工程竣工验收标准》进行验收，达到合格工程。 八、工程保修、维修及违约责任 1、工程竣工验收合格后，由乙方接管运营维护，甲方及时办理相关移交手续。 2、若甲方无正当理由单方终止合同，除承担由此给乙方造成的经济损失外，还应向乙方支付工程总造价3%的违约金。乙方无正当理由单方终止合同，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。 九、争议解决 本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，任何一方均可向济南铁路运输中级法院起诉或聊城仲裁委员会仲裁。 十、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。 本合同正本两份，甲、乙双方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本与副本相悖，以正本为准。 甲方: ×××××有限责任公司乙方：×××××安装工程有限责任公司 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
编号：__________________ 管道施工个人承包合同 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日 甲方: 乙方:
甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的管道施工事宜达成一致，签订本合同。 一、乙方包干承包的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自 备管道材料，乙方只负责施工。 二、包干承包费用： 1、管道施工制作元/米。 此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。 三、支付方式： 1、完成管道施工，验收合格后，付款70%。 2、天（按付款70%当天计算日期）后，不岀现漏水，不岀现断管等影响管道使用的因素后，拨付30%。 四、工期： 双方确定该施工工期为天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。 五、其他约定： 1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购管道施工材料； 2、甲方应按合同约定及时付款，否则按元/天支付； 3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施 工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的管道施工材料 损失、人工损失概由乙方自行承担； 4、乙方不得浪费、挪用甲方的管道施工材料，否则按500元/次予加材料原价格赔偿甲方损失； 5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲 方不及时付款、提供材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担；6、乙方在施工过程中要注意安全防护工作，如出现安全问题， 7、主管至每家每户的分管连接，必须按照甲方要求施工。
供热管网合同协议书精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
建筑安装工程承包合同发包方：中原环保股份有限公司 承包方：河南新科建设工程有限公司 工程名称：供热管网工程 工程地址：荥阳市东开发区 合同编号： 合同订立日期： 2013 年 05 月 06 日
建筑安装工程承包合同 发包单位：中原环保股份有限公司（简称发包方） 承包单位：河南新科建设工程有限公司（简称承包方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程名称：供热管网工程，B2级，管径为DN500。 第二条工程地点：荥阳市东开发区 第三条承包的范围和内容 ⒈建筑工程（包括房屋建筑及构筑物）共1个单位工程，建筑面积2。 ⒉安装工程名称供热管网工程 第四条工程造价。承包的工程总造价陆佰柒拾万元。 附：中标价及清单漏项明细表 第五条承包方式：包工包料（甲供材料除外）。 第六条施工期限。本工程按工期定额和有关规定，施工工期日历180天，施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。 第七条双方的主要责任 一、发包方： ⒈办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证； ⒉确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点； ⒊开工前，接通施工现场水源、电源、拆迁现场内民房和障碍物； ⒋组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按合同规定在开工前十五天内将设计图纸 2 份，标准图 1 份及有关技术资料送交承包方，审定施
YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程施工合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：. 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
管道安装合同协议书 《管道安装协议书》合同编号：__________ 甲方：________ 乙方：________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：________ 管道供气项目。 工程地点：________ 市_________ 街。 工程范围和内容：_________ 气化站：________ 个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。 工程造价为：_________ 整。（即：Y ） 第二条工程期限 合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。 双方约定自________ 年_________ 月__________ 日至 _______ 年_________ 月 _________ 日竣工。 第三条材料供应 一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。 二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。 第四条工程结算方式 一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在________ 日之内支付工程造价总额的 _________ ％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。 二、当乙方收到甲方预付款后，_________ 日内正式进入安装工地。 三、当竣工后，甲方需在_______ 日将其余的__________ ％支付给乙方，余下 _________ ％款项在工程使用后_________ 个月内一次付清。工程若有未曾预见项目
或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。 四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收 一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为 _________ 天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。 二、工程交付使用后，甲方正常使用__________ 天，视甲方验收认可。 第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279 号 《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿* 务。 第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、 简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条甲方的承诺与保证 一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司； 二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行 本协议； 三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地 点的总表，并承担施工引起的水、电费用； 四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获 得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议； 三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任； 四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任； 五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
供热管道更新维修工程合同 甲方：淄博天信物业管理有限公司 乙方：淄博正驰管道安装有限公司 丙方：淄博热力有限公司开发区供热分公司 依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本工程的施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称：天府名城5#楼暖气主管改造。 2、工程地点：天府名城小区5号楼。 3、承包范围及内容：甲方按照小区的实际情况和丙方供暖工作的需要，委托乙方开展以下工作：废弃原有穿地下室南端的暖气主管，相应的暖气主管开口封堵。在该楼北侧新建暖气主管道，新开口、新建热力井室。室内单元立管保留，由原来的从南向接入改造为从北向的新建主管接入，施工内容包括本次改造的路面拆除与恢复、沟槽开挖与回填，管道拆除与封口，新安装管道、阀门、管件，管道保温，管道运行调试，保障供暖效果等，符合丙方的验收要求。垃圾清理外运。 4、承包方式：包工包料。 5、合同工期：自2017年月日开工至2017年月日竣工。 6、合同价款：工程预算值元。 7、结算方式：工程量按实统计，执行《山东省房屋修缮工程计价定额》2015年价目表，定额工日单价76元，零工单价150元，计取措施费用，材料价格执行同期《淄博工程造价指南》。工程竣工后1个月内结算完毕。 8、工程款支付：本工程无预付款，工程验收合格，由乙方提报结算资料后，由甲方在十个工作日内按照淄博市住宅专项维修资金的实用和管理办法汇总、提报相关材料，经审计等工作完成后，淄博市房管局按照相关规定拨付工程款。 9、安全施工：承包方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。 10、工程验收：工程施工前方案要征得甲方、丙方同意，施工中接受甲方、丙方隐蔽工程隐蔽前的中间验收。工程完工后，由合同三方及使用专项维修资金程序所要求的相关单位共同验收。
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
220KV变电站西墙蒸汽管道改造技术协议 技 术 协 议 甲方：山东魏桥铝电有限公司 乙方： 2010年月日
经双方友好协商，山东魏桥铝电有限公司（以下简称甲方） 与（以下简称乙方）就220KV变电站西墙蒸汽管道改造工程达成如下技术协议，此协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。 1 总则 1.1 本协议适用于220KV变电站西墙蒸汽管道改造工程的安装、检验和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。乙方应对施工现场施工安全、施工质量负相应责任。 1.3 在签订合同后，因技术标准和规程发生变化，甲方有权以书面形式提出补充要求。具体项目由甲、乙双方共同商定。 1.4 本协议所引用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。 1.5 本协议经甲、乙双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。 1.6 在合同签定后，甲方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 2.甲方现场情况 工程改造采用钢套钢管地下直埋形式，管道长32米。 3.技术要求 3.1该工程选用齐鲁牌焊条E4303，焊条直径φ3.2-- 4.0。管道及管件焊接要求见GB50326---98的规定。 3.2管道连接采用氩、电联焊，焊口要保证质量，钢管连接等部位必须焊叁遍以上，并保证焊接质量，安装完毕后，改造管道焊口部分进行100%X
射线探伤三级试验，探伤工作具体由乙方负责进行，甲方只提供现场监护工作（试验检测报告随竣工资料交至甲方），工程完工后进行管道蒸汽试压。 3.3管道保温用硅酸铝针刺毯，并用φ2.0铁丝捆扎3道，φ820×12管道硅酸铝针刺毯厚度为200毫米，安装时错开，疏水管道保温岩棉管厚度为80毫米一层，外用镀锌铁皮，铁皮厚度为0.5毫米+0.01毫米，每节铁皮不少于8个铆钉，阀门保温应包至阀门盘根压盖处，岩棉容重为110～120 千克/立方米。 3.4土建部分由热电技术科负责技术要求。施工单位出具图纸要求图集、规范各一套，施工用混凝土采用商品混凝土，并做试块，C30砼做两组，C15砼做一组。 3.5本工程除甲方规定材料外，其余材料由乙方负责，包工包料，乙方所负责购买的材料，须由甲方检验合格后方可使用，否则根据情节给予处罚，甲方有争议的如需国家质检站进行检测的，费用由乙方支付。 3.6水、电费用部分由甲方免费提供。 3.7电焊人员必须持证上岗：即必须有国家承认的《电焊证》，在进行焊接作业时必须随身携带相关证件（复印件），不得冒充，有证不带者发现一次扣500元，如发现冒充或无证人员将加倍处罚。 3.8工程完工后由施工单位将竣工资料交至山东魏桥铝电有限公司能 源分公司存档。 3.9施工过程中，乙方应给施工人员提供合格的安全工器具和防护用品，在施工中发生的不安全情况均由乙方负责，在施工过程中施工人员不正确使用安全工器具、防护用品或使用不合格的安全工器具、防护用品，甲方将酌情给予一定的处罚。 4.质量保证和验收 乙方必须确保工程质量达到国家工业管道及土建施工质量标准。制造
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
管道安装协议书(正式版)格式 The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 甲方： 乙方： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： 承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。 二、甲乙双方共同责任
1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 2.在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。 3.坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 4.抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 5.发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责
【最新整理，下载后即可编辑】 合同编号： 供暖管线维修合同书 甲方： 乙方：山东四方安装工程有限公司 为了明确甲、乙双方就供暖管线改造工程施工过程中的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定签订本合同，供遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：锅炉系统维修保养及供暖管线改造工程。 2、工作地点：锅炉车间及厂区内。 3、工程内容：供暖管线改造施工、供暖管线修缮。（附预算表） 二、工程承包方式及承包范围 1、承包方式：独立承包，未经甲方书面同意，乙方禁止进行任何分包。 2、承包范围：供暖管线改造（更换供暖阀门井阀门8组16个及伸缩节井伸缩节2个，增加阀门2个，入户井均安装补偿器，增加放空阀）施工、供暖管线修缮。
3、因设计变更等原因，引起工程量变化影响工期的，须经甲方确认，方可顺延工期。 4、因乙方原因造成工程停工的，每延后一日，甲方可向乙方收取1000元违约金，由此给甲方造成的损失将全部由乙方承担，如乙方在合同总工期内完成了甲方要求的全部施工内容，甲方将免除对其的违约金要求。 5、工程进度：乙方开工前需向甲方提交工程计划，如乙方在开工后三日内仍未能提交工程进度计划，每延后一日，甲方可向乙方收取1000元违约金；如乙方未能按进度计划完成阶段工程量，每延后一日，甲方可向乙方收取1000元违约金，如乙方在合同总工期内完成了甲方要求的全部施工内容，甲方将免除对其的违约金要求。 6、工程变更： （1）变更：所有合同以外的工程变更需经甲方审核批准后，方可进行变更。 四、合同价款 1．维修预算总价：人民币140881.6元（大写：壹拾肆万捌佰捌拾壹元陆角）含税，工程完工后乙方报决算，由甲方委托工程审计单位审计后的维修费为支付依据。 五、付款方式 1、合同工程款支付：工程费由乙方垫资完成，经工程审计单位审计后，开据正规发票入账后支付50%工程款，剩余50%维修款待一年维修期到期后付清。 甲方账户信息： 乙方账户信息：
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
篇一：管道安装承包合同 工程内部承包责任书 （管道安装）合同编号：xx-01 甲方： 乙方：（承包人） 根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：xxxxxxxxxxxx工程 第二条工程地点：xxxxxxxxxxxx厂内 第三条签订地点：xx市 第四条工程范围内容及承包方式 一、工程范围内容： 1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装；所包含的管托的制安； 2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷； 3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理； 4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接，确保焊接质量；管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行；管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格； 5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。 二、承包方式：本工程采用如下包干方式 1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。 2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运（只包人工费用）、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等；施工人员食宿差旅费用（甲方提供住宿房间）。乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。 第五条：工程工期要求： 1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工（大工）3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队伍，乙方同意无条件退场，并承担由此造成的经济损失。 2、本工程暂定2011年9月10日正式开工，乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工，并最终交付使用，具体开工时间以甲方书面通知为准。 3、以上工期乙方必须按期完成，不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的，每延误1天，按800元/天罚款。逾期15天末完工的，甲方有权单方面终止合同。按违约处理，乙方同意承担全部责任。 4、若因乙方施工进度原因，甲方被业主或监理书面催告一次以上，或经甲方二次书面催告，乙方仍未能满足甲方的进度需要，甲方在提前七天通知后，有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。 第六条：工程造价及结算 1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价，具体单价为：xx元/寸径，寸径计算方式：按常规规定要求dn25管道为1寸，dn200管道为8寸，其余管道等均按相应计算所得。
供暖维修协议书 甲方：沧县职业技术教育中心 乙方：杨锡瑞 经双方协商，沧县职教中心院内20XX年度供暖设施维修施工（限取暖锅炉维修、采暖管线拆旧换新两项）工程由杨锡瑞承包，具体施工内容及有关事项双方达成以下协议： 一、取暖锅炉维修施工 1、乙方负责组织有关技术人员安装施工，安装工具、机械由施工队自备. 2、乙方要做好施工前的准备工作.施工前要认真审查熟悉锅炉现状，制定切实可行的施工方案，报甲方备案. 3、施工项目包括：锅炉本体及附属设备维修、更换安装与调试.详见本合同附件：20XX 年取供暖锅炉维修要点. 4、所有维修及安装设备必须保证质量，所用材料及更换设备为正规厂家合格产品，乙方应向甲方提供产品鉴定书或产品合格证备查，自制设备需经甲方认.并为后期运行提供技术指导. 5、施工中所需材料、人工费除原先约定外均由乙方负责，转换下废旧金属物品交甲方保管，乙方不得擅自处置. 6、乙方负责在供暖期内对所施工的部位及设备进行技术性检修，保障设备的正常运行，施工部位出现故障免费维修或更换. 7、取暖锅炉为耐用设备，应经受足够长的正常使用年限，重点更新维修事项保修五年. 二、供暖管线维修施工 （一）拆除旧线： 1．由乙方组织人员对现有旧管线气割拆除，运送仓库保存. 2．拆除旧线施工所用人工、材料、设备均由乙方自备，此项发生费用计入结算款总额. （二）安装更换新线： 1．承包方式为工料大包. 2．所用管材为衡水京华国标普通钢管，壁厚达标.（需提供产品合格证，检验证及相关票据） 3.保温采用聚苯管外包沥青布，同时刷沥青油一遍. 4.按旧线设置弯头、碟阀、节门等附件，由乙方按双方约定配置，约定为天津大站阀门集团力字牌合格产品，取暖管线施工符合国家规范要求，所用款项计入承包费总额一同决算.(需提供产品合格证，检验证及相关票据). 三、施工期限:20XX.10.16-20XX.11.13，工期每延误一天，按总造价10%扣除违约金. 四、施工中发生一切安全事故均由乙方负责，与甲方无关，施工产生的垃圾乙方要及时清理外运，不得形成二次清理，否则费用由乙方承担. 五、结算方式: 1、工程总造价:112000元(壹拾壹万贰仟元整). 2.自双方签字之日起三天内，甲方一次性向乙方拨付首期工程款人民币肆万元整. 3.首个取暖期结束甲方组织工程验收，20XX年12月31前结清全部工程款. 六、本协议签字后，维修质量出现问题，乙方免费维修，并以尾款的5%赔付甲方;甲方在期限内如不能结清工程款，需按日期偿付乙方同期滞纳金(按同期贷利息实计). 七、双方签字后，甲方无故辞退乙方，或乙方无故放弃施工，按总造价全额赔偿对方损失. 八、本协议一式三份，双方各执一份，另一份校方存档. 九、未尽事宜由双方进一步协商解决. 甲方:沧县职业技术教育中心乙方:
YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑工程合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址： _________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 蒸汽管道委托施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托方：X X X X X 有限责任公司 施工方：X X X X X 安装工程有限责任公司 X X X X X 扩能改造工程引起X X X X X 的既有蒸汽管道迁移， 为保证X X X X X 改造工程顺利实施，甲方委托乙方负责该项蒸汽管道的迁移工作，经甲乙双方协商，签 订以下合同： 一、 工程名称：XXXXX 蒸汽管道迁移工程。 二、 工程范围：按照甲乙双方认可的施工图纸 CZQ2010- 中界定的管道起始范 围。 三、 工程施工内容：乙方按施工图纸CZQ201 施工甲方的XX XXX 蒸汽管道迁 移工程，包括勘测设计、物资设备采购、工程实施、地方事宜协调、对产权单位竣工验 交等。 四、 工期：2010年10月02日开工，2010年11月10日完工。 五、 合同价款：本合同总计费用 元由乙方包十使用，合同签订10日内 甲方预付乙方30%的合同价款，竣工验收合格后，拨付95%合同款，留5%质保金一年， 使用一年后进行质保期质量验收，没有质量问题，一次性付活合同总价款 六、 双方的主要权利义务： 甲方责任 1按照合同约定及时拨付资金。 2派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。 3审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。 4按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。 5按规定办理项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。 6按有关规定参加竣工验收交接工作。 乙方责任 1根据甲方的委托，负责具体办理迁改工作。 2接受甲方委托的监理单位的监理。 3严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。 4坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。 5、 施工中乙方应遵循国家关于安全生产的规定，制定安全措施，避免伤亡事故的 发生，乙 方施工人员发生的一切伤亡事故由乙方承担。 6、 乙方应保护好施工范围内既有设备、设施；地下管线等设备，承担由乙方造成 损坏的责 （以下简称甲 方）