边坡支护劳务分包工程协议
发包方: （以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了该工程的顺利进行，确保该项目质量，经双方协商签订本合同，双方遵照执行。
第一条、工程概况：
1、工地地点：
2、工程名称：
第二条、技术要求：依据施工蓝图，按施工规范要求施工。
第三条、质量要求：合格。
第四条、承包方式：清包工，所有主辅材料由甲方负责，乙方自组施工操作人员，自带设备施工，自备部分辅材（扎丝、焊条、铁丝、切割片、照明灯）
第五条、包工内容：
1、锚（杆）索综合单价元/M
（钻孔、锚杆锚索制安、注浆、成品保护、张拉，其它除外）。
2、挂网喷浆（100mm）综合单价元/M2
挂网喷浆（150mm）综合单价元/M2
素喷（100mm）综合单价元/M2
（挂钢筋网片、喷砼、泄水孔制安，其它除外）。
3、脚手架元/M2
（边坡20m范围内的搬运、搭拆）
4、截水沟、排水沟等图纸范围内未计综合单价的双方另行协商。
5、施工过程中地勘报告或图纸与现场实际情况不符时，依据现场实际情况双方另行协商。
6、工期：总工期为天有效工作日（工期计算按甲方施工的工作面的时间为准）。
第六条、结算及付款方式：
1、按施工图纸综合单价包工，其中，锚杆（锚索）长度及深度须按图结算（变更、签证依据现场实际计算），其余按实收方，工程款=实际完成量×工程单价。
2、乙方进场一个星期后，甲方付元作为工人零星费用，甲方按乙方每个月完成工程量的60%支付工程款，待工程全部施工完毕付至总工程量的80%工程款，验收合格后乙方提供结算资料一个月内一次性全额支付工程款
第七条、双方责任：
1、甲方负责提供水泥、河砂、钢筋等施工用主辅材料。
2、甲方应向乙方提供详细的技术资料，并对有特殊要求的地方提出文字说明及设计部门的要求或变更、负责放线定位、标高等技术数据工作。
3、甲方提供施工过程中所需的电源、水源于工地50米范围内，乙方不承担施工过程中产生的水电费。
4、甲方监督检查施工质量，办理工程项目的检查验收手续，解决施工中出现的相关问题。
5、乙方必须信守合同，按时进场、开工、按时竣工。
6、乙方严格按设计要求和有关“施工规范”施工。
7、乙方必须遵守有关规定及现场管理制度，服从甲方及监理的管理。
8、施工过程中，非乙方原因发生的安全事故乙方概不负责，并保留追究其相关责任。
第八条、其他条款：
1、由于人为不可抗拒原因遇到自然灾害、特殊天气或其他甲乙双方无法克服的因素造成的停工等影响施工进度，工期顺延。若由于其他（除人为不可抗拒）非乙方原因造成乙方窝工出现一周及以上，由甲方承担窝工等产生的系列费用。
2、非乙方原因造成的多次进出场，甲方应给予乙方相应补偿。
3、在施工中遇到有争议的问题，双方应本着实事求是的原则协商解决。
4、合同履行：
a、双方必须遵守合同约定。如有一方毁约，所造成的经济损失由毁约方承担。
b、如双方发生争议不能协商解决时：
①双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。
②向有管辖权的人民法院起诉，
第九条、补充条款：
本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。本合同自签字之日起生效。
甲方（签章）乙方（签章）
联系方式：联系方式：
年月日年月日
边坡支护工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方在位于位置建设了一期项目，因现场地理环境因素，需要对项目北侧护坡进行支护工程施工，在签署本合同前乙方已自行对现场进行踏勘，已充分了解施工现场情况，并对相应的技术措施有充分考虑，双方经慎重协商，根据《合同法》，就“”有关承包施工事项签约如下： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围：建筑物主体开挖范围内基坑边坡支护工程，具体包括： 1.3.1 护坡工程：建筑物主体开挖基坑边坡范围的基坑支护工程，相应的护坡桩、修坡、排水沟等所有辅助工程，以及相关的设计工作（具体基坑支护方案、施工技术方案等施工措施应由乙方根据地质资料及周边道路、建筑物情况提出详细设计方案），甲方批准后执行。 1.3.2 包含基坑边坡支护以及可能发生的地基处理、塌方工作，不另外取费。1.3.3 工程所涉及需申办的手续全部由乙方负责，相应外协工作均由乙方完成，所需相关费用乙方自理。 1.3.4 有关施工产生的扰民的全部责任及协调工作由乙方完成，相应责任及
费用由乙方承担，费用含在本合同总价中。 1.3.5 为完成上述工作而进行的必要的其它工作。 1.4 工程造价 1.4.1 承包方式：现有施工方案范围内，采用固定单价方式，不作任何调整。护坡工程 承包综合单价为人民币元/平方米。上述综合单价中已经包含了测量放线、成孔、锚固、钢筋网、喷射砼、基坑周边水平方向的喷锚网返坡工程费用、护坡桩、修坡排水沟制作、沉降观测等所有辅助工程费用、工程施工中可能发生的技术措施费（如因冬雨季施工、周边管网和地下障碍物阻碍等原因发生的计措费等），有关施工产生的扰民责任和费用、安全文明环保责任及相关费用、外协责任及相关费用、政府收费，以及所有机械、人工、运输、管理费、设计费、利润、税金、可能发生的罚款、风险等所有直接和间接费用； 1.5 工程期限：开工及竣工日期应紧跟土方开挖进度，如进度延迟所发生的费用（如，脚手架，人工）等由乙方承担。 1.5.1 工期说明： 1.5.1.1 开工 a、乙方应当在现有条件下按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前2天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。 b、因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方不负责赔偿乙方因延期开工造成的损失，但工期可以相应顺延。
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》和有关条例的规定，为相互制约，协调关系，确保工程质量及按期竣工，双方本着自愿互利，权益平等的原则签定本合同，以便双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程量及技术要求： （一）工程量 1、以现场签证为准。 （二）技术要求 技术要求为：按甲方提供的支护设计方案执行（设计费已包含在工程总费用中），并保证经支护处理后边坡的稳定与安全。 1、承包方式： 乙方工程范围包括：脚手架搭设、钢筋加工与制作、锚杆施工、面层喷射混凝土、泄水孔、顶部设置排水沟、坡面的清理和平整以及设计要求的全部内容，包工包料，锚杆按照x元/延长米，面层按照x元/平方米，工程量按照现场签证执行。 2、工程造价： 工程总造价=锚杆工程量元/延长米+面层工程量元/平方米 预计元整。 四、工程期限： 1、本工程定与自开工之日计至竣工工期的施工日为天。
五、材料供应及运输： 材料均由乙方负责。 六、双方责任： （一）甲方责任： 1、提供施工现场范围的地下管线情况及相应文字资料。 2、甲方提供施工用水、电（费用由乙方承担），且将施工用水、电接到距施工现场米左右，保证施工时不间断地供水、供电，水、电费由甲方代交，结算时从工程款中扣回。 3、及时协调施工中所受其他单位的干扰。 4、对工程进度、质量、安全进行检查验收，发现工程质量问题及事故隐患时，有权提出停止施工，进行处理。由此而延误的工程应由乙方采取措施弥补。 5、因甲方责任造成工期延误，每天按 %赔偿乙方损失。 （二）乙方责任： 1、乙方在施工条件具备的情况下，迅速施工，并按甲方批准的施工方案和技术要求，精心施工，确保工程质量。如质量不合标准，其材料费损失由乙方承担。 2、在施工期间，如施工现场还有其他施工单位，乙方应与之友好相处，在甲方指导下共同管理好现场，消除不必要的施工干扰。 3、乙方在施工管理、临时设施、材料堆放时应服从甲方管理，并保持现场整洁无障碍。做到文明施工，消除事故隐患。 4、工程竣工后，乙方应根据国家有关规定提出完整的竣工资料，做好交工验收，并定期对支护进行观察，向甲方提供观察数据。 5、确保安全施工，如因管理不善造成安全事故，乙方承担全部责任及费用。 6、因乙方责任造成工程延误，每天按 %赔偿甲方损失。 7、乙方负责工程竣工后两年保障期内的维修。保修期内出现缺陷按到甲方通知后小时到达现场进行处理。
雅砻江两河口水电站先移民后建设专项工程库区复建县道XV02线密贵沟至瓦日乡段 边坡支护工程 劳务分包合同 发包方： 分包方： 合同订立时间:
劳务分包合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合工程的具体情况，经双方友好协商 一致，甲方同意将 __________ 劳务施工分包给乙方。在遵循平等、自愿、 公平互利和诚实的原则下，为明确双方在施工工程中的权力、义务及经济责任，特订立如 下条款，以共同遵守执行： 一、 工程名称：雅砻江两河口水电站先移民后建设专项工程密瓦三标 二、 工程地点：雅砻江两河口密贵沟至瓦日乡 三、 工程的工作内容： （1） 砂浆锚杆50孔钻孔。 （2） 人工挂钢筋网。 （3） 人工喷射砼（网喷）。 （4） 人工素喷砼。 （5） 搭设及拆除脚手架。 四、 分包工程单价表： 发包方: 分包方:
五、工期：天（暂定年月曰至年月日），具体开工时间以甲方 通知为准。 六、工程承包方式：乙方实行人工包干，其单价包含人工费、机械设备维护及简修、材料进场及设 备装、卸、人工工具、劳保用品、人工进出场费用、餐具及生活开支、不可预见费及管理费、利润等。甲方负责大型设备配合施工、设备耗材及机械设备维修费用，乙方所报单价不含任何税费及发票。 七、乙方人员在施工期间必须服从甲方管理，不得以任何理由与甲方人员发生冲突。 八、付款方式： 1、乙方每月的进度款由甲方支付，按乙方每月完成的工程量乘以单价的%在次月 的日内由甲方支付。 2、本工程乙方的余款在质保期到期后15天予以结算。 九、工程结算：本工程甲方给乙方的结算量以现场实际收方工程量为准。 十、甲方职责 1、甲方负责乙方到场人员住宿； 2、甲方负责提供乙方现场施工图纸一套； 3、甲方负责提供乙方机械设备有：空压机、发电机、喷浆机、水泵、手风钻、钻杆、钢筋断筋机； 十一、乙方职责 1、乙方负责本班组到场人员伙食及生活开支；
工程编号： 合同编号： 2014-6 建设工程劳务承包合同 工程名称： 工程地点： 分项工程： 发包人： 分包人： ____________________工程（集团）有限公司
基坑边坡喷浆施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人： (以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_________________基坑边坡砼喷浆工程施工劳务分包事项协商一致，为了明确双方的责任和义务，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称：___________________________________ 2、建设地点：___________________________________ 3、建设单位：___________________________________ 4、设计单位：___________________________________ 5、施工单位：___________________________________ 6、结构类型：___________________________________ 7、建筑面积：___________________________________ 二、承包方式和范围 1、承包方式：甲方将 ____________ 基坑边坡砼喷浆（100㎜厚）、挂网灌浆。施工采取工资大包干的形式（即：包工、包机械设备、包安全、包边坡人工修整、包施工质量包工期、包机械设备进出场、包食宿、包一切管理费和关系处理费用）发包给乙方。 2、承包范围：按甲方提供的施工方案和现场的交底内容，整个_____________基坑边坡挂网灌浆边坡砼喷浆（100 ㎜厚）面积按实际面积计算,西向有基坑支护
编号： HT-20212321 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 基坑支护合同模板 The parties may dissolve the contract upon consensus through consultation.
[标签: titlecontent] 基坑支护合同（一） 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 经甲、乙双方协商将XX 项目基坑支护以全包的形式承包给乙方，由乙方承担施工，为明确工程的具体情况及双方责任，在平等、自愿、公平的基础上签定本协议。 一、工程内容和承包方式 1、工程内容：基坑支护、锚杆、挂网喷锚、槽钢腰梁。 2、按图纸，结合实际工程量结算。 3、承包方式：包机械、包人工、包材料、包税金、包管理费、包水电、包安全、包工期、包质量。 二、工期、安全、文明施工 1、工期 （1）乙方完全服从甲方施工进度要求并确保完成，按要求能随时增加劳动力，否则造成的一切经济责任均由乙方承担。 （2 ）若乙方明显拖延进度，甲方可根据情况将乙方原有部分工
作内容另行承包给其他人。 （3）若因乙方原因造成进度严重滞后或停工，甲方有权将乙方作退场处理，相应损失由乙方承担。 2、安全： （1）遵守甲方和项目部各项安全规章制度，严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底，确保安全要求。 （2）正确使用各种机械和小型电动工具，严禁违章操作；自带的各种机械和小型电动工具必须符合甲方的要求。 （3）特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。 3、文明施工 （1）负责承担自己施工、生活区域内所有文明施工及卫生清理。 （2）确保每天工完场清、工完料清。 三、双方责任 甲方责任： 1、全面负责现场施工管理，技术指导和安全技术交底，组织进行三级教育。 2、指派专人负责分项工程施工，下达施工计划任务书，工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。 3、支持、参与与班组建设和全面管理，组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。 4、甲方提供水、电接驳点给乙方。
基坑支护施工合同 甲方：河南省九建工程有限公司（以下简称甲方） 乙方:赵新平_____________________ （以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称：东方今典境界二期9#、12#基坑支护工程 2、承包范围：按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行基坑支护施工， 包括：锚杆、锚索、喷锚、排水沟、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容，也包括完成以上工作的辅助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护，具体做法以甲方提供的施工图纸及施工方案为准。 本工程招标图纸作为本合同附件，签订本合同时双方对招标图纸进行确认。 二、承包方式 1、包工包料，包括水电费，甲方提供现场接驳点。 2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。 合同价款
本工程采取施工图总价包干形式，合同总价为人民币30万元（大写：_叁 拾万元）,包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用，。 四、进度款支付 1、地下室土0.00完成，按图纸计算工程量支付75%回填土结束付至95%剩余工程款待竣工验收合格后，一并付清。 2、乙方在收取甲方工程进度款时，需提供发票。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用；未经甲方现场负责人许可，不得出 现任何形式的其它用工，甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计（每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计） 4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。 五、工程质量 1、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。 2、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。 3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求，并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。 5、乙方要加强对工人的质量、安全教育，提高工人的质量、安全意识 6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人，
边坡支护工程施工承包合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程边坡支护分项工程施工事项协商一致，订立合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 二、承包方式及工程价款： 1、承包方式：包工包料 2、本工程合同承包单价为： 1）挂网喷浆70元/ m2（含修坡、布筋、安池水孔、排水、喷射砼及养护 等内容）；素砼喷浆42元/ m ；打摩擦筋15 元/m 。 2）具体做法以甲方提供的施工图纸施工为 准。 3）以上单价不含税收，工程量以双方代表按现场实际喷射砼面积工程量 进行计算，摩擦筋按长度计算，在施工中所需的
一切与本工程承包范 围内相关的机械设备、安全防护措施用品概由乙方组织并承担所有费 用。 三、付款方式及工程结算： 1、按月进度付款，乙方每月28 日前报送进度款，甲方审核后7 天内按 85%支付给乙方； 2、余款待地下室土方回填后并经甲方审核后十天内付清。 四、施工工期： 1、本工程施工工期为30 日历天，（以不影响甲方工作为准，一般甲方提供每一个工作面后 4 天内完成该工作面） 2、乙方必须准备足量的人工、进行设备，以保证进度； 3、遇到以下情况允许顺延工期：1）设计变更因素；2）不可抗力因素：3）其他非乙方原因造成的停工。 五、工程监理及验收： 1、乙方必须无条件接受甲方和工程监理，单 位的质量检查和管理，共同 把好质量关；
2、乙方施工必须严格按照国家有关的标准规范进行施工。 六、安全生产： 1、乙方必须严格遵守安全生产的操作流程，对施工安全生产负责； 2、乙方必须坚决贯彻“安全第一，预防为主的方针，教育好工人自觉 遵守有关安全规范规定。乙方所有进场工人必须接受安全教育，若发 生的安全事故，一切责任由乙方承担。 七、双方责任： （一）甲方责任： 1、满足乙方施工条件，在工程施工工序衔接上应留给乙方施工的空间； 2、提供施工所需的场地、水电免费给乙方使用； 3、协助乙方做好各施工队伍的协商工作等有关事宜； 4、负责对工程进度款的批复，以及按本协议规定的付款办法支付工程款， 不得无故拖延。 （二）乙方责任： 1、乙方负责组织施工人员进场认真施工’并派有专业组织的工程技术人
土石方及边坡支护工程施工合同 发包人：广安市黎升实业有限公司（以下称发包人或甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。 第一条合同内容与承包方式 一、工程名称：黄金堡项目土石方及边坡支护工程 二、工程地点：重庆市渝北区龙溪街道花卉东路 三、工程范围：本工程包括设计范围内的平基土石方挖运、抗滑桩、边坡支护工程。具体施工范围以甲方提供的施工图（含地形图、土石方平场图）、抗滑桩、边坡支护设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录、以及经批准的施工施工组织设计等文件资料为准。 四、工作内容： 1、建筑物拆除及建筑垃圾清运。 3、雨污水及地下抽排水、降水。 4、土石方开挖、装运、回填。 5、石方爆破或机械处理。 6、淤泥、流沙的开挖、清运。 7、抗滑桩施工（按设计或施工方案处理）。
8、边坡支护（按设计或施工方案处理）。 9、坑口（基坑）周边安全防护栏杆、边坡防护及基坑支护。 10、其他安全文明管理。 五、承包方式： 1、本工程在承包范围内包含的人工、材料、机械、安全文明施工、利润、管理费、规费、检测、税费等费用，其他协调各类外部关系及相关费用等按实计取。 2、如本工程需采用爆破，则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作、相关费用按实计取。 3、如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的，则由乙方办理相关的手续，相关费用按实计取。 第二条工期要求： 一、开工日期：暂定年月日进场施工，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。 二、合同总工期：暂定180日历天。具体工期以甲方发出的开工令和交付点位图纸及相应手续等要求为准(政府通知停工或不可抗拒的原因造成停工除外)。 三、甲方可以根据现场的施工条件，合理安排施工，乙方需按甲方现场管理代表下发的施工指令组织施工。如因甲方原因推迟或提前开工的以甲方发出的开工令中的开工日期为准。 四、因甲方原因或不可抗力原因，如发生不明建筑、设施、古物及政府、地方部门文件等非乙方原因造成导致工期延误的，经甲方确
边坡支护工程施工合同 协议范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
边坡支护工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方在位于位置建设了一期项目，因现场地理环境因素，需要对项目北侧护坡进行支护工程施工，在签署本合同前乙方已自行对现场进行踏勘，已充分了解施工现场情况，并对相应的技术措施有充分考虑，双方经慎重协商，根据《合同法》，就“”有关承包施工事项签约如下： 第1条工程概况 1.1 工程名 称： 1.2 工程地 点： 1.3 工程范围：建筑物主体开挖范围内基坑边坡支护工程，具体包括： 1.3.1 护坡工程：建筑物主体开挖基坑边坡范围的基坑支护工程，相应的护坡桩、修坡、排水沟等所有辅助工程，以及相关的设计工作（具体基坑支护方案、施工技术方案等施工措施应由乙方根据地质资料及周边道路、建筑物情况提出详细设计方案），甲方批准后执行。 1.3.2 包含基坑边坡支护以及可能发生的地基处理、塌方工作，不另外取费。 1.3.3 工程所涉及需申办的手续全部由乙方负责，相应外协工作均由乙方完成，所需相关费用乙方自理。 1.3.4 有关施工产生的扰民的全部责任及协调工作由乙方完成，相应责任及费用由乙方承担，费用含在本合同总价中。 1.3.5 为完成上述工作而进行的必要的其它工作。 1.4 工程造价 1.4.1 承包方式：现有施工方案范围内，采用固定单价方式，不作任何调整。护坡工程 承包综合单价为人民币元/平方米。上述综合单价中已经包含了测量放线、成孔、锚固、钢筋网、喷射砼、基坑周边水平方向的喷锚网返坡工程费用、护坡桩、修坡排水沟制作、沉降观测等所有辅助工程费用、工程施工中
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 山体滑坡边坡支护工程合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其及其他有关法律， 法规。遵循平等自愿，公平诚实信用原则，甲方拟将 山体滑坡支护工程委托乙方施工，经双方协商一致，制定以下条款，以资共同守信。 一、工程概况 1、工程名称：山体滑坡支护工程 2、工程地点：_______________________________________________ 工程规模：按设计图纸施工，工作面由甲方认可（完工后以实际测量为准） 二、工程承包方式 承包方式为：包工包料。 三、施工方案 本分项工程采用甲方提供的施工图纸施工。 四、合同工期 五、本分项工程自20XX年月日至20X对月日前必须竣工， 合同工期为20天、如遇雨天或特殊情况工程顺延。若延误工期，每天处罚200元。 六、合同价款 本支护工程采用每平方米包干结算，即每平■方米元整（￥ 元/M2）。 此包干价含对此喷浆支护工程的一切费用（人员、材料、安保措施、机械设备等）六、付款方式 乙方进场壹周后，付款元。工程完工后，经验收合格，工程款付总额 的70% （包括进场付款在内）余款半年后一次性付活。
七、施工安全 乙方在施工中必须提高安全意识，在现场充分做好安全防护措施。乙方必须服从甲方安全部门管理人员的指挥及协调工作。施工中本分项工程如发生安全事故， 乙方全部承担责任包括经济责任，甲方不承担连带责任 八、工程质量 乙方必须按国家现行建造规程，规范的《建筑基坑支护技术规程施工》，确保边坡稳定和安全。施工质量等级为合格。 九、双方职责 1、甲方提供水、电设施。费用由乙方承担。 2、甲方负责协调工地周边相关关系。 3、甲方负责按合同约定结算付款。 4、乙方必须严格执行国家现行规程、规范、施工，确保基坑安全。 5、乙方施工中，必须严格按图或施工方案施工及相关操作规程施工，否则出现的一切质量损失由乙方负责承担。 6、乙方必须严格本分项工程施工过程中的一切现场施工人员的人身安全及采取 一切不可预见的安全防护措施。若发生事故，乙方负担全部责任，并承担一切费用。甲方不承担连带责任。 十、合同方式 本合同一式肆分，甲、乙双方各持贰份。自双方单位盖章及全权代表人签字后生效。合同款结算后自行失效。
边坡支护工程协议书 工程名称：怀化市红星北路道路建设BT工程 项目名称：怀化市红星北路棚户区改造安置区边坡支护工程承包人： 怀化市红星北路道路建设BT工程项目部 2012年9月7日
边坡支护工程协议书 甲方：怀化市红星北路道路建设BT工程项目部 乙方： 根据工程需要，甲方将怀化市红星北路棚户区改造安置区边坡支护工程交由乙方来施工完成，为了完善施工管理程序，明确双方的权利和义务，确保该工程在保安全、保质量的前提下按期完工，根据《中华人民共和国合同法》，现经双方充分协商，共同签订如下合同条款： 第一条工程概况及工期 一、工程概况 1、工程名称：怀化市红星北路棚户区改造安置区边坡支护工程 2、工程地点：怀化市红星北路居民安置区 3、工程范围：边坡支护工程（锚杆、框架梁、挂网喷锚及其他附属工程） 4、承包方式：包工包料（工程施工所有材料如：水泥、砂、石子、钢筋 等以及措施项目所需材料均由乙方负责提供），税金及相关 规费由甲方支付。 5、工程施工内容： （1）≤怀化市红星北路棚户区改造安置区边坡支护工程施工图≥中所有的工作内容（边坡整理、挖框架梁嵌入槽、锚杆灌浆、支架搭设等）以 上工作内容全部综合到单价中。 二、工程工期 第一条、工期要求：按甲方下发的规定时间完工
第二条乙方完成施工应具备的条件 一、乙方应具备满足工程要求的施工管理人员、技术人员、各类技术工人，并具备满足工程要求的机械设备。 二、乙方施工人员、劳务工（含身份证复印件）及机械设备花名册报甲方备案，并有乙方负责人签字。 第三条工程承包价格 经协商一致本工程的单价为: 框架梁：元/m3 锚杆Φ25：元/m 锚杆Φ28：元/m 喷锚砼：元/ m3 砖砌水沟：元/m 钢筋制作：元/t 第四条工程结算及付款方式 一、工程竣工验收合格后，乙方完成工程量经现场专业工程师、计量工程师、技术负责人、项目经理共同审核，对实际工程量签字认可后，作为结算依据。 二、整个支护工程完成后甲方按乙方实际发生工程量（经交验合格）进行计量，甲方给乙方支付的款额按工程造价总额80%（达到质量标准）付款，待红星北路道路工程完工后经业主交验后甲方向乙方支付总造价15%的款额，扣留5%保修金（保修金的退还见第十条保修条款）。 三、乙方发放工人工资的名册须上报甲方审核，在甲方的监督下发放到个人。
昆明市五华区岗头村城中村改造回迁房项目1号地块滑坡体治理施工合同 发包人：昆明红凯房地产开发有限公司 承包人：中国有色金属工业昆明基础工程公司
第一章协议书 发包人（全称）昆明红凯房地产开发有限公司（以下简称发包人） 承包人（全称）中国有色金属工业昆明基础工程公司 (以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昆明市岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理工程事项协商一致，订立此合同。 一、工程概况 工程名称：昆明市岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理工程 工程地点：昆明市五华区岗头村1#地块 工程内容：完成发包人提供的昆明市五华区岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理施工图中所涉及的所有内容（大型土石方开挖及转运除外） 资金来源：企业自筹资金 二、工程承包范围 承包范围：发包人提供的昆明市五华区岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理施工图中所涉及的所有内容（大型土石方开挖及转运除外）包括但不限于以下工程内容： 1、GPS主动防护网、浆砌块石挡土墙及顶部平台封闭（含相应土石方工程）、锚杆格构梁（含相应土石方工程）、预应力锚索、抗滑桩（含人工挖孔等土石方工程）、抗滑桩桩间板、砼检测墩（含相应土石方工程）、马道及马道排水沟（含相应土石方工程）、坡顶及坡脚截水沟（含相应土石方工程）、踏步、浆砌块石急流槽（含相应土石方工程）等。 2、按照降排水方案，施工期间的降排水台班、降排水措施（排水井、盲沟、排水沟），施工中的降排水工作需持续到本滑坡体治理工程完工并经监理单位、发包人验收合格后。 3、场地内材料的转运。为满足本滑坡体治理施工而采取的临时坡道、临时道路修筑、夯实等，发包人协调提供承包人大型设备及材料进场道路。 4、为确保施工期间的安全而采取的相关安全、文明施工措施（含防火措施及防火设备配备） 5、在本滑坡体治理正常施工期间为确保安全而进行的持续不断的变形观测，以及提供定期观测报告。 6、承包人必须配合滑坡体治理安全施工备案等事宜。
边坡支护工程施工承包合同 发包人：8-2地块7、8、9#楼项目部（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程边坡支护分项工程施工事项协商一致，订立合同。 一、工程概况： 工程名称：铜仁市碧江区2013年国有工矿棚户区改造项目8-2地块 工程地点：碧江区西外环 二、承包方式及工程价款： 1、承包方式：包工不包料（扎丝由乙方负责） 2、本工程合同承包单价为： 1）挂网喷浆60元/㎡（含修坡、打土钉、布筋、安泄水孔、排水、撘拆架子、喷射砼及养护等内容）。 2）具体做法以甲方提供的施工图纸施工为准。 3）以上单价不含税收，工程量以双方代表按现场实际喷射砼面积工程量进行计算，在施工中所需的一切与本工程承包范围内相关的机械设备、安全防护措施用品概由乙方组织并承担所有费用。 三、付款方式及工程结算： 1、工程完工，15天内进行验收，经业主、监理验收合格后甲方支付乙方 工程款80%；余款2个月内付清。
四、施工工期： 1、本工程施工工期为日历天； 2、乙方必须准备足量的人工、设备，以保证进度； 2、遇到以下情况允许顺延工期：1）设计变更因素；2）不可抗力因素：3）其他非乙方原因造成的停工。 五、工程监理及验收： 1、乙方必须无条件接受甲方和工程监理、业主单位的质量检查和管理， 共同把好质量关； 2、乙方施工必须严格按照国家有关的标准规范进行施工。 六、安全生产： 1、乙方必须严格遵守安全生产的操作流程，对施工安全生产负责； 2、乙方必须坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，教育好工人自觉 遵守有关安全规范规定。乙方所有进场工人必须接受安全教育，若发生的安全事故，一切责任由乙方承担。 七、双方责任： （一）甲方责任： １、满足乙方施工条件，在工程施工工序衔接上应留给乙方施工的空间；２、提供施工所需的场地、水电免费给乙方使用； ３、协助乙方做好各施工队伍的协商工作等有关事宜； ４、甲方负责提供的材料应及时进场，由乙方负责下车。 ５、为保证工作进展顺利，在工程施工期间甲方委派为现场代表，联系电话：，负责协调及相互配合、联络工作。
劳务分包合同 （边坡支护） 劳务发包方名称： 地址： 联系人： 电话： 劳务承包方名称： 地址： 联系人： 电话：
劳务分包合同 劳务发包方：（以下称甲方） 劳务承包方：（以下称乙方） 甲方系的承包人，甲、乙双方在自愿、平等的基础上，经友好协商一致，为明确双方的权利、义务、责任，就甲方将边坡支护工程劳务分项工程（以下称“劳务分包工程”）分包给乙方达成如下一致意见，特签订本协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、劳务分包工程施工工期：（暂定）15 日历天，开工日期以业主或监理或甲方发出的开工令为准。 第二条工程承包范围及内容 乙方向甲方承包边坡支护工程的劳务部分，其具体承包方式为。 第三条劳务费用及结算方式 1、劳务费用计算方式：承包单价×经甲方确认的实际工程量。 2、承包单价：锚杆：元/米网喷：元/平方米；该单价为综合包干价，包含了乙方因施工所发生的管理费、人工费、机械费及其它各项相关费用(现场施工用水电由甲方提供，不包含在内）。设计工程量为：锚杆：m，网喷：平方米。 2、工程量的核实确认：按甲方现场实际确认为准。对乙方超出图纸或合同要求但又不属于工程变更范围而增加的工程量和因自身原因造成的返工工程量，不予确认。 3、付款方式：现金或转账，本合同内的全部劳务工程施工完毕、并经甲方验收合格后一次性付清。 第四条甲方的权利和义务 1、组织乙方人员学习甲方及其上级单位的各项安全生产规章制度，并对
乙方人员进行安全、技术交底。 2、负责三通一平（水通、电通、场地平），并承担相应费用。 3、有权根据甲方及其上级单位制定的安全生产规章制度就乙方人员的违章行为进行处罚，乙方须承担由此造成的一切责任及损失。 4、负责与业主、监理、设计等单位联系协调工作。 5、按本合同约定，向乙方支付劳务费用。 6、因甲方原因造成停工超过24小时的，甲方按元/天向乙方支付补偿金。 第五条乙方的权利和义务 1、乙方必须遵守国家、地方的相关政策、法律、法规，严格执行甲方及其上级单位制定的各项安全生产规章制度，坚决服从甲方的领导和管理，做到安全生产、文明施工。 2、乙方负责其劳务人员的安全培训，设立现场安全监察员，负责其人员的现场施工安全，并就其派驻于本工程的所有人员发生的安全事故承担全部责任。 3、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，乙方所组织的劳务人员应身体健康，年龄在18～50岁之间。 4、乙方应为所派驻劳务分包工程的劳务人员办理人身意外伤害保险，并在开工前 3 日内向甲方提供其派驻的劳务人员的名单、证件及相关工作简历。 5、若因乙方施工造成工程质量或者工期未达到设计或合同要求的，乙方应当承担全部责任。 6、乙方应当按照本合同第一条约定的工期完成本合同约定的工程内容，若乙方未按照约定工期竣工的，甲方有权就乙方延误工期按照元/天要求乙方支付违约金。 7、乙方应当妥善保管、合理使用甲方向其提供或租赁的机具设备，并保证机具设备的完好性，若出现机具设备遗失或损坏的情况，乙方应当按照该机具设备的购买价格全额赔偿；如乙方自备机具设备的，乙方应当保证自备机具设备的安全性、可靠性及完好性，满足甲方施工需要，并做好必要的安全防护设施。如甲方向乙方提供的机具设备或乙方自备的机具设备发生安全事故或丢失，由乙方承担全部责任。 8、在施工期间未经甲方书面同意，乙方或乙方劳务人员不能擅自撤离工地；
边坡支护劳务分包工程协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方: (以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了该工程的顺利进行，确保该项目质量，经双方协商签订本合同,双方遵照执行。 第一条、工程概况: 1、工地地点: 2、工程名称: 第二条、技术要求：依据施工蓝图,按施工规范要求施工. 第三条、质量要求：合格. 第四条、承包方式：清包工,所有主辅材料由甲方负责,乙方自组施工操作人员,自带设备施工,自备部分辅材（扎丝、焊条、铁丝、切割片、照明灯) 第五条、包工内容: 1、锚(杆)索综合单价元／M （钻孔、锚杆锚索制安、注浆、成品保护、张拉,其它除外)。 2、挂网喷浆(１0０mm）综合单价元／Ｍ２ 挂网喷浆（150ｍm）综合单价元/Ｍ2
素喷(１00mm)综合单价元／M2 （挂钢筋网片、喷砼、泄水孔制安,其它除外）. 3、脚手架元/Ｍ2 （边坡20m范围内的搬运、搭拆) 4、截水沟、排水沟等图纸范围内未计综合单价的双方另行协商。５、施工过程中地勘报告或图纸与现场实际情况不符时,依据现场实际情况双方另行协商。 6、工期：总工期为天有效工作日(工期计算按甲方施工的工作面的时间为准）。 第六条、结算及付款方式： 1、按施工图纸综合单价包工,其中,锚杆(锚索)长度及深度须按图结算（变更、签证依据现场实际计算），其余按实收方,工程款=实际完成量×工程单价。 2、乙方进场一个星期后,甲方付元作为工人零星费用，甲方按乙方每个月完成工程量的６0%支付工程款，待工程全部施工完毕付至总工程量的８0％工程款,验收合格后乙方提供结算资料一个月内一次性全额支付工程款 第七条、双方责任: 1、甲方负责提供水泥、河砂、钢筋等施工用主辅材料。 2、甲方应向乙方提供详细的技术资料,并对有特殊要求的地方提出文字说明及设计部门的要求或变更、负责放线定位、标高等技术数据工作。
×××工程 边坡支护工程分包合同 甲方：中建一局集团第六建筑有限公司乙方：
目录 第1条工程概况 (1) 第2条承包范围及承包方式 (1) 第3条合同工作内容 (1) 第4条合同价款与计量 (2) 第5条工程款的支付 (3) 第6条合同工期、质量、安全文明、技术要求 (4) 第7条质量保证与检验、验收 (5) 第8条保险、担保、缴税 (6) 第9条结算 (6) 第10条驻工地代表及职责 (6) 第11条甲方工作与职责 (7) 第12条乙方工作与职责 (8) 第13条文物和工程障碍 (10) 第14条安全与环境保护 (10) 第15条违约 (10) 第16条乙方的撤场 (11) 第17条保修 (11) 第18条争议 (12) 第19条合同解除 (12) 第20条补充条款 (12) 第21条其它约定 (13) 第22条未尽事宜 (13) 第23条合同生效与终止 (13) 第24条合同份数 (13)
边坡支护工程分包合同 总包方: 中建一局集团第六建筑有限公司（以下简称甲方） 分包方: （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方施工工程边坡支护分包工程事宜达成一致意见，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包工程名称： 第2条承包范围及承包方式 2.1承包范围： 2.1.1 2.1.2 2.1.3 …… [参考内容：1、钢板桩；2、水泥土墙；3、锚杆；4、地下连续墙；5土钉墙；6、逆作拱墙] 2.2承包方式： 第3条合同工作内容 3.1工作内容：
边坡支护及锚杆施工劳务承包施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《安全生产法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律的有关规定及遵循其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方友好协商，甲方将76号地块除2号楼外的边坡支护及锚杆施工，工作内容以劳务分包的形式承包给乙方。乙方负责劳务的组织、管理和劳务工资的发放，并保证各种劳动力的需要和现场的正常运行，为了明确双方的责任、权利和义务，特订立本合同，望双方共同守信： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点：重庆仙桃数据谷 3、承包方式：包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料计 划、包机械机具、包常用工具、包成品保护、包现场管理、包质量保修， 包锚杆检查等。 二、承包内容： 1、承包性质：单项人工及材料费承包 2、工作内容及计算规则： （1）细实砼护坡及锚杆施工，乙方按设计图纸及甲方现场要求进行施工，工作内容包括钢管架搭设、机械钻孔、钢材下车、导管（钢筋）制安及 入孔、砂浆（或细实砼）搅拌、孔内压浆及检测（试件制作）等，所需 材料必须按甲方要求转运至不影响操作及安全的位置等。 （2）甲方只提供钢管架及竹跳板，其他均由乙方自行准备。 （3）工程量按项目部明确的施工做法按实收方计算。承包单价中均已包 括安全费、质量费、福利费、工具费等相关低值易耗品。 （4）承包单价中均已包括材料、机具的二次和多次转运费，义务放线，所需防雨施工架子搭设等费用。 （5）所有二级配电箱以外的设备均由乙方提供。 三、 承包单价和计算方式： 1、锚杆：人工、机械及其他费用45元/m包干价计算（含搭设架、定位、 钻孔、锚杆制安、注浆压浆及包检测合格等）工程量按实收方。
［重点实用参考文档资料］ 边坡支护工程施工合同 （合同编号：） 发包人： 承包人： 签订日期：年月日 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担【】项目东区主干道边坡支护工程的挡墙施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方、乙方协商一致签订本合同。 一、工程概况 工程名称：【】项目东区主干道边坡支护工程 工程地点：【】 工程内容：由【】建筑设计研究院设计的【】东区主干道边坡支护工程施工图范围内的抗滑桩、砼挡墙、浆砌块石（堵石）挡墙、200厚藻溪面石挡墙、锚杆等组成。二、承包范围 【】项目东区主干道边坡支护工程的抗滑桩、砼挡墙、浆砌（堵石）挡墙、200厚藻溪面石挡墙、锚杆及基础土方（不包括挡墙后背土方回填及压实）等，包工包料总承包。具体内容详见施工图。 三、本合同的组成部分及解释顺序： 1、本合同；
2、有关工程的洽商、变更等文件； 3、施工图图纸； 4、双方核对后的预算书； 5、边坡支护设计文件、技术规范； 四、质量 乙方应严格按施工图、相关设计文件，以及国家、地方关于地质灾害治理的施工技术规范进行施工质量控制，确保达到设计及相关规范要求，并一次性通过甲方组织的竣工验收。 乙方应在本边坡治理设计使用年限内确保工程质量，并在设计使用年限内不发生危害四周人身财产安全的结构破坏。 五、工期 开工日期为合同签定日，工期为合同签定日后150 日历天。 六、工程造价、结算调整方式及付款方式、履约保证金： （一）本工程合同造价暂定为15821992 元（人民币大写：壹仟伍佰捌拾贰万壹仟玖佰玖拾贰元整）。详见双方核对后的预算书，定稿的预算书（根据浙江大学建筑设计研究院设计并甲方签字的【】项目东区抗滑桩工程施工图）作为支付月度工程款的依据。 （二）结算方式： 1、计算及套用依据： （1 ）定额套用《浙江省建筑工程预算定额》（20GG ），定额中缺项的子目，可优先套用《浙江省市政工程预算定额（20GG 版）》，两个定额均不适用时双方协商组价确定，以甲方签证为准。 （2）取费参照《浙江省建设工程施工取费定额》（20GG ），管理费、利润按（人工费+机械费）x 22%计取费用。另计规费（4.14% ）、税金（3.448% ）、农民工工伤保险（0.114% ）。组织措施费按后附预算中的措施项目费计算表的相关费率计取。
基坑支护降水施工合同范本 基坑支护为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全，对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。基坑支护降水施工合同怎么写呢?以下是在 小编为大家整理的基坑支护降水施工合同范文，感谢您的欣赏。 基坑支护降水施工合同范文一 甲方： 乙方： 甲方委托乙方进行的基坑支护、降水工程的设计与施工。 为了明确双方责任，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，经双方协商，签订本合同。 第1 条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4工程内容： 1.5承包方式： 1.6技术要求： 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 。《建筑基坑支护技术规 程》JGJ 120--99 第2 条工程图纸
2.1图纸提供日期：月2.2 图纸提供套数：平面图及基础施工图第3 条双方驻工地代表 3.13.2 甲方驻工地代表的权力和职责 3.2.1 联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜 代表甲方实施权力和职责; 3.2.2 3.2.3 监督现场施工质量; 3.2.4 协调工程生产计划，确定施工变更; 3.2.5 验收签证乙方工程技术资料; 3.2.6 协调工程实施中乙方与有关部门和周邻关系。 3.33.4 乙方驻工地代表的权力和职责 3.4.1 联络甲方、协调施工现场的各项工作; 代表乙方实施权力和职责; 3.4.2 协助甲方现场管理工作; 3.4.3 负责协调管理部门的管理工作; 3.4.4 3.4.5 实施现场管理工作。 第4 条工期 4.1开工日期：月 4.2竣工日期：月 4.3其中：打井工期天，降、排水维护日历天数天。 4.4在工程开工日期之后第基础土方开挖。否则，每延误1 天，乙方向甲方支付违
基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，现就时代 __________ 项目基坑支护工程签定 工程协议书如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包项目： 四、工程总承包价： 合同总价（暂定）：Y ______ 万元，最后造价以实际结算为准。 五、承包方式：以包材料、包人工、包安全、包质量、保工期、包防火、 包验收、包一切税费等形式单价干，图纸不发生重大更改的情况下，后不再追加任何费用。 六、工程承包范围及单价： 按广东省地质建设工程集团公司设计并经甲方确认的施工图纸及图纸会审纪录承包以下内容： 1、喷射C20细石砼100厚，①6@200*20（钢筋网元/平方米； 2、①48注浆钢花管元/米； 3、支护栏杆（施工方回收）元/米； 4、坡顶、坡底水沟元/米；
5、根据广州市建委文件穗建筑[1997]344 号《广州市建设工程文明施 工标准（试行）的通知》及甲方的文明施工要求内容实施文明施工，费用由乙方负责。 七、工程款支付办法： 1、工程在规定的工期内完工，甲方十五天内支付乙方工程总承 包价____ %工程款； 2、工程验收合格后，甲方十五天内付至工程总承包价的—%； 3、余下5%的工程款作为质保金，地下室士0.00标咼完成，待地下室 土方回填完成后十五天内一次无息付清。 4、乙方收取工程款后必须开具乙方单位开出的有效工程发票 给甲方。 八、工期：工程总工日期为______ 个日历天。 开工日期暂定为—年—月—日，实际开工日期以双方现场代表签证为准，竣工日期为_____________ 年月_日。 九、工程质量标准和保修期： 1、质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程验收达到合格工程； 2、施工单位必须编制施工组织设计，无施工组织设计不得开工。签定本 合同后2天内交甲方审定确认后，甲方据此严格监控，今后如发现质量问题，处理如下： A、第一次要求乙方整改，整改时间内乙方不予采取措施，罚款 1000 元； B、同样毛病出现第二次罚款3000元；