浅析建设工程施工合同中发包方和承包方主要权利义务
北京市邦盛律师事务所史迎春
【内容提要】通过对FIDIC合同条件和我国法律法规以及《建设工程施丄合同（示范文本）》的学习，并结合两个工程案例,本文拟通过对工程纠纷中最常见的丄期延误和工程款结算的分析，揭示建设工程施工合同中发包方和承包方的主要权利和义务。
【关键词】建设工程合同权利和义务FIDIC合同条件
建设工程合同乂称建设工程承包合同、基本建设承包合同，是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。［1］工程建设一般经过勘察、设计、施丄等过程，因此建设丄程合同的发包人是业主或者业主委托的管理机构，而承担勘察、设计、建筑、安装任务的勘察人、设计人、施工人统称为承包人。
建设工程合同因其标的是建设丄程，而建筑产品一般来说体积庞大，其形成需要消耗大量的人力、物力和财力，一次性投资数额总大，建设周期长等特点，这决定了建设匸程合同涉计的内容复杂繁多，其合同文本一般涉及的法律问题庞杂且与专业技术问题交织在一起，更增加了其复杂性及难度，各国及建设丄程的专业协会纷纷依据实践及经验编纂合同范本以降低合同起草及谈判成本，并为合同履行中产生的纠纷起到了定纷止争的作用。
国内通行的版本是山国家建设部和国家工商行政管理局依据《合同法》和《建筑法》编纂的《建设工程施工合同（示范文本）》。
国际上通行的是FI D IC合同条件，FID I C是法语国际咨询工程师联合会法文的缩写。FIDIC合同条件它虽然不是法律，也不是法规，但它是全世界公认的一种国际惯例。它伴随着世纪的进程经历了从产生到发展、不断完善的过程。FIDIC合同条件第1版于1957年、第2版于1963年、第3版于19 7 7年、】988 年及1992年作了两次修改，习惯对198 8年版称为第4版。】999年国际丄程师联合会根据多年来在实践中取得的经验以及专家、学者的建议与意见，在继承以往四版优点的基础上进行重新编写（下称新编FI DC合同条件）。A新编FI DIC合同一套四本：《施工合同条件》、《生产设备和设计一施工合同条件》、《设计采购施工（EP C）/交钥匙工程合同条件》与《简明合同格式》o 4 FID I C合同条件侧重保护承包商的利益，我国合同范本因其内核是借鉴F IDIC条款，亦侧重保护承包商的利益。
结合两个案例，就其中涉及的工期问题、工程款等问题，分别依据我国《建设工程合同示范文本》和新编F IDIC合同条件中相应规定分析如下：
一、关于工期问题
（-）工期顺延的法律及合同条件规定：
FID I C合同8. 4条中工期可以顺延的情况为:
1.
(a) 一项变更(除非已根据第13.3款【变更程序】商定对竣匸时间作出调整) 或其他合同中包括的任何一项工程数量上的实质性变化；
(b)导致承包商根据本合同条件的某条款有权获得延长丄期的延误原因；
(0)异常不利的气候条件；
(d)山于传染病或其他政府行为导致人员或货物的可获得的不可预见的短缺；或
(e ) 由雇主，雇主人员或现场中雇主的其他承包商直接造成
的或认为属于其责任的任何延误、干扰或阻碍。
2.我国法律中关于工期的规定
《中华人民共和国合同法》
第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
笫二白•八十一条因施丄人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返丄、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施匚人应当承担违约责任。亠第二白八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二白八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停丄、窝丄、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《最高人民法院关于审理建设工程施匸合同纠纷案件适用法律问题的解释》必笫十五条:建筑丄程竣丄前，当事人对丄程质量发生争议，1:程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期时间。
3.我国《建设工程施工合同(示范文本)》中关于工期的规定，
合同1 3、工期延误
13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
（3 ）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常
进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13. 2承包人在13. 1款悄况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提岀报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
（二）工期延误法律分析
无论是FIDIC合同条件，还是我国法律及《建设工程施工合同（示范文
本）》都为厘清工期延误的责任，进行了详细的规定。从前述规定中可以看出，导致承包方工期顺延的情形主要是两个方面，一是发包方因工程变更、开工条件不具备、未按时审批和支付工程款所引起的工期延误；列一方面是，山于不可抗力导致的丄期延误。前一方面是山于发包方的过失或故意所导致的，理应山发包方承担工期延误的后果,而不应山承包方承担。后一方面，山于不可抗力是不可归责于承包方的原因导致的工期延误，其后果亦不能由承包方承担。
尽管从理论层面分析是如此的清晰和明了，但在实践中山于导致工期的延误的原因力往往不是单纯来自发包方或承包方,从而导致工期延误的责任划分往往很难达成一致。这一点从两个案例中亦可见一斑。现结合案例分析如下：
案例一（广州某有限公司诉某工程局工程纠纷仲裁一案）、承包方认为，发包方未能按时解决拆迁补偿问题以及山此引发被拆迁民众阻碍施工排水，是导致工期延误的两个主要原因。而发包方认为，承包方因运送施工用砂石手续不全且未能解决好施工排水问题，是导致工期延误的主要原因。双方各执一词，最后，仲裁庭认定，是双方的混合过错导致丄程延期，故山双方按份承担山此造成的经济损失。
案例二（安徽第七建筑工程公司诉上海枫叶置业有限公司工程纠纷一案）、承包方认为，发包方没有办妥相关手续，致工程处于半停工状态，并且，发包方将应当山承包方发包的水、电、煤气和消防项U擅自发包给他人，亦影响了整体匸程的验收，也是导致工期延误的原因。另外，山于发包方在接到承包方的竣丄资料后未能及时进行竣匸验收亦是丄期延误的主要原因。而发包方认为，发包方手续的不完备和将丄程分包给别人均不构成丄期延误的原因。并坚持认为，工期结束日应以竣丄验收日为准。最终法院也是综合考虑导致工期延误的原因力后进行了责任划分。
总之，尽管有法律和合同条款关于工期顺延的详细规定，但仍无法穷尽各类情形。因此，笔者认为，在建设施工合同中，应依据当时合同的实际状况和特点,分析出更易产生工期顺延的情形，将之写进合同的专用条款中，以利于定纷止争。另外, 笔者认为，施丄现场人员严格履行合同和有意进行证据保全的意识，同样有利于双方分清责任和弥补合同约定的不足。应该特别指出的是，承包方是工期顺延的举证方，不仅应