关于肇庆….项目……期错层结构工程
完成合同承包范围工程实际竣工日期情况说明
致…..房地产开发有限公司中源名苑项目部、
…………..建设监理有限公司:
我司承建施工的…….项目土建及水电安装工程,在贵司及相关单位部门的支
持配合下,项目部全体同仁兢兢业业,秉着“筑百年工程,创世纪金牌”宗旨,昔日的平原如今已矗立着一座座颇具特色的高楼;自2009年4月份组建项目经理部以来,我司按照贵司的开发计划从项目一期…………………………开发的计划步骤对我司现场的施工存在一定的难度;
基于贵司的品牌声誉效应,……..楼盘得到社会各界好评,销售工作火热进行,各合同段楼栋均设置有销售样板房,我司亦应贵司销售节点要求,投入大量人力、物力、财力,克服种种困难,确保各楼栋样板房都能按时交付且到位配合贵司的销售工作;我司同时偏倚重视能与贵司成为长期友好合作伙伴,在施工过程中各项不合理因素所造成的经济损失,从未向贵司提出任何索赔要求,望能以真诚得到贵司的青睐;
合同造价方面,譬如项目一期…..楼的合同造价为3750万元,实际结算为
6600万元,二期……楼合同造价为2650万元,实际结算为3790万元,从合同造价与实际结算数据来看,明显体现出现场施工实际工程量增加,相对的合同工期本应也正比增加;我司在不现实的紧迫工期下,真实完成了工程竣工,并按照贵司节点计划要求,项目一、二期工程已全部交付业主使用,项目四期工程也在年内全部完成竣工验收,无出现工期延误情况;
对于项目工程实际完成合同约定承包范围工程竣工日期,我司综合总结各
第 1 页共 3 页
项因素,向贵司作出以下陈述说明:
一、结构设计原因
1、前文提及的合同段楼栋,均为错层结构,大大增加施工难度,譬如两
层分部工程,需分成三批次进行混凝土浇筑施工等,合同未有考虑到
施工工艺的操作复杂性;
2、施工过程中,存在较多图纸设计变更以及结施图与建施图不一致需修
改的情况,等待修改变更、施工方案等文件的编制审核审批过程,对
施工进度造成耽误,甚至局部返工更造成滞后完成进度计划;
二、材料供应原因
…….的一体化经济圈政策,带动了肇庆市的发展,特别房地产业更如火如荼地大规模开发,…..本地建材生产规模未能跟上建筑业的发展步伐,导致部分建筑原材供不应求,如沙石、砌块等,直接严重影响现场施工进度;
三、甲指分包单位原因
1、分包单位的设备、材料的到位以及人员进场施工不及时,导致我司局
部收尾工程未能施工,继而延误工程整体完工时间;
2、我司的塔吊、人货梯等大型设备,因必须配合分包单位完成施工后方
可拆除,暂不言租赁费用,同时影响工程完善竣工条件才是重点;
3、分包单位的各项工程资料,部分不规范或有滞后移交情况,未能与我
司工程资料同步完成,影响资料备案,延误竣工验收报告的申请时间;
我司本着“想业主所想,急业主所急”的服务理念,长期以来多次组织召开内部分析研讨会,借鉴以往工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉作业等复杂作业方案,尽全力让大量劳动力投入施工
工作,加班加点抢工作面施工;我司将通过努力实现“零缺点的生产过程,一百分的优质产品”工程意识,在确保质量安全零事故的条件下圆满完成合同工程;望贵司鉴于上述多项因素对我司造成的实际影响给予认同、谅解,恳请不追究工期违约的相关责任,请贵司相关部门领导审核批复。
顺颂商祺!
…………..项目经理部
(盖章\日期)
.
关于肇庆….项目……期错层结构工程 完成合同承包范围工程实际竣工日期情况说明 致…..房地产开发有限公司中源名苑项目部、 …………..建设监理有限公司: 我司承建施工的…….项目土建及水电安装工程,在贵司及相关单位部门的支 持配合下,项目部全体同仁兢兢业业,秉着“筑百年工程,创世纪金牌”宗旨,昔日的平原如今已矗立着一座座颇具特色的高楼;自2009年4月份组建项目经理部以来,我司按照贵司的开发计划从项目一期…………………………开发的计划步骤对我司现场的施工存在一定的难度; 基于贵司的品牌声誉效应,……..楼盘得到社会各界好评,销售工作火热进行,各合同段楼栋均设置有销售样板房,我司亦应贵司销售节点要求,投入大量人力、物力、财力,克服种种困难,确保各楼栋样板房都能按时交付且到位配合贵司的销售工作;我司同时偏倚重视能与贵司成为长期友好合作伙伴,在施工过程中各项不合理因素所造成的经济损失,从未向贵司提出任何索赔要求,望能以真诚得到贵司的青睐; 合同造价方面,譬如项目一期…..楼的合同造价为3750万元,实际结算为 6600万元,二期……楼合同造价为2650万元,实际结算为3790万元,从合同造价与实际结算数据来看,明显体现出现场施工实际工程量增加,相对的合同工期本应也正比增加;我司在不现实的紧迫工期下,真实完成了工程竣工,并按照贵司节点计划要求,项目一、二期工程已全部交付业主使用,项目四期工程也在年内全部完成竣工验收,无出现工期延误情况; 对于项目工程实际完成合同约定承包范围工程竣工日期,我司综合总结各 第 1 页共 3 页
项因素,向贵司作出以下陈述说明: 一、结构设计原因 1、前文提及的合同段楼栋,均为错层结构,大大增加施工难度,譬如两 层分部工程,需分成三批次进行混凝土浇筑施工等,合同未有考虑到 施工工艺的操作复杂性; 2、施工过程中,存在较多图纸设计变更以及结施图与建施图不一致需修 改的情况,等待修改变更、施工方案等文件的编制审核审批过程,对 施工进度造成耽误,甚至局部返工更造成滞后完成进度计划; 二、材料供应原因 …….的一体化经济圈政策,带动了肇庆市的发展,特别房地产业更如火如荼地大规模开发,…..本地建材生产规模未能跟上建筑业的发展步伐,导致部分建筑原材供不应求,如沙石、砌块等,直接严重影响现场施工进度; 三、甲指分包单位原因 1、分包单位的设备、材料的到位以及人员进场施工不及时,导致我司局 部收尾工程未能施工,继而延误工程整体完工时间; 2、我司的塔吊、人货梯等大型设备,因必须配合分包单位完成施工后方 可拆除,暂不言租赁费用,同时影响工程完善竣工条件才是重点; 3、分包单位的各项工程资料,部分不规范或有滞后移交情况,未能与我
关于1600℃自动升降炉合同执行延期 交货情况说明 *********有限公司: 关于贵公司购买我公司(*****有限公司)的1600℃自动升将炉(型号规格:TC-16S3 450mm*300mm*250mm),由于诸多原因,原定于20**年**月**日发货,实际于20**年**月**日完工,同时由于春节到来,应贵方要求,我们将在春节过后与贵公司商谈发货。对于炉子的延期交货给贵公司造成的不便我们致以最真诚的歉意,关于炉子的延期交货主要原因如下: 1.由于这台高温自动升降炉是非标产品,为保证炉子的质量,炉子的设计和审核确认比其他标准的产品复杂的多,以致在时间上超出了预期。 2.为保证产品质量,我们专门订购了一批日本生产的纤维板作为保温材料,但由于合作厂商在年底前业务繁忙,货源紧张,同时我们不可能只为此炉定几块板,是定了一批货,量大,所以订货周期比往常较长。 3.为了使用方便,我们对液压装置进行了改装,液压装置在自动升降的基础上,改为手动泄压升降与自动一体。比直接使用成品液压装置工期加长。同时我们为保证液压装置的质量,防止漏压漏油,以及长时间使用炉子出现,炉口下降的情况,我们对炉子进行了无载和重载
条件下的实验,每次实验两天,延长了炉子的生产周期。 4. 年底,各合作厂家业务都比较繁忙,同时物流运输的紧张,造成我们很多的原材料订货周期加长,例如氧化铝空心球砖、硅钼棒等一些非标材料的定制。 5. 多名员工结婚请假出差调试造成工作人员不足,导致单个炉子工期加长。 由于上述情况以及其他诸多原因造成交货延后,我们在此再次深表歉意,我们所能做的便是竭尽所能做好产品,在保证质量的前提下赶工。同时,我们将依据客观情况,参考编号20**-**-**号合同第十二条,在互惠互利的基础上,与贵公司商谈赔偿损失的问题,对此次合作给贵公司造成的不便还望贵公司海涵。 此致 敬礼 ***********有限公司 2012年1月10日 [温馨提醒:合同协议是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考,期待你的好评与关注]
一、工程延误的合同规定及要求 工程延误是指工程实施过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长。工程工期是施工合同中的重要条款之一,涉及到业主和承包人多方面的权利和义务关系。工程延误对合同双方一般都会造成损失。业主因工程不能及时交付使用、投入生产,就不能按计划实现投资效果,失去盈利机会,损失市场利润;承包人因工期延误而会增加工程成本,如现场工人工资开支、机械停滞费用、现场和企业管理费等,生产效率降低,企业信誉受到影响,最终还可能导致合同规定的误期损害赔偿费处罚。因此工程延误的后果是形式上的时间损失,实质上的经济损失,无论是业主还是承包人,都不愿意无缘无故地承担由工程延误给自己造成的经济损失。工程工期是业主和承包人经常发生争议的问题之一,工期索赔在整个索赔中占据了很高的比例,也是承包人索赔的重要内容之一。 1、关于工期延误的合同一般规定 如果由于非承包人自身原因造成工程延期,在土木工程合同和房屋建造合同中,通常都规定承包人有权向业主提出工期延长的索赔要求,如果能证实因此造成了额外的损失或开支,承包人还可以要求经济赔偿,这是施工合同赋予承包人要求延长工期的正当权利。FIDIC合同条件第44条规定:“如果由于任何种类的额外或附加工程量,或本合同条件中规定的任何原因的拖延,或异常的恶劣气候条件,或其他可能发生的任何特殊情况,而非由于承包商的违约,使得承包商有理由为完成工程而延长工期,则工程师应确定该项延长的期限,并应相应通知业主和承包商……。”我国建设工程施工合同条件第13条也对工期可以相应顺延进行了规定(参见第六章第二节)。此外,英国JCT63合同第23条、JCT80合同第25条和IFC84合同第2.3、2.4、2.5条等也有相近的规定。 2、关于误期损害赔偿费的合同一般规定 如果由于承包人自身原因未能在原定的或工程师同意延长的合同工期内竣工时,承包人则应承担误期损害赔偿费(见FIDIC第47条,英国JCT63第23条,JCT80第24条,IFC84第2.6、2.7、2.8等条款),这是施工合同赋予业主的正当权利。具体内容主要有两点:1)如果承包人没有在合同规定的工期内或按合同有关条款重新确定的延长期限内完成工程时,工程师将签署一个承包人延期的证明文件。2)根据此证明文件,承包人应承担违约责任,并向业主赔偿合同规定的延期损失。业主可从他自己掌握的已属于或应属于承包人的款项中扣除该项赔偿费,且这种扣款或支付,不应解除承包人对完成此项工程的责任或合同规定的承包人的其他责任与义务。| 3、承包人要求延长工期的目的 1)根据合同条款的规定,免去或推卸自己承担误期损害赔偿费的责任。2)确定新的工程竣工日期及其相应的保修期。3)确定与工期延长有关的赔偿费用,如由于工期延长而产生的人工费、材料费、机械费、分包费、现场管理费、总部管理费、利息、利润等额外费用。
关于1600℃自动升降炉合同执行延期交 货情况说明 *********有限公司: 关于贵公司购买我公司(*****有限公司)的1600℃自动升将炉(型号规格:TC-16S3 450mm*300mm*250mm),由于诸多原因,原定于20**年**月**日发货,实际于20**年**月**日完工,同时由于春节到来,应贵方要求,我们将在春节过后与贵公司商谈发货。对于炉子的延期交货给贵公司造成的不便我们致以最真诚的歉意,关于炉子的延期交货主要原因如下: 1.由于这台高温自动升降炉是非标产品,为保证炉子的质量,炉子的设计和审核确认比其他标准的产品复杂的多,以致在时间上超出了预期。 2.为保证产品质量,我们专门订购了一批日本生产的纤维板作为保温材料,但由于合作厂商在年底前业务繁忙,货源紧张,同时我们不可能只为此炉定几块板,是定了一批货,量大,所以订货周期比往常较长。 3.为了使用方便,我们对液压装置进行了改装,液压装置在自动升降的基础上,改为手动泄压升降与自动一体。比直接使用成品液压装置工期加长。同时我们为保证液压装置的质量,防止漏压漏油,以及长时间使用炉子出现,炉口下降的情况,我们对炉子进行了无载和重载条件下的实验,每次实验两天,延长了炉子的生产周期。 4. 年底,各合作厂家业务都比较繁忙,同时物流运输的紧张,造成我们很多的原材料订货周期加长,例如氧化铝空心球砖、硅钼棒等一些非标材料的定制。 5. 多名员工结婚请假出差调试造成工作人员不足,导致单个炉子工期加长。 由于上述情况以及其他诸多原因造成交货延后,我们在此再次深表歉意,我们所能做的便是竭尽所能做好产品,在保证质量的前提下
第三部分专用合同条款 第1条一般约定 1.1 词语定义 1.1.1 合同 1.1.1.10 其他合同文件包括: 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1. 2.4 监理人: 名称:: 资质类别和等级:; 联系电话:; 电子信箱:; 通信地址:。 1.1. 2.5 设计人: 名称:; 资质类别和等级:; 联系电话:; 电子信箱:; 通信地址:。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: 。 1.1.3.9 永久占地包括:。 1.1.3.10 临时占地包括:。 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件:。1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的标准规范包括:。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: ;
发包人提供国外标准、规范的份数:; 发包人提供国外标准、规范的名称:。 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: 。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为:。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限:; 发包人向承包人提供图纸的数量:; 发包人向承包人提供图纸的内容:。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件,包括:; 承包人提供的文件的期限为:; 承包人提供的文件的数量为:; 承包人提供的文件的形式为:; 发包人审批承包人文件的期限:。 1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定:。 1.7 联络 1.7.1 发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点:; 发包人指定的接收人为:。 承包人接收文件的地点:; 承包人指定的接收人为:。 监理人接收文件的地点:; 监理人指定的接收人为:。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定:。
工伤保险办理施工合同协议书延期申请 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
申请 致:毕节市人力资源和社会保障局 现有我公司员工xx于xxxx年x月xx日发生工伤事故,目前伤者已送往贵州省xxxxx总医院xxxx分院救治,并于xxxx年x月xx日办理出院手续。 根据《工伤保险条例》规定,我公司需在30日内向贵单位提出工伤认定申请,并提交工伤认定申请表、劳动合同、病历、医疗诊断证明等材料;由于医院需在伤者出院一个星期后才能提供伤者病历,因此我公司无法在规定时间内将上述材料全部提交,望贵单位适当延长我公司关于员工xxxx的工伤认定申请时限。 特此申请! xxxxxxxx集团有限公司 xxxx年x月xx日 申请 致:毕节市人力资源和社会保障局 由xxxxxx集团有限公司承建的xxxxxxx工程施工许可证约定施工期为xxxx年x月xx日至xxxx年x月xx日。由于春节放假停工时间较长及现场施工存在延误现场,现对本工程工期顺延至xxxx年xx月xx日。 望贵单位对我公司工伤保险服务相应延长至工期结束。 特此申请! 附件:工程延期报告
xxxxx集团有限公司 xxxx年x月xx日 工程延期申请报告 工程名称:xxxxxxxxx 申请
(建设单位名称xxxxxxxxxx)置业有限公司: 由xxxxx二建集团有限公司承建的xxxxxxxxxx工程施工许可证约定施工期为xxxx年9月30日至xxxxx年8月31日。目前我方为现场工人办理的工伤保险有效期为施工合同或施工许可证上显示的日期,工伤保险即将到期。 为了切实确保工人权益、保证工人施工安全,我方将向县人力和资源保障局续缴本工程工伤保险,需贵公司配合提供工程延期证明,以便我方顺利办理工伤保险延期。 本工程延期申请报告不作为工程结算依据,仅作为办理工伤保险使用,望给予配合! 附件:工程延期申请报告(申请日期xxxx年8月27日) xxxxxxxxxxx项目部 xxxxx年8月27日
合同协议书执行延期情 况说明 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
关于1600℃自动升降炉合同执行延期 交货情况说明 *********有限公司: 关于贵公司购买我公司(*****有限公司)的1600℃自动升将炉(型号规格:TC-16S3 450mm*300mm*250mm),由于诸多原因,原定于 20**年**月**日发货,实际于20**年**月**日完工,同时由于春节到来,应贵方要求,我们将在春节过后与贵公司商谈发货。对于炉子的延期交货给贵公司造成的不便我们致以最真诚的歉意,关于炉子的延期交货主要原因如下: 1.由于这台高温自动升降炉是非标产品,为保证炉子的质量,炉子的设计和审核确认比其他标准的产品复杂的多,以致在时间上超出了预期。 2.为保证产品质量,我们专门订购了一批日本生产的纤维板作为保温材料,但由于合作厂商在年底前业务繁忙,货源紧张,同时我们不可能只为此炉定几块板,是定了一批货,量大,所以订货周期比往常较长。
3.为了使用方便,我们对液压装置进行了改装,液压装置在自动升降的基础上,改为手动泄压升降与自动一体。比直接使用成品液压装置工期加长。同时我们为保证液压装置的质量,防止漏压漏油,以及长时间使用炉子出现,炉口下降的情况,我们对炉子进行了无载和重载条件下的实验,每次实验两天,延长了炉子的生产周期。 4. 年底,各合作厂家业务都比较繁忙,同时物流运输的紧张,造成我们很多的原材料订货周期加长,例如氧化铝空心球砖、硅钼棒等一些非标材料的定制。 5. 多名员工结婚请假出差调试造成工作人员不足,导致单个炉子工期加长。 由于上述情况以及其他诸多原因造成交货延后,我们在此再次深表歉意,我们所能做的便是竭尽所能做好产品,在保证质量的前提下赶工。同时,我们将依据客观情况,参考编号20**-**-**号合同第十二条,在互惠互利的基础上,与贵公司商谈赔偿损失的问题,对此次合作给贵公司造成的不便还望贵公司海涵。 此致 敬礼
( 施工合同) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-064894 施工合同通用条款进度与工期Progress and construction period of general conditions of
施工合同通用条款进度与工期 《施工合同通用条款进度与工期》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的,更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)! 7 进度与工期 7.1 合同进度计划 除非专用条款另有约定,承包人应在接到按照第6.1款[开工通知]发出的通知后28天内,编制详细的施工进度计划报送监理人。监理人应在收到进度计划21日内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为己得到批准。 经监理人批准的施工进度计划是控制合同工程进度的依据。监理人应有权按照该进度计划安排其他承包人的活动。 7.2 合同进度计划的修订 当工程的实际进度与经监理人批准的进度计划不符时,承包人可以在14日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人审批。监理人应在收到修订的进度计划后7日内批复。监理人对进度计划的修改在批复前应获得发包人同意。
7.3 发包人导致的工期延误 在履行合同过程中,由于发包人原因遭受工期延误和(或)费用增加,承包人有权按照第18.1款[承包人索赔程序]要求: (1)发包人延长工期; (2)发包人增加费用,并支付合理的利润。 需要修订合同进度计划的,按照第7.2 款[合同进度计划的修订]约定办理。 7.4 不可预见事件 在合同履行过程中,如果发生一个有经验的承包人在递交投标书日期前不能合理预见的事件,承包人应在此事件发生之日起7日内向监理人报告,要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。 7.5 承包人导致的工期延误 由于承包人原因导致暂停施工或造成工期延误的,承包人应采取措施加快进度,并自行承担加快进度可能增加的费用,工期不予顺延。 7.6 逾期竣工违约金 由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法及限额在专用条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 7.7 暂停施工 7.7.1 监理人指示暂停施工 监理人认为有必要时,可向承包人作出暂停施工的指示,承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工,暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。发生的费用由责任方承担。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同延期申请报告 篇一:工期延期申请报告函 工期延期申请报告函 致: 中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司,巢湖市徽商森隆置地发展有限公司。我公司承建的徽商御花园A区工程,于20XX年6月6日正式开工,计划竣工时间20XX年6 月30日,工程合同工期为390日历天。由于高考期间“禁嘈”为了确保考生有一个良好的学习、休息和考试环境,根据巢湖市环境保护局20XX年中高考期间“禁嘈”工作的通知。从20XX年6月1日至20XX年6月16日为中高考期间“禁嘈期”严禁在夜间(22:00-次日6:00)和昼间(12:00—14:00)进行产生环境嘈声污染的超标排放行为,且城管 部门暂停土方挖运审批工作。因此本工程土方开挖工作暂停,下道工序无法施工,导致工程工期延误。 该影响工期因素是政策性因素,而且为了确保考生有一个良好的学习、休息和考试环境也是我们每个市民应尽义务。
因此我司认为该工期延误符合双方合同约定的工期顺延情形,要求本工程的工期给予顺延,顺延时间为20XX年6月6日—20XX年6月16日计11天,请给予确认为盼。 同时为了减少该因素对本工程造成的影响,我司也将为完善在此期间能做的工作(如塔吊基础施工、钢筋模板加工制作等等,并在今后的施工中采取相应的措施,尽量缩短工期,确保工程尽早完工。 此致 安徽常青建设集团有限公司 20XX年6月10日 篇二:委托监理合同延期申请报告 委托监理合同延期申请报告 慈溪中冶置业有限公司: 20XX年10月,我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同,实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务,应甲方要求,监理服务时间均考虑了施工合同工期。 慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为20XX年10月至20XX年4月,现工程实际工期已超出合同约定的20XX 年4月,且工程延期非监理人原因造成,工程进度严重滞后,具体竣工验收实际时间还不能确定,超出合同约定期限,尽管如此,我单位监理人员始终坚守岗位,尽职工作。但由于
合同执行情况说明函 我司为XXX单位,自合同签订之日起,为积极配合甲方施工进度要求,我司严格根据合同要求对工作进行了计划性、有序性、严谨性、目标性的安排部署,具体为:现场实际尺寸的测量、下料生产、发货进场、监理验收、分货到位、成品安装、成品保护、成品维护等各个环节,我司委派了不同的专业化职业化的团队进行跟踪管理,执行到位。 我司针对于甲方所要求的山渐青项目太阳鸟、观星台组团阳台铁艺栏杆;月亮岛、林湖语组团别墅住宅间铁艺栏杆(虚线)及基础;月亮岛、林湖语组团别墅住宅前院铁艺栏杆(虚线)及基础;PQ户型入户铁艺门、等工程项目绝大部分基本如期完工。也有部分子工程项目在施工过程中因实际问题有轻微延误工期的情况(比如太阳鸟阳台栏杆),具体原因系数说明如下: 1、土建原因:由于部分土建施工工作面不规整导致我司技术员在下料过程中尺寸出现一定偏差,以致于到货进场的一部分栏杆成品无法按照国家标准安装,故此批产品不得已只能返厂,然后重新加工生产、发货进场、安装,故此影响一定时间的工期。 2、上道工序拖延:我司在实际施工过程中发现有相当一部分GRC罗马柱没有安装,由于栏杆对于安装精度要求比较高,罗马柱没有安装直接导致栏杆无法精确定位居中,因
此我司和贵方协商, 最终结论是:GRC安装完成后,具备工作面,栏杆方能安装,此项直接影响一定时间的工期。 3、天气原因:为确保工期,我司要求安装工人加班加点,利用一切可以利用的时间做工,但事与愿违,一次下雨天做工,我司其中一位安装工人不小心被漏电击中昏迷,由于抢救处理及时没有造成太大的严重后果,为避免同类事情发生,确保工人安全,体现甲方文明施工精神,我司严谨下雨天以及天气恶劣情况下做工,此项也会轻微影响工期。 以上为我司合同执行情况以及部分工程项目延误原因说明,呈贵司审阅! XXX公司 20XX年4月26日
篇一:《合同延期签订说明》 合同延期签订说明 致 贵公司于2014年4月24日获得我公司采购项目中标权(招标编号),因我公司回归一汽集团,定位发生变化,原可研概算编制较为粗糙,部分项目预算超支,根据集团对锻造毛坯的需求情况(具体请见锻造毛坯及粗加工项目变更原因),故对该项目进行调整。 调整后预计项目于2015年4月启动,启动后再与你公司签订采购合同。下表为采购明细 中标人意见(公章) 公司2014年4月28日 篇二:《施工延期证明》
施工合同延期证明 哈尔滨市地方税务局道里分局 安置暨保障住房项目标段工程,施工合同签订的施工期为月我市对保障性住房建设的统一安排,施工期延长至年月{如何写合同延期证明}. 特此证明。 发包人哈尔滨棚户区改造投资有限责任公司 法定代表人{如何写合同延期证明}. 月日{如何写合同延期证明}. 承包人 法定代表人 月日
篇三:《工程延期证明书》 工程延期证明书 兹证明由中威劳务有限公司承建的太钢大明新建加工中心工程原开工日期为2012年5月5日,竣工日期为2012年10月13日,现由于总体建设工期顺延,导致由双方于2012年5月3日签订的《建设工程施工劳务分包合同》需要顺延至2014年12月31日。双方原签订合同仍然有效。 特此证明。 山西钢铁建设(集团)有限公司 年月日 报告{如何写合同延期证明}. 山西钢铁建设(集团)有限公司 应贵公司规定,刘琨施工队施工的原料厂及焦化63m焦炉项目缴纳的安全押金,现焦化焦炉及原料厂工程施工完毕,没有发生违反规定的安全扣款,特申请贵公司退还刘琨施工队安全押金。
申请人刘琨施工队2014年7月26日 篇四:《工程延期证明(模板)》 篇五:《关于施工合同延期的说明》 关于施工合同延期的说明 贵州银行遵义市中南支行 我单位与贵阳建筑勘察设计有限公司于2012年12月签订了遵义市子尹路南延线棚户区改造项目边坡治理工程施工合同,当时由于拆迁及土地问题未完全解决,导致工程施工延期至现在,经过有关部门通力合作解决了现场部分问题,现已具备施工条件,我单位已通知施工单位于2014年5月10日进场施工,工期顺延至2014年9月10日(合同工期120日历天),请贵行办理该工程的安全文明施工措施费银行专户手续为谢! 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 子尹路南延线项目部
延误工期解除施工合同
一、工程延误的合同规定及要求 一、工程延误的合同规定及要求 工程延误是指工程实施过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长。工程工期是施工合同中的重要条款之一,涉及到业主和承包人多方面的权利和义务关系。工程延误对合同双方一般都会造成损失。业主因工程不能及时交付使用、投入生产,就不能按计划实现投资效果,失去盈利机会,损失市场利润;承包人因工期延误而会增加工程成本,如现场工人工资开支、机械停滞费用、现场和企业管理费等,生产效率降低,企业信誉受到影响,最终还可能导致合同规定的误期损害赔偿费处罚。因此工程延误的后果是形式上的时间损失,实质上的经济损失,无论是业主还是承包人,都不愿意无缘无故地承担由工程延误给自己造成的经济损失。工程工期是业主和承包人经常发生争议的问题之一,工期索赔在整个索赔中占据了很高的比例,也是承包人索赔的重要内容之一。1、关于工期延误的合同一般规定 如果由于非承包人自身原因造成工程延期,在土木工程合同和房屋建造合同中,通常都规定承包人有权向业主提出工期延长的索赔要求,如果能证实因此造成了额外的损失或开支,承包人还可以要求经济赔偿,这是施工合同赋予承包人要求延长工期的正当权利。FIDIC合同条件第44条规定:“如果由于任何种类的额外或附加工程量,或本合同条件中规定的任何原因的拖延,或异常的
恶劣气候条件,或其他可能发生的任何特殊情况,而非由于承包商的违约,使得承包商有理由为完成工程而延长工期,则工程师应确定该项延长的期限,并应相应通知业主和承包商??。”我国建设工程施工合同条件第13条也对工期可以相应顺延进行了规定(参见第六章第二节)。此外,英国JCT63合同第23条、JCT80合同第25条和IFC84合同第2.3、2.4、2.5条等也有相近的规定。2、关于误期损害赔偿费的合同一般规定 如果由于承包人自身原因未能在原定的或工程师同意延长的合同工期内竣工时,承包人则应承担误期损害赔偿费(见FIDIC第47条,英国JCT63第23条,JCT80第24条,IFC84第2.6、2.7、2.8等条款),这是施工合同赋予业主的正当权利。具体内容主要有两点:1)如果承包人没有在合同规定的工期内或按合同有关条款重新确定的延长期限内完成工程时,工程师将签署一个承包人延期的证明文件。2)根据此证明文件,承包人应承担违约责任,并向业主赔偿合同规定的延期损失。业主可从他自己掌握的已属于或应属于承包人的款项中扣除该项赔偿费,且这种扣款或支付,不应解除承包人对完成此项工程的责任或合同规定的承包人的其他责任与义务。| 3、承包人要求延长工期的目的 1)根据合同条款的规定,免去或推卸自己承担误期损害赔偿费的责任。2)确定新的工程竣工日期及其相应的保修期。3)确定与工期延长有关的赔偿费用,如由于工期延长而产生的人工费、
解读《建设工程施工合同》之合同工期条款 ——《建设工程施工合同》协议书第三条解析 合同工期是指发包人和承包人在合同中约定的建设工程的履行期间,承包人在此期间内要如约完成工程建设。《建设工程施工合同》协议书第三条规定了合同工期条款,该条款属于约定性条款,是双方协商一致的结果。合同工期一旦确立后,除非发生了《合同法》规定的无效和可撤销行为,发包人一般不会改变工期,承包人要如期履约,否则便要承担违约责任。在建筑施工合同纠纷中经常见到发包人向承包人进行工期索赔的案例,因此,开竣工日期不 是单纯的时间和期限方面的约定,其中涉及如何准确确认开工和竣工时间、如何准确认定工 期和工期延误、如何准确认定发承包双方违约责任等诸多法律问题。承包人应慎重约定合同工期,充分考虑履行中可能出现的问题,把这些问题同时约定在合同中,即使在履行过程中出现了问题,解决中也相对比较明确。 一、开工日期的约定 开工日期的的争议往往与发承包双方是否履行了开工前各自应当履行了合同义务,尤其是工程是否具备开工条件等争议相关联。争议的焦点是实际开工日期与合同约定的开工日期不一致的情况下,承包方应不应当承担违约责任。因此实践中如何界定实际开工日期就非常 关键。 《建设工程施工合同》通用条款1.15定义开工日期,是指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。从字面理解,工程开工日期就是协议书第三条写明的日期。而现实中很少有准时按该日期开工的工程,因此这一绝对日期多数不是实际开工 日期。按照通用条款8.1、11.1条内容,如发包人未按合同约定完成其开工前应当履行的义务,施工条件没有具备的,开工日期应顺延,但顺延后的实际开工日期没有明确定义,承发包双 方也就因此产生歧义。施工许可日期还是进场日期、是放线日期还是破土日期、开工报告被批准的日期还是发包人(工程师)下达开工令的日期都成为争议的实际开工日期。究其争议 产生的原因在于,《建设工程施工合同》示范文本规定的不科学性。FIDIC《施工合同条件》41.3中工程的开工条款以工程师有关的开工通知书中通知的日期为开工日期,这样约定充分考虑了工程是否具备开工条件,是否出现合同订立前未能预见的的特殊情况等因素,相 比我国现行的示范文本以约定的方式确定开工日期,能够预防和化解可能发生的争议。 鉴于此,承包人在签订协议书第三条时应与发包人协商以如下两种形式填写: 1、开工日期(暂定):200*年**月**日,以发包人(或监理工程师)开工通知书中通 知的日期为准。 2、如果协议书第三条按文本规定的格式填写,那么须在专用条款第13.1条具体约定: 协议书第三条约定的开工时间是正常状态下工程实施行为,存在通用条款第13.1条情形时,以发包人(或监理工程师)开工通知书中通知的日期为准。工程师批准的施工进度计划确认开工时间与之一致。
工程延期证明 项目工程延期证明 xx市地方税务局征收管理分局: 兹由xx承建的xx,原合同工期从xx年X月xx日至xx年xx月X日,现因拆迁、征地等影响,导致工程需延期至xx年X月xx日。 特此证明。 甲方名称:开具日期:年月日工程延期证明(二) 工程延期证明 兹有河南省市第一建筑工程有限责任公司承接我河南有限公司基建项目建筑安装施工工程-暖通施工工程,由于施工方施工组织原因导致该项工程延期完工,完工日期延期至xx年4月4日,特此证明。河南有限公司 xx年2月11日工程延期证明(三) 工程延期证明书 兹证明由中威劳务有限公司承建的太钢大明新建加工中心工程原开工日期为xx年5月5日,竣工日期为xx年10月13日,现由于总体建设工期顺延,导致由双方于xx年5月3日签订的《建设工程施工劳务分包合同》需要顺延至xx年12月31日。双方原签订合同仍然有效。 特此证明。 山西钢铁建设(集团)有限公司 年月日
报告 山西钢铁建设(集团)有限公司: 应贵公司规定,刘琨施工队施工的原料厂及焦化7.63m焦炉项目缴纳的安全押金,现焦化焦炉及原料厂工程施工完毕,没有发生违反规定的安全扣款,特申请贵公司退还刘琨施工队安全押金。 申请人:刘琨施工队xx年7月26日工程延期证明(四) 工程延期证明 青岛市市南区地税局: 由乔龙岗承包的青岛天府金龙电子科技有限公司承建的青岛市住房保障中心中心二层监控系统安装调试工程,因设计方案变更,延期至xx年8月15日,敬请给予办理开具发票事宜。 青岛天府金龙电子科技有限公司 xx年8月10日 工程延期证明 青岛市市南区地税局: 由任俊利承包的青岛天府金龙电子科技有限公司承建的青岛市住房保障中心中心综合电器布线工程,因设计方案变更,延期至xx年8月15日,敬请给予办理开具发票事宜。 青岛天府金龙电子科技有限公司 xx年8月10日 工程延期证明 青岛市市南区地税局:
浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘河河道绿化迁移恢复工程 延期报告 杭州市地下管道开发有限公司: 我司杭州之江园林绿化艺术有限公司负责施工的浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘河河道绿化迁移恢复工程,合同造价为55.5849万元,合同工期为40日历天。本工程于2011年2月20日开工,在施工过程中,受到河道改道施工和交叉施工的影响,导致绿化施工场地不能及时移交,苗木迟迟无法回迁,因此该工程直至2012年11月30日才顺利完工,实际施工工期为650日历天,共计延期610日历天。 本工程发生延期非建设方责任,也非施工方责任,有关工期延误引起的费用互不索赔,但苗木的场外养护费用请建设单位予以补偿(超期养护时间245天),相关费用详见联系单;除场外养护费用外,其余材料、人工等调差互不索赔。 特此报告! 杭州之江园林绿化艺术有限公司 2012年12月1日监理单位意见(签字盖章): 建设单位意见(签字盖章): 附表:1 杭州市城市基础设施建设项目工程变更申报表 流水编号:
注:本表一式四份,项目建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各一份。 工程洽商记录施管表6 第1号年月日
浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘路段绿化迁移恢复工程 延期报告 杭州市地下管道开发有限公司: 我司杭州之江园林绿化艺术有限公司负责施工的浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘路段绿化迁移恢复工程,合同造价为86.0462万元,合同工期为40日历天。本工程于2010年3月10日开工,在施工过程中,受到花蒋路道路施工和余杭塘路段交叉施工的影响,导致绿化施工场地不能及时移交,苗木迟迟无法回迁,因此该工程直至2012年6月15日才顺利完工,实际施工工期为829日历天,共计延期789日历天。 本工程发生延期非建设方责任,也非施工方责任,有关工期延误引起的费用互不索赔,但苗木的场外养护费用请建设单位予以补偿(超期养护时间424天),相关费用详见联系单;除场外养护费用外,其余材料、人工、调差等互不索赔。 特此报告! 杭州之江园林绿化艺术有限公司 2012年6月20日监理单位意见(签字盖章): 建设单位意见(签字盖章):
工程合同延期协议 篇一:工程款延期支付协议书 工程款延期支付协议书 甲方: 乙方: 一、甲乙双方于年月日签订合同。双方在 合同中约定,该合同总价为 二、合同规定付款方式: 20%,即元 (大写: 元整),作为工程预付款。 的60%,即元(大写:,作为工程进度款。 理完移 交手续,且完成对甲方操作员培顺,经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%,即元(大写 : 元整),作为工程款。 5%,即元(元整),作为工程质保 金。 三、应付金额 1 实付金额 逾期金额 四、乙方已适当地履行合同义务,甲方对此并无任何异议;
五、甲方由于方式的2、3、4笔款项,乙方同意在本协议约定的条件下,接受甲方此请求。 就此情况,经双方经协商一致,签订协议如下: 1、甲方以照中国人民银行同期贷款利率支付利息。 23、延期付款期间,乙方不能因为资金不到位而影响工程进度,中途停止施工,否则乙方承担违约责任及损失赔偿。 4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。 六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷,由双方当事人协商,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。 七、本协议一式四份,双方各执二份。本协议自双方签字盖章之日起生效,至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。 甲方: (签字盖章) 年月日 乙方: (签字盖章) 年月日 篇二:关于施工合同延期的说明 2 关于施工合同延期的说明 贵州银行遵义市中南支行: 我单位与贵阳建筑勘察设计有限公司于2012年12月签订了遵义市子尹路南延线棚户区改造项目边坡治理工程施工合同,当时由于拆迁及土地问题未完全解决,导致工程施工延期至现在,经过有关部门通力合作解决了现场部分问题,现已具备
关于洛水镇朱家桥村特色村落大王庙李冰纪念馆工程 工期延期的情况说明 市审计局: 洛水镇朱家桥村特色村落大王庙李冰纪念馆工程2010年8月3日由发改委批准立项(什邡市发改【2010】570号),由什邡市风景名胜旅游管理局负责实施。工程于2011年5月3日由四川沅龙建筑装修有限公司中标(现更名为四川沅龙环境建设有限公司)。该项目因征地、迁坟、青苗补偿、沟渠改道、土地等问题一直到2014年3月3日正式开工建设。 2014年3月23日什邡市领导调研大王庙李冰纪念馆时,要求大王庙门前区域建成具有道教文化特色的主题广场,同时要求正在建设中的李冰纪念馆工程暂停施工,待文化主题广场方案确定后再施工建设。此时施工进度为:偏殿施工至屋面部分,屋面板模板,钢筋均已施工完毕,并完成了屋面钢筋的隐蔽验收工作;厢房地梁以下部分已完成。停工期间要求施工单位积极配合建设单位,监理单位做好现场的安全防范,成品保护工作。该项目于2015年10月23日通知复工,施工单位于10月24日进场进行复工前的准备工作,由于停工时间较长,已绑扎好的钢筋锈蚀严重,请什邡市质量监督站、设计院等相关单位现场勘查处理方案,按照施工规范要求,对已经锈蚀的钢筋进行更换,重新搭设及加固临时设施,清除场地杂草等,于2015年11月24日浇筑完成偏殿屋面砼。 在办公用房及山门施工过程中,什邡市洛水镇政府开始修建幸
福美丽新村综合体项目(登山健步道),修建登山健步道无材料及机械的出入道路,必须从大王庙李冰纪念馆工程施工区域内通行,为配合幸福美丽新村(登山健步道)施工,大王庙李冰纪念馆工程再次暂停施工。 该项目中标后,由于现场场地、施工方案变更、配合洛水镇政府工作等等因素,已无法按照原定合同工期要求进行施工,经过建设单位、监理单位、施工单位多次根据实际情况协商,确定施工单位于2016年6月28日完工竣工验收。 特此说明! 监理单位:四川亿博工程项目管理公司 施工单位:四川沅龙环境建设有限公司 建设单位:洛水镇人民政府 建设单位:什邡市风景名胜旅游管理局 2016年6月30日
解读《建设工程施工合同》之合同工期条款——《建设工程施工合同》协议书第三条解析 合同工期是指发包人和承包人在合同中约定的建设工程的履行期间,承包人在此期间 内要如约完成工程建设。《建设工程施工合同》协议书第三条规定了合同工期条款,该条款 属于约定性条款,是双方协商一致的结果。合同工期一旦确立后,除非发生了《合同法》规 定的无效和可撤销行为,发包人一般不会改变工期,承包人要如期履约,否则便要承担违约 责任。在建筑施工合同纠纷中经常见到发包人向承包人进行工期索赔的案例,因此,开竣工 日期不是单纯的时间和期限方面的约定,其中涉及如何准确确认开工和竣工时间、如何准确 认定工期和工期延误、如何准确认定发承包双方违约责任等诸多法律问题。承包人应慎重约 定合同工期,充分考虑履行中可能出现的问题,把这些问题同时约定在合同中,即使在履行 过程中出现了问题,解决中也相对比较明确。 一、开工日期的约定 开工日期的的争议往往与发承包双方是否履行了开工前各自应当履行了合同义务,尤其 是工程是否具备开工条件等争议相关联。争议的焦点是实际开工日期与合同约定的开工日期 不一致的情况下,承包方应不应当承担违约责任。因此实践中如何界定实际开工日期就非常 关键。 《建设工程施工合同》通用条款1.15定义开工日期,是指发包人承包人在协议书中约 定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。从字面理解,工程开
工日期就是协议书第三条写 明的日期。而现实中很少有准时按该日期开工的工程,因此这一绝对日期多数不是实际开工 日期。按照通用条款8.1、11.1条内容,如发包人未按合同约定完成其开工前应当履行的义 务,施工条件没有具备的,开工日期应顺延,但顺延后的实际开工日期没有明确定义,承发 包双方也就因此产生歧义。施工许可日期还是进场日期、是放线日期还是破土日期、开工报 告被批准的日期还是发包人(工程师)下达开工令的日期都成为争议的实际开工日期。究其 争议产生的原因在于,《建设工程施工合同》示范文本规定的不科学性。FIDIC《施工合同 条件》41.3中工程的开工条款以工程师有关的开工通知书中通知的日期为开工日期,这样 约定充分考虑了工程是否具备开工条件,是否出现合同订立前未能预见的的特殊情况等因素, 相比我国现行的示范文本以约定的方式确定开工日期,能够预防和化解可能发生的争议。 鉴于此,承包人在签订协议书第三条时应与发包人协商以如下两种形式填写: 1、开工日期(暂定):200*年**月**日,以发包人(或监理工程师)开工通知书中通 知的日期为准。 2、如果协议书第三条按文本规定的格式填写,那么须在专用条款第13.1条具体约定: 协议书第三条约定的开工时间是正常状态下工程实施行为,存在通用条款第13.1条情形时, 以发包人(或监理工程师)开工通知书中通知的日期为准。工程师批准的施工进度计划确认 开工时间与之一致。
工期延期情况说明 关于宜航通州湾航空运营基地配套工程工期延期说明 我项目部于2016年8月16日正式进场施工,并提交总进度施工计划经审核符合工期要求,但是在后续施工中存在以下几点主要原因严重影响了施工进度,我项目部在此说明如下。 1、停机坪西侧乔治海茵茨飞机制造厂配电房电线杆距离道路中心2米。影响 管道、道路施工。停机坪西侧、新建车间西侧道路中有埋地电缆、停机坪周边有大量弃置的土方,我方于2016年8月9日、2016年8月18日、2016年8月23日、2016年8月30日报给监理单位、业主单位工程联系单,至2016年9月13日供电公司进场施工移除电线杆、及埋地电缆。 电线杆、埋地电缆移位实际延期:15天 2、该工程雨污水按图纸设计管道埋设深度较深,我方经现场勘察测量地下水 位高程为2.35米,沟槽开挖后严重塌方管道无法施工,根据现场的实际情况需要采取深井降水施工方能保证管道工程的施工顺利进行,故以需增加施工工期,我单位于2016年8月18日报给监理单位、业主单位工程联系单,至2016年8月30日确认。 管井降水实际延期:14天 3、增加停机坪东侧围墙外二个入口混凝土道路,从业主提出增加停机坪东侧 围墙道路我单位立即组织实施,经放线后发现停机坪东侧南15米宽入口有暗河需清淤回填处理,此外围墙外北侧道路中、南侧围墙外道路中各有一盏有原南海路路灯在道路中需移位,南侧围墙外道路中有一个市政给水水表井需移位。以上情况我单位于2016年9月9日及时报业主单位、监理单位提出请尽快解决以上问题至2016年10月12日水表井移位在我单位配合下初步移位结束,路灯移位至2016年10月19日移位结束。
合同条款 一.词语定义 1.下列词语除条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.6 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保 修责任的款项。 1.7 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 1.8工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。 1
1.9 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.11 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所。1.12 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。 1.13 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.14 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。 1.15 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 2.语言文字和适用法律、标准及规范 2.1 语言文字 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。 2.2 适用法律和法规 本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。