建筑工程设计合同（民用建设工程设计合同）工程名称：工程地点：合同编号：发包人：设计人：签订日期：签订地点：发包人（以下简称甲方）：设计人（以下简称乙方）：甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》。

1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1．3 建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第四条设计团队4. 1 乙方为本项目配备的主要乙方人员如下：A.工程负责人：B.设计总负责：C.建筑专业负责人：D.结构专业负责人：E.给排水专业负责人：F.暖通专业负责人：G.电气专业负责人：H.经济专业负责人：4. 2 双方约定，在各阶段设计工作中，双方认定的上述乙方人员不得随意变动。

乙方若有合理理由需要变动乙方人员，必须书面通知甲方，并征得甲方书面同意后方可进行人员更换；甲方若有合理理由需要变动乙方人员，必须书面告知乙方，经与乙方协商后进行人员更换。

乙方应尽力保证人员更换后的工作交接流畅，设计思路得到有效传递。

本合同履行期间，乙方需保证其设计团队的全体成员有充足的时间和精力来完成本项目。

双方约定，在各阶段节点性工作汇报会议中，乙方必须有项目经理及主要设计师参加，乙方不得随意变动。

乙方若有合理理由需要变动汇报人员，必须书面通知甲方，并征得甲方书面同意后方可更换。

对于临时、非正式方案汇报及设计方案交流工作会议，乙方应指派相应人员积极配合。

第五条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：5. 1 彩图文件采用*.JPG文件格式，像素不少于3200X2400。

5. 2 文本文档采用*.doc文件格式，MICROSOFT OFFICE 2003版本。

5. 3 蓝图设计文件采用*.dwg文件格式，AUTOCAD 2004 标准版本，并不得加密。

第六条本合同设计费总额为￥万元。

（人民币元整）。

其中：方案设计：元/平方米×总建筑面积: 平方米=总价：万元初步设计：元/平方米×总建筑面积: 平方米=总价：万元施工图设计：元/平方米×总建筑面积: 平方米=总价：万元室外工程：元/平方米×总建筑面积: 平方米=总价：万元。

6. 1 该设计费已经包含乙方完成本合同全部工作所需的全部费用，包括但不限于乙方按合同约定数量提交甲方的图纸和资料的出图、晒图等费用，若甲方需要的图纸或资料的数量多于合同约定，乙方应予以积极配合，相关费用由甲方另行支付。

除非本合同书另有约定，乙方不得再向甲方主张任何款项。

6. 2 上述设计费已包含乙方按甲方要求次到甲方指定地点和施工现场的配合费用。

6. 3 设计费支付进度详见下表。

6. 4 说明：6. 4. 1 提交各阶段设计文件并获得甲方书面认可后10个工作日支付各阶段设计费。

6. 4. 2 实际设计费按竣工实测面积核定，多退少补。

实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

6. 4. 3 在达到合同约定甲方付款进度时，乙方应提前10个工作日向甲方发出提示付款的书面通知。

若甲方对乙方提出的付款通知有异议的，甲方将在收到该付款通知7个工作日内向乙方发出异议通知。

经双方协商确认后，甲方再行支付该笔费用。

若乙方未及时发出书面通知导致甲方未支付的，甲方不承担任何违约责任。

第七条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：7. 1 合同书；7. 2 附加协议；7. 3 任务书；第八条双方责任8．1 甲方责任：8．1．1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责，甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天及以内，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间相应顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

8．1．2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

8．2 乙方责任：8．2．1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

8．2．2 乙方采用的主要技术标准是：根据国家和地方标准及规范执行8．2．3 设计合理使用年限为_伍拾_年。

8．2．4 乙方按本合同第二条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

8．2．5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，对该调整工作，甲方不另行支付费用。

乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加相关竣工验收。

8. 2. 6 乙方应审慎尽责地履行本合同所规定工作，由于乙方原因（包括但不限于由于乙方安排的工作人员的原因）引起第三方异议、投诉、起诉、仲裁、索赔等行动的，由乙方负责处理和承担有关事宜。

因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

8. 2. 7 未经甲方书面同意，乙方不得对已经政府批准或甲方确认的设计成果做修改、增加或删除。

8. 2. 8 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的技术经济资料。

如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

8. 2. 9 乙方应确保具备承担本次项目设计的国家法定认可的设计资质，如乙方所具备的设计资质不符合项目要求，且未明确告知甲方，乙方应先双倍返还甲方已付设计费用，并承担所导致的一切有关问题。

第九条知识产权归属9. 1 本合同项下委托设计成果之知识产权归甲乙双方共同所有。

9. 2 如因乙方提交的设计文件构成对他人的侵权及因此而引起的一切纠纷、诉讼均与甲方无关，由乙方承担一切法律责任和经济责任并赔偿甲方因此而遭受的所有损失。

9. 3 乙方对其完成的本合同规定工作内容的设计成果不得用于第三方设计或其它项目设计；甲方可以将乙方提交的设计成果用于广告宣传和论文发表。

9. 4 在本项目市场推广中，甲方可以适当方式表达乙方为本项目设计单位这一信息而无需经乙方事先书面同意。

第十条违约责任：10．1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

10．2 甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付__天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

10．3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金不超过该部分工程的设计费。

10．4 由于乙方自身原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

10．5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还首付款。

第十一条争议解决方式在履行本合同的过程中发生争执，双方当事人和解或调解不成，应提交长沙仲裁委员会仲裁，双方约定仲裁不适用简易程序，均应由三名仲裁员组成仲裁庭，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

双方当事人未未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条完整合同本合同构成各方对本合同所涉事项的完整合同，它取代了此前各方就该等事项作出的任何口头或书面合同或许诺。

第十三条修改对本合同的任何修改均须以书面形式进行，并经本合同双方授权的代表正式签字才能生效，本合同中未经修改的其它条款仍然有效。

第十四条其他14．1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

14．2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

本合同第五条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

14．3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。

甲方需要设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

14．4 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

14．5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

14．6 本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。

14．7 本合同自双方签字盖章后即生效。

14．8 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。

双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

14．9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14．10 其他约定事项：。

第十五条附件15. 1 设计任务书。

（以下无正文）甲方名称：乙方名称：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：（签字）（签字）委托代理人：委托代理人：（签字）（签字）住所： XXXXXXXXXX 住所： XXXXXXXXXX邮政编码： XXXXXXXXXX 邮政编码： XXXXXXXXXX 电话： XXXXXXXXXX 电话： XXXXXXXXXX传真： XXXXXXXXXX 传真： XXXXXXXXXX开户银行： XXXXXXXXXX 开户银行： XXXXXXXXXX 银行账号： XXXXXXXXXX 银行账号： XXXXXXXXXX 建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）案号：经办人：备案日期：年月日签证日期：年月日。