当前位置:文档之家› 按实结算合同

按实结算合同

编号:本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

按实结算合同

甲方:

乙方:

日期:

配电工程安装调试

建设单位:XXXXXX疳限公司

施工单位:XXXXXX X限公司

安装工程施工合同书

建设单位:(以下简称甲方)

施工单位:(以下简称乙方)

甲、乙双方根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。

第一条:工程概况

1、工程名称:新增200kva酮变

2、工程地点:

3、承包内容:

4、工程总造价(人民币):223994元

5、工程工期:本工程定60天为有效施工工期,即白2011年10月26日至

2011年12月25日,如遇下列情况,工期计日顺延:

(1)乙方进场施工前,甲方土建未能验收通过;甲方不能提供施工场地、施工用水用电、道路未铺设,障碍物未清除,影响进场施工或施工过程受阻。

(2)设计变更或设计方案改变,致使施工中断或影响工程进度。

(3)甲方未能在合同规定时间内向乙方帐户拨付预付款由此延误的工期按付款逾期天数顺延。

(4)施工或T接停电,因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响厂天以上的,工期可计日顺延。

第二条:工程承包方式及决算依据

1、承包方式:设备必须按施工图纸、设计文件生产,采取按实决算方式结算。

2、工程结算依据:

(1)工程预算、决算根据:费用构成及计算标准:①闽建2002]03号关于颁发〈〈全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表@2002版)的通知;①定额采用:〈〈第二册电气设备安装工程〉”〈福建省建筑安装工程费用定额X2003 版);

(2)以现场点验实际工作量为依据进行结算。

(3)在资金未到位前,如因甲方原因致使工期延期,而此时主材料价格因市场原因发生变化,乙方编制的工程结算书对变化后的主材料价格相应进行调整,甲方应认可乙方调整后的合理价格。

第三条:材料定购保证金及工程结算方式

1、为维护甲方正当权益,免受虚假伪劣产品侵害并享有应有的售后服务,同意由乙方代为联系购买设备材料,甲方按合同签订的预算价90%交纳材料定

购保证金,即人民币200000元整,该材料定购保证金在工程开工后转为工程

款,工程决算后多还少补。

2、工程竣工调试合格后,乙方按实编制工程结算,并送甲方审核,甲方须在乙方提交报告后3天内予以审核并办理竣工结算,否则视为认可该结算文件并交清余款。每延长一天按工程余款的千分之一支付滞纳金(注:如甲方要求工程竣工验收后立即送电,甲方须按乙方编制的最新预算书在送电前交清工程余款,在结算时根据增减的工程量按实结翁

3、在施工中,若遇到重大设计变更使工程建设金额增加,双方将补签有关协议,甲方

按补签协议交纳工程进度款。因甲方引起的施工方案变更的费用(如现场勘测、重新预算等)由甲方负责承担。

4、本工程方式地段为交通要道,地形类别按市区考虑,即所有施工项目的人工费及机械费乘以系数1.2。

5、本工程涉及的停电回路较多,施工时对供电公司的供电量及供电可靠性造成较大影响,应收取施工与生产同时进行增加费。

6、若本工程受停电条件限制而需采取带电作业方式进行线路T”接的经甲、乙双方协商,同意增加带电作业特种作业车辆及其特殊施工3000元/次,且该费用准予列入工程决算。

第四条:工程质量监督与验收

1、乙方必须认真按照施工图纸、设计说明书和国家颁发的施工验收规范及质量检验标准进行施工;工程质量必须合格以上,若不符合质量标准,应进行返工,其返工费用由乙方承担。

2、乙方全部工程项目达到质量标准,具备竣工条件后,应向甲方提交书面竣工验收通知单,甲方在2天内组织有关人员进行验收,逾期视为甲方认可,验收中若发现由于施工责任造成质量不符合要求、需要返工时,乙方必须在双方议定的期限内返修至合格,并承担返修费用,经验收全部合格后移交给甲方。

第五条:双方职责范围

甲方职责:

(1)根据施工需要及时办理施工所需各种证件寸比件以及土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开

工后继续负责解决以上事项遗留I可题。如甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。

(2)将施工所需水、电、道路、电讯线路从外部接至施工现场,并保证施工期间的需要。如甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。

(3)乙方在工程施工中如有困难,甲方应协助乙方给予联系和协调。

(4)负责组织竣工验收及办理竣工结算价款支付手续。

(5)协助乙方做好工程项目范围内的废旧物资材料回收工作。

(6)在有危险性的生产区域内作业,如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所,甲方应事先进行安全技术交底并要求乙方制定安全措施,甲方同意后协助乙方实施。

(7)甲方违反有关规定或约定未如约办理竣工结算俞期支付工程结算款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保护,由甲方给付保护费用,承担违约责任,并按银行有关逾期付款办法的规定向乙方每日续付合同金额万分之三的赔偿金(甲方预先与乙方协商者除外)

(8)协助解决施工材料、工具施工人员进出厂区通道及设备材料临时堆放及施工现场保安问题。

(9)因甲方人员我误合乙方濒由甲方负儡承割刖混乖E。

(10)工程未经验收,甲方提前使用或擅白动用,由此发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。

(11)工程开工后至工程交付使用前,甲方应负责保管现场的设备材料,如遇丢失损坏,由甲方承担责任。

(12)土建部分(如配电室、电缆沟等)应在电气设备进场前天通过验收合格,并交付安装。否则由此引起的费用(如车辆台班、施工人员误工等)

由甲方承担。

(13)甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。

乙方职责

(1)根据施工设计图纸和现场情况,编制〈〈施工组织方案》

(2)负责设备、主材及辅材的采购、运输、预制。

(3)严格按照施工图纸要求进行施工按照国家颁发的施工验收规范验收,确保工程质量。

(4)负责工程项目范围内废旧物资材料的回收工作。

(5)组织文明施工,确保安全第一,杜绝重大事故发生,一旦发生,负责及时处理并白行承担责任及经济损失。

(6)乙方在现场施工中,按工程需要设置施工需要的照明、围栏及警示,并做好安全防护设施的维修。

(7)采取有效措施实施对施工现场交通和环境保护的管理乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道等特殊环境施工时,应向甲方提出安全保护措施,实施费用由甲方承担。

(8)因乙方责任造成的人身伤亡、火灾、交通事故,由乙方承担全部经济损失,并按规定进行调查、统计、报告;因乙方责任造成的甲方设备事故,由甲方负责调查,经乙方确认后承担相应的经济损失。

第六条:违约责任

1、当设备材料已订购且厂家已生产,由于甲方单方面原因导致该工程项目没有施工,乙方有权按购回材料的发票总额扣留保证金;

2、本工程在施工期间,如甲方原因造成现场无法施工,工期相应顺延。如乙方白行造成的停窝工,甲方不予负责,工期不得顺延,工期每拖延一天,按合同价款的万分之一支付违约金。

3、本工程的质量保修期为壹年,保修期从本工程验收合格之日起计算。在质量保修期内若因乙方施工质量问题造成的损失由乙方负责。非乙方施工质量

引起的事故,检修费用由甲方承担。

第七条:纠纷解决办法

本合同未尽之处,可参照〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时,可向合同签订地人民法院提请诉讼。

第八条:其它

1、本合同壹式肆份,双方各持贰份。

2、本合同白双方签订之日起生效。

甲方:(盖章)

法定代表人:(签章)委托代理人:

开户银行:

帐号:

户名:乙方:(盖章)

法定代表人:(签章)

委托代理人:

开户银行:建行银行XX支行

账号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

户名:XXXXXXXXXXXX XXX^司

联系人:联系电话:联系人:

联系电话:XXXXXXX

签约时间:年月日

按实结算合同

编号:本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 按实结算合同 甲方: 乙方: 日期:

配电工程安装调试 工 合 同 书 建设单位:XXXXXX疳限公司 施工单位:XXXXXX X限公司 安装工程施工合同书 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 甲、乙双方根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。 第一条:工程概况

1、工程名称:新增200kva酮变 2、工程地点: 3、承包内容: 4、工程总造价(人民币):223994元 5、工程工期:本工程定60天为有效施工工期,即白2011年10月26日至 2011年12月25日,如遇下列情况,工期计日顺延: (1)乙方进场施工前,甲方土建未能验收通过;甲方不能提供施工场地、施工用水用电、道路未铺设,障碍物未清除,影响进场施工或施工过程受阻。 (2)设计变更或设计方案改变,致使施工中断或影响工程进度。 (3)甲方未能在合同规定时间内向乙方帐户拨付预付款由此延误的工期按付款逾期天数顺延。 (4)施工或T接停电,因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响厂天以上的,工期可计日顺延。 第二条:工程承包方式及决算依据 1、承包方式:设备必须按施工图纸、设计文件生产,采取按实决算方式结算。 2、工程结算依据: (1)工程预算、决算根据:费用构成及计算标准:①闽建2002]03号关于颁发〈〈全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表@2002版)的通知;①定额采用:〈〈第二册电气设备安装工程〉”〈福建省建筑安装工程费用定额X2003 版); (2)以现场点验实际工作量为依据进行结算。 (3)在资金未到位前,如因甲方原因致使工期延期,而此时主材料价格因市场原因发生变化,乙方编制的工程结算书对变化后的主材料价格相应进行调整,甲方应认可乙方调整后的合理价格。 第三条:材料定购保证金及工程结算方式 1、为维护甲方正当权益,免受虚假伪劣产品侵害并享有应有的售后服务,同意由乙方代为联系购买设备材料,甲方按合同签订的预算价90%交纳材料定

建筑工程施工总承包合同补充协议(2020版)

建筑工程施工总承包合同补充协议 发包方:___________ 承包方:___________ 签订时间:2012年__月__日

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,保证工程顺利实施,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,在完全理解本协议条款的基础上,特签订本《建筑工程施工合同补充协议》(以下简称协议书),以资共同遵守。 第一条、工程概况 1.工程名称:_____________ 2.工程地点:_____________ 3.建筑面积:建筑面积暂定为:_____㎡ 4.设计单位:_____________ 第二条、工程承包方式:包工包料 第三条、工程承包范围和内容 1.承包方总承包工程范围和内容如下: 承包范围为:除甲方直接指定的项目施工单位外,其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。 甲方直接指定的项目工程:(电梯工程;消防、) 第四条、工程质量标准为:优质

第五条、合同工期与要求 1、合同工期:____天(日历天) 2、开工日期:___年___月___日(具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准)。 3、竣工日期:2013年___月___日。 4、合同工期如遇下列情况,经甲方签证同意,可作相应顺延; 1)、因人力不可违抗因素而延误工期。 2)、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。 第六条、合同价款确定 1、合同价款暂定:___元/平方米,大写:___万元整(人民币),暂定价不作为拨款及结算依据,最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。 2、工程价款的确定 合同价款依据施工图纸,构成工程实体的各项费用及非工程实体费用,其工程量计算、定额套用及取费;土建工程执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额》;取费执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额费率标准》按二类工程取费。材料检测试验费确定每平方米建筑面积费用金额后列入工程款。由乙方先行垫付。结算时由甲方支付。 3、总承包管理费及现场配合费 1)、承包方对甲方指定分包的工程款承担全部承包方管理责任,在施工过程中承包方给予各专业单位提供必要的施工配合:塔吊运输、施工电梯垂直运输机械、脚手架利用等。

普通采购合同范本

采购合同 合同编号: 买方:(以下简称甲方) 卖方:(以下简称乙方) 甲方因需要,就甲方向乙方购置事宜,经双方经协商一致签订本合同。 一、供货范围及价款 序号名称规格型 号 单位数量 单价 (元) 金额 (元) 运费 (元) 合计 (元) 备注 1 快递 盒 2盒装个 2 快递 盒 4盒装个 合计 2、本合同范围内所供货物总价款为元(大写人民币 元整) 二、随货资料 1、乙方在交货时应向甲方提供一套交货清单、产品使用说明书、产品合格证等随货资料(如有),且提供的随货资料必须完整、真实,如无相关(应有)随货资料甲方将不予验收。 三、合同单价调整 (1)本合同总金额及单价不作调整。 四、本合同所供货物的交货时间、交货地点及交货验收: 1、交货时间:本合同范围内所有货物必须在年月日前交货。 一

2、交货地点:。 3、交货验收:乙方按甲方本合同指定的交货地点交货,并由甲方指定的收货人,与乙方交货人共同对货物进行质量及数量的交接,同时办理货物的移交验收手续,作为交货结算凭证。 五、质量保证 1、乙方必须按照《中华人民共和国产品质量法》和相关产品国家标准的规定提供合格的、全新的货物,其质量保证和性能必须符合本合同的技术规范。 2、乙方应保证所供应的货物,在所有权移交给甲方时除符合上述第1款要求外,还应符合甲方质量要求。 3、如果发现由于乙方责任造成任何货物缺损,或所交货物不符合其特性和技术规范要求,甲方有权根据本合同第八条的约定向乙方提出索赔。 4、货物的质量保证期为货物验收合格后,甲方扣留本合同总价款的%作为乙方所供货物的质量保证金,在质保期满并无乙方未能解决的产品质量问题的前提下,甲方在质保期满后七日内结清余款(可根据所供货物具体情况确定是否需要约定本条并留质保金)。 六、售后服务 1、乙方应提供并按承诺的售后服务条款执行,乙方的售后服务承诺书(须乙方签字盖章)作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。 七、货款结算与支付 1、本合同货款结算支付方式为:(根 据双方约定的具体货款结算支付方式确定)。 二

制定合同价格与结算条款的正确方法

签订合同时制定价格与结算条款的“正确姿势” 从11个方面考虑如何正确制定销售与服务合同价格与结算条款定价策略关乎企业的盈利模式、盈利能力、获客能力,定价与结算的设计方式不同在很大程度上决定了商业合作的输赢。不合规的价格与结算条款可能直接导致税务风险与业务合规性隐患。 企业在销售或服务合作合同签订时,普遍存在价格与结算条款约定不周全、不合理的情形,列举如下: 1.约定的开票项目和实际业务不相符。 2.未约定先开票后收款,还是先收款后开票。 3.客户拖延付款,无应对措施。 4.未约定税率变化如何调整开票的金额和税款。 5.……

一旦合同签订时出现上述疏忽,或者其他约定不周全、不合理的情形,等到合同执行中,遇到事情后再想沟通调整,往往会感觉到沟通起来比较被动,往往自己感觉合理的调整建议,都可能会被拒绝,由此对业务开展造成不利局面甚至会产生直接损失。 在签合同时,你如果能妥善协商及约定11个方面与价格相关与结算相关事项,可以降低机会损失,提高机会收益: 1.告知商品及服务的价格差异和定价依据:明确商品及服务价格不同,价格差 异的依据是什么。让客户自己弄明白,做出适合自己的正确选择。 2.约定价格调整的情形及规则:明确供方重要的成本要素及要素价格发生变化、 客户具体需求发生变化等情形发生时,供方有权调整价格及可能的调整幅度。 3.根据客户需要,给客户账期选择的灵活价格:如果约定结算账期,比如月结 30天,月结60天,则需要明确账期的起算日期,约定现款价格,在此基础上加计30天、60天的利息作为相应账期对应的交易价格。 4.约定根据不同支付方式的价格差异:比如告知采用银行承兑汇票结算、商业

按实结算合同

合同编号: 配电工程安装调试 施 工 合 同 书 建设单位:XXXXXX有限公司 施工单位:XXXXXX有限公司

安装工程施工合同书 建设单位:_____________________________________ (以下简称甲方) 施工单位:_____________________________________ (以下简称乙方)甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。 第一条:工程概况 1、工程名称:新增200kva配变 2、工程地点:___________________ 3、承包内容:___________________ 4、工程总造价(人民币):223994元 5、工程工期:本工程定60天为有效施工工期,即自2011年10月26_日至 2011年12月25日,如遇下列情况,工期计日顺延: (1)乙方进场施工前,甲方土建未能验收通过;甲方不能提供施工场地、施工用水用电、道路未铺设,障碍物未清除,影响进场施工或施工过程受阻。 (2)设计变更或设计方案改变,致使施工中断或影响工程进度。 (3)甲方未能在合同规定时间内向乙方帐户拨付预付款由此延误的工期按付款逾期天数顺延。 (4)施工或T接停电,因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响一天以上的,工期可计日顺延。 第二条:工程承包方式及决算依据 1、承包方式:设备必须按施工图纸、设计文件生产,采取按实决算方式结算。 2、工程结算依据: (1)工程预算、决算根据:费用构成及计算标准:①闽建2002]03号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》002版)的通知;②

建筑工程总承包合同格式(完整版)

合同编号:YT-FS-3196-10 建筑工程总承包合同格式 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程总承包合同格式(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 总承包方: (以下简称甲方) 分包方: (以下简称乙方) 建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保 证整体工程的顺利完成,经双方协商,达成以下协议: 第一条工程项目 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 工程范围和内容:根据确认的方案和报价说 明书内容为依据,除施工方案及说明书未表明的变更 工程量,由甲方根据现场核定签字后,作为决算增减 依据。本合同施工图及说明书未表明者,若习惯上该 部分属于本合同标的之一部分,乙方亦应照做,并不 向甲方要求任何费用。 4. 工程造价:全部工程造价人民币(暂控)(含

税)。 第二条工程期限 1.全部工程自年月日开工,至年月日竣工(工期日历天)。 2.在施工时如遇到下列情况,需顺延工期。顺延期限,应同建设方及时协商,签订协议并报有关部门及项目部备案。 (1) 由于不可抵抗力,而被迫停工者。 (2) 因变更计划或变更施工图,而不能继续施工者。 第三条承包方式 第四条施工准备中甲乙双方的义务 1. 甲方义务 明确工程内容、项目及要求,提供施工所需的水电及材料堆放地。 2. 乙方义务 (1) 按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。

采购合同范本固定单价版

合同编号: 【】采购合同 本合同由以下双方于【】年【】月【】日签署于___________________________: 甲方(买受人):【】 乙方(出卖人):【】 甲方向乙方采购【】。双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,在平等协商、互惠互利的基础上,就以下条款达成一致,签订本合同,以资信守。 第一条、标的物及交付 1、本合同有效期自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。有效期内,甲方向乙方采购【】(本合同项下所有标的物以下统称为“货物”),货物要求及明细以下表的约定为准: 2、乙方应当按照以下约定,向甲方交付货物: (1)交付时间:第一批货物应于【】年【】月【】日前交付完毕,以后每期货物以甲方要求的时间为准; (2)交付地点:______________________________; (3)货物运输:乙方负责运输,如需购买保险,由乙方负责购买; (4)包装方式:乙方应当采取能够保护货物完好无损的最合理包装方式或按照甲方要求

(甲方要求为:____________________________________)。 第二条、价款及支付 1、合同单价及总价 货物单价以本合同第一条第1项表格中的约定为准,合同有效期内单价固定不变。每期货物总价款为现场实际所用货物合价,即每期货物总价=单价×货物数量(货物数量以甲方项目经理签字确认的材料进场单载明的数量为准),该价款是乙方完成本合同所有约定义务后,甲方支付给乙方的全部价款,包括但不限于货物价款、运输费、包装费、装卸费、安装调试费、保修费及税费等各项费用。 2、结算条件和付款 (1)乙方按照本合同的约定及甲方要求交付每期货物完毕,经甲方验收合格后,甲方才向乙方结算每期价款。 (2)每月【】日为结算日,乙方持经甲方项目经理签字的材料进场单办理结算事宜,当月货款在结算日后次月【】日前支付至当期货款的【】%,当期货款的【】%留作保修金,乙方根据本合同第四条约定履行保修义务的,保修期届满后一次性无息支付给乙方。 (3)乙方未在结算日前提交办理结算的相关资料的,当月货款顺延至下个结算日进行结算,以此类推。 3、付款方式 银行转账,乙方银行账户为: 开户行: 户名: 账号: 4、发票 甲方每次付款前,乙方应当向甲方提供等额合法有效发票,否则甲方有权拒绝付款,乙方仍应履行合同义务。因乙方未提供发票导致甲方未在付款日前完成支付的,则该笔款项在乙方提供发票后,于下个付款日前支付。 第三条、验收及风险和所有权的转移 1、验收

合同条款-中止条款.doc

十一、合同的中止和解除 1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30 日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。 2、任何应当先履行本合同义务的一方,有确切证据证明对方有下列情形之 一的,可以中止本合同的履行: (1)经营状况严重恶化; (2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务; (3)丧失商业信誉; (4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 3、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方 式解除本合同,合同自通知送达之日解除。 (1)存在本合同第十条第 2、3、4、5 款约定的严重违约行为时; (2)受到政府行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其他丧失合法 经营身份或资格的情况发生时; (3)申请破产、进入清算程序; (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的; (5)增值税一般纳税人资格被取消时。 4、合同解除后财、物的处理: (1)合同解除或终止后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行 对账与结算。 (2)除代销商品的货款外,对于乙方已经收取的整个合同期内的各种促销 服务费用,应当按照合同实际履行期的比例向甲方返还。乙方可留存该结算期内 结算数额 10%的货款作为代销商品质量保证金,自合同解除之日起三个月内

如甲方产品不存在质量问题,保证金则应当退还甲方,如存在质量问题,保证 金用以抵扣乙方受到的损失。 (3)乙方处的剩余货物在对账后由甲方在5 日内负责收回,5 日内因甲方原因不收回的,甲方同意乙方按照(A、降价处理B、退货,乙方承担运费C、自行销毁 D、其他:)方式处置该商品,因此所造成的损失由甲方承担。北京 市商品购销合同(商超进货类)[适用各方] [官方文本 ]十一、合同的中止和解除 1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30 日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。 2、任何应当先履行本合同义务的一方,有确切证据证明对方有下列情形之 一的,可以中止本合同的履行: (1)经营状况严重恶化; (2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务; (3)丧失商业信誉; (4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 一方依照上述约定中止履行的,应当及时通知对方。对方提供适当担保 时,应当恢复履行。 中止履行后,对方在日内未恢复履行能力并且未提供适当担保的,中止履 行的一方可以解除合同。 3、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方 式解除本合同,合同自通知送达之日解除。 (1)存在本合同第十条第 2、3、4、5 款约定的严重违约行为时; (2)受到政府行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其他丧失合法 经营身份或资格的情况发生时; (3)申请破产、进入清算程序;

工程结算合同书范本

工程结算合同书范本 篇一:工程结算协议书 工程结算协议书 HY06-02 编号: 工程地点:上海市闸北区长兴路188号(近永兴路): 工程项目:中海万锦城三期 工程合约名称:中海万锦城项目三期10号楼10-6户型样板房精工程工程合约编号:COBSH01400G0020 承包人:南通幸福建设集团股份有限公司 经上海锦港房地产发展有限公司(发包人)和南通幸福建设集团股份有限公司(承 包人)双方核对并同意,最终结算工程款如下: (1)原合同金额: RMB¥ 419,889.88元 (2)增减金额: RMB¥ 13,193.2元 (3)结算金额: RMB¥ 433,083.09元 (4)尚余保修金金额: RMB¥21,654.15元 (该保修金将视乙方履行保修责任情况而全额或部分退还) 双方同意: 1. 本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整,并不解除承

包人按原合同中规定的所有责任与义务,双方的一切利益、义务仍以原合同为准, 除非该合同已圆满履行完毕; 2. 双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款(余额不足时 业主保留追索权利)外,从本结算书鉴定之日起,双方互不向对方提出增减 工程费用要求; 3. 于年保修期满,承包人圆满履行完成保修责任经验收合格后,剩余保修 金将按原合同之相关规定发还。 双方在年月日盖章/签署: 发包人:上海锦港房地产发展有限公司承包人:南通幸福建设集团股份有限公司 (盖章)(盖章) 法定代表人或授权代表签署法定代表人或授权代表签署 篇二:工程竣工结算协议书 工程结算协议书 发包人: 承包人:

依据双方2012 年 8 月 24 日签订的工程劳务分包合同约定的承包范围,该工程于 2013 年 2 月1日竣工并通过竣工验收,双方对本工程的质量和工期均无异议,现就本工程的竣工结算事宜,经双方友好协商,达成如下最终协议: 一、工程结算范围(参照承包范围) 二、工程结算造价 大写:壹佰叁拾陆万伍佰柒拾陆圆小写:本结算造价为本工程最终竣工结算结果,双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。 三、本协议双方盖章签字即生效,本协议共 2 份,发包人 1 份,承包人1份 发包人:(公章)承包人:(公章) 年月日 篇三:工程结算协议书 工程结算协议书(样本) 工程合约编号:工程地点: 项目名称: 工程名称:XXXXXXXX工程 建设单位(甲方):XXXX有限公司 承包单位(乙方):XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料,

建筑工程总承包合同补充协议

建筑工程总承包合同补充协议篇一:建筑工程施工总承包合同补充协议 建筑工程施工总承包合同补充协议 发包方:___________ 承包方:___________ 签订时间:XX年__月__日 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,保证工程顺利实施,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,在完全理解本协议条款的基础上,特签订本《建筑工程施工合同补充协议》(以下简称协议书),以资共同遵守。 第一条、 1. 2. 3. 4. 工程概况工程名称:_____________工程地点:_____________建筑面积:建筑面积暂定为:_____㎡设计单位:________

_____ 第二条、工程承包方式:包工包料 第三条、工程承包范围和内容 1. 承包方总承包工程范围和内容如下: 承包范围为:除甲方直接指定的项目施工单位外,其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。 甲方直接指定的项目工程:(电梯工程;消防、)第四条、工程质量标准为:优质 第五条、合同工期与要求 1、合同工期:____天(日历天) 2、开工日期:___年___月___日(具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准)。 3、竣工日期:XX年___月___日。 4、合同工期如遇下列情况,经甲方签证同意,可作相应顺延; 1)、因人力不可违抗因素而延误工期。 2)、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。 第六条、合同价款确定 1、合同价款暂定:___元/平方米,大写:___万元整(人民币),暂定价不作为拨款及结算依据,最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。

采购合同模板 (2)

****合同 甲方 (买方): 乙方(卖方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,双方经友好协商,在平等、自愿、互利的基础上,就甲方向乙方购买本合同约定的产品达成如下条款,以供双方共同遵守: 第一条产品的品名、规格型号、计量单位、技术参数、数量、单价、金额及相关约定 合计(大写):(小写:元),最终以双方实际结算为准;本合同单价已包括产品、配件、辅材、包装、上车、下车、运输、保险、安全、风险费、设计、验收、检验、检测、保管、损耗、质保等完成义务所需一切费用、合理利润及相关税费。 、乙方出具发票类型为: A、建安发票。 B、17%的增值税专用发票。

C、材料款出具增值税普通发票;运费出具运输发票;安装费出具建安发票。 D、其他:材料款普通发票 、下车费用为:: A、含在款费用之中,由方负责下车。 B、不含在款费用之中,由方负责下车。 、产品安装费用为:: A、含在款费用之中,由方承担。 B、不含在款费用之中,由方承担。 、若以上产品存在分批交货,则每批次货物交付时间以甲方通知或订货单为准,但甲方应提前日通知乙方。 、以上数量为暂定数量,最终数量以双方实际验收合格的数量为准。 第二条产品的质量、要求及保修 产品的质量按国家标准、行业标准执行;没有国家标准、行业标准的,按通常标准或符合合同目的的特定标准执行。乙方保证产品符合国家环保标准及产品说明要求,保证产品不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,并符合国家有关有害物质排放的相关标准、规范;同时应符合以下要求: A、; 乙方应对产品质量负责,若产品存在乙方安装或乙方指定安装的,则乙方还应向甲方或甲方确定的使用单位承担安装质量责任,保证安装后能够通过相关职能部门的验收。 、乙方对产品的保修期限为:年,自每批货到指定地点,经甲方或甲方确定的使用单位验收合格之日开始计算(产品存在乙方安装或指定安装单位安装的,则质保期从产品安装完成并经甲方或甲方确定的使用单位验收合格之日计算),乙方应对甲方或甲方确定的使用单位承担保修责任。 保修期内如出现质量问题,乙方应在甲方或甲方确定的使用单位通知后小时内到现场进行免费维修,逾期按每次元累计计算违约金,同时甲方或甲方确定的使用单位有权进行处理,由此发生的费用(包括人工、材料、相关税、费、损失赔偿等费用)按实际发生额(以维修人员确认的数据为准)的倍由乙方赔偿给甲方或甲方确定的使用单位;上述费用甲方有权在质保金内直接扣除,乙方所留

施工合同通用条款竣工结算

( 施工合同) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-064903 施工合同通用条款竣工结算General conditions of construction contract completion settlement

施工合同通用条款竣工结算 《施工合同通用条款竣工结算》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的,更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)! 11 竣工结算 11.1 竣工付款申请 除非专用条款另有约定,承包人应在按照第13.2款[竣工验收程序]提交竣工验收报告的同时向监理人提交竣工结算报告,并提供完整结算资料和相关证明材料。如发包人按照第4.5款[造价咨询人]委托了造价咨询人的,承包人可以按照发包人的指示,将上述文件提交给造价咨询人。 竣工结算报告应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。 监理人对竣工结算报告有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请。 11.2 竣工付款证书及支付时间 (l)除非专用条款另有约定,监理人应按照承包人竣工付款申请金额,在以下时间内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承

包人: 工程竣工结算报告金额500万元以下的,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天内完成审核; 工程竣工结算报告金额500万元-2000万元的,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内完成审核; 工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元的,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天内完成审核; 工程竣工结算报告金额5000万元以上的,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天内完成审核; (2)除非专用条款另有约定,发包人应在收到监理人核查结果后28日内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的竣工付款申请己经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 (3)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内,将应支付款支付给承包人。发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。 (4)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,发包人可出具竣工付款

结算协议书范本

结算协议书范本 篇一:结算协议书 大方县县城城市道路工程 建设费用结算协议 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。 一、项目概况: 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥22000万元(大写:贰亿贰仟万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥5000万元(大写:伍仟万元)人民币。道路全长约6500米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间: 本工程项目于2020年12月31日前完成,在2020年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则: 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万/亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(2020版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式: 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分,甲方将根据审计结果

送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间:2020年月日 协议订立地点:贵州省毕节市大方县 甲方: (公章) 乙方: (公章) 法定代表人:法定代表人: 或委托代理人:或委托代理人: 地址:地址: 联系电话:联系电话: 年月日年月日 篇二:“一口价合同”的工程价款如何结算 一口价合同”的工程价款如何结算核心内容:“一口价合同”的工程价款如何结算?“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素,它是造价咨询工作中的难点,下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。 “一口价”合同的工程价款结算时,承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧,往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款,使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。 1、工程承包合同有效,一方对价款结算方式提出异议 工程竣工后,承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价,有违公平原则,寻求价款结算调解;或者双方产生较大分歧后对簿公堂,人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定,合同约定按固

建设工程总承包合同范文(2017)

建设工程总承包合同范文(2017) 发包 方: (以下简称甲方) 承包 方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况 1. 工程名 称:

2. 工程地 点: 3. 工程内容:会馆、多层洋房、别墅、道路、挡墙护坡、绿化及度假中心的前期施工道路、土地平整、现有大坑回填等其他工程。 4. 工程承包范围及承包方式 承包范围:施工图纸范围内土建工程、安装装饰工程及所有附属配套工程的全部工作内容(按发包方签发的开工通知书); 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全。 5. 建筑面积:按施工图面积计算(约万平方米)。 二、合同工期 1. 开工日期:年月日(以甲方签发的开工通知书为准)

2. 竣工日期:年月日。 3. 工程合同工 期: 年月日,另外总工期内是否含现场大坑回填。 三、质量标准:工程质量等级为合格 四、合同价款确认方式 1. 计价依据: 甲方提供的施工图,设计变更、现场签证等计算价款,工程量按实结算。 2. 定额及取费标准:执行年颁布的 《省建筑工程综合定额》、年颁布的《省安装工程综合定额》。会馆、多层洋房、小高层住宅按定额标准取费(含精装修可下浮%);别墅按定额标准取费并总造价上浮%(含精装修可不上浮);道路、绿化及其他建设工程按定额标准取费总造价下浮%。明确工程的取费定额。

3. 材料价格执行同期《省工程造价信息》颁发的信息价,信息价中没有的材料,由乙方提供市场采购价,经甲方确认后执行,其价格按甲乙双方确认的市场价+%采保费为材料价,经甲方认价后材料不下浮。人工工资补差 按省定额站最新文件执行。本工程的水、电费调差按照实际缴纳单价计入决算。 五、甲方责任 1. 开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方,配合乙方做好开工前的三通一平工作并承担所有的费用。 2. 开工前七天,向乙方提供经图审后的施工图纸六套,并组织设计单位向乙方进行现场技术交底;协助乙方办理好施工所涉及的一切审批手续。 3. 指派为甲方住工地代表,负责履行合同,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、签收手续和其他事宜。

合同结算管理制度和工作流程

合同结算管理制度 总则 适用于公司所属房地产开发项目工程施工合同、咨询合同、材料设备采购合同以及补充合同和其他房地产开发建设费用合同结算支付。 合同结算基本原则: 、结算总价=合同价款(合同包干价或综合单价×数量)+合同外补充、变更、签证合价 、严格遵循合同约定价款和计算规则以及相关调差、增减签证约定原则。 、尊重事实、注重依据,谁申请、谁举证的原则。 一、结算工作流程 由合同乙方(承包方、供货方)在合同约定内容(含补充合同)全部完成后并取得工程验收合格报告(内部)或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算,书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料,申明在结算申请表外无任何遗漏事项,若有遗漏即视为自动放弃结算权利。 由合同甲方(发包方、采购方)或代甲方合同主办部门负责签收结算申请,经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。 合同主办部门(工程项目部或项目公司工程部;集团公司工程技术部或项目公司;行政部或项目公司综合部;采购部;其他相关主办部门)接收乙方结算书面申

请后应在合同约定时间内牵头组织相关部门依据合同(含补充合同)内容对申请人提出的结算事项合同内承包工作内容、实际完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。 集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认,在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作,合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。 合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见,若无异议,即可办理支付流程。 合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见,若有异议,由主办部门将无异议部分按 条流程 提交《合同结算审批表》先行办理。对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论(分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录),双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。 二、 审核工作要求 可能影响项目公正审核的人员应当回避,不得参加申请人邀请的各类消费活动或收受礼品、礼金。 合同主办部门接收申请人送审的结算资料,必须填写《结算资料交接清单》 办理资料交接手续。

土建工程按实结算模板合同

合同编号: 2011-号 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华 人民 共和国安全法》及其他有关法律、行政法规等有关规定,结合本工程具体情况, 特定本合同以资双方共同遵守: 第一条工程概况 一、 工程名称: _____________________________ 程 二、 工程地点: ______________________________ 三、 工程承包范围: _______________ 程包括____________________ 全部 施工内容 ,具体以 ____________ 程图纸及甲方要求为准。 四、 承包的方式:本工程采用包材料、包施工、包质量、包安全的承包方式。 第二条:工程造价及付款方式 一、工程总造价:暂定为人民币 __________________ ,(大写:为人民币 ___________________ 元整)。工程总造价包含完成全部合同内容及可能涉及 的各方面因素、风险和费用,同时也包括驻地建设费用、劳务、材料、机械、 质检(自检)、安装、维护、缺陷修复、管理、保险、利润、税金等费用,及 合同明示或暗示的所有责任、义务、风险。工程总造价最终以甲方确认的造价 为准。 二、 工程结算:工程结算以最后工程图纸及现场变更单为依据, 工程结算时 执行2006年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》 以及相配套的补充定额及相关政策性文件,工程材料价格以甲方确认的价格为 准。 三、 工程款按下列阶段支付: 1、 合同签订后,乙方在规定时间内进场并开始施工,完成总量 30%寸,甲 方支付乙方工程款为总价的30%乙方完成总量50%寸,甲方再支付乙方工程款 为总价的20% 2、 当工程完工并通过竣工验收达到合同要求的质量等级时,甲方支付至工 程款总价的85%在办理完工程结算后支付至工程款总价的 95%余留5%勺工程 款作为质保金。质保金待二年保修期满后 10日内一次性退还乙方(质保金不计 利息)。 3、乙方在申请工程款时必须按照《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 的工程施工合同 发包人: 承包人:

建筑工程总承包合同格式

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑工程总承包合同格式 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包。 建筑工程总承包合同怎么写呢以下是律图网小编整理的建筑工程总承包合同,欢迎参考阅读。 建筑工程总承包合同范文一总承包方以下简称甲方分包方以下简称乙方建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工程的顺利完成,经双方协商,达成以下协议第一条工程项目1工程名称2工程地点3工程范围和内容根据确认的方案和报价说明书内容为依据,除施工方案及说明书未表明的变更工程量,由甲方根据现场核定签字后,作为决算增减依据。 本合同施工图及说明书未表明者,若习惯上该部分属于本合同标的之一部分,乙方亦应照做,并不向甲方要求任何费用。 4工程造价全部工程造价人民币暂控含税。 第二条工程期限1全部工程自年月日开工,至年月日竣工工期日历天。 2在施工时如遇到下列情况,需顺延工期。 顺延期限,应同建设方及时协商,签订协议并报有关部门及项目部备案。 1由于不可抵抗力,而被迫停工者。 2因变更计划或变更施工图,而不能继续施工者。 第三条承包方式第四条施工准备中甲乙双方的义务1甲方义务明确工程内容、项目及要求,提供施工所需的水电及材料堆放地。 2乙方义务1按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。 2保护工建周围的环境卫生及文明施工。 3保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。 4根据甲方要求免费制作相应图纸,并提供有利于节约成本的建议。 5遵守国家法规、政策,执行企业和本项目的各项规章和管理制度。

个人采购合同范本

个人采购合同范本 篇一:个人购销合同 个人购销合同 供方:(以下简称甲方)需方: (以下简称乙方)乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。 1.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整,同时甲方有权单方解除合同。 2.乙方根据工程进度需要,分期分批向甲方购进所需钢材,乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在3日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期,发货的价款的千分之三支付违约金。 3.由于钢材市场价格变动频繁,每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考,由双方友好协商确定。 4.钢材接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起10日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后,

甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在3日内换送合格钢材。 5.付款方式:本合同项下钢材款项按以下方式支付:甲方钢材送到乙方工地当日,乙方必须支付该批钢材总价款的80% 如果乙方没有按 时如数支付任何一期的钢材款,则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。 6.双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。 7.本合同双方签字后生效。 8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。 甲方:乙方 : 日期:日期: 篇二:采购合同范本 采购合同 甲方:签订地点: 乙方:签订日期:年月日项目名称:制单员:本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》制定,主要用于材料备品备件、辅料等低值易耗品的订货,经双方友好协商,一致同意按以下列条款签订本合同(传真件有效)。

当事人如何完善合同结算条款

当事人如何完善合同结算条款 建筑造价计算的准确性是由建筑设计的进度和深度决定的。按造价计算的准确程度,依设计进度可分为投资估算、设计概算和施工图预算三种。投资估算是在项目开发前期对建设投资最粗略的估计,仅可作为编制可行性研究的依据。设计概算 在签约或履约过程中很多没有事先约定确定造价的程序和方法。在这种情况下,当工程竣工进行造价结算时,要么开发商按计划模式同意实报实销;要么合同双方互相扯皮,酿成纠纷。显然,目前正在履行的建设工程承发包合同潜伏着一个又一个标的巨大的工程造价纠纷。而一旦发生纠纷,或者因为合同造价事先的不确定而没有依据,或者待确定的造价承发包双方互相不认可。处理纠纷的法院或仲裁机构对

此也难以直接评判是非。如果将造价争议委托审计单位鉴定,也因为同样的原因,虽旷日持久仍难以确定准确的工程造价。 十一项内容必须明确约定 一般认为,针对我国目前的实际情况,设定造价过程控制程序需要增加以下条款:一是约定开发商按工程形象进度分段提供施工图的期限和开发商组织分段 机构审定的最终造价的支付以及与工程保修预留款的互相关系和处理方法;十一是约定结算工程最终造价期间与工程交付使用的互相关系及处理方法,实际交付使用和实际结算完毕之间的期限是否计取利息以及计取的方法。 三大问题应当高度关注 建筑工程承发包合同对事先难以确定的造价设定分阶段预决算和确定工程

最终造价的特别约定,与承发包合同的其他条款,例如分阶段工期及质量标准、分阶段备料工程款的支付及调整及竣工交付使用的限制等都有密切的联系,与政府的专业管理和社会的配套服务和中介机构的服务也有直接的关系。以下一些问题,值得建筑合同的当事人注意并在实践中进一步加以完善: 首先,须结合《建设工程施工合同示范文本》的协议条款来设定相应条款。 单位须有与工程造价相适应的审价资质,并有权对工程造价进行审定。要谨防双方事先约定的审价单位没有相应的资质和能力,其审价结论因缺乏相应的行为能力而没有效力,从而使特别约定失去设定的实际意义。

相关主题