当前位置:文档之家› 抹灰劳务分包合同

抹灰劳务分包合同

抹灰劳务分包合同

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国《劳动法》、《合同法》,及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就承建佳木斯文化新城白金湾小区会所工程的单项分包工程,经双方友好协商签订本协议。

一、工程概况

1、工程名称:广信新城A05#楼、A09#楼、A2#地下车库

2、工程地点:哈尔滨松北区北至三环路,南至规划160路,东至规划133

路,西至规划32路。

3、工程结构:框剪结构

4、质量标准:达到中级抹灰标准

5、工期:2013年月日至2013年月日

二、承包范围:

1、本工程内的抹灰人工费

2、施工范围:本工程包括一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间外墙抹灰、屋面找平层、防水保护层,地下室、一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间内墙抹灰,屋面造型、女儿墙抹灰、室内地面施工。

三、工程质量标准:乙方必须严格按国家及地方的相关规范、技术规程、技术质量交底记录施工检验。并保证工程质量达到中级抹灰的标准。

四、结算原则及承包价格:

按建筑面积计算,建筑面积元/m2 。

五、进度款支付及结算款的支付:

拨款方式室内抹灰完成拨付总工程款的60%,地面完成拨付总工程款的25%,室内找零及贴砖完成后拨付总工程款的15%.

六、甲乙双方权利及义务

1、乙方必须按要求完成各项任务,不得以任何理由私自停工,有问题协商解决。私自停工者甲方将不予结算并有权安排新工人进场。

2、乙方进场后,由甲方向乙方施工人员进行安全等交底,公布施工现场管理制,在施工过程中乙方无条件接受甲方管理。

3、甲方向乙方提供工人居住等宿舍,乙方负责工人居住宿舍内的卫生及各项目设施的保管,如出现损坏,由乙方按原价赔偿。甲方提供食堂的地点,由乙方派人负责食堂的管理,食堂设备乙方自行解决,食堂内不得有与食品加工无关的电

器,食堂设备乙方自行解决,不允许使用工地内的木材做为燃烧物,对食堂的卫生、防火、食品安全等由乙方派专人管理,甲方有权对卫生等各项目的要求进行检查,对出现的问题提出整改措施,对二次提出整改仍达不到要求的,由甲方改正,所产生的费用按实价的1.5倍扣乙方,对造成不良后果者负全责,并且甲方要处以1000元以内的罚款。

4、甲方向乙方提供工程所需用的机械,甲方编制工程施工的质量、安全、环保、文明等技术文件(施工组织设计、施工方案、质量与安全施工措施、安全交底、技术交底),乙方作业人员必须接受总包方施工技术、安全交底等,并做好记录,按要求内容进行施工,乙方若对交底等内容有异议必须与甲方相应管理人员及时沟通,对合理的由甲方相关管理者出具书面意见,重新交底或安排,对违反要求的由甲方相关管理人员出书面通知整改,对二次以上(含二次)不改正者处以1000元以内罚款;对不执行、野蛮施工者发现一次处以1000~5000元的罚款。

5、甲方负责办理劳务分包手续,乙方应积极配合。甲方协调处理业主、监理及行政主管部门有关工作。

6、甲方负责施工过程中的工程验收工作;

7、甲方负责对劳务方质量、安全检查督促工作。

8、乙方应按照劳务协议的约定,精心组织施工,履行并保质保量完成承包范围内的全部工作内容,使用协议中作出规定的材料、达到协议中规定的质量、工艺标准。劳务方应保证总包方在劳务协议规定的工作内容的实施、完成以及修补其任何缺陷过程中免于承受与下述事项有关的任何损失、责任、费用、索赔和诉讼。

9、乙方应自行安排从当地或其它地方雇佣的所有劳务人员,并负责其在现场的安全。乙方应配有常用药物、急需设备,并自始至终采取必要的预防措施和提供适当的预防药品保护其人员免受疫病流行的危害,以及防止现场、生活用水免受污染。

10、劳务方在施工中发生安全、质量等问题必须及时上报甲方有关人员,共同协商解决;对甲方临时安排的紧急工作,必须积极认真按时保证质量地完成,不得拖延;

11、乙方因违法违规及违反当地建设行政主管部门,业主方等有关规定而造成的后果由乙方承担;

12、乙方应认真学习政府及有关管理部门质量方面的有关法令法规,并自觉执行;

13、甲方有权利和义务监督乙方是否及时发放工人工资,对有恶意拖欠及不发的,甲方有权终止合同并将所剩分包款直接发放予工人,对造成不良后果的将予以10000元罚款。

七、甲方材料的使用及管理

1、中型分项分部材料在施工前一个星期以书面形式向总包方材料部申报材料计划单,经总包方核实审批后一星期内认领,小型易耗材料由总包方相应工长批准后到甲方库房领取。材料领取后在指定地点堆放,需要倒运到楼上的,由乙方负责管理;

2、对由甲方提供的材料、设备及器材乙方应注意保管,施工完成后应及时返还,如工程结束前未归还的按实价扣乙方。

3、现场材料按规定进行标识,堆放时不得影响场内文明施工和交通;

4、使用周转材料由乙方安排人员装运,工程完工后堆放整齐,归还甲方;

5、乙方所有出入材料、个人用品等必须有甲方的出门证;

八、施工注意事项:

1、未经总包方管理人员批准,不得任意糟蹋施工所用材料,造成材料浪费按价1.5倍赔偿:任何材料必须按规定堆放整齐,不进入库房的任何材料未经批准任何人不得挪动或挪用,一经发现按材料相应价格的两倍罚款;

2、在施工过程中与水、电、架子等工种相互团结及相互配合,不得有意或无意损坏分部、分项工程成品、半成品,并做好成品保护,对发现有意破坏的将处以2000元罚款;

九、其他注意事项:

1、现场一切要按照甲方的标准进行部署,明确现场施工总负责人;本工种施工时乙方必须有管理人员在现场指挥作业,现场无管理人员的罚款500元。

2、施工人员必须衣服整洁,不留长发,严禁不穿上衣、短裤在室外行走;

3、讲究卫生,保护施工现场良好环境,严禁随地大小便;

4、施工用电严禁私拉乱接严禁使用电炉、电磁炉等电气设施;

5、工人之间,各工种之间严禁打架斗殴、聚众闹事,酗酒闹事、赌博行为;情节严重者处以1000罚款,构成刑事责任的由司法机关处理;

6、严禁穿拖鞋、高跟鞋、不穿上衣上班;职工家属进入施工现场必须经项目部同意;

7、严禁挪用施工现场一切安全设施、设备,严禁随意拆除安全防护设施;

8、攀登和悬空作业严禁不配安全带;高空作业严禁乱抛材料、工具;

9、脚手架上、上料平台上严禁超载、超高、超长等;

10、严禁强令工人冒险违规作业;

11、乙方做好职工的劳动保护;环境因素(污水、垃圾)的辨识、评论、控制;危险源(机械的拆装、物体打击、施工防火)辨识、评论、控制;应急与响应的控制;现场、楼层作业场整洁;

12、严禁在施工中对每道工序不对工人进行安全技术交底;

13、严禁接到上级发出的事故隐患通知不整改;

14、禁止职工宿舍通风不畅、违规用电、生火、存在火灾隐患;

15、不得擅自无理改变安全技术措施,未经甲方认可不得进行修改;

16、严格遵守文明施工标准,及时清理施工过程中的现场,工完场清;

17、甲方发出的安全整改通知(指令),必须无条件立即执行。

上述条款如有违者每次罚款乙方500至2000元。

十、工程进度事项

乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务,如拖延一天按分包总造价的1‰罚款。

十一、违约责任

在施工过程中,甲方有权对乙方的工作进行检查,若发现乙方不能履行自己的责任和义务,有严重质量问题,工期不能保证,工人素质不能达到要求,甲方有权责令其停工整顿及采取其他有效措施,直至终止协议,造成的经济损失均由乙方承担,并按工程款的10%作为违约金。

本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决,如产生争议协商解决不成依法向协议履行地人民法院起诉。本协议自签定之日起生效,在工程验收完毕并结清尾款后终止。

本合同一式两份甲乙双方各持一份甲方:乙方:

法定代表人法定代表人

或委托代理人或委托代理人

日期:年月日日期:年月日

广信新城A05#、A09#、A2地下车库抹灰劳务分包合同

发包方(签章):

承包方(签章):

2013年5月20日

(完整版)内墙抹灰班组劳务分包合同

内墙抹灰班组劳务分包合同 发包方:武汉常阳新力建设工程有限公司丰南分公司白石庄返迁住宅14#楼(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将14#楼部分楼层内墙抹灰(含楼层公共部分及分户墙所要求的抹30厚聚苯颗粒保温)承包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律法规,本着平等、自愿及诚信的原则,经甲乙双方友好协商,达成如下合同条款,以资双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:唐山市丰南区白石庄返迁住宅14#楼 2、工程地点:丰南区国丰大街与青年路交汇处 3、质量要求:优质工程 4、承包方式:乙方包工包抹灰所需的工具,甲方提供玻璃纤维网、手推车、砂浆搅拌机、 垂直运输升降机。 二、承包范围 本工程施工图纸内部分楼层内墙抹灰、楼层公共部分及分户墙所要求的抹30 mm厚聚苯颗粒保温,工程量实做实收(按图纸展开面积结算)。 三、工程承包价格、质量要求及处罚措施 1、以施工图纸展开面积结算,单价为元/平方米。 2、本合同单价为包干单价,此单价包含完成本工程所需的一切费用。 3、施工质量要求:工程按现行国家规范及甲方所要求的质量标准施工(装修做法、技术交底),满足建设单位、监理单位及业主(村民)对内墙抹灰工程的质量要求,必须达到优质工程标准。垂直度允许偏差+2mm,平整度允许偏差+3mm,阴阳角方正允许偏差+3mm,阴角必须顺直,房屋自然间开间、进深尺寸允许偏差+5mm,无大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷,局部小面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷必须及时返修。如造成大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷,乙方须承担给甲方造成的返工材料费损失。乙方务必做好成品保护工作,缺棱掉角、磕碰及破损处由

抹灰劳务分包合同

抹灰劳务分包合同 甲方: 乙方: 依据中华人民共和国《劳动法》、《合同法》,及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就承建佳木斯文化新城白金湾小区会所工程的单项分包工程,经双方友好协商签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称:广信新城A05#楼、A09#楼、A2#地下车库 2、工程地点:哈尔滨松北区北至三环路,南至规划160路,东至规划133 路,西至规划32路。 3、工程结构:框剪结构 4、质量标准:达到中级抹灰标准 5、工期:2013年月日至2013年月日 二、承包范围: 1、本工程内的抹灰人工费 2、施工范围:本工程包括一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间外墙抹灰、屋面找平层、防水保护层,地下室、一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间内墙抹灰,屋面造型、女儿墙抹灰、室内地面施工。 三、工程质量标准:乙方必须严格按国家及地方的相关规范、技术规程、技术质量交底记录施工检验。并保证工程质量达到中级抹灰的标准。 四、结算原则及承包价格: 按建筑面积计算,建筑面积元/m2 。 五、进度款支付及结算款的支付: 拨款方式室内抹灰完成拨付总工程款的60%,地面完成拨付总工程款的25%,室内找零及贴砖完成后拨付总工程款的15%. 六、甲乙双方权利及义务 1、乙方必须按要求完成各项任务,不得以任何理由私自停工,有问题协商解决。私自停工者甲方将不予结算并有权安排新工人进场。 2、乙方进场后,由甲方向乙方施工人员进行安全等交底,公布施工现场管理制,在施工过程中乙方无条件接受甲方管理。 3、甲方向乙方提供工人居住等宿舍,乙方负责工人居住宿舍内的卫生及各项目设施的保管,如出现损坏,由乙方按原价赔偿。甲方提供食堂的地点,由乙方派人负责食堂的管理,食堂设备乙方自行解决,食堂内不得有与食品加工无关的电

建设工程专业分包、劳务分包合同

附件一 建设工程专业分包、劳务分包合同(参考文本) 甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量: 四、工程工期: 五、工程质量要求: 六、工程造价: 七、工程承包方式及取费标准: 八、工程价款的拨付及结算方式: 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中:

十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期: 4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。 十一、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。

建筑工程施工劳务分包合同

劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月

建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方): 乙方(劳务承包方): 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方共同协商达成一致,特订立本合同。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程业主单位: 1.3工程承建单位: 1.4工程地点: 1.5结构形式: 二、标准规范及质量标准: 除本工程总(分)包合同的约定外,本合同适用标准规范 如下: 2.1符合国家质量标准,按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收,以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收,并按照国家现行质量验收标准评分为依 据,质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工,每道工序的质量必须达到施工长的要求,不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工,否则造成的返工的由乙方负责并负责返

工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容: 3.1分包范围:主体结构、砌体工程。 3.2材料部分:施工周转材料模板,木方、铁钉、铁线、内外钢管;机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容:主体工程部分:人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除,混凝土浇筑、砌砖,过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用: 4.1建筑物所用四大主材:钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供,乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价: 5.1计算规范:按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行,以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价:按建筑面积计算,单价为270元/㎡,以实际浇砼板面积计算工程量。(含劳务人工费,模板,木方,步

(完整版)内外墙粉刷劳务承包合同

内外墙粉刷劳务承包合同 甲方: 乙方: 兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜,经双方自愿协商,为保质保量按时完成这一工程,在平等互利的基础上,达成了如下约定,以资共同遵守: 第一条:工程基本概况 1、工程名称: 2、工程内容: 3、工程期限:自年月日开工至年月日竣工,工期为天(如遇自然灾害的情况,则工期顺延)。 4、合同价格:内墙单价按实际粉刷面积(不扣除门、窗洞口面积)每平方米元结算(内墙架子乙方自备,外墙施工架子由甲方提供);外墙包含所有线条的粉刷单价按实际粉刷面积(不扣除门、窗洞口面积)每平方米元结算。 第二条:工程质量要求 1 、垂直度、平整度按甲方施工技术人员提供的书面技术交底进行施工,不超过5毫米误差标准进行验收。(2米检尺) 2、内外粉刷工程中某段工程完工之日起到进行验收时,不得有空鼓开裂渗水现象出现,如有空鼓开裂渗水等施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。 第三条:工程承包方式

由甲方提供原材料,乙方包清工的形式组织施工。乙方自备施工中用得着的全部工具。 第四条:双方职责与权限范围 一、甲方责任 1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电。 2、工期内甲方承担外架的使用租费。 3、负责提供与施工相关的材料。 4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项,与乙方协商解决施工中出现的问题。 5、及时按进度支付乙方生产和生活费用; 二、乙方责任 1、暂付甲方进度和质量担保金叁万元。进度和质量达标后及时返回。 2、严格按照施工规范进行施工,确保质量,按时完工。如因乙方责任拖延工期,甲方有权无条件清退乙方。由此造成经济损失乙方负责。 3、工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。 4、严格遵守操作规程,克服质量通病,搞好细部处理,内墙粉一遍成优。外墙粉二遍成优。达到国家合格工程验收标准。 5、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作,严格按安全操作规程施工,在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故,发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责

内墙抹灰工程劳务分包合同(劳务分包合同)

内墙抹灰工程劳务分包合同(劳务分包合同)

内墙抹灰劳务分包合同 发包单位: (以下均称甲方) 承包单位: (以下均称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就有关事项协商一致,签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:××××× 2. 工程地点:×××××××××× 3. 分包规模:×××××× 二、承包方式及工作内容 1、承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容,对内墙粗装修分项工程进行承包,主要包括以下(以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的,包括但不仅限以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,看承担其所有的风险)。 乙方在承包范围内担任以下工作内容:

承包范围:(1)、制作水泥砂浆、砌筑抹灰、挂网、拉 毛、打点、二次结构浇筑、喷浆、内墙抹灰、三角块制作与安装、铺贴、预留洞口修补、1.8M以下门窗过梁、植筋(含机具植筋胶)、门窗边收边、养护、安全文明施工(含:安全防护、场地排水、清理、清洁及残渣外运等)、施工场内的材料搬运(含:水平搬运、垂直搬运)等为完成本工程所需全部工序。 (2)、工具用具包括:斗车、水管、扫把、铝合金尺、木荡板、灰桷、钢铲、钢锄、水平胶管、木介方子、角尺、平水尺、胶钳、砖线、钢钉、铁钉、铁线、文具等水工需用的一切工具用具和辅助材料,包含砂浆搅拌机等机械(所有工具均由乙方自备)。 (3)、场地周围水平运输及建筑物高度垂直运输、包括 部分材料的二次转运。 (4)、小型机械安装现场移动,制筛,筛砂。 (5)、产品保护及维修:在未竣工前,乙方协助甲方做好产品保护工作,若有意破坏者每人罚款500元,产品在未竣工前发现质量问题,由乙方负责维修工料费 2、承包方式:包人工费(含:工人及管理人员工资、奖金、补贴、生活费、加班费、赶工费、社保、人身意外保险、福利、高温补助一切人工费用)、材料费(除甲供材料外所有所需材料)、机械费(除甲供机械外所有所需机械)、措施费(含:照明措施、赶工措施等,甲方提供

砌体工程施工劳务承包合同

砌体工程施工劳务承包合同 甲方: 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方之间的权利和义务,保证工程质量、工期及安全文明施工,双方本着平等互利的原则,经协商达成以下协议,以共同遵照执行。 1、工程名称:砌体、抹灰分部工程 2、工程地点: 3、承包范围和单价: 3.1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞,预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作,墙体砌筑每天上下班前后的清理工作,做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3.2承包方式:本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3.3计算方式:按实际砌筑数量计算。 3.4承包单价:砌筑工程按实砌(块数)计算¥元/块, 抹灰工程按实抹灰(面积)计算¥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4.1 甲方根据工程进度要求,及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料,并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

4.2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4.3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5.1服从甲方的管理,遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5.2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时;现场熟练技工数量不得低于3人,不含后台辅助工。 5.3严格按施工图纸及相关资料进行施工,确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检,并会同甲方复验。 5.4与甲方签订施工合同后,及时合理的组织人员进行施工,确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误,每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5.5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工,年月日结束,日历天天。5.6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5.7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定,负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失,承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5.8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议,否则将承担一切责任和经济损失。

抹灰工程劳务分包合同

抹灰工程分包施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程内容: 二、工程承包范围及内容 1、承包范围:施工图纸设计范围内的所有内墙抹灰、顶棚抹灰、楼梯抹灰及外墙抹灰(除外保温外) 2、工作内容:包括材料进场、抹灰前清理基层、砂浆搅拌、砂浆的垂直运输、墙面的浇水湿润喷浆、砼面(包括梁、剪力墙)胀模部分砼的剔凿、纤维网的黏贴、墙面的抹灰、抹灰后的养护、落地灰的清理及回收利用、门洞口的水泥砂浆护角的抹灰、抹灰材料及机械的装卸车、就位,乙方在使用甲方机械时要定期保养、维护、清理,生活区卫生的打扫,以及墙面配电箱、消防箱等、线盒、线管洞口的堵口、修补,抹灰架的搭设及安全文明工地创建检查的清理等。 三、承包方式:包工不包料 四、工期要求 开工日期:2009年8月25日,竣工日期:2009年10月15日。总日历工期为35天,每推迟一天罚乙方1000元,如工期提前,甲方会酌情给以奖励。

五、工程质量标准(达到现行国家验收规范标准合格以上) 工程质量标准:执行现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优良等级。 六、合同价款 所有抹灰施工部位均根据工程承包范围及工作内容按综合单价计算。具体单价如下:砖砌体墙面(含其上部梁面)抹灰11元/m2;剪力墙面抹灰元/m2,楼梯踏步面(含耐磨钢筋的制作与安装以及滴水条的安装,按投影面积计算)元/m2;发生里工时55元/工日,楼梯间顶棚抹灰面11元/m2,外墙抹灰元/m2,承包单价内包含劳务公司管理费,此单价作为最终结算依据,不再调整工程单价。 七、工程量计算规则 工程量计算以图纸为依据,根据设计变更及实际完成抹灰的面积计算(门窗、配电箱、消防箱的洞口面积扣除,门窗周边以及玻璃幕挡墙压顶计算面积),计算规则未详部分按2000年山西省《装饰装修工程定额》计算。 八、工程款支付 1、每月按完成工作量的70%支付乙方工程款,工程完工经甲方、监理验收合格并结算后付至结算价的90%,年底付至95%,留5%为质保金,自验收合格之日起满一年无质量问题后付清。 2、因工程质量、工期、安全等乙方原因所造成的影响结算的后果由乙方自负。 九、甲方责任 1、甲方在抹灰工程施工前2日,负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。 2、甲方向乙方提供必要的施工条件,包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点。 3、甲方负责审核并批准乙方的施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收。 4、甲方负责协调乙方与其它分包商的配合等工作。 5、乙方进场后,对其下达书面施工技术交底。 6、对乙方施工不符合规范要求,责令其整改或停工。

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号:YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号:______________ 发包人:_______________________________________________________ ________________ 承包人:_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称:_______________________________________________________ __________ 施工地址:_______________________________________________________

_______区(县) 发包人(全称):_______________________________________________________ ______ 承包人(全称):_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称:_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况:_______________________________________________________

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_____年_____月_____日,计划完工日期:_____年_____月_____日,总日历天数_____天;

2.主要节点工期:_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范:______

内墙抹灰劳务合同样本

内墙抹灰劳务合同样本 篇一:内外墙抹灰劳务合同书 内、外墙抹灰劳务合同书 甲方: 乙方: 为了确保博白林产品综合交易市场8#楼工程顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定,就内外墙抹灰工作经双方协商一致,签成以下合同协定。双方愿自觉遵守,并自愿履行合同义务,权力和责任。 一、工程概况: 1.工程名称:广西博白林场场部搬迁建设项目一期8#楼 2.工程地点:博白绿珠大道 二、工程质量要求标准: 根据国家现行验收规范标准,根据发包方,总包方,监理方的质量验收标准,为本项目最终抹灰质量标准。 三、承包方式: 乙方单包工,包文明施工,包安全,包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序,确保墙体平整,角线横平坚直,不开裂不空鼓等事项。外墙25 元 /㎡,内墙 10.5元/㎡。

四、双方权力、义务及责任 1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导,管理和检 查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育,监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。 2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。 五、工期: 本工程要求内外墙抹灰,在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。 六、违约责任及措施。 1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务,并确保一次性交付验收通过。 2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行,由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。 七、付款和结算方式:

抹灰分包合同

抹灰工程劳务合同 发包方:青岛鸿昊达建筑劳务有限公司 承包方: 二O一七年月日

抹灰施工班组劳务分包合同 发包方(甲方):青岛鸿昊达建筑劳务有限公司 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。 一、工程概况: 1、工程名称:中韩派出所及刑警大队业务技术用房 2、工程地点:青岛市崂山区辽阳东路刘家下庄东侧 3、工程工期:年月日至年月日 二、承包范围及方式: 1、承包范围:内、外墙抹灰 2、承包方式:包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容:抹灰工程:材料场内水平垂直运输、筛沙子、砂浆搅拌、基层清理、润水、喷浆、甩毛(或刷界面剂)、填充墙与砼交接处烟道处钢丝网、抗裂砂浆复合耐碱网格布、抹灰用钢筋凳(或脚手架)的制作及拆除、安拆卸溜槽、挂饼冲筋,底、中、面层抹灰、收光或拉毛、浇水养护、成品保护;门窗护角抹灰,管道井及零星抹灰(包括安全文明施工用工,清理现场),至少三遍抹灰,罩面及压光等工作内容。 三、合同价款 1、合同单价为:按实抹面积外墙元/M2,内墙元/M2。此单价为综合含税包干价格,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日,以项目部开出工日数为准并附有详细

施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证,按实抹面积以平方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算,按实际完成的工程量,由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书,由现场施工管理人员初步审核,交经营层审核,双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金,结算工程款的 %,余款年底(农历)一次付清。 (总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 5、工程款支付条件 1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议,由总包方监督执行。 3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表,工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。 以上三条作为支付工程款的依据,缺一不可。只有当完成工人工资发放,且无任何争议下,才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解。 五、双方责任 (一)甲方 1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底

架子-施工专业劳务分包合同

施工专业劳务分包合同 承包人(全称):北龙建设集团有限公司 分包人(全称): ______________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于承包人已经承接了东湖高科创新天地二期施工任务,承包人和分 包人双方就有关工程施工专业分包事宜经协商并达成一致,订立本合同。 一、工程概况 1.1分包工程名称:东湖高科创新天地二期工程。 1.2分包工程地点:大学园路____________ 1.3分包工程承包范围及工程内容:木支撑钢管?扣件的材料供应外架搭设(1.悬挑式脚手架2 落地式脚手架)具体工作内容如下: 工程量清单计价表

、分包方式 2.1本工程分包采取固定单价方式。 2.2分包人对分包工程承包范围内的各项内容实行工程质量、工期、 安全、环保、消防、现场文明施工等责任负责。 2.3分包人必须接受承包人依据该工程执行的有关法律、法规、标准、规范规程进行的监督管理。 三、合同工期 3.1合同工期:本分包工程必须满足项目业主对工期的要求,具体 开工日期以承包人批准的开工日为准。 3.2分包工程进度计划必须以满足项目业主工程建设总进度为原则,并应满足承包人在工程施工过程中的合理变化要求。如遇特殊情况发生工程施工所增加费用双方共同协商解决。 3.3分包人不能按约定的工期完工,应承担承诺的工期违约责任,违约金计算方法或额度为:5万元罚款_________________ 。 四、合同价款及支付 4.1分包合同总价款的确定:(暂定)最终以实际面积为准 :落地式脚手架:壹佰零玖万贰仟壹佰叁拾贰圆整(1092132.00元) 悬挑式脚手架:壹佰壹拾伍万贰仟捌佰零陆圆整(1152806.00元)? 4.2分包合同价款的确定与调整(四种方式供选择,或其它方式)

三通一平工程施工劳务分包合同(改)

红色字体部分自行填写或修改

建筑工程施工劳务分包合同 发包方:四川立胜建筑工程有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成一致,订立本合同,以兹共同信守。 第一条:综合约定 1、工程名称:四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围:四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料:除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容: 3.1本合同分包范围: 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装,三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容; 3.2本合同劳务作业内容: 3.2.1、砖砌围墙部分:平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分:平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分:平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目:全部预埋件的加工、预埋,施工现场内临时设施的搭拆(库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等),施工现场内临电及水的设备及管、线的制安,现场零用工(现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸(材料、设备、渣土)、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管(含日常维修与保养)用工、各种标

抹灰工程承包合同

抹灰工程承包合同 劳务承包方(以下简称甲方) 分项承包方(以下简称乙方) 由劳务总承包方承包的瑞安市东山下埠返回地工程3#楼抹灰。因工程需要,现将东山下埠返回地工程3#楼内外抹灰工程劳务承包方分包给乙方施工,为明确双方责、权、利按合同工期完成工程任务,经协商一致,根据《中华人民共和国经济法》和《劳动法》的规定,特签订以下合同,以资共同信守执行。 一、工程名称:瑞安市东山下埠返回地工程3#楼 二、工程地点:瑞安市东山下埠 三、承包形式:包清工 四、承包内容: 1、内外墙面抹灰以施工图纸为标准,包含拌制、运输沙、泥浆;墙面湿水、喷 浆、贴灰饼、贴网、包角、包门窗边、天棚阴边,屋顶女儿墙、屋架、雨篷、屋面细石找平、天沟找平、楼梯间台阶踏步压光、阳台、空调板、内外沙浆抹面; 外保温面层全套程序,楼层细石找平、底层(5cm至10cm)的地面细石找平。 总之,按图纸上的所有沙浆抹面、保温面层及细石混凝土找平全由乙方承包价在内施工。(铺贴花岗石由甲方承担施工)。 2、严格按抹灰、阳台、地面、屋面等装饰泥水工程现行规范操作规程进行文明 标化施工,必须做到本作业区内工完场清(落手清)的工作习惯。 五、承包价格 工程质量达到一次性合格,按本合同第四点承包工作内容的地下室以上按建筑

面积每平方米45元结算。(建筑面积计算规则按本项目部结算方式为准) 六、付款及结算方式 1、乙方每月25日前向甲方上报本月完成工程量,核算员根据工程的实际进度部 位结算工程款,待次月(20~25日)发放上月工程款的80%。如果进度完不成,影响下道工序施工予以处罚。质量达不到要求,乙方应无条件返工至合格,并承担造成的相关经济损失。待施工完成经项目部检查达到预验收条件后付至90%,余款5%待竣工验收后付至,尾款待项目部付清给甲方,甲方再一次性付清给乙方。 2、乙方在现场所需用的安全帽及雨衣费用由乙方承担。 3、若乙方在施工中途擅自离开工地,所有余款不再结算。 4、乙方中途、后期退人所发职工工资款,甲方不予考虑。 七、工期要求 本工程施工时期以项目部要求规定的时间为标准再定。 八、质量要求 本工程质量目标确保合格,如不能一次性通过验收合格,由此造成的一切返工损失费用及间接损失费用均由乙方承担,并以单价每平方米少2元结算。 九、双方职责 1、甲方及时提供工程所需要材料。 2、乙方承担:搅拌机、沙浆机、水管、翻斗车、铝合金、泥桶、铁铲、扫把等。 3、乙方应有能力安排好日常的生活,甲方不预支生活费。 4、工程施工中要文明施工,确保安全。由乙方造成的一切安全事故均由乙方承 担。

劳务承包合同专业版示范文本

文件编号:RHD-QB-K8811 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 劳务承包合同专业版示 范文本

劳务承包合同专业版示范文本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 劳务承包合同范文1 签订合同双方: 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时、按质、按建筑工程项目完成任务,经甲、乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条:总则 一、工程名称:昭通凤禧祥瑞大酒店建设工程昭*凤禧祥瑞大酒店劳务分包。

二、工程地点:昭阳区海楼路下段水文站旁。 三、工程范围:模板安装、拆除,泥工(砌筑墙体、抹灰),钢筋加工安装。 四、工程造价:模板安装每平方米53.00元(所需支撑材料由甲方提供),泥工每平米75.00元,钢筋加工安装每平米32.00元(所有焊接材料、机械由甲方提供)预算造价,建筑面积21600平方米,合计单价160.00元/平方米。合计工程总价3456000.00元对该工程劳务包干。工程管理人员由甲方按月支付工资,乙方只负责完成该工程主体结构劳务施工。所有建筑所需材料由甲方自行采购。 第二条:工程期限 本合同全部工程自20xx年5月18日开工至20xx年5月18日竣工(施工工期可根据施工现场情况及施工工艺调整)。在组织施工过程中,如遇下列

建筑施工企业劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2003年8月

建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人): 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天

4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1) (2) 7、总(分)包合同 7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

完整版内墙抹灰劳务合同

内墙抹灰工程分包合同 劳务分包方:青岛银田建筑劳务工程有限公司_________________ (以下简称甲方) 劳务分包班组(内墙抹灰班组授权代表人):_________________________ (以下简称乙方)根据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿,公正和诚实的原则,甲方就保利?金水路一期工程9#、10#、11# 9#-1、11#-1楼的内墙抹灰分项工程的劳务费承包给乙方,双方经协商达成一致,订立本合同: 一、工程概况: 工程名称:李沧区金水路南侧改造项目B-19-7-1地块一期 建设地点:青岛李沧区虎山路27号 建筑面积:(参照国家规定的建筑面积计算规则(GB/T50353-2013)执行) 层数(层高):_______ 结构形式:框架剪力墙结构 ___________________ 计划开工日期:2016年6月27日 _____________________ 计划完工日期:2016年8月20日 _____________________ 二、分包工作内容及施工工艺要求 9#、10#、11# 9#-1、11#-1 楼内墙抹灰: 先做好样板墙经项目部及监理验收合格后方可大面积展开。 1. 内墙抹灰建筑做法表:(参考建筑工程做法图集号:L13J1) 1.1. 内墙3混合砂浆墙面B 1.1.1. 刷专用界面剂一遍 1.1. 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 1.1.3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 1.1.4. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布,压入面层灰,见格不见网 1.2. 厨卫抹灰做法: 1.2.1. 刷专用界面剂一遍 1.2.2. 9厚1:3水泥砂浆 1.2.3. 1.2 厚单组份聚氨酯防水涂料2遍成活,上反至建筑完成面以上300; 1.2.4. 6厚1:3水泥砂浆抹平细拉毛 1.2.5. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布,压入面层灰,见格不见网 1.3. 分户墙(卫生间)抹灰做法:

建设工程劳务专业分包合同

建设工程劳务专业分包合同 项目承包方: (简称甲方) 劳务分包方: (简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况、合同周期 1.1工程名称:南充化学工业园区河西片区规划六路道路工程 1.2工程地点:南充市嘉陵区河西乡 1.3承包范围及内容:南充化学工业园河西片区规划六路道路工 程(K1+824.117至K4+854.603)全长 3.03公里的专项劳 务。 1.4甲方视工程实际情况需要,可对乙方承包范围及内容作出增 减或调整,乙方应无条件接受。 1.5承包方式:包甲方与总包方的分包合同中所涉及到的全部劳 务的内容。 1.6合同工期:本工程于年月日开工,至年 月日竣工(具体以甲方书面通知的时间安排为准)。 1.7乙方应当在本合同签订后3日内进场开工。

质量管理 2.1 工程质量:需达到分包合同中关于质量的约定标准,且需达到国家现行的建设施工及验收规范以及工程质量评定标准,并以业主方、总包方、监理单位所要求的质量要求为准。 2.2 质量达不到要求时,乙方必须承担相应的赔偿责任并向甲方支付工程总造价的30%作为违约金(且乙方自愿放弃申请法院降低违约金数额的权利)。 2.3 本工程质量必须通过甲方、总包方、业主、监理、质监站的验收和确认。 2.4 乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。 2.5 乙方如达不到本合同约定的质量标准(或在甲方、业主或监理抽查时发现质量不达标时),乙方应当无条件返工(费用自理),甲方亦有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款由乙方全额承担。

木工单项工程施工劳务分包合同

木工单项工程施工劳务分包合同 发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):木工班组 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国环境保护法》以及有关地方法规、公司及项目部的有关规章制度,及其他相关法律并结合工程(下称本工程)的实际情况,在遵循平等,自愿,公平和诚实守信的原则下,双方一致同意达成如下协议条款,以资甲、乙双方共同遵守执行。 1、工程概况 1.1工程名称:国瑞爵仕苑 1.2工程地点:新郑市龙湖镇 1.3建筑面积:按现行《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)和施工图计算最终同意达成如下协议条款,以资甲、乙共同遵守执行。 1.4工程承包范围:国瑞爵仕苑10#、11#楼及19#商铺图纸范围内的所有模板工程。 1.5工程质量:合格。 1.6工程工期:总体结构施工计划为300日历天,详细进度计划另行签订补允协议,任何一个节点未达到要求均视为违约。乙方务必与相关班组协调一致,密切配合,按甲方的进度计划要求完成承包范

围内的计划任务。否则工期拖延一天,罚款人民币2000元。 2、承包方式 包人工、包工期、保质量、包安全、包文明施工、包治安达标、包木工加工机械及小型工具用具、包零星材料,以包清工的方式承包本工程的施工任务。 3、承包内容 乙方已踏勘现场并熟悉和理解施工图,并按照结构、建筑施图和甲方编制的施工组织设计,承担本工程范围内全部模板的制作、安装、拆除施工任务,直至经本工程监理单位验收并符合验收标准。具体包括(但不限于)以下内容: 3.1模板制作、安装、拆除及二次结构中一切模板工程:模板安装质量自检、复检;进出料平台的搭拆、工具式螺杆制作、安装。 3.2预留洞、预留孔、预留插筋(模板打洞)、门窗过梁、(垂直部位的)预埋铁、止水螺杆垫块凿除、后浇带二次支模、双面胶清理、后浇带钢丝网安装、橡胶止水带安装、电梯井内架子、调架工字钢盒子、爆模砼凿除及清理、外墙线条二次支模、拆模,塔吊基础木工支模,临时设施中木工作业,楼层防线。 3.3自身材料卸车及200米范围内运输、自身工作范围内场地清理。 3.4模板完成后将板材与方木分解、起钉。按甲方指定地点分类堆放整齐。 3.5做好甲方或业主指定分包工程的配合和服务工作。

内外墙抹灰劳务分包合同样本

发包人(全称):(简称甲方) 承包人(全称):(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,经甲乙双方相互考察了解,甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层,乙方同意在甲方管理下承担劳务作业工作。双方遵循平等自愿、互惠互利和诚实信用的原则,就工程劳务作业分包事项协商一致,签订本合同,供双方共同遵照执行。1.工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 建筑面积 2.工程承包范围 2.1 分包内容: 1.内墙抹灰 2.外墙抹灰 3.其他 2.2 分包范围: 3. 合同价款暂定(大写)元(人民币) (小写)元,最终以工程实际结算价款为准。 4.合同工期 开工日期 20XX 年月日 完工日期 20XX 年月日,合同日期总日历天数为天。

阶段性工期要求: 5.质量标准:合格。 6.安全文明施工标准:市级文明工地。 7.合作方式:劳务分包。 8.工程履约保证金 8.1该工程实施履约保证金制度。乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,并于合同签订前,将工程履约保证金交至甲方处,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。履约保证金不计利息。 8.2乙方应按照合同条款认真履行合同,因乙方原因造成施工过程中合同无法履行的,甲方有权要求乙方无条件退场,履约保证金不予退还,乙方根据合同条款承担相应的违约责任。 9.甲方工作 9.1甲方负责组建与工程相适应的项目部管理班子,全面履行同建设单位签订的施工承包合同,组织实施工程管理的各项工作,对工程的工期、质量、造价、安全文明施工、场地环境、有关竣工验收资料管理移交和交付使用、维修等向建设单位负责。 9.2甲方负责工程项目质量策划,编制方案,负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产、文明施工和环境管理等工作,按时提供技术交底。 9.3甲方负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门和各施工专业工种的施工衔接与乙方的配合等工程事宜联系与协调。

相关主题