建筑钢材买卖合同3篇
钢材应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同，钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类。对于钢材买卖合同你了解多少呢?
建筑钢材买卖合同1
一、双方当事人
供方：(以下简称甲方) 签订地点：
需方：(以下简称乙方) 签订时间：
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
三、交(提)货地点、方式：送到厂。
四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。
五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾
七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费;若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。
八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。
九、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。
十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日
建筑钢材买卖合同2
供货方：(以下简称供方)
需货方：(以下简称需方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：
一、供货内容：
需方为满足【__ _____】建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。
合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于__ __。
二、订价方式：
供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。
三、质量标准：
供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。
四、供货和签收、对账方式：
需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定钢材供货计划依据。
需方指定(身份证号码：，电话：)为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。
在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或e-mail、传真方式通知供方，供方e-mail：，传真。
接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。
需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。
线材按过磅重量计算(磅差±0.3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。
所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。
8、供方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)，需方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)。
五、验收方法：
1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。
2、钢筋表观质量应该符合国家标准。
3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管;供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。
4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。
5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。
六、结算和付款方式：供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。
七、有关责任：
1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。
2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。
3、需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知;同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行;遇价格下调时，按原价执行;推迟时间不得超过5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。
4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。
建筑钢材买卖合同3篇 钢材应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同，钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类。对于钢材买卖合同你了解多少呢? 建筑钢材买卖合同1 一、双方当事人 供方：(以下简称甲方) 签订地点： 需方：(以下简称乙方) 签订时间： 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。 三、交(提)货地点、方式：送到厂。 四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。 五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾 七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费;若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。 八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。 九、解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。 十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑钢材买卖合同2
供方：（乙方） 需方：（甲方） 第一条：合同条款 1.1产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。 1.2：最终结算数量以甲方实际需求数量为准 1.3：上述单价为材料到现场加工好的单价，包括原材料费、运杂费、加工费、各种税费、利润等费用。该单价包括本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。 第二条：质量标准
2.1：加工所用原料的质量要求、技术标准按国家现行标准执行。 2.2：钢筋的出厂、运输现场交验等环节中，乙方应确保其质量符合技术标准要求，以甲方供应的施工图纸为准，如有更改，甲方应以书面的形式通知乙方。 第三条：供应方式 3.1:乙方根据甲方提供的加工钢板套,需求计划和供货时间计划. 3.2:如果乙方不能按甲方提供的需求计划和供货时间计划，向甲方交货的，乙方应在该计划要求的供货时间前十天通知甲方，方便甲方调整施工方案。 第四条：运输 4.1：由乙方组织运输工具将钢筋运至甲方工地过程中，途中一切安全等事项由乙方承担，甲方不承担责任。 4.2：乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任，如果责任因甲方造成的，则由甲方承担。 第五条：交货验收 5.1：钢筋数量以甲方实际签收数量为准 5.2：钢筋的验收：按要求加工制作，在场内进行质量自检，合格后交甲方签收。 第六条：结算和付款 6.1：甲乙双方签订合同后预付材料款%，下余按计划进度送料数量付款：6.2：甲乙双方每月日前核对加工数量，乙方提交正式发票后办理结算手续，结算手续办理后天内支付货款
第七条：双方权利和责任 甲方的权利和责任 7.1：按时和乙方核对供货数量、办理结算、支付货款。 7.2：提供场内通道，方便乙方货到工地，卸货由甲方负责。 7.3：按照甲方要求的加工技术指标和质量标准组织生产，及时供货。 乙方权利和责任 7.4：服从甲方的现场验收，对对加工技术指标和质量标准不合格的，乙方应自费运出工地并赔偿因此给甲方造成的损失。 7.5：乙方应确保自己雇佣的员工的运输车辆安全及运输过程中对环境的保护，为他们的运输设备购买保险，购买保险的费用由乙方承担。 7.6：乙方应提供甲方需要的其他证明材料、如钢板、钢筋原材质保书等。 第八条：违约责任： 8.1甲方应每月提前日将次月钢材用量（大计划）报给乙方。甲方应提前 天将下周钢材用量（小计划）报给乙方，乙方以及时安排备货。甲方已下定单货物不得退货。 8.2：若因供方产品质量不符合国家现行标准或未按甲方计划进料时间及时供货，导致甲方工程停工或规格代换的经济损失及质量事故，供方将承担其相应的经济损失及责任。 8.3：若因供方不能提供某些规格产品，而由需方负责寻找的该规格的钢材，供方必须承担相应的价差。未尽事宜双方另行签定补充协议。 第九条：合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人实事求是、友好协商的解决，若双方
建筑材料购销合同 建筑材料购销合同甲方:南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部钱视华(购货方以下简称甲方) 乙方: 徐兵 (供货方以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料名称及价格:粗沙(58.00元/T)中粗砂(43.00元/T)细沙(25.00元/T) 1.2质量标准:符合国家相应产品质量标准 1.3其它: 第2条材料数量 2.1合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。 收货规定第3条 3.1收货方法:以甲方收料员签字确认为准( )。 3.2运输方式:汽运 3.3运输费用的承担:由乙方承担(包含在乙方向甲方提出的材料价格之内) 3.4收货时间:以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。 第4条货款支付 4.1乙方为甲方提供材料数量达到，甲方必须付给乙方材料款，在日之内必须完成本款项支付; 4.2支付方式:跟据业主给甲方的付款进度，付当时实际总价的50%;春节前付至实际总价的85%;余款在工程竣工验收结束后一年内付清。 第5条争议、违约
5.1如有争议，甲、乙双方协商解决，如不能协商解决可以向当地人民法院提起诉讼。 第6条 6.1本合同一式三份，双方各执一份，见证方一份;双方签字生效。 甲方(签章): 乙方(签章): 见证方: 电话: 电话: 电话: 签订日期: 年月日 建筑材料购销合同 甲方:南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部陈小航 (购货方以下简称甲方) 乙方: 徐兵 (供货方以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料名称及价格:粗沙(58.00元/T)、中粗砂(43.00元/T)、细沙(25.00元/T) 1.2质量标准:符合国家相应产品质量标准 1.3其它: 第2条材料数量 2.1合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。 第3条收货规定 )。 3.1收货方法:以甲方收料员签字确认为准( 3.2运输方式:汽运 3.3运输费用的承担:由乙方承担(包含在乙方向甲方提出的材料价格之内) 3.4收货时间:以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。
钢材购销合同 卖方：（以下简称甲方） 买方：（以下简称乙方） 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材总量185吨左右。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。 第一条钢材数量与质量 第二条合同价格 合同总价为：922350元大写：玖拾贰万贰仟叁佰伍拾圆整 第三条钢材质量及验收方式 甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以四川冶金产品质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换﹑包退，换货过程中所产生往返运输﹑吊装费用由甲方承担。
第四条付款方式 待所有货物货到之后五日内，一次性结清费用。 第五条提货地点及计量方式 1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。 2、计量方式：过磅计量。过磅误差在±3‰内。乙方可自行复磅，或到第三方复磅。以乙方指定提货人签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。第六条甲方的违约责任 1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间内完成每批次供货。 2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付伍佰元/天的违约金，但每日发货量不得超出50吨。 第七条乙方的违约责任 1、乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付10元/吨/天的违约金，若一个月后仍未按合同要求付款的，本合同终止，且乙方必须结清剩余货款，并赔偿给甲方合同总货款的3%的损失费。 2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货，一经发现，合同随即终止，并视为违约，乙方赔偿甲方合同总货款的3%作为违约金。 第八条其他约定条款 1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。 2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。 第九条廉政合作 1、乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。 2、乙方在本合同履行期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。 3、乙方有责任接受甲方对乙方在本合同履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。 第十条不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关
建筑钢材供应合同样本3篇 Sample of construction steel supply contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材供应合同样本3篇 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：建筑钢材供应合同样本(实用版) 2、篇章2：建筑钢材供应合同范文 3、篇章3：建筑钢材供应合同文档 篇章1:建筑钢材供应合同样本(实用版) 需方（甲方）： 供方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就货物供货事项协商一致，订立本合同。 一、供货时间、地点
1、甲方承建的项目工程所需钢材全部有乙方负责分批供应。 2、供货地点： 3、供货时间：由甲方材料不下达计划单，乙方在接甲方 计划单后3—5天内供货到工地，运输及卸装费用由乙方负责。 二、钢材质量、品牌、数量、检验及验收 1、乙方所供材料须符合国家标准，并有乙方提供厂家质 量保证书复印件（加盖供货单位公章），不指定品牌，如“广州钢材批发网”上的（友钢、大兴、桂鑫、珠州、中润、红嘴、腾达、苍梧、通宇、开盛等）以送检合格为准，数量暂定 8000吨，以甲方实际需要量为准。 2、甲方应按照国家施工有关规定，对乙方所供钢材必须 先质检后再用材。 3、甲方对乙方所提供钢材如未经质检部门检验而用材， 后果由甲方负责，乙方不承担任何责任。如检验不合格，乙方可申请复检，复检不合格，乙方负责退回本批钢材，并及时（24小时内）更换合格钢材不送到甲方工地，更换材料的相 关费用由乙方承担且送检、复检费用由乙方承担。
最新钢材购销合同范本 钢材购销合同范本 甲方(需方)： 乙方(供方)： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。
3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按 30 元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。 四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准 GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998。 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。 五、包装标准、包装物的供应与回收： 六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1. 盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2. 盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3. 盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。 七、验收标准、方法及提出异议期限：
钢材购销合同 需方： 供方： 需方（甲方）： 供方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规等，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方权利和义务，就施工现场商品钢材买卖事项经双方协商一致，特定立本合同。 供方按照需方采购要求所供所需钢材，螺纹钢按照理论计算重量交货，线材按磅计算交货。需方应遵循先检验合格后再使用的原则，如需方未检验使用，则视为需方默认该产品合格。质量要求：螺纹钢符合GB1499.2-2007标准，线材符合GB/T701-1997标准。 二、合同标的物 1、本合同标的物为建设工程所用的钢材，由需方向供方购买。 2、本合同的物描述及价款如下： 1、钢材数量按供方实际供货、需方现场签收在送货单的数量签字为结算依据，需方指定身份证号进行结算确认。 2、款到发货。如遇节假日特殊情况，发货后第二个工作日付清全款。 3、需方在提供钢材名称、数量、规格型号及地点，将通过短信或微信发送给供 方，供方收到信息三日内送达指定地点，如有变化，需方必须提前通知供方。
四、合同期限 本合同期限为：从本合同签订之日起至本工程所需供应的钢材完毕之日，付清货款，双方履行完各自的义务为止。 五、质量要求 质量要求：螺纹钢符合GB1499.2-2007标准，线材符合GB/T701-1997标准。（以方大特钢、新钢、萍钢） 1、供方按照需方采购要求供应所需钢材，螺纹钢按照理论计算重量交货，线材按过磅抄牌计算交货。需方应遵循先检验合格后再使用的原则，如需方未检验使用，则视为需方默认产品合格。 2、施工过程中需方发现成型钢材有裂痕，表现质量等问题供方应立即安排技术人员来需方施工现场处理，并出具解决问题的方案。 六、供货与收货 1、供方送货途中发生钢材损毁、丢失所产生的所有费用由供方自行承担，需方不予承担。 2、供方将钢材送至约定的地点后，需方经过交货检验后收货，货物验收不合格（包括货物质量不符合合同约定、型号不符等），需方有权要求调换货物、退货，供方承担退货费用。 七、工程地点、工程名称 1、工程名称： 2、工程地址： 七、双方责任
钢材购销合同 合同编号： 签订地点： 签订时间： 供方单位（供方）： 需方单位（需方）： 经供需双方友好协商，同意就建设，由承建的项目的钢材供应有关事宜订立以下合同条款，供需双方共同遵守。 第一条、合同概况 1、工程名称：（全称） 2、工程地点：市路号 3、供货期：从年月日至（工程主体完工）止。 第三条、质量要求、技术标准按国家现行标准执行 产品的质量技术标准：供方对质量负责，圆钢（圆盘、线材HPB235）符合 GB1499.1-2008标准，螺纹钢（HRB335、HRB400）符合GB1499.2-2007标准。质量检 验以通过有资质的权威部门检测合格为准。
第四条、交（提）货地点、方式： 1、交货方法：供方负责送货，成捆成件，铭牌齐全。 2、运输方式：汽车运输。 3、到货地点和接货人：到货地点：市路号 工程的指定位置；接货人（材料员）：，身份证号码。需方如要求变更接货人，应在合同规定的交货日前十天以书面通知供方。供方送货到达合同指定地点，需方接货人验收后，双方要签字确认，明确双方的责任。 4、运输及装卸费用：供方负责组织装车、过磅费并负责押货送到工地，需方负责运输费及卸车费用。（或由供方运用到需方工程指定地点并负责所有费用。） 第五条、验收方法及标准 1、验收时间：货到指定地点验收。 2、验收方法：供方钢材进场时必须经需方指定的接货人（材料员）按合同第三条要求进行验收，质量验收标准：实行“双控”标准，供货须符合国家现行有关钢筋混凝土用钢相关质量标准及提供与所供货物相符的质量证明书（复印件须加盖供货单位公章，注明原件存放处、复印人签名），并经监理见证取样送有资质的检测单位检测合格，如经有资质的权威部门检验不合格则供方承担一切责任和承担由此引起对需方的一切损失。 圆盘钢筋按过磅计重，直条钢筋按理论重量计重，按国家标准验货，数量异议在货到工地三日内保持原包装的情况下提出，质量异议在需方收到权威检测机构质检报告书时通知供方；供方提供出库清单。 第六条、结算方式：采用方式结算。（供需双方约定） □、每批钢材从需方指定材料员验收并开具物资入库单，物资入库单经项目负责人签字确认后方可作为付款依据；需方若在天内付款的，按当批供货约定单价结算；若超过××天，则从第天开始按实际所欠货款的钢材数量（按总量的平均单价计算）每天偿付元/吨（偿付金额不得超过所欠货款的 %）。供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝付款。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑材料买卖合同范本整理版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
供方：（以下简称甲方） 法定代表人： 需方：（以下简称乙方） 法定代表人： 遵照《中华人民共和国民法典》相关规定，本着平等互利原则，为明确甲乙双方责任与义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、标的、数量和价款 标的： 数量： 价款： 二、供应时间：从____年___月___日起至____年___月___日止，不定时、多批次向甲方采购______。每次用量计划乙方提前小时通知甲方。甲方应按用量计划约定数量、期限供货（未注明时间的，在接到乙方通知后_____小时内供货）。 二、质量标准： 按中华人民共和国行业标准及其相关规范标准执行。 三、甲方对质量负责的条件及期限： 按照《中华人民共和国产品质量法》及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的，按产品质量证明书的质量保证期限为准。 四、随货必备的技术资料： 甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件，并加盖公章。 五、标的物所有权和标的物的毁损、灭失风险转移：自标的送达乙方承建的工程（以下均简称“乙方工程”）现场，经验收人验收合格，并由验收人完成签字手续后转移。 六、合理损耗标准及计算方法：按实际验收合格数量。
七、运输方式及到达站（港）和费用负担采用第（）项方式： 1、甲方送货至乙方工程施工现场，费用甲方负责。 2、乙方自提，费用由乙方负责。 八、检验标准、方法、地点及期限： 1、货到现场5日内检验完毕，标准按合同第二条执行； 2、乙方对产品质量提出异议的，乙方有权将产品送国家相关检验部门进行检验。如检验合格，有关检验费用由乙方自行承担；如检验不合格，则由甲方承担一切费用，并赔偿给乙方造成的其他经济损失。 九、违约责任： 1、甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品，或提供不合格产品的，乙方有权拒绝支付货款，有权要求退货并收回已支付的货款，同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失。 2、甲方未按合同约定向乙方开具本单位合法有效的等额税务发票和请求付款的书面申请，导致乙方不能按时付款的，乙方不承担逾期付款的违约责任。 3、材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效，否则造成的损失由甲方负责。 4、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，6个月内按时付款的，乙方不向甲方承担任何违约责任。 5、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，超过6个月支付货款的，从第7个月起乙方向甲方承担未付款额度每年___%的违约金。 6、因业主拖欠乙方工程款导致乙方不能按约支付甲方货款，甲方应积极配合乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承担违约责任。 7、甲方未按合同约定期限或数量交货的，应向乙方支付元/日或元/次的违约金同时赔偿由此给乙方造成的其他损失，乙方有权自货款中扣除； 十、合同解除的条件：
钢材买卖合同 合同编号：__________ 钢材 甲方（卖方）：__________________ 甲方法定代表人：________________ 甲方委托代理人：________________ 乙方（买方）：__________________ 乙方法定代表人：________________ 乙方委托代理人：________________ 合同履行地：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：一、乙方工程的地点及名称： ___________________________________________________________ _。 二、乙方因工程需要，自（公历）______年______月____日至 ________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。 三、乙方工程日期：自（公历）____年____月____日起至____年____
月____日完工。 四、交易方式： 1．在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代．表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利； 2．在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方； 3．乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证； 4．前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。 五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。 六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。 七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。 八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量。
建筑钢材买卖合同范本3篇最新 建筑钢材买卖合同范本1 需货方：(简称甲方) 供货方：(简称乙方) 为了明确钢材买卖过程中双方的权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。 一、甲方维修船舶所需要的钢铁材料全部由乙方供应，大约需要钢材300吨。 二、乙方供货的价格按送货当天长沙市钢材市场实际价格。 三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方仓库后，由甲方委派工人卸车点数为准。 四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。 五、甲乙双方协定付款方式，对于甲方所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的120吨货款外(即垫货120吨)，乙方应于送货之日予以结清货款，如果甲方经济周转有特殊情况，
必须提前通知乙方支票不能进帐，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进帐了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。 六、甲方开给乙方的货款支票期限为三十天，但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方再次让步给甲方筹备时间定为五天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第三十五天后起算甲方的违约金。 七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任，甲方按所欠货款每日千分之三向乙方支付违约金，如甲方在二十五天内还未支付所欠货款，违约金在六十天《35天+25天》后按每日千分之六计算直到付清货款。 八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由湘阴县人民法院裁决。 九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 十、其他约定事项： 1、约定钢材厂家为：湘钢、链钢、南钢、萍钢 2、每月15日为约定结算日 3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
钢材购销合同范本 购销合同范本1 供货方：(以下简称供方) 需货方：(以下简称需方) 根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守： 一、供货内容： 需方为满足【__ _____】建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。 合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于__ __。 二、订价方式： 供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价 _______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。 三、质量标准： 供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。 四、供货和签收、对账方式： 需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定钢材供货计划依据。 需方指定(身份证号码：，电话：)为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。 在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或E-mail、传真方式通知供方，供方E-mail：，传真。 接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场
地交通由需方负责保障和协调。 需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知小时内派人员到现场重新清点核对。 线材按过磅重量计算(磅差±0.3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。 所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。 8、供方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)，需方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)。 五、验收方法： 1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。 2、钢筋表观质量应该符合国家标准。 3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管;供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。 4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。 5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。 六、结算和付款方式：供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述 _____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。 七、有关责任： 1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢
钢材买卖合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-075862
钢材买卖合同通用版 买方：________（下称甲方）卖方：______（下称乙方） 地址：_________地址：_________ 邮编：_________邮编：_________ 电话：_________电话：_________ 传真：_________传真：_________ 电子邮箱：_________电子邮箱：_________ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。 第一条名称、品种、规格和质量 1．名称、品种、规格：_________（应注明产品的牌号或商标）。 2．质量，按下列第_________项执行：
（1）按照_________标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。 （2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。 （3）按双方商定要求执行，具体为：_________（应具体约定产品质量要求）。 第二条数量和计量单位、计量方法 1．数量：_________。 2．计量单位和方法：_________。 3．交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________。 第三条包装方式和包装品的处理：_________（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。）。 第四条交货方式： 1．交货时间：_________。
合同编号：YT-FS-2024-33 建筑钢材买卖合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑钢材买卖合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 XX年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代
理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。 诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。 因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
合同编号：YT-FS-5856-79 钢材采购合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢材采购合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(购方)：____ 地址：____电话：____ 乙方(销方)：____ 地址：____电话：____ 经双方协定一致，签订泥购销合同条款如下： 一、材料价额 品名规格数量计量单位单价金额(元)备注 总金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分 二、质量标准：钢材规格执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单。甲方凭单验质。 三、钢材合格率达到国家规范要求。 四、交货方式，地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费，上，下车费等均由甲
方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方垫付的款项，随同钢材价款一并结算。 五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货： 甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。 六、付款办法和期限： 1.甲方在____年____月____日前付定金____元; 2.采取先汇款后结算方式：甲方按购钢材总金额分期先汇款。 ____年____月____日前电汇____元;____年____月____日前电汇____元; ____年____月____日前电汇____元;____年____月____日前电汇____元。 3.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一，二，三，五，六，七，八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发钢材开具销售发票向甲方开户银行办理托收。 七，违约责任：
钢材购销合同 需方：（甲方） 供方：（乙方） 担保方：（丙方） 甲方因工程建设需要，向乙方采购钢材，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的规定，经双方友好协商签订本合同，双方共同遵守。 一、项目概况及唯一供应商承诺 甲方因承建的（以下简称项目）向乙方购买建筑用钢材，工地现场位于岳阳市通海北路与冷水铺路交叉处。所需钢材总量为吨。 二、供货品牌 供方所供钢材为“”、“”、“”，甲方所指定的符合国家检验标准的产品。 三、价格 1、螺纹钢、圆钢单价以报计划当日“天贸网”长沙市场当日相应报价为基准下浮元／吨。盘螺线材单价以报计划当日“天贸网”长沙市场当日相应报价为基准上浮元/吨、星期六、星期天按前一个工作日星期五的价格，节假日则以下一个工作日的价格为基准。 2、工程结算月结，货工地一个月内付款，超过三十天未付款第三十一日起按月息两分计算利息。 3、本合同所约定的价格均为含税价．（17%增值税专用发票。） 四、计量方式 螺纹钢、圆钢以点支理论重量为准，盘螺、线材以过磅重量为准。 五、交（提）货 1、甲方须提前两天通知乙方钢材需求计划（包括钢材品牌、规格、
数量等内容），乙方组织货源及时供货。如果乙方未按期交货影响到甲方进度则甲方有权解约并对因误工导致的损失进行追责。 2、乙方负责装车及运输卸车费用，保证货物安全到达甲方指定地点，乙方在装卸材料及运输途中发生的任何风险一切后果由乙方自负。 3、甲方尽量保证每批次计划量达到30吨以上，以实际需求为准，甲方如需要改计划单，应在乙方供货前一天提出。 六、验收条款 1、甲方授权本公司工作人员，电话号码：工作人员，电话号码：负责收货并代表甲方签署送货单，甲方于合同签订时提供收货人身份证复印件。上述任一收货人对送货单的签署视为甲方收货且对包括钢材数量、货款、运费、装卸费金额等送货单全部内容的确认。甲方收到材料、送货单，材料核验后开具验收单给乙方作为双方结算依据。 2、乙方所供钢材必须符合国家建筑行业最新质量标准，甲方收货后应先送检再使用，交由双方认可的权威检测机构进行检验。检验不合格的，乙方可要求复检。复检不合格，乙方在3日内更换不符合质量要求的钢材，并承担由此产生的检测费、运费、装卸费。乙方不承担其他连带责任。复检合格的，由此产生的检测费、运费、装卸费由甲方承担。 3、甲方在收货后五日内未提出异议的，视为验收合格。如甲方未送检就使用钢材或甲方送检不合格仍使用钢材，所造成的损失由甲方自行负责，乙，方不承担任何责任。 七、合同款项垫资钢材数量及支付 1、现款结算：乙方货到甲方工地三十日内付款，逾期未付的从逾期的第三十一日开始按月利息两分来按日计算利息，甲方累计欠款满后乙方可停止供货，并要求甲方按月支付利息，如果要求乙方再送货甲方必须至少付清所欠货款一半后乙方才予以供货，否则视其违约。甲方所欠
建筑钢材买卖合同范文(常用版) Model of building steel sales contract (common version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材买卖合同范文(常用版) 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 XX年被告xxx有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告xxx有限公司签 订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公 司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150 元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款 金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项 目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相 信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责
合同编号： 钢材买卖合同 甲方（卖方）： 乙方（买方）： 合同履行地： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议： 一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额等 以上价格为不开票价格。如乙方要求开票，单价每吨另加元。甲方结算时凭收据办理结算 二、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书（料牌、检验合格证等）。 三、钢材的计量方式：线材按实际重量计算；螺纹检尺，按国家标准理算。 四、交货时间：于20 年月日24点前送到。 五、交货地点、方式：由甲方送到乙方指定地点，运输、装卸等相关费用均由甲方承担。 六、验收标准、方法：甲方按规定时间将货物送到乙方指定地点后，乙方应在甲方送达钢 材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测。如钢材经检测为不合格，甲方应及时将该批钢材退回并于24小时内及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。 七、结算及付款方式： 1、按乙方指定收货人签字的收料单作为结算依据。乙方指定负责人为，收料员： 2、付款方式：经检测验收合格后一周内付清全部货款。
八、违约责任： 1、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙 方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。 2、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三 向乙方收取违约金。 九、纠纷解决方式： 若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。 十、其他约定事项： 无 十一、本合同一式肆份，甲方持一份、乙方持叁份，经双方签字盖章即生效。 甲方单位（章）乙方单位（章） 甲方委托代理人：乙方委托代理 人： 代理人身份证号码：代理人身份证号 码： 电话：电 话： 甲方单位开户行：乙方单位开户 行： 账号：账 号：
钢材购销合同范本及格式 这篇钢材购销合同范本及格式是由整理提供，请大家参考！ 钢材购销合同范本及格式 需货方： (以下简称乙方) 担保方： (以下简称丙方) 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方履行合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。 一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材(注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则视为乙方从其他渠道购买钢材，即为构成违约)，否则，视乙方为违约。乙方违约应按本合同第七条第4款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和未到期货款)。 二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前3天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认后由甲方安排车辆将该钢材送到乙方工地(工地地点为第一、六条规定的工地现场)，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通
知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲、乙双方对签收的送货单无异议。 三、价格：每批货物的价格参照当日报价上浮元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。本价格均为不含税价。 四、重量：甲方所送钢材数量的计算方式为：螺纹钢按理论计算，线材按过磅计算。 五、所有权约定： 1、乙方在未支付完所有钢材款(含垫资款和未到期货款)之前，未付款部分(含垫资款和未到期货款)的钢材所有权仍归甲方属有，甲方在乙方任一期未按时间足额付款时有权将其运回，吊费、运费(凭付款单据)由乙方承担。 2、乙方在未支付完所有钢材款(含垫资款和未到期货款)之前，不得将甲方已送钢材自行运送到其他工地，因此产生的法律责任由乙方自行承担。同时甲方有权将该未付款钢材运回[吊费、运费(凭付款单据)由乙方承担]，且甲方有权要求乙方偿还所有货款(含垫资款和未到期货款)和解除合同。 六、钢材接收验收方式： 1、钢材交货地点为：，乙方要求甲方送货到其他地点时，甲方有权拒绝，除非乙方书面通知甲方且得甲方确认。 2、乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码 ;工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单