合同编号：
项目
供电工程
施
工
合
同
发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：
二〇一三年×月
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
甲乙双方就项目供电工程，本着友好协商，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成了一致意见并签定本合同，双方共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：项目供电工程
2、建设地点：
3、建设规模：本期开发总建筑面积约平方米，其中住宅/公建方米，地下车库平方米，其余开发面积甲乙双方另行签署补充协议。
第二条：承包内容及范围
甲方委托乙方负责甲方开发的计、施工、用电手续的办理直至竣工供电，以及供电后向沈阳供电公司移交托管。
1、临时用电工程
临时用电，从上级电源供电分界点到低压计量箱的所有供配电设施。包括线路架设、箱式变电站的购臵安装及其附属设备低压计量箱等的购臵安装，且乙方负责办理用电手续，甲方配合提供办理所需的资料。
2、正式用电工程
正式用电，从上级电源出线到开闭所以及各个箱式变电站电缆敷设（开闭所土建不含在内），最后由箱式变电站到供电局规定的低压电源分界点，包括供电设计、箱式变的土建和设备、电缆的敷设、配套设施（低压电缆分接箱）安装及调试等。具体详见设计图中的全部内容。
3、本工程相关的用电手续的办理。
第三条：技术要求
1、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司审核的图纸进行施工。
2、乙方按照有关电力工程施工规范进行施工。
3、乙方按照沈阳供电公司的验收标准进行施工，并保证验收合格。
第四条：合同工期
1、临时用电工程：工期个工作日，自预付款到帐次日起开始计算。
2、正式用电工程：按照甲方的开发进度双方再行协商。
第五条：合同价款
1、本合同的价格采用单价包干的方式计取，综合单价为住宅/公建/平方米，地下车库元/平方米，一期工程合同总价暂定为人民币￥元（大写：）。
实际结算价款按规划审定的建筑使用性质、面积，及上述综合单价计算。
2、工程竣工结算时按照规划局批准的实际建筑面积乘以综合单价，多退少补。
3、综合单价以沈阳供电公司住宅小区供电设施配套费标准为基准，根据辽宁省及沈阳市发改委的文件（辽发改价格函字[2004]95号及沈发改价格[2005]257号）规定，经营性用房（即公建）供电容量配臵按40w/㎡，如增加供电容量，则按照超基本配臵的同比例增加收费标准。若项目中有超容部分，待沈阳供电公司图纸设计后，甲乙双方再行协商。
4、因沈阳市发改委正在起草住宅小区供电设施配套费的收费标准的正式文件，故
此综合单价仍按现有标准核准执行。甲乙双方经协商一致同意，最终综合单价以沈阳市发改委正式下发的文件收费标准再行议定，执行多退少补原则。
第六条：付款方式
1、根据沈阳供电公司规定，配套费首付款的20%是按照总报装建筑面积×80元/㎡×20%，地下车库打折部分在交第二笔配套费工程款的时候再行扣缴。甲乙双方经协商，约定按如下条款支付工程款。
2、合同签订后，甲方支付乙方工程款人民币￥（大写：）作为预付款，缴纳后乙方开始组织设计及临时电源施工。
3、临时电源施工竣工，甲方建筑主体封顶，甲方支付乙方工程款人民币￥元（大写：）。
4、完成正式用电工程施工后，甲方支付乙方工程款人民币￥写：），乙方负责完成外线验收及送电工作。
5、乙方替甲方向沈阳供电公司缴纳住宅小区供电设施配套费部分的发票由沈阳供电公司开具给甲方；乙方负责施工部分的发票由乙方开具给甲方。
6、甲方委托乙方负责甲方开发的计、施工、用电手续的办理及竣工供电，向供电公司缴纳配套费等事宜。若因乙方原因，上述工作不能顺利进行，影响甲方正式用电，乙方承担一切损失和责任。
7、若因甲方现场不具备施工条件（现场塔吊未拆除、有超高余土或土方未及时回填、未按规定时间指定现场±0等导致施工队进场无法作业的事项、设计变更或外网线路走廊占地挖掘手续办理等原因），使项目的临时用电和永久用电的设计、施工、用电手续的办理及竣工供电以及向供电公司缴纳配套费等事宜不能顺利进行，造成工期延误，影响正式用电使用，甲方承担一切损失和责任。
第七条：甲方工作
1、甲方负责为乙方提供办理用电手续的基础材料，并派专人配合乙方工作。
2、甲方负责缴纳临时用电接电费，该费用由供电公司用电营业窗口收取，不在本合同价款范围内。
3、甲方负责购买临时用电低压计量电度表，该费用由供电公司计量处收取，不在本合同价款范围内。
4、甲方负责委派专人协调乙方与施工区内其他施工单位的相关协作。
5、甲方负责施工场地具备开工条件和完成时间的要求。
6、甲方负责向乙方提供工程报批所需的资料及工程地质和地下管网线路资料。
7、甲方负责办理与工程有关的证件：黄证（建设用地规划许可证）、绿证（建设工程规划许可证）、开工许可证、批件（道路挖掘施工手续、园林绿化审批手续等），并及时提供给乙方。
8、甲方负责提供±0的施工场地，无超高的建筑余土及建筑垃圾，保证场地平整无障碍物，甲方负责协调确保无交叉作业情况并通知乙方（如遇不可抗力，甲乙双方认可后施工和送电时间顺延）。
9、甲方负责无偿提供环网柜、箱式变电站、电缆井永久性使用用地，甲方负责办理外网线路走廊的占地手续及费用。
10、甲方负责无偿提供开闭所永久性用地及足够面积和满足使用条件的开闭所永久性使用房屋。
11、按工程合同约定付款方式付款。
第七条：乙方工作
1、乙方负责供电手续的办理工作并委派专人负责。
2、乙方负责提供经沈阳供电公司审查批准的电力施工图纸和相关配套设计，并按设计要求进行施工。
3、乙方负责购臵工程所使用设备、器材、线缆等材料，并保证所有材料均为合格产品，符合相关国家标准、电力管理部门要求。
4、乙方必须服从甲方的现场管理，做好施工现场安全和文明施工工作，保证对施工现场交通和噪音的要求，做好对施工场地周围建筑物和地下管线的保护，做好施工过程中的成品保护工作。
5、甲方在与电业部门缴纳费用、购买电表等有困难时，乙方积极配合解决。
第八条：工程质量及安全
1、工程质量等级：达到沈阳供电公司验收的标准。
2、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司批准的设计图纸进行施工。
3、乙方严格执行国家、部委、省、市施工验收规范、标准、法律、法规，保证施工质量和安全。
4、乙方按照国家相关电气操作规程进行施工，若出现安全事故及人身伤亡，则由乙方承担责任及相关费用。
第九条：施工与设计变更
1、设计院交付的设计图纸、说明、技术标准和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自更改。
2、设计变更必须由设计单位出具，并征得甲方认可后方可实施，所发生的更改费用由甲乙双方另行协商解决。
第十条：工程竣工验收
1、工程竣工验收以国家颁布的施工规范、质量检验标准为依据。
2、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。
3、工程验收合格供电后，乙方无条件将工程移交，即10日内移交施工现场，15日内撤出全部施工人员、机械和剩余材料。
第十一条：其他变更
合同履行中，甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。第十二条：违约责任
1、在合同执行期内，双方必须遵守国家法规、政策及本地区有关条例的规定执行合同，否则由违约方承担责任。
2、合同签署后,如甲方不按约定支付工程款，造成工期延误，甲方应支付违约金
元，如乙方不履行合同义务，支付违约金元。
第十三条：合同的解除
1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。
2、合同解除后，甲方应为乙方撤出施工场地提供必要条件，支付所发生的费用。第十四条：其他
1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、如发生经济纠纷，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3、本合同经双方签字盖章之日起生效至保修期满、结清全部工程款后本合同自行失效。
4、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效应。
以下空白
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：
住所地：住所地：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
联系电话：联系电话：
本合同于： 2013 年月日签订于长春市篇二：工程配套费条款
工程配套费
本项目招标文件（合同）中总承包人是指土建施工中标单位（以下简称总承包人）。分包人是指招标人在法律、法规允许的范围内对工程进行分包和自行采购的设备、材料供应/安装人。
本合同约定工程配套费包括总承包服务费和总包与分包之间的配套费，费用由分包人直接向总包人支付，支付时间在分包工程正式开工前、完成初步验收后各支付50%，总包人须出具发票，支付方法由双方商定。
发包人在招标文件、合同中约定（指定）的工程配套费率（费用），总包人、分包人双方必须遵守。当分包人不按期支付费用，经总包人申请，监理确认，发包人有权直接将该部分费用从分包人工程款中扣除，给予总包人。当总包人按期收取工程配套费用，但不执行工程配套职责时，经分包人申请，监理确认，发包人有权直接将已支付的双方工程配套费用全额或部分从总包人工程款中扣除，返还分包人，并保留处以总包人不高于双方工程配套费用总额罚款的权力。
总承包人仅承担土建施工招标确定的工程内容，并按合同规定对该部分工程承担施工、保修责任，对发包人确定的其余分包人、设备供应/安装人仅承担工程配套服务责任。本项目招标文件（合同）中工程配套费包括总承包服务费、总包与分包之间的配套费两项内容，具体如下：
1、总承包服务费：
总承包人配合发包人进行工程分包，并对分包工程提供协调和配合、交叉施工引起的工程协调与工程延误、参与需要总包人参加的专门会议与分包工程验收、竣工资料汇总整理归档等服务所需的费用。
总承包服务费包括但不限于以下内容：分包人使用总包人现场设置的道路围墙、安全保卫服务、现场文明卫生服务、接待职能部门检查、接电服务（每两层应提供一个配电箱供分包人接电使用）、接水服务（场地内应提供合适的接水口供分包人接水使用）；分包人在施工场地内堆放物资材料、自行搭设临时用房等。
收费标准按分包的专业工程中标价乘以约定费率计算。设备安装工程计取基数不含设备费用。费率标准如下表：
发包人自行采购的设备、材料提供给总包人或分包人使用的，总包人不得收取任何费用。
2、总包与分包之间的配套费（本段简称配套费）：
分包人需要直接使用总承包人提供的设备设施相关实物服务（如分包人使用总包人的临时设施、脚手架、升降机、水电、办公用房等）所需的费用。总包人可向分包人收取配套费。配套费用、支付时间由双方协商确定，协商不成时，可提请监理协调，监理协调不能达成一致时，由发包人征求行业专家意见基础上，在双方争议范围内直接指定费率（费用）。分包工
程如在总包人开工前已基本完成，或者在总包负责的工程竣工后或退场后施工的，分包人不向总包人支付任何配套费用。篇三：总承包收取配套费及配套修补协议书
配套修补协议
甲方：
乙方：
现有乙方在甲方施工区域内进行智能化项目的施工，在施工过程中，对甲方的产品产生了损坏。甲方在发现有损坏产品的现象发生时，曾组织乙方进行商谈有关配套修补的相关事宜，但没有达成协议，由此造成甲乙施工工艺的不衔接，造成甲方内墙涂料施工的难度增加及成本的增加，基于此，经双方协商，就配套修补一事，达成如下协议。
一、配套修补费用：20000元。
二、此费用不包含的内容：（以下内容由乙方自己负责）
1、有墙面瓷片及地板砖位置的洞口的修补及损害的瓷片及地板砖的修补或更换。
2、
3、乙方开洞位置，以后使用时出现渗水或漏水现象。乙方自己修补的位置，质量不符合要求或以后出现开裂等现象的返工处理。
4、乙方在墙面或地面位置开洞后，穿管前必须要埋设套管，墙面套管的两端与粉刷后的墙面平齐。
5、乙方开洞时对甲方暗埋管线、电线等暗埋产品损坏的修补费用另计。
甲方：乙方：篇四：北张东住宅小区配套费用协议书
北张东住宅小区配套费用协议书
建设单位：太原市宝瑞达房地产开发有限公司（以下简称甲方）配套单位：太原市小店区北张村村民委员会（以下简称乙方）
依据甲、乙双方2005年6月22日签订的北张东住宅小区“合作开发协议书”，结合乙方为本小区配套的供水、供电、供暖、供气的设备投资和修路的费用情况，经双方协商一致，签订本协议书。
1、乙方为甲方配套北张东小区的供水、供电、供暖、供煤气和部分道路等工程，满足本小区配套的要求。
2、甲、乙双方协商配套费为300万元（人民币）一次性包干：其中：自来水配套费10万元，煤气用小区调压站20万元，修路150ｍ，20万元，用电配套费80万元，暖气配套费170万元。
3、配套费用在协议签订履约后，并经有关部门验收合格后给予支付。
4、本协议内容已包括该小区配套费的全部内容，双方约定不再增加其它任何费用。
5、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
签约时间：2007年月日
签约地点：太原市小店区寇庄西路116号篇五：公建配套费申请书
公建配套费的申请报告
人民政府：
本公司于年月日成功竟得的建设用地使用权，并按照《土地出让合同》的约定已于年月日将全部出让价款支付完毕，并已取得土地使用权证。
根据我司与“有限公司”于年月日签定的《协议书》
第六条第点和年月日签定的《补充协议书》第六条第点约定：市财政返还的公建配套费全额返还给我司,现特向人民政府申请返还给我司。
以上请示请审批，请协助给予办理为盼。
合同编号： ****市建筑装饰工程施工 人工费合同书 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 签订日期：
人工费合同书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为了甲、乙双方共同的利益，确保做好工程质量，落实甲、乙双方责任，明确甲、乙双方的权益，经甲、乙双方共同商定;甲方将***********等工程以包工的形式由乙方承包，具体承包要求协议如下： 一、工期：总工期为天，由年月日起至年月日止完 工；（如果中途工期发生变化，一切应遵从甲方安排）。如果乙方在甲方发出复工通知单后3天内，乙方还是无法按照甲方要求安排进场施工的，甲方将以每天1000元对乙方进行处罚;如果3天至7天内仍无法安排施工作业人员进场施工，甲方将对乙方作自动退场处理，并以该工种人工总价的5%进行处罚。如果因乙方原因造成延误工期，业主方对甲方的处罚费用由乙方承担。 二、乙方施工作业人员必须听从甲方的指挥，乙方必须遵循有令必行的原则，不 能以各种理由停止或拖延正常施工，如果对本工程有故意拖延时间的情况，造成工期延误所产生的一切费用由乙方承担。乙方必须和工程其它各工种相互协调，发生问题协商解决。甲方提供相关施工图纸及技术指导，乙方要严格执行，且只能接受甲方管理人员的指令，只对甲方管理人员负责，如乙方在未经甲方同意而接受第三方的指令进行施工作业的，甲方将对乙方处以1000元每人每次的处罚，并有权对因此造成的损失要求乙方赔偿。如乙方不配合甲方施工管理人员的，甲方有权将其开除并清理出场。乙方必须严格按照甲方的质量要求进行施工，甲方将对乙方的施工质量进行检查、验收、对不合格工程项目有权要求返工，对其所造成材料损失由乙方承担。乙方必须在工地保持良好的形象，不可泄漏甲方秘密，不可同甲方施工管理人员争吵。
安装人工费合同 发包方：陕西宇隆环保有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 据《中华人民共和国合同法》经过甲乙双方友好协商，达成以下协议： 一、工程概况 1、工程名称：空心砌块厂，钢屋大棚。 2、施工地点：落水村 3、施工内容具体包括：设计、制作、除锈、刷漆、购料来厂卸车。 二、款项 1、本合同人工总造价约：按实际完成工作量计算，每平方米叁拾元整。 2、单价以每平方米结算（最终以实际面积结算），滴水内至墙面折半计算。 三、工期 本合同项下工程暂定工期为天（年月日至年月日）。如因原材料供应或乙方施工人员不足造成的延误，每拖延一天罚款1000元（下雨停工除外），如中途退场，施工方提供退场前有效考勤表，甲方按照考勤表支付大小工，每人每天50元工费。 四、工程施工中质量和验收 1、本合同项下工程验收应以《钢结构工程施工及验收规范》。 2、分部分项工程由甲方验收合格后，方可进行下步工程。 五、工程变更 1、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计所产生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2、因甲方要求变更而产生的费用和其它变更事项产生的费用由甲方承担。 六、乙方工地现场代表职责 1、应留守施工现场； 2、监督、指导工程施工； 3、管理乙方施工人员； 4、保持同甲方的联系； 5、解决施工中所有相关问题； 6、积极配合甲方现场其它施工单位的工作。 七、施工要求 1、进入工地施工人员必须服从工程主管的领导。 2、乙方应及时向甲方提供工程进度计划。 3、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的维护工作。如维护期产生损失，乙方无条件予以修复。 4、乙方对甲方的商业秘密有保密义务，未经同意，不得向第三方泄露。 5、质量：乙方履行本合同所完成的工程，其质量应符合建筑国家验收标准。 八、安全 本工程安全均由乙方负责，若发生安全事故均于甲方及业主无关，乙方自行负责处理。 九、工程竣工验收 1、乙方在工程竣工之日起三日内通知甲方验收。 2、甲方根据国家相关标准组织人员验收，如果甲方验收不合格，乙方应及时返修。如有原材浪费，损失乙方应赔偿。
人工费合同书 工程名称： 项目负责人: 签约日期:
分包合同书 甲方： 乙方：身份证号：甲方就 ______________________________ 装饰工程施工分包给乙方进 行施工，为明确双方责任，保质保量的完成该项工程，订立以下协议， 供双方共同遵守执行。 一、工程名称：___________________________________________________ 二、工程地点：____________________________________________________ 三、承包范围：_____________________________________________________ 四、承包方式：_____________________________________________________ 五、工期：本工程自_________ 年 ____ 月_____ 日期开工，至__________ 年 月_____ 日完工，日历工期__________ 天（如遇雨雪等天气等不可 抗因素，工期顺延）。 六、承包价格： 七、结算方式： 八、人工费支付方式： 1、双方签订合同进场________ 日内，甲方按实际工程情况支付乙 方前期施工费用；（此条款仅限于新班组适用，老班组按实际进度支 付）。
2、按每月进度实际量付到%，完工后到付______________ %，交工验收合格后付到________ %,年末决算时付到_________ %,剩余_______ %作为质保金，质保金期限为_______ 年，期满后一次付清。 九、双方责任： 1、甲方责任： (1)免费提供施工用水，电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水，电。 (5)对乙方施工质量，安全，进度惊喜监督，检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任： (1)必须服从甲方管理人员的管理。 (2)严格按照甲方提供的图纸，设计要求进行施工，如不按设计图纸 要求及装饰规范施工，造成返工，浪费等情况，一切费用由乙方 承担，在此期间工期不得延误。 (3)负责组织工人，工具进行施工，必须按项目部下达的任务 进行人工结构调整，如乙方因此造成的工期延误，甲方将按人工 费总造价的______________ %处罚。 (4)负责放线，协助项目经理计算材料，保护施工现场所有半成品和 成品。
设计协议 甲方：_______________ 乙方：_______________ 双方本着诚信为本，互惠互利，公平交易的原则，就甲方委托乙方设计服务事宜达成如下协议： 一、服务内容 项目：_____________________； 内容、规格、要求：_________； 费用：_____________________； 备注：_____________________； 合同总费用：为人民币_________元整（_________元），由甲方付给乙方。依照企业或产品品牌￥_________元，_________提供版权转移_________电子文件。 二、甲乙双方责任 甲方需提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等；甲方需及时对乙方提出的设计方案进行反馈；甲方须按合同规定向乙方支付有关费用。 乙方需通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定；乙方需严格按甲方要求，以专业水准进行合同规定之工作；乙方需遵守甲方商业（资料）机密。 乙方需向甲方提供至少五款的不同设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善；若因乙方水准或设计思路偏差所致，乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方需再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方决策人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。甲，乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：______年_____月_____日前。 三、付款方式
自甲乙双方签订合同之日，甲方向乙方预付合同总金额的50％作为订金。 本合同完成之时，甲方向乙方一次性付清合同余款计_________元。 四、其它事项 甲乙双方均不得无故终止协议，否则违约方需承担对方的经济损失。 甲方向乙方付清合同全款后，乙方向甲方提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用，或经乙方同意。 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。合同书自签订之日起即告生效。 本合同传真件有效，一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）：_______________ 法定代表人（签字）：_________ _________年________月______日 签订地点：___________________ 乙方（盖章）：_______________ 法定代表人（签字）：_________ _________年________月______日 签订地点：___________________
人工费合同协议书书集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
人工费合同书工程名称： 项目负责人： 签约日期： 甲方： 乙方：身份证号：甲方就装饰工程施工分包给乙方进行施工，为明确双方责任，保质保量的完成该项工程，订立以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、承包方式： 五、工期：本工程自年月日期开工，至 年月日完工，日历工期天（如遇雨雪等天气等不可抗因素，工期顺延）。 六、承包价格： 七、结算方式： 八、人工费支付方式： 1、双方签订合同进场日内，甲方按实际工程情况支付乙方前
期施工费用；（此条款仅限于新班组适用，老班组按实际进度支付）。 2、按每月进度实际量付到 %，完工后到付 %，交工验收合格后付到 %，年末决算时付到 %，剩余 %作为质保金，质保金期限为年，期满后一次付清。 九、双方责任： 1、甲方责任： (1)免费提供施工用水，电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水，电。 (5)对乙方施工质量，安全，进度惊喜监督，检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任： （1）必须服从甲方管理人员的管理。 （2）严格按照甲方提供的图纸，设计要求进行施工，如不按设计图纸要求及装饰规范施工，造成返工，浪费等情 况，一切费用由乙方承担，在此期间工期不得延误。
（3）负责组织工人，工具进行施工，必须按项目部下达的任务进行人工结构调整，如乙方因此造成的工期延误，甲方将按人工费总造价的 %处罚。 （4）负责放线，协助项目经理计算材料，保护施工现场所有半成品和成品。 （5）严格遵守施工现场的规章制度，组织教育工人注意安全防火，用电，文明施工，如发生人身安全，火灾事故，所造成的经济损失及刑事责任全部由乙方承担。 （6）必须服从仓库管理之父，指派专人领取材料，精确合理计算材料用量，不得随意开解切割，如造成浪费，由乙方负责赔偿损失。 （7）进场前负责将工人身份证复印件送项目部统一办理出入证。 （8）进场工具必须列清单报送项目部。 十、合同的变更及接触 出现以下情形之一的，甲方可以变更或解除本合同： 1、完成本协议所规定当前阶段的工作任务且不需要再留 用。 2、乙方重大的违法乱纪现象，并造成一定后果。
合同编号：YT-FS-1685-51 消防安装人工费合同(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
消防安装人工费合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：****房地产开发有限公司 乙方：****消防工程有限公司 一、维护说明 甲、乙双方于____年____月____日签订系统维护保养合同，在设备安装调试开通后，并经政府有关部门验收通过，正式交付甲方使用时起，为确保##大厦消防系统的正常运转，乙方负责保证对甲方该系统提供保养，维修上述系统的技术服务。 二、保养范围： 1、按照《中华人民共和国消防法》的要求，乙放将对##大厦消防报警、喷淋、消火栓及通风系统进行设备、系统定期维修工作。 2、每当收到甲方的口头或书面（急修）要求服务后，乙方应立即尽快派出工程人员到现场进行（维修）
工作。 三、服务内容： 1、乙方将向甲方提供每季度（3个月）一次的定期（检查）及（保养）工作，承担对设备的操作人员技术考核。 2、所有设备检查及保养工作将按国家有关技术规范或有关厂家制定的企业标准为准。 四、保养费用： 乙方对系统维护保养、报价不包含设备损坏更换费用，如需要更换损坏配件设备，应向甲方报告批准同意后实施，材料费由甲方承担。 五、甲、乙双方责任 1、在维护保养工作进行期间，应主动与乙方工程人员积极配合，确保维护保养工作顺利进行，并应由专人与乙方人员进行工作联络，以便及时协商解决相关问题。 2、甲方对系统应妥善保管，正确使用，严禁相关专业人员干扰系统的正常运行。
除尘系统设计合同 委托方：（简称甲方 ) 设计方：(简称乙方) 一、工程概况： 1. 设计工程名称： 2. 设计工程地点： 3. 设计工程风量： 4. 设计工程范围： 二、设计程序： 1. 甲乙双方经协商设计费按套计取，设计费总计元人民币. 2. 设计协议签订后，即由甲方付与乙方定金为总设计费的50%，即元。 3、施工图完成后，甲方确定无误，支付剩余设计费用。 三、双方责任： 甲方责任： 1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。 2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金; 已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付; 超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 3.事先经甲乙双方已确认的方案，在施工过程中甲方提出修改的，乙方可酌情收取工作量相应的设计费。 4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。 5.施工中，甲方擅自更改设计图纸的即表明甲方放弃对乙方所拥有的相应权利。乙方也
不再对甲方的设计负责。 乙方责任： 1.乙方按本合同约定向甲方交付施工图。 2.乙方对施工图中出现的错误负责修改。 3.乙方无故要求终止或解除合同，乙方应返还设计订金。 4.乙方负责向甲方施工时解释图纸。 四、其它： 1.在实施前甲方或施工单位均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。 若有差异均应以规范或审批要求为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应 与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进行施工的所产生的一切问题均与乙方无关。 2.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。 3.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可由当地人民法院解决。 4.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。 甲方名称 ( 签字盖章甲方代表：日期：) ：乙方名称 (盖章)： 乙方代表： 日期：
合同书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 一、工程名称： 二、施工地点： 三、工程承包施工项目： 四、施工承包价格：平方米 五、工程总造价：按施工实际工作量计算 六、工程期限：本工程定于年月日期开工， 至年月日交工 七、工程款结算方式： 1、本合同生效后，乙方进驻工地三天后，甲方向乙方支付工人部分生活费。 2、工程施工中，甲方按乙方施工进度（即总工程量的每20%处）给与结算一次，按乙方所完成实际工作量80%付人工费，已确保工程进行顺利。剩余款项在工程完工后，经公司验收合格，甲方一次性结算付清 八：双方责任： 1、甲方责任： (1)甲方给乙方提供施工图纸或样板，技术交底等
(2)甲方免费提供乙方施工材料及工人住宿等场地 (3)甲方负责协调各工种的关系，因交叉施工中引起的各类矛盾， 乙方施工期间无端滋事、撤场实属违约行为，甲方有权终止合同，一切后果由乙方自行负责，甲方不支付乙方任何费用，并有权追究乙方违约责任 2、乙方责任： （1）乙方必须严格按照甲方所提供的技术要求施工。乙方不得雇佣或使用患有心脏病、传染类、高血压以及有精神病史 或突发性休克等病症人员。如甲方发现乙方雇佣以上所诉 人员，甲方将追究乙方全部责任 （2）生活区严禁工人有酗酒闹事，夜不归宿等现象发生，遵守公司的各项规章制度，作息时间。如有酗酒闹事，夜不归 宿者，所造成的一切后果由乙方自负。 （3）合理搭配材料使用，杜绝材料损失浪费现象发生。 （4）施工中乙方因施工操作不当造成的材料、人工等损失由乙方自行负责。 （5）施工中如果乙方不戴安全帽、安全带、或有酒后施工等现象，甲方有权停止乙方现场施工操作，因乙方恶意违章所 造成工伤事故，将由乙方承担全部责任，甲方不承担其任 何责任和费用 施工中，如有甲方提出变更造成乙方二次施工时，所产生的工作量，甲方应再次付给乙方同等工作量的费用（详细情况现场
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 安装人工费合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。 ―、名称： 二、地点： 三、内容及主要技术参数 1、内容： 2、建筑面积： 3、技术要求： 4、质量要求： 5、工期：个自然天安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。 四、安装造价及付款方式 1、安装造价本安装工程每平米安装费为人民币元/平方米，总金额元。 2、付款方式 ①部分安装完毕，甲方应支付乙方工程款元。 ②安装完毕验收合格后，剩余工程款元全部结清。 五、甲乙双方负责事项 1、甲方负责事项 ①负责提供所有材料及场地，施工用电电源、电费由甲方承担。 ②负责施工场地质量监督和组织验收，提供良好的安全施工环境。 ③按合同约定，按期付款。
2、乙方负责事项 ①严格按《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工 图施工，确保工程质量。 ②按合同约定，按期完工。 ③严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝安全事故及违法事件的发生。 六、验收 1、安装工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后日内组织验收。 2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此安装工程为合格。 3、安装工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。 七、违约责任 1、甲方若不按合同约定支付安装工程款，按合同额的日千分之偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的安装工程延误由甲方负责。 2、乙方安装工程逾期交付，按合同额的日千分之偿付甲方损失。 八、附则 1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 2、本合同自签订后生效，安装款全部结清终止。 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
委托设计协议书范本 委托合同是受托人以委托人的费用办理委托事务;委托合同具有人身性质，以当事人之间相互信任为前提。下面学习啦小编给大家带来委托设计协议书范文，供大家参考! 委托设计协议书范文一合同编号：_____ 甲方： 乙方：__________企划设计中心 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托事项： 项目内容设计费 1、______￥______元 、______￥_____元 、______￥_____元 备注 总费用合计：(大写) _____元，(小写)￥_____元 二、付款方式： 1、甲方需在合同签订之日起_____个工作日内将委托设计总费用的_____%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间)。 、设计完成后，甲方需在_____天内由代理人签名或盖章
确认(以传真方式确认同样有效)，乙方以此为定稿，确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款。 三、设计的时间 1、乙方需在_____个工作日内设计出甲方的初稿。 、设计完成的时间为___个工作日(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。 四、知识产权约定： 1、乙方对设计完成的作品享有著作权。 、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有。 、设计完毕，甲方结清全部款项后，甲方应在_____个月之内进行商标注册，注册不成功乙方为其免费重新设计。 五、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利;
建房单包人工费协议书 甲方用人单位名称： 工程地址： 身份证号： 乙方组织人工名称： 家庭住址： 身份证号： 工程名称：李长林、李长松农村自用自建房,本协议在遵守国家法律法规,经甲乙双方共同协商,甲方将该工程主体全部人工费乙方承包。 工程范围：主体修建木工、钢筋工、泥工所有人工费以及所用工具机械,木板,木方,钉子,铁丝,及所有周转材料。甲方只提供主材（其余不明确小材料,甲方补足500元）。 工程单价：按图纸上建筑面积算,每平方240元,只有滴水之外面积按1/2计算,上至盖瓦,下至散水及内外拌均在这单价内。另±0以下所用人工补助3000元,其它所产生费用均由乙方承担。 工程工期：2015年8月至11月底,高温、雨天顺延正常情况下,必须按进度施工。乙方向甲方提供一份书面进度表。
质量要求：所有工序必须达到国家工程质量要求合格。不得偷漏程序。乙方工人必须服从管理,发现有质量问题,乙方必须修改,如多次不听,甲方有权终止合同并有权拒付工资。 技术规范：钢筋工须一位掌握质量人员,同甲方协商所用钢筋大小、数量、确保本次修建质量,木板必须厚薄一致,确保模平整度和美观。所用材料,乙方必须提前三天通知甲方。确保材料及时到位。 文明安全施工：甲方给乙方买安全保险,配合甲方其它人员协同施工。如电工等。乙方必须高度重视安全,不得违规操作。按规定做好一切安全措施,安全不到位,甲方有权提出整改,如因乙方民工操作失误和民工酒后作业发生工作事故,民工自行负责。如果在施工中乙方造成工作事故,自己员工由乙方自己负责,如甲方另由其他施工必须和乙方协商好才能施工。以防误伤。 施工要求：每项工程完成后,清洁必须到位,不得乱放材料,保证现场整洁。做到现场整洁干净。所产生建渣及时清理。 技术规范：乙方用现有图纸正确配合甲方技术交底,超平、放线确保本次修建质量。 注：乙方为单包不赔偿任何性质返工材料。 其它要求：节约用料,每天拌料必须用完,有重大浪费由乙方负责,乙方必须管理好甲、乙双方所有建筑材料及工具。不得偷、卖或送人,水泥、钢筋等必须盖好。
2013年人工费承包合同 订立合同双方： 甲方：浙江省大成建设集团有限公司 乙方： 为了保质、保量按期完成东毛高速公路G312连接线、G312改建段、分离式立交连接线工程施工的任务，经双方协商同意签订本合同。 一、承包具体内容：公路工程盖板预制安装、路缘石预制安装、混凝土浇筑、标志牌基础混凝土浇筑、排水、路面及其它工程的人工费。 二、承包形式：固定单价合同。 三、承包金额：按实际完成工程量套用本合同单价（均含税）。 四、施工工期：按甲方要求工期。 五、计量方式：按实际完成并经验收合格的工程量计量。 六、工程质量标准：交通运输部公路工程质量评定合格及以上标准。 七、付款方式：以月结算形式按月付款，每月底将审定后的结算档案统一移交财务部结算，按结算金额80%支付施工队工程款。剩余20%工程款待甲方验收工程合格，乙方付清民工工资后，一次性结清。若工程验收不合格，乙方拒绝维修，甲方有权安排其他施工队维修，发生的费用在乙方剩余工程款项中扣除。 八、双方责任 （一）甲方责任 1、为乙方提供施工图纸，进行技术交底，对施工过程进行管理。 2、监督、检查工程质量、进度、安全文明施工和驻地建设管理。 3、按乙方月完成合格实体工程量，办理结算，为乙方支付工程款。 4、对乙方支付农民工工资实施监督检查。 （二）乙方责任 1、乙方在施工过程中必须常驻工地，有事须向甲方负责人请假方可离开。 2、乙方进场后需向甲方提供所有施工人员身份证及1寸免冠照片，进行备案登记，并在施工过程中及时上报农民工流动情况。 3、乙方投入的施工人员和机具必须满足施工需要，按合同工期保质、保量完成施工任务。 4、乙方必须严格按照施工规范、设计及技术交底文件要求组织施工。听从指挥，服从甲方管理人员和监理的检查和指导，对检查不合格的工程无条件维修或返工，直止合格。施工中如有疑问必须先请示后施工，否则造成一切经济损失乙方承担。 5、乙方对施工中发生的安全事故承担全部责任。施工过程中必须严格执行安全操作
编号： JS-20212282 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 设计合同范本通用版 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.
[标签: titlecontent] 甲方： 乙方： 依据有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托事项： 甲方委托乙方为其公司进行 二、委托设计费用： 设计费用总共为：人民币______元，(大写：_______ 圆整)。 三、付款方式： 1、甲方需在合同签订时付设计费人民币_____ 元，(大写：_______圆整)。 2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______ 元，(大写：______圆整)。 四、乙方设计作品的时间、交付方式： 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行， 延期时间由双
方协商确定。 2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。 五、知识产权约定： 1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务： 1、甲方有义务支付合同约定的相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：
劳务承包人工费合同协 议书书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
劳务承包人工费合同书 用人单位：青海正源建设工程有限公司 （互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程项目部）﹤简称甲方﹥ 劳务承包姓名（代表）：电话： 身份证：﹤简称乙方﹥ 根据《劳动法》及有关法规，用人单位与劳务者经平等自愿，协商一致签订本合同地，确定劳动关系，明确双方权利和义务并共同遵守履行。 一、合同期限：年月日至年月日。 二、工作内容： 1、劳务者同意项目安排在互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程工地从事劳务承包外架手架工程工作（附：本合同书签订后提供进场人员名单、身份证）。 2、劳务者在该岗位职责要求 按项目部的指挥工程、编制进度计划，统一安排，调整劳动者协商一致，每道工序按规范进行，工程质量应达到建筑工程的质量标准，质量标准的评定按国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人（劳务承包人）如工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有的责任，由双方根据其责任分别承担。
3、检查和返工 劳务人员应认真按照标准规范和设计图纸要求及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。在工程施工质量达不到约定标准的部分，一经发现，应要求拆除和重新施工，并安规定要求拆除和重新施工，直以符合约定标准.因达不到约定标准而返工造成重新施工的费用，由承包人自行承担，造成材料学浪费按原价五倍扣除材料费，并且工期不予顺延。 4、甲方责任 项目部应按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底，并按约定向劳务人员支付工程款。 5、乙方责任 （1）劳务人员必须服从项目部现场管理，按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 （2）遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，有权给予经济处罚，直至终止合同。 （3）劳务人员不得以任何理由采取吵闹、威胁等不当手段、擅自停工或消极怠工，否则，项目部有权责令其退场，一切后果由劳务者自行承担。 （4）严禁材料的浪费，按施工现场项目部要求进行处罚。浪费材料及盗窃按原价的五倍罚款。 6、安全及文明施工与管理
设计（承包）协议书 甲方： 乙方： 第一条为搞活经营机制，提高公司的经济效益，经双方平等友好协商，就乙方承包_______________________________ 工程设计事宜达成如下协议： 甲方愿意和乙方就上述_____________________________工程建设设计任务实行合作经营，甲方愿意承包经营该工程建设项目的设计任务。 第二条甲方将为乙方经营承包每一项任务提供必要的条件； 2.1签订合同 甲方与_____________________签订____________________工程项目的设计合同。 2.2设计费汇入和支付方式 本工程设计费应汇入甲方银行帐户，建设单位每次将设计费汇入甲方公司帐户后的三日内，甲方扣下公司管理费后，将余下的设计费转入乙方帐户或支付现金给乙方，甲方不得将设计收费汇入其他帐户，由公司的财务部实行项目独立核算，收入支出单独列帐。甲方应协助乙方催款，由甲方开具设计费发票给建设单位。
2.3协助乙方协调处理与建设方、施工方等单位的关系，协助过程中所产生的一切费用均由乙方承担； 2.4甲方有关人员对乙方承包经营的设计项目可随时进行检查，调阅有关文资料，查询有关情况，乙方不准借故拒绝； 第三条乙方在承包经营中应自觉执行相关国家建设法律、法规、严格遵守甲方的各项规章制度，对所承包的工程设计任务进行科学公正地准确设计；要对建设单位负责。 第四条乙方应按下列比例上交承包金： 4.1 按合同约定，设计费按工程实际合同约定收取。 4.2 乙方按设计收费的次_____上交承包费，含营业税，营业税由甲方交。 第五条其他 5.1要协议未尽事宜，双方可签定补充协议作为附件，补充协议与本协议具有同等法律效力。 5.2本协议在乙方承包的上述设计任务完成后终止该协议。 5.3本协议涂改无效，一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日生效。 甲方：乙方： 法定代表人： 二0一一年月日
设计协议书 甲方： 乙方： 身份证： 双方合作事宜： 秉承相互信任的合作理念，通过初步沟通达成一致协议： 一、具体合作项目内容： 现接到************装饰设计任务，其中包括咖啡吧台设计、休闲消费区隔断设计、两侧入口设计、水池周边花台设计、现有藤椅、绿植，配置更换方案（以上现均无方案）。一共图纸一套，免费修改两次（不含施工图）。过程看图提供相应图册。 二、项目费用： 设计费： （其中含税点，税点****%） 三、付款方式： 付款方式、合同签定付项目总额的50%，即 元数码输出小样确认后，方案确定后支付项目余款。 四、双方权利及义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和想法，以使乙方的设计符合要求甲方义务： 甲方有义务按照合同中所协商的条款支付费用甲方有义务积极配合乙方的工作并为乙方提供相关详细资料 乙方权利： 1、方案修改次数在2次以上乙方需按比例追加设计费。乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计所需。
2、乙方有权要求甲方按照合同支付约定的款；出现甲方拖款现象，结算时甲方需按照每天0.5%的合同总额支付乙方滞纳金。 3、乙方对所设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项前不得使用该项目中的一切作品； 乙方义务： 1、乙方应按照双方所讨论的结果按时并保证质量完成相关设计项目； 2、乙方应按照合同约定的时间完成设计项目 五、违约责任： 1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的款无权要求退回；甲方在乙方作品初稿 完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用； 2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退还给甲方； 3、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成，甲乙双方任何一方均可向仲裁委员会提出仲裁解决。 本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。 甲方（法人代表）： 乙方： 身份证号： 电话： 日期： 年 月 日 对项目内容如有任何建议或变更，请及时联系 项目联络人： 联络人电话：
合同书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。 一、名称： 二、地点： 三、内容及主要技术参数 1、内容： 2、建筑面积： 3、技术要求： 4、质量要求： 5、工期：个自然天安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。 四、安装造价及付款方式 1、安装造价本安装工程每平米安装费为人民币元/平方米，总金额元。 2、付款方式 ①部分安装完毕，甲方应支付乙方工程款元。 ②安装完毕验收合格后,剩余工程款元全部结清。 五、甲乙双方负责事项 1、甲方负责事项 ①负责提供所有材料及场地，施工用电电源、电费由甲方承担。 ②负责施工场地质量监督和组织验收，提供良好的安全施工环境。 ③按合同约定，按期付款。 2、乙方负责事项
①严格按《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。 ②按合同约定,按期完工。 ③严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝安全事故及违法事件的发生。 六、验收 1、安装工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后日内组织验收。 2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此安装工程为合格。 3、安装工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。 七、违约责任 1、甲方若不按合同约定支付安装工程款，按合同额的日千分之偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的安装工程延误由甲方负责。 2、乙方安装工程逾期交付，按合同额的日千分之偿付甲方损失。 八、附则 1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 2、本合同自签订后生效，安装款全部结清终止。 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 代表人签字：代表人签字： 电话: 电话: 年月日年月日
甲方： 乙方： 为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议： 一、承包方式： 本工程为承包人工费工程，包工不包料；本工程按总建筑面积每平方米承包人工费 元。 二、一切工程资料由甲方提供。 承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通安装工程。 三、质量要求： 本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。若乙方私自修改图纸或不按规范施工，造成一切后果由乙方自行承担。 四、材料供应： 在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方。甲方按材料计划出资给乙方采购，若采购材料不符合图纸和施工规范要求，甲方有权要求乙方免费更换。 五、材料要求： 如因乙方所采购材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，甲方概不负责，由乙方承担一切责任。 六、安全责任：
在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，严格按照操作规程施工。对作业人员进行安全教育，若因乙方违规作业，造成后果由乙方承担责任。 七、其他： 在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。 八、付款方式： 本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的15%；管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%；水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%，剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。 九、如有更改事项，双方协商解决。 十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。 十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字（盖章）之日起生效。 甲方：乙方： 日期：日期：
清包人工费合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
清包人工费合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合国法》《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及黑龙江省关于劳务分包的相关规定，遵循平等自愿、公平、诚信的原则，经甲乙双方协商一致认可，为进一步明确双方的权力义务和经济责任，特制定本合同，以共同遵守。 一、工程概况： （1）工程名称：XXXXXXXXXXX （2）工程地址：XXXXXXXXXX （3）工程性质：XXXXXXXXXXXXX （4）工程结构：XXXXXXXXXXXXXX （5）建筑面积：从图纸和实际施工面积为准 二、承包范围： （1）距建筑物外墙2米以内的土建人工费：木工、瓦工、钢筋工、力工、架子工、内外抹灰施工放线、塔司及现场施工所需管理人员，屋面保温。 （2）材料：模板、木方、塔吊、上卸料平台、钢管扣件、油托及各工种所需小型机械、搅拌机、电锯、电钻、切断机、调直机、弯曲机、电焊机、手推车、铁锹、对讲机、地泵、电缆、二级配电箱、三级配电箱及辅助材料、三线一钉、焊条、步步紧、通丝（不包括止水丝杆）、安全防护用品、跳板、安全网，甲方自乙方进场后提供现房给乙方抵押用予购买材料。 （3）其中人工费用包括：以上各工种的人工费用及现场管理人员，乙方的工长、技术员、安全员、放线员、电工、材料员、保管员及后勤做饭、更夫、维修工等一切费用。
（4）不包括：消防、降水、地热、水电工人工费、外墙保温、防水、涂料、楼梯扶手、门窗、粘砖、刮大白等。 三、工程要求： （1）开、竣工日期：2017年月日至2017年月日。 （2）施工期间除人力不可抗拒的自然因素工期顺延，其它各种原因不得作为工期顺延理由。 四、工程承包方式： 本工程总包方以一口价的方式承包给乙方，约定建筑面积（按实际施工面积计算），每平方米按计算，屋面结构以外按实际发生工程量计算。此价格不包含税收及管理费。 五、工程量的结算方式： 以图纸为准，按实际完成工程量计算。 六、工程款支付方式： （1）基础至一层顶板浇筑完后，甲方按所完成工程量的75%工程款支付给乙方，二层至封顶甲方支付给乙方所完成工程量的75%工程款。 （2）二次结构砌筑从基础至三层结束，甲方支付所完成工程量的75%工程款给乙方，砌筑完成后甲方支付所完成工程量的75%工程款给乙方。 （3）抹灰工程从基础至三层结束，甲方支付给乙方所完成工程的75%工程款给乙方，抹灰全部完成甲方支付给乙方所完成工程量的75%工程款。 （4）如因总承包方、甲方迟迟不能开工致使工程今年不能封顶，甲方确保支付乙方所完成工程量的90%工程款，确保乙方支付农民工工资及材料租金。 剩余工程款待主体验收后两个月之内全部结清，乙方主体完工后，甲方必须在10日之内组织封顶验收。
设计协议书 委托方:(以简称甲方) 联系方式: 承接方:(以简称乙方) 联系方式: 甲方委托乙方的服务项目位于。 经甲、乙双方友好协商达成如下协议: 一．图纸设计服务内容： 1．现场测量取尺（限成都市，其它城市双方协商。） 2．量房后进行室内设计制图，规划空间布局，改造原水电线路布置，出具《室内设计方案》，含： a.空间规划： ①《原建筑平面图》，《新规划空间平面图》，《平面布局图》， ②《顶面布置图》，顶面非常规造型局部出具《大样图》， ③《地面布置图》、地面装饰非常规部位出具《大样图》； ④《门带套样式》，《窗套样式》（在第三方选型的成品门窗样式，乙方不提供图纸）； ⑤对整体空间内需要现场施工的非常规造型装饰立面绘制《立面图》，非常规造型部位 出具《大样图》； b.家具布置、艺术陈设： ①通过《平面布局图》阐述室内家具的陈设； ②对整体空间内需要现场施工的家具立面绘制《立面图》，非常规造型部位出具《大样 图》； ③对墙面必要饰品陈设，提供布置位置的相关尺寸。 c. 洁具布置： ①通过《平面布局图》阐述洁具的陈设，提供布置位置的相关尺寸。 d.橱柜布置：通过《平面布局图》阐述橱柜的陈设。 e.风格（样式、材质、色彩等的具体说明）：在施工图纸上搭配施工木作饰材材质，设计木 器漆、乳胶漆等表面饰材的材质及配色方案。与甲方进行沟通交流家具、窗帘、艺术品陈设
的风格。 f.水电：非中央空调、闭路电视、网络、音响、电话、电器的《插座布置图》，《照明设备开 关布置图》。 3. 工程开工前向施工方进行现场交底或召开图纸会审会。 4. 综合各方意见，完善《室内设计方案》。 5. 为监控设计方案的实施，由施工方负责人提前48小时通知，在装修进程的重要验收节点到达 现场服务。 二．代购服务内容： ①应甲方要求代购。甲方根据甲方签字定稿的《主材预算清单》预付代购物品的费用，乙 方根据《主材预算清单》代购物品，实际发生的费用列入《主材代购清单》，如果代购项目或费用发生变动，乙方应及时电话或书面通知甲方，单一品牌单价变动超过该品牌原价5%的必须得到甲方的电话或书面认可后，方可继续该品牌的代购工作。甲乙方应根据实际发生的《主材代购清单》结算代购材料费用。 ②乙方代理甲方执行代购货物的到场清点、验收工作；代理甲方执行与材料供应商协商材 料的退换、增减工作。中间发生的劳力搬运费用计入《主材代购清单》。 ③乙方根据施工方编制的施工进度中的主材供应进度，代购的主材在供货方备货到位的情 况下运抵施工现场，若施工方进度安排有变动或者没有提供主材供应进度，甲方需要求施工方负责人提前三到七天通知乙方主材进场的时间。 ④施工方装修工程结束，乙方代理工作结束后，乙方向甲方交结各类票据。 ⑤代购物品的质量及售后服务由生产或销售该物品的第三方承担，乙方不承担相关责任。 三．设计报价及付款方式： 1．图纸设计费： 图纸设计费总金额大写：元。 2.代购服务费： 代购服务费总金额大写：元。 3.效果图费： 效果图费总金额大写：元，共张（大写）。 4.付款方式： 1．全部费用总金额（效果图费用除外）大写：元。