当前位置:文档之家› 偿协调配合费协议

偿协调配合费协议

协调配合协议

甲方:湖南聚源实业集团有限公司

乙方:湘潭县射埠镇镇政府

为加快110KV石潭—留田—射埠,35KV射埠—乌石、35KV 新射埠—老射埠线路工程进度,经湘潭县人民政府协调,湖南聚源实业集团有限公司将以上三条线路的杆塔中的青苗补偿协调工作委托给乙方,达成如下协议:

一、征地补偿及青苗补偿协调的范围

根据国网湖南省电力公司下达的射埠输变电工程设计批复文件和全部图纸工程量:

1、110KV石留线途经射埠镇新建村,35KV射乌线途经射埠村白水村、新建村、余家村、长延村、方龙村,35KV射埠至射埠途经射埠村新建村和射埠村。

2、3条线路总长20公里,杆塔共计61基,其中铁塔20基,杆41基。

二、乙方责任

1、各类矛盾的具体协调工作。

2、及时协调处理整个工程建设施工过程中的各类地方矛盾和纠纷(包括但不限于工程建设所引起的水土保植、植被恢复、社会矛盾、环境保护等问题)。

3、如果施工过程中发生矛盾和纠纷需乙方进行现场协调处

理,乙方在接到电话通知后,必须在1小时以内到达现场进行协调处理。

三、协调费用

根据双方友好协商,甲方支付给乙方协调工作经费壹拾万元。

四、本工程需发生的补偿费用标准严格按照《湖南省人民政府<关于集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法>的批复》(湘政函【2013】84号)和湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知(湘政发【2012】46号文件,其补偿资金由甲方负责。

五、本协议自双方签字盖章生效。

本协议未尽事宜,双方协商解决,本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

甲方代表:(签章) 乙方代表:(签章)

户名:湖南聚源实业集团有限公司乙方:湘潭县射埠镇政府

开户行:开户名:湘潭县射埠镇财政所

帐号:村账乡代理专户

开户行:中国农业银行湘潭射埠支行

帐号:01343

签订日期:年月日

配合费协议书

协议书 甲方(即总包单位): 乙方(即分包单位): 经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议: 第一条配合费标准: 1、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元(大写:),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外,乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用,否则,本协议自动失效. 第二条总包单位义务: 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包 单 位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责; 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施: 1、生活、施工用水用电供应,水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位

无偿使用; 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程)的安全及文明 施工、成品保护、现场安全保卫负责. 4、在交叉施工过程中,采取措施保护分包工程成品,分包工程的成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任; 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、 配合工作。 如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工 作。 6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作 业面. 及作业时间;负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点,总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务: 1、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排; 2、遵守总包单位规章制度; 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作.

人工费合同书

人工费合同书 工程名称: 项目负责人: 签约日期:

分包合同书 甲方: 乙方:身份证号:甲方就 ______________________________ 装饰工程施工分包给乙方进 行施工,为明确双方责任,保质保量的完成该项工程,订立以下协议, 供双方共同遵守执行。 一、工程名称:___________________________________________________ 二、工程地点:____________________________________________________ 三、承包范围:_____________________________________________________ 四、承包方式:_____________________________________________________ 五、工期:本工程自_________ 年 ____ 月_____ 日期开工,至__________ 年 月_____ 日完工,日历工期__________ 天(如遇雨雪等天气等不可 抗因素,工期顺延)。 六、承包价格: 七、结算方式: 八、人工费支付方式: 1、双方签订合同进场________ 日内,甲方按实际工程情况支付乙 方前期施工费用;(此条款仅限于新班组适用,老班组按实际进度支 付)。

2、按每月进度实际量付到%,完工后到付______________ %,交工验收合格后付到________ %,年末决算时付到_________ %,剩余_______ %作为质保金,质保金期限为_______ 年,期满后一次付清。 九、双方责任: 1、甲方责任: (1)免费提供施工用水,电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水,电。 (5)对乙方施工质量,安全,进度惊喜监督,检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任: (1)必须服从甲方管理人员的管理。 (2)严格按照甲方提供的图纸,设计要求进行施工,如不按设计图纸 要求及装饰规范施工,造成返工,浪费等情况,一切费用由乙方 承担,在此期间工期不得延误。 (3)负责组织工人,工具进行施工,必须按项目部下达的任务 进行人工结构调整,如乙方因此造成的工期延误,甲方将按人工 费总造价的______________ %处罚。 (4)负责放线,协助项目经理计算材料,保护施工现场所有半成品和 成品。

建设工程联合施工协议书(一)

建设工程联合施工协议书 甲方: 乙方: 甲方成功承接工程,针对本工程项目的实际情况,甲、乙双方联合经营该项目的施工任务,依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经过双方友好协商达成如下协议,以共同信守。 第一条联合经营的原则 甲乙双方本着互惠互利、风险共担、效益分成的原则,对工程合作经营,双方共同履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同,共同享有和承担甲方与业主所签订的建筑工程合同中的各项权利和义务,充分发挥甲、乙双方的优势。 第二条项目概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工内容: 4、合同造价: 5、承包方式: 6、施工工期: 7、质量标准: 第三条联合经营形式 1、甲方以工程的施工权和自身的品牌、信誉、业绩、资质作为对该项目的投入。整个工程以甲方的名义进行项目登记注册、办理施工许可证和其它有关手续,完成施工任务,办理工程结算和回收工程款。

2、乙方参与该项目全过程的经营活动,并向甲方交纳合同价款%的应急储备金,在本协议签订后日内付清,整个工程对外债务还清后七个工作日内无息返还。 3、甲方派驻项目管理人员所需现场办公设施、生活设施等由乙方免费提供,若乙方无法提供,则由甲方自行解决,产生的费用由乙方负担,在拨付乙方工程进度款时直接扣除。 4、甲方派驻项目管理人员发生费用:项目部派驻管理人员(项目经理、总工、安全总监、成本会计、质量员、资料员等人员)工资标准按 照万元/月包干,工程竣工后结算期间甲方职能部门配合乙方办理结算等相关事宜配合费用按照万元/月包干,该两笔费用随工程进度款同步扣除。 5、参照甲方与业主签订的《工程施工合同》中约定的工程款支付方式并实际收到发包人支付的工程款时,甲方在扣除本条第3、4款所述费用及第九条中所有应由乙方承担的款项、固定上缴、税金、政府部门收取的规费及相关费用后,将其作为最高额控制支付对外债务。支付方式为按照乙方上报并经甲方审批的资金使用计划予以支付,确保材料款、租赁款及人工费支付到终端。 第四条项目部组成和管理 1、甲方派出项目经理和技术、质量、安全、财务管理人员与乙方派出的项目管理人员共同组建项目经理部,该项目经理部即代表双方履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同,其成员在工程管理中紧密合作。 2、项目经理部机构的设置按照十一冶建设集团有限责任公司《施工项目管理手册》的要求配置。 3、包括乙方派出人员在内的项目经理部全体成员必须遵守甲方的各种规章制度,项目经理部所有施工人员和管理人员必须佩戴统一制作的有标识的上岗证,办公场所和现场布置使用甲方规定的统一标识。

总包分包配合费协议

工程施工配合费协议 总包单位(甲方): 西安山河建筑有限公司 分包单位(乙方): 陕西建工安装集团有限公司 为保证 阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程的安全、顺利施工,结合本工程具体情况,经双方友好协商达成以下协议。 第一条 总包配合服务费 ??、本工程配合费经双方约定为 元( )。 ??、经双方同意,乙方于进场时一次性支付甲方总包配合费。 第二条 甲方义务 ??、甲方对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。 ??、甲方应提供办公室、会议室,并配备会议桌椅等办公设施。 ??、甲方应提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。 ??、甲方应提供工地内垂直运输,提供零星水泥、钢筋等辅助材料。 ??、甲方应提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口,不再收取电费、水费; 从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决。 ??、甲方应提供标高、定位线等。 ??、甲方应提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。 ??、甲方应按设计图纸及相应变更,对施工内容优先安排施工,并及时移交乙方。 第三条 乙方义务 ??、乙方应严格按施工现场安全、文明规定要求施工人员。 ??、乙方应服从甲方安全、文明现场施工管理,并派 同志负责协调、配合双方的工作。 ??、乙方应服从监理单位管理。 ??、乙方应精心施工,保证安全,杜绝安全事故。 ??、乙方应注意其他部分工程的成品保护,破坏无偿修复或赔偿。 ??、乙方应负责施工范围内的工程资料及验收。

??、乙方应进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。 ??、乙方应负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点,甲方负责清运。 第四条 安全责任 ??、如阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程发生安全事故,由双方协商解决或参照国家法律或行业规定执行。 第五条 争议或纠纷 ??、本协议在履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方协商解决。 ??、协商调解不成时,可向工程所在地申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。注:本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份,甲乙方各执一份。 甲方代表人(签章): 乙方代表人(签章): 年 月 日

人工费合同协议书书

人工费合同协议书书集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

人工费合同书工程名称: 项目负责人: 签约日期: 甲方: 乙方:身份证号:甲方就装饰工程施工分包给乙方进行施工,为明确双方责任,保质保量的完成该项工程,订立以下协议,供双方共同遵守执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围: 四、承包方式: 五、工期:本工程自年月日期开工,至 年月日完工,日历工期天(如遇雨雪等天气等不可抗因素,工期顺延)。 六、承包价格: 七、结算方式: 八、人工费支付方式: 1、双方签订合同进场日内,甲方按实际工程情况支付乙方前

期施工费用;(此条款仅限于新班组适用,老班组按实际进度支付)。 2、按每月进度实际量付到 %,完工后到付 %,交工验收合格后付到 %,年末决算时付到 %,剩余 %作为质保金,质保金期限为年,期满后一次付清。 九、双方责任: 1、甲方责任: (1)免费提供施工用水,电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水,电。 (5)对乙方施工质量,安全,进度惊喜监督,检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任: (1)必须服从甲方管理人员的管理。 (2)严格按照甲方提供的图纸,设计要求进行施工,如不按设计图纸要求及装饰规范施工,造成返工,浪费等情 况,一切费用由乙方承担,在此期间工期不得延误。

(3)负责组织工人,工具进行施工,必须按项目部下达的任务进行人工结构调整,如乙方因此造成的工期延误,甲方将按人工费总造价的 %处罚。 (4)负责放线,协助项目经理计算材料,保护施工现场所有半成品和成品。 (5)严格遵守施工现场的规章制度,组织教育工人注意安全防火,用电,文明施工,如发生人身安全,火灾事故,所造成的经济损失及刑事责任全部由乙方承担。 (6)必须服从仓库管理之父,指派专人领取材料,精确合理计算材料用量,不得随意开解切割,如造成浪费,由乙方负责赔偿损失。 (7)进场前负责将工人身份证复印件送项目部统一办理出入证。 (8)进场工具必须列清单报送项目部。 十、合同的变更及接触 出现以下情形之一的,甲方可以变更或解除本合同: 1、完成本协议所规定当前阶段的工作任务且不需要再留 用。 2、乙方重大的违法乱纪现象,并造成一定后果。

配合协议示范文本

项目施工配合协议书 甲方:********建设投资集团有限公司 乙方: 1、为项目的建设单位,为该项目建设工程的发包方。项目名称: 项目地点: 2、甲方与建设单位于 2015 年 07 月 08 日签订《建设工程施工合同》(编号: HM-GC-2015-3),该合同约定甲方的承包范围 为。 3、乙方与建设单位于年月日签订《建设工程施工合同》(编号:), 该合同约定由乙方的承包范围为。 4、甲、乙双方法律关系:甲方、乙方均为项目建设单位直接发包的工程 承包方,双方法律地位平等,相互独立,相互平行。 5、甲方率先进入该项目场地进行施工,并出资铺设水、电线路,提供其他施工必需设 备,完成施工前期的准备工作,使该项目现场具备进场施工条件,为后进场的乙方提供方便和服务。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿和诚实信用原则,甲、乙双方就该项目建设工程施工配合事宜,协商一致,订立本协议。 一、相关费用 1.1配合费:本协议配合费是指施工现场所产生的甲、乙双方之间的配合费用,即甲方 先进入施工现场为后进场的乙方提供水、电线路以及其他设备设施的使用,并向乙方收取一定的费用。(注:该配合费不包括乙方在施工中实际使用水电的费用) 1.2乙方应于本协议签订后3日内向甲方一次性支付上述配合费元整。 1.3水电费用:乙方应向甲方支付实际水电使用费,电费按每度元结算,水费按每 吨元结算;相关水电计量表由乙方安装,水电费用每月结算一次。 二、安全施工 甲方、乙方必须严格贯彻国家、政府主管部门颁布实施的法律法规及各项规定,严格

按照安全标准组织施工。 安全生产标准:省级文明工地 在工程施工过程中,因甲方原因引发的安全生产事故,由甲方承担全部的安全责任; 因乙方原因引发的安全生产事故,由乙方承担全部的安全责任。甲方、乙方相互之间对安全事故不承担连带责任。 三、文明施工 甲方、乙方必须严格贯彻国家、政府主管部门颁布实施的法律法规及各项规定,加强科学管理,坚持文明施工。 文明工地标准:省级文明工地 若因甲、乙双方中任何一方原因导致该项目文明工地评审不达标的,该方应向对方支付违约金元。 在施工期间,任何一方因噪音、污水排放、创卫、治安、计划生育等工作违反相关主管部门要求的,由该方承担全部责任。 四、纠纷处理 对各自施工过程中产生的工伤、工资、材料款等纠纷,甲方、乙方应各自及时、妥善处理,不得影响对方正常施工,否则,应赔偿对方的因此而造成的经济损失。 对上述纠纷,甲方、乙方各负其责,相互之间不承担连带责任。 五、其他约定 在履行本协议过程中发生争议的,由甲、乙双方协商解决;协商不成的,向本协议签订地人民法院起诉。 本协议自甲、乙双方签字盖章后立即生效,并由该项目建设单位盖章确认。 本协议一式五份,甲方、乙方各执二份,建设单位备案一份。 甲方:*****建设投资集团有限公司 授权代表人: 乙方: 授权代表人:

分包配合费协议书

外墙保温及涂料配合费协议书 甲方: 乙方: 二标段外墙保温及涂料工程由南建设单位通过公开招标,乙方中标施工,为了确保整个二标段工程能保质按期完成,经甲乙双方商定,就施工配合费用双方达成如下协议: 一、乙方在施工现场的施工质量、进度、安全、现场文明等管理由乙方自行负责,与甲方无关,且进场前必须与甲方签订安全责任书。如乙方的施工质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面原因,给甲方整个工程造成影响,乙方除承担因此给甲方造成的直接、间接损失外,还将承担5000-50000元罚款。 二、施工配合费及支付方式: 1、总包管理费由甲方在工程竣工结算时按乙方中标价(597.3万元)的 2%计取; 2、施工配合费:按乙方中标价(597.3万元)的1%向甲方缴纳; 3、由于原外墙保温在甲方中标范围内,故甲方代缴的意外伤害险、民工 大病医疗险,乙方按中标价(597.3万元)的1.63‰返还甲方; 4、工程社会保障费业主已按甲方中标价(包括乙方的施工内容)的3% 代缴,如业主在支付工程款时扣回此费用,乙方将按同比例返还甲方。 5、支付方式:乙方进场后两周内向甲方支付第2、第3条费用。 三、施工配合费包括的内容及要求: 1、乙方施工工期:开工日期为2012年11月25日,竣工日期为2013年1月4日,总工期为40天(不受天气、气候及其他外界任何因素影响)。 2、甲方在40天工期内提供工地内的现有垂直运输设备(如塔吊、施工电梯),乙方可以在甲方的协调下使用,场外及地面或楼面的运输由乙方自行负责,超过40天工期后的垂直运输设备使用按3000元/每天另行支付租金; 3、甲方在40天工期内提供现有的外脚手架的使用,如乙方根据自身的施工需要及投标施工方案要求增加的防护及内脚手架由乙方自行负责,超过40天工期后的外脚手架使用按10000元/每天另行支付租金; 4、甲方提供施工及生活用水、用电(一级配电箱)的接口,由乙方自

配合费协议书

协议书 甲方(即总包单位): 乙方(即分包单位): 经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议: 第一条配合费标准: 1、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元(大写:),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外,乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用,否则,本协议自动失效。 第二条总包单位义务: 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责; 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施: 1、生活、施工用水用电供应,水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿 使用;

3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程)的安全及文明施 工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、在交叉施工过程中,采取措施保护分包工程成品,分包工程 的成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任; 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合 工作。 如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作 业面。 及作业时间;负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点,总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务: 1、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排; 2、遵守总包单位规章制度; 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。 第四条纠纷解决办法:

人工费合同书模板

合同编号: ****市建筑装饰工程施工 人工费合同书 工程名称: 工程地点: 发包方: 承包方: 签订日期:

人工费合同书 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 为了甲、乙双方共同的利益,确保做好工程质量,落实甲、乙双方责任,明确甲、乙双方的权益,经甲、乙双方共同商定;甲方将***********等工程以包工的形式由乙方承包,具体承包要求协议如下: 一、工期:总工期为天,由年月日起至年月日止完 工;(如果中途工期发生变化,一切应遵从甲方安排)。如果乙方在甲方发出复工通知单后3天内,乙方还是无法按照甲方要求安排进场施工的,甲方将以每天1000元对乙方进行处罚;如果3天至7天内仍无法安排施工作业人员进场施工,甲方将对乙方作自动退场处理,并以该工种人工总价的5%进行处罚。如果因乙方原因造成延误工期,业主方对甲方的处罚费用由乙方承担。 二、乙方施工作业人员必须听从甲方的指挥,乙方必须遵循有令必行的原则,不 能以各种理由停止或拖延正常施工,如果对本工程有故意拖延时间的情况,造成工期延误所产生的一切费用由乙方承担。乙方必须和工程其它各工种相互协调,发生问题协商解决。甲方提供相关施工图纸及技术指导,乙方要严格执行,且只能接受甲方管理人员的指令,只对甲方管理人员负责,如乙方在未经甲方同意而接受第三方的指令进行施工作业的,甲方将对乙方处以1000元每人每次的处罚,并有权对因此造成的损失要求乙方赔偿。如乙方不配合甲方施工管理人员的,甲方有权将其开除并清理出场。乙方必须严格按照甲方的质量要求进行施工,甲方将对乙方的施工质量进行检查、验收、对不合格工程项目有权要求返工,对其所造成材料损失由乙方承担。乙方必须在工地保持良好的形象,不可泄漏甲方秘密,不可同甲方施工管理人员争吵。

施工配合费协议书

总、分包配合服务协议 总包单位: 分包单位: 为了更好得完成_______________________________ 工程,本着平 等互利得原则、依据广东省有关建设工程规定与《中华人民共与国合同法》《中华人民共与国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》,总包方为业主直接发包得分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理得内容与责任,经总、分包双方得友好协商达成如下协议: 第一条总包单位得工作: 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联得尺寸、标高等数据, 否则由此造成得损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产得统一协调管理,为分包单位提供正常得施工环境;总包单位统一安排适应本工程要求得现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前,按分包单位得要求完成有关得土建项目施工,提供具备各分包工程施工得条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要得施工条件与设施 (包括但不仅限于以下所列项目): 1、生活用水用电供应,水电费由分包单位负责; 2、总包单位设置于现场已有得起重机械、人货电梯、脚手架, 各指定分包方可以在一定得协调下无偿使用。但地面或楼面得水平运输由各分包单位自行解决。为工程设备得安装就位,如总包单位现有

得起重机械或者机具设备无法满足需要,而需另外制订方案,原则上由 各指定分包自行承担,或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程)得质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后,总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护;在交叉施工过程中,米取措施保护分包工程成品,分包工程得成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),由分包单位与总包单位对所造成得损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工得 _________________ 工程有关 得配合工作。 如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下得缝隙; E、为相关设备利于日后检修在周围预留必要得检查口; C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞得工作。 等类似与________________ 施工相关得工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责,熟悉分包工程得具体要求,尤其就是对影响土建施工进度计划,进行汇总分析,并对施工程序中矛盾得地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后,总包单位负责对其现场安全与文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织与主持与分包单位有关得协调会议,并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。 9、提供通道与场地(如现场已铺设得脚手架等),负责安排作业面

人工费合同书

合同书 甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 一、工程名称: 二、施工地点: 三、工程承包施工项目: 四、施工承包价格:平方米 五、工程总造价:按施工实际工作量计算 六、工程期限:本工程定于年月日期开工, 至年月日交工 七、工程款结算方式: 1、本合同生效后,乙方进驻工地三天后,甲方向乙方支付工人部分生活费。 2、工程施工中,甲方按乙方施工进度(即总工程量的每20%处)给与结算一次,按乙方所完成实际工作量80%付人工费,已确保工程进行顺利。剩余款项在工程完工后,经公司验收合格,甲方一次性结算付清 八:双方责任: 1、甲方责任: (1)甲方给乙方提供施工图纸或样板,技术交底等

(2)甲方免费提供乙方施工材料及工人住宿等场地 (3)甲方负责协调各工种的关系,因交叉施工中引起的各类矛盾, 乙方施工期间无端滋事、撤场实属违约行为,甲方有权终止合同,一切后果由乙方自行负责,甲方不支付乙方任何费用,并有权追究乙方违约责任 2、乙方责任: (1)乙方必须严格按照甲方所提供的技术要求施工。乙方不得雇佣或使用患有心脏病、传染类、高血压以及有精神病史 或突发性休克等病症人员。如甲方发现乙方雇佣以上所诉 人员,甲方将追究乙方全部责任 (2)生活区严禁工人有酗酒闹事,夜不归宿等现象发生,遵守公司的各项规章制度,作息时间。如有酗酒闹事,夜不归 宿者,所造成的一切后果由乙方自负。 (3)合理搭配材料使用,杜绝材料损失浪费现象发生。 (4)施工中乙方因施工操作不当造成的材料、人工等损失由乙方自行负责。 (5)施工中如果乙方不戴安全帽、安全带、或有酒后施工等现象,甲方有权停止乙方现场施工操作,因乙方恶意违章所 造成工伤事故,将由乙方承担全部责任,甲方不承担其任 何责任和费用 施工中,如有甲方提出变更造成乙方二次施工时,所产生的工作量,甲方应再次付给乙方同等工作量的费用(详细情况现场

施工配合协议书

施工配合协议书 甲方:黔西南州宏源物业有限公司(以下简称甲方) 乙方:黔西南州新空间装饰有限责任公司(以下简称乙方) 甲方将对乙方在兴义供电局 改造工程进行监督并协助乙方与兴义供电局相关部门的协调工作,根据有关法律、法规,在自愿平等、协商一致的基础上,特签订此施工配合协议书。 一、双方的责任、权利、义务 (一)、甲方: 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定,增强安全生产意识,确保实现安全生产目标。 2、不向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要 求,不得压缩合同约定的工期。 3、对乙方的安全工作进行督促、配合、检查、指导,有权 在乙方施工过程中,随时进入现场进行安全检查,并责令对安全问题进行整改。同时,有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 4、发现乙方违章作业或不按流程操作,忽视施工质量,甲 方有权立即停止其工作,并根据情节轻重给以处罚。

5、协助乙方办理招标、合同签订、工程配合、结算等相关 手续。 6、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技 术交底,并做好记录及相关资料,办理开工许可证并协调好相关部门作好开工前准备。 7、对乙方在施工地以外所产生的环境污染进行清理,如有 设施设备造成损坏,有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 (二)、乙方 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定,增强安全生产意识,确保实现安全生产目标。 2、在进行安装、调试、高空等工作时,必须认真执行国家 有关的安全生产法律法规和行业技术规范。 3、除不可抵抗的自然因素外,由于乙方的责任造成的一切 安全事故和损失,全部由乙方负责。 4、应当设立安全生产管理机构或配备专职的安全生产管理 人员,并对施工进行全过程的安全监督监察,负责安全生产问题的落实、监督、整改。 5、必须接受甲方对施工作业地点的安全检查,对于甲方在 安全管理、工程质量等方面提出的问题,必须落实责任人、整改时间和整改措施,认真进行整改,整改后满足

人工费承包合同

2013年人工费承包合同 订立合同双方: 甲方:浙江省大成建设集团有限公司 乙方: 为了保质、保量按期完成东毛高速公路G312连接线、G312改建段、分离式立交连接线工程施工的任务,经双方协商同意签订本合同。 一、承包具体内容:公路工程盖板预制安装、路缘石预制安装、混凝土浇筑、标志牌基础混凝土浇筑、排水、路面及其它工程的人工费。 二、承包形式:固定单价合同。 三、承包金额:按实际完成工程量套用本合同单价(均含税)。 四、施工工期:按甲方要求工期。 五、计量方式:按实际完成并经验收合格的工程量计量。 六、工程质量标准:交通运输部公路工程质量评定合格及以上标准。 七、付款方式:以月结算形式按月付款,每月底将审定后的结算档案统一移交财务部结算,按结算金额80%支付施工队工程款。剩余20%工程款待甲方验收工程合格,乙方付清民工工资后,一次性结清。若工程验收不合格,乙方拒绝维修,甲方有权安排其他施工队维修,发生的费用在乙方剩余工程款项中扣除。 八、双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方提供施工图纸,进行技术交底,对施工过程进行管理。 2、监督、检查工程质量、进度、安全文明施工和驻地建设管理。 3、按乙方月完成合格实体工程量,办理结算,为乙方支付工程款。 4、对乙方支付农民工工资实施监督检查。 (二)乙方责任 1、乙方在施工过程中必须常驻工地,有事须向甲方负责人请假方可离开。 2、乙方进场后需向甲方提供所有施工人员身份证及1寸免冠照片,进行备案登记,并在施工过程中及时上报农民工流动情况。 3、乙方投入的施工人员和机具必须满足施工需要,按合同工期保质、保量完成施工任务。 4、乙方必须严格按照施工规范、设计及技术交底文件要求组织施工。听从指挥,服从甲方管理人员和监理的检查和指导,对检查不合格的工程无条件维修或返工,直止合格。施工中如有疑问必须先请示后施工,否则造成一切经济损失乙方承担。 5、乙方对施工中发生的安全事故承担全部责任。施工过程中必须严格执行安全操作

施工配合协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工配合协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方:黔西南州宏源物业有限公司(以下简称甲方) 乙方:黔西南州新空间装饰有限责任公司(以下简称乙方) 甲方将对乙方在义义供电局__________________________ 改造工程进行监督并协助乙方与义义供电局相关部门的协 调工作,根据有关法律、法规,在自愿平等、协商一致的 基础上,特签订此施工配合协议书。 一、双方的责任、权利、义务 (一)、甲方: 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主管部门 的相关规定,增强安全生产意识,确保实现安全生产目标。2、不向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求,不 得压缩合同约定的工期。 3、对乙方的安全工作进行督促、配合、检查、指导,有权在乙方 施工过程中,随时进入现场进行安全检查,并责令对安全问题进行整改。同时,有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 4、发现乙方违章作业或不按流程操作,忽视施工质虽,甲方有权 立即停止其工作,并根据情节轻重给以处罚。 5、协助乙方办理招标、合同签订、工程配合、结算等相关 手续。 6、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,

总承包管理配合协议书(电梯)

广州大学城建设项目广州大学生活区房建项目 总承包管理配合协议书 合同编号:为切实加强总分包管理,保证大学城项目工程建设有序进行,按照《广州大学城房建工程施工总承包管理办法》(以下简称“总承包管理办法”)及其他相关管理办法,房建七标段施工总承包单位广州房实工程总承包有限公司(以下简称总包单位)与专业分包单位广州日立电梯有限公司(以下简称分包单位)签订如下协议: 一、专业分包工程施工内容 专业分包施工工程内容电梯安装,具体施工内容以业主指定的工作内容为准。 二、总分包单位的权利义务 1、基本规定 1.1、总包单位按照与业主签订的合同及总承包管理办法在计划、工期、质量、安全、现场管理、文明施工、工程技术资料管理等方面对 分包单位进行统一指挥、组织管理和协调服务,分包单位必须无 条件接受,并遵守总包单位现场的各项管理规章制度。 1.2、总包单位有权按总承包管理办法及广州大学城其他管理办法的规定进行各项管理。 1.3、双方均享有与业主签订施工合同以及总承包管理办法所规定的其他权利,并承担相应的义务和责任。 2、总包单位一般义务 (1)井架、塔吊等垂直运输工具 总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械,包括机驾人员的操作,但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单 位负责。但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的,

总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 (2)施工脚手架、排栅 在施工脚手架尚未拆除前,总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出这些设施的使用计划。 但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求,在总包单位拆除脚手架前进行相应工程施工,需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的,总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 (3)轴线与标高 总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的控制点,包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线,以供分包单位作施工定位和高程使用。 3、施工场地管理 分包单位进场施工前,应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求,以便于总包单位合理安排施工场地。对于临建设施,总包单位按《广州大学城建设项目施工现场管理办法》对专业分包单位提出统一规格标准搭设的要求,并对现场场容场貌进行管理,分包单位不得私自乱搭乱建。 4、施工临时道路管理 现场施工临时道路布置由总包单位统一规划,必须符合《广州市建设现场文明施工管理办法》(穗建筑[1999]175号)规定,主干道及排水沟统一铺设、统一维护,确保施工道路畅通排水无阻。 5、施工用水、用电管理 (1)总包单位应在每个施工(区域)楼层设置供水龙头,以方便于分包单位用水方便。 (2)总包单位必要时有义务为分包单位提供高压水泵,同时派专人管理。 (3)总包单位在各楼层均安设分电箱,以确保分包单位用电。 (4)总包单位统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。需要使用水

施工配合费协议书

施工配合费协议书http://biz.doczj.com/doc/342241794.html,work Information Technology Company.2020YEAR

总、分包配合服务协议 总包单位: 分包单位: 为了更好的完成工程,本着平等互利的原则、依据广东省有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》,总包方为业主直接发包的分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和责任,经总、分包双方的友好协商达成如下协议: 第一条总包单位的工作: 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产的统一协调管理,为分包单位提供正常的施工环境;总包单位统一安排适应本工程要求的现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前,按分包单位的要求完成有关的土建项目施工,提供具备各分包工程施工的条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要的施工条件和设施(包括但不仅限于以下所列项目): 1、生活用水用电供应,水电费由分包单位负责; 2、总包单位设置于现场已有的起重机械、人货电梯、脚手架,各指定分包方可以在一定的协调下无偿使用。但地面或楼面的水平

运输由各分包单位自行解决。为工程设备的安装就位,如总包单位现有的起重机械或者机具设备无法满足需要,而需另外制订方案,原则上由各指定分包自行承担,或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程)的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后,总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护;在交叉施工过程中,采取措施保护分包工程成品,分包工程的成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工的工程有关的配合工作。 如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下的缝隙; B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口; C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 等类似与施工相关的工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责,熟悉分包工程的具体要求,尤其是对影响土建施工进度计划,进行汇总分析,并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后,总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织和主持与分包单位有关的协调会议,并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。

破桩头施工协议书

正文: 破桩头施工协议书 破桩头施工协议书 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 现有_________工程机械钻孔桩的破除工程,经甲、乙双方协商,甲方同意承包给乙方施工。现实具体协议如下: 一、甲方以每立方________________元(_________元)的单价将桩的破除工程承包给乙方,具体计算以施工图纸计算。 二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中,所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度,但不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。 三、乙方进场后,甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等),确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。 四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后3天内,以现金的方式一次性付清工程款。 五、此协议由甲乙双方协商而定,双方必须严格遵守,积极履行。如有违反,则由违反方负完全责任。 六、此协议自签字之日起生产,待工程完工,甲方付清乙方工程款后自行失效。 甲方(盖章):____________ 乙方(盖章):____________ 甲方代表(签字):________ 乙方代表(签字):________ 签订地点:________________ 签订地点:________________ _________年_____月______日_________年_____月______日 破桩头施工协议书 破桩头施工协议书

偿协调配合费协议

协调配合协议 甲方:湖南聚源实业集团有限公司 乙方:湘潭县射埠镇镇政府 为加快110KV石潭—留田—射埠,35KV射埠—乌石、35KV 新射埠—老射埠线路工程进度,经湘潭县人民政府协调,湖南聚源实业集团有限公司将以上三条线路的杆塔中的青苗补偿协调工作委托给乙方,达成如下协议: 一、征地补偿及青苗补偿协调的范围 根据国网湖南省电力公司下达的射埠输变电工程设计批复文件和全部图纸工程量: 1、110KV石留线途经射埠镇新建村,35KV射乌线途经射埠村白水村、新建村、余家村、长延村、方龙村,35KV射埠至射埠途经射埠村新建村和射埠村。 2、3条线路总长20公里,杆塔共计61基,其中铁塔20基,杆41基。 二、乙方责任 1、各类矛盾的具体协调工作。 2、及时协调处理整个工程建设施工过程中的各类地方矛盾和纠纷(包括但不限于工程建设所引起的水土保植、植被恢复、社会矛盾、环境保护等问题)。 3、如果施工过程中发生矛盾和纠纷需乙方进行现场协调处

理,乙方在接到电话通知后,必须在1小时以内到达现场进行协调处理。 三、协调费用 根据双方友好协商,甲方支付给乙方协调工作经费壹拾万元。 四、本工程需发生的补偿费用标准严格按照《湖南省人民政府<关于集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法>的批复》(湘政函【2013】84号)和湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知(湘政发【2012】46号文件,其补偿资金由甲方负责。 五、本协议自双方签字盖章生效。 本协议未尽事宜,双方协商解决,本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份。 甲方代表:(签章) 乙方代表:(签章) 户名:湖南聚源实业集团有限公司乙方:湘潭县射埠镇政府 开户行:开户名:湘潭县射埠镇财政所 帐号:村账乡代理专户 开户行:中国农业银行湘潭射埠支行 帐号:01343 签订日期:年月日

施工配合协议书

8888工程建设单位指定分包工程 施工配合协议书 总包单位(全称): 分包单位(全称): 发包单位(888888888)指定 一、双方责任、权利 1、总包单位责任和权利 1.1、向分包单位提供(不少于每两层一个)相应的施工用水、用电接驳点,且用电负荷满足专业单位的要求。但接驳点以后的管道、线路、计量装置由分包施工单位自行负责安装、拆除并承担其所发生费用; 1.2、总包单位负责修建和维护的道路提供给分包单位使用并负责管理;保持道路畅通,负责安全保卫工作; 1.3、向分包单位提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线、控制标高; 1.4、提供现场材料、机具转堆场地;施工现场所有临时设施调配权。施工场地(包括人员、材料、设备、机械、环境)的管理权。 1.5、做好各专业工程施工完毕后的一次性砂浆抹灰面层修补、含塞洞和塞缝安装固定工作,但该工作不影响已完成的分包工程的施工质量。如因分包工程施工单位施工质量不合格,返工后造成需二次修补时,所发生的费用由分包单位负责。 1.6、提供分包单位使用工地现有的水平、垂直运输设施。以保证其它施工需要,不提供专业工程需要的特殊设施。 1.7、对分包单位的施工进度进行管理。包括对分包单位专业工程实际进度是否满足工期总控计划及节点控制计划的意见权。 2、分包单位的责任和权利 2.1、接受并服从总包单位对专业工程的计划、进度、施工场地、工地文明施工和安全生产、产品保护或照管、竣工资料的管理。协助甲方对自己施工区域的场地做好管理配合工作。 2.2、分包单位方报审的进度计划需首报总包单位,以核查该进度计划是否满足工期总控计划及节点控制计划,同时,分包单位报审一份配合服务计划。 2.3、接受总包单位对专业工程的施工进度、文明施工和安全生产、产品保护或照管的检查或监督,当总包单位提出建议时,应及时洽商及解决。 2.4、接受总包单位对专业工程的施工组织设计、竣工资料的审核和建议,当总包单位提出建议时,应及时洽商及解决。 2.5、自行负责材料、设备、机械的照管责任,时间从材料或设备进入该仓库起,

清包人工费合同协议书

清包人工费合同协议书文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

清包人工费合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合国法》《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及黑龙江省关于劳务分包的相关规定,遵循平等自愿、公平、诚信的原则,经甲乙双方协商一致认可,为进一步明确双方的权力义务和经济责任,特制定本合同,以共同遵守。 一、工程概况: (1)工程名称:XXXXXXXXXXX (2)工程地址:XXXXXXXXXX (3)工程性质:XXXXXXXXXXXXX (4)工程结构:XXXXXXXXXXXXXX (5)建筑面积:从图纸和实际施工面积为准 二、承包范围: (1)距建筑物外墙2米以内的土建人工费:木工、瓦工、钢筋工、力工、架子工、内外抹灰施工放线、塔司及现场施工所需管理人员,屋面保温。 (2)材料:模板、木方、塔吊、上卸料平台、钢管扣件、油托及各工种所需小型机械、搅拌机、电锯、电钻、切断机、调直机、弯曲机、电焊机、手推车、铁锹、对讲机、地泵、电缆、二级配电箱、三级配电箱及辅助材料、三线一钉、焊条、步步紧、通丝(不包括止水丝杆)、安全防护用品、跳板、安全网,甲方自乙方进场后提供现房给乙方抵押用予购买材料。 (3)其中人工费用包括:以上各工种的人工费用及现场管理人员,乙方的工长、技术员、安全员、放线员、电工、材料员、保管员及后勤做饭、更夫、维修工等一切费用。

(4)不包括:消防、降水、地热、水电工人工费、外墙保温、防水、涂料、楼梯扶手、门窗、粘砖、刮大白等。 三、工程要求: (1)开、竣工日期:2017年月日至2017年月日。 (2)施工期间除人力不可抗拒的自然因素工期顺延,其它各种原因不得作为工期顺延理由。 四、工程承包方式: 本工程总包方以一口价的方式承包给乙方,约定建筑面积(按实际施工面积计算),每平方米按计算,屋面结构以外按实际发生工程量计算。此价格不包含税收及管理费。 五、工程量的结算方式: 以图纸为准,按实际完成工程量计算。 六、工程款支付方式: (1)基础至一层顶板浇筑完后,甲方按所完成工程量的75%工程款支付给乙方,二层至封顶甲方支付给乙方所完成工程量的75%工程款。 (2)二次结构砌筑从基础至三层结束,甲方支付所完成工程量的75%工程款给乙方,砌筑完成后甲方支付所完成工程量的75%工程款给乙方。 (3)抹灰工程从基础至三层结束,甲方支付给乙方所完成工程的75%工程款给乙方,抹灰全部完成甲方支付给乙方所完成工程量的75%工程款。 (4)如因总承包方、甲方迟迟不能开工致使工程今年不能封顶,甲方确保支付乙方所完成工程量的90%工程款,确保乙方支付农民工工资及材料租金。 剩余工程款待主体验收后两个月之内全部结清,乙方主体完工后,甲方必须在10日之内组织封顶验收。

相关主题