宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程
施工图设计及服务合同
合同编号：WX
工程名称：宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程
工程地点：宁夏灵武
发包方：浙江浙大网新环境工程有限公司
设计方：
签订地点：浙江省杭州市
烟气脱硫工程建设工程设计合同
甲方（发包方）：浙江浙大网新环境工程有限公司
乙方（设计方）：
浙江浙大网新环境工程有限公司作为宁夏灵武电厂一期
2×600MW机组烟气脱硫工程总承包商，经双方友好协商并达成一致，甲方将部分专业施工图及竣工图设计工作托付给乙方，并签订本合同，双方共同遵守。
下列文件应作为本合同的组成部分：
本合同书及其附件（含双方协商同意的补充及修改文件等）；
专用条款；
通用条款；
双方协商同意的以书面方式形成的变更、纪要、协议书；
合同附件；
上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所
列顺序在前的为准。
考虑到甲方将按下面条款规定付款给乙方，乙方在此立约，承诺全面正确地按合同规定完成本时期工程设计及工地设计代表服务工作。
考虑到乙方将进行本工程设计及工地设计代表服务工作，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时刻付款给乙方。
本合同经双方法人（授权）代表在此签字并加盖合同专用公章后立即生效。
甲方（章）：浙江浙大网新环境乙方（章）：工程有限公司
地址：地址：
法人代表：法人代表：或授权代表：或授权代表：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
年月日年月日
第一章通用条款
１、定义与讲明
1.1 定义
本合同文本中以下的用词及词语除依照上下文另有要求外，应具有本条所给予的含义：
1.1.1 甲方：是指浙江浙大网新环境工程有限公司，包括该法人的继承人和法人的受让方。
1.1.2 乙方：是指包括该法人的继承人和法人的受让方。
1.1.3 合同：指本合同条件（通用条件和专用条款）、合同书以及组成合同的附件、补充协议、变更协议、往来书面传真等其它相关文件。
1.1.4 定金：指甲方与乙方订立合同之后，为了证明合同的成立和保证合同的履行，甲方向乙方预先支付的一定数量的货币。
1.1.5 工程：合同条款约定具体内容的永久工程。
1.1.6 合同价款：指依照合同条款，用以支付乙方为完成设计及有关工作应付的总金额。
1.1.7 不可抗力：不能预见、无法幸免又不能克服的客观强制力量。
1.1.8 合同条款：结合具体工程，甲方和乙方协商后签订的书面合同内容。
1.2 合同文件使用语言、文字和适应法律
合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书写和解释、讲明。
适用于合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规及专用条款约定的部门规章或工程所在地的地点法规。
设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范，国家没有相应标准、规范时，可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地点标准、规范。
２、双方责任
2.1 甲方责任
2.1.1 应尊重乙方依照国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。2.1.2 向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时刻、进度和资料的可靠性负责。
2.1.3 应按合同规定向乙方支付设计费。
2.1.4 负责协调设计过程中与有关单位的配合问题。
2.1.5 乙方完成的设计文件仅供本工程使用。
2.2 乙方责任
2.2.1 按照国家和行业现行的标准、规范、规程、技术条件进行设计工作，严格掌握设计标准，操纵工程造价。
2.2.2 按有关规定的内容、时刻及份数向甲方交付设计文件，并对托付范围内的设计的完整性、准确性负责。
2.2.3 应按照合同的规定中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。
2.2.4 应按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
2.2.5 本合同禁止分包给第三方。
2.2.6 乙方参与本工程的要紧技术人员应相对固定，如要发生人员变动，应经甲方同意，同时，关于本工程的设计总工程师、工艺、热控、土建、电气主设人的工作安排，在设计高峰时期不再安排承担其他工程项目的设计工作。
2.2.7未经甲方同意不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。
3、工程设计的项目和范围
3.1设计范围：见合同的第二章专用条款部分及附件。
3.2乙方负责以上范围的专业施工图设计、工程量清单、竣工图设计及设计服务。
3.3乙方同时提供以上文件的电子版。
4、设计工期
甲方、乙方双方结合本工程具体情况确定，并在合同专用条款中及附件中明确。
5、审查、认可
5.1 审查
乙方应呈交符合国家和行业现行规定及本合同要求的各设计时期内容、深度和要求的图纸文件供审查之用，甲方负责审查
的安排。
乙方提供详细的设计节点，作为甲方时期性正式审查的时刻点。同时甲方能够随时审查分包商的中间电子版。
5.2 认可
乙方在施工图文件正式出版前，需得到甲方的书面认可，但所有的认可不免除乙方责任。
6、其它服务
乙方可按照甲方的要求或托付进行合同以外的工作，并单独签订协议。
7、合同价款与支付
7.1 合同价款及调整：合同价款在专用条款内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或发生如下情况的应做调整：当工程建设工期与可能工期不一致且差不较大时，应乙方的要求，双方友好协商解决。
7.2 合同款预付及支付：甲方应按本合同专用条款规定的金额和时刻向乙方预付和支付设计费用。
7.3 其他支付：甲方应按照本合同通用条件的要求和托付支付。
8、违约
8.1 甲方或乙方违反合同规定造成损失的应承担违约责任。8.2 因设计质量低劣或错误引起返工造成损失的，由乙方接着完善设计任务。假如造成较大损失，应按损失的等额大小减收设计费。并依照损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等，累计罚款金额不超过合同总额的15%。
8.3 由于甲方缘故，甲方每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之0.5的逾期违约金；逾期超过30天以上时，乙方应书面通知甲方，甲方负责解决。总的逾期违约金累计不超过合同总额的5%。
由于乙方自身的缘故，延误了按本合同专用条款规定的设计文件交付时刻，每延误一天，减收该项目应收设计费的千分之一，总的逾期违约金累计不超过合同总额的5%。
8.4由于乙方缘故产生的设计变更，甲方将依照变更所涉及的变更金额对乙方的设计费予以扣除，扣除比率为变更所产生的施工图预算金额的5%，但累计扣除金额不超过合同总额的15%。
8.5 甲方违约变更托付设计项目、规模、条件或提交资料错误及对所提资料作修改，以致造成乙方较大返工或大幅增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费或追加工作量的费用补偿。
8.6 甲方提交资料及文件超过规定期限15天以内，乙方交付设计文件时刻顺延；超过规定期限15天以上时，甲方、设计双方可重新商定提交设计文件的时刻。
8.7 在合同生效后，非乙方缘故甲方要求终止或解除合同，乙方未开展设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始工作的，甲方应依照乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该时期设计费的一半支付；超过一半时，按该时期设计费的全部支付。
8.8 合同生效后，非甲方缘故乙方要求终止或解除合同，应双倍返还定金。
9、设计文件交付
乙方应依照双方约定的有关设计文件出版份数和文件交付时刻向甲方提供设计文件。如在专用条款中无特不约定，乙方应向甲方提供全部托付范围内设计成品的电子版本及纸介质版本。
10、现场服务
10.1乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更，依照工程情况派驻现场设计代表，参加隐蔽工程验收、试生产考核及工程竣工验收。
10.2乙方至少应在相关专业施工的每个时期为执行本合同派驻一名能胜任的，具备与有关工艺和职位相称的资格、技能和经验的人员。
10.3 在乙方人员进入现场作业或配合施工时，甲方协助乙方解决工作所需要的工作条件,所产生的费用由乙方自理。
11、争议与索赔
11.1 争议：甲方、乙方双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不成向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁，该仲裁是终局的，仲裁结论对双方都有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
11.2 索赔
11.2.1 乙方可按以下规定向甲方索赔：
11.2.1.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
11.2.1.2 索赔事件发生后21天内，向甲方发出要求索赔的书面通知；
11.2.1.3 甲方在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在21天内未予答复，应视为对该项索赔的默认。
11.2.2 甲方可按以下规定向乙方索赔：
11.2.2.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
11.2.2.2 索赔事件发生后21天内，向乙方发出要求索赔的书面通知；
11.2.2.3 乙方在接到索赔书面通知后21天内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由和证据，乙方在21天内未予答复，应视为对该项索赔的默认。
12、其它
12.1 当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察、设计联络会、监造直至建成投产的各个时期，假如需要汲取乙方人员参加，乙方有积极予以配合的义务。
12.2 保险：甲方办理甲方人员的生命财产和设备保险并支付一切费用；乙方办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。
12.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与合同具有同等法律效力。
12.5 合同有效期：本合同经双方代表签字盖章后生效，在工程建成竣工验收移交生产，结清设计费后自行终止。
12.6 合同份数：合同正本贰份，具有同等效力，由甲方、乙方双方各执壹份。副本肆份, 甲方、乙方双方各执贰份。
第二章专用条款
甲方（托付方）：浙江浙大网新环境工程有限公司
乙方（乙方）：
甲方托付乙方承担宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程施工图、工程量清单、竣工图设计及服务，工程地点为宁夏灵武市，合同签约地点为浙江省杭州市，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条签订依据
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场治理规定》。
1.2 国家及地点有关建设工程勘察设计治理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1甲方提交的相关资料
2.2 乙方应满足的要紧标准、规范：
按照国家及电力部颁发的有关现行标准和规范及内容格式深度进行工程的施工图设计。执行的要紧标准与规范有《大型火
力发电厂设计技术规范》、《电力工程制图标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》、《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》、《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》、《衬里钢壳设计技术规定》、《橡胶衬里化工设备》、《钢结构工程施工质量验收规范》、《建设工程工程量清单计价规范》等。甲方提供的施工图设计深度以及各工种涉及的有关设计标准规范和规程。
第三条合同的组成及解释次序
本合同所包括的通用条款、专用条款、附件、补充及变更协议、往来传真等是合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。当通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准；当附件与合同条款不一致或要领模糊时，以合同条款为准；假如不同时刻的文件有不一致或模糊时，以时刻后者为准。
第四条工程的名称、规模、时期及设计内容
工程名称为“宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程”。工程设计规模为2×600MW机组的石灰石—石膏湿法烟气脱硫工程。
设计时期为本脱硫工程相关专业的施工图、工程量清单及竣工图。
要紧设计内容如下：
施工图时期：
脱硫岛区域的总平面布置、交通运输与总体设计；
工艺系统设计：包括烟气系统、脱硫汲取系统、浆液排空系统、石灰石浆液制备系统、石膏脱水和贮存系统、压缩空气系统、工艺水工业水系统、FGD废水处理系统等的全部工艺施工图设计，所有设备安装图（含仓、箱、罐等，但不包括汲取塔）；所有配套的检修起吊设施的安装图；工艺系统油漆、保温伴热、防腐要求设计；不包括汲取塔本体的设计，但包括汲取塔的平台及扶梯设计；包括事故浆液箱、石灰石浆液罐、回收水箱、石膏旋流器底流分配箱、工艺水箱（含本体的平台及扶梯设计）等非标设备的设计；
脱硫岛区域给排水系统设计；
脱硫岛区域消防系统设计；
本工程厂用电供、电系统设计(含脱硫岛与其他地点连接的电缆沟及通道、电缆防火设施等)；
本工程的厂内通信设计；
本工程范围内的热工操纵系统及仪表部分的设计，工业电视系统设计、火灾报警及操纵系统设计；
建设工程设计合同 （扩初及施工图阶段） 工程名称：三期一、二、三区工程 工程地点： 合同编号： 签订日期：
目录 第一条合同依据 第二条项目设计阶段及容 第三条甲方基本职责 第四条乙方基本职责 第五条各设计阶段设计时限 第六条各设计阶段乙方工作职责及工作围第七条各阶段设计费用及设计费付款方式第八条惩罚与奖励 第九条保险与赔偿 第十条合约中止及违约处理 第十一条其它约定 第十二条其它条款
项目名称：三期一、二、三区（暂定名） 委托单位：（以下简称甲方） 设计单位：设计顾问（以下简称乙方） 第一条合同依据 1.1 《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及 其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 规划局2007规总022号《总平面设计方案审定通知书》及其它建设工程批准文件。 1.3甲方提供的《三期一、二、三区（暂定名）施工图设计任务书》； 1.4 合同附件为本合同不可分割组成部分。 第二条项目设计阶段及容 2.1乙方应积极协调配合其他设计单位共同完成本项目的设计工作。 2.2初步设计阶段，乙方完成的初步设计成果应提交甲方确认后开始施工图设计工作。乙方并负责完成方案报批之后的所有向政府部门报批报建图纸工作及报建配合工作。最终提交的设计文件应达到设计任务书及各阶段报审政府主管部门要求的深度。 2.3环境设计由景观设计公司负责；乙方应主动与景观公司协调配合，及时向景观公司提供图纸，并对景观设计图纸进行审核与反馈，以书面形式提出修改建议。同时，乙方负责景观设计总协调管理。 ?乙方负责提供包括建筑定位（建筑为底层平面）、室外标高、道 路、停车等总图给景观公司作为景观设计的条件图。 ?总图装置定位由乙方负责，并落实在最终总图施工图及提供给景 观公司的条件图。总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、 行道树、停车平面、组团出入口设计。为确保品质及与景观的衔 接，乙方参加甲方安排的与景观公司沟通协调会。 ?景观设计与建筑相矛盾的地方，以乙方为总协调，通过甲方组织 的沟通会议，最终双方图纸一致。 ?与景观公司的协调会根据需要不限次数，由甲方负责组织。 2.4其它政府规定必须由专业公司设计的容，且乙方不具备资质或甲乙双方均同意由其它单位完成的项目，可能包括燃气设计、电力设计等，视报建情况而定。根据专业需要由乙方完成土建配合设计；
( 设计合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-013632 2020施工图设计合同范本通用2020 construction drawing design contract model
2020施工图设计合同范本通用版 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》 具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批准文件和修改意见复印件转乙方备存。 6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审
核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织 1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，应有书面说明并以最后一次为准。 2、甲方应向乙方提供的资料 (1)设计范围内准确、完整的地形图、地界坐标和地质资料 (2)本项目的审定总体方案及相关政府部门的批准文件 (3)本项目的施工图设计要求 (4)本项目的竖向规划
------------------项目 建筑方案设计咨询服务合同 甲方： 乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司
甲方： 法定代表人： 地址： 邮编 乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司 法定地址：上海市黄浦区南京西路388号2106－2109室、22层 邮政编码：200001 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： 项目联系地址：上海市南京西路388号仙乐斯广场22楼 邮政编码：200003 经双方友好协商，甲方聘请乙方为--------------------------------------------工作提供顾问咨询服务（以下简称“本项目”），双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。 1、定义 1.1 本合同中 (a) “本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何 书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同 正文具有同等效力。 (b) “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 (c) “咨询服务”指附件一中订立的咨询服务内容，以及本合同第10条规 定的附加咨询服务。 (d) “书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文（包 括电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 (e) 本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。
1.2 本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同 的涵义或其解释。 2、合同的完整性 甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。 3、文件效力 如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。 4、禁止转让 未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。 5、合同生效 本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效： 5.1 经合同双方共同签署； 5.2 甲方依照附件二中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。 6、开始咨询服务 乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。 7、合同变更 双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。
工程建筑施工图设计合同协议合同书方案 Jenny was compiled in January 2021
安化县马路镇澄坪村泥石流地质灾害II期治理工 程 工程施工图设计合同书 委托人：___________________________________ 设计人：湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队 日期：年月日 依据《中国人民共和国合同法》，___________________________（以下简称委托人）与湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队（以下简称设计人），委托人委托设计人承担_安化县马路镇澄坪村泥石流地质灾害II期治理工程施工图设计，经双方协商一致，就本项设计工作有关事项，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：安化县马路镇澄坪村泥石流地质灾害II期治理工程_ 工程地点：安化县马路镇澄坪村 设计证书等级：乙级 发包人： 设计人：康毅、唐勇群、雷建华、袁博、梁辉、谷文昌 第二条设计依据 2．1 委托人给设计人的委托书。 2．2 设计人采用的主要技术标准是：《泥石流灾害防治工程设计规范》（DT/T0239－2004）、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》
第三条设计人向委托人交付的设计文件、份数、地点及时间__设计人应在签订合同后1个月内交付该工程施工图设计纸质文档3份，电子文档1份。 _________________________________________ 第四条费用 经双方商定，按批准的初步设计概算核算设计费的50%和概（预）算编制费的50%，本合同的设计费为_________万元。工程建设期间如遇概算调整，则设计费不做相应调整。 第五条支付方式 5．1 本合同生效后三天内，委托人支付设计费总额的20％，计__________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。 5．2 设计人提交__________设计文件后三天内，委托人支付设计费总额的80％，计__________万元；即施工图完成后，结清设计费，不留尾款。 第六条双方责任 6．1 委托人责任 6．1.1 委托人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 6．1．2 委托人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，委托人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 6．1．3 在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还委托人已付的定金；已开始设计工作的，委托人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
编号：建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号：JY （由设计人编填） 设计证书等级： 委托方： 设计方： 签订日期：二○一年月日
XXXXXX 项目设计合同 发包人（委托方）： (以下简称甲方) 承包人（设计方）：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担[XXXXXX]项目工程设计工作。双方本着自愿、平等、互利的原则，经过充分友好协商，一致同意签订本合同，并共同履行。 第一条本合同依据下列法律法规文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市 场管理规定》； 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章； 1.3规划项目批准文件； 1.4其他： 第二条设计依据 2.1《XXXXXX项目规划设计任务书》 2.2甲方提交的基础资料 2.3乙方采用的主要技术标准是：国家有关建筑工程设计技术标准、规范、规定。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序进行使用和解释： 3.1合同书及补充协议 3.2甲方要求及《XXXXXX项目规划设计任务书》 3.3合同规定的其它有效附件。 第四条本项目规模及设计内容：
4.1工程规模 总占地面积约万㎡，容积率约，总建筑面积约万㎡（其中地上建筑面积万㎡，地下建筑面积暂计万㎡）。 建筑类型：排屋、高层住宅及配套设施。 4.2设计内容： 4.2.1方案设计； 4.2.2施工图设计。 注：如需进行弱电、智能化设计、煤气设计、管线综合设计、景观设计、室内装修设计及装修设计配合等非常规设计，另行签订专项设计合同。 第五条设计时间要求： 5.1 年月日前完成现场踏勘，双方就设计理念、产品定位、市场定位、开发要求等与设计有关问题进行探讨与沟通； 5.2合同签订且乙方收到甲方定金后个工作日完成方案初步构思； 5.3方案初步构思经甲方书面确认后个工作日完成报批用方案设计； 5.4设计方案审批通过并接到委托方书面通知（下一期工作任务书）后个工作日完成施工图； 5.5为了提高工作效率，双方共同就上述时间的每个阶段可商定编制更具体的工作计划进度表，经双方确认后形成书面文书，该具体的书面工作计划进度表可作为合同的补充条款，与本合同具有同等的法律效力；以上工作时间不包括甲方确认阶段设计成果的时间。 5.6审批过程中的修改时间另行商定。 5.7在以上设计过程中乙方承诺来甲方公司所在地与甲方进行汇报研讨次数原则上不超过十二次。确因工作需要，应甲方要求，乙方超过十二次的差旅费用由甲方承担。每次工作会议由甲方于会议前五日内书面通知乙方会议时间、地点和内容，乙方据该通知作会议准备。
宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程 施工图设计及服务合同 合同编号：WX 工程名称：宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程 工程地点：宁夏灵武 发包方：浙江浙大网新环境工程有限公司 设计方： 签订地点：浙江省杭州市
烟气脱硫工程建设工程设计合同 甲方（发包方）：浙江浙大网新环境工程有限公司 乙方（设计方）： 浙江浙大网新环境工程有限公司作为宁夏灵武电厂一期 2×600MW机组烟气脱硫工程总承包商，经双方友好协商并达成一致，甲方将部分专业施工图及竣工图设计工作托付给乙方，并签订本合同，双方共同遵守。 下列文件应作为本合同的组成部分： 本合同书及其附件（含双方协商同意的补充及修改文件等）； 专用条款； 通用条款； 双方协商同意的以书面方式形成的变更、纪要、协议书； 合同附件； 上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所
列顺序在前的为准。 考虑到甲方将按下面条款规定付款给乙方，乙方在此立约，承诺全面正确地按合同规定完成本时期工程设计及工地设计代表服务工作。 考虑到乙方将进行本工程设计及工地设计代表服务工作，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时刻付款给乙方。 本合同经双方法人（授权）代表在此签字并加盖合同专用公章后立即生效。
甲方（章）：浙江浙大网新环境乙方（章）：工程有限公司 地址：地址： 法人代表：法人代表：或授权代表：或授权代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话：
传真：传真： 邮政编码：邮政编码： 年月日年月日
第一章通用条款 １、定义与讲明 1.1 定义 本合同文本中以下的用词及词语除依照上下文另有要求外，应具有本条所给予的含义：
西华县财富广场 建筑设计 合 同 书
委托单位：（甲方） 设计单位：（乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》的有关规定，就委托乙方进行“西华县财富广场1#楼建筑设计”一事，在平等互利、协商一致的原则下签订本合同，以资共同遵守。 第一条设计内容 1、基地与周围环境的勘查。 2、建筑平面设计。 3、建筑立面设计。 4、能够全面反映建筑外观的细部设计、材料搭配及外装饰材料的局部设计大样 图。 5、庭院植栽系统、户外家具和景观范围内的地面铺装、水景、小品等的规划设 计。 第二条设计阶段 中期汇报时 , 乙方应提前三日通知甲方。 1、根据设计合同，按下列工作进度向甲方提交设计文件数据: 1.合同生效日开始,且甲方提交具体设计任务书后，四周内完成建筑方案图设计。 2.经甲乙双方确定,进入建筑详细平立面设计阶段后, 六周内提交各层平面及各向立面图。 3.经甲乙双方确定,进入建筑细部详图、材质的搭配设计阶段，六周内提交设计图。 4.合同生效之日起，四周内完成景观方案设计图。 5.经甲乙双方确定,进入环境景观细部图设计阶段后,六周内提交设计图。 第三条设计深度及要求 满足甲方对下列各项设计的要求： （1）总图设计： ａ、设计说明；
ｂ、总平面图、立面图及详图（总体布局、环境设计）； ｃ、外部公共设施、小品等平面图及详图； ｄ、绿化平面图、绿化种植图及与其相关的地表建筑、构筑物的外观建筑饰面详图； e、建筑立面、景观、露台等与外观表现相关节点详图； f、景观道路及硬质地面铺装细部设计图。 （2）建筑平面设计： ａ、各户型各层平面设计。 ｂ、会所各层平面设计。 （3）建筑外立面设计： ａ、设计说明及材料做法； ｂ、各外立面的立面图和剖面图； ｃ、外部节点详图（外墙干挂石材、造型柱、檐口、雨篷等凸凹关系及材质处理）。 （4）景观水池绘制水深、出水口等与景观效果有关的图纸： 第四条双方的责任 1、甲方责任 按乙方提出的要求，提供设计所必须的原始数据及有关技术文件 (勘测图、红线图....等电子文件)。 向乙方提交预定的设计要求---例如外观风格,外装材质的档次,或者其它需求。 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的数据错误，或所提数据作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另外协商签订补充合同(或另订合同) 、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 甲方负责为乙方设计提供帮助并按合同规定支付乙方设计费用。 2、乙方责任 乙方给甲方提交的设计材料必须真实有效。乙方必须安排合同约定的设
合同编号：_________________ 燃气工程施工图设计合同 项目名称：WK 项目期燃气工程施工图设计 项目地点：深圳市 委托方：深圳市WK房地产有限公司
承接方： 签订日期：年月日 WK 项目期燃气工程施工图设计合同 甲方：深圳市WK房地产有限公司 乙方： 经招标/议标（二者选一），甲方现委托乙方进行WK 项目期燃气工程施工图设计，乙方根据甲方要求和国家、地方规范的规定，完成该项目的燃气工程的施工图设计，设计成果需通过甲方最终确认。 甲乙双方在充分沟通、完全清楚与理解本合同条款基础上，按照国家有关法律及深圳市有关规定签订并共同遵守本合同。 1.合同依据 1.1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2.国家及地方有关燃气工程设计管理法规、规范和规章。 2.项目概况 2.1.项目名称：WK[---------] 项目[---------] 期燃气工程施工图设计 2.2.项目地点： 2.3.项目规模：总建筑面积为 m2（计容积率建筑面积）。 3.设计内容 3.1.甲方委托乙方进行WK[---------] 项目[---------] 期燃气工程施工图设计。3.2.设计内容包括：项目红线内的户内外及庭院管网设计；商业、会所及学校等公 共配套部分的燃气设计；自动抄表系统设计（是否全部或部分设计自动抄表系统，由甲方与政府主管单位协商确定，乙方按照甲方意见进行设计）；瓶组站及
3.3.乙方根据甲方提供的建筑施工图、电气施工图、给排水施工图（含室外管线综 合图，如有），以及国家和地方的现行规范规定，完成该委托项目所有燃气工程的施工图设计。施工图纸应得到甲方的最终确认，并满足施工需要。 4.设计成果 设计成果包括图纸及与图纸对应的电子版本：交付形式为经乙方签字盖章的图纸捌份，并提交与图纸相对应的电子版本。 5.设计进度 5.1.甲方于[---------] 年[---------] 月[---------] 日向乙方提交相关设计资料及 文件（详见第七条）。 5.2.乙方于[---------] 年[---------] 月[---------] 日前（一般设计工作日为15～ 25天）将满足甲方技术和深度要求的图纸提交给甲方，提交资料包括图纸和电子版本，并向甲方进行技术交底。 5.3.乙方参加监理单位组织的施工图纸会审并向施工单位进行技术交底，并完善设 计。 6.设计费及支付方式 6.1.本合同确定的燃气施工图设计费为中标/议标价（二者选一）：合计暂定人民币 （大写）[---------] 元整（小写：[---------] 元）。综合包干设计费单价为：元/户，户数以住宅部分的门牌号码为准。 6.2.综合包干设计费单价已包括：审图费、项目红线内的户内外及庭院管网设计、 商业、会所及学校等公共配套部分的燃气设计、自动抄表系统设计（是否全部或部分设计自动抄表系统，由甲方与政府主管单位协商确定，乙方按照甲方意见进行设计）、瓶组站及瓶组站与庭院管之间的管网设计、跟上述设计相关的所有燃气设计变更、（含建设局审图提出的设计修改和变更,政府和行业相关部门颁布新规范、新规定而导致的变更,甲方因建筑设计变更而对若干户型调整引起的燃气设计变更等）税金等全部费用，综合包干单价结算时不做任何调整，按住宅部分的门牌号码即住宅实际户数结算。 6.3.若乙方按时提交上述全部设计成果，并且满足本合同要求，则甲方在确认设计 成果之日即开始办理付款手续。 6.4.甲方每次付款前，乙方须向甲方提交设计费税务发票，甲方在收到发票并审核 无误后，于十个工作日内向乙方支付上述设计费的100%（如乙方分批提供设计
建设工程初步设计及施工图设计合同 工程名称： 合同编号： 发包人： 设计人：
签署日期： 发包人：（以下简称“甲方”） 住所： 法定代表人： 联系人： 联系电话：传真： 联系地址： 邮政编码： 设计人：（以下简称“乙方”） 住所： 法定代表人： 联系人： 联系电话：传真： 联系地址： 邮政编码： 【律师提示】：在合同文本中明确联系地址等信息，与本合同“通知与送达”条款的内容相对应，有利于减少因通知、文件送达等问题引起的争议。 根据《中华人民共和国合同法》以及其它规定，经合同双方友好
协商，签订设计合同如下： 第一条项目概况 1.1 项目名称： 1.2 项目位置： 1.3 项目用地: 1.4 项目规模： 第二条设计依据及标准： 。 【律师提示】：在本条中约定具体的设计依据及标准，如果不便于在此约定的，也可以在设计任务书中进行约定，并把设计任务书作为本合同的附件。 第三条设计内容： 。 【律师提示】：在本条中约定具体的设计内容，如果不便于在此约定的，也可以在设计任务书中进行约定，并把设计任务书作为本合同的附件。 第四条设计团队 4.1 乙方为本项目设计配备的主要人员如下： 【律师提示】：在本条中约定具体的人员组成，包括项目经理（项目总协调人）、建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人等。 4.2 为保证设计工作的顺利进行，双方对设计团队的稳定性约
定如下： 。 【律师提示】：设计团队的稳定性非常重要，因此双方有必要对 设计人员的稳定性进行约定，如约定双方认定的上述乙方人员不得随 意变动。乙方若有合理理由需要变动乙方人员，必须书面通知甲方， 并征得甲方书面同意后方可进行人员更换；甲方若有合理理由需要变 动乙方人员，必须书面告知乙方，经与乙方协商后进行人员更换。 第五条甲方向乙方提交的有关资料和文件 第六条乙方向甲方交付的有关资料和文件 第七条设计进度和成果提交 7.1 设计时间进度 7.2 成果提交形式及数量 7.3 成果提交时间 7.4 成果提交地点 第八条设计费及支付方式 8.1 设计费估算总额及计价方式 。 【律师提示】：涉及重要价款的约定，为避免实际履行过程中产 生歧义，建议同时使用大写汉字和数字表达两种方式。 8.2 设计费调整方式 , 。
建筑设计合同范本2020 【篇一】 合同编号：__________________（由设计人编填） 工程名称：__________________ 工程地点：__________________ 设计证书等级：______________ 委托方：_________ 设计方：_________ 委托方委托设计方承担_________规划设计，工程地点为 _________，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。 1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章 1.3规划项目批准文件 1.4其他：_________ 第二条设计依据 2.1委托方给设计方的委托书或设计中标文件 2.2委托方提交的基础资料 2.3设计方采用的主要技术标准是：
《城市规划编制办法》 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137-90） 《村镇规划标准》（GB50188-93） 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93） 《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95） 《武汉市城市建筑规划管理技术规定》 《武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定》其他：_________ 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2中标函（文件） 3.3委托方要求及委托书 3.4投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写） 名称：_________ 规模：用地_________人口_________其他_________ 阶段：区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他 设计内容：_________
工程图纸设计合同 篇一：施工图设计合同 GF-20XX-0209 建设工程设计合同 (一) （民用建设工程设计合同） 工程名称：工程地点：辽宁省庄河市合同编号：（由设计人编填） 设计证书等级：发包：设计人：大连新大地建筑设计研究有限公司签订日期： 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制 发包人：设计人：大连新大地建筑设计研究有限公司发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： １．１《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 １．２国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。１．３建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 说明： １．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2．实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。3．本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任６．１发包人责任： ６．１．１发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限１５天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。 ６．１．２发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
2020施工图设计合同范本 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》 具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线 的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批 准文件和修改意见复印件转乙方备存。 6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面 意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织
1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一 对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人 更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶 替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设 计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知 甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，应有书面说明并以最后一次为准。 2、甲方应向乙方提供的资料 (1)设计范围内准确、完整的地形图、地界坐标和地质资料 (2)本项目的审定总体方案及相关政府部门的批准文件 (3)本项目的施工图设计要求 (4)本项目的竖向规划 (5)本项目的市政管网综合图 (6)如甲方对建筑的材料、设备有特别要求，应做出说明，并提 供相关资料。 3、施工图设计过程中，应由甲方确认并作乙方设计的依据 (1)建筑单体方案
编号：________________ 房屋建筑工程设计合同 发包人：_____________________________ 设计人：_____________________________ 签订日期：______ 年______ 月_____ 日 第一部分合同协议书 发包人（全称）：
设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： _________________ 。 2、工程地点： _________________ 。 3、规划占地面积： ____ 平方米，总建筑面积：_______ 平方米（其中地上约_________ 平 方米，地下约_______ 平方米）；地上 _______ 层，地下_______ 层；建筑高度_______ 米。 4、建筑功能： _________________ 、_________________ 、_________________ 等。 5、投资估算：约 _______ 元人民币。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1、工程设计范围： _________________ 。 2、工程设计阶段： _________________ 。 3、工程设计服务内容： _________________ 。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期：__________ 年______ 月________ 日。 计划完成设计日期：_________ 年______ 月________ 日。
**************** 初步设计、施工图设计合同 发包人：********** 设计人：************* 签订日期：**************
发包人(甲方)： 设计人(乙方)： 甲方委托乙方承担项目的初步设计和施工图设计及现场服务，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑 工程勘查设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》、中 华人民共和国住房和城乡建设部印发的《建筑工程设计文件编 制深度规定》（2008年版）（以下简称《深度规定》）和本合同 约定。 1.2 国家及北京有关建设工程勘察设计管理法规、规章和有关规范、 规程技术规定。 1.3 建设工程相关批准文件。 第二条工程概况 2.1 工程名称： 2.2 项目概述： 第三条委托设计内容 3.1 甲方委托乙方承担************除建筑专业初步设计、景观设计以 及二次精装修设计外的所有初步设计和施工图设计。 3.2 各设计阶段乙方承担的设计内容包括： 3.2.1方案设计阶段 1)本工程规划与建筑方案设计单位由甲方另行委托第三方设计
单位完成，乙方须在尊重方案设计成果的前提下完成建筑方案设计的优化。配合完成其它专业方案设计工作； 2)完成包括但不限于方案设计总说明和总图设计说明中的结构 设计说明、给排水设计说明、电气设计说明、燃气设计说明、暖通设计说明、消防设计说明、环保设计说明、人防工程设施说明及小区智能化设计说明等部分的编写； 3)乙方负责对甲方另行委托的第三方设计单位完成的方案设计 成果进行技术审核、盖章； 4)提交设计范围内单体建筑、地库（含人防地库）的地质详勘要 求。 3.2.2初步设计阶段 1)乙方负责对发包人另行委托的设计单位完成的建筑部分初步 设计成果进行技术审核、盖章； 2)负责设计范围内建筑专业外其他专业设计方案的深化，完成满 足报建深度要求的初步设计； 3)提供设备选型经济性对比； 4)提交用于基坑支护设计的条件图，并与甲方聘请的基坑支护设 计单位协调，必要时修改初步设计； 5)提交用于景观设计和室内二次精装修设计的条件图，并与甲方 聘请的景观设计和室内设计单位配合，完成对初步设计的必要修改； 6)协助甲方完成报批报建工作；
建设工程设计合同 甲方（全称）： 乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称：，项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围：方案、施工图设计 2.3 设计内容： 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付： 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 （二）乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同
施工图纸设计合同 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（设计人）： 依照中华人民共和国相关法律法规及平顶山市的相关规定，为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款、充分勘测工程现场的基础上双方达成如下协议： 一、工程概况 投资开发，位于，总占地面积约亩，拟投资建设建筑物的总建筑面积约万m2，本合同为满足需求施工图纸设计。 二、合同范围 2.1、所需全部工程的施工图纸设计，包含但不限于以下内容：桩基、地基与基础、 主体结构、地下车库、门卫、大门、会所、建筑装饰装修、建筑及建筑屋面、建筑造型、建筑给排水及消防、建筑电气、建筑智能化、通风、空调及排防烟、幕墙、电梯、外墙保温、门窗、防水、庭院内附属构筑物、庭院管网（含天然气路径）、地下车库安装专业综合管线布置，室外绿化景观工程、道路等分部分项工程的施工图纸设计（人防工程除外）。 2.2、为甲方的施工招标工作提供技术支持及在施工过程中提供现场技术指导。 2.3、设计人承担施工图纸的审查工作（按政府规定，通过有相应资质的蓝图施工图审查机 构审查）。 2.4、其它见合同相关约定。 三、合同价款 3.1、设计费收费模式： 以建筑主体工程的建筑面积为单位收取设计费，采用浮动考核的计费模式，结算综合单价=基准综合单价（1±20%），即：设计人提交的成果，按本合同约定进行考核时，根据考核结果，发包人可扣除总基准设计费的20%，也可增加总基准设计费的20%对设计人进行奖励。 3.2、合同价款： 设计费的基准综合单价为元每平方米(￥元/m2），合同暂估总价 万元。（最终设计费以实际施工图面积为准计算）
编号：_____________ 设计合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担“”项目单体建筑设计（包括方案深化设计和施工图设计），经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据： 1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》《工程勘察设计收费标准》。 1.2 国家和相关地方有关建设工程勘察设计的法规和规章。 第二条本合同设计项目的工程名称、地点、规模、阶段和内容： 2.1工程名称: 2.2工程地点： 2.3工程规模: 2.4设计阶段 2.4.1方案深化设计 2.4.2单体建筑施工图设计 2.5设计内容 2.5.1单体建筑设计内容：包括建筑、结构、给排水、强弱电、人防、中央空调、通风、防雷、消防专业设计（不包括公共天线、智能化系统、燃气、环卫、防疫、室内二次装修、基坑支护(施工方提供编制，设计单位盖章、出图)、钢结构、予应力、幕墙及特殊构筑件和变电房之前的供电设计等） 2.5.1.1建筑单体方案深化设计 2.5.1.1.1设计说明及经济技术指标 2.5.1.1.2鸟瞰图 2.5.1.1.3总平面渲染图 2.5.1.1.4总平面图 2.5.1.1.5低点透视图 2.5.1.1.6主要街景组合立面渲染图 2.5.1.1.7空间序列及景观轴线分析图 2.5.1.1.8水体及绿化系统示意图 2.5.1.1.9景观视线分析图 2.5.1.1.10交通流线分析图 2.5.1.1.11停车位示意图 2.5.1.1.12消防示意图
编号：（2017）桂常设字第 031525AA 号 设计合同 甲方：上海玉宁建筑装饰工程有限公司 乙方：上海纯鉴建筑装饰工程有限公司 日期：2017年 05 月 01 日
装饰设计合同 甲方（委托方）：上海玉宁建筑装饰工程有限公司 乙方（受托方）：上海纯鉴建筑装饰工程有限公司 甲方因装饰装修工程的需要，委托乙方进行装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。 一、设计工程概况 1．设计工程名称：滨江郁景装饰装修施工工程 2．设计工程面积： 15690 m2 3．设计工程范围及设计成果： （1）现场丈量及拍摄，确定工程整体装饰方案、室内平面布局及设计风格定位，主要是进行效果图设计。 （2）绘制效果图 3张，主要表现角度：平面。 （3）绘制详细的水电布置图、平面图及施工图。 （4）整体色调及特殊材料等配件的搭配。（甲方应提供样板） （5）施工期间设计师可提供三次材料参考选购。 二、设计费及支付方式 1．设计费总额：人民币￥__86000.00_ 元整（除税价，如需开票，则由甲方承担开票的税费）。 2、支付方式： 甲方支付设计费可采用现金支付的方式。甲方若从银行转帐，则应转入乙方指定的下列帐户： 户名：上海纯鉴建筑装饰工程有限公司 开户行：农行上海顾村支行
帐号：03488400040054128 三、设计及付款时间 1．设计期限： （1）设计期限为 120 个工作日，从乙方收到甲方支付的定金的第二日开始计算（如遇国家法定休息日、节假日则顺延），到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 （2）在方案审定过程中，如甲方需局部调整设计方案，乙方可提供两次以内修改，修改延期的时间应从约定的设计期限中相应扣除。 2．设计交图步骤及付款时间： （1）甲方确定平面图方案后，甲方同时支付设计费总额的50%即 43000.00 元。乙方收到该设计费后 30 个工作日内，完成装修设计效果图，效果图方案经甲方确定后10 个工作日内，完成装修设计施工图。 （2）甲方确认设计效果图与施工图后，付清余下的50%设计费即 43000.00元后，乙方即向甲方提交全套正式装饰设计图纸。 四、双方权利义务 1．甲方应按合同规定及时支付设计费。 2．甲方应将设计要求准确、简明扼要的书面告之乙方设计人员，并不得随意变更。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。 3．甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。 4．乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。 5．乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。 6．若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝进行下一步设计工作。