玄辰广场泛光照明工程
设
计
合
同
甲方：山西神寅置业有限公司
乙方：光显美（北京）节能投资管理有限公司日期：2014年9月
建设工程设计合同
甲方（发包人）：**********************
乙方（设计人）：**********************
发包人委托设计人承担玄辰广场泛光照明工程设计，工程建设地点为
*****************，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件；
2.2 发包人提供的基础资料；
2.3 依据发包人的设计意图，严格遵守国家对建设工程勘察设计市场管理规定的相关规范的要求进行设计。
第三条本合同包括的设计范围内容及具体实施阶段：
3.1设计范围及内容
**********泛光照明工程设计（包括但不限于以下内容：配合外幕墙设计单位根据甲方需求做概念设计，甲方满意后进行方案深化设计，施工图设计，控制系统设计，设备选型建议及技术规范书，工程预算，施工指导，竣工验收）。
3.2 设计阶段
设计分四个阶段：概念方案设计阶段；深化方案设计阶段；施工图设计阶段；施工配合阶段。
3.2.1概念方案设计阶段
a)准确把握项目定位，建筑结构和设计理念，了解建筑的结构细节，勘察项目场地和周边环境；
b)提供建筑的整体夜景效果图，及其它必要的效果示意图；
c)估算工程的总造价，（估算工程的总造价应满足限额指标要求）以照明效果图片方式向业主进行方案汇报；
d)该阶段设计周期：10天
e)本阶段向甲方提供：
?设计范围内各区域设计效果进行不同场景模拟并用效果图表现。
?实现以上效果的方法，对设计进行说明的平面、立面示意图，主要灯具安
装意向图。
3.2.2深化方案设计阶段：
a)对设计方案进行照明分析论证。
b)绘制灯具布置图，提供灯具数量清单和总用电负荷；
c)在和建筑内装及外装设计师沟通的基础上，绘制灯具的安装示意图；
d)如有必要，提供为本项目特殊设计的照明设备资料；
e)确定整体照明效果的控制方案和场景控制模式，区分平时、节假日及深夜的照明模式；
f)该阶段设计周期：10天。
g)本阶段向甲方提供：
?完整的设计方案
?照明效果表现图
?设计灯位图
?灯具清单及选型说明
?灯具安装示意图
3.2.3施工图设计阶段：
a)提供设计说明；
b)安装大样图；
c)灯具平面布置图；
d)灯具技术参数，包括灯具的型号、材质、功率、尺寸等可用于灯具供货招标的技术参数；
e)电气系统图、管线回路图；
f)以上图纸或蓝图提供12套、电子版一套（CAD版）交与甲方。
g)该阶段设计周期：10天。
3.2.4 施工配合阶段：
a)乙方将参与整个施工阶段的技术咨询及指导；
b)乙方参与甲方施工招标工作，协助业主制定招标文件，并提供灯光相关的技术文件，明确招标技术参数和资料；
c)指定灯具的各种技术要求，审核各投标方提供的投标技术文件（例如审核各投标单位的灯具是否符合技术要求等），并提供参考意见，以书面形式提交；
d)审核施工单位的样品是否符合设计要求。
e)与施工中标单位进行施工方案的技术交底，指导和配合施工单位的正常安装；
f)在施工安装过程中及时解答各种照明相关的技术问题，以工程联系单的文件方式为准；
g)参与最终效果调试，出具书面的验收文件。
第四条发包人应向设计人提交的有关资料及文件
发包人向设计人提供设计范围内的建筑幕墙图施工图、强电施工图CAD版。
第五条设计人应向发包人交付的设计资料及付款方式文件
第六条本合同采用固定总价，合同价款为人民币肆拾陆万元整（￥460000），结算时不作调整。若设计方参与施工投标，且被甲方确定为中标人，该设计费用全额免收。
限额设计指标暂按950万元考虑，其中**#馆限额设计指标控制价为 200万元，***#馆限额控制指标控制价为750万元，原则上设计图纸需满足此限额设计指标。
付款方式：
第一次支付：一期项目施工图设计完成后，支付一期合同价的80%，
即：人民币 160000 元，大写：壹拾陆万元整
第二次支付：一期项目竣工验收完成后，支付一期合同价的20%，
即：人民币 40000 元，大写：肆万元整
第三次支付：二期项目施工图设计完成后，支付一期合同价的80%，
即：人民币：208000 元，大写：贰拾万捌仟元整
第四次支付：二期项目竣工验收完成后，支付二期合同价的20%，
即：人民币：52000 元，大写：伍万贰仟元整
第七条双方责任
7．1 发包人责任：
7．1．1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
7．1．2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付费用。在未签合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
7．1．3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
7．1．4 发包人为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。设计方在合同履行期间发生的差旅费均由设计方自行承担。
7．2 设计人责任：
7．2．1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
7．2．2 设计人采用的主要技术标准是：（但不限于）《城市夜景照明技术规范》JGJ∕T163-2008及其它各专业、相应规范和标准等。
7．2．3 设计合理使用年限为执行国家规定年。
7．2．4 设计人按本合同第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
7．2．5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
7．2．6 设计人
应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
7.2.7 设计人未按合同规定时间提交付设计成果及相关文件，由此给发包人造成的工期延误或其它损失，均由设计方相应承担。
第八条违约责任：
8．1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 8．2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
8．3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 30 %。
8．4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
8．5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第九条其他
9．1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
9．2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
9．3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
9．4 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
9. 5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
9．6 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 2 种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
9．7 本合同一式肆份，发包人叁份，设计人壹份。
9．8 本合同经双方签章后生效。
9．8 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
9．10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9．11 其他约定事项：
1、设计单位严格执行国家的有关设计规范和相关技术规范，设计范围必须符合发包人的设计要求，并满足规划、消防、人防、交通、使用单位及建设单位等部门的要求。
2、设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，咨询服务费已包含于设计费中。
3、本合同在双方签字盖章后生效。
4、发包人要求设计人派专人到施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应在两日内作出答复，如出现大的设计变更和书面不能解答的问题，需派设计人员到施工现场解决问题时，设计人应及时到达施工现场，往返交通费、住宿费等费用由设计人自行解决，否则视为设计人违约，发包人有权解除合同，并要求设计人赔偿发包人设计金额的10%的违约金。
（以下无正文）
发包人名称：******************* 设计人名称：************************
（盖章）管理有限公司（盖章）
法定代表人法定代表人
或委托代理人：或委托代理人：
日期：日期：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 亮化设计合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
亮化设计合同范本 篇一：亮化设计合同 合同编号：20XX07 合肥百盛置业有限公司盛景大厦 灯光景观设计合同 甲方：合肥白盛置业有限公司盛景大厦乙方：安徽省东 舜电气工程有限公司签订日期：20XX年月日 合肥百盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设计合同 委托方（甲方）：合肥百盛置业有限公司盛景大厦设计 方（乙方）：安徽省东舜电气工程有限公司 为了配合合肥百盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设 计的建设，甲方委托乙方承 担该项目灯光景观工程方案设计工作。根据《中华人民 共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律法规规定，经双方协商一致，签 订本合同，以便共同遵守。 第一条本合同工程设计项目的名称、地点、时间 1.1委托项目的名称：合肥白盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设计。1.2委
托项目的地点：安徽合肥 第二条设计依据及标准 2.1甲方提供的合肥白盛置业有限公司盛景大厦的基础资料。2.2甲方给乙方的设计需求和要求。 2.3主要设计依据：cle第94号出版物，《泛光照明指南》1993年；cle第136-2000号出版物，《城区照明指南》；JgJ/T163-20XX《城市夜景照明设计规范》；gb50054-95《低压配电设计规范》；gb50057-94《建筑物防宙设计规范》；JgJ16-20XX《民用建筑电气设计规范》；gb50303-20XX《建筑电气工程施工质虽验收规范》。 第三条设计内容和提供的设计成果 设计内容：合肥百盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设计。 需要提供的设计成果：效果图、灯光动画演示、布灯布线图、系统控制图、灯具安装 节点图、信号点位布置图、灯具配置表和主材表、以及必要的设计说明等。 第四条设计费用及支付 4.1双方商定，本次委托的方案设计费为本次灯光亮化工程总款的2.5%。4.2 费用支付：合同签订后甲方在三天内 一次性直接全额支付乙方设计费用 第五条双方责任 5. 1甲方责任 5.1.1甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并 对其完整性、正确性及时限性负责，甲方不得要求乙方违反 国家有关标准进行设计。
工程设计合同范本(2020) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
工程设计合同范本(2020) 工程名称： 工程地点： 合同编号： 由设计人编填) 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 深圳市规划与国土资源局监制 发包人： 设计人： 发包人委托勘察人承担工程设计，
经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.5建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容 2.1工程名称： 2.2设计指标 建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜 1 用地方案图
2《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》 3 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序占总设计付费额(元) 付费时间(由交付设计文件所决定) 第一次付费 20定金 20定金 说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任
编号： 夜景灯光照明设计合同委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
夜景灯光照明设计合同 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经双方友好协商，就南通·万濠星城夜景照明工程夜景照明工程设计事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 一、项目概况及设计内容 1、项目名称： 2、项目地址： 3、设计内容：共分四个阶段，具体如下：- 第一设计阶段：出效果图（电子档、彩图） 第二设计阶段：出电气施工图（电子档、文本图） 第三设计阶段：出工程概算、灯具技术参数（此阶段需图提供电子档文本） 4、具体设计范围：商业区及会所建筑夜景照明设计。 二、双方的责任与义务： 1、甲方责任义务 1.1 甲方向乙方提供设计所需的基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时 限性负责。 1.2 安排及协调各专业设计单位及各施工单位在设计及工程上之整体配合； 1.3 负责本项目的监管； 1.4 按照本合同书规定支付给乙方有关所有设计费用； 1.5维护乙方的设计文件，未经乙方同意，不得擅自修改或转让给第三方重复
使用，如发生以上情况，乙方有权索赔。 1.6甲方提供设计任务书予乙方做为具体工作依据，若本合同条款与设计任务 书有冲突之处，最终以合同书为准。 2、乙方责任与义务： 2.1 乙方必须遵照中国及江苏省颁布的有关法规、规范、规定及甲方设计要求 进行设计，按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付设计成果资料及文件； 2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 2.3 乙方不得向第三方扩散、转让与本项目相关的设计图纸等技术经济资料， 除非甲方允许，否则甲方有权索赔。 2.4 配合甲方进行项目图纸交底、竣工验收工作。 2.5 乙方提交的成果资料包括：方案效果图二份、施工图六份、灯具规格、 技术要求二份、工程量清单及估算二份，并提交相应的电子档。 2.6乙方应配合解决施工过程中现场需要解决的和设计有关的技术问题。 三、施工期间的顾问服务 1、出席甲方施工招标会及图纸交底会议 2、协助甲方控制整体效果，协助甲方解决现场施工的技术性问题，定期到现 场审查指导。 3、协助甲方审核设计变更。 4、参加工程验收。 5、甲方可对乙方的设计成果提出修改意见，甲方的修改意见以双方签字确认 的书面内容为准。此一意见为对上一阶段设计成果的全面意见，乙方在完全达到修改意见的要求并在次提交设计成果并经甲方确认后，即为完成上一阶段的设计工作。 四、合同价款及付款方式 1、双方确定总设计费含税价为人民币元（大写：）。该费用包含印刷、晒图、照片、影印、电话、电传、邮寄、速递等开支 2、付款方式
泛光照明设计技术协议 _______________ 泛光照明设计技术协议 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 甲乙双方本着平等自愿，协商一致的原则，就协________________ 设计事宜达成如下技术议： 一. 设计范围（列清设计范围） 二?编制依据（重点规范） 包括但不限于以下现行规范及标准： 1、《供配电系统设计规范》 2、《电力工程电缆设计规范》 3、《三相交流系统短路电流计算》 4、《民用建筑电气设计规范》 5、《低压配电设计规范》 6、《通用用电设备配电设计规范》 7、《建筑物防雷设计规范》 & 《民用建筑照明设计标准》 9、《建筑设计防火规范》 10、《高层民用建筑设计防火规范》 11、《住宅设计规范》 12、《电力设施抗震设计规范》
13、《低压电器施工及验收规范》 14、《电气设备交接试验标准》 15、《接地装置施工及验收规范》 16、《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 17、《交流电气装置接地》 泛光照明设计技术协议 三. 技术要求 一、建筑泛光照明的目的是通过光的强弱变化和色彩组合，使建筑物在夜幕降临后淋漓尽致的体现出其特有的风格，为美化城市、亮化城市添上浓重的一笔，形成一道亮丽的风景线。 乙方应在充分了解本设计项目所在位置的地域特征及性质的基础上，注重整体立意构思，提出 总体理念，确定整体格局和风格，从整体上按照因地制宜的设计思路，着重解决功能与审美、内容与 形式、整体合理搭配，彰显建筑风格与品质。本项目主要为住宅建筑，在进行设计时既要注重公建的商业气氛的突显与渲染又需降低对附近住宅的光污染，以达到统一与变化的整体宏观要素关系。 在进行泛光照明设计时要符合国家及地区的有关工程建设的法令、法规、标准、规范、技术规定和专业要求。乙方需仔细考察拟设计的项目，详细了解项目所在地的整体规划、分区规划、项目背景、项目概况、了解施工现场的情况。 对应泛光照明整体氛围及细部处理，具体为以下几点： 1、人们在远处观望建筑物的感觉，力求彰显品质、标新立异。 2、当人们处于建筑物周围近距离观看时的感觉，力求氛围呼应、重点突出。 3、使用彩色光源时，主色调宜与建筑风格品质、功能定位相吻合。 4、采用隐蔽方式，使观众不能直接看到光源，以避免眩光。 5、注意灯具与反射物之间的距离以避免过热现象的发生。 6、在照明手法上主要采用不同部位对比和彩色基调来突出整幢建筑物的体量和有特色的部分，力求突出强化建筑物的特色，使人印象深刻、过目难忘。 7、设计时充分考虑安装施工及日后的维护和光源更换，以达到完全、充分的可行性。 8、乙方设计所选用的灯具及材料宜为国产常用品牌及型号。 二、针对本次项目考虑的特性内容： 1、含20栋住宅楼、8栋公建和1栋别墅。 2、突出远视效果（尤其是从振兴路方向看过来）。 2.1重点突出高层建筑顶部，结合建筑上部形式，利用投光灯重点突出高层建筑的顶部，彰显出 建筑漂浮在空中的视觉效应。 2.2各商业网点的门头及两侧，建筑外轮廓等。以暖色调为主，可采用动静结合及配合各网点内
编号：YW-HT-0553 2020标准设计合同范本(最 新版) The contract can be established only when the two parties reach an agreement. No matter how the contract is concluded, it must go through the offer and commitment phase. 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
2020标准设计合同范本(最新版) 设计合同范本(一) 甲方： 乙方：____有限公司 甲、乙双方在良好合作的基础上，本着平等互利、荣辱与共的原则，甲方决定委托乙方为甲方进行cis建设设计工作，同时甲、乙双方组成作业小组，为了便于沟通、高效、高质量地完成该计划，特订立如下协议，双方遵照执行： 一、甲方权益与责任： 1、甲方提供与cis相关的企业视觉、行为、理念资料以及与企业环境设计相关地楼体结构图、平面图等相关资料，并阐述该企业项目的市场定位、商品构成和运营策略; 2、甲方有权对乙方的工作进行监督，但原则上不随意干涉乙方的工作，同时应将甲方的有关规定及要求向乙方明示;
3、甲方需组成专门的工作小组并指派专人负责该项目的实施，与乙方一起共同完成; 4、甲方需按合同规定内容按时付款。 二、乙方权益与责任： 1、乙方成立专门为甲方服务的项目小组，可根据实际情况派出外驻人员，甲方协助提供必要的工作、住宿、交通、生活条件; 2、乙方应进行前期市场调查、项目实地考察; 3、乙方根据甲方要求严格执行合同条款，保质高效地完成合同约定的任务; 4、乙方在本项目协议签定之日起一年之内为甲方提供不限次数的ci咨询服务; 5、除了ci设计导入以外，乙方应尽可能的调动一切资源为甲方的发展战略服务。 三、项目具体内容： (一)乙方向甲方提供如下(mi)设计工作内容： 1、撰写企划书、ci观念教育课程、成立ci推广委员会、计划命名、设计ci news 三期、设置ci意见箱，并协助甲
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
合同编号:ZBDS-合同（设计/咨询）-014 ***********大厦 幕墙及泛光照明工程设计合同 甲方： 乙方： 工程名称：***********大厦幕墙及泛光照明工程设计 工程地点：深圳市福田区北环路南安托山 签约时间： 2018年 9 月 28 日
***********大厦幕墙及泛光照明工程设计合同 发包人（以下简称“甲方”）： 承包人（以下简称“乙方”）： 甲乙双方以建筑图、结构图、安装图及共同确认的效果图等为施工图深化设计依据；以建筑设计院关于本工程的建筑节能设计说明文件为施工图设计依据；以及相关国家和深圳市幕墙及泛光照明工程规范及技术要求为设计依据，就***********大厦幕墙及泛光照明工程深化设计事宜，经协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1.项目名称：***********大厦。 2.工程名称：***********大厦幕墙及泛光照明工程设计。 3.工程地点：。 4.建设单位：。 5.项目工程设计单位：深圳市华筑工程设计有限公司。 6.工程规模：本项目设计范围1栋A座、B座、C座，总用地面积：18086.83平方米，总建筑面积179090.48平方米，地下四层，1栋A座地上39层，高度179.25m ；1栋B座地上为33层，高度118.75m；1栋C座地上为21层，高度9 7.35m。 二、幕墙及泛光照明设计委托内容 1.本次幕墙及泛光照明深化设计的委托内容，包括但不限于： 所有塔楼及裙楼立面铝板幕墙、泛光照明，及配合百叶、栏杆、门窗、雨蓬等附属工程。工程设计的委托内容详附件二。 2.项目会议 双方将在以下阶段参与项目会议： （1）方案设计汇报； （2）深化设计汇报； （3）选材设计评审； （4）施工图评审会议； （5）施工期间周期性现场服务；
YOUR LOGO 2020新版设计合同(示范文本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
2020新版设计合同(示范文本) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规中的规定，乙方需要接受甲方的委托，就委托的设计事项，双方需协商一致，签订本合同，信守执行： 一、合同内容和要求： 二、设计与制作的费用： 设计与制作的费用总计为：人民币￥×元，(大写：元整)。 三、付款的方式： 1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作的总费用的50%即人民币￥×元，(大写：)。 2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥×整(大写：)。 四、设计与制作作品的时间及交付的方式： 乙方需在双方的约定的时间内完成设计的方案。因甲方反复的提出修改的意见导致乙方的工作不能按时的完成时，可延期的执行，延期的时间由双方协商后确定。 五、知识产权的约定：
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务： 1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务： 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
夜景照明工程施工合同 项目 合同编号:
日期：年月日 夜景照明工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1、工程名称：夜景照明工程 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即： ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。 ⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过墙
眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据：2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准： a. 安全文明施工增加费：计取基本费。 b.税金：3.413% 4、以下费用不予计取： a. 远途施工增加费 b. 材料二次搬运费 c. 缩短工期增加费 d. 规费
泛光照明设计合同（模板） 合同名称：泛光照明设计 项目地点： 委托方： 承接方： 签订日期：年月日
目录 1、工程概况： (3) 2、设计范围及内容： (3) 3、设计费用 (5) 4、设计费支付方式 (5) 5、甲方的义务 (5) 6、乙方的义务 (5) 7、设计的修改和终止 (6) 8、违约责任 (6) 9、其它约定 (6)
金山湖JSH-B06-04地块及会所照明设计 设计合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《合同法》等相关法律法规，在互惠互利的基础上，经双方友好协商，就甲方委托乙方设计惠州金山湖JSH-B06-04地块（含商业街部分）及会所泛光照明设计等事宜，签订本合同，双方共同遵守执行。 1、工程概况： 1.1项目名称： 1.2项目地点： 2、设计范围及内容： 2.1工程设计范围： 2.2 工程设计内容：乙方接受委托后，进行指定区域的方案及施工图设计，并根据甲 方提供的资料及要求，于合同签订之日开始按甲方提前要求时间节点配合甲方的建筑设计进度分阶段分组团完成下列设计任务： 2.2.1第一阶段：概念方案设计 2.2.1.1 咨询甲方及有关顾问，以便就本工程要求的整体外观及其特色，参数及基本要素，进行泛光照明设计定位。 2.2.1.2 提供设计效果图方案。 2.2.1.3 乙方收到甲方的相关图纸及资料后，正式承接书面确认通知后10个工作日 提供概念设计方案及讲解提供给甲方，然后按照甲方的意见的要求，作出相应 修改。 2.2.1.4 每个方案分别提供整套不小于A3规格的设计图册，包括效果图、设计意念
表示图、设计说明等，一式两份（并提供电子档两份）。 2.2.1.5 在设计方案获甲方认可后，乙方才可进行下一步设计工作。 2.2.2第二阶段：深化设计的确定阶段； 2.2.2.1 按照甲方同意的概念设计方案，进行泛光照明效果图深化设计、灯具设计 及选型的确定、控制系统的确定等。 2.2.2.2 在收到甲方确认通知后12个工作日乙方应提交泛光照明深化设计效果详 图，包括但不仅限于：沿街立面效果图、能反映裙房屋顶夜景效果图、能反映 建筑主要透视角度的夜景效果图、电气系统图、电气平面图、设备材料清单及 样板。装钉成A3规格彩色设计图册共2本（并提供电子档两份）。 2.2.3第三阶段：施工图设计及相关资料交付阶段 2.2. 3.1 甲方确认泛光照明深化设计方案后18个工作日乙方应提交施工设计图（蓝图）共计套及相关资料（电子档两份）； 2.2. 3.2 提供一套完整的设计成果电子文件光盘三张（含概念方案、效果方案、施 工图原文件、材料样板照片、灯具设备材料估算单等相关文件）给甲方存档； 2.2.4第四阶段：施工阶段的监督及配合 2.2.4.1 乙方在施工图完成后，需配合甲方进行施工招标工作，与甲方、工程承建 商及时召开会议，讨论设计交底及工程进度，具体时间经双方协商后，由甲方 安排。 2.2.4.2项目现场施工后，需乙方到工地现场视察的日期及每次停留时间则由甲乙双 方协商，按工程进度而决定，确保承建商能达到要求之设计效果。 2.2.4.4指导承建商纠正施工遗下的缺点。 2.2.5 第五阶段：工程竣工时协助甲方进行工程验收。
夜景亮化工程承包合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确工程内容及技术经济责任确保工程质量及进度，双方就夜景灯亮化事宜协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包方式 本工程双方商定由甲方将工程发包给乙方进行工程的制作与安装。工程安装调试完成后，由项目负责人验收确认无质量问题后，该工程即视为验收合格。如该工程未经验收确认合格则视为不合格；若不合格时，需乙方整改到项目负责人经确认合格为标准。 三、工程计价 按固定单价计算：（计）最后按实际安装数计算 16元／颗 16元／根 16元／套 四、工程工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。 3、工期延误 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1）甲方未能按合同的约定提供符合开工条件的施工场地； （2）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更或工程量增加； （5）非乙方原因停水、停电、等原因造成停工； （6）不可抗力及自然灾害； （7）甲方同意工期相应顺延的其它情况。 五、合同价款与支付 1、合同价款暂定为人民币（大写）：元整（￥元整）， 最后按实际安装数量计算；合同单价在合同实施期间内不因市场变化因素而 变动。 2、甲乙双方签字盖章合同生效后，年月日前甲方向乙方支付工程合同总造价的30%约人民币元整（￥元整）作为工程预付款;；经甲方工程项目负责人确认后，于年月日前将该工程合同总造价的60%约人民币元整（￥元整）支付给乙方作为工程进度款；乙方将承包范围内的所有工作内容施工完毕，经甲乙双方验收合格7个工作日内甲方向乙方支付工程合同总造价的5%约人民币元整（￥元正）的工程款支付给乙方；甲方不得拖欠乙方的工程款。 3.当该工程验收完毕，乙方应交给甲方工程质保金人民币元整（￥元正）作为质量保修金，保修期年；保修期满一年且甲方确保其承包范围内的内容能正常使用后，甲方于7个工作日内乙方一次性返还质保 金（无息）人民币元整（￥元正）。如乙方存在质量保修问题，在收到甲方递交的整改通知函或电话通知后两天内必须到现场查看，并拿出整改方案及整改负责人。若乙方在收到整改通知函或电话通知后两天不作回复，甲方有权自行安排人员维修，所发生费用在年内质量保证金内扣除，年内由乙方承担，乙方无条件认可。 六、保修及维护 （1）自安装完毕并通过甲方验收合格之日起，整体质量保修期为年。年
工程设计合同（通用版） 场景 不适用于建筑主体设计 要点 本合同适用于除建筑整体设计外的其他各专业工程设计（如装修设计、园林景观设计、幕墙设计等），甲方（发包方）委托乙方（设计方）提供工程设计服务，甲方支付费用。 工程设计合同（通用版） 合同编号： __________________ 甲方（发包方）： 乙方（设计方）： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用 原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包工程（以下简称本工程”或工程”）设计事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同信守。 第1条本工程概况，设计依据及标准，设计范围、内容及设计要求 1.1工程名称：。 1.2工程地点：___________________ 1.3工程规模：。 1.4设计依据及标准： 按照国家、行业、工程所在省及市的相关标准、规范、规定、甲方及合同要求完成本工程设 计工作，包括但不限于： （1 ）《 ________________ 设计任务书》（以下称设计任务书”）及甲方对其调整、修改的 内容。 （2）甲方提供的建筑设计图等设计基础资料。
（3 ）甲方对乙方设计成果提出的设计修改意见。 1.5设计范围及内容： 1.5.1设计范围 本工程设计范围为___________________ 及设计任务书中包括的范围，包括但不限于以下范围：（1） -- 。 1.5.2设计内容 乙方负责本工程范围内的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计等设计工作，负责做 好本工程各专业设计的统筹协调工作，按合同要求提交甲方书面确认合格的设计成果；提供招标及施工阶段的配合及服务；提供设计交底及竣工验收服务等，以及设计任务书中还包括 的内容，包括但不限于以下内容： （1）° （2）° （3）° 1.5.3本工程乙方设计工作与其他专业设计单位工作的分界 （1）° （2）° 1.6甲方有权进行工程变更、修改，或增、减乙方设计范围和内容，乙方应按甲方指令按时完成设计工作，不得以任何理由拒绝，若出现按合同约定应予增、减费用且合同未有适用单价的，乙方在设计的同时按合同约定向甲方报价，由甲方审核确定。否则，视为该等价款已 经包含在设计费总额中。 1.7设计要求： 1.7.1工程造价限额： （1）本工程造价限额为万元。乙方应在保证满足甲方要求和造价限额的前提下， 根据设计区域及价值不同，优化分配不同位置的造价。若工程造价超限的（若甲乙双方对本工程造价无法达成一致，以双方同意委托的造价咨询单位编制的工程预算总价或中标单位的报价为准），乙方自费返工，确保设计成果满足工程造价限额要求，设计工期不予顺延。 （2 ）为确保每阶段设计成果符合前述工程造价限额要求，乙方在提交概念设计成果时需提 交工程造价估算，提交方案设计成果及初步设计成果时需提交工程造价概算，提交施工图设计成果时需提供工程造价预算，其中提交工程造价概算和预算书时，必须提供计算依据（电 子表格及计算式、套价、主材价格表等），以便于甲方复核（甲方复核发现乙方提供的工程概算或工程预算质量不合格，乙方需重新调整合格后提交），未提供者，视为该阶段的成果
酒店夜景照明设计合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
酒店室外夜景照明设计服务合同发包人： 设计人： 签约日期：年月日
酒店 室外夜景照明设计服务合同 甲方（发包人）： 法定代表人： 住所： 乙方（设计人）： 法定代表人： 住所： 甲乙双方（以下简称双方）本着平等互利、相互协助的原则，经过友好协商，就项目室外夜景照明的总体规划方案设计和施工图设计达成本合同如下，以资共同遵守。 第1条项目概况 1.1项目名称：国际酒店项目（以下简称本项目）。 1.2项目地点： 1.3项目规模：总建筑面积，酒店客房总数约套、地下室面积平方米，地上面积平方米，酒店层（局部层）。 1.4设计依据 1.4.1国家和省市现行的相关规范、规程、标准，
1.4.2政府相关部门对于原建筑设计的审批文件； 1.4.3甲方提出的《设计任务书》（以下简称《设计任务书》，详见附件）和其聘请的酒店管理公司品牌的技术设计标准与要求。 第2条合同依据 2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》等。 2.2国家和地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 2.3与本项目有关的建设工程批准文件。 第3条设计团队 3.1乙方必须高度重视本项目的总体规划及方案设计和施工图设计工作，为本项目配备的主要技术力量详见附件《项目室外夜景照明的总体规划方案设计和施工图设计人员构成》。 3.2双方约定，在各阶段设计工作中，双方认定的上述乙方人员不得随意变动。乙方若需要变动设计人员，必须征得甲方书面同意后方可进行人员更换，变更后书面通知甲方；甲方若需要变动乙方设计人员须书面告知，乙方应即
照明工程设计合同 工程名称：照明工程 工程地点： 合同编号：2010-0804 委托人： 设计人：上海曦韵照明工程设计有限公司 签订日期：二O一O年八月 根据《中华人民共和国合同法》及现行有关设计管理法规及规章，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方友好协商，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 委托人委托设计人承担设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条甲方委托乙方进行下述工程项目的设计： 项目名称：照明工程设计 建设地点： 第二条设计内容： 2.1 照明效果图； 包括各角度，各灯具安装后照明效果图。 2.2 灯位平面图； 各种使用之灯具的规格型号、使用数量、总功耗；灯具平面分布位置， 安装固定方式，光角度等。 2.3 灯位立面图； 各种使用之灯具立面分布位置，安装固定方式，光角度等。 2.4 电气系统图；
各使用电缆线的规格型号，各规格型号电缆线使用的数量，电缆线走线 位置，电缆线安全保护措施，电缆线安装方式，计算与照明灯具的功率 匹配情况，电气控制方式方法，接地保护办法，照明电气部分控制实现方案。 2.5 电气管线图； 电线管的布置图，使用数量及规格型号预算，敷设操作方式，防水防尘措施。 2.6 照度计算书； 各灯具亮度、泛光照射距离，照度分布情况，实际亮度计算。 2.7 灯具规范书； 与安装位置匹配、达到相关国家规范的安装要求， 达到设计亮化效果的灯具设计规范。 2.8 工程设计预算详单； 2.9 施工图； 施工进度顺序，施工安全保证措施，质量保证措施，节约成本措施， 关键工序，关键工种的作业方式，与其他工程的配合施工。 2.10 竣工图； 竣工的时候，线路实际走向和设备的实际安装情况，由施工单位按照施工实际情况画出的图纸，因为在施工过程中难免有修改。 第三条委托人应向设计人提交的有关资料及文件：
玄辰广场泛光照明工程 设 计 合 同 甲方：山西神寅置业有限公司 乙方：光显美（北京）节能投资管理有限公司日期：2014年9月
建设工程设计合同
甲方（发包人）：********************** 乙方（设计人）：********************** 发包人委托设计人承担玄辰广场泛光照明工程设计，工程建设地点为 *****************，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件； 2.2 发包人提供的基础资料； 2.3 依据发包人的设计意图，严格遵守国家对建设工程勘察设计市场管理规定的相关规范的要求进行设计。 第三条本合同包括的设计范围内容及具体实施阶段： 3.1设计范围及内容 **********泛光照明工程设计（包括但不限于以下内容：配合外幕墙设计单位根据甲方需求做概念设计，甲方满意后进行方案深化设计，施工图设计，控制系统设计，设备选型建议及技术规范书，工程预算，施工指导，竣工验收）。 3.2 设计阶段 设计分四个阶段：概念方案设计阶段；深化方案设计阶段；施工图设计阶段；施工配合阶段。 3.2.1概念方案设计阶段 a)准确把握项目定位，建筑结构和设计理念，了解建筑的结构细节，勘察项目场地和周边环境； b)提供建筑的整体夜景效果图，及其它必要的效果示意图； c)估算工程的总造价，（估算工程的总造价应满足限额指标要求）以照明效果图片方式向业主进行方案汇报； d)该阶段设计周期：10天 e)本阶段向甲方提供：
编号： JS-20212282 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 设计合同范本通用版 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.
[标签: titlecontent] 甲方： 乙方： 依据有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托事项： 甲方委托乙方为其公司进行 二、委托设计费用： 设计费用总共为：人民币______元，(大写：_______ 圆整)。 三、付款方式： 1、甲方需在合同签订时付设计费人民币_____ 元，(大写：_______圆整)。 2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______ 元，(大写：______圆整)。 四、乙方设计作品的时间、交付方式： 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行， 延期时间由双
方协商确定。 2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。 五、知识产权约定： 1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务： 1、甲方有义务支付合同约定的相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：
泛光照明设计合同 委托人（全称）：（简称甲方） 承接人（全称）：（简称乙方） 一、总则 根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经过友好协商就御园一期泛光照明的设计事宜达成本合同条款，双方约定本合同从双方签字盖章之日起正式生效。 二、设计内容 御园一期泛光照明设计包含方案设计、施工图设计、设计图纸的审核和盖章。 三、设计成果 本工程涉及的所有泛光照明方案设计及施工图设计图纸。 四、设计依据 1、项目设计任务书（附本合同后） 2、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T 16-1992) 相关标准 3、《低压配电设计规范》 (GB 50054-1995) 相关标准 4、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）相关标准 5、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2006）相关标准 6、国家现行法律、法规、规范和标准
五、设计要求 1、乙方应认真阅读设计任务书，了解甲方及相关建筑师、景观设计师的构思和意图，确定整体思想和重点表现内容； 2、设计深度应符合国家及现行的规范及规定。 3、施工期间，须指派专职专业工程师负责现场设计配合工作，直至工程施工结束止。 4、设计变更图纸应在施工之前完成，经甲方和施工方确认方可施工。设计变更图纸在现场工程师提出变更要求后两日内完成。 5、其他主要设计技术要求以甲方设计任务书要求为准。 6、施工图正式出图应盖有国家有关部门认可资质的建筑工程设计单位的出图专用章。 六、设计进度 总工期：天 方案阶段： 2014年月日至2014年月日 施工图阶段：2014年月日至2014年月日 七、设计收费及付款方式 1、设计费用： (1) 本工程设计费共计为人民币圆整（￥元）。 (2) 上述设计费中包方案设计费、施工图设计费、现场配合服务费、图纸局部修改费、国内税费、盖章出图费等相关费用，如施工图完成后由于乙方自身的原因造成设计不满足要求，需做重大修改，不另增加设计费用。如施工图完成并经甲方书面认可后由于甲方要求需做重大修改，则需另行商定施工图设计修改费用。 2、付款方式： (1) 本合同的收款人为。 (2) 合同签定以后在收到乙方发票后30个工作日内，甲方预付20%工程设
夜景照明工程施工合同项目 合同编号: 日期：年月日
夜景照明工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1、工程名称：夜景照明工程 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即： ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。 ⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过墙
眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据：2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准： a. 安全文明施工增加费：计取基本费。 b.税金：3.413% 4、以下费用不予计取： a. 远途施工增加费