停车棚施工合同
停车棚施工合同
一、合同的成立与效力
1. 合同的成立
本合同是由双方当事人经过协商一致，以书面形式订立的合同，自双方当事人签字或盖章之日起生效。

2. 合同效力
本合同具有法律效力，并对双方当事人具有约束力。

双方应当
按照本合同约定履行各自的权利和义务。

二、项目概述
1. 工程名称
停车棚施工工程
2. 工程位置
工程位于__________（具体位置），具体坐落在_____________（描述位置）。

3. 工程内容
本工程的主要内容包括但不限于以下工程项目：
- 搭建停车棚主体结构
- 安装停车棚屋面和支撑部件
- 进行电气布线和照明设施安装
- 管道铺设和排水系统建设
- 其他相关附属工程
三、工期及进度
1. 工期
本工程预计工期为______天/月，并于合同签订之日起计算。

2. 工期延误
如由于不可抗力等原因导致工期延误，双方当事人应及时协商解决，并根据实际情况对工期进行调整。

3. 工程进度
施工方应及时提供施工进度表，并定期向业主方进行汇报。

四、合同价款及支付方式
1. 合同价款
本工程总价款为人民币_______万元。

根据工程实际进度和质量评估，双方当事人可进行适当的价款调整。

2. 支付方式
- 业主方应当在工程开工前支付合同价款的______%作为预付款。

- 工程过程中，施工方可根据实际进度向业主方提出支付工程
款项的申请，业主方应在收到申请后______日内支付。

- 工程完工后，业主方应支付尾款，尾款支付方式与时间应在
竣工验收前双方协商确定。

3. 发票与结算
施工方应向业主方提供符合税务部门相关规定的发票，业主方
应在收到发票后______日内支付款项。

五、竣工验收与保修期
1. 竣工验收
工程竣工后，双方应进行竣工验收。

如无争议，业主方应向施
工方出具竣工验收合格证书。

2. 保修期
工程竣工验收合格后，保修期为______个月。

在保修期内，如
发现施工方在施工过程中存在质量问题，业主方有权要求施工方进
行修理、更换或补偿。

六、违约责任
1. 施工方违约责任
- 如施工方未按照合同约定的时间完成工程，每延期一天，施
工方应向业主方支付相当于工程款每天______%的违约金。

- 如施工方在施工过程中出现严重质量问题，业主方有权要求
施工方进行整改，并可向施工方追究违约责任。

2. 业主方违约责任
- 如业主方未按照合同约定的时间支付合同价款，每延期一天，业主方应向施工方支付相当于工程款每天______%的违约金。

- 如业主方在竣工验收后拒不支付尾款，施工方有权要求业主
方支付相应的违约金，并采取法律措施追究违约责任。

七、争议解决
本合同的履行和解释受中华人民共和国法律法规的管辖。

对于
因合同履行引起的争议，双方当事人应友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项
本合同附件包括但不限于以下内容：
- 设计图纸和技术规范
- 工程报价表
- 支付凭证和发票
本合同一式两份，双方各执一份。

本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效。

签约日期：________
甲方（业主）：____________________
乙方（施工方）：____________________。