春有春的温暖，夏有夏的火热，秋有秋的收获！
换房协议书
甲方：
乙方：
日期：
换房协议书
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
甲乙双方在平等自愿基础上，就房屋产权交换相关事宜达成一致，订立本协议，共同履行。
一、甲方同意将甲方座落在西安市创汇社区F区号楼单元号房屋与乙方座落在西安市创汇社区号楼单元____号房互相交换。
甲方房屋建筑面积平方米。
乙方房屋建筑面积平方米。
甲乙双方交换房屋已征得对方的同意，并为此承担相应的法律责任，双方对上述房屋已充分了解，同意交换房屋。
二、乙方自愿补偿甲方每平方元人民币，总计元。
乙方自愿补偿甲方已装修的装修费元。
三、房屋交付：签约之日即视为房屋的交换。
四、甲乙双方均保证各自提供交换的房屋没有产权纠纷、财务纠纷或其他权利限制，若发生换产前即已存在任何纠纷或权利障碍，概由换产前的权属人负责处理，并承担相应法律责任，由此给另一方造成经济损失，则负责赔偿，房屋交换成功后，如一方转让房屋或出租房屋，另一方应无条件协调配合，否则承担相应法律责任。
五、如违约方不遵守本协议约定，致使本协议不能继续履行，违约方还应承担违约责任，违约金为守约方房屋地产的%，并承担相应律师费。
六、本协议中所述房屋权属均指房屋所有权。
七、本协议履行过程中如产生争议，双方及时协商解决，协商不成，可向协议签订履行地人民法院起诉。
八、从签订协议起，房屋的一切问题协议后的各自双方承担。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
中间人：
年月日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
离婚时，如果有房产，也就是夫妻共同财产，需要根据当地房管局的规定，可直接到房管局签一个放弃产权协议，也可以拿着法院的财产判决书做一下房权变更，将房产变更到个人名下。如果离婚当时没有办理，只有去法院打官司了。 因此大家要记住，如果是离婚，最好当时就将所有房子卖了，大家分现金最好。 下面是一份离婚析产协议的公证书样本，可根据情况改动一下。 第一页内容如下： 析产协议书 ________，现住址，身份证号码 ________，现住址，身份证号码 因以上两人双方感情不合而离婚，以上各方经协商一致，同意对各方共同财产予以分割，并达成如下析产协议： 一、协议各方关系 ，配偶，生育子女人，分别为，。二、析产财产 析产财产为现登记于名下的房产及其它共有财产。房产共有处，一处坐落在，房屋建筑面积平方米，房屋共间，层数，房地产权证号；另一处坐落在，房屋建筑面积平方米，房屋共间，层数，房地产权证号。 三、析产 经各方友好协商，对上述房产析产如下：位于的产权证号为的房产归所有；位于的产权证号为的房产归所有。 其他财产分割如下： 以上各款，立契约人完全同意，今后永无争执。 四、本协议生效后，各方应及时办理房产变更登记。 五、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成，由所在地人民法院管辖。
六、本协议一式____份，经当事人签字（公证）后生效。 甲方：乙方： 年月日年月日 （房产所在地村委会盖章） 公证书 ()字第号 兹证明；；和三人于年月日共同来到我处，就分割他们的共有财产达成协议，并在前面的析产协议书上签名(或盖章)。 经查，、和协议分割他们的共有财产的行为，符合《中华人民共和国民法通则》第五十五条和第七十八条的规定。 中华人民共和国省市(县)公证处 公证员 年月日 以上为农村的样式，由于农村的地基为生活人共有，因此还算比较复杂，下面再列一个城市中的析产公证书样式： 析产协议书 协议人：ＸＸ，男，Ｘ年Ｘ月Ｘ日生，身份证住址：ＸXXX，身份证编号：ＸＸＸＸＸＸＸＸ，女，Ｘ年Ｘ月Ｘ生，身份证住址：ＸXXX，身份证编号：ＸＸＸＸＸＸ 协议人ＸＸ，ＸＸ于ＸＸ年因感情不合，办理离婚手续，婚前购买有房产两处，为位于ＸＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号，产权证编号：ＸＸＸＸ的房子，。 现上述协议人就上述房产分割如下： 一、将位于ＸＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号，产权证编号：ＸＸＸＸ的房子归ＸＸ所有； 二、将位于ＸＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号，产权证编号：ＸＸＸＸ的房子归ＸＸ所有； 三、协议人在签订本协议前订立的协议与本协议相抵触的，以本协议约定的内容为准；
和睦家庭协议书二0一二年十月十二日
和睦家庭协议书 甲方 ： 乙方 ： 根据《中华人民共和国婚姻法》规定 甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则 签订本协议。为了婚姻家庭生活幸福，夫妻恩爱有加，白头偕老；为了整个家庭的和睦，上下齐心，一致对外；彻底打翻“婚姻是爱情的坟墓”的腐朽思想，特此协议书，以告双方，强制遵守，签字为据，并认真贯彻执行落实一下协议。 一、家庭生活方面 1、本着“一切为幸福买单”的宗旨，紧紧围绕“相互尊重，相互关心，相互体谅，相互监督，相互信任”的五项原则，同事要突出人人平等的思想，通过相互为对方服务的过程中，提升自己综合素质，提高自身竞争实力，让对方成为终身的唯一幸福伴侣； 2、一切家务劳动两人共同承担，1、 3、5为老婆值日，2、 4、6为老公值日，星期日为共同大扫除；（根据家里埋汰的程度定夺） 3、双方有义务应对方的要求去散步，活动锻炼身体等； 4、夫妻双方在工作期间，晚上不能放任玩耍，应该追求上进，坚持学习和看书，要彼此监督与鼓励； 5、两人要经常沟通，工作中遇到问题，要双方协商解决，多听取对方意见，不可一意孤行。生活中对不同事情的不同观点，双方也要经常沟通，达成一致看法，培养心理默契； 6、双方吵架不得当着父母、亲人和朋友的面，在公共场合要给对方留面子。 二、家庭财务方面 1、双方所有收入和支出都要由老婆记录在案老公要主动汇报每月开支情况，由老婆负责详细记录，写明收入时间和数目，支出时间和数目以及理由；每月列出详细花费清单，进行财政计算和分析，培养出夫妻双方正确的家庭理财观念； 2、每个月每人取个人收入的10%用作个人零用钱，用于个人午餐及其他支出；另取个人的10%做考核基金，被考核人所承担家务不达标者，从中扣除，扣除欠款归对方支配；另取20%用于家庭消费基金，用于水、电、燃气、学费、蔬菜、水果等支出；剩余60用于储蓄； 3、夫妻双方都应该秉着“互惠互利，互相恩爱”的观点，只有首先让对方感到幸福，自己才会更加幸福；都应该把对方的感受放在第一位，替对方考虑，这样才能更加的维护家庭团结和保持幸福感受。 16. 以上条例，随时增补，即刻施行。如有违反，对方可提出相应的惩罚措施。违反方要无条件执行，不得有异议。 三、处罚条款方面 1、如任意一方外出喝酒直至酒醉（呕吐、断片），罚款500元人民币于对方；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 临建工程合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：临建施工合同 现场临建工程施工分包合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 经过甲乙双方友好协商，就本工程临建工程施工，达成 如下一致意见，特订立本分包合同。1工程概况 工程名称：建设地点：2合同内容 合同内容：本工程临建部分基础挖土方、回填土、砖 基础砌筑、墙体 砌筑、抹灰、吊顶、化粪池等零星项目、磴地面、地板砖镶贴、内墙砖镶贴、场地及道路硕化等。具体详见施工图纸以及甲方下发的工作联系单。 合同形式：本合同为固定单价合同 合同金额：暂估为万元，以实际结算为准。3工期： 开工日期：年月曰竣工日期：年月日。合同工期总日历天数：30天4经济条款 承包方式：清工+辅材+手头工具+中小型机械。合同单价：本 合同所定单价为含税单价，具体单价见下表： 临建工程综合单价表 工程虽结算原则：有综合单价的，根据乙方实际完成的且经过甲方认 可的工程虽进行结算；无综合单价的，其工日分析以消耗虽定额相配套的工程计算规则计算，结合定额用工单价进行结算；零星
用工根据甲方认可的签证进行结算（零星用工必须经过项目经理、技术负责人、现场施工员共同签字方可生效）。 甲方供应材料：红砖、砌块、水泥、木材、竹胶板、 钢筋、磴、水泥、 中砂、石子、地面砖、内墙面砖。 乙方供应材料：除甲方供应之外的所有材料。包括且 不限于：钉子、 铁丝、焊条、所需其它材料和手头工具等。甲方供应机械：无。 乙方供应机械：除甲方供应之外的所有机械。质虽标准及奖罚： 质虽标准：合格标准。问题整改率100%。 工程H计算后套消耗H定额，定额材料分析与设备物 质部提供的 领料明细对比，材料结余甲乙双方按5: 5分成，材料 亏损的全部从乙方工程款中扣除。 工程款支付： 原则上在工程竣工且经甲方验收合格后二十天内支付 至80%,余 款20%在本工程主体工程竣工验收后扣除工程维修费 用后一次性 无息付清。
抵房协议 甲方： 乙方： 甲乙双方签订工程施工合同【合同编号：】（以下简称：原合同），甲方为建设方，乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下： 现经甲、乙双方充分协商，就甲方提供抵款房屋，抵付甲方应付乙方工程款事宜，达成如下协议： 一、抵款房屋情况： 二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币￥元，抵付甲方应付乙方工程款合计￥元。乙方应在乙方指定购房人办理房屋过户手续前向甲方出具与抵款金额相等的工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致。此次抵扣的房款与所支付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拔付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下，也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定购房人为：*******，身份证号：****************。 四、抵房完毕后，乙方或乙方指定购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准，乙方及乙方指定购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。
五、在签订本协议且乙方向甲方出具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定购房人在15日内另行签订《商品房销售合同》（合同条款与本协议不一致的地方，以本协议约定为准）。，并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定购房人之间，如果存在债权债务关系，该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理，以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行，工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》，即视为对本合同的认可，应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除。双方应履行本协议而引起的争议，均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：签订日期： 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！ 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
分家析产协议书 家庭成员： 母亲：陈秀兰（父亲：杨振华，已去世） 长子：杨志强 次子：杨志斌 三子：杨志军 协议签订日期：二0一一年五月九日 自父亲杨振华去世之前至今始终未对家庭共有财产进行分割，现经全体家庭成员共同协商对目前家庭所共有财产进行分割。特立协议如下： 一、家庭共同财产范围 1、位于北京市宣武区广安门外红连北里2号楼1门501的住房一套，产权在父亲杨振华名下。 2、位于北京市朝阳区广渠门外大街15号楼1单元7号的住房一套，产权在母亲陈秀兰名下。另在该房旁边有11平方米的公租房一间，家庭享有长期居住权。 二、分配方案 1、北京市宣武区广安门外红连北里2号楼1门501的住房归次子杨志斌所有，过户等手续及相关费用自行承担，其他家庭成员协助办理。 2、北京市朝阳区广渠门外大街15号楼1单元7号的住房归三子杨志军所有，过户等手续及相关费用自行承担，其他家庭成员协
助办理。位于其侧的11平方米公租房居住权也归三子杨志军，如因其变故所得补偿也归三子杨志军所有。 3、次子杨志斌、三子杨志军各拿出人民币20万元（贰拾万元整）给长子杨志强，杨志强对以上两套房屋不再享有任何权利。 4、次子杨志斌、三子杨志军所分得的房产各留一间供母亲陈秀兰居住，待母亲百年后，归其各自所有。 三、母亲陈秀兰赡养问题 母亲将来需有人照料以及生病所需费用等问题由三个儿子共同承担。 四、户口问题 长子杨志强的户口现在北京市朝阳区广渠门外大街15号楼1单元7号，如遇拆迁，若以在此房产的户口人数补偿，则长子杨志强享有应得份额；若以房产面积等其他方式进行补偿，则长子杨志强不享有任何权利。 五、款项给付 第二条第3项中所约定的次子杨志斌、三子杨志军各付20万元给长子杨志强，本协议签订时已实际支付到位，不再另行出具收款凭据。 六、本协议自各方签字之日起生效。 七、本协议一式四份，各方各执一份。 各方签字： 母亲： 长子：次子：三子：
家庭赡养协议书 被赡养人姓名 父亲： 母亲： 赡养人姓名 长子： 次子： 长女： 次女： 为维护被赡养人合法权益，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老传统美德，发挥家庭养老的基础作用，促进家庭和睦、和谐，切实保障被赡养人的晚年生活，根据《老年人权益保障法》、《婚姻法》、《继承法》等有关法律规定，赡养人和被赡养人签订家庭赡养协议。 被赡养人于年结婚，婚后生有儿女（赡养人），现已长大成人。因被赡养人年事已高，生活行动不便，需要各位赡养人的赡养，各赡养人具备赡养的能力。经过被赡养人、各赡养人的充分协商，各方在平等、自愿的基础上达成如下协议： 第一条赡养的基本原则 1、赡养人不分男女都有赡养被赡养人的义务，各赡养人应积极履行对被赡养人经济供养、生活照料和精神慰藉的义务，照顾被赡养人的特殊需要，使被赡养人能够在身体、心理和智力方面尽可能得到妥善的照顾，幸福的生活。 2、被赡养人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面的合法权益受法律保护，各赡养人及其家庭成员不得侵犯。赡养人应尊重被赡养人的生活习惯、宗教信仰、隐私，禁止侮辱、诽谤、殴打、虐待和遗弃被赡养人。 3、被赡养人在身体健康、经济条件允许的情况下，按照自愿、量力的原则，给赡养人及家庭以帮助，酌情减轻赡养人的负担。被赡养人在力所能及的情况下可以给予赡养人一定的帮助，如照顾孙子女、简单家务等，但赡养人不得要求被赡养人承担不愿意或力不能及的劳动。 4、赡养人应为被赡养人提供适合其需要和健康状况的居住环境，提供必要的健康保健，使被赡养人能够自由选择生活方式，并在其熟悉的环境中度过他们所希望的独立生活。 5、赡养人的配偶应当协助赡养人履行赡养义务，赡养人家庭成员应尊重、照顾被赡养人。被赡养人所需的各项赡养费用和物资由赡养人根据各自的经济状况协商负担。 6、被赡养人的房产权、房屋租赁权和居住权受法律保护，未经被赡养人同意或者授权，赡养人及其配偶、子女不得强占、出卖、出租、转让或者拆除，不得擅自改变租赁关系。经被赡养人同意由赡养人出资翻建的，应当明确被赡养人享有的产权和居住权。 7、赡养人不得强行将有配偶的被赡养人分开赡养。赡养人应当尊重被赡养人的婚姻自由，被赡养人有权携带自有财产再婚；赡养人及其家庭成员不得以被赡
工程款抵房款合同范本五篇 工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考! 工程款抵房款合同范本(一) 甲方：(身份证号：) 乙方：(身份证号码：) 甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议： 一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。 二、乙方向甲方支付万元购买该房产;
三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。 四、乙方向甲方支付购房款的约定： 1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元; 2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元; 3、剩余款项乙方每年支付元。 4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
分家析产协议书(精选多篇) 分家析产协议 来源：作者：日期：09-09-19 分家析产协议书 分家协议书 今有家庭成员中二子均已经成年，准备分家另过独立生活，父母为子女生计考虑，愿将自己所有的财产分与二子为业，为划清产权，避免争议，团结和睦，特立此分家协议书 为凭。 一、帅府小区***住宅一处及附属储藏室，分予所有； 二、老家三间瓦正房一处，分予所有； 三、因两处房产价值不同，差价￥10万元，分得老家房产者 另得10万元差价款； 四、其他财产由父母所有，由家庭成员就近使用，将来归属另议。 六、现在已经分家的财产以及将来分家的财产，父母全部保留至少一间正房的居住权，各方如欲出售转让必须经父母同意，如有违反父母有权收回分予的财产。 七、本分家协议一次分清，差价做明，今后价格涨落、付款早晚均不再调整，一次性找 平。 八、本协议一式三份，父母与两兄弟各执一份，如经律师见证报律师事务所备案一份； 分家析产协议书范本 来源：作者：日期：09-09-19 甲方：_________，_________，_________岁，_________族，_________，_________人，现住________。系下列立约人之_________。 乙方：_________，_________，_________岁，_________族，_________，籍贯、住址同上，系甲之_______。 丙方：_________，_________，_________岁，_________族，_________，籍贯、住址同上，系甲之_______。 丁方：_________，_________，_________岁，_________族，_________，籍贯、住址同上，系甲之_______。 甲方之_________于_________年病故，遗有楼房_________栋共_________
父母财产分配协议书 协议人： (一)________(姓名)，男，____年____月____日出生，身份证号码： ____________，家庭住址：____________。 (二)________(姓名)，女，____年____月____日出生，身份证号码： ____________，家庭住址：____________。 ________与________是原配夫妻，共生有____个子女，分别是________、 ________、________?，别无其他子女。________与________夫妇共同建造(购买)了位于________________的房屋，房产证号为____________。现结合家庭实际情况，经家庭成员协商一致，就上述房产归属事宜自愿达成协议如下： 一、上述位于____________的房产分归________所有。 二、其他子女对上述房产的分归均无异议 三、________、________对父母尽赡养义务。 四、本协议生效后，________及时持相关手续去房产管理部门办理变更登记。 五、本协议经当事人签字生效。 六、本协议一式____份，当事人各执一份，公证处留存一份。协议人： 年月日 今有徐新法、陈金娣家庭成员中二子（徐海清、徐海明）均已经成年，准备分家另过独立生活，父母为子女生计考虑，愿将自己所有的财产分与二子为业，为划清产权，避免争议，团结和睦，特立此分家协议书为凭。
一、居住屋分配：现有居住房屋肆间两层，分别分予徐海清和徐海明二人。其中东边两间两层分给徐海清所有，西边两间两层分给徐海明所有； 二、出租屋分配：现有出租房屋，所产生的房屋租赁费用由徐新法、陈金娣夫妇收取并使用。出租房屋所有权暂时不予分配，归徐新法、陈金娣夫妇所有。待徐新法、陈金娣夫妇百年后遵照遗嘱分配或没有遗嘱徐海清、徐海明协商分配； 三、空余土地分配：协议签订之日，没有居住房屋和出租房的空余部分土地，按居住房屋划分界线。徐海清、徐海明二人各50％，东边50％归徐海清所有，西边50％归徐海明所有。双方不得干涉对方改变土地的用途； 四、共同债务分配：家庭共同债务不分配，由徐新法、陈金娣二人偿还； 六、老人赡养：由于赡养徐新法、陈金娣所产生的费用，需要儿子承担的，徐海清、徐海明按各50％的比例分摊； 七、本协议一式四份，经所有当事人签字并芝里社区盖章后生效，徐 新法、陈金娣夫妇持一份，徐海清、徐海两兄弟各执一份，芝里社区备案一份。 签字处：徐新法、陈金娣 芝里社区盖章处 日期 协议人： （一）________（姓名），男（父亲），_____年_月_日出生，身份证号码___________________，家庭住址：_________。
临建工程协议书 编号：001 甲方：** 乙方：** 按照《中华人民国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，甲乙双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：****商业广场工程 1.2工程地点：市**区**镇，**路东侧，**路北侧 1.3工程容：临时道路、围墙、场地、建筑、设施等临建相关容，施工现场用地面积约6.0万平方米，临建区域用地面积约6000平方米 第二条工程承包围和承包方式 2.1承包围（包括但不限于以下容）： 临时道路、围墙、抹灰、材料堆场、隔油池、水池、窨井、排水沟、化粪池、洗车池、旧房拆除、材料卸车、装车，硬化地坪、标养室、厕所、浴室、彩钢板房基础，宿舍、食堂砌筑、抹灰、贴砖、预制板安装、塞缝等等临建施工方案和图纸中涉及的除环氧地坪、彩钢板搭设和彩钢板房吊顶外的全部施工容。 2.2承包方式： 甲方除提供模板、木方、钢筋、混凝土、搅拌机、水泥、黄砂、红砖、砌块、钢管扣件、主电箱、二级配电箱（到现场）外，其余各种辅材、机械、工器具等全部由乙方自行提供。
乙方包人工、包零星机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工。严禁转包或非法分包，一经发现，招标单位有权终止合同，责令退场，并由乙方承担所造成的全部经济损失。 第三条合同工期 3.1开工日期：（暂定）****年**月**日，以甲方正式通知为准 3.2竣工日期：**年**月**日，施工现场与生活区功能完整，具备完善的运作条件 合同工期总日历天数** 天。 第四条质量标准 符合总包方要求，一次验收合格，达到砌筑、砼、抹灰等工程国家及地方相关验收标准。第五条合同价款 5.1合同总价：暂定价款******元（人民币），******元整（不含税）。 5.2本工程采用单价包干，不同分项工程单价详见附件一《临建工程分项工程单价表》 5.3本工程无预付款，月付款当月完成工程量的**%，预算外点工当月付清。结算后**天支付至结算价款的**%，余款待**个月后施工质量没有问题后结清。 5.4在工程承包围不再发生计时工、点工、估工等，并不再签认包干围以的停窝工等费用。 5.5超出承包围外的工作容，能按照工程量计算的，不再签工，如不能按照工程量计算的工作容，按照大工**元/工日，小工**元/工日计取。 5.6新增项目价格调整原则：附件一中有的项目按照附件一报价；附件一中有类似项目的参照附件一报价；附件一中没有的项目，乙方负责上报单价，经甲方确定合理价格计算。5.7所发生的变更签证必须在甲方发出变更通知后**天完成，交至商务部，作为结算的依据。逾期不办理的，将被视为本变更不涉及合同价款变更，甲方不再予以办理。 5.8付款方式：乙方提供工程款发票，甲方开具代缴代扣证明。 5.9甲方对乙方工程款使用情况进行审查监督，乙方需向甲方提供人工费发放清单。 第六条组成合同的文件 6.1组成合同的文件及解释顺序： 1、本合同协议书 2、临建施工方案及图纸 3、工程报价书 6、标准、规及有关技术文件
以房屋抵付工程款合同 甲方： 地址： 电话：邮编： 乙方： 地址： 电话：邮编： 丙方： 地址 身份证号码：电话：邮编： 鉴于： 1、甲方、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同（以下简称“原工程合同”），合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。 2、甲方为“”项目（以下简称“该项目”）的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：；建设工程规划许可证号为：。 3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房（以下简称“上述房屋”）：号楼_ 单元室商品房、号楼_ 单元室商品房。 4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。 甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式 1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价： 3、抵款方式： ①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。 ③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》； ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。 ⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。 4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。 二、原工程合同工程结算款付款约定 甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为： 三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。 四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安
立约人(父亲)：男，族，年生，住。 (母亲)：女，族，年生，住。 长子某某，男，年月日出生，身份证号码：，家庭住址：。 次子，男，年月日出生，身份证号码：，家庭住址：。 女儿，女，年月日出生，身份证号码：，家庭住址：。 立约人共有二男一女，子女均已结婚，现三人均表示愿意分家析产，改变过去共同生活的状态，各立门户。经协商，达成如下分产契约，并由作见证人。 (一)立约人老两口随一起生活。 (二)现村内住三处平房。将位于某地的五间砖瓦房及院落内附属物归长子王所有；将位于归次子。女儿愿意放弃财产权。 (三)家具及家用。归其长子，耕地承包权分别归。 (四)存款元，由其分得元，长子分得元。儿子每月平均负担其父母日常生活用，现每月二人给付元。 (五)立约人如遇重病或其他意外，费用由共同负担。 (六)以上所列各项，立约人完全同意，并有见证人作证。
(七)、本协议经当事人签字生效。 (八)、本协议一式份，当事人各执一份，公证处留存一份。 子女签字： (签字)： (签字)： 见证人(签字)： 日期：
合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 第一、注意用词严谨 例如合同中常见的约定：“合同在双方签字盖章后生效。”但是一方只签字没有盖章，在法院对方就可能会提出由于合同只签字没有盖章，因此合同还未生效的主张。因此此处应当约定：“合同在双方法定代表人或授权人签字或单位盖章后生效。” 第二、注意合同名称与合同内容是否一致 有些公司使用合同统一文本，这本是好事，但由于对合同性质了解不细，会出现张冠李戴的事情。例如本是加工承揽合同，却使用买卖合同文本，为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。 第三、注意列明每项商品的单价 有些公司在买卖合同中，标的是多类商品，但却只在合同中明确各类商品的总价款，而不确定具体每种商品的单价，一旦合同部分履行后发生争议，就难以确定尚未履行的部分商品的价款。 第四、合同条款必须对等性 合同条款的对等性是公平原则的重要内容。不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同，例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。同样，也不要签订权利多、义务少的、责任轻的合同，否则另一方可能以该合同违背公平原则对合同的有效性提出抗辩。 第五、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法 《合同法》虽然规定一方违约，另一方可以向其追索违约金或赔偿金，
合作办班协议书范本 甲方：住址：法定代表人联系电话: 传真：乙方： 住址： 法定代表人： 联系电话： 传真： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 一、合作总则 甲乙双方依照”挖掘优势资源潜力，发展学校职业教育，优化建设人才结构，使学校成为培养人才的摇篮，让学生掌握就业的过硬本领，以满足社会对实用性人才的需要”的指导思想，坚持相互合作，共同发展，实现双赢的基本原则，建立校企合作关系。 二、办班内容 1学历层次：三年制高职专科/三年制普通中专。 2、开设专业：涉外旅游/餐旅服务与管理（旅游景区规划管理+酒店管理+导游）。 3、培养模式：2+1 （其中前两年在校学习，后一年在用人单位实习）。 4、学习方式：理论+实训+实习。 5、学生数量：大专 ______ 人/中专 ________ 人。 三、责任和义务 风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 甲方： 1、按照企业需求设置专业，使培训的人才适应市场的需求。与乙方共同开发与实施专业人才 培训方案，即共同决定培养目标，制定教学计划，调整课程设置。 2、协助乙方进行教学文件的编制工作：对乙方联合办班班级的教学与管理进行抽查评估：协 调处理培训中存在的问题。 3、联合办班专业的学生在实习期，甲方负责为学生办理意外伤害医疗保险理赔事务。 4、联合办班专业的学生完成教学计划后，组织到学校考核，符合用人单位要求的学生方能录用 并输送到用人单位上岗，不符和用人单位要求的学生甲方可配合学校另外推荐就业：并可办理其学生档案托管，户口关系迁移到长沙等手续。 5、其他原因，用人单位不能接收符合条件的联合办班专业的学生，甲方负责学生的就业安置。乙方： 1、发挥自身的行业优势和社会影响并对双方成果进行推广。 2、负责湖南省教育厅招生计划指标的办理。
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 为了加强施工临时用电、用水管理，做到科学用电、用水，节约能源，降低工程成本，及用电、用水安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—1999）、《建设工程施工现场管理规定》的有关规定签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电、用水进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电、用水安全。 一、甲方的权利、责任和义务 1．为贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场用电、用水安全，防止触电和电气火灾事故发生，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电、用水进行安全检查和指导。 2．审阅乙方临时用电、用水申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。3．负责提供施工电源、水源，并把施工电源、水源送到施工地点。并对乙方的使用情况进行监督检查。 4．甲方有权按照有关临时用电、用水标准对乙方的临时用电、用水设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电、用水中存在隐患必须责成乙方予以整改。 二、乙方的权利、责任和义务 1．严格执行国家标准《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电、用水负全面管理责任。 2．向甲方提供、书面的临时用电、用水申请。用电、用水设备容量不能大于申请容量的20%，如有变动必须重新办理用电申请手续。否则一经发现，乙方支付甲方________元/次的违约金，给甲方造成损失的，还应予以赔偿。
商品房抵工程款协议书 甲方: 乙方: 鉴于: 甲方于年月日将(工程)发包给乙方承包施工并签订施工合同。 乙方拟向甲方购买其开发的项目号楼室商品房: 该商品房:住宅单价为m 元/平方米,建筑面积约,总价为元(最终结算面积按 照相关部门实测面积为准)。 注:上述价格不含代收代办费用。 为实现双方合作共赢,经甲、乙双方友好协商达成如下协议,由双方共同恪守: 一、乙方购买甲方该商品房的操作原则。 1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2、本协议签订生效后,上述房屋所有权归乙方所有,同时即视为甲方已支付乙方元的工程款,如上述房屋的最终实测面积与年月日拟定的平米发生差异时,则按照最终的实测面积×元/平方米的差异数来调整已抵算的工程款(多退少补)。甲方有 义务协助乙方办理后期该房屋的交付及登记办证手续,乙方须承担因此所产生的相 关费用及物业交付相关费用如税费、物业费、水电气费等。 如乙方将上述房屋交由乙方指定的第三人购买,则由乙方确定销售价格,甲方 按照乙方确定的价格与乙方书面确认的买受人签订《商品房买卖合同》。如乙方确定的价格高于元时乙方须补交高出部分的相关税费。且最终的成交价不影响本协议
确定的该房屋抵算的工程款金额;乙方指定的买受人与甲方签订购房合同后,因购房行为而产生的一切权利与义务均按购房合同的约定履行,但该房屋销售所取得的购房款归乙方所有。因任何原因导致甲方与乙方指定的买受人所签订的购房合同不能履行,依照合同及法律规定,甲方应按购房合同的约定将已收该套房屋的全部款项退还给买受人,乙方不得提出任何异议,如此时乙方已从甲方取得该房屋的销售款项,则乙方应无条件将所得该房屋的全部款项及时返还给甲方,以便甲方及时退款,否则,因不能及时退款导致甲方承担违约责任的,由乙方承担该责任。 3、乙方在签订本协议书之前,已知晓甲方已经在销售中心现场公示了包括但 不限于《商品房买卖合同》及补充协议的样本、土地招商文件、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、立项批文、环评报告、物价局批文、面积预测报告、规划总平、《××小区前期物业管理服务协议》及《××小区临时业主规约》的样本等文件资料,并阅读全部内容且无任何异议。乙方不得以对该商品房及相关情况不知情为由主张任何权利或向卖方追究任何责任。 二、税费、交易费用等。 1.甲方须配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续, 包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 三、房屋销售 1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;
零花钱协议书 甲方：爸爸妈妈乙方：某某 因某某已初步具备管理自己零花钱的能力，为培养其自我管理控制和理财的能力，故施行零花钱协议制度。对于某某的零花钱，所有现金由她自己保管、支配，做自己的财务管理员。具体事项如下 一、零花钱来源（包括奖励)1、家长付给。暂定每月30元，这是一项固定收入哦。2、劳动所得。做家务是每一名家庭成员的应尽义务，为激发莫熙源的劳动积极性，培养她的劳动荣誉感，工作努力且效果良好时，可适当给予一定的劳动奖励。暂定每一项劳动认真完成，检查通过后奖励0.5元，以记账方式一周结算一次。各项劳动必须是在完成学习任务之后，主动认真实施，检查通过之后才能奖励。同时也必须谨记“生活中很多地方需要我们付出劳动，但不能寻求回报”3、收集废品所得。尽可能自己收集（爸妈也可以将家里的废品支援出来），但必须是自己联系卖废品，至少一月清理一次。4、体育锻炼。考虑到身体需要锻炼，暂定每天下蹲50个或跳绳500下（运动量随体能的增长而增加），奖1元/次。5、期中、期末数学考100分；语文考95分以上；英语考98分以上，各奖励10元。积极参加各种学习竞赛、文体比赛得名次的奖励10元。6、每周三次主动读书半小时，奖1元/次；每增加一次或增加半小时，奖2元/次。7、每次过年的压岁钱或平时收到的红包，可留百分之五
作为消费，其余要存入银行，获取利息，或进行基金投资，作为将来的教育基金。二、零花钱使用（包括处罚）1、零花钱可以用于平时的学习用具、同学间交往、零食、电话费、图书、交通费、兴趣班、捐款等方面的开销。2、如果手头没用现金，购物费用可先由家长垫付，回到家后尽快归还。3、玩游戏、看电脑.电视超过规定时间（一小时），扣钱1元/次；作业不认真完成，不主动给家长看，扣钱1元/次。4、期中、期末数学没有考97.5分以上；语文90分以上；英语95分以上，各扣10元。 三、账目管理1、制作专用记账本，要认真记录账目收支情况。 2、每月如有节余，自动转到下月或存起来，并奖励2元（管理奖）。 3、每月总结完，待妈妈检查签字后，方可发放下月零花钱 4、固定零花钱每月5日前一次性付清，某某有权利提醒催促。 四、君子协议。1、该协议一经生效，全体家庭成员务必遵守，互相监督。2、遇到不在此协议范围内费用或有异议有争议问题，我们一起商量解决。3、在实际操作过程中，如果发现该协议有任何不合理、不完善之处，全家一起商议修改。4、为了方便管理，各项零花钱均由妈妈支付给，他人负有监督、督促的责任。对于劳动奖金，可能需要爸爸协助记录，等妈妈回家结账。 五、协议书签字生效 甲方签字：乙方签字： 二零一五年十二月二十日
项目部临建设施施工合同协议书修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
项目部临建设施施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 甲方因承建工程，委托乙方进行项目部临建设施施工。为确保工程能顺利进行，明确双方的责任与义务，经甲乙双方协商，订立本合同，希共同信守。 第一条：合同内容 项目部拌和楼基础浇筑，试验室、办公室及职工生活区装修等临时设施建设的施工（具体见：工程量清单） 第二条：施工工期：200 年月日至200 年月日 第三条：承包方式和合同单价 1、全部工程采取单价承包方式即包工包料（细目单价见：工程量清单），工程量清单项目单价包括在此项目内已列明或未列明的任何分项工程或其细目的费用，由乙方实行单价承包，单价包括相关的工、料、机、管理费、利润、保险费、暂住证费及地方税收等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方增加任何费用。 2、各项目工程数量以乙方实际完成且经甲方验收合格数量为准。 第四条：质量规格要求 1、所有材料均为新材料，不得使用旧材料进行装修、建设。 2、乙方应根据甲方要求进行施工。 3、临建工程应达到甲方指定的技术、质量要求。
第五条：甲乙双方责任 甲方责任 1、负责监督指导乙方施工。 2、乙方完工后经甲方验收合格后及时与乙方结算。 乙方责任 1、甲方认为不合格的产品，乙方无条件返工，费用自负。 2、在施工过程中乙方要做足安全措施，方可施工。如发生施工事故或人员伤亡由乙方负全部责任。 3、所有设施必须保证12个月的保用期，在保用期如出现质量问题均由乙方负责维修。 4、乙方人员必须服从甲方施工员统一管理指挥。 第六条：结算及付款方式 1、在全部工程完工后，进行验收结算(按实际工程数量)，一个月内支付完毕。 2、乙方必须向甲方提供全部结算工程款的工程营业税发票。 第七条：附则 1、本协议书未尽事宜，可作补充规定，补充规定与本协议书具有同等效力。 2、甲乙双方应友好协商解决本协议书履行过程中产生的一切争议，若双方出现纠纷应友好协商解决，协商不成可向有关部门申诉。 3、全部工程完工验收并结算支付后，本合同失效。 4、本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等效力。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房屋抵顶工程款协议
编号：FS-DY-20355 房屋抵顶工程款协议 甲方：乙方：由于甲方欠乙方工程款产抵顶工程款一事达成如下协议： 一、甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积平方米，价款小区元。号楼室，元，经甲乙双方协商就甲方以房 二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。
三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气（电视、电话、宽带）人口关配套费用。抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。 四、甲方于年月日前将所抵顶的房屋交付乙方。 五、如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款元。 六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。 七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 年月日 -------- 甲方：_____ 乙方：_____ 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：
编号：_____________ 临建彩板房施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
甲方）：（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合市场实际情况，达成本协议如下条款，双方共同遵守执 行。 1、工程名称：商丘移动南京路生产指挥调度楼工程 2、工程地点：商丘开发区星林路与南京路交叉口东北角 3、承包范围：临建彩板房制作、安装。 4、承包方式：包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工。 5、施工工期：______ 年 _____ 月 _____ 日至 ____ 年_____ 月_____ 日。如工期调整，以甲方书面通知为准。乙方必须按甲方工期要求按时完成，否则因工期拖延造成的一切后果由乙方完全承担。 6、工程质量：符合设计要求，满足使用功能 7、甲方工作： （1）、为乙方提供施工图纸，监督乙方过程按图施工，保证质量。 （2）、要求乙方做好现场安全文明施工，交工验收前必须做到工完场清，否则甲方拒付工程款。 （3）、为乙方提供总电源箱，施工用水电费用由甲方承担，乙方需服从甲方现场管理。 8、乙方工作： （1）、严格按施工图纸及甲方要求施工，保证工期。 第2 页共4 页
(2)、乙方进场后要服从甲方现场管理人员的现场指挥，遵守“安全生产、文明施工条例”并贯 彻执行甲方的相关规章制度，确保施工安全，如因乙方原因发生安全责任事故，乙方承担全部责 任及因此产生的一切费用。 (3)、乙方所用材料必须与设计图纸、甲方要求相符合，进场时需经甲方项目部验收，若不合格, 甲方有权要求退场直至合格为准。若因乙方所购材料导致工程质量存在问题，一切损失由乙方承担并承担返工费用。 (4)、乙方应做好对其施工人员的现场管理，不得发生偷盗甲方材料、工具等行为，否则，乙方按市场价格赔偿，必要时移送当地公安机关处理。 (5)、未能按甲方要求达到工完场清者，在接到甲方通知后24小时内必须作岀响应，否则甲方将组织人员、机械设备进场清理，所发生的费用不需乙方认可，甲方直接从乙方工程款中扣除。 (6)、施工期间外部关系协调均由乙方自行负责并承担费用(其费用已包含在综合单价中) 。 (7)、乙方施工人员的住宿费用由乙方自理。 (8)、甲方为乙方临时用电接驳点，施工用电线、电缆费用由乙方承担，其费用包含在综合单价内。 (9)、乙方必须具有足够的运营资金，施工过程中不得因资金问题影响工程施工，否则甲方有权 更换施工队伍，由此发生的费用由乙方承担。 (10)、乙方不得以任何形式将本协议工程转包或违法分包，若甲方一经发现乙方有转包或违法 分包行为，立即解除本协议，由此发生的费用由乙方承担。 9、综合单价的确定：________ 元/m2 (大写：_____ /m2)。 10、综合单价中已包含了所有工序内容及应计算的所有费用(包含人工费、材料及设备费、机械 费、措施费、管理费、利润、税金等) ，在施工过程中不管何种理由和原因，综合单价不做调整。