防火封堵施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了
充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。
一、工程项目概况
1.工程名称：滨江商务区桃花岛D地块1#、2#楼；
2.工程地址：桃花岛广泰建设工地；
3.承包范围：完成本工程1#、2#楼
强、弱电井防火封堵工程；
二、承包单价、方式及工作内容：
1、承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、包进度、工期、
包质量、包返修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验
收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品在内的形式由乙方承包。
2、承包单价：
洞口尺寸约1200*250mm,单价为180 元/处：洞口尺寸约
0. 5*0. 25mm, 0. 7*0. 25mm,单价为80 元/处；（包人工、机械，不
包材料)。工程量以实际完成的封堵洞口数量为准
！ 四、 付款方式：
施工全部完成后支付50
%,剩余的经验收合格后，各方
面都符合甲方要求后支付50 %o
五、 合同有效期 本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自双方代表 签字并加盖公章(或代表人按手印)之日起生效，完成约定的全部内容、 结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止；
六、 解决合同纠纷的方式
本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成 的，可采用以下第种方式：(1 )向仲裁委员会提请仲裁，(2)甲方 所在地人民法院提起诉讼，(3)向工地所在地的人民法院提起诉讼。
乙方：
乙方代表签字: 期: 甲方：
甲方代表签字:
防火封堵制作安装合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，甲乙双方在遵循自愿、平等、诚实信用原则的基础上，就**项目电缆井、桥架防火封堵制作安装事宜，经友好协商达成一致意见，并订立本合同，以资共同遵照执行。 一、合同标的 1、乙方向甲方供给如下，并负责安装调试。 2、乙方按照本合同约定的标准，以包税费、包供货、包运输、包安装（含安装设计）、包各项检测、包调试及符合试验、包通过验收、包工期、包风险、包售后服务等承包方式，按照甲方确认的设计施工图、材料、通知单等，进行供货及安装。本合同标的单价为前述内容的包干价格。 3、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量，甲方不予结
算。
二、交货时间、地点及安装工期 1、交货地点：项目施工现场。乙方负责组织将货物运至甲方指定地点，并负责组织卸货。乙方供货时应当服从甲方统一调度指挥，全力配合甲方将货物运输至指定地点，并堆放整齐。 2、交货时间：甲乙双方经协商，确定交货时间采用第②种方式 ①乙方应于年月日前按约定将货物运送至甲方指定交货地点。 ②材料安装具体进场时间由甲方根据计划要求提前通知乙方，乙方在收到甲方通知后2日内组织进场施工。 3、乙方供货时，必须随车提供加盖有效印章的质量合格标签及质检合格报告等一切相关质量证明文件以及满足工程检查、验收所需的备案证明等材料，否则甲方有权拒收。 4、本合同项下的货物由乙方送至甲方指定交货地点并安装，经甲方验收合格且办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险方由乙方转至甲方。 5、乙方应在安装工程开工后5日内完成安装并通过合同约定的全部验收。双方同意按照以下第②种方式确定安装工程的开工日期。 ①乙方应在年月日前进场开始工程安装，年月日全部安装完成。 ②乙方应按照甲方的开工指令确定的开工日期进场开始工程安装。 6、安装过程中因甲方原因或不可抗力因素致工期延误的，经甲乙双方签证确认，工期相应顺延。
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
消防防火封堵工程施工合同范本(标准版) The latest model of construction contract for fire prevention an d plugging Engineering (Standard Version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
消防防火封堵工程施工合同范本(标准版)前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互 协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：__________所有需要消防防火封堵的部位。 4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。
二、工程工期 1、合同工期：总工期为______日历日，开工日期暂定为 ______年______月______日，具体开工日期以甲方书面通知为准。 2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程，每延迟 一天，乙方向甲方支付￥______元的违约金；工期延迟累计达到10日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后乙方承诺 无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。 三、工程价款及支付方式 1、价款 （1）本合同采用包干单价方式计价，包干单价为： ______元/平方米，合同面积为______㎡，总价为人民币 ______元（大写：______）。包干单价包括但不限于人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。
消防工程施合同书 委托方（甲方）：库车华都大酒店综合楼 承包方（乙方）：乌鲁木齐市消安电子工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安防法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《新疆维吾尔自治区安防管理条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，甲、乙双方就本消防工程施工事项协商一致，签定本合同。 第一条：总则 1.1工程名称：库车华都大酒店综合楼 1.2工程地点：新疆库车县 1.3工程造价：本合同全部工程造价为人民币贰佰肆拾捌万元整。 1.4工程周期：合同签订之日起天。 第二条：在组织施工过程中，乙方必须按照承诺工期完成.如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 3、因甲方施工环境发生改变。 第三条：施工准备 3.1甲方在开工前应办妥施工前期准备工作；清除施工场地范围内影响施工的障碍物；解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，临时设施用地）；解决施工用电源。 3. 2乙方在开工前应组织有关人员做好施工设计图；安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。 第四条：承乜方式及物资供应 包工包料的承包方式，设备材料由乙方负责采购。并符合国家公安部消防产品2012年度监督检验，及新疆维吾尔自治区消防产品监督检验站质量标准。 第五条：本消防工程承包项目：自动喷淋系统，消火栓系统，自动报警系统，自动排烟系统，灭火器系统。（以上工程博阿含消防设施检测费和承包合同范围内的消防产品送检费、不包括强电部分，我方设备安装到位后由强电施工人员接驳到位我方再进行系统调试） 第六条：工程款结算
消防工程合同范本 建设单位： （甲方） 安装单位： （乙方） 根据中华人民共和国消防规范要求和甲方的实际，委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程，确保防火安全，甲方委托乙方对该系统进行设计、安装施工，经双方协商，达成如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围：自动报警、自动喷淋消防栓系统安装、。 四、承建方式：全包方式，即包工、包料。 五、工程总造价：经双方协商定价为￥ 元（不含税金） 大写人民币： 六、工期：与甲方装修工程同步完成。 七、工程结算办法：以双方协商价为准，工程价包干结算。 八、付款方式：
1、合同签订生效后，乙方进场后甲方先付工程总造价XX%。 消防审核意见书出后甲方付工程总造价XX%。工程完工，经消防部门验收，合格出证后，一次付清尾数。 九、工程质量及验收办法： 1、乙方必须按照国家规范按图施工，确保验收工作顺利进行，工程完工后，双方会同公安消防部门根据设计方案和国家有关消 防规范进行验收，评定质量，签证验收单。 2、工程竣工后，乙方必须提供安装技术资料，即竣工图、系 统说明书等给甲方，资料不全，甲方不结算。 3、凡验收不合格的项目，乙方必须无条件返工，工料及其它 费用乙方负责，且工期不能延长。 十、工期罚则：乙方须按照规定工期竣工交付，如超期，乙 方须向甲方支付每天按总造价XX.X%的罚金。 十一、补充事项： 1、工程竣工后，乙方负责对甲方有关人员进行培训。 2、乙方所有进场施工人员均应遵守有关规章制度，文明施工，并指定专人为现场防火责任人。 3、乙方未包应急灯、灭火器、走火指示、防火门、主机房、 水泵房。 4、甲方提供所有消防报建手续，并同物业公司沟通。
消防施工合同 发包方：（以下简称发包人） 承包方：湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司（以下简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同协商，达成如下协议，供双方共同遵守： 第一条工程概况 1、工程名称：罗甸县城西生态移民安置区项目13#~22#消防工程（以下简称本工程） 2、工程地点：罗甸县 3、建设规模：约56568.13㎡（以实际完成工程量为准） 第二条工程承包范围及内容： 根据发包人提供的经消防机构审核合格的设计图纸中所包含的：自动喷淋系统、室内、外消火栓系统（含灭火器配置）、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘门系统、应急照明及安全疏散指示、设计图中所含与消防相关的配套设施以上消防设备采购及安装调试。（注：施工图中已经由前期承包人施工完成的工程量除外，具体工程量以现场移交清单为准）
第三条合同价款的确定 计价方式： 1、根据竣工图以及经设计、业主、审计、监理签字确认的设计变更、现场收方单及签证单结算进行结算，计价方式按贵州省安装工程计价定额2004版总价下浮15%作为合同价款（新增部分不作下浮）。承包人自行承担建安税、企业所得税、个人所得税、营业税、印花税、国家及地方政府要求的各种附加税等等国家税务部门、政府部门规定缴纳的税费；承包人自行负责消防工程的资料、验收、实验、二次搬运、施工措施、安全防护、专项验收、协助提交工程备案资料，并承担相关费用（税费按国家税务部门相关规定执行）。 2、主材单价按照施工同期贵州省建设工程造价信息执行，若造价信息上未有的主材单价应按多方市场询价后经业主、监理、审计签字确定主材单价作为结算依据。 第四条工程款支付方式 1、进度款：每月25日承包人自行申报当月工程进度，在经业主、监理、审计审核后，发包人支付消防工程进度款的前提下，每月按审核确认工程量的70%支付工程进度款，工程完工发包人支付工程进度款后支付致已经审核工程进度款80%；验收合格发包人付款支付至已经审核工程进度款90%；工程结算后取得验收合格证书，发包人付款后支付至工程结算的95%；质保期（按国家相关规定执行）完后发包人支付剩余5%的工程款。付款前承包人必须将受湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司委托的收款账户、开户行、开户名等以书面形式告知发包人，且承包人保证告知的开
防火封堵施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了 充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 1.工程名称：滨江商务区桃花岛D地块1#、2#楼； 2.工程地址：桃花岛广泰建设工地； 3.承包范围：完成本工程1#、2#楼 强、弱电井防火封堵工程； 二、承包单价、方式及工作内容： 1、承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、包进度、工期、 包质量、包返修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验 收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品在内的形式由乙方承包。 2、承包单价： 洞口尺寸约1200*250mm,单价为180 元/处：洞口尺寸约 0. 5*0. 25mm, 0. 7*0. 25mm,单价为80 元/处；（包人工、机械，不
包材料)。工程量以实际完成的封堵洞口数量为准 ！ 四、 付款方式： 施工全部完成后支付50 %,剩余的经验收合格后，各方 面都符合甲方要求后支付50 %o 五、 合同有效期 本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自双方代表 签字并加盖公章(或代表人按手印)之日起生效，完成约定的全部内容、 结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止； 六、 解决合同纠纷的方式 本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成 的，可采用以下第种方式：(1 )向仲裁委员会提请仲裁，(2)甲方 所在地人民法院提起诉讼，(3)向工地所在地的人民法院提起诉讼。 乙方： 乙方代表签字: 期: 甲方： 甲方代表签字:
消防工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将工程委托乙方施工。为明确双方责任，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定。结合湖北省的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。 第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围： （1）消防系统施工图、系统图； （2）甲方单位提出的设计变更规定的范围。 （3）甲、乙双方商定的技术核定单规定的范围。
4、承包方式： （1）设计施工图，系统图范围内的消防工程施工采取包工包料，总价包干的承包方式。 （2）设计变更，施工图、系统图范围外的工程项目采取包工包料，按招投标文件有关规定同比例据实结算的承 包方式。 二、工期 经双方商定，根椐工程实际情况，安排工期如下： 1、开工日期： 2、工程工期： 3、竣工日期：在具备系统运行的条件下，乙方应于15天内 完成全系统的调试、运行。 三、工程质量等级：合格 四、工程价款及承包范围 1、本工程施工图包干总价为人民币 2、包工总价的组成依据施工图及工程预算表，因工程数量增减引起的价格变化依据本合同所附工程预算表进行结算。 第二章双方责任 一、甲方代表 1．甲方驻施工现场全权代表姓名：
2．甲方代表可委派具体管理人员，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前七天 通知对方。 3．甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面的形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到的时 间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并 在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予 执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方 代表发出口头指令后三日内提出书面确认要求，甲方代 表在乙方提出确认要求24小时内不予答复，视为乙方要 求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到 指令后24小时内做出修改或继续执行原指令的决定，并 经书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方 立即执行的指令，如乙方存有异议，但甲方代表决定仍 继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而对乙方 造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。 4．甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准，并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24 小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方 代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，则视为 甲方认可，延误的工期相应顺延。
消防防火封堵工程施工合同范本整理版 建设单位： 施工单位： 为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：____________ 所有需要消防防火封堵的部位。 4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。 二、工程工期 1、合同工期：总工期为 ________ 日历日，开工日期暂定为__________ 年______ 月 ______ 日，具体开工日期以甲方书面通知为准。 2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程，每延迟一天，乙方向甲方支付Y ________ 元的违约金；工期延迟累计达到10 日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后乙方承诺无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。 三、工程价款及支付方式 1、价款 本合同采用包干单价方式计价，包干单价为： _____________ 元/ 平方米，合同面积为 _________ m2,总价为人民币 ________ 元。包干单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、施工设备费、 管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。 工程施工用水、用电由总包单位提供接口, 乙方自行装表计量, 按国家有关部门规定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳或由乙方与总包单位自行协商缴纳。 2、付款方式： 通过消防部门验收并办理完结算后5 个工作日内付至结算总价的97%； 剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无质量问题后一次付清,质保金不计息； 乙方在收取工程款时, 需向甲方提供国家足额正规发票, 否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任。 四、双方权利与义务 1、甲方权利与义务。 甲方按本合同相关条款实施甲方权利,对乙方的工程质量、材料、进度、施工管理进行 监督及管理。 甲方应及时确认有关的方案、图纸,协调与工程有关的问题。甲方应及时提供施工所必需的各种资料。 甲方应积极、及时、主动参与决定相关技术方案。甲方应确保施工场地、水、电等方面满足乙方进场需求。 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。甲方在收到乙方所提交的防火封堵施工记录报告后一个月内完成结算。 2、乙方权利与义务。 执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。
消防工程施工合同 发包方（全称）： 承包方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 本项目施工图纸中所涉及的消防工程设备、材料的供货及安装及调试： 火灾自动报警系统、自动喷淋系统； 消火栓系统、稳压系统。 三、施工组织设计和工期 1、承包方应在开工前将施工组织设计（或施工方案）和施工进度计划提交发包方代表，发包方应在五日内批准或提出修改意见。 2、承包方必须按批准的进度计划组织施工，接受发包方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，承包方应按发包方代表的要求提出整改措施，经发包方代表签认后执行。 3、暂停施工。发包方代表在确有必要时，可要求暂停施工，并在提出要求后，48小时内提出处理意见，承包方须按发包方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施发包方代表处理意见后向其提出复工要求，发包方代表批准后，方可延续施工。 4、工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误，经发包方代表确认，工期相应顺延。 （1）工程量变化和设计变更（发包方应出具书面依据），一周内，非承包方原因停水、电等影响施工造成停工累计超过4小时，不可抗力
因素及其它工种影响工期因素； (2)承包方在以上情况发生后五日内向发包方提出书面报告，发包方代表在收到报告后三日内予以签认、答复；发包方代表收到承包方通知后5日内不作答复，视为已经批准。 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方承担违约责任。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历个工作日内日数：日历个工作日内。 四、质量标准 工程质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003 年版）GB50261-96、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92等相应规范的合格等级。 五、合同款与支付 1、工程款人民币（大写）：元整 ￥：元整 2、工程量的确认 （1）承包方应按专用条款约定的时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后，5个工作日内通知承包方按设计图纸工程量核实已完工程量，作为工程款支付的依据。在承包方确认的工程量，发包方在5个工作日内应向承包方支付工程款（进度款）。 （2）发包方项目负责人在收到承包方报告后，5个工作日内未核实已完成的工程量，承包方报告中开列的工程量即视为被确认，可作为工程款支付的依据。发包方不按约定时间通知承包方，承包方未能参加工程量，工程量结果无效。 （3）对承包方超出图纸设计的工程量范围和因承包方原因造成返工的工程量，发包方不予工程量。 （4）承包方应当在以上情况发生后七个工作日内，将调整原因、金额以书面形式通知发包方项目负责人，负责人确认调整金额后作为追加合同款，与工程款同期支付。发包方项目负责人收到承包方通知后七个工作日内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
消防工程施工合同范文 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1 工程名称：项目消防工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式： 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条：工程造价（大包干价）： 2.1 本工程大包干承包总价为（人民币）： 大写：人民币（￥元）。
工程防火封堵施工合同发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了 充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 1.工程名称：滨江商务区桃花岛D地块1#、2#楼； 2.工程地址：桃花岛广泰建设工地； 3.承包范围：完成本工程1#、2#楼 强、弱电井防火封堵工程； 二、承包单价、方式及工作内容： 1、承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、包进度、工期、包质量、包返修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品在内的形式由乙方承包。 2、承包单价： 洞口尺寸约1200*250mm，单价为180 元/处；洞口尺寸约0.5*0.25mm，0.7*0.25mm，单价为80 元/处；（包人工、机械，不包材料）。工程量以实际完成的封堵洞口数量为准!
三、工期要求：本工程工期要求30 天完成 四、付款方式： 施工全部完成后支付50 %，剩余的经验收合格后，各方面都符合甲方要求后支付50 %。 五、合同有效期 本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加盖公章（或代表人按手印）之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止； 六、解决合同纠纷的方式 本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采用以下第种方式：（1）向仲裁委员会提请仲裁，（2）甲方所在地人民法院提起诉讼，（3）向工地所在地的人民法院提起诉讼。 甲方：乙方： 甲方代表签字：乙方代表签字： 日期：日期：
消防工程施工合同文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
施工合同 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 为了满足甲方单位的消防工程的要求，确保工程质量，遵循消防安装工程的法律、规范。经甲、乙双方协商决定，现将甲方的消防工程承包给乙方，签订本施工合同条款如下： 一、施工地点、范围及施工内容 1、项目名称： 2、施工地点： 3、施工范围： 1、室内消火栓系统 2、自动喷淋系统 3、火灾自动报警系统 4、应急灯、应急疏散指示（设备安装，强电供电线路由强电安装） 5、气体灭火系统 6、摊位过道、人流出入口二次整改施工 二、开、竣工日期及工程工期 1、本合同经双方签字盖章生效，根据工程需要进场施工。 2、竣工日为甲方建设项目初装修后，消防工程经乙方自检，调试开通合格后 经建设方及甲方验收合格为竣工日。 3、工程工期为从甲方及监理单位发给乙方进场通知书确定的施工日起计 算到整个消防工程施工完毕（日历天），并经验收合格止。因不可抗拒因
素影响及连续8小时以上停水、停电、导致停工的，因甲方延期付款影响施工进度的，经监理及甲方确认后顺延工期。 三、工程质量及验收、保修 1、乙方应严格按照甲方提供的经过双方会审通过的消防施工图纸进行施工， 该工程必须符合GB标准及消防部门的验收标准。 2、工程施工期限为天，自竣工日起保修期为壹年。 3、保修期内，如工程质量方面的问题，乙方应在24小时内做出答复并免费 维修（人为损坏除外）。保修期内乙方若拒不返修，甲方可使用保证金进行返工，所发生的费用乙方承担。 四、造价及付款、结算方式 1、本工程采用双包的形式，即包工包料。本工程合同造价为人民币：以审计 部门计算的工程造价为准。 2、合同签订后，由乙方垫资进场施工，工程完工后经消防部门验收并出具试 运证明付到总工程款的，取得消防部门出具的消防合格证明文件后付到总工程款的保修金为（保修期满退还保修金）。 五、违约责任 1、为保证工程进度及确保民工工资的按时支付，甲方在乙方呈报完整的工程款支付申请与资料后，应在七日内支付当期工程款，若因资金不到位或甲方其他原因造成工程停工，甲方应以书面形式通知乙方停工，并由甲方承担责任。 2、因乙方原因造成工程质量、工期未达到合同规定的标准和工期要求时，由乙方承担由此造成的经济损失。 3、如因甲方原因造成消防验收不合格，不影响工程款的结算。
消防防火封堵工程施工合同 甲方（施工单位）： 法定代表人： 乙方（建设单位）： 法定代表人： 为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.工程内容：所有需要消防防火封堵的部位。 4.合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。 二、工程工期 1.合同工期：总工期为日历日，开工日期暂定为年月日，具体开工日期以甲方书面通知为准。 2.若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程，每延迟一天，乙方向甲方支付人民 币元的违约金；工期延迟累计达到10日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后乙方承诺无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。 三、工程价款及支付方式 1.价款
（1）本合同采用包干单价方式计价，包干单价为：人民币元/平方米，合同面积 为㎡，总价为人民币（大写）（￥元）。包干单价包括但不限于人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。 （2）工程施工用水、用电由总包单位提供接口，乙方自行装表计量，按国家有关部门规 定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳或由乙方与总包单位自行协商缴纳。 2.付款方式： （1）通过消防部门验收并办理完结算后5个工作日内付至结算总价的97%； （2）剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无质量问题后一次付清，质保 金不计息； （3）乙方在收取工程款时，需向甲方提供国家足额正规发票，否则甲方有权顺延付款且 不承担任何责任。 四、双方权利与义务 1.甲方权利与义务。 （1）甲方按本合同相关条款实施甲方权利，对乙方的工程质量、材料、进度、施工管理 进行监督及管理。 （2）甲方应及时确认有关的方案、图纸，协调与工程有关的问题。 （3）甲方应及时提供施工所必需的各种资料。 （4）甲方应积极、及时、主动参与决定相关技术方案。 （5）甲方应确保施工场地、水、电等方面满足乙方进场需求。 （6）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。 （7）甲方在收到乙方所提交的防火封堵施工记录报告后一个月内完成结算。 2.乙方权利与义务。 （1）执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。服从甲方及监理对工程质量、材料、进度、安全文明施工等方面的管理。
消防设施安装改造施工合同范本 发包人（甲方）： 住址： 承包人（乙方）： 住址： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。 一、工程概括 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、工程内容：图纸作为参考，以实际为准。 二、合同价款与付款方式 1、合同总造价： 2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%，即____________万元。 3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材
料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%，即____________万元。 4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款 ______%，即____________万元。 5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。 三、施工日期 1、本工程预计______年______月______日开工， ______年______月______日完工，完工后五日内组织验收，总工期______天。 2、工期顺延 （1）如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。 （3）因连续______小时停电，导致无法正常施工的 若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的损失。 四、设备及材料供应方式 1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由______方负责供应。 2、______方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质
消防工程施工合同 发包方（甲 方）： 承包方（乙 方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1工程名称：××项目消防工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：按甲方提供的××项目消防工程经消防主管部门审查合格后的施工图纸及经甲方确认的经消防部门审查合格后的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防部门审查批准的的自动报警系统设计的施工图，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 2) 消火栓系统：包括整个综合楼室内外消火栓系统。包括室外地上消火栓、消防水泵接合器 3) 喷淋系统：包括整个综合楼自动喷淋系统（宾馆部分喷淋系统按图纸施工）。
4) 自动报警及联动控制系统：包括整个综合楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播及背景音乐。 6）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 7) 移动灭火器设备配置。 8) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 9)切断非消防电源线路。 10)消防水池水位报警系统、线路等。 11)消防设备的监控及反馈系统。 12)气体灭火的设计、施工。 13）地下室防火卷帘系统 14）应急疏散指示照明系统 15)消防工程范围内所有预留预埋及洞口修复由乙方自行负责。 上述消防设计图纸，由甲方负责报送消防主管部门审查批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防主管部门审查和验收的，增加工程费用由乙方承担。施工前仔细阅图，缜密思考，施工过程中由于让管等原因，导致已安装管道或设备发生移位，由此增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
防火、防鼠封堵施工合同书 发包方： 承包方： 一、因甲方需对××××做防火、防鼠封堵，现委托乙方进行施工为明确双方权利、义务，经双方充分协商，签订本合同，双方必须共同遵守合同条款的每一项。 二、施工需求与工艺： 1、×××现未安装电缆沟道防火墙，多数电缆穿孔未封堵，对设备安全运行带来严重隐患，根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》要求，需对其进行防火、防鼠封堵施工处理。 2、做此防火防鼠封堵前应把电缆沟及电缆灰尘与油污清洗干净，确保施工质量。 3、防火板：用于电缆夹层中的电缆桥架将上、下层电缆防火分隔。 4、阻火墙：根据规范要求,电缆隧道或重要回路电缆中的相关部位，应设置阻火墙，按照要求,一般阻火墙的耐火极限不低于1小时，阻火墙产品由石膏、纤维板、隔墙、钢丝网聚苯乙烯泡沫夹芯板隔墙等，这些产品已得到普遍应用，也常采用阻火包矿棉块、防火泥，有、无机堵料，耐火隔板组成，构成防火墙，其耐火极限可达3小时以上。 5、对于孔洞面积低于1㎡的小孔洞封堵，一般釆用无机堵料与有机堵料配合使用，如电缆引至电气柜盘或控制屏台的开孔
部位，该种封堵首先应在孔洞下用射钉铆接点进行封闭，阻止火焰烧化铆接点，用有机堵料包裹孔洞内电缆，厚度10cm，以利下载电缆的松动及更换，然后在空隙处直接灌注无机堵料使之与隔层平面或楼板平齐。 三、该变电站需要做的设备与需用材料及工程总造价见附页。 四、乙方进厂甲方人员要积极配合，施工中带电部位及注意事项警告施工人员，住工地代表负责工程质量监督检查及工程量等事宜。 五、施工工期与质量保证： 1、从施工开始到工程新经验竣工按甲方规定要求执行我们在收到签订合同书、通知书后在规定的时间内同贵方签订施工合同，并组织施工班组，物资、机械设备等迸入施工现场。 2、签订合同日起××日以内完成该变电站的全部防火封堵工程。 3、工程质量按照国家电站防火封堵规范进行施工，所有材料符合国家消防认证，确保消防验收合格。 4、做好原材料的进场验收检测，并出具检验报告及合格证书。 六、付款方式： 1、甲、乙双方签订合同后，甲方应付总工程款的××作为乙方购买材料以及生活费用。 2、工程全部竣工时，乙方按甲方要求的提供全工程款的税票，甲方应付总工程款的××给乙方，剩余××工程款作为工程
合同编号：YT-FS-6264-11 消防工程施工协议(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
消防工程施工协议(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：_____有限公司，以下简称甲方 总承包方：_____，以下简称乙方 分包方：_____，以下简称丙方 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下： 一、工程概况 1．工程名称：_____有限公司一期消防工程 2．设计单位：______ 3．工程地点：______路 二、各方职责 甲方：______ 乙方：______
丙方：______ 技术文件和承包范围：____ 技术文件：______ 1．（一期工程）施工图 2．建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第____号 3．施工图审查报告 4．（二期工程）消防系统图 5．投标文件（预算书） 承包范围： 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统 包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警
消防施工合同范本免费 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：条工程概况 1．工程名称：_________ 2．工程地点：_________ 第二条承包范围： 第三条工程承包方式：_________ 第四条合同工期 开工日期：_________ 竣工日期：_________ 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程造价：_________ 付款方式：_________ 价款调整：_________ 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家的相关标准、规范为标准共同验收。 2．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-XX．《火灾自动报警系统施工及验收规范》
gb50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》gb50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-XX．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-XX．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条质量保修 1．本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。 2．乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。 3．在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保