当前位置:文档之家› 变压器安装施工合同协议书范本 简约版

变压器安装施工合同协议书范本 简约版

甲方:

乙方:

根据《中华人民共合国合同法》的有关规定,双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同,双方共同遵守。

一、工程名称:

安装KVA变压器

二、工程地点:

三、合同价款与付款方式

合同总价款:万元(含KVA变压器的价款)。

付款方式:合同签订后付款%,工程竣工验收合格后15日内付款%,余款90天后付清。

四、合同期限:

年月日至年月日。

五、质量要求:

符合电力局验收标准。

六、甲方责任:

1、甲方责任现场的质量监督和管理。

2、按合交付工程款。

七、乙方责任:

1、保证变压器的质量符合国家标准。

2、按照国家有关规范施工。

3、加强现场施工安全管理,严禁违章作业和违章指挥。

八、违约责任:

1、乙方未按合规定时间竣工,每逾期一天,按合同总额的%缴纳违约金。

2、因乙方原因致使工程质量不符合约定,造成人身和财产损失,乙方应承担违约责任。

3、甲方逾期支付工程款的,应按日支付‰的滞纳金。

九、未尽事宜双方协商解决。

十、本合同一式三份,双方各持一份,主管机关一份。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

日期:年月日日期:年月日

工程施工安全生产协议书范本

工程施工安全生产协议 书范本 http://biz.doczj.com/doc/1710323261.html,work Information Technology Company.2020YEAR

*航电枢纽土建工程 安全生产协议书 协议编号:* 甲方:* 乙方:* 根据国家有关规定和合同文件要求,为确保本项目部各项控制目标的实现,认真落实安全职责,经甲、乙双方协商,甲方在本项目部所承担的工程部位施工过程中使用乙方部分劳务及机械设备,在甲方负责控制安全管理工作的前提下,由乙方管理其内部安全生产工作。现就双方达成的安全生产协议明确如下: 第一条:安全管理规定 一:甲方职责: 1、向乙方传达上级及项目部的有关规定,提供本单位制定的安全生产规章制度及管理办法,对乙方进行安全监督、监察管理; 2、向乙方有偿提供必要的符合要求的安全防护器材和安全技术资料; 3、负责乙方现场队伍的资质审查及作业人员的三证审查(即身份证、暂住证、流动就业证等); 4、督促乙方对进场人员的“三级”安全教育,检查乙方施工现场的“班前五分种”讲话及现场的安全情况(包括作业人员的违章行为); 5、督促乙方建立完整的安全生产保证体系,制定安全生产措施和安全管理制度; 6、协助乙方处理较大的施工安全事故,并组织和参加事故的调查处理工作; 7、对乙方的违章行为屡次不改者,有权处罚或建议清退出场; 8、施工现场甲方发现乙方的违章作业和安全隐患,有权向乙方签发整改通知(包括书面通知和口头通知),乙方必须立即处理;如乙方作业人员违章行为不进行改正,甲方有权依照有关安全生产管理规定,对违章作业者进行经济处罚;对不进行安全隐患的处以罚款,并有权勒令停止施工,待安全隐患处理后方可重新开工,乙方赔偿因停工对甲方造成的一切损失; 二:乙方职责 1、乙方应建立、健全安全生产保障措施,严格按照国家制定的安全生产方针政策和法规组织施工,遵守甲方制定的各项规章制度,对国家财产和人民生命安全负责; 2、乙方必须持有五证(资质证书、营业执照、安全资格证书、税务登记证、法人委托书)、施工简历及近三年安全施工记录。 3、乙方劳务人员必须经过三级安全教育,持有相应岗位合格上岗证书; 4、凡进入施工现场作业的作业人员必须遵守各项规章制度,听从甲方安全人员的安全管理,接受甲方的安全教育及安全知识考核; 5、乙方劳务人员人数超过30人,则必须配专职安全员;不足30人的配备兼职安全员;各班组要配备专(兼)职安全员; 6、根据施工现场情况及甲方的要求,制定出自己的安全生产措施和安全管理制度;

装修工程合同范本简单版

装修工程合同范本简单版 装修是一个大的改动,期间可能会有各种的事情发生,为了不为了这些事发生纠纷,签订一份详细的合同是非常有必要的。下面是由为大家整理的“装修工程合同范本简单版”,仅供参考,欢迎大家阅读。 装修工程合同范本简单版(一) (发包方)甲方:__________________ (承包方)乙方:__________________ 按照、的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:_____________室内装饰工程 2、工程地

点:____________________________________ 3、承包范围:____________________________________ 4、承包方式:施工承包,包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期:本工程自______年____月____日开工,于______年____月____日竣工,具体开工日期以甲方通知为准。 6、工程质量:按本合同第五条约定标准。 7、合同价(人民币大写):_________元整。 二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验

收、变更、登记手续和其他事宜。 三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

简易设备安装合同书(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 简易设备安装合同书(合同示范 文本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

简易设备安装合同书(合同示范文本) 甲方:xxx厂法定代表人:厂长 乙方: 甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书: 一、安装的项目名称和地点: 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬: 名称规格型号数量安装 合计 三、完成安装的期限: 从年月日到年月日 四、安装的质量要求: 五、安装的安全责任:

乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关; 六、安装报酬的结算支付时间: 七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失; 八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。 九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。甲方:xxx厂乙方: 年月日 -------- 工程名称:_________合同编号:__________________工程公司(以下简称买方)与_________体育用品供应公司(以下简称卖方)就卖方为_________体育馆射击馆设备工程向买方提供的货物和服务,经买卖双方协商一致,签定本合同,共同遵守如下条款:

安装协议书范本【三篇】

安装协议书范本【三篇】 甲方:xxx厂法定代表人:厂长 乙方: 甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书: 一、安装的项目名称和地点: 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬: 名称规格型号数量安装 合计 三、完成安装的期限: 从年月日到年月日 四、安装的质量要求: 五、安装的安全责任: 乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关; 六、安装报酬的结算支付时间: 七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失; 八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。

九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。 甲方:xxx厂 乙方: 年月日 【篇二】制作安装协议书 委托方:(甲方):中山市X房地产开发有限公司 受托方:(乙方): 根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守, 制作安装合同书 。 一、承包方式及承包范围本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。 二、总费用及付款方式

1、本合同总费用(含税)¥:元,大写:元整。进入合同期后,在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。 2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%,即:元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%,即元,其余5%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。 3、以上付款甲方将以的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应fa.票。 三、制作材料及要求、费用预算 序号 项目 规格 单价(元) 单位 数量 总价 完成时间 保修期 1

安全文明施工合同协议书范本

编号:______________ 安全文明施工合同 总包单位:______________________ 分包单位:______________________ 签订日期:_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位:

为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 ),双方本着 平等、自愿的原则,签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务, 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见,并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时,应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。

简易水电安装合同协议书

简易水电安装合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

简易水电安装合同模板 甲方:(发包方)_________________________________ 乙方:(承包方)_________________________________ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条:工程概况 1、工程名称_________________________________ 2、工程承包方式:乙方承包人包清工。并自备工具 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款:按建筑每平米建筑实际面积___________元一次性全包。 第二条:关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现

场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条:关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

设备安装合同协议书范本正式版

设备安装合同 甲 方: ________________________ 乙 方: ________________________ 签订日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装 _______ 设备设备达成如下协议: 编号 号:

第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况: 1、设备情况: 产品名称 ________________ 规格型号 _________________ 单位 _______________ 数量 2、安装工程概况: ( 1)工程地点及面积: __________________ ( 2)工程造价: ____________________________________________________ 元; (3)开工日期: __________________ 年 ________________ 月 ________ 日; (4)竣工日期: __________________ 年 _________________ 月 ___________________ 日; ( 5)付款方式: ( 1)现金 _________________________________ (2)转帐支票 第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试 _______________________ 设备完毕,甲 方现场验收合格,并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字 , 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责 __________________ 设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定: (1) ________________ 年 月 ________ 日之前,乙方派出工程技术及 施工人员到达工地现场开始安装施工; 月 (2) ________________ 年 ________ 日之前,完成前期隐蔽工程施 工并验收; (3) ________________ 年 月 ________ 日之前,完成设备安装及系统 的调试运转; 全部 __________________ 设备工程完工及验收, 与装修竣工时一同进行。 所需材料均 按双方约定时间进场到位 2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工 程竣工当天通知甲方验收, 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收, 认定工程质量 和工程内容符合要求的, 双方代表在工程验收单 (表) 上签字盖章。 乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、 产品保修单、 日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲 方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应 签定合同的补充文本加以确认。

安装服务合同协议书范本详细版

安装服务合同 甲方: _________________________ 乙方: _________________________ 签订日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 甲方单位: _____________________ (以下简称甲方) 联系电话: ________________ 单位地址: _________ 甲方代表: _______________________________ 编号 号:

乙方单位:______ (以下简称乙方) 联系电话:________________ 单位地址:___________ 乙方代表:____________________________ 甲、乙双方经协商,就—年—月—日至—年—月—日_______________________ 的__________________ 安装服务达成一致意见。为明确双方的权利、义务和经济责任,双方签订以下合同。 一、服务范围 ___________________________ 的安装服务; 二、甲乙双方职责 甲方职责: (1)甲方承诺将山东区域内安装服务全部交付乙方,不得私自转交第三方; (2)甲方有义务协助乙方解决产品安装服务过程中的问题; (3)甲方需保证甲方产品的质量达到国家标准要求; (4)甲方按照合同规定时间完成对乙方的付款; 乙方职责: (1)乙方向甲方提供《安装服务报价单》(见附件1); (1)乙方负责根据本合同签订的服务范围及内容组织工作人员对产品进行安装服务 (2)乙方负责控制安装进度,并确保安装质量; (3)乙方负责在完成安装后上传产品照片以供甲方验收; 三、安装服务流程 (1)甲方下单时,以《安装服务报价单》为依据,使用乙方提供的专用淘宝链接进行下单; (2)乙方在接到甲方订单48小时以内完成与客户预约; (3)待安装产品到货并具备安装条件后乙方派工作人员上门安装; (4)产品品安装服务完成后乙方向甲方提交安装图片;

安全施工协议范本

合同编号:ZP字号 安全施工协议 发包方(甲方):江苏筑品建设有限公司 承包方(乙方): 签订地点:江苏省镇江市 签订日期:二零一四年月日

甲方(全称):江苏筑品建设有限公司 乙方(全称): 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及其它相关法律、法规,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。 第一条、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点:镇江市九华山路西侧,凤凰山路南侧 第二条、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2.及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。 6.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7.向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。 8.按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9.对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 第三条、乙方的权利、责任和义务

简易施工合同(模板)

施工合同 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把(承包给乙方,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守: 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地址: 3、承包方式:包工包料。 3、承包价:元 (大写:_ )。 二、工程期限 本工程经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延) 开工日期为年月日至年月日,总工期天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工; 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1:甲方承担的安全责任、权利 (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程; (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标

准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案; (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚; (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2:乙方的责任、权利 (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; (二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责; (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作; (四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方:乙方: 代表人:代表人: 身份证号:身份证号: 公章公章 年月日年月日

设备安装合同协议书范本 门禁

甲方单位:(以下简称甲方) 乙方单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议: 第一条安装工程概况 (1)工程地点: (2)工程最终造价:¥________(人民币________元整); (3)开工日期:合同签订之日起十个工作日内; (4)竣工日期:开工之日起五个工作日内; (5)付款方式:现金或其它 第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可。 第三条产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责通道设备的安装、调试。 甲乙双方商定: (1)合同签订之日起十个工作日内,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;(2)开工之日起五个工作日,完成设备安装及系统的调试运转; 2、安装质量标准按国家规范及行业要求,乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。 第四条价款结算方式及期限: 1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款); 2、本合同工程安装总价款为:¥元,人民币整;

(1)合同签订后,甲方支付乙方(预付款)人民币(占合同总金额的 75 %)¥元; (2)工程款(占合同总金额的 25 %)¥元,设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。甲方未付清全款以前,材料及设备权属为乙方。 第五条产品质量责任和售后服务条款 1、自验收之日起,工程保修期为壹年;由乙方无偿提供服务,如因甲方使用不当或人为损坏除外。 2、质保期结束后,乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。 第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。 第七条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。 第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。 第九条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 第十条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方单位: 联系电话: 单位地址: 甲方代表: 乙方单位: 联系电话:

施工安全协议书范本

东风水库施工安全协议书 建设单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)工程名称:工程 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。

工程施工合同范本(简易)

建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点:麻城宋埠 三、承包方式:包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。 3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。 甲方:乙方: 代表:代表: 年_____月_____日年_____月_____日

设备合同范本

合同书 项目名称: 合同内容: 合同编号:□□□□-□□□□-□□-□□□□-□□ 甲方: 乙方: 签定时间: 签定地点: 合同条款 发包人(甲方):

承包人(乙方): 经过招标确定,甲乙双方协商一致,同意按照下述条款和条件签署项目设备安装(含部分非标制作及材料采购)工程合同(以下简称合同):1工程内容及范围 工艺设备安装 工艺管道安装 自控仪表安装 电气设备安装 保温防腐 供货设备、材料清单和价格 2 技术规格和标准 本合同安装工程所规定的技术规格和标准应与施工图中的技术规格及规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定,则应符合有关部门最新颁布的相应的正式标准。 3安装工期 本合同规定的安装工期为:,开工日期以甲方通知为准。4施工地点 施工地点 5 工程结算、价格与付款方法 本工程定额采用鄂建(2008)214号文颁发的《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、人工费、机械费执行定额人工费及定额机械费,施工期间不做调整。(含有拆除工程的,子目基价按原子目定额基价的50%计取。)工程取费按《湖北省建筑安装工程费用定额》(鄂建[2008]216号)全口径取齐,然后在结算总价基础上下浮,其下浮标准如下表:

合同仅规定(工艺设备安装、工艺管道安装、仪表安装、电气安装、保温防腐)安装工程结算取费费率,工程结算时以实际签证的工程量为依据计算安装费。 (和条对直接执行单价的或综合单价的工程,不实行定额和费率结算,可按综合单价进行工程结算。) 营业税、城市建设维护税、教育费附加综合税率均以工程所在地区税率计取(市区%,县城、镇%,不在市区、县城或镇%)。 项目内所有主材由甲方提供的,交付给乙方的材料由乙方负责保管,若丢失的,承担全价赔偿责任。施工工具、辅材由乙方自备。主材由乙方采购的,其主材价格参照宜昌市同期信息价执行。 安装工程竣工后,乙方编制安装工程结算书,并由甲方审核认可。 甲方与乙方签订的合同中,标明的清单价格和安装取费标准是办理安装项目结算书的标准,在履行合同期间不受任何调价因素的影响,为最终不变价,在履行合同的整个期间内有效。 付款及结算方法:本合同暂估价为人民币元,合同正式签定施工人员进场并施工一周后,首付元作进场费,每月付己完成工作量的60%作为进度款,安装施工完工时累计付合同总价的60%(进场费在第二个月进度款内扣除),甲方审计结束后乙方开具全额建筑安装工程发票(非标制作的设备必须开17%增值税专用发票),甲方支付给乙方至决算工程款总额的90%,余10%作为质保金,所施工装置完工一年内在使用中无质量问题一次无息付清。

户外广告安装合同协议书范本

编号: _____________ 户外广告安装合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方:

甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,现就乙方承揽广告牌 (以下简称广告牌)的安装事宜达成如下一致协议。 一、工程项目:沿线钢架广告牌加工安装工程。 安装地点:。 二、工程概况 1、灯笼架广告牌:灯笼柱高米,米,宽基础混泥土 2、灯笼广告牌材质: 三、工程单价: 1、广告牌安装费: 灯笼架安装广告牌:元,块; 总支付元,大写; 2、支付方式: 工程安装完毕,甲方向乙方支付全部总价款。 四、双方权利、义务 甲方: 1、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。 2、按本合同第二条规定结算广告牌的安装费用。 乙方: 1、办理广告牌设置、土地协调、安装所必须的报批手续及相关费用 2、按甲方提供的安装地点施工并安装完毕。 3、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。

4、安装期间岀现的一切责任事故与甲方无关,全部由乙方负责。 五、关于验收 1、乙方全部制作安装完工后,甲方组织验收,甲方在完工后一周内不组织验收,乙方可视同甲 方验收工程质量合格。验收合格,进入保修期。 2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,广告结构安装应当牢固,抗风力应达到8级。 六、违约责任: 1、乙方如无正当理由未能按规定按时安装完成广告牌,每逾期一日乙方应向甲方支付合同总 金额的千分之五作为违约金。 2、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工 及相应损失。 3、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要 求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。 七、保修期限: 1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保年。 2、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。 八、该协议一式贰份,甲乙双方各执一份,双方盖章签字生效。

施工安全合同协议书范本

发包单位(以下简称甲方): 承包单位(以下简称乙方): 工程名称: 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-88)、《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务:

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 6、乙方必须确保所有进场的人员,年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场,否则,产生的一切后果均由乙方承担,甲方不承担任何责任。 三、安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。 2、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。 4、在使用甲方提供临时电源时,对不符合临时用电标准的电源,向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患,必须按要求认真落实整改。 5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训,未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员,不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。 四、机电设备使用 1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书,还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明,否则,不得投入使用。

简单水电安装合同_水电施工合同范本

简单水电安装合同_水电施工合同范 本 本合同双方签字后生效,未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方): 承包方(乙方): 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点:本工程位于丹江口水利枢纽右岸

1.2、工程内容:水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围:单包工形式,即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 3、质量等级:国家标准合格等级。 4.1合同语言:汉语。 4.2适用法律法规:国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范:国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期:进入施工现场当日 5.2图纸提供套数:壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。

1、甲方驻工地代表及委派人员名单: 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求:自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位,积极协调现场事物。 4、乙方工作。 技术交底制度,提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作,按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具,一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100~500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元,按项目部要求统一着装,违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级:合格以上标准;

设备购买安装合同书范本.

本合同由以下双方当事人签署: 甲方(出卖方): 法定代表人: 乙方(买受方): 法定代表人: 1.定义 1.1本合同下列词语应解释为: (1)“合同总金额”系指根据合同规定,在甲方全面正确地履行合同义务后乙方应当支付给甲方的价款总额。 (2)“货物”或“设备”系指甲方按合同要求,向乙方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。 (3)“服务”系指合同规定甲方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。 (4)“项目现场”系指交货地点以及将要进行货物安装的地点。 (5)合同的解释:下列文件是本合同的组成部分,以下文件的相关约定与本合同 不同的,以本合同的约定为谁,但后于本合同签署的补充文件、协议另有约定的除外:

a)本合同: b)供应商提交的投标函; c)投标报价表: d)生产厂家授权函,售后承诺书: e)招标文件、投标文件、中标通知书: f)技术要求响应厂家承诺书: g)其他经双方书面签署确认的补充文件、协议。 2.合同标的 2.1乙方同意购买,甲方同意出售《货物需求一览表》(见附件一)表中所有货物。 2.2除乙方事先书面同意外,甲方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的 义务或进行分包。如果为履行本合同确需要分包相关合同义务的,甲方应就本合同项下 的分包意向提前书面通知乙方。但该通知不解除甲方承担的本合同项下的任何责任或义务,也不能视为已获得了乙方的同意。 3.合同金额 3.1合同的含税总价(即合同总金额)为人民币万元(大写元整),货物分项价格详见o 3.2根据现行税法征收的税费由纳税义务方自行承担。任何一方不对另一方应当缴纳的税费承担任何责任。 4.交货时间和交货地点 4.[交货时间:-

安装工程施工合同协议书范本

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规规定,结合本工程具体情况,本着协商一致、等价有偿、诚实信用原则,签订本安装工程施工合同,以供双方共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:_________________________________改线工程 2、工程地点:_________________________________. 3、工程内容及承包范围: 钢管∮2800×22单向7.982㏎(双管15.964㏎);∮2500×20共计50M;∮2400×20共计50M的布管下沟、对口焊接、焊后防腐补口、施工过程中的排水降水工作(特殊情况除外)。 二、工期: 1、本工程从___________年___________月___________日开工起至___________年___________月___________日止,工期为___________天,如遇特殊原因(如大雨、地震材料等原因)按期顺延。 三、工程质量: 1 因为本工程属于压力管道,乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准提供具备压力管道焊接资质的焊工施工,并接受质量检查部门及甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件并予以积极配合,对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。 2 工程质量必须达到专业质量检验评比标准规定的分项(单项)工程质量标准,第一个月焊缝合格率不低于85%,第二个月以后不低于92%。

3 管道的对口、焊接施工方法须符合现行国家标准的要求。 4焊缝对口的错边量不得超过±2MM,焊缝100%超声波检测B1级合格,20%射线探伤抽检应达到Ⅱ级焊缝要求,焊缝表面不能有其他不允许的缺陷。 五、安全施工: 1、乙方应按现行国家相关规定进行安全文明施工,加强施工安全管理,不得违章作业。 2乙方必须对所有施工人员购买工伤劳动保险。 六、工程计价: 1、本工程为计价不计量,承包价格为每个焊缝___________元计价,以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程结算.结算款为当月完成量总价的90%,余款待施工队撤离现场时一次结清。如因检测滞后造成的工程量统计误差可根据以往合格率计入当月结算工作量。 2、施工队承担每个月四天的雨天误工费用,如每个月下雨超过四天时,甲方承担50%的误工补贴(按实际人数及工资额计算);如因甲方材料、机具、作业面问题出现误工不超过四天时,由乙方负责;超过四天以后由甲方负责。 3乙方人员进入现场后开工前为甲方所作的零星工作由甲方支付人工工资. 4工程完工后如甲方需要乙方留下进行水压试验等工作时, 人工工资由甲方支付. 七、工程承付款方式: 1、工程款当月结算,第一个月为45天,以后为35天。 2、工程量由甲方现场技术人员共同测量确认,由甲方技术负责人审核,作为工程结算的依据。所有工程量以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程进度结算.结算款为当月完成量的90%。 3、余款待施工队撤离现场时一次结清。 八、双方责任: 1、甲方责任:

相关主题