夜景照明安装施工合同
夜景照明安装施工合同
合同名称：XX夜景照明安装工程
签订日期：_____年___月___日签订地点：__________
合同编号：__________
甲方：__________(以下简称甲方)
乙方：__________(以下简称乙方)
本合同由甲、乙双方通过友好协商为明确双方权利责任和义务，特签订此合同。
一、本合同为包干价。
二、合同总造价(含安装发票) ：__________
合同总造价为：__________
三、工程内容
1、本工程为_____灯具部分灯具电气管线安装施工。
2、甲方负责向乙方提供符合方案的灯具、管线、预埋件、管材主要配件(三通、直接、弯头、接线盒)及配电箱(不含内部接线配件)。
3、甲方向乙方提供符合方案的前期施工图纸，详细施工图纸由乙方现场补充，甲方签字认可后作为本合同的附件生效。
4、乙方负责灯具、配电箱、PVC管的安装、电缆沟的挖埋、路面的恢复，及相应辅助材料的提供。
5、乙方负责本工程全套竣工资料及现场签证，与各方关系的协调；并按国家及地方相关规定保质保量合格完成本安装工程。
四、付款方式：
1、合同签订后乙方即进场施工，十五天内甲方即付工程款人民币￥_____元(大写：_____)给乙方作为工程预付款。
2、完工前十五天内甲方向乙方支付工程款人民币￥_____元(大写_____元)给乙方。
3、乙方保证在甲方指定完工日期前完工。
4、工程余款在完工后10天后付清。
5、总造价的10%作为质保金，即人民币_____元，待竣工验收正常运行一年后支付。
六、完工日期：
1、乙方在甲方指定完工日期前负责完成全部施工。
七、双方权利和责任
1、甲方有权要求乙方按期完工，如乙方不能按期完工，甲方有权要求乙方按2‰/日交纳赔偿金。
2、乙方有权要求甲方按合同条款付款，如甲方不能按期付款，乙方有权要求甲方按2‰日交纳赔偿金。
3、乙方须保证按方案书内容提供产品并确保安装质量。
4、工程实施完毕，相关施工、图纸按国家施工规范标准验收。
八、安全责任
1、在施工过程中乙方应注意采取安全措施，任何人员伤亡及其他安全事故由乙方负责全额赔偿。
2、如因乙方采购材料的质量问题和施工技术缺陷造成的安全责任事故由乙方负责赔偿。
九、售后服务：
1、乙方在工程验收合格后保修五年，免费保修一年，接到甲方电话后乙方须在24小时之内派人赶到现场处理问题。
2、保修期过后，乙方仍须对工程提供快捷的售后服务。
十、合同纠纷的解决
甲、乙双方执行合同发生意见分歧时，应友好协商解决，不能解决的，通过诉讼程序解决。
十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字后即产生法律效力。
甲方：_________ 乙方：_________
代表：_________ 代表：_________
电话：_________ 电话：_________
开户行：_________ 开户行：_________
帐号：_________ 帐号：_________
日期：_________ 日期_________
感谢您的阅读！
设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称：-------------------。 1.1.2 施工地点：-------------- 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 （施工内容）。 1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。 1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行：
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
路灯安装施工合同范本 随着城市规模的不断扩张,路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中,如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全措施,是我们城市照明同行面对的实际问题,路灯安装施工合同又是怎么一回事呢?以下是为大家整理的路灯安装施工合同范文，欢迎参考阅读。 路灯安装施工合同范文1 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：小区内一期管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：20xx年5月18日 竣工日期：20xx年6月18日 管线敷设工期总日历天数20 天、灯具安装日历天数30 天。
四、质量标准 工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。 五、合同价款 1、金额(大写)：管线敷设、安装及调试费用：￥：元 2、灯具价格：另行商定，甲方保留可增加权力，暂定左右(此项费用另行签署补充协议。 六、付款方式 合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠(柱)基础完成以后，支付合同价款的20%，即RMB 元，灯具进工地并安装完毕后，再支付合同价款的20%，即RMB 元，通电调试完毕后，支付合同价款的20%，即RMB 元，剩余工程设备款，一年后结清。 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同书 2、合同条件 3、招标文件 4、投标书及其附件 5、国家和市有关标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
工程施工合同模板 工程施工合同范本 签订合同双方： 建设单位：________________，以下简称甲方 施工单位：________________，以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称： 二、国家（或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号：________________。 四、工程地点：________________。 五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略）。 六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表略）。 第二条工程期限
本合同全部工程____年____月____日开工至____年____月____日竣工（各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略）。 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的接通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，工程施工合同范本加工构件，做好一切施工准备。
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
夜景亮化工程承包合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确工程内容及技术经济责任确保工程质量及进度，双方就夜景灯亮化事宜协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包方式 本工程双方商定由甲方将工程发包给乙方进行工程的制作与安装。工程安装调试完成后，由项目负责人验收确认无质量问题后，该工程即视为验收合格。如该工程未经验收确认合格则视为不合格；若不合格时，需乙方整改到项目负责人经确认合格为标准。 三、工程计价 按固定单价计算：（计）最后按实际安装数计算 16元／颗 16元／根 16元／套 四、工程工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。 3、工期延误 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1）甲方未能按合同的约定提供符合开工条件的施工场地； （2）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更或工程量增加； （5）非乙方原因停水、停电、等原因造成停工； （6）不可抗力及自然灾害； （7）甲方同意工期相应顺延的其它情况。 五、合同价款与支付 1、合同价款暂定为人民币（大写）：元整（￥元整）， 最后按实际安装数量计算；合同单价在合同实施期间内不因市场变化因素而 变动。 2、甲乙双方签字盖章合同生效后，年月日前甲方向乙方支付工程合同总造价的30%约人民币元整（￥元整）作为工程预付款;；经甲方工程项目负责人确认后，于年月日前将该工程合同总造价的60%约人民币元整（￥元整）支付给乙方作为工程进度款；乙方将承包范围内的所有工作内容施工完毕，经甲乙双方验收合格7个工作日内甲方向乙方支付工程合同总造价的5%约人民币元整（￥元正）的工程款支付给乙方；甲方不得拖欠乙方的工程款。 3.当该工程验收完毕，乙方应交给甲方工程质保金人民币元整（￥元正）作为质量保修金，保修期年；保修期满一年且甲方确保其承包范围内的内容能正常使用后，甲方于7个工作日内乙方一次性返还质保 金（无息）人民币元整（￥元正）。如乙方存在质量保修问题，在收到甲方递交的整改通知函或电话通知后两天内必须到现场查看，并拿出整改方案及整改负责人。若乙方在收到整改通知函或电话通知后两天不作回复，甲方有权自行安排人员维修，所发生费用在年内质量保证金内扣除，年内由乙方承担，乙方无条件认可。 六、保修及维护 （1）自安装完毕并通过甲方验收合格之日起，整体质量保修期为年。年
编号：_____________ 路灯安装承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
需方(甲方)： 供方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同 一、工程项目 1、工程名称： 2、交货及安装工程地点： 二、项目总造价 1、本路灯项目含税总造价为人民币： 2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。 三、款项支付 1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。 2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%; 3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。 4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金。 四、供货及安装： 1、本路灯工程安装施工日期总计个工作日内完成路灯安装施工项目。 2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。 3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。
五、安全责任 乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。 五、维修保养 本路灯项目保修期为_壹_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用; 六、违约责任 甲乙双方互相协商解决。 七、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。 八、其他约定事项：无。 甲方： 乙方：
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-025851 零星工程施工合同模板(合同
零星工程施工合同模板(合同示范文 本) 发包方（以下简称甲方）：泰语大酒店承包方（以下简称乙方）： 为了确保，需，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。 四、工程造价：本工程预算价为万元 元整）（详见工程预算书）。 五、承包方式：包工包料。 六、结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。 七、付款方式： 工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%
作为保修金，待保修期满后一个月内付清。 八、工程工期 工期总日历天数为天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。 1 九、施工要求 1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时 保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。 2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。 十、其它事项 1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。 2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。 3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。 4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲 方不予支付工程款。 5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之 日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。 6、 十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份），乙方执壹份，自双方签字盖章之日
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 工程概况 工程名称：-------------------。 施工地点：-------------- @ 施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 合同价款 ) 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 以上价格包含：（施工内容）。 价款支付：（双发约定付款方式）。 安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 甲方违约责任
因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 ： 乙方违约责任 乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院 提起诉讼。 本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： | 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 联系人：联系人： 电话：电话： 传真：传真： 、 住所：住所： 证件号：证件号：
夜景照明工程施工合同项目 合同编号: 日期：年月日
夜景照明工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1、工程名称：夜景照明工程 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即： ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。 ⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过墙
眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据：2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准： a. 安全文明施工增加费：计取基本费。 b.税金：3.413% 4、以下费用不予计取： a. 远途施工增加费
路灯安装合同 发包方（甲方）：（以下简称甲方） 承包方（乙方）：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同 条列》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期： 二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备设备材料供应，管线安装， 管井砌筑，灯光照明调试等，祥细内容见下表： 名称规格品牌备注 路灯兴国含灯杆、灯头、光源 地笼附图 混泥土C25 挖基坑附图 挖管沟宽 cm深 cm 电缆电缆 穿线管 控制箱户外控制柜800*40*1200mm 德力希 控电系统塑壳断电器200A，交流接触器150A， 时控开关，避雷器。 辅料螺母、垫片、防水胶布等相关配件
三、工程价款计算的约定 1、每套灯杆单价为元，共套，结算时以按实际安装路灯地数量为准。 2、施工队伍的工人工资由乙方负责支付，乙方不得以甲方有关的任何理由和事项为借口拖欠工人工资，否则，乙方应承担由此而产生的法律及经济责任。 四、工程内容 本合同为包干价，乙方负责工程的所有费用（包括所有大型机械设备及路灯调试安装和土建的水泥、石子、石砂等）。 五、付款方式 合同生效后之次日按合同总金额的20％定金，乙方施工进场甲方支付总价款的40%；灯杆安装完成后付总价款的20%；（不包括管线铺设）验收合格后付至合同总金额的95％；剩于5％做为质保金。 六、工期的约定 1、因甲方原因，影响工期，工期顺延。 2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 3、因设备变更或不可抗力因素，工期顺延。 4、发生质量事故，其返工费由乙方承担。 七、工程质量及验收的约定 1、本工程以施工图纸、效果图以及国家行业相关标准、规范作为质量评定验收标准。
工程施工协议书 令狐采学 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规、结合本工程实际、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，达成协议如下： 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容：车库标牌、车位等施工（具体详见明细） 4.工程工期： 4.1承包方式：包工包料 5. 工程质量与验收： 符合国家或地区相关工程质量要求。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收、移交手续。 6. 工程造价及付款方式： 6.1工程总造价为：（大写） 6.2付款方式：合同签订后预付30%货款，施工结束付款至90%，剩余10%满一年付清， 第二条甲方的权利义务
1.按照协议约定的期限和方式支付合同价款。 2.提供必要的施工条件，确保施工正常进行。 3.协调施工过程中与各有关单位的关系，提供良好的安全施 工环境。 第三条乙方的权利义务 1.严格按照协议约定的内容及工期进行安全施工。 2.保证工程的质量，满足相关规范要求。 3.竣工验收合格后，办理交接手续，并交付使用。 4.乙方在施工过程中注意各项安全文明施工措施。 第四条质量保修 本合同约定的工程内容即为承包人的保修范围，保修 期内承包人应按法律、法规和国家有关规定，对交付 使用的工程承担工程质量缺陷保修责任，对因施工或 材料质量问题引起的故障予以免费维修。整个项目保 修期为一年，保修期自整个工程项目竣工验收合格之 日起开始计算。 第五条违约责任 由于工程质量达不到本合同约定的质量标准，甲方可 不按本合同约定的时间支付工程款，乙方应无偿返工 或修复。甲方应在本合同规定的付款期限内付清货款。 甲方未按约定及时足额支付合同款项时，每延迟一日 即按违约金额的千分之1 偿付违约金。 第六条争议解决
设备安装工程合同 定作人：西双版纳南扬商贸有限责任公司（以下简称甲方） 承揽人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称： 1.1.2 施工地点：西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起40天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 1.4.2以上价格包含：见合同附件（设备安装施工图）。 1.5 价款支付：
1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。 甲方：乙方： 联系人：联系人： 电话：电话： 年月日
xxxxxx项目 夜景照明工程 施 工 合 同 合同编号：xx-xx-CB（2017）合004 日期：2017年月日
目录
xxxxxx夜景照明工程施工合同甲方：福建xxxxxx旅游开发有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关行政法规等，并结合本工程的具体情况，将xxxxxx夜景照明工程承包给乙方。经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：xxxxxx夜景照明工程 2、工程地点：福州市xxxx镇 二、工程承包范围及内容 1、工程承包范围： 乙方承包内容包含但不限于：1）安装开关电源；2）负责安装开关电源进出线的接线及开关电源至灯具线缆敷设；3）负责灯具的安装及调试等；4）负责灯具设备及附属设备的提供等。 甲方的工程设计变更、设计通知等无论大小、复杂程度等，乙方应无条件接受施工。 2、工程施工内容：具体详见附件一《工程施工内容、工作界面及其 他说明》 三、工期要求和规定： 1、本工程总工期为 90 天（工程部确认）。若土建原因造成乙方施工工期不能按计划完成，则竣工日期顺延。
2、本工程竣工日期以乙方送交竣工报告和甲方收到有关部门出具的 验收通过并且达到竣工验收备案条件的日期为准。 3、施工中供电、供水部门正常停电、停水影响工期，招标人不作现 场签证，投标人应综合考虑该因素。 4、因安全、质量检查不达标，有关部门责令停工整改的工期不予顺延。 5、乙方采购的材料设备与设计标准及有关约定不符时，应按监理或 招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，乙方承担由此发生的费用，因此延误工期不予顺延。 6、乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延。 四、工程承包方式、工程造价和结算办法 1、工程承包形式： 本工程甲方采用包工、包料、包施工、包质量及安全、包工期、包 风险等，含税总价包干的方式承包给乙方施工。 本工程不允许转包和违法分包，如需分包应符合有关法律法规规定并经招标人同意。 乙方负责办理一切与夜景照明有关的验收等手续（简称交钥匙工程），其所有费用由乙方负责。 合同签订前，乙方交纳人民币 / 履约保证金，工程完成验收合格后退还（不计息）； 乙方签订合同后7日内，将施工组织设计方案及夜景照明施工工艺和进度计划提交甲 方审定。 2、合同价款： 、本工程为承包含税固定总价包干，总价人民币为万元（人民币大写：）。具体详见合同附件四《xxxxxx项目夜 景照明工程造价汇总表》。
篇一:路灯施工工程合同书 路灯工程施工承包合同书 发包人(全称): （以下简称甲方）承包人（全称）: (以下简称乙方) 支持方（全称）： (以下简称丙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙、丙叁方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 路灯亮化工程 工程地点: 工程内容：市政道路路灯设备材料供应、灯具底座安装、灯具安装、管井砌筑、灯光照明调试。 二、工程承包范围 承包范围：上述市政道路两侧所有路灯的设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试、残渣外运及因此损坏的人行道修复。 三、合同工期 开工日期：2014年11月1日 竣工日期：２０１４年１1月３0日 合同总工期３0天。 四、质量标准工程质量标准必须达到国家相关强制标准。 五、合同价款 本工程实行总价包干,总计工程价款元,大写: ,不足部分由乙方垫付,总结算时以财政评审为准。 六、结算方式: 该工程合同签订由乙方垫资施工,完工后经甲、丙方验收合格后一次性支付给乙方。 七、安全责任 乙方在路灯施工过程中,应安全施工，杜绝安全事故发生。 八、双方责任 1、甲方责任： （１）工程完工后７日内组织相关部门进行验收,超7日不验收视为验收合格。（2）甲方负责电源接放点。 2、乙方责任: (1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。 (2)保证工期要求,确保工程如期完成。 九、特别条款 丙方作为本工程的支持方,全程监督乙方的工程质量，负责按合同约定拨付工程款给乙方。 十、本合同书一式叁份，甲乙丙叁方各执壹份。 十一、合同生效合同订立地点： 本合同叁方约定签字盖章后立即生效。 发包人（公章)： 法定代表人： 年月
个人安装施工承包合同模板 【篇一】安装施工承包合同 甲方：乙方： 由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量：合格 四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。 五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。 六、保修期及质保金。 1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。 2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。 4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。 甲方：乙方：
签字：身份证号： 日期：日期 【篇二】安装施工承包合同 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本 合同。 一、工程名称： 二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容：等内容。 四、承包形式：包工包料双包工程。 五、甲方职责：1负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; 2协助解决与周边群众发生的纠纷关系; 3解决好工程所需的水电问题水电费由乙方承担。 六、乙方职责： 1听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; 2严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 3严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; 4确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而 产生的全部经济损失; 5在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程 工程量清单计价定额》2021定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式：分四年到位不计资金利息。其中2021年拨付工程款的42.5%;2021年12月30日前拨付28.5%;2021年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，
合同编号：YT-FS-7078-26 设备安装承包合同协议书 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装承包合同协议书范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。 1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等) 2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时
到齐，以免造成工期延误。 3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。 4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。 5. 乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的指导。 6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。 7. 付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注：设备基础工期为15天内完毕) 8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲
楼宇亮化照明工程安装劳务合同甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，为明确双方的权力、义务和经济责任，经甲、乙双方协商一致，建筑夜景观亮化工程灯具安装施工签订本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包价： 四、工程内容： 1、施工项目： 本项目的灯具、灯架及照明配电箱安装、各种规格的管线敷设、照明系统的调试以及安装。 2、施工范围：按照包工不包料包验收的包干方式，建 筑夜景观亮化工程的制作和安装。本工程灯具安装承包价经双 方商定后不再变更。 五、施工要求： 1、乙方必须严格按照建设方审定的设计方案及做法要 求进行施工，并保证按期完工。 2、所有设备设施的安装要牢固安全、可靠，电线、电
缆的敷设路径须合理、规范。施工质量应符合国家《建筑电气工程施工质量验收规范（JB50303-2002）》有关规范和标准。 六、工程材料： 1、本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工 地，由乙方当场验收并承担保管责任，乙方须保管好材料签收单据，工程竣工办理安装费结款时交回甲方。 2、乙方在使用时须尽量做到节约用材，避免不必要的 浪费。凡因乙方原因造成安装材料浪费、丢失和损坏，均由乙方负责赔偿。 3、乙方不得擅自添置或变更安装材料，更不允许使用 不合要求的材料，否则，乙方承担由此而发生的费用，并接受甲方双倍相应违规价款的处罚。 七、工程质量安全： 1、各项安装指示必须满足设计要求和国家相关规范和 标准，如检测发现不符合要求的，由乙方负责调整直至符合要求，否则甲方有权扣减部分乃至全部工程款。 2、乙方有责任确保本灯光系统工程的灯具、设备等电 气安装的质量，并保证通过建设方的验收。 八、工期要求： 整体工期从年月日起计，必须在同月日竣工（除阴雨天不能施工，时间顺延）。 九、文明施工
太阳能路灯安装工程合同 甲方：锦屏县钟灵乡人民政府（简称甲方） 乙方：中山南德太阳能路灯有限公司（简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及钟灵乡政府询价采购文件（文件编号：钟府采购〔2016〕1号）的规定，为确保钟灵乡贡村至地娄道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。 一、项目概况 项目名称：钟灵乡贡村至娄江道路太阳能路灯及安装。 项目地点：钟灵乡贡村至地娄道路两旁。 项目规模：道路总长1500米,需安装太阳能路灯80盏。 二、质量要求及技术标准 乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮，一年365天天天亮灯。
三、项目建设内容及产品参数 项目内容：太阳能路灯80盏及安装，单杆单臂路灯高6.5米，包工包料（运费、基础设施、安装调试等）。 序号名称品牌及规格参数 1 光源25WLED组合式芯片，质保5年（使用寿命10万小时以上） 2 灯杆单臂灯杆，含支架，使用钢质材料，灯杆总高度6.5米热镀锌管喷塑处理，（内外热镀锌，上口径70mm，下口径150mm,壁厚3.5mm,喷漆，上白下蓝，白色部分5.5米，蓝色部分1米）确保5年不生锈，抗风性11级，使用寿命达20年以上。 3 太阳能板高纯度120W单晶硅电池片；峰值功率120WP；转换率17%以上，使用寿命为20年以上。 4 蓄电池高性能、铅酸胶体免维护太阳能专用电池12V 120AH，质保3 年。（使用寿命为5年以上） 5 控制器 LED微电脑智能控制器，10A/12V太阳能专用：采用光控、时间PWM控制方式，具备过充，过放，过压保护,短路保护、温度补偿功能；防雷击保护功能；随季节时间自动调整输出功能；质保5年 6 路灯基座 四、承包方式 按照审批实施意见，参照项目设计，以包工包料的方式承包施工。 五、甲方职责 1、甲方若中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
模板工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方现承建工程，建筑面积约1500平方米，经协商将该工程模板分项工程分给乙方，为明确双方职责，保证工程质量，加快工程进度，圆满完成该项工程任务，经双方协商，特订如下条款。 一、工程名称： 二、承包方式：包工不包料 三、承包内容 A、基础与主体所有模板工程。包括放线、内脚手架支撑、模板下料、制作、安装、场地内水平及垂直运输。 B、模板工程所需机械及安装（电除外）。 C、模板安装所需铁丝、钉子等消耗品。 四、承包价格：按建筑面积每平方米63元，建筑面积以设计图建筑总面积为准；如工程项目发生较大变更，变更费用另行协商。 五、甲方职责： 1、按施工规范及技术要求对乙方进行技术交底，并提供施工图一套； 2、负责及时供应工程施工所需的各种材料； 3、按合同条款规定及时给乙方进行结算。 六、乙方职责 1、遵守国家政策、法规及公司管理制度，服从现场负责人统一调度； 2、认真阅图、精心施工，按施工图及技术交底要求圆满完成本工种施工任务； 3、积极组织足够的熟练技术工人，按甲方通知进场，并保证按甲方要求的工期完成施工任务； 4、自备吃、住的生活用品和必须的施工工具；
5、负责本班组施工人员岗前教育、班前交底，作业前、作业中的安全自检工作； 6、乙方不能因为任何原因中途退场，如中途退场，除不予结付工资外，并对因乙方中途退场造成的损失，甲方有权追究要求赔偿。 七、工程质量及其它： 1、乙方必须按图示尺寸和技术交底要求认真施工和精心下料，不得浪费材料，模板安装要牢固、规范、成型，应保证符合验收规范要求。施工过程中如发生返工现象，除自负返工费用外，另赔偿材料款，每层完成后要及时清理，否则视情节罚款100-500元； 2、乙方必须文明施工，做到工完场清。 八、工期管理及其它： 1、乙方必须按甲方部署工期组织劳力进场，于规定时间前积极按期完成工种施工任务。不能按计划完成罚款300元/天，以此类推。 2、乙方未能按工时而采取加班赶进度，甲方负责安排电工安装照明及人员配合施工，但不能因该加班要求甲方夜班补助，通过加班完成了施工任务的可视其按期完成； 3、甲方如不能及时提供材料，引起乙方停工达一天的，工期顺延，则按乙方实际在场施工人员每人每天生活补助20元/人。 4、因天气原因不能正常施工的工期顺延。 九、安全管理及其它： 1、乙方必须对本班施工人员进行经常性的安全教育工作，坚持班前后交接任务，施工前和施工中经常检查本班施工部位的架子、架板情况，做到安全施工。 2、乙方负责本班组安全管理工作的教育、检查工作，严格按照国家安全规章制度进行操作施工，现场负责人检查发现乙方违规操作一次罚款200元。 3、乙方如在施工中因违章而发生重大安全事故，乙方将负责本次事故的全部责任。 十、工程结算及其它：