水暖分包合同示范文本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
水暖分包合同示范文本
使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
发包单位：(以下简称甲方)
分包单位：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国
建筑法》，管理条例》商，特制定本合同条款，双方应严
格执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、分包工程项目及名称：
四、工程造价：阳光花园B区18#、19#住宅楼元/㎡，5#6#商服、3##2# 元/㎡。(以上均不含卫生间洁具)。40%;给排60%;地热管安装完毕后，;工程竣工验收一个月内结算到总价的95%;预留总价的5%质停工待款。
六、安全生产、文明施工：
乙方在施工中必须做到工完场清，合理使用材料，不允许有浪费现象发生。施工现场、机具应遵章守纪，不得损坏，进入现场乙方人员必须听从现场项目部的指挥。必须按操作规程、安全技术交底，文明施工等要按要求去执行。现场的人员持证上岗，根据管理制度，写出保证书。现场施工人员必须佩带安全帽。如有违反工程质量、技术、材料浪费、安全等问题进行处罚。
甲方对施工现场安全生产负总责，对施工安全进行统一管理，负责对乙方人员进行安全技术交底。
七、安全防护
操作技术要求。按照现行规范质量标准，及甲方要求,操作规程施工图纸，安全技术交底施工。各项必须试验必须按期完成必须合格，工程质量达标免维护。
九、工期：与土建同期施工，同期竣工。(按期提供施
工记录和及时会签)
十、违约责任：任意一方违反本合同条款，双方可自行协商解决，如解决不了可到仲裁机关申诉解决。
十一、本合同一式四份，公司、甲、乙双方各执一份签字盖章时生效，本合同未尽事宜，双方商议。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
水暖电综合安装工程 施工劳务分包合同 发包方（甲方）：______________________________________________________ 承包方（乙方）：__________________ 身份证号码： _______________________ 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况： 1、_____________________________________________________________ 工程名称：____________________________________________________________ 2、_____________________________________________________________ 工程地点：____________________________________________________________ 3、承包范围：临电临水安装工程；水、暖、电、消防图纸上和土建 图纸上所有的安装工程_______________________________ （具体以政府工程量清单承包范围为准）。招标文件约定的承包范围如下： （一）、电气工程（强、弱电）： 1）、人工： a）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c）弱电系统（电视、电话、宽带网）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。
劳务分包协议书 发包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：冠城小区2#、4#住宅楼及所有地下车库。 2、工程地点：育才街以西、谈北路以北。 3、承包性质：包工不包料（含机械设备、不含辅材）。 二、承包内容： 1、水暖电安装（图纸范围内所有安装工程，包括弱电预留预埋管线）及土建图纸范围内的冷凝管、雨水管等与水暖电有关的内容（除地下车库通风系统安装以外）。 2、楼内（含地下车库）电气、采暖、消防、给水、排水、喷淋及雨水和空调冷凝管道的安装及调试（含各种水泵安装、调试）。 3、主体结构施工中用于安装工程配套的各种穿墙套管（含80空调洞塑料套管预埋）、木制箱体（盒）等制作、安装。 4、管道的灌水、试水、通水、冲洗、防腐、二次浇筑和卫生设备及洁具的安装、调试等所有设计的一切工作，同时还要维护好本内容的所有设施。 三、质量要求：
各分项工程严格按照图纸设计变更及技术交底施工，同时还必须达到国家验收规范规定。 四、工期：年月日至年月日，必须按时完工，延误一天罚款500~1000元。 五、结算与付款方式： 1、按建筑面积：单价元/M2，本工程不根据市场变化及其他因素调整单价（均为一次性包死，不再调整）。 2、付款方式： （1）电气：主体结构工程完工后同给水、排水（含支管）、消防和采暖干管安装完毕后，付本合同金额的30%。 （2）电气：室内线路安装至地上十层时同给水、采暖、消防支管安装完毕后付本合同总金额的20%（给水支管全部进户，采暖支管到分水器前连接完毕）。 （3）电气：室内线路安装全部完毕及卫生设备、洁具安装调试完毕，雨水管、空调冷凝管、所有喷淋安装完毕，付本合同总金额的30%。 （4）水暖电：全部安装至竣工验收合格后付本合同金额的15%。 （5）工程质量保证金：预留质量保证金为工程总价款的5%，自竣工验收合格之日起期满两年后无任何质量问题十日内退还。 六、甲方责任： 1、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，物资需用量计划表；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；同时对本项目部的质量、进度、安全生产、文明施工等管理处罚
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
[九仓建]字第号建筑工程内部人工费承包合同（水暖工） 发包方：盖州市九仓建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程安全生产管理条例》，本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合工程实际情况，通过甲乙双方协商一致达成协议（合同）如下： 一、承包工程名称及施工日期 工程名称：九仓·东庭华府。 承包工程：住宅楼。 开工日期：年月日。 竣工日期：年月日。 二、协议（合同）价款 承包工程面积为：㎡。 清包人工费单价为：元/㎡。 清包人工费总价为：(小写) 元（大写) 元。 奖励方案见附件。 三、工程承包方式 承包方式：清包人工费，经济独立核算承包。执行各种施工规程、规范和业主方、甲方的现场指示。以现场样板、核准的图片为准。属于乙方施工范围而未按规范要求施工，甲方将扣除相应款项。 四、承包内容： 施工内容包括施工图全部内容：负责给排水、采暖工程施工、给水采暖以进户阀门（含）为界限、排水以排水井为界限。室内地热管线分布详图、分水器标签。含工程内外临时用水管线安拆，室内外管线挖填。下水管线砼垫层浇筑，设置标准预留孔，管线安装完毕后，吊盒支拆及细石砼浇筑，作业现场工完场清，指定地点堆放材料。 五、工程拨款方式：按形象进度分期付款。 1、主体四层结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价20%； 2、主体工程结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价30%； 3、内外装饰结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价30%； 4、余款在工程竣工验收合格后支付，结算时依据施工图纸面积，扣除保修金、罚款金额和领取物品核销款项后，一次结清。
**********项目消防工程 专业分包工程合同 发包人： 承包人： 分包人：
日期：年月
合同协议书 编号： 承包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 分包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人差不多签订的工程施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），承包人为完成建设中的分包工程（以下简称“本分包工程”），已同意分包人提出的承担本分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 分包工程名称：（分包工程名称） / 标段 工程地点： 分包工程内容：
群体工程应附“分包人承揽工程项目一览表”（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、分包工程承包范围 承包范围： 详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。 三、分包合同工期 打算开工日期：年月日 打算完工日期：年月日 工期总日历天数天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算（具体开工时刻以发包人和承包人通知为准，工期须配合及满足整体工程的工期要求）。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同形式 本分包合同采纳固定单价合同形式。 六、签约合同价 金额（大写）：（人民币） （小写）￥：元 其中：安全文明施工费：元 暂列金额：元 七、分包人项目经理：
姓名：； 职称：； 身份证号：； 建筑师执业资格证书号：； 建筑师注册证书号（或建筑师临时执业证书 号）: ； 建筑师执业印章 号: ； 安全生产考核合格证书 号：。 八、合同文件的组成 下列文件共同构成合同文件： 1、本协议书； 2、中标通知书； 3、投标函及投标函附录； 4、专用合同条款； 5、通用合同条款； 6、技术标准和要求； 7、图纸； 8、已标价工程量清单； 9、其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以分包合同约定次序在先者为准。
电气工程劳务分包合同 工程名称：__________________________________________________ 分包内容：__________________________________________________ 发包方：____________________________________________________ 承包方：____________________________________________________ 青岛市建设委员会制定 青岛市工商行政管理
电气工程劳务分包合同 发包方： ________________________________________________ （以下简称甲方） 承包方： ___________ （身份证号码：）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就____________________________ 项目电气工程劳务分包施工事项协商一致，为了明确双方的责任与义务，订立本劳务工程分包合同，以便共同执行。 一、工程概况： 1、__________________________________________________________________ 工程名称： 2、__________________________________________________________________ 工程地点： 3、__________________________________________________________________ 承包范围： 4、工程内容：图纸范围内所有电气部分的施工以及施工现场围挡内所有临时用电安拆及日常维护 二、承包范围 1、承包方式：本工程采取包工不包主料方式承包（乙方包人工、辅材、机械，详见第二、 2 条）。 2、甲乙双方提供的材料及工具：甲方提供的机具材料有电气工程主材（主辅材按2003消耗量定额规定或双方另行商议作为合同附件）、现场临时用电材料、塔吊、塔吊照明设备、钢丝绳、卡环、标识牌、宣传牌、警示牌、宣传标语、警示标语、机械操作规程牌；除此之外所有 辅材、小型机械、工具、设备、劳动保护用品均由乙方提供。 3、工程质量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。 4、工作内容包括但不限于以下施工内容： （1）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调 试等施工图纸要求内容。 （2）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装 及调试等施工图纸要求内容。 （3）弱电系统（电视、电话、宽带网）：管路预留、预埋（含穿墙套管）、穿引线及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸内容
水暖分包合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
水暖分包合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 发包单位：(以下简称甲方) 分包单位：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国 建筑法》，管理条例》商，特制定本合同条款，双方应严 格执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、分包工程项目及名称： 四、工程造价：阳光花园B区18#、19#住宅楼元/㎡，5#6#商服、3##2# 元/㎡。(以上均不含卫生间洁具)。40%;给排60%;地热管安装完毕后，;工程竣工验收一个月内结算到总价的95%;预留总价的5%质停工待款。
六、安全生产、文明施工： 乙方在施工中必须做到工完场清，合理使用材料，不允许有浪费现象发生。施工现场、机具应遵章守纪，不得损坏，进入现场乙方人员必须听从现场项目部的指挥。必须按操作规程、安全技术交底，文明施工等要按要求去执行。现场的人员持证上岗，根据管理制度，写出保证书。现场施工人员必须佩带安全帽。如有违反工程质量、技术、材料浪费、安全等问题进行处罚。 甲方对施工现场安全生产负总责，对施工安全进行统一管理，负责对乙方人员进行安全技术交底。 七、安全防护 操作技术要求。按照现行规范质量标准，及甲方要求,操作规程施工图纸，安全技术交底施工。各项必须试验必须按期完成必须合格，工程质量达标免维护。 九、工期：与土建同期施工，同期竣工。(按期提供施
第一部分协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。一、工程概况 工程名称：消防工程； 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及承包价款： 整个工程量的费用为： 三、合同工期 承包人进场施工期：(时间)止，如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房，承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由发包人在应付承包人的工程款（材料款）或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任： 1、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称)； 2、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工
程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场，经发包人验收后付材料款人民币元整；承包人进场施工后按工程进度付款，承包人工程完成后付至承包价款的70%（含预付万元整）；竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%，剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。
经典版水电暖劳务分包合同模板 水电暖工程是整体工程建设的有机组成,那么水电暖劳务分包合同怎么写呢?以下是为大家整理的经典版水电暖劳务分包合同模板，供大家参考学习。 水电暖劳务分包合同1 甲方: 乙方: 依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致同意签订本合同,双方共同遵守执行. 第一条工程概况及承包方式: 1. 工程名称:乌海市地质花园9#、10#楼 2. 工程地点:乌海市海渤湾区地质花园 3. 承包方式:劳务合同(包工不包料) 4. 工程质量按工程承包合同有关质量的约定,国家现行的建筑工程质量验收规范的要求,必须达到质量评定优良等级.
5. 分包工作期限: 开始工作日期:20___年8月25日,结束工作日期:20___年9月30日。甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:李瑞峰乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为: 第二条乙方及其参加施工人员的条件及要求: 1.乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。 2. 乙方劳务人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民，进场工种和人数为：水暖工10人，并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员，乙方人员进场试用期为15天，经考核不能胜任工作，应立即退场，往返一切费用自理。 3. 乙方进场人员应保持相对稳定，不得随意调换，若却因施工需要发生变更，应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目劳资核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供花名册人员不符，将对乙方处以至少每次100元/人的罚款，且该施工人员必须退场，在此期间施工现场期间出现的一切安全事故，均由乙方承担全部责任。 4. 在合同履行期间，乙方必须遵守甲方有关规章制度，服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动，不得随意退场，否则乙方承担由此造成的全部经济损失。
合同编号：YT-FS-7001-36 厂房水暖工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
厂房水暖工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致签订合同。 一．工程项目 乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#水暖工程（包括给水、排水、消防水管、地暖等一切水暖工程，除消防电和喷淋），临时水暖部分由乙方免费安装和维护。 二．工程期限和交工日期 水暖工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。
三．工程质量标准和验收方法 此水暖工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方，工程监理和工程师，质检站验收合格后，此水暖工程方为竣工。 四．工程量和价格 工程量按实际发生和完成工作量计算，砖混结构为每平方米7元，框架剪力墙结构为每平方米9元。 五．付款方式 15#、16#楼砖混部分：预埋结顶付1元/㎡，给水、排水、采暖立管横管做好付2元/㎡，经甲方、工程监理和质检站验收合格后，付2.5元/㎡，同时扣除每栋楼总金额的3%，作为质量保证金的交付，用于维修，工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障，甲方将工程质量保证金退还给乙方。 高层框架部分：预埋结顶付1.5元/㎡，给水、排水、采暖立管横管、消火栓管等做好付3.5元/㎡，经甲方、工程监理和质检站验收合格后，付2元/㎡，同时扣除每栋楼总金额的5%，作为质量保证金的交付，
消防工程施工合同 发包方（全称）： 承包方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 本项目施工图纸中所涉及的消防工程设备、材料的供货及安装及调试： 火灾自动报警系统、自动喷淋系统； 消火栓系统、稳压系统。 三、施工组织设计和工期 1、承包方应在开工前将施工组织设计（或施工方案）和施工进度计划提交发包方代表，发包方应在五日内批准或提出修改意见。 2、承包方必须按批准的进度计划组织施工，接受发包方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，承包方应按发包方代表的要求提出整改措施，经发包方代表签认后执行。 3、暂停施工。发包方代表在确有必要时，可要求暂停施工，并在提出要求后，48小时内提出处理意见，承包方须按发包方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施发包方代表处理意见后向其提出复工要求，发包方代表批准后，方可延续施工。 4、工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误，经发包方代表确认，工期相应顺延。 （1）工程量变化和设计变更（发包方应出具书面依据），一周内，非承包方原因停水、电等影响施工造成停工累计超过4小时，不可抗力
因素及其它工种影响工期因素； (2)承包方在以上情况发生后五日内向发包方提出书面报告，发包方代表在收到报告后三日内予以签认、答复；发包方代表收到承包方通知后5日内不作答复，视为已经批准。 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方承担违约责任。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历个工作日内日数：日历个工作日内。 四、质量标准 工程质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003 年版）GB50261-96、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92等相应规范的合格等级。 五、合同款与支付 1、工程款人民币（大写）：元整 ￥：元整 2、工程量的确认 （1）承包方应按专用条款约定的时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后，5个工作日内通知承包方按设计图纸工程量核实已完工程量，作为工程款支付的依据。在承包方确认的工程量，发包方在5个工作日内应向承包方支付工程款（进度款）。 （2）发包方项目负责人在收到承包方报告后，5个工作日内未核实已完成的工程量，承包方报告中开列的工程量即视为被确认，可作为工程款支付的依据。发包方不按约定时间通知承包方，承包方未能参加工程量，工程量结果无效。 （3）对承包方超出图纸设计的工程量范围和因承包方原因造成返工的工程量，发包方不予工程量。 （4）承包方应当在以上情况发生后七个工作日内，将调整原因、金额以书面形式通知发包方项目负责人，负责人确认调整金额后作为追加合同款，与工程款同期支付。发包方项目负责人收到承包方通知后七个工作日内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
建筑业劳务分包合同 编号： 工程名称： 甲方（工程承包人） 企业名称： 法定代表人： 证书编号： 企业注册地址： 联系电话： 乙方（劳务分包人） 企业名称： 法定代表人： 证书编号： 注册资本金：资质类别： 增项内容： 企业注册地址： 联系电话： 年月日
告知事项 欢迎参与市工程项目建设，在我们真诚为你服务的同时，请自觉遵守国家和省、市建筑市场的有关规定，本合同与国家、省、市新颁布的法律、法规、规章不符的，按照新的法律、法规、规章执行。如违反本合同签订内容的，除按有关法律、法规惩处外，还将在贵阳市建委网上劳务企业及个人信用档案中予以公示通报。
甲方（工程承包人）： 乙方（劳务分包人）： 甲方经招投标于年月日与（以下简称“发包人”）签订了《》（以下简称“工程承包合同”），承建业主投资建设的工程项目（以下简称“本项目”）。在甲方组织的本项目所需劳务分包招投标中，乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度，以及本项目的情况，并参与了此次劳务分包招议标并获中标。为明确甲、乙双方的权利义务关系，保证甲方与发包人签订工程承包合同完全履行，依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循自由平等、互惠互利、共同发展、诚实守信、遵纪守法的原则基础上，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。 第一条乙方企业与资质情况 营业执照及登记机关：； 资质证书号码：； 发证机关：； 资质专业及等级：； 复审时间及有效期：； 税务登记证号：； 开户银行及帐号：； 第二条工作概况 1、工作名称：；
2、工作地点：； 3、工作范围与内容：； （1） （2）。 具体工作范围及工作内容可参照甲方和发包人所签订的工程承包合同。 4、劳务分包形式为下列第种： （1）自带本合同附件所列设备架料及辅助工具的成建制劳务分包； （2）自带本合同附件所列基本劳务工具的成建制劳务分包； （3）分包分项劳务分包。 （4）其他形式： 5、工作期限：开工日期：年月日，完工日期： 年月日，总日历工作天数为：天。其中： 工程，天内完成： 工程，天内完成。 6、工作质量：按工程承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求，本工作必须达到质量评定等级。 第三条双方责任 1、发包方责任： 发包方必须使用有相应资质的劳务承包队伍（砌筑、抹灰、木工、钢筋、混凝土、脚手架、油漆、石制作、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线等类别）；劳务发包人对所承接的建筑工程的质量、安全、进度等总负责。
水暖工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，遵循平等自愿和诚实守信的原则，双方签订施工合同，以下各项条款是本合同的协议条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、建筑面积： 四、承包范围：按施工设计图纸所包含的楼房内部水暖工程内容施工。 五、工程时间：年月日----- 年月日，合同总天数天（随上土建进度）。 六、质量标准：工程施工必须按照施工图纸来进行，必须达到设计图纸的标准；购买水暖材料物品等必须经有关检定部门验收合格后，方可进行施工使用。 七、水暖工程造价：包工包料（按设计图纸施工），本工程价款计算确定为每平方米元人民币，水表另算。
八、施工要求：乙方不得延误土建施工交叉工作，如土建加班应提前通知，随叫随到，并派专人施工，协助土建工程。 九、安全要求：乙方施工人员必须注意现场安全，进入工地必须佩带安全帽和胸卡遵守操作规程持证上岗，承担人身意外伤害保险，如出现安全事故责任由乙方自行承担，包括经济损失。 十、拨款方式：甲方土建工程开工前先付乙方水暖工程造价的工程预付款，电照工程进度达到以后，甲方再支付乙方电照工程造价的工程款，其余的为质量保证金，在楼房验收合格后一次性拨付给乙方。 十二、本合同未尽事宜按相关法律法规执行，发生争执可以协商解决，协商不成可以起诉到当地法院裁决，其他细节按《吉林省建设工程施工合同》的有关要求填写。如果乙方资金不足不能垫付合同规定的付款时间，甲方有权提出乙方无条件退出现场，所有的进场材料和设备归甲方使用，乙方在此期间所发生的费用由双方协商解决。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字后该合同即生效。 发包方（章）：承包方（章）： 法定代表人：法定代表人：
消防工程承包合同发包人(全称):海南利乐房地产开发有限公司承包人（全称):海南金燊消防工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致,订立本合同。一、工程概况: １、工程地点：海南省文昌市清澜开发区2、工程名称：“东海椰苑”1#~17＃楼（室内)消防安装工程３、工程规模:建筑面积约93800 m2 4、承包方式:包工、包料、包干造价、包工程质量、包安全施工、包消防报建和验收手续及验收相关费用。５、承包工期:室内消防工程完工日期指与主楼工程工期同步，以小区室外工程完工后一个月为竣工日期。二、消防工程承包范围: 施工图纸（室内）内的所有消防项目，均属于施工单位承包范围。１、室内消火栓系统 2、自动喷水灭火系统3、火灾自动报警及联动控制系统 4、消防广播系统５、消防正压送风系统6、上述系统的施工、安装、联动调试。7、本消防安装工程只包含室内工程,管线预埋或安装至室外一米止;小区室外消防管网及水泵房相关消防设施、室外自动报警系统、管线等工程均不在此次承包范围内。三、合同价款: 根据施工单位承包范围(图纸内的所有消防项目和验收相关费用）和验收要求，经发包方、承包方双方确认,本工程合同价款采用固定总价（包干）,工程合同固定总价为:￥23０.0０万元人民币(大写：贰佰叁拾万元整),合同固定总价在工程结算时不再作
任何调增或调减。四、工程要求： 1：承包方严格按消防部门批复后的施工图纸的设计要求进行施工。2：本工程质量要求:达到国家相关的施工验收规范要求,经消防部门验收合格,并取得验收合格证书。五、材料设备供应：1、主要设备和材料必须是经国家认可的检验机构检测合格的产品，经发包方和监理方认可后方可进场安装。 2、承包方必须确保所采购材料品牌规格型号与合同附件所列品牌、规格型号一致。 3、消防工程材料品牌、规格、型号详见合同附件六、工程结算：1、承包方在消防工程竣工后15天内向发包方递交竣工结算报告。双方按照本合同约定的承包合同进行竣工结算。2、施工中如因发包方和设计院要求需要对某些系统进行局部调整或变更,发生增加或减少工程内容,必须凭发包方技术总监签字认可的签证单和设计院的变更单，其变更增加或减少的工程造价执行海南省２０00年《海南安装工程定额》及相关取费标准进行计价,并按变更总价款下浮１５%后作为消防工程变更增加或减少价款。 3、工程经发包方、承包方、监理单位、设计单位、文昌市质量监督站及消防主管部门验收合格后,三日内承包方将签证内容编入工程竣工结算报告报发包方，发包方应在１5日内审核完毕。 4、工程结算总价款=固定总价+设计变更增减部分造价 七、付款方式: 合同签订后,承包方带资进场施工，第一期工程(第11#～第17#楼）消防工程施工完成后,发包方在10个工作日内支付第一期消防工程价款的70%;第二期(第１#~第10＃楼）消防工
给排水、采暖及雨水制作安装承包合同 发包方：大连九洲建设集团有限公司（以下简称甲方）； 承包方：（以下简称乙方）； 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，为了明确工程内容及双方责任，经双方协商特制定如下条款，共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围： 设计施工图纸所包含的主体所有给排水、采暖（地热）及雨水管工程的制作、安装、搬运清理、本班组所需的材料进场卸料、负责地热管打压使用的分户分水器等工作。包括设计变更及甲方要求的所有给排水、采暖（地热）工程，无二次搬运费。 分包方式：包工、包工具、保安全。 所有需用的小型工具及设备机具电气设备全由乙方自己负责。 质量标准：符合《辽宁省建筑工程质量检查评定标准》的合格要求。 本工程为优质工程，施工质量必须满足要求。 材料要求：焊接管的焊条辅料必需符合要求。所需材料由乙方保管负责，余料超出部分乙方负责。 违约金：乙方必须按甲方要求安排技术工人到位，保证工期、保证工程进度。保证工程质量。如果不按照甲方要求完成，甲方对乙方在承包价款总额里扣除违约金 3-5%。 二、合同价款： 按实际施工建筑面积计算，主体楼（±0.00以上）单价为29元/㎡（建筑面积）。地下管线安装按20元/m计算，集水坑水泵安装3000元/台。 三、结算及付款方式 1、付款方式：转账支票。 按进度付款：按总包要求xxxxx年不付款，2xx年付款（低值商品房一套），余款竣工验收后无息付清。安装人工费额度款项达到房值时，甲方配合乙方办理商品房手续，低值房地点 2、验收结算程序：工程完工后由所属项目部现场实测乙方完成的合格工程量，并签 发验收单，报公司预算部及工程部审核签字后，由公司财务部做出乙方的最终结算。 3、工程保修：2个采暖期。
给排水消防采暖工程分包合同书 发包单位：（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建设安全生产管理条例》，本着公平、互利、诚信、有偿的原则，为加强对建设工程安全质量的组织及管理工作，明确甲乙双方安全施工方面的权力、义务、经甲乙双方一致协商，特制定本合同条款，双方应严格执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、分包工程项目及名称： 四、工程造价：按甲方结算建筑面积计算，阳光花园B区18#、19#住宅 楼元/㎡，5#6#商服、3#4#商服、1#2#商服元/㎡。（以上均不含卫生间洁具）。 五、工程款支付方式：按工程形象进度拨付工程款。工程至主体封顶期间，地下埋设部分和给排水、采暖、消防主管道安装完成后，支付总价的40%；给排水、消防、采暖支管阀门安装完毕后，支付至总价的60%；地热管安装完毕后，支付至总价的80%；工程竣工验收一个月内结算到总价的95%；预留总价的5%质量保证金，竣工后两个采暖期过后一个月内结清。如甲方不按合同付款乙方有权停工待款。 六、安全生产、文明施工：
乙方在施工中必须做到工完场清，合理使用材料，不允许有浪费现象发生。施工现场、机具应遵章守纪，不得损坏，进入现场乙方人员必须听从现场项目部的指挥。必须按操作规程、安全技术交底，文明施工等要按要求去执行。现场的人员持证上岗，根据管理制度，写出保证书。现场施工人员必须佩带安全帽。如有违反工程质量、技术、材料浪费、安全等问题进行处罚。 1、甲方对施工现场安全生产负总责，对施工安全进行统一管理，负责对乙方人员进行安全技术交底。 2、甲方按规定和协议、生活设施、安全防护设施和用品，并由乙方验收后管理，正确使用。甲方向乙方提供施工现场住宿。水电费用由甲方承担。 3、施工现场乙方发生安全事故的，由甲方统一负责上报事故，甲乙双方应共同采取措施防止事故扩大，保护事故现场责任由乙方全部负责。 4、装饰阶段不许产生垃圾，有及时清理，决不许有大小便现象，抓到重罚。 5、进入现场后，工人做饭只需用电和煤气，不许木材生火，违者处罚。用临时电必须符合要求。 七、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件的供应和安全管理 1、甲方供给施工设备及机械设备、安全帽、安全带等安全防护用具，都必须有生产许可证和产品合格证。 2、乙方从事施工的相关人员应身体健康、无劣迹、具有满足施工需要的相关操作技术要求。 3、乙方人员应遵纪守法，遵守操作规程、安全和文明施工措施，爱护共有财产，服从甲方生产安全管理。
合同编号：QX-CFD2015劳-008 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司
劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司（以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 工程地点：XXXX市XXXX 建筑面积： 32000平米 分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。 劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1 本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2 本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3采用的，劳务费综合单价为275 元/m.3。 合同暂估价： 200000, 元。（人民币） 大写：贰拾万元。（人民币） 2.4 合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确： 合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价,在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 （1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 （2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用