灌注桩劳务分包合同
篇一：桩基工程劳务分包合同
桩基工程施工承包合同
合同号：
甲方：福建铁建集团有限公司福州站高架候车室项目部乙方：福建铁建集团有限公司基础装备分公司
根据公司的统筹安排，将福建铁建集团公司中标承揽到的福州火车站高架候车室工程项目的部分（钻孔灌注桩基）施工任务，并已与业主签订了工程施工总承包合同。根据公司的统筹安排，经甲方考核，将本工程基础部分冲孔灌注桩工程，分包乙方施工。根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，就本项目工程施工事项，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：福州火车站高架候车室
工程地点：福州火车站
工程内容：一、二站台钻孔灌注桩
二、承包方式：
乙方作为甲方的桩基施工分承包方，负责组织桩基施工班组及各种施工机械设备进场施工，并对机械设备和各施工
班组进行管理，按照甲方对技术、进度、工期、安全、质量的要求，组织施工。
合同工期：二站台从10月22日到11月25日；一站台时间另定。
三、工程质量标准：
本项目工程质量必须达到省优工程等级，乙方在施工中桩基的施工质量必须达到Ⅰ类桩占95%以上，Ⅱ类桩在5%以内，严禁出现其它低等类别的桩机；若达不到该等级质量标准，罚款工程总价3%。
四、施工安全
乙方对施工范围内工程施工生产过程的施工安全负全部责任。乙方必须根据工程施工的需要，做好施工安全、行车安全、接触防护等工作；乙方在施工过程中必须服从甲方对安全的检查和指导，并切实履行对安全隐患整改责任；甲方派出张新春等安全管理人员，负责本项目工程的安全管理工作，乙方必须服从项目部对施工安全的统一管理。
五、文明施工
本工程为省重点工程，是福州市的“窗口”工程和形象工程，业主及甲方对文明施工高度重视。要求乙方必须按照甲方的投标承诺的文明施工条款，进行文明施工；遇阶段性的各种检查，应按照项目部的对文明施工的统一布置，另行对整个工地进行安排；乙方不得以其它借口对文明施工进行
推脱。
提倡文明用语，主动配合，文明施工。各种特殊工种操作人
员，必须持证上岗，禁止无证上岗；要遵守项目部制定的各项文
明、安全施工规章制度，禁止野蛮施工，努力创造安全文明的施工工地。
各专业班组的技术、管理人员，要积极主动配合项目部管理
人员及监理工程师对各道工序进行的检查和验收；对施工中存在的问题和不合格工序，要在规定的时间内及时地给予整改，并承担由此而发生的费用；要积极主动优质地完成施工进度计划；
六、桩机等机械管理
乙方必须选派管理人员，对桩机等机械设备进行管理；乙方
必须配齐各种施工机械设备的持证操作人员，对施工机械设备，按照福建铁建集团ISO9002程序文件要求，对施工机械设备进行规范的管理，禁止不合格的施工机械设备在工地中使用。
七、工程承包价款及拨付与结算：
1．本项目工程总价约为120万元人民币；
2．乙方按桩基（包括桩基成孔、钢筋笼制作安装、浇灌混凝土及其它配套工艺等桩基施工全过程）施工内容实行费用承包，承包费用为350元/M3；钢筋、商品砼为为甲供材料，钢筋按2300元/吨结算，商品砼按3结算；上述除特殊的监理签证项目外，为全费用单价，不再计取其它任何费用。
3．乙方每站台桩基施工及桩基试验完成后向甲方办理验工计价，经甲方施工员、质检员项目部审核批准后，给予支付验工计价款的
付清尾款。
八、乙方责任
1．必须履行甲方与业主签订的总承包合同中一切由甲方承诺的责任条款，按照工程设计图纸和有关规范规定进行施工，自负盈亏。
2．必须服从项目部对工程施工的组织和安排，完成本项目规定的全部工程数量；
3．必须对工程施工的安全、质量、工期负全面责任。
九、双方的责任和义务
1理，卢如发为项目总工，组成项目经理部，全面负责本工程的施工技术、工程进度、安全质量管理工作，并负责履行与设计、业主、监理等单位的工作联系，办理对业主的验工计价、工程结算、以及设计变更和隐蔽工程签证等工作，
负责本工程内业资料的收集、归档；负责按实际情况审核上报工程数量。
2．乙方指派包商方面的所有义务，并承担合同履行过程中劳务分承包商方面的所有责任，承担合同履行过程中所发生的与乙方有关的其它费用；乙方在整个施工过程中必须服从项目部对本工程施工生产的统一
调配、安排、指挥，全面完成项目部安排的施工生产任务。
十、争议、违约
本合同在执行过程中发生争议，由事人双方协商解决，或请上级有关部门调解、仲裁。
十一、合同生效
本合同一式七份，甲方执五份，乙方执二份。合同订立时间：20XX年10月20日。本合同自20XX年10月20日生效，工程竣工保修期满后自动失效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
二00二年十月二十日
篇二：钻孔灌注桩工程劳务承包合同
钻孔灌注桩工程劳务承包合同
BS3-05 甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲方将博深高速第三合同段沥林跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工任务承包给乙方施工，经甲、乙双方在平等自愿的基础上充分协商，达成以下协议：
一、工程内容：
1、工程范围：博深高速第三合同段沥林跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工, 本桥梁桩基包括：直径桩基12根、直径桩基146根、直径桩基24根、直径桩基 20根（合计202根）。
2、工作内容
1)钻孔、灌注混凝土：含打桩机的进出场，护筒的制作、埋设、拆除、清洗，钻机的装拆就位、移动，钻孔、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深，导管的制购、试压及安拆，漏斗的安拆，灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。
水源由甲方提供，乙方负责取水，如废泥浆需外运，则由甲方负责运输，乙方负责装车。电源由甲方提供。
二、工期要求：
确保甲方确定的工期。
三、工程质量及评定标准：
按现行高速公路工程质量检验评定标准进行评定，达到优良。
钻孔灌注桩经第三方检测，要求全部为优良桩。对于因
乙方原因出现施工质量不合格的工程（缺陷桩），乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准，由乙方承担违约责任，并赔偿甲方的经济损失，甲方有权将其清除出场。
四、承包方式：
采取除钢筋笼、声测管、混凝土由甲方提供外，其它工、料、机一次包死的承包形式，不存在任何费用调整。
五、工程数量：
按桩号的设计桩长（有变更时按监理工程师确认的桩长）数量结算。桩顶按设计要求需要凿除的超灌部分不结算。
六、合同价款：
规定的工作内容全部完成，达到甲方验收标准后，按如下单价进行结算：
不计桩径大小，钻孔灌注桩综合单价元／m3。（建议单价190-200元/m3）
七、双方责任：
（一）甲方责任：
1、所有关于本工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意方可。
2、甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监理的联系等。
3、在开工前向乙方对图纸、桩位等进行技术交底，同时下达施工任务，并委派管理人员负责施工安排、质量监督、进度控制。
4、甲方负责根据乙方提报的质检资料与监理工程师联系报检工作。５、甲方负责对乙方进场的设备进行核查，确认设备数量、规格、性能、完好程度要求满足合同要求。
6、甲方负责泥浆池开挖、负责将造浆所需粘土运到现场。若造孔需要填片石，甲方负责购买片石并运到现场。
7、甲方负责废浆外运、弃置。
8、甲方负责桩孔位、泥浆池简易围栏材料，由乙搭设、管护。
9、甲方负责钢筋笼场地的平整与硬化。负责临时工棚、施工便道的建设。
10、甲方负责提供电力系统至二级电箱，三级电箱由甲方统一制作，费用由乙方负责，并负责夜晚加班现场照明施工器材；
11、甲方统一提供各班组住宿工棚或租赁房屋，所产生的租赁费、水电费由各班组按实际使用比例分摊。（因实际工作需要，班组需另行租赁房屋的，须经甲方同意且费用自理。）
12、工程完工后，负责组织验收和结算工作。
（二）乙方责任：
1、乙方在进场时，如有需要，则应根据当地相关部门的管理要求，办理劳务人员相关证件，人身意外伤害保险等全部费用乙自理。
2、乙方负责对所承包工程的现场成孔记录资料及时如实填写交甲方、成孔过程中经常复核桩孔中心位置、灌桩途中的技术值班确保导管的埋深
等工作，并承担其发生的费用。
3、乙方施工应以甲方管理部门交底为准。乙方接受任务后必须在甲方指定的时间内，配备足够的管理人员、技术人员、技工、劳力、机具设备等，特殊工种人员必须持证上岗。同时要提供主要人员及主要设备表。钻机数量应满足甲方施工进度要求，及时按甲方要求配足施工机械。
4、乙方必须接受甲方的管理、监督，对甲方提出的有关施工要求、规定要严格完整的执行，对不接受甲方意见者，甲方有权随时辞退有关人员。
5、乙方在施工过程中，由乙方原因而发生的一切人身伤亡、设备损害等一切安全、质量事故等均由乙方承担责任，并负担经济损失。由甲方以外的原因造成乙方的损失由乙自己处理并承担相关费用，甲方不负任何责任。
6、由于设计变更、征地拆迁、地方关系、设备提前进场配合甲方形象宣传、不可抗力等原因造成的停机窝工，由此产生一切损失均由乙方负责，甲方不负任何责任。
7、施工中乙方与当地发生冲突或经济纠纷，责任自负。
8、泥浆必须排放到甲方指定的地点，如有违约，所造成的一切后果均由乙方自负。
10、施工过程中，乙方合同签订人（现场负责人）未经甲方的同意不得离开现场。施工过程中乙方擅自撤离现场，甲方有权要求赔偿由此造成的一切损失。
11、乙方在施工中遇到与设计不符或其它重大技术难题及变更设计。
要及时向甲方报告，不得擅自做主。
12、乙方负责按照规范和甲方的要求提供施工、技术、质量原始记录资料。
13、乙方必须按照甲方的要求做到文明施工。人员挂牌上岗，安全防护、标识齐全，驻地整洁卫生，绝不能有损甲方形象。
14、乙方钻孔施工中应严加保护地下管线，进行探挖，防止损坏，钻孔泥浆应妥善处理，严禁“跑、冒、滴、漏”现象发生，否则，发生的一切后果乙方自负。
15、施工完毕，撤离现场前，要对现场进行清理，经甲方检查合格后方可撤离现场。
16、乙方负责根据混凝土拌合站的要求，提前24小时向甲方提报使用计划，标明桩号及混凝土数量。
17、由于乙方责任在冲孔过程中产生的废孔，偏孔抛石
等一切费用由乙方负责。
18、钢筋笼制安由甲方负责，乙方有责任配合下钢筋笼，并严格按甲方技术人员的要求进行钢筋笼定位。
19、乙方有责任对使用的卷扬机、导管、钢丝绳等钻孔设备材料进行经常性检查，如出现断钢丝绳、导管破损、导管接头不密封等原因造成的安全及桩基质量问题事故，乙方负完全责任
20、桩基灌注过程中，每一车砼灌注完成后导管埋深不得超过9m，并严格按照甲方技术人员要求进行拆管，如乙方不服从指挥，每次处罚1000元。
篇三：灌注桩工程劳务分包合同
编号：第合同
公路工程施工劳务分包合同
桥
梁
灌
注
桩
工
程
项
目
桥梁灌注桩工程项目劳务分包合同
甲方：
乙方：
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就标段部分桥梁灌注桩基础工程项目和为完成工程施工的临时工程及施工准备等劳务分包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。
一、总则
、总合同：中标单位与业主签订的工程施工合同及附件（以下简称总合同）。包括：与业主签订的合同协议书及附件、中标通知书、投标书和投标书附录、合同专用条款及数据（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）、合同通用条款、技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）、图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）、投标书附表、在主合同专用条款中可能规定的构成主合同组成部分的其他文件等，乙方均予以遵守。
、处理总合同、本合同应遵循的基本原则：
、甲、乙双方应严格遵守和执行本合同。
、双方应当遵守业主和监理发布的其它文件和资料等。
、双方有关工程的洽商、变更、书面协议或文件。
、乙方在对所承包工程进行实施及修补缺陷等工作时，
应承担、履行与承包工程有关的主合同中甲方的所有责任和义务。
、如乙方将工程整体转包或分包，则本合同自行解除，视为乙方违约。
二、劳务工程名称、范围及内容
、工程名称：灌注桩基础工程项目
、工程地点：
、劳务分包施工内容：工程施工及为完成灌注桩成孔（包括扩挖部分）、钢筋的加工、钢筋笼的就位、清孔、灌注砼、破桩头、泥浆坑的开挖、泥浆运输、场地的清理、灌注平台以及为完成此项工程所做的一切与其有关的工作内容。
、工程施工范围：中心桩号：灌注桩（AK0+牛驼互通
匝道、 K29+小桥……）。本合同施工范围为为暂定，施工时按甲方工程实际要求随时调整乙方施工的桥梁数量，结算时以实际完成的桥梁数量进行结算。
三、分包工作期限
、自年月日始至年月日止，总工期个月；缺陷责任期年。（时间由总合同中规定的期限和业主调整后的期限为准）。
、以上工期是经过双方慎重考虑可能影响工程进度的一
切因素而约定的工期。在实际施工过程中，业主和监理按月下达计划确定的阶段性工期要求对乙方同样生效，如遇其他因素影响计划工期的实现时，甲方有权对本项目相应工期进行调整，乙方必须无条件服从。由于业主前期征地工作未落实、设计原因、不可抗力致使乙方拖期，经业主同意的情况下总工期可适当顺延，否则乙方不得以任何理由要求顺延工期。
四、承包方式、劳务报酬及预付款
、本劳务分包采取固定单价承包方式。
、劳务分包单价以附件四确定的单价为准，未单独列项内容的费用视为已包含在相应项目或综合单价中；该报价包含甲供材料及乙方完成本工程所需一切费用（劳务费、机械费、小型机具使用费、运输费用、燃料费、水电费、其它材料费、进退场费、保险费、管理费、利润、税金）和隐含风险在内的以及完成本合同约定工程所做的辅助工序所需的费用总和，零工和其他费用不再另行支付。
、乙方签订本合同前，已对现场和周围环境以及相关资料进行了详细、认真的察看和核实，充分了解了自然环境和施工条件，乙方已将由此对工程的影响在单价中充分考虑，签约后乙方自行承担由于单价偏差或其它原因引起的风险，在本合同履行期间不予调价。
、本合同附后的《劳务分包工程量清单》中所列的工程
数量是原设计量，仅作为签订本合同基础，不能作为甲方与乙方进行本工程结算的依据，乙方不得以工程量发生变化而向甲方索赔。
、工程量计算
、工程项目经监理验收合格后，工程数量的计算以公路工程国内招标文件范本（20XX）中规定的计量规范、两阶段施工图、变更图纸、实际完成的施工段落、双方签认的工程数量为依据进行计算，（具体工程项目可参考计量规则进行修改）计算结果经甲乙双方的指定人员审核、签字确认后，以加盖甲方公章的电子表格计算的工程数量为最终结算数据。
、工程项目单价包含钢筋、钢铰线 %的损耗，混凝土%的损耗，工程数量的计量规则同的规定。
、不确定工程量，经合同双方实施人员现场实测签字确认后的工程量为准。
、根据国家有关规定，工程进行竣工审计。若在审计中扣减的部分属于乙方的工作内容，甲方按业主或中标单位扣减的金额从乙方的工程款中扣除。
该承包方式不存在除不可抗力外所造成的任何乙方向甲方提出的索赔。
五、劳务分包费用结算和支付
、月支付：截止到每月20日，乙方上报本月完成并由
甲、乙双方共同对已完合格工程进行现场验收结算，且乙方按甲方要求制作并提交了相应的测、试、检资料，交与甲方进行整理，由甲方统一向中标单位报送计量支付报表，中标单位再报送业主，待业主将该计量款拨付到项目部给中标单位后，由甲方按双方签订的劳务分包清单单价计算分包费用并扣除5%质量保证金、3%安全事故保证金、2%农民工工资保证金、甲供材料费、机械费、各种代扣税（费）以及其它相应扣款后7日内视资金情况由甲方向中标单位出具付款委托函，待乙方出具相应的发票后，甲方根据施工计量结算情况代付工程款给乙方，但总额应不高于当期结算工程款的70%。
、若乙方未上报当月结算、测、试、检资料时，不予支付上月工程款。
、完工结算：待乙方完工后，双方应完成以下工作：
（1）工程经甲方、监理、中标单位及业主、质监站验收达到质量要求；
（2）乙方按甲方、监理、中标单位及业主、质监站要求提供了竣工资料；
（3）甲方提交了综合评价报告；
（4）乙方出具地方材料款、人工费、机械租赁费、租地等涉及地方问题没有欠款的证明；
（5）双方签订退场协议并履行完毕；
以上工作完成后视甲方资金情况给乙方支付工程款，总
额不超过结算总工程款的95%。
、最终结算：质量缺陷期期满后，乙方再无其它问题(包括民工工资、质量、甲方材料款、水电费等),甲方可给乙方办理最终结算，一次性结清全部工程款。
、在工程费用结算过程中，如果甲方未能及时获得业主、中标单位支付的工程款，或甲方为了工程有特殊用途等，不能及时结算时，乙方应自行承担资金周转义务，不能因此而停工，影响工期，不得出现围攻项目部、管理处、地方等有关部门等现象，否则乙方愿承担10万元/次的违约金，给甲方及其工作人员造成损失及伤害的，由乙方负责赔偿并承担相应法律责任。并不得向甲方索要利息及其它任何形式的赔偿。
、甲方对乙方以支票或办理银行转账的方式进行付款；乙方向甲方提供相关正式发票，且发票签章应当与收款账户的单位名称相一致。（该发票不包括甲方提供的油款以及人工工资等）。
、工程款支付按甲方财务结算办法及程序进行支付。本合同及其他相关附件（如甲方工作人员出具的相关数据等）中标明的数量及单价，与双方最终签字认可的结算单标明的数量及单价不一致的，以双方最终签字认可的结算会签单标明的数量及价格为准。
、本工程项目无材料预付款、开工预付款、进退场费，
开工前乙方须垫付满足施工需要的一切费用。
、冬季施工保暖措施费因工期要求确实需要冬季施工时，再另行商议。
六、履约担保、质量担保及税费
、本合同正式签约后三日内，乙方应按所承担劳务分包工程总额的 %向甲方缴纳履约保证金，并于指定的时间内存入甲方指定的银行账户。乙方进场后，甲方进行履约检查，乙方的人员和设备符合本合同要求的，甲方返还乙方元；如乙方的人员和设备不符合本合同要求，每拖期一天罚%b
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
冲孔桩劳务合同协议书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-
机械冲孔桩桩基劳务承包协议 甲方： 乙方： 工程名称： 施工地点： 甲方承接的工程，乙方以自己的专业技术承包该工程的基础冲孔桩施工劳务，为了明确双方权利及义务，经双方平等协商，达成以下协议：第一条：承包内容：本工程设计图所示机械冲孔桩的劳务及机械（包含机械进出场、设备安装、成孔、协助放钢筋笼、孔桩砼浇筑）。 第二条：技术要求：桩径1.0米、1.2米，桩孔深度、桩数满足设计要求。 第三条：质量标准： 1、工程质量必须达到国家规定的“合格标准”。 2、乙方在施工过程中必须严格按照国家质量规范、设计图纸施工；工程质量以业主、设计、监理和建设工程监督站验收为准；达不到合格标准不予以验收，直至达到合格为准，若造成一切损失，均由乙方负责及赔偿。 第四条：工程费用及结算方法 1、工程计量方式 （1）、以现场的回填地平面至桩底的深度计算工程量； （2）、每根桩工程量以总包单位收方为准。 2、工程单价 1、孔直径为：1米以下（含1米），单价：（元/米）。
2、孔直径为：1.2米，单价：（元/米）。 包干费用包括：成孔设备费、人工费、设备安拆费、机具进出场及上下车费。不包括:成孔的水、电费、税收、泥浆的清运及其他技术措施费、现场的移机费。 3、付款方式 乙方设备进入施工场地，安装调试完成后甲方按每台钻机给乙方预付开办费壹万元，桩施工完成后一次性结算，扣除预付费用，付到所完成产值的80%，余款在基础竣工验收完后，一月内一支性全部付清。 第五条：工期及进度 工期：合同范围内工程，乙方人员进场作业之日起至承包工程全部竣工，工期为天，因不可抗拒的自然因素和非乙方原因，则工期顺延。 第六条：甲方责任 1、负责现场“三通一平”水、电、路及场地平整等。提供施工所需水、电、并把施工所需电线接至施工现场100米内使用，并保证施工期间的用水、用电需要，在乙方开工前负责道路畅通、场地平整、作好现场协调工作。提供乙方施工人员的住宿场所。 2、黄泥、片石、排浆由甲方送到施工场地，负责水电费、黄泥、片石、排浆费。 3、测量放出桩的中心点，并负责对桩位进行复核、校验和控制并向乙方提供有关钻孔资料（地质、水文、平面位置图等）进行技术交底，甲方派专人监督施工，如发现问题及时指导并纠正。如因甲方指导或变更所引起的
合同版本：2016年8月16日版 甲方合同编号: 乙方合同编号: 钢便桥施工合同 甲方: 乙方：浙江兴土桥梁临时钢结构工程有限公司合同签订地点:合同签订日期: 二0 年月日
钢便桥施工合同 甲方: ________________________________________________ 乙方： _________ 根据_____________________________ 工程施工需要，甲方委托乙方承担本工程斜 坡钢便桥得材料组织、搭设、正常维修、拆除工作。 甲乙双方本着自愿互利、保质保量、按期完工得原则，经双方共同协商，根据《中华人民共与国合同法》与《建设工程施工合同协议条款》得相关规定及条款订立本合同，以供甲乙双方共同遵守。 第一条乙方资质及注册情况 资质证书号码: ________________________ 发证机关: _________________ 资质专业及等级： 特种工程（结构补强分项）专业承包不分等级； 桥梁工程专业承包贰级; 钢结构工程专业承包贰级; 营业执照注册号: __________________ 有效期：2006年12月21日至2026年12月20日 第二条工程内容 合同所涉及得工程名称: ____________________________ 合同施工地点: __________________________________ 工程范围： _____________________________________ 乙方应提供得工作内容： 一）结构物设计、材料组织、运输、安装、正常维修及拆除。 二）施工用各类吊机、打桩锤及为施工所用得其她机械设备进出场。 三）结构物与路基得连接段、混凝土桥台（及桥台下部得基础钢管桩）得材料及施工均由甲方负责，相关费用不包含在本合同得价款之中，施工过程中乙方有义务到场进行指导。第三条工程量及技术标准 暂定工程量为：斜坡栈桥设计平面尺寸为75ffi*4、5m、上部平台设计平面尺寸为 合计为427、5 nV,具体工程数量根据实际施工数量确定； 二）最大行车速度lOkm/h，纵向行车间距不小于15米； 三）设计验算荷载：1、轮式车辆：lOm'混凝土运输耀车通行，满栽后按4（）T计； 四）上述设计标准甲方已明确，如因甲方不正当使用（包括但不限于甲方施工设备型号
景观工程施工劳务承包合同 劳务作业发包人(以下简称发包人)：云南祥达房地产开发有限公司 劳务作业承包人（以下简称承包人）：云南利鲁环境建设有限公司 为明确双方之间的权利义务关系，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就建设工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称及概况 1.1工程名称：祥达花园A区景观工程 1.2工程地点：建宁东路延长线祥达花园A区工地 2、劳务作业承包范围及内容 2.1劳务作业承包范围：祥达花园A区红线内所有景观土建及水电工程； 2.2劳务作业内容： 建设工程中的景观设计方案、施工图及有关设计文件、包括设计缺项、漏项及设计变更后所有内容的施工作业。 自土方开挖开始，景观设计方案、施工图及有关设计文件并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料的限额用量文字交底所确定的内容。临时用水、电的（埋）架设（发包人只提供电源至主配电箱，施工用水主管接口，场地内其余用电、用水设施、管线材料及人机费由承包人自理）；见证取样、养护及检测；施工过程中的资料的收集整理、竣工文件的收集整理及验收、存档； 4、承包人委派的管理人员和劳务作业人员 4.1 项目负责人：苏一波（职务：副总经理） 项目经理：张琦技术负责人：高小林 4.2 承包人委派的管理人员必须称职、能胜任工作；管理人员未经发包人同意不得变更；管理人员需承包人公司出具书面委派书。 4.3 承包人委派的劳务作业人员技能、作业人员数量须满足该工程质量、安全、进度、文明施工、环境保
护等方面的需要。 4.4 在劳务作业过程中，承包人必须保证其劳务作业人员相对稳定，不能随意变动。 4.5 承包人应教育其劳务作业人员遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，不得打架斗殴，不得偷盗劳务作业现场的物品等。如经发现，每人每次罚款1000元人民币，并处以警告一次，二次以上每人每次罚款2000元人民币，罚组长5000元，凡参与打架斗殴或偷盗的人全部清退出场，从此不得使用。 5、合同价款 5.1合同价款总额元（人民币），大写壹佰万元正。 5.2合同价款包含以下内容：工人工资、管理费、劳动保护费、各项保险费、利润、承包人提供的材料和工具、文明施工及环保费中的人工费等。 本工程为包干工程，合同价款不予调整（含部分设计漏项、缺项增补及变更等）。 6、劳务作业期限 6.1开工日期：2010 年11月 1 日，完工日期：2011年 3 月10 日。 6.2承包人因自身原因未能于合同约定的劳务作业期限内完工的，每延误一日，应向发包人支付违约金 1000元，并应赔偿发包人因此所受之损失。 7、质量标准 7.1 适用标准、规范的名称： 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《城市绿化工程施工及验收规范》(GJJ/T82-99)《城市园林绿化和园林绿地用植物材料木本科》(CJ/T34)、《市政工程施工质量验收标准》(GB-2001)、《云南省建设工程造价计价规则》(2003版)国家及云南省现行有关标准、规范及强制性条文“工程施工”部份。 7.2 由承包人的原因造成的劳务作业质量达不到合同约定的合格标准，承包人必须予以维修、返工、重做以使其达到合同约定的合格标准，因此产生的费用由承包人承担。承包人因自身原因无法完成的，可以由具有相应资质的其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。维修、返工、重做后，劳务作业质量符合合同约定的合格标准的，发包人应当按照约定支付合同价款；但是，维修、返工、重做后承包人应向发包人支付违约金1000-2000元/次，且劳务作业期限不得顺延。维修、返工、重做后仍然不符合合同约定的合格标准的，除承包人应向发包人支付违约金5000元/次,且劳务作业期限不得顺延外，发包人还有权发出通知解除合同，并有权不予支付合同价款且有权向承包人追索已支付的全部合同价款。如上述不合格事项导致工程无法通过竣工验收的，承包人除承担上述违约责任外，还应当赔偿发包人因此所受损失。 7.3保修期：二年 8、文明作业标准 文明作业要求达到：承包人之劳务作业必须达到云南省及曲靖市关于文明作业的要求，做到工完料尽，施工场地内材料分类堆码整齐，场地内施工道路畅通，建筑垃圾即时清理干净，各种文明施工牌及警示牌要按
甲方: 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程施工质量验收规范》，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，将甲方承建的人工挖孔桩施工工程分包给乙方。甲方已如实告知了乙方本分包工程地勘、设计等基本情况，为明确双方的责任和权利，特签订本合同。 一、工程地点： 二、承包方式： 包人工、包质量、包安全、包机具（空压机、抽水设备除外）、包辅助材料 三、工期： 1、总工期为天，含法定节假日； 2、开工日期由甲方工程部另行书面通知。 四、承包单价： 1、成孔直径为90cm； 2、以实际成孔深度（上至井圈面，下至扩底），按元/m包干； 3、若遇地质构造，页岩按元/m,尖石按元/m包干。 五、质量保证： 1、施工要求：满足甲方技术交底要求，符合国家现行的施工规范及验收标准，分项工
程合格率达100%。 2、成孔的施工允许偏差，桩心直径为-0，+50mm；桩中心位移偏差5mm。 六、甲方责任 1、为乙方及时提供必要的施工条件（如图纸、水、电、原材料及满足施工要求的场地等），确保工程施工的需要； 2、乙方入场后，对乙方进行安全、质量技术交底； 3、负责现场施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工交验及工程款结算。 七、乙方责任 1、严格按本项目设计规范、质量规范和甲方审批同意的《施工方案》组织施工，承担因本分包工程质量事故所造成的一切损失； 2、严格遵守甲方的现场施工管理制度，负责本分包工程员工的安全教育和管理，所有人员必须经“三级安全教育”，且须经培训合格后上岗，做好事故预防措施，做到安全施工、文明施工，并承担安全事故责任； 3、乙方负责按本分包工程量的大小合理配置管理人员、调配施工人员，保证施工人员充实，队伍稳定，不得随意抽调人员，以满足施工进度要求，禁止招收18周岁以下的未成年人及60周岁以上的老年人，进驻现场施工。 4、负责本分包工程成品、办成品保护，在未验收交付之前发生的损失由乙方自行承担； 5、乙方派往本项目的特种作业人员必须具备相应的专业证书或岗位证书，并持证上岗； 6、工程完工将余料、废料进行清理，并按甲方管理人员指定的地点分类归堆。每天人工所挖孔桩土方，按甲方指定范围内集中椎放，便于及时外运。 7、施工过程中杜绝材料浪费，将材料损耗控制在最低点。
建设工程劳务分包合同纠纷案 原告：某劳务公司 被告：某建筑工程公司 代理人：蔡俊杰律师 案由：建设工程劳务分包合同 受案单位：北京市朝阳区人民法院 案情简介： 原告与被告于2005年6月签订建设工程施工劳务分包合同，由原告分包被告总承包的某工地主体结构土建工程。总价320万，工期150天，自2005年6月30日至2005年11月17日。因原告方面的原因，直至2006年5月工程尚未完工。2006年5月底被告向原告发出解除合同通知。双方就此发生争议，在工地所在地建委的协调下，双方委托鉴定机构对工程进行了鉴定。2006年12月双方达成协议，被告同意报告的评定于2007年1月向原告支付工程款3522597.51元，对双方仍有争议的事项同意再行协商。随后被告按照该约定向原告完工程款。在收到被告支付工程款后，原告起诉被告，要求被告按原建设工程施工劳务分包合同承担逾期付款利息7.6万元及违约金226.84万元，支付赶工费20万元，并赔偿误工费、租赁损失等费用70万元。法院经审理于2007年12月4日作出判决，判决被告支付原告利息5000元，驳回了原告的其他诉讼请求。 代理词 尊敬的审判长、审判员： 贵院受理的原告某劳务公司诉被告某建筑工程公司建设工程劳务分包合同纠纷一案，本律师接受被告的委托，出庭参与诉讼，为履行代理人职责，现根据事实和法律，发表以下代理意见，请合议庭采纳。 总的代理意见：
原告请求的多项费用，在共同委托评估公司所作的评估报告中，已作了评估；且在结款时，双方已在支票根上共同签字，明确劳务费用已全部结清；原告的诉讼请求没有事实和法律根据，应当予以驳回。 具体意见如下： 一、原告请求逾期付款利息76291元及违约金2268400不能成立 1、被告无逾期付款的情况 （1）被告已按双方2006年12月30日达成的新《协议书》履行了自己的义务，已将劳务费支付给了原告。 （2）原告在领取最后一笔款时，在支票根已签字言明：“按双方协议，全部结清劳务费。”从中可以看出双方关于该项劳务的所有款项，都已结清了，不再有任何纠纷。 （3）在2006年12月30日的《协议书》中，双方明确结算款的付款时间为2007年1月20日前。即使按照原告主张的付款时间2007年2月8日，也只有十几天的时间，哪里来的2268400元的违约金。 （4）在2006年12月30日的《协议书》中，确定付款日期的同时，未约定违约金，无违约金条款。 2、按照旧合同，原告该项主张也无事实根据 （1）起算点没有根据 第一、原告主张送达的结算书，被告从未收到过； 第二、即使根据合同，双方也无关于默认结算书的约定： 《建设工程施工劳务分包合同》关于结算涉及的第24.2原文如下：“工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。” 该条文明确规定付款的日期为：工程承包人确认结算资料后，14日内付款。 第三、实际上，双方共同委托求实公司鉴定的行为，已表明之前双方未有结算确认，否则还要委托鉴定作什么？ 第四、鉴定机构也未采纳原告所谓的结算书，即说明原告所说的确认不成立。 （2）、索赔没有根据
施工班组劳务承包合同 甲方：攀枝花公路桥梁工程有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因东莞麻涌二桥施工需要，委托乙方辅助甲方进行该合同段大桥搭设施工钢平台、钢便桥、钢板桩等临时设施工作业的施工，按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，并结合工程的具体情况，经双方协商订本议书，以共同遵守，严格按条款内容执行。 第一条承包范围 工程名称：东莞市麻涌镇麻涌二桥 工程地点：东莞麻涌镇麻涌河 工程内容：搭、拆2个钢平台、钢便桥若干及钢板桩若干。 1）承包范围：按照甲方指定的线路范围和要求进行搭、拆钢平台及钢便桥，本工程主要材料采用场30 （529） $圆管、工钢28-36、钢板8-10毫米、槽钢、贝雷架，12米、15米、18米止水拉森钢板桩。 2）承包方式：乙方以包工包料包机械设备、包承重50T车辆行走形式承包该工程。 3）计划使用形式：钢便桥、钢平台使用约4个月，施工6米宽的平台作为承台、墩柱的操作平台，待墩柱完成后拆除部分平台，保留钢便桥直到上完0#块，具体使用时间以甲方通知为准。 第二条工程造价 （一）、钢便桥、平台约1250平方米，每平方米单价为800元整（使用期最长不得超过4个月），每墩止水钢板桩约为100米，12米钢板桩含1道支撑每米单价为3000元整（合拢后使用期1个月），15米钢板桩含支撑1道每米单价为5000元整（合拢后使用期1个月），18米钢板桩含1道支撑每米单价为6000元整（合拢后使用期1个月），如需增加支撑按单排350元/延米计算。结算按实际发生工程量的有效投影面积并按实际丈量计算。 （二）、施打钢护筒直径2.0米，每吨施打费400元/吨，护筒驳接口600元/个。 第三条进场及完成时间 定于2010年10月25日进场，10月26日开工，2010年11月10日完成6#墩麻涌河便桥、
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 劳务分包合同
编号：FS-DY-20517 劳务分包合同 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处
建设工程劳务分包施工合同 总包单位：（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 第二条承包工程内容及承包方式 2.1 承包工程内容：工 。 2.2 承包方式： 第三条工程价款 3.1合同价款 3.1.1经双方协商CFG工程桩单价为每延长米元（不含税金），以图纸设计有效桩长计算（CFG空桩不计算工程量）。 3.1.2超出设计图纸部分，经甲方、乙方认可的工程量，执行合同单价以实结算。 第四条合同工期：从正式开工之日起 总工期为天，年月日至年月日。 如发生以下情况工期可顺延： 4.1因甲方原因不能按期开工的或造成停工的。 4.2由于人力不可抗拒的自然灾害 4.3工程量的变化和设计变更 4.4非承包方原因停水、停电造成停工的 第五条质量等级：达到国家有关规范合格标准即合格。 第六条驻工地代表 6.1甲方驻工地负责人： 6.2乙方驻工地负责人： 第七条甲方责任 7.1 向乙方提供施工图壹套及有关技术文件和建筑物标高、轴线的标识。并以书面形式提供给乙方，并进行现场校验。 7.2对工程的施工质量、进度、安全等工程内容进行监督和管理。 7.3负责交通干道引到工地，保证有足够的施工所需场地，并负责清除施工
场地内地上、地下影响施工的障碍物。 7.4 协助乙方同建设、监理单位之间的有关工作联系。 第八条乙方责任 8.1 按甲方要求及时组织人员设备进场，并提供营业执照、相关施工人员的证件,人员进场后食宿自理，按照设计图纸及规范要求编写施工组织设计，精心组织施工，完成约定的合同内容。 8.2 按要求工期完成全部工程，保证桩体质量达到验收合格，对桩体质量达不到验收标准或造成质量事故，所产生的相关费用（断桩及补桩）由乙方负全部责任。 8.3接受甲方及监理部门监督、按照图纸要求施工，保证桩体质量。 8.4乙方应服从甲方管理，遵守工程建设安全管理规定，严 格按照安全标准组织施工，并设相关的安全管理人员，严禁打架斗殴，安全生产，文明施工，如因施工人员违章作业造成伤亡事故，发生的费用由乙方承担与甲方无关。 8.5协助甲方完成混凝土试块制作及工程资料整理。 8.6服从甲方施工现场布置、安全文明施工、工程进度统一安排和监督，按照合同约定的进度和质量要求完成分包工程内容，交工验收后，施工人员及机械设备即时撤离施工现场。 第九条工程验交： 桩基工程施工结束后，乙方配合甲方、建设单位、质检部门及监测单位进行验桩工作，工程资料应与工程进度同步进行，该工程完工后，向甲方提供完整的竣工资料肆份。 第十条付款方式： 设备进场甲方付乙方工程结束甲方支付乙方 余款验收合格后十日内付清。 第十一条本合同未尽事宜，双方另行协商。 第十二条本合同发生争议时，双方商定由临汾仲裁委员会仲裁。 第十三条 本合同共计肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。本合同自双方签字盖章后生效，工程竣工验收、保修期满、价款结清后失效。 第十四条其他补充条款： 。
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
人工挖孔桩基础工程劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实和信用的原则，双方就基础工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、劳务承包范围及作业内容： 甲方将该项目的基础人工挖孔桩工程全部劳务项目承包给乙方施工，具体如下：1、基础孔桩土石方的凿挖及外运，护壁钢筋制安、孔桩钢筋制作及安装（包括接头施工）、模板支撑(包含模板及模板辅材)、护壁混泥土搅拌、浇注，桩芯混泥土的浇筑等；施工所需要的各种临时模板、支架（含安全防护）的搭、拆（含材料转运）；防风避雨设施搭建；基础施工时所需排水用的水泵（含附属设施）及排水，挖孔桩施工中的桩内的送风设施、施工工人出入挖孔桩清打扩大头、清扫井底渣子。 2、工具包括：抽水机、切割机、吹风机、石工自行的工、用具；抬绳、抬杠、安全帽、保险绳、箩筐、铁撮箕、手推车、石子搞、扎丝、铁丝、钉子、二级配电箱以下的电箱、电线、雨布、插头、电机、空压机、甲方将自来水接至施工现场的总表后的临时用水管及用水相关设施、自身承包工程的钢筋制作安装设施及设备、混泥土的搅拌及振捣设备等在内。 四、质量要求： 乙方必须按施工图设计要求和施工规范、图纸会审纪录、设计变更、技术变更等要求施工，施工质量合格且符合甲方及相关职能部门的检查验收要求。乙方施工中的所有施工人员必须无条件服从建设、监理、甲方现场管理人员及相关职能部门的指挥和安排；若不服从指挥，顶撞管理人员的，罚款元/次；对顶撞管理人员者责令退出工地。甲方通知开会，乙方必须准时参加，如缺席处罚款元/次。严格复查、控制挖桩轴线、垂直度在规范允许范围内；如甲方检查轴线垂直度超出3cm，项目部将处每根桩200.00元罚款；挖孔桩直径超出设计桩径5cm，项目部将处每根200.00元罚款，并按多用 页脚内容1
[单选]某劳务施工企业为签订W项目建造合同共发生差旅费2万元，该项目于2013年12月完工时共发生人工费40万元，项目管理人员工资10万元。根据企业会计准则及其相关规定，应计入间接费用的是（ ）。 A.10万元 B.12万元 C.40万元 D.42万元 ● A, [多选]行政强制措施的种类包括（ ）。 A.扣押财物 B.限制公民人身自由 C.代履行 D.查封场所、设施或者财物 E.冻结存款、汇款
● 本题暂无解析 [单选]工料单价法编制施工图预算时，用分部分项工程量乘以对应的分部分项工程单价后的合计为（ ）。 A.单位工程预算造价 B.单位工程直接工程费 C.分部分项工程直接工程费 D.分部分项工程总预算造价 ● 工料单价法是传统计价模式采用的计价方式，是指分部分项工程单价为直接工程费单价，以分部分项工程量乘以对应分部分项工程单价后的合计为单位工程直接工程费。
[单选]下列犯罪的主体属于一般主体的是（ ）。 A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.受贿罪 ● 一般主体，是指具有一般犯罪主体所要求的法定构成要件的自然人，即我国刑法分则条文要求行为人达到法定刑事责任年龄．具备刑事责任能力即可符合犯罪主体条件的那些犯罪的主体，是“特殊主体”的对称。特殊主体，是指具有一般犯罪主体所要求的成立条件外，还必须具有某些犯罪所要求的特定身份作为其构成要件的自然人主体，是“一般主体”的对称。故A为正确选项。 [单选]浅埋暗挖施工方法中，（ ）适用于断面跨度大，地表沉降难于控制的软弱松散围岩隧道施工。 A.单侧壁导坑法
B.全断面开挖法 C.台阶开挖法 D.双侧壁导坑法 ● 本题暂无解析 [多选]城市桥梁工程常用的沉入桩有（ ）。 A.预制混凝土桩 B.钻孔灌注桩 C.钢筋混凝土桩 D.钢管桩 E.预应力混凝土桩 ● 本题暂无解析
绿化工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行湖北中烟黄鹤楼小镇景观绿化施工劳务分包项目达成一致意见，特签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、预定开工日期：年月日 第二条：施工范围 1、施工范围： 2、施工内容：换种植土，施肥，挖树穴，乔、灌木种植，花、草种植，修剪，支撑，浇水，防病虫害及养护一年（按二级养护计算）。 第三条：施工方式 1、本工程由乙方以劳务分包的形式进行施工。 第四条：工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计50（包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。 (1)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。 (2)不可抗力因素。 第五条：工程质量及验收标准 1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。 2、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。 第六条：工程价款及结算、付款方式 1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。 2、结算方式： (1)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的5个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。 (4)绿化养护期为一年，甲方应在养护期期满后5个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，并付清余款。 （5）工程的最终造价按实际发生的工程量进行决算。
工程施工劳务分包合同 合同编号：BZ-JTYJW-201807001 甲方：铜陵华盛建筑安装工程有限责任公司（亳州市建投御景湾项目部） 乙方：亳州市秀华建筑劳务服务有限公司 为确保甲方承建的亳州市建投御景湾项目部工程顺利完工，根据施工安排，甲方将亳州市建投御景湾项目2#、6#、8#楼基础工程桩基础劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于业主与甲方已经签订建设工程施工合同（总承包合同或专业承包合同，下称“总包合同”），为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，经双方协商一致，就劳务分包事项订立本合同。 第一条乙方资质情况 资质证书号码： / 发证机关： / 资质专业及等级： / 第二条工程概况 工程名称：亳州市建投御景湾项目 工程地点：亳菊路与希夷大道交叉口东侧 分包范围：亳州市建投御景湾2#、6#、8#楼基础项目CFG桩基分项工程 分包工作范围：1、桩记录；2、桩定位、放线；3、成桩包括桩机及桩具安装、位移、钻进；4、完工交验等乙方工作范围的全部工作内容。 第三条分包工期 1、开工日期：年月日。 2、竣工日期：年月日。 3、总工期为：日历工作天数天。 4、阶段性工期目标：以甲方阶段性施工计划为准，具体根据甲方的进度计划要求，以书面通知为准。 第四条合同价款（劳务报酬） 1、固定总价方式/ 。 2、固定单价方式经业主、监理单位等相关部门验收合格的有效桩，每米15元（含 3%税）。
3、工程量计量方式有效桩长×桩根数。 乙方领取劳务报酬时，需提供经本项目劳务工人签字认可的工资表、身份证复印件、联系方式、劳务班组考勤表。 第五条履约保证金 1、在合同签订之后的/ 天内，乙方必须向甲方交纳不少于合同价款的/ %的履约保证金，乙方完成本合同（协议）全部内容经检测或验收合格且乙方无违约现象时，乙方提供的履约保证金全额返还。如在合同（协议）履行中出现因乙方任何不当行为而对甲方造成信誉损害的（以有书面资料为据），每有一次甲方扣除乙方不低于担保金额的 / %作为失信补偿。乙方发生有不严格履行本合同（协议）行为并给甲方造成经济损失的，甲方有权根据实际情况扣除乙方履约保证金，但该履约保证金不能作为乙方弥补甲方损失的上限。 第六条合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、《中华人民共和国劳动合同法》 2、本合同； 3、本合同附件； 4、总包合同； 5、招标、投标文件。 第七条标准规范 除总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： 1 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 第八条总包合同 1、甲方应提供总包合同供乙方查阅（有关价格细节除外），当乙方要求时，甲方应提供总包合同的副本或复印件（有关价格细节除外）。 2、乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关价格细节除外）。 第九条图纸 甲方应在劳务分包工作开工 2 天前，向乙方提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图 1 套。 第十条项目经理 1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：王勇，职务：项目经理，
劳务分包合同样本 合同范文推荐范文 ·软件开发合同书范本模板·劳工合同书样本劳动合同书怎么填写·2016年最新房屋买卖协议书范本模板·租房通用版合同模板·2016年最新个人租房合同怎么写格式租房合同范本模板·员工劳动合同终止声明书怎么写格式要求范本·家庭装修合同书怎么写格式范本·汽车抵押借款合同范本 合同范文相关范文 ·快递承包合同范本·劳务分包合同·车位租
赁合同范本·工程施工合同书·家庭装修合同·围墙施工承包协议书·同居协议书·办公室租赁合同 合同范文 劳务分包合同样本 2017-01-09 查阅次数：0次发布人：poster
更多 document.getElementById(“bdshell_js”).src = ““ + new Date().getHours(); /*300*250，创建于2014-07-31*/ var cpro_id = “u1454772”;
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 篇一:模板工程l劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 合同编号: [2013]04号 工程承包人: (简称甲方)。
劳务分包人: (简称乙方)。 甲方现将(工程名称)1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼及1#车库中所有模板加工、安装工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理,明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信原则,经甲乙双方充分协商,达成一致并签订本合同。 第一条工程地址:嘉陵区畅丰车桥旁。 第二条承包内容及范围
钻孔桩施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，就怎村桥钻孔桩工程施工事项达成一致，签订本合同。 第一条合同概况 工程名称：拉林公路改造工程二标 工程地点：日多乡怎村 工程内容：钻孔及成孔灌桩 工程范围：甲方承包范围内的桥桩，乙方以自身完成量为准。 工作内容： ①成孔灌桩：钻机进出场、埋护筒、钻孔、清孔、机械调遣费、临时驻地、下试笼、下导管、灌注混凝土、泥浆外运，碴土合理规范堆放以确保工地文明施工等，钻孔桩成桩的一切机械、材料、人工费用均在合同包价内（不含吊车、挖掘机）。 ②发电机乙方自租（不含柴油），如使用变压器电源，甲方根据冲击钻配置的发电机及乙方使用时间扣除发电机租赁费。 ③自购黄土。 第二条合同工期 开工日期：年月日；完工日期：年月日 合同工期总日历天数 ___________ 合同工期只是指明本合同工期总的日历天数，开工和完工日期为拟定。具体开工日期按乙方机械设备进场调试好即开工。 第三条工程质量 确保工程质量全部达到国家现行的工程质量验收标准 一类桩95%以上，杜绝三类桩。
满足业主对工程质量的其它要求。 第四条安全目标 安全目标：消灭人身重伤和死亡事故，消灭重大和一般安全事故。 乙方应对自己的全部人员进行安全法规和安全生产教育培训，未经教育培训 的人员，不得上岗作业。施工前甲方技术人员应当就有关安全施工的技术要求向乙方及乙方作业人员进行交底，并由双方签字确认。 乙方必须按照甲方安全标准要求组织生产，在施工期间无条件接受甲方正常的安全检查，发现施工安全隐患时，乙方应及时整改。 第五条合同价款 合同价款内容： 双方议标协商的项目综合单价，包含了本项目施工中所需的设备费、进出场费、劳务费、安装费、维护费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。 合同价款清单 1、?、?成孔灌注桩，单价 ___________ 元/米； 2、?成孔灌注桩，单价________ 元/米； 3、?成孔灌注桩，单价________ 元/米; 其它： _______________________________________________________________________ 本合同为综合单价，包括了乙方为完成第一条（）所列全部工作内容，单价内不含税金。 第六条甲乙双方的责任和权利 甲方的责任和权利 在整个工程实施期间对施工安全、质量、进度有指挥和管理权负责施工图的审核及技术交底。负责申报设计变更和对业主的验工计价。 指导施工项目间的工序衔接。 对乙方驻工地代表在施工期间中组织不力，影响工程建设的，甲方有权要求乙方更换驻地代表。 由于乙方施工的工程质量不合格，甲方人员、监理工程师和业主检查工程师有权拒绝收
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。