编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
买卖合同质量保证金
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
买卖合同质屋保证金
篇一：供货合同标准设备版本（留质保金）简单
合同编号：
签订地点：重庆市巴南区
xxx
供货合同
甲方：重庆宗申xxx公司乙方：
一、标的物
二、质虽要求、验收条件
1.乙方保证提供的产品为全新产品，并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。如甲方对产品有专门要求的，由甲方提供其签字确认的有效图纸，双方应签订立技术协议作为本合同附件。
2.乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料，一并交付甲方。
3 .产品质保期12个月，从双方验收合格会签验收记录之日起算。三、供货时间、地点、方式
合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。最终验收前，包装、运输、保险、搬运、运
输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。
四、包装或防护要求
乙方应采取适当的包装方式及防护措施，如由于采取不
适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失，
其责任由乙方承担。
五、随机备件、配件、工具的数虽及供应办法按技术协
议要求。六、价款及支付方式
设备投入正常运行并满足最终验收条件后，乙方提请甲
方组织最终验收，甲方根据双方会签的最终验收满足合同及
技术协议相关要求的凭证，20日内支付乙方合同总价95%
的款项，即￥元（大写人民币：圆整）；余留合同总价5%作
为质保金，在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付（不
计利息）。
七、违约责任1.甲方的违约责任
甲方迟延付款，逾期付款部分应按照中国人民银行同期
贷款利率向乙方支付违约金。 2.乙方的违约责任
①乙方不能按合同约定时间交货或通过最终验收，每逾
期一天按合同总价的1%向甲方支付违约金（按逾期时间累加，
甲方可在办理付款时一并扣除）。逾期20天仍不能交货或通过验收，甲方有权单方解除合同，乙方应退回甲方已支付的货款，同时应按合同总价的30加甲方支付惩罚性违约金。由此造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
②如乙方所供的货物，质虽不符合本合同约定、技术协议条款的规定或甲方的实际生产经营需要，甲方向乙方提出退货，则乙方须同意甲方单方面提出的退货，乙方除退回甲方已支付全部货款外，还应按合同价的30加甲方支付惩罚
性违约金（但甲方根据实际生产需要提出退货除外），并承
担因退货而发生的全部损失和费用；若甲方未提出退货，乙方应按合同总金额的30%^甲方支付惩罚性违约金，并对甲方生产经营造成的全部损失承担赔偿责任。
八、售后服务
为保证本合同约定的产品正常使用，乙方应对存在的故障及时解决。乙方在接到甲方故障整改通知后，应在1小时内回复甲方，同时乙方应在4小时（省外厂家在36小时）内派人到生产现场解决问题。如时间延迟，甲方有权按
30
元/小时提出索赔，甲方有权直接从质保金中扣除。。通知后
乙方未在合同约定时间内响应、到现场或来人无法解决故障的，甲方有权自行组织解决，所产生的费用由乙方承担。乙方接到甲方的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给甲方，甲方也可直接从质保金中扣除。
九、纠纷解决
因履行、解释本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过协商方式解决。若经协商不能达成协议时，各方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、合同效力
买卖合同质量纠纷案例分析 【律师提示】 商家明知产品质量存在质量问题而故意出售给消费者，消费者在使用过程中连续出现严重的质量问题，且经多次修理未能排除障碍，消费者提出退货请求的，应予支持。 【法院审理及判决】 上诉人(原审被告)北京博瑞祥云汽车销售中心，住所地北京市朝阳区花虎沟2号。 法定代表人马荣汉，该中心经理。 委托代理人杨诩，北京市华通律师事务所律师。 委托代理人穆亚明，男，1963年2月21日生，汉族，北京博瑞祥云汽车销售中心服务经理，住北京市朝阳区德外双泉堡汽修一厂宿舍5号楼4门302号。 被上诉人(原审原告)贾英丽，女，1960年2月9日生，汉族，北京金科宇峰技术有限公司职员，现住北京市朝阳区惠新苑4楼902号。 委托代理人王文忠，男，1960年7月4日生，汉族，无业，住址同上。 委托代理人刘贵凤，女，1950年7月4日生，汉族，北京金科宇峰技术有限公司干部，现住北京市西城区德外大街12号。 上诉人北京博瑞祥云汽车销售中心(以下简称博瑞祥云中心)因买卖合同纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院(XX)朝民初字第7416号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 XX年2月，贾英丽诉至原审法院称：我于XX年7月19日在博瑞祥云中心购买了一辆奥迪a6轿车，车型为4b31t6。购买后，认真仔细的阅读了随车文件，并严格按使用说明书中的操作要领驾驶轿车，后又按《保养手册》的要求进行了日常保养。但是在驾驶过程中，该车的质量问题凸现，转向灯、继电器、安全气囊控制单元、刹车真空泵、机油灯报警、节气门开关等不断出现问题。我认为该车存在严重质量问题，博瑞祥云中心明知此车贴有”;禁止销售”;的贴条仍将此车予以销售，
供货质量保证协议 甲方：*********有限公司 乙方： 为建立和完善供应商的质量管理提高供应商供应产品的质量、提高供应商的质量意识，确保供应商长期、稳定、有效地提供高品质产品和服务签订本质量保证协议。本质量保证协议为甲乙双方签订的所有材料购销合同的附件，作为履约过程中乙方向甲方供货过程中的质量承诺。 1.定义 1.1.主合同:甲乙双方签订的关于货物的购销合同。 1.2.不合格品：经甲方检验或试验判定产品质量特性与合同、技术协议和 国家质量标准范围相偏离的产品视为不合格品。若乙方对甲方的评定结果有异议，可由甲乙双方协商委托有资质的第三方检验和试验判定，检验和试验费由乙方自行承担。 1.3.初步验收：乙方将货物送达甲方施工现场后由甲方现场质量、安全、 仓储人员对货物进行外观检查及数量清点并签收确认符合初步验收要求。 1.4.质保期间：以甲方与业主签订的合同质保期时间为准。 1.5.不合作行为：乙方对甲方退货、提出的问题点、改进建议或其他合理 要求等不予以接受、配合或不能在规定的时间内及时做出反应。 1.6.欺骗行为：乙方明知产品可能或已经存在质量上的问题（包括单证记 录（合格证、试验报告等）造假、自行修补或欲蒙骗过关），在未事先通知甲方相关职能部门的情况下直接供货被甲方当时发现或事后发现的行为。 1.7.重复性问题：相同性质问题在甲方以通知整改或做出质量处罚后，仍 然重复发生的。 1.8.重大质量问题：由于乙方所供货物质量问题造成甲方人员伤亡或直接 经济损失达10万元以上的。 1.9.整批次不合格:不合格品超出当批次供货总量的％20，视为整批次不合 格。 2.货物名称：以甲方向乙方发出的合同或订单内容为准。 3.质量管理标准： 3.1.甲方对乙方产品不合格品的统计范围，包含甲方初步验收时发现的不 合格品及最终验收时发现的不合格品的总和。 3.2.乙方应按甲方的要求，并参照ISO9000系列标准建立并保持完善的质 量体系，不断提高质量保证能力。
最新承揽加工合同样本 最新承揽加工合同1 甲方: (委托方) 乙方: (承揽方) 经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。 一、产品名称及加工数量。 名称：不锈钢水泥焊接轨道板。数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。 二、相关事宜: 1.甲方应向乙方指定的加工场所提供相应产品的原材料..乙方应按产品图纸规定的要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定的要求。 2.甲方指派质检代表跟踪乙方的加工过程，及时解决问题。甲方应回收乙方加工过程中的切削余量。产品出厂运输费用由乙方承担(甲方提供合适的运输车辆和司机，乙方承担油耗和装卸事宜) 3.产品出厂前，甲方应指定代表按图纸要求进行全面验收，不合格的损失由乙方承担。 4.加工后的变形程度由乙方按图纸要求进行校正。 三、时间要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。 四、加工费用： 该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。 五、付款方式： 乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。 六、其他事宜： 本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。 在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：盖章： 签约人：职务：电话号码： 已方：盖章: 签约人：职务：电话号码： 时间：年月日
王艳等诉许昌金都房地产有限公司商品房买卖合同纠纷案 许昌市魏都区人民法院 民事判决书 (2009)魏半民初字第219号 原告王艳。 原告程洪岩。 委托代理人张军超，河南先利律师事务所律师。 被告许昌金都房地产有限公司。 法定代表人张水清，任公司总经理。 委托代理人菅中战，河南金泰律师事务所律师。 原告王艳、程洪岩诉被告许昌金都房地产有限公司商品房买卖合同纠纷一案，原告于2009年3月26日向本院提起诉讼，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，并于2009年6月9日公开开庭审理了本案。原告王艳、程洪岩及其委托代理人张军超、被告许昌金都房地产有限公司法定代表人张水清的委托代理人菅中战等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王艳、程洪岩诉称，原告于2008年1月5日和被告签订了一份商品房买卖合同，合同约定：原告购买被告开发的位于许昌市东城区学院路东侧莲城华庭6幢A单元11层1102房，建筑面积为156.77㎡的期房，每平方米为2649.6元，总房款为415378元。原告按合同约定交了首付，并在工商银行办理了按揭等相关手续。后经和被告协商，被告同意按团购价2060元每平方米出售给原告，因原告已在工商银行办理了按揭，房款已全部支付给了被告。原告要求被告退还多支付的房款，但被告一推再推，以种种理由推托。为维护自身的合法权益，请求被告退还多收原告的购房款92431.80元；诉讼费用由被告承担。 被告许昌金都房地产有限公司辩称，原告程洪岩不具有主体资格，购房合同是与王艳签订的；原、被告应按商品房买卖合同约定的价格履行，故被告不存在多收房款问题，营销部不能代表被告单位，故其承诺不能视为原合同的变更，且该承诺不是对王艳的承诺，是有条件的。总之原告的诉讼请求无事实及法律依据，应依法驳回原告的诉讼请求。 原告为支持自己的主张，向本院提供的证据有：1、结婚证一份，证明二原告是夫妻关系，该房子是二原告购买的婚房。被告对该份证据的真实性无异议，但认为二原告夫妻关系确立于2009年3月2日，而商品房买卖合同和销售部的承诺在原告夫妻关系确立之前。2、商品房买卖合同及个人购房借款担保合同各一份、收款收据二份，证明合同是王艳一人所签，但联系电话留的是原告两人的，而且原告方也如期支付首付款125378元，余款290000元是按揭。个人借款担保合同证明，余款290000元已在银行贷款成功，并如期向银行支付分期贷款。被告对该份证据的真实性无异议，但认为该组证据只能证明购房者为王艳一人。3、当庭出示个人业务凭证及信息表各一份，证明原告每月向银行还款的情况。被告无异议。4、营销中心承诺一份，证明原告与营销中心协商后，购房价按团购价每平方米2060元。被告对真实性无异议，但认为，第一、营销中心不能够代表
买卖合同中的质量保证金问题 质量保证金条款作为合同买方保护自己权益的一种方式，在商品交易以及建设工程、加工承揽中被广泛运用。由于质量保证金不是法定概念，在《人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》之前的法律、司法解释中，鲜有规定。审判实践中，由于理论支撑不足、适用规则缺乏，加之当事人订立的合同对质量保证金条款约定一般较为简单，因此对质量保证金的性质、特征、适用条件等问题见解各异。小编试图围绕审判实践领域中常常出现争议和误解的三个问题，通过理论分析，提出小编自己的观点，以力求对司法实践有所裨益。 一、质量保证金是否属于《担保法》规定的担保方式。 我国《担保法》对担保的方式采取的是法定主义，担保的方式或形式都是法律规定，当事人只能在法律规定的担保方式中选择使用，不能在此之外另行创设新的担保方式，并且必须遵守担保法对各种担保方式具体内容相应的规定。《担保法》第二条规定“本法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金”，《人民法院关于适用;若干问题的解释》条规定：“当事人对由民事关系产生的债权，在不违反法律、法规强制性规定的情况下，以担保法规定的方式设定担保的，可以认定为有效”。由此可见在我国，担保的法定方式只有上述五种，当事人在借贷、买卖等民事活动中为保障实现其债权，能设立哪些担保方式，各种担保方式有哪些基本功能，只能由法律规定，当事人之间不能创立。而质量保证金虽是为了担保合同标的物之质量，在交易中不乏其例，但相关法律对其却未置明文，其自身不属于法定担保方式之一。从另个角度而言，担保合同是主合同的从合同，却具有相对独立性。如担保合同的成立并非必须以被担保的主合同的现实存在为基础，《担保法》第十四条、第五十九条分别规定了额保证和额抵押，允许当事人为将来发生的债权提供担保;再如，主合同无效并不引起担保合同必然无效，《担保法》第五条即允许当事人自由约定主合同无效，担保合同的效力不受影响。而相对质量保证金而言，实践中通常表现为买受人保留部分货款的形式作为标的物质量的担保，质量保证金即为特定化的货款，其本身就是主合同价款的一部分，其成立、存续、处分和消灭均随着买卖合同的变动而谈动，当买卖合同不成立、无效、被撤销时，质量保证金亦随其命运。综上，笔者认为，质量保证金属于合同的特殊担保措施，但不宜解释为《担保法》所规定的担保。 二、质量保证金对合同以外的第三人有无对抗效力。 当事人通过合同约定，由买受人采取保留部分货款作为出卖人对标的物的质量瑕疵承担违约责任的一种具体方式。质量保证金交付于标的物质量尚未被确认不合格之前，通常是在合同订立或履行期间，买受人以保留货物尾款的形式留存，此时违约行为还没有发生。质量保证期间，标的物质量不符合约定而使买受人遭受损失时，买受人可以此作为赔偿，客观上在买卖合同当事人之间达到“优先受偿”的效果，保障买受人权利实现的作用。但如前所述，质量保证金不属于法定担保方式，其根据意思自治原则由当事人自由选择和约定。如当事人既可以约定，一旦出卖人交付的标的物出现质量问题，质量保证金即不予退还;也可以约定标的物出现质量问题后，出卖人应先采取修理、更换等补救措施，采取补救措施后仍未能解决质量问题以至影响标的物的价值与效能的，质量保证金才不予退还。因此，作为非典型性担保，当事人可以在不违反法律禁止性规定的前提下，对承担质量保证金责任的条件预先自由约定，其规则的设立效力仅对买卖双方当事人产生约束力，而对合同以外的第三人则无物权法上的对抗效力。
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 房屋买卖合同纠纷案民事判决书（2018）新民三初 字第337号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院 民事判决书 （2018）新民三初字第337号 原告：冯毅，男，汉族。 被告：姜健，男，汉族。 原告为证明其诉讼请求，出示以下证据： 1、房产转让合同，证明原、被告间存在房屋买卖合同关系；被告对该证据真实性认可。本院房产转让合同予以确认。 2、买卖定金合同，证明原告已按照合同按时交付定金，被告未按照合同履行转让房屋所有权，被告违约在先。被告对该证据的真实性认可，但认为其并未收到原告交付的定金。 3、证人证言，证明房屋中介公司代被告收取原告交付的定金12000元（证人出示收据）。被告对证人证言及收据不认可，认为中介公司未将收取原告定金的事实告知被告。证人证言与买卖定金合同内容相印证，本院对证人证言予以确认。 被告姜健辩称：我同意继续履行合同，我未收到原告交付的定金，且我与原告签订的合同中不存在双倍退还定金的约定，对原告要求双倍支付定金的诉讼请求，请求法院驳回。 1 / 6
被告姜健未提供证据以证明其抗辩。 经本院释明：原告要求被告在全部购房款中扣除24000元。 本院认为：原、被告均要求继续履行房产转让合同，故本院对原告要求被告继续履行房产转让合同的诉讼请求予以支持。 本案的争议焦点是，原告能否要求被告双倍返还定金24000元以折抵部分购房款。对此，本院认为，《中华人民共和国担保法》第八十九条规定：当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当折抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收取定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。担保法规定确立了我国违约定金罚则基础。但我国现有的民事法律体系中，不仅仅存在违约定金罚则，《中华人民共和国担保法解释》第117条亦确立了解约定金罚则即定金交付后，未交付定金的一方可以按照合同的约定以丧失定金为代价而解除主合同，收受定金的一方可以双倍返还定金为代价而解除主合同。本案中，只有因被告原因导致双方间合同解除，被告才负有双倍返还定金的义务。现原、被告均要求继续履行合同，双方间合同未解除，原告要求被告双倍返还定金的请求不成立，本院不予支持。综上，判决如下： 一、被告姜健继续履行2018年11月18日与原告冯毅签订的房产转让合同； 二、驳回原告冯毅要求被告姜健双倍返还定金24000元的诉讼请求。
编号：_____________ 质量保证金协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系，并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险，本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议： 1.乙方提供甲、乙双方20XX年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管，且质量保证金最低不少于RMB10000.00元，具体标准如下： 甲方根据乙方的供货品质状况，按照以下标准设立质量保证金： A.年度业绩评定A级，且在月度评定均在B级以上，质量保证金比例15%; B.年度业绩评定B级，且在月度评定均在C级以上，质量保证金比例20%; C.年度业绩评定C级或以下，质量保证金比例30%; 2.以上质量保证金由甲方在20XX年XX月份应付乙方款项中扣除。 3.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题，并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4.乙方同甲方合作期间，如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形，甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金，同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议，直至追回甲方的损失。 5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任，当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时，乙方需承担超过的损失。 6.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时，需在事情处理完毕一月内重新补足质保金，否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7.当乙方向甲方连续供货达1年，且供货品质标准达到第1项降低要求的，乙方
货物买卖合同书范文 Model text of contract for sale and purchase of goods latest edit ion 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
货物买卖合同书范文 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 订立合同双方： 购货单位：_________，以下简称甲方; 供货单位：_________，以下简称乙方。 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格：_________。（应注明产品的牌号或商标） 2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行; （2）按部颁标准执行; （3）由甲乙双方商定技术要求执行。
（在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必 须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实 行抽 样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽 验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的，应当由 当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。） 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：_______。 2.计量单位、计量方法：______。 （国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部 门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供 应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应 清单。）
2020 承揽合同设备保修协议_0852文 档 EDUCATION WORD
承揽合同设备保修协议_0852文档 前言语料：温馨提醒，教育，就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的，就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华，以浓缩、 系统化、易于理解记忆掌握的方式，传递给当下的无数个人，让个人从中获益，丰 富自己的人生体验，也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 买受人：_________ 保修人：_________ 设备制造商：_________ 上述当事人经协商一致，就设备签订保修协议如下： 一、保修范围 保修人和设备制造商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本质量保修责任。 质量保修范围包括_________，以及各方约定的其他项目。 二、保修期 保修期自安装后试运行验收合格之日起计算。 定期对设备运行状况回访，定期清洗，如有特殊情况，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。 三、保修装备及人员
保修装备精良齐全，所有服务人员持证上岗，配套服务物品齐全，检测手段先进，体现专业化素质。 三、保修责任 属于保修范围和内容的项目，保修人应当在接到修理通知之日后_________天内派人修理。保修人不在约定期限内派人修理的，买受人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。 发生紧急抢修事故，承保修人在接到事故通知后，应当在24小时内到达事故现场抢修。非保修人施工质量或设备制造商设备质量引起的事故，抢修费用由买受人承担。 四、保修金 本合同约定的设备质量保修金为设备费的_________％，买受人在质量保修期满后_________天内，将设备质量保证金返还保修人。 五、其他 保修人和设备制造商对本设备承担连带质量保修责任，设备制造商对设备质量负责。 买受人（签字）：_________保修人（签字）：_________ 设备制造商（盖章）：_________ 代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日
浅论买卖合同的举证责任及举证责任分配问题 广东遵道律师事务所黄华通律师 一、案情简介 原告建亚公司诉称，被告龙奇公司于2006年下半年向建亚公司购买模具配件，货款为3674元。建亚公司分别于2007年11月7日、2007年11月21日、2008年7月12日委托律师向龙奇公司出具律师函，敦促龙奇公司偿还货款，龙奇公司收到律师函后拒绝付款。据此请求判令：1、龙奇公司付还建亚公司货款3674元及利息（利息自起诉之日起至龙奇公司还款之日止按银行同期贷款利率计算）。2、本案诉讼费用由龙奇公司承担。 龙奇公司辩称，龙奇公司没有结欠建亚公司货款3674元，请求法院驳回建亚公司的诉讼请求。 龙奇公司反诉称，建亚公司称龙奇公司尚欠建亚公司货款3674元没有事实依据。龙奇公司在2006年6月19日已预付建亚公司78800元，2006年7月31日已预付5799.6元，2006年8月25日已预付3888.84元，合共88488.44元。据此反诉请求建亚公司返还龙奇公司预付款88488.44元； 一审经审理查明，原、龙奇公司曾经有业务往来，龙奇公司于2006年下半年分六次向建亚公司购买模具配件，建亚公司并出具《收据》六份，货款金额3674元，龙奇公司对其中2006年9月10日、10月27日、11月10日的三份《收据》的货物及金额3232.2元予以确认，对另外三份《收据》的金额441.8元的货物，承认暂时有收到建亚公司的货物。建亚公司诉称后多次向龙奇公司催讨上述货款3674元，但龙奇公司均没有付还。龙奇公司庭审中辩称没有结欠建亚公司货款，并在反诉中主张其分别于2006年6月20日、2006年8月8日、2006年8月29
编号：_______________ 施工质量保证金协议书 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
发包人：_______________________________ （以下简称甲方） 承包人：_______________________________ （以下简称乙方） 项目名称：______________________________ 为保证工程质量，依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准，经友好协商签订如下协议： 一、本工程实行施工质量保证金制度，保证金额度为计大写：_________ 元整，小写：___________ 元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳，在工程竣工验收合格后返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金（施工质量保 证金扣减经甲方和监理签字即生效）： 1、违反施工工序、施工操作工艺规程，导致工程质量下降或不符合规范要求，或造成潜在的工 程品质降低，乙方必须及时整改，同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误，则乙方须承 担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无岀厂证明和质量证书，使用前未进行试验检验，或检验不合格， 而施工中已使用的，经查岀后须立即更换合格材料，同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造 成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意，造成工程质量降低，或延误工期，扣减施工质量保证金，同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场岀现质量事故，未按合同规定时间上报甲方、监理，或自行处理的，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。 5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责，施工过程中对所有分包施工单位进行 管理，积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求，扣减施工质量保证金，
买卖合同质量保证 【篇一：买卖合同条款】 篇一：买卖合同(安装调试条款版) 买卖合同 合同编号： 合同签订地： 买方：（以下简称“甲方”）卖方：（以下简称“乙方”） 甲乙双方经协商一致，乙方将下列货物出售给甲方，根据《中华人 民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，双方达成以下条款，以资信守：以上价格含%增值税以及运输、卸货、安装、调试培训、保险费等费用。 二、质量技术标准 1、乙方所供货物应为全新、合格的原装产品，保证该货物的制造与 安装符合原厂标准、符合国家颁布的设备制造与安装国家标准、安 全规范、技术条件，符合行业标准并满足双方约定的质量技术要求；质量技术标准为：。 2、若双方对所供货物的质量技术标准没有约定，则以国家标准、行 业标准为准；若企业标准高于国家标准、行业标准的，以企业标准 为准；若甲方对所提供货物质量技术有特别说明，还应满足特别说 明要求。 三、货物包装 1、乙方应对货物妥善包装，符合运输中的防潮、防锈、防震等要求，确保货物不受损坏；因包装不当造成货物毁损、灭失的风险及费用 由乙方承担。 2、包装不回收，不计价。 四、货物运输及交付 1、乙方暂定于年月日到货并进场安装；具体进场时间由甲方提前日通知乙方，乙方应以经甲方初步验收合格、通知可进场安装后日 内安装调试培训完毕，具体的安装调试培训地点为：。经甲方正式 验收合格后视为乙方完成交付；运输风险由乙方承担。 2、乙方应将所供货物的全套技术材料及其他资料随货交付甲方，包 括但不限于安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安 装及使用维修说明、制造厂出具的质量保修卡及技术说明文件等。五、货款支付
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 买卖合同质量保证金 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
买卖合同质屋保证金 篇一：供货合同标准设备版本（留质保金）简单 合同编号： 签订地点：重庆市巴南区 xxx 供货合同 甲方：重庆宗申xxx公司乙方： 一、标的物 二、质虽要求、验收条件 1.乙方保证提供的产品为全新产品，并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。如甲方对产品有专门要求的，由甲方提供其签字确认的有效图纸，双方应签订立技术协议作为本合同附件。 2.乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料，一并交付甲方。 3 .产品质保期12个月，从双方验收合格会签验收记录之日起算。三、供货时间、地点、方式 合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。最终验收前，包装、运输、保险、搬运、运
输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。 四、包装或防护要求 乙方应采取适当的包装方式及防护措施，如由于采取不 适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失， 其责任由乙方承担。 五、随机备件、配件、工具的数虽及供应办法按技术协 议要求。六、价款及支付方式 设备投入正常运行并满足最终验收条件后，乙方提请甲 方组织最终验收，甲方根据双方会签的最终验收满足合同及 技术协议相关要求的凭证，20日内支付乙方合同总价95% 的款项，即￥元（大写人民币：圆整）；余留合同总价5%作 为质保金，在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付（不 计利息）。 七、违约责任1.甲方的违约责任 甲方迟延付款，逾期付款部分应按照中国人民银行同期 贷款利率向乙方支付违约金。 2.乙方的违约责任 ①乙方不能按合同约定时间交货或通过最终验收，每逾 期一天按合同总价的1%向甲方支付违约金（按逾期时间累加， 甲方可在办理付款时一并扣除）。逾期20天仍不能交货或通过验收，甲方有权单方解除合同，乙方应退回甲方已支付的货款，同时应按合同总价的30加甲方支付惩罚性违约金。由此造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
钢结构加工承揽合同(示范合同) Steel structure processing c ontract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-030885
钢结构加工承揽合同(示范合同) 说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或 打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 工程名称: 委托方(甲方)： 承揽方(乙方)： 签订日期： 钢结构加工承揽合同 委托方(甲方)全称： 承揽方(乙方)全称： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，根据甲方与业主签订的合同，结合本项目的特点，为保质、保量、按时地提供符合标准及图纸要求的产品，双方本着平等互利的原则，经友好协商签订本合同，双方共同遵照并认真履行。 本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分： 附件一：《钢结构制造技术协议》以下简称《技术协议》;
附件二：图纸目录清单及加工图纸; 附件三：钢结构的材料汇总清单; 附件四：往来传真及函件。 1、供货范围及交货期 本合同供货范围： 交货期： 交货是指该合同范围产品 100%的交货，任何一个构件的延迟交货将视为该合同交货的延迟。 2、加工技术要求 为了确保加工质量，乙方在加工过程中要严格执行甲方的《技术协议》和相应的国家标准。所有《技术协议》及图纸等的变更必须提出书面申请，且有甲方项目负责人的签字。 3、技术资料、图纸 除双方签定的附件一、二、三、四外，甲方将另行提供图纸 1 套。甲方可以 根据乙方需要提供本合同所涉及的电子版资料。 4、项目管理 本合同规定的钢结构的制作质量要求按《技术协议》以及国家现行标准要求执行，为保证产品符合规定要求，乙方必须遵照甲方制定的质量控制要求执行，构件出厂后发现的质量问题，甲方有权向乙方提出赔偿。 本合同规定的供货范围内的产品由乙方自制，在未得到甲方书面许可前不允许转由他人制作，否则甲方有权予以拒收，由此造成的一切损失由乙方承担。 为了方便本项目的管理，在合同双方签字盖章生效后 3 天内，乙方应向甲方提交项目组织管理机构及管理方案、材料采购及加工计划等文件。从合同生效后
旅行社质量保证金存款协议书 为加强对旅行社质量保证金的管理，根据《旅行社条例》规定，旅行社和银行就旅行社质量保证金（以下简称“保证金”）管理事项达成以下协议： 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金，除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外，任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金，按照年定期、到期自动结息转存方式管理，中途提取的部分按活期结息，全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押，银行应在出具的存单上注明“专用存款不得质押”字样。 四、保证金支取按照如下方式执行： （一）旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因，需要支取保证金时，银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件，将保证金直接退还给旅行社。 （二）发生《旅行社条例》第十五条规定的情形，银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》，经与旅游行政管理部门核实无误后，在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。 （三）发生《旅行社条例》第十六条规定的情形，银行
根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 （四）非以上规定的情形而出现保证金减少，银行应承担补足责任。 按照第（一）、（二）、（三）项规定的方式执行时，对超出旅行社缴存保证金数额的，银行不承担任何支付义务。 五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定，划拨保证金后3个工作日内，银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。 六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份，分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。 七、本协议一式两份，旅行社和开户银行各存一份，复印件送许可的旅游行政管理部门备案。 附注一：存款原因（选择其一）： 1、新设立（）； 2、业务变更增存（）； 3、设立 分社增存（）；4、旅游行政管理部门划拨补交（）。 存款金额：佰拾万千佰拾元角分小写： 附注二：许可的旅游行政管理部门、旅行社及开户银行基本信息： 许可的旅游行政管理部门名称： 通讯地址及邮编 联系人： 联系电话：
产品买卖合同范文 主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，以下是我为大家精心整理的3篇产品买卖合同范文，产品买卖合同范文一 出卖人(甲方)：_________ 买受人(乙方)：_________ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守， 产品买卖合同范本 。 第一条标的物 1.产品名称：_________ 商标：_________ 规格/型号： _________ 原产地：_________ 生产厂家：_________ 2.交易数量：_________ 3.单价：_________ 总价款：_________ 4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项： a.按照国家强制标准或者指导标准：_________执行 b.按照国际通用标准：_________ 执行 c.按照行业标准：_________ 执行 d.按照封存的样品标准执行
e.协商约定质量达到以下水平：_________ ...... (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 部件a：_________ 质量标准或参数：_________部件b：_________ 质量标准或参数：_________ ...... 5.产品整体作业的性能应当达到以下水平：...... 以下部件作业应当达到以下水平： 部件a：_________ 作业水平：_________ 部件b：_________ 作业水平：_________ ...... 6.产品的整体技术性能标准为： ...... 以下部件采用以下技术： 部件a：_________ 采用技术：_________ 部件b：_________ 采用技术：_________ ...... 7.产品功能 ...... 8.安全性能 对环境的影响：_________
质量保证协议 协议编号： 协议签订地： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本协议以双方签定的采购合同为基础，就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的 本协议对于乙方供给甲方的产品，制定了与产品质量有关质量保证准则，以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷，谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准，如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾，要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象 乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证的对象，对于所供产品双方需要制定一个明细（做到一物一明细），作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求，乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系； 2、乙方对重要原材料（重要材料签订协议时提供给甲方确认）进行严格的进货检验和批次管理； 3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求； 4、甲方提出的任何质量投诉，乙方应立即采取更正行动予以改进，并在24小时内反馈给甲方； 5、乙方的产品出现质量问题时，甲方有权要求乙方进行例行试验（含国家权威机构的第三方试验），实验结果为乙方责任，乙方应免费按时向甲方提交所供产品的例行试验报告； 6、如发生以下事项，甲方有权要求乙方支付产生费用：乙方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成甲方生产停止；乙方生产的配件在甲方入厂检验时，因品质问题乙方不能及时处理；乙方生产的配件在甲方生产过程中，发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修；因 乙方配件质量问题造成甲方产品，出厂后发生的质量事故（如退货等）；因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定 乙方提供产品的“三包”期（包修、包换、包退）必须满足下列要求； 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格，甲方有权拒收。而因甲方生产急需，需要乙方到甲方现场全检，返工，乙方应在接到通知后24小时内到达甲方进行全检、返修。如甲方按照约定代为处理的，返工费用按照35元/小时计算，工时由甲方核算，不能返修需采取让步接收的，甲方扣除乙方该批材料货款的5—10%。 2、乙方产品在甲方发生质量问题时，甲方按本协议向乙方发出《质量信息反馈表》，乙方应在接单两天内签署意见后签字、盖章返回甲方，并提出解决方案及提出改进措施，使问
篇一：钢结构加工承揽合同 钢结构加工承揽合同 工程名称: 委托方（甲方）： 承揽方（乙方）： 签订日期： 钢结构加工承揽合同 委托方（甲方）全称：承揽方（乙方）全称： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，根据甲方与业主签订的合同， 结合本项目的特点，为保质、保量、按时地提供符合标准及图纸要求的产品，双方本着平等互利的原则，经友好协商签订本合同，双方共同遵照并认真履行。 本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分： 附件一：《钢结构制造技术协议》以下简称《技术协议》； 附件二：图纸目录清单及加工图纸； 附件三：钢结构的材料汇总清单； 附件四：往来传真及函件。 1、供货范围及交货期 本合同供货范围： 交货期： 交货是指该合同范围产品100%的交货，任何一个构件的延迟交货将视为该合 同交货的延迟。 2、加工技术要求 为了确保加工质量，乙方在加工过程中要严格执行甲方的《技术协议》和相 应的国家标准。所有《技术协议》及图纸等的变更必须提出书面申请，且有甲方项目负责人的签字。 3、技术资料、图纸 除双方签定的附件一、二、三、四外，甲方将另行提供图纸1套。甲方可以 根据乙方需要提供本合同所涉及的电子版资料。 4、项目管理 本合同规定的钢结构的制作质量要求按《技术协议》以及国家现行标准要求 执行，为保证产品符合规定要求，乙方必须遵照甲方制定的质量控制要求执行，构件出厂后发现的质量问题，甲方有权向乙方提出赔偿。 本合同规定的供货范围内的产品由乙方自制，在未得到甲方书面许可前不允许转由他人制作，否则甲方有权予以拒收，由此造成的一切损失由乙方承担。 为了方便本项目的管理，在合同双方签字盖章生效后3天内，乙方应向甲方 提交项目组织管理机构及管理方案、材料采购及加工计划等文件。从合同生效后第1周开始每周向甲方提供一次进度报告。 乙方应随时接受甲方监造人员、业主、监理及其他相关人员的检查，并提供 食宿方便。 5、原辅材料的采购及进厂复检等规定 本合同项下的材料由乙方自购且满足相应的国家标准要求。主材 为方购买，损耗为，废料归方所有。乙方须提供该合同项下所购买的原材料的材质证明书原件。 本合同产品所用焊材等由乙方自购且报甲方质量部门或监造人员备案。
1、钢材买卖合同纠纷案 原告：北京市某贸易公司被告：湖北某物资公司原告与被告签订钢材买卖合同，约定原告向被告购买规格为#6．5毫米线材1000吨，总价为350万元，由原告先付款后提货且运费自付。原告依约如期将上述货款划至被告账户。被告在收到原告的上述货款后，因届时没有#6．5毫米的线材可供，遂与原告协商终止履行合同，口头承诺将全部货款退还给原告，并立即退还了50万元。后双方又协商，口头约定由被告提供其他种类钢材，作为冲抵其尚欠的300万元货款，但双方没有明确抵款钢材的单价。此后，原告陆续从被告处拉走#10、#16通尺元钢和#12、#16通尺螺纹钢，共计750吨。接着，原告嫌所得钢材不够抵款，遂以被告毁约在先，且未支付违约金，所供货物不足以抵偿货款为由，起诉至人民法院，请求判令被告退还剩余货款，并支付违约金和赔偿损失。被告答辩称：后来作为货款抵偿的钢材价值320万元，足以抵偿所欠原告货款，请求法院驳回原告诉讼请求。 提示：参照湖北某物资局向法院提供的该各种钢材的同期市场成交价格，被告以物抵债所提供的钢材共计价款320万元，足以清偿其所欠原告的货款。 试问： (1) 该钢材买卖合同是否有效？ (2) 被告是否违约？是否毁约？ (3) 双方协商，由被告以物抵债的口头约定及其实际履行是否有效？ (4) 该买卖合同纠纷产生的主要原因是什么？ (5) 被告是否应向原告赔偿损失？ (6) 法院能否驳回原告的诉讼请求？ （1）该合同合法有效。 （2）被告未能按照原合同履行义务，构成违约，应支付违约金，但被告并没有毁约。 （3）双方协商，由被告以物抵债的口头约定及其实际履行，因双方认可而有效。 （4）该买卖合同纠纷产生的主要原因是：双方就抵款的各种钢材的单价约定不明。 （5）原告受到损失的证据不足，被告不应向原告赔偿损失。 （6）法院应该驳回原告的诉讼请求。 2、购销合同纠纷案 原告沈阳电缆二厂一分厂上海销售处诉称，1997年4月8日被告上海海城实业公司向原告购买两种型号的电缆共计货款23350元。被告收货后虽多次出具欠条表示愿意付款但均未履行。故原告诉至法院，要求判令被告支付货款23350元及违约金420元，诉讼费由被告承担。 经法院审理查明，1997年4月8日原告将型号为YC3X25+1X10的电缆600米（单价3347元/百米），型号为YC3X6+1X4的电缆400米（单价817元/百米）送交被告。被告收货后多次出具欠条约期还款，但均未履行。故原告诉至法院。 以上事实有送货回单，欠条、庭审笔录等为证（双方无购销合同）。 试问： （1）原被告之间购销关系是否成立，被告应承担什么责任？ （2）原告违约金请求是否有据？ （3）本案诉讼费应如何承担？ （4）法院判决后，被告仍逾期不付款时怎么办？ 答案： （1）原被告之间的购销关系已事实成立，被告收取原告货物后不支付货款显属不当，应承担给付货款的责任。 （2）原告违约金请求因无合同约定，依法无据不予支持。 （3）本案诉讼费，由被告承担98%，原告因未订立合同应当承担2%。 （4）被告在法院判决生效后，如逾期付款，则按银行同期企业流动资金贷款利率加1倍计付迟延履行金。甲公司与光华机械厂签订了一份购买10台机床的合同。合同约定半年后交货，甲公司验货合格后一个月内交付货款。就在交货前半个月，甲公司突然发生火灾，将公司大部分资产烧毁，公司偿债信誉急剧下降。就在此时光华机械厂长和经办人员也有变动，光华机械厂闻讯后估计甲公司没有支付货款的能力，逐以厂长和经办人员变动，不清楚以前签订合同情况为由，不履行合同。 试分析： （1）光华机械厂以厂长和经办人员变动为由不履行合同，是否合法？ （2）光华机械厂可以履行什么权利？ （3）光华机械厂是否可以中止合同履行？ （4）光华机械厂在什么情况下可以解除合同？ 甲企业（下称“甲”）向乙企业（下称“乙”）发出传真订货，该传真列明了货物的种类、数量、质量、供货