配电工程施工合同范本配电工程的施工应当规定好两方的责任，为住户生活提供舒坦的保障，那么大家知道哪些详情吗?以下是自己整理的配电工程施工合同范本，欢迎参照。

篇一：配电工程施工合同范本甲方：郴州XX房地产开发有限企业乙方：甲、乙两方经磋商就“XX”小区项目配电工程达成以下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采买、安装调试承包给乙方，现就两方的责任、权益、义务作以下规定，以兹两方共同信守执行。

1、工程名称：XX配电工程2、地址：乙方依照甲方供给的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等一定有经过电力等有关部门审察合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采买、成套、安装、配电设备调试及负责辅助办理用电有关手续。

1、依据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采买和安装调试查收合格;所有供配电设备一定有合格证,电表一定取适当地供电及计量部门的检验认同。

2、负责该配电工程的规划方案、查勘，获得经过管辖电业部门等有关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审察。

3、负责辅助甲方与电业部门办理有关用电手续;4、该工程双电源外面电源引入工程由乙方辅助甲方到电业部门办理。

1、该工程采纳总价包干的方式，即整个工程总包干价共计人民币：元整(含税价)。

2、付款方式本工程不拨付预支款，待资料、设备所有抵达施工工地，经甲方代表、监理查收后10 个工作日内支付整个工程款的(即;设备安装施工完成经管辖电力主管部门查收合格后10 个工作日内支付整个工程的40% (即元整);节余10%作为质量保修期内质量保证金(即元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。

工程的结算价钱以签订合同价钱为准，合同价钱即为最终结算价钱，在工程承包范围如遇政策性调整及资料价钱涨跌，均不改正包干总造价结算。

1、合同签订后，甲方踊跃配合乙方办理用电有关手续，实时供给有关资料。

2、甲方负责对工程质量、进度进行监察，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有官僚求整顿、歇工、返工直至清退。

3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监察，做到安全、文明施工。

4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应踊跃配合。

1、工程限期：乙方应当按甲方要求保证在年代日前完成施工调式合格并达到交托使用条件，在办理有关手续及合同实行过程中，如遇国家政策或电业局规范发生改动、调整以及碰到不行抗力，工程限期由两方另行磋商确立顺延。

2、查收方式：设备安装完成后，甲方组织部门对配电工程进行查收，以电力部门审察的施工图纸为查收标准进行查收(凭电力部门查收合格后的有关文件送电，视为查收合格)，在查收前甲方不启用任何设备。

1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审察合格盖印后报送甲方认同存案，并作为查收及合同结算依照，作为同合附件一并使用。

乙方保证：所有由其采买的配电设备及有关资料切合国家、行业标准(如经过国家用电3C认证等)，并保证质量靠谱、使用率广、售后服务系统完美的国内著名品牌;所有电线、电缆所有使用铜芯质材;乙方供给的控制设备是采纳先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。

2、乙方保证所交托的技术资料是完好、清楚的，并能够知足国家标准要求的设备安装、调试运转操作和维修的要求。

3、乙方对由其供给的所有配电设备和有关资料进行质量三包。

质量保修期为一年(除人为事故和不行抗力外，质保期从工程完工电力局等有关部门查收合格送电之日起计算)。

在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内出席，不然，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。

1、在工程施工过程中，乙方应依据合同工期以及施工进度，实时保质保量的达成施工。

如因乙原由影响施工进度和施工工期，延迟工期10 天之内时，乙方按元/天肩负违约责任;延迟工期超出20 天，甲方有权排除本合同，同时有官僚求乙方肩负相当于本工程总价款10%的违约责任。

2、乙方一定保证由其供给的所有配电设备及有关资料切合法定和本合同商定的要求，不然，甲方除有权按《产品质量法》等法律法例追查乙方产质量量责任外，还有官僚求乙方肩负相当于本合同总价款10%的违约责任。

3、甲方应按合同约准时间和金额实时向乙方支付工程款，假如逾期支付，则应当依照所拖欠金额的日1000 分之三向乙方支付违约金。

1、本合同未尽事宜，两方另行磋商解决，磋商不行，两方一致赞同由甲方所在地人民法院判决。

2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;两方署名盖印后奏效，拥有同样法律效应。

3、施工图纸由乙方依据祥龙郡现状依照国家标准进行设计，设计图纸经电力局审察合格?甲方(签章)：乙方署名：年代日篇二：配电工程施工合同范本发包方(甲方)：承包方(乙方)：工程(部分) 施工承包合同甲方经文赞同，建设工程，已于年代日经过招招标，由乙方中标承包。

依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法例的规定，联合本工程详细状况，经两方磋商一致，达成以下协议：1、工程名称：2、工程地址：3、工程项目赞同单位：4、承包范围和内容：5、其余需要商定的工程概略内容1、本工程动工日期 ------ 年-------工日期----- 年---- 月----- 日。

日，竣月-------2、如遇以下状况，经甲方现场代表和监理单位现场代表签证后，工期相应顺延，并用书面形式确立顺缓限期。

(1)甲方在合同规定动工日期前未能供给施工场所，道路、水、电源未能接通而影响施工。

甲方负责供给的设备、资料在交验时发现出缺点，需要修、配、改、代、换而影响进度的。

因设计改正而延迟工期的。

(4)一周内非乙方原由停水、停电累计8小时以上而影响进度。

人力不行抗拒的要素而延迟工期。

1、本工程承包总价为人民币----------- 元。

大写2、工程的承包方式为按甲方鉴定的本工程估算总数承包，包工包料(此中：不含)。

3、估算、结算编制依照：4、遇以下状况，承包总价可作相应调整：本工程承包总价为暂估价，经两方确认暂估价有变化;(2)在合同工期内政策性调整所发生的花费变化;(3)经两方审察确认的设计改正或工程量改正;(4)经甲方赞同在施工中增添了工程项目;1、本合同奏效后，甲方向乙方支付工程预支款---------- 万元。

2、甲方收到乙方的工程进度月报后，在------- 天内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到合同总价的---------%时，逐渐按比率开始扣回预期付款。

3、工程进度款支付达到合同总价的--------%时，不再按进度付款。

待工程完工查收合格、竣薪资料交齐后的------- 天内支付到合同总价的--------% ，其余-------% 的价款留做质保金，待质保期满后，未发生乙方责任的质量问题，甲方一次付清。

4、工程完工查收合格后------ 内，乙方将竣薪资料(含发生的单项设计改正竣薪资料)送交甲方，经甲方审察后办理结算手续。

1、以下设备、资料的供给和花费由甲方负责，乙方在甲方指定的库房领取并负责运输到施工现场及运输花费：2、除甲方供给之外的其余设备、资料由乙方负责采买和花费。

3、甲、乙两方所供给的设备、资料在设备、材想到货前一天应互相实时通知，两方组织有关人员进行开箱检查、质量查收。

4、甲、乙两方所供给的设备、资料，一定切合设计要乞降国家规定的质量标准，并有产品合格证才能用于工程。

任何一方以为对方供给的资料、设备需要复验的，应赞同复验。

经复验切合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方肩负;不切合质量要求的，由供给资料、设备方承担其复验、退换、返工、停窝工等全部花费。

1、未经甲方赞同，乙方不得将承包工程的任何部分分包。

经甲方赞同分包的专业工程，乙方一定将分包人资质交甲方存案后，乙刚刚可与切合资质的分包人签订分包合同，不然，乙方将肩负违约责任，甲方将扣除分包部分合同款的 %的违约金。

、乙方不得将其承包的所有工程转包给别人，也不得将其承包的所有工程肢解此后以分包的名义分别转包给别人。

3、工程分包不可以排除乙方任何责任与义务。

乙方应在分包场所派驻相应管理人员，保证本合同的执行。

分包人的任何违约行为或大意致使工程伤害或给甲方造成其余损失，乙方肩负连带责任。

1、甲方的义务和责任恪守纪律、法例和规章甲方应在其实行本合同的所有工作中恪守与本合同有关的法律、并肩负因为其自己违犯上述法律、法例和规章的责任。

供给施工场所，供给动工条件。

供给设备资料甲方应负责供给合同商定应由甲方供给的设备、资料及其余实物。

公布动工通知甲方拜托监理工程师按合同规定的日期前向乙方公布动工通知。

供给已有的水文和地质勘探资料甲方应向乙方供给已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，对资料的真切性正确性负责，不对乙方使用上述资料所作的剖析、判断和推论负责。

实时供给图纸甲方拜托监理工程师在合同规定的限期内向乙方供给施工图纸，并组织图纸会审和设计交底。

支付合同价款甲方应按合同规定支付合同价款和调整合同价款。

工程完工查收甲方拜托监理工程师负责或自行组织工程的完工查收工作。

2、乙方的义务和责任恪守纪律、法例和规章，准时达成各项承包工作。

乙方应在其负责的各项工作中恪守与本合同工程有关的法律、法例和规章，并保证甲方免于肩负因为乙方违犯上述法律、法例和规章的任何责任。

提交施工组织设计、施工举措计划、统计报表和施薪资料，并配合设计达成完工图。

(1)乙方应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工举措计划、统计报表和由乙方负责的施薪资料，报送监理工程师审批，并对现场作业和施工方法的齐备和可靠负所有责任;工程完工后实时提交施工图和有关改正、洽商，配合设计院达成完工图，不然乙方将肩负违约责任。

施工准备乙方应在接到动工通知后实时依照施工组织设计要求，调遣人员和分配施工设备、资料进入工地，按施工总进度要求达成施工准备工作。

执行监理工程师的指令乙方应仔细执行监理工程师发出的与合同有关的任何指令，按合同规定的内容和时间达成所有承包工作。

文明施工乙方应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工举措计划。

保证工程质量乙方应严格按施工图纸和本合同中规定的质量要求完成各项工作，对因自己原由惹起的质量问题负责。

保证工程施工和人员的安全乙方应按有关安全规定仔细采纳施工安全举措，保证工程和由其管辖的人员、资料，设备和设备的安全，并应采纳有效举措防备工地邻近建筑物和居民的生命财富遭到伤害，对因自己原由惹起的安全问题负责。

按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防备设备的维修。

乙方未执行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方肩负所有责任。

对出现重要人身伤亡事故、重要设备事故和其余重要事故的，一经确认，并对此而产生的结果负责。