软件系统及工程设备合同书
甲方：
乙方：
签订地点：
签订日期：年月日
餐饮管理系统及监控安防工程合同书．
甲方：________________________ 联系方式：
乙方：________________________ 联系方式：
依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，现就乙方承接甲方餐饮管理系统及安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：工程设备购置、系统布线、设备安装和调试
签约地点：
第二条设备要求及设备清单
设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。
第三条工程款及支付方式
本合同项目下的工程款总额为￥元整，大写：人民
币整。
工程款支付方式为：
1、本合同签定时，甲方支付乙方总工程款的 % 作为预付款，即
￥元整，大写：人民币整。预付
款到位后乙方开始
安排前期工程布线及设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。
2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的 %，即￥元整，大写：人民
币整。
3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应在营业日三十个工作日内支付乙方其余工程款 %。
上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维
护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。工程款未结清前，设备归乙方所有。
第四条工程技术标准及质量保证
1、质量标准：工程质量按双方约定的国家或行业标准施工及验收，乙方应服从甲方对工程质量的监督管理。
2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
3、乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。
4、本工程严格按双方约定的具体要求组织施工，保证达到双方约定的工程质量标准。
第五条工程安装、调试
甲方按时付清工程进度款后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。
条件具备后，甲方通知乙方开始施工，乙方应当在接到甲方通知后两日内开始前期布线施工。安装设备即调试条件允许时甲方通知乙方安装，并在设备进入施工现场后结清设备款项后乙方开始施工。
系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。第六条技术支持及售后服务
1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。
2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。
3、乙方为甲方培训设备操作人员。
4、乙方对所售的产品实行一年免费保修，终身维修（违规使用或者人为原因造成产品损坏故障的不在保修范围内），在产品使用一年以内发生问题故障的，乙方免费提供售后服务。超过保修期产品软件上门费元/次；硬件费用另计。
第七条验收和移交
系统调试开通七日内，甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组对工程作全面验收，并对工程进行验收，验收合格后甲方付清总工程款的 %后乙方将工程移交给甲方使用。
第八条双方权利与义务
1、甲方的权利与义务
（1）、根据甲方的实际需求，对乙方提供的实施方案进行合理修改。
（2）、向经办银行或财务部门提供拨款依据，按时支付工程进度款，不得无故拖欠。
（3）、变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应在本合同签订七日内通知乙方，并顺延工期。
（4）、提供必要的施工条件。
（5）、负责施工现场范围用水用电，提供乙方施工临时设施用地。
（6）、负责工程质量的监督检查，协调工程施工过程中与建设单位及其他施工单位的关系。
(7)、组织工程的竣工验收。
2、乙方的权利与义务
（1）、配合甲方做好实施方案的修改完善。
（2）、协助甲方完成施工技术措施方案、编制工程计划。
（3）、工程验收前负责为甲方培训操作人员。
（4）、按双方的分工范围和要求，负责材料供应、运输、工程施工、保管、采购、安装、调试、验收及培训和售后服务，保证系统正常可靠运行，并提供完善的技术售后，保证甲方所装设备正常工作。
（5）、保证工程按期完工。
（6）、按合同约定做好售后服务。
第九条所有权与风险的转移
1、甲方支付给乙方全部工程款前，工程设备及相关配件的所有权归乙方所有。
2、甲方支付给乙方全部工程款前，将工程设备及相关配件出售给第三方，则乙方可以直接对第三方享有债权，并不履行对甲方的义务。
第十条合同的生效及其他
1、本合同自双方签订之日起生效。
2、合同未尽事宜，双方协商解决，协商所形成的书面决议，作为合同补充，对双方均有约束力。
3、合同一式二份，双方各执一份。
4、合同有效期至质量保修期满后合同款付清为止。
5、设备清单为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（印章）：乙方（印章）：
代表人（签字）：代表人（签字）：
质保金合同范本范文 文件编号共2页 质量保证金协议 甲方：： 乙方：（以下简称乙方） 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系，并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险，本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议： 1. 乙方提供甲、乙双方xx年1-3月份所发生货款总数平均值的30% 作为质量保证金由甲方保管，且质量保证金最低不少于 RMB10000.00元，具体标准如下： 甲方根据乙方的供货品质状况，按照以下标准设立质量保证金： A. 年度业绩评定A级，且在月度评定均在B级以上，质量保证
金比例15%; B. 年度业绩评定B级，且在月度评定均在C级以上，质量保证 金比例20%; C. 年度业绩评定C级或以下，质量保证金比例30%; 2. 以上质量保证金由甲方在xx年5月份应付乙方款项中扣除。 3. 质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题，并承担因乙 方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4. 乙方同甲方合作期间，如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成 甲方损失的情形，甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金，同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议，直至追回甲方的损失。
5. 乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任，当由于乙方品质 问题导致的损失超过质保金金额时，乙方需承担超过的损失。 6. 当乙方采用质保金弥补甲方的损失时，需在事情处理完毕一月内重新 补足质保金，否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7. 当乙方向甲方连续供货达1年，且供货品质标准达到第1项降低要求 的，乙方可申请降低质量保证金比例。 8. 当甲、乙双方终止业务往来半年以上，乙方可要求甲方返还全部质量 保证金。
＊＊＊＊***＊＊项目【*＊****＊*＊工程】 质量保修协议
质量保修协议 （总包工程文本) 发包人：**＊****＊*＊*＊**＊** (以下简称：甲方) 承包人：*****＊＊＊＊＊*＊＊**＊＊(以下简称：乙方） 物业服务企业：＊＊*＊＊***＊＊＊＊*＊*＊(以下简称：丙方) 根据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及其他相关法律法规之规定，就甲、乙双方签订的《＊**＊＊＊＊**＊*工程施工总承包合同》（下称原合同）中承包工程(下称本工程）的保修事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。 第一条质量保修范围和内容 1．1乙方在质量保修期内,按照有关法律法规的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任. １。2质量保修范围和内容包括：原合同及其补充协议（若有）中约定的全部承包工程. 1．2。１具体保修范围包括但不限于如下（不在乙方承包范围的项目除外）： 1.2.１。1地基基础工程,主体结构工程，屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程,电气管线工程，给排水管道工程，设备安装和装修工程等; 1.2。2具体保修内容包括但不限于如下(不在乙方承包范围的项目除外）： １.２.2．1楼地面、屋面、墙面渗漏水； 1.２。2。２烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露； 1。2。2.３楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙; 1.2。2。４内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮； １。2.2.5厨房、卫生间地面倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水； １。2。2。６厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水; 1.２.2。7室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞; 第二条质量保修期
质保金协议书范文 质保金协议书质量保证协议协议编号协议签订地甲方（以下简称 甲方）乙方（以下简称乙方）本协议以双方签定的采购合同为基础，就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的本协议对于乙方供给甲方的产品，制定了与产品质量有 关质量保证准则，以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷，谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准，如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾，要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证 的对象，对于所供产品双方需要制定一个明细（做到一物一明细），作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求，乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系； 2、乙方对重要原材料（重要材料签订协议时提供给甲方确认）进行严格的进货检验和批次管理；
3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求； 4、甲方提出的任何质量投诉，乙方应立即采取更正行动予以改进，并在24小时内反馈给甲方； 5、乙方的产品出现质量问题时，甲方有权要求乙方进行例行试验（含国家权威机构的第三方试验），实验结果为乙方责任，乙方应按时向甲方提交所供产品的例行试验报告； 6、如发生以下事项，甲方有权要求乙方支付产生费用乙方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成甲方生产停止；乙方生产的配件在甲方入厂检验时，因品质问题乙方不能及时处理；乙方生产的配件在甲方生产过程中，发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修；因乙方配件质量问题造成甲方产品，出厂后发生的质量事故（如退货等）；因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定乙方提供产品的“三包”期（包修、包换、包退）必须满足下列要求； 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动 机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格，甲方有权拒收。
工程质量保修书 发包人（全称）：有限公司 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就系统工程签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括系统工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 由于承包人施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题,均属承包人免费保修范围。 由于承包人工程质量问题或材料设备质量缺陷问题造成发包人的全部直接和间接损失,由承包人无条件承担。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 3.装修工程为3年； 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年； 5.供热与供冷系统为3个采暖期、供冷期； 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年； 7.其他项目保修期限约定如下：无。 8.本自控工程的质量保修期为3年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为36个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 1.属于保修范围、内容的项目，承包人应按第六条约定的时间履行保修义务，并对造成的 损失承担赔偿责任。 2.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当 地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 3.质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
工程质量保证金协议 甲方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1．就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目，乙方作为施工单位，将质量保证金人民币大写：叁万陆仟元整（小写36000.00元）转入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名：舒城县XXXXXXX财政所 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4．质量保证金起算日期由签订日期开始起算，工程质量保修期为2年，质保期满后一周内，甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7．本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_____ ____ 年月日年月日 1
竭诚为您提供优质文档/双击可除 装修合同质保期 篇一：房屋装修工程保修协议 房屋装修工程保修协议 甲方：xxxx 乙方：xx装潢公司 鉴于乙方承包装修之甲方某xx号房屋工程已于x年x 月x日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议： 1.本工程保修期为一年，自x年x月x日起至x年x月x日止。 2.乙方在保修期内工作范围为： 就装修工程所涉及全部项目（以年月日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及年月日签署 的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准）的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因
质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。 3.目前工程已存在的问题及乙方责任：（例如） 3.1花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。 3.2护墙板的板面目前变形较重，乙方应于x年x月份前进行更换或整修。 3.3木门现已变形，乙方应于x年x月份前进行整修。 3.4壁纸卷边，乙方应于x年x月份前进行整修。 3.5厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于x年x月份前新购反水弯并进行更换。 3.6前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。 4.乙方工作方式 在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日（节假日包括在内）内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。 5.法律责任 乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币xxx元；若甲方
软件系统及工程设备合同书 甲方： 乙方： 签订地点：
签订日期：年月日 餐饮管理系统及监控安防工程合同书． 甲方：________________________ 联系方式： 乙方：________________________ 联系方式： 依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，现就乙方承接甲方餐饮管理系统及安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：工程设备购置、系统布线、设备安装和调试 签约地点： 第二条设备要求及设备清单 设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。 第三条工程款及支付方式 本合同项目下的工程款总额为￥元整，大写：人民 币整。 工程款支付方式为： 1、本合同签定时，甲方支付乙方总工程款的 % 作为预付款，即 ￥元整，大写：人民币整。预付 款到位后乙方开始 安排前期工程布线及设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。 2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的 %，即￥元整，大写：人民 币整。 3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应在营业日三十个工作日内支付乙方其余工程款 %。 上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维
护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。工程款未结清前，设备归乙方所有。 第四条工程技术标准及质量保证 1、质量标准：工程质量按双方约定的国家或行业标准施工及验收，乙方应服从甲方对工程质量的监督管理。 2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。 3、乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。 4、本工程严格按双方约定的具体要求组织施工，保证达到双方约定的工程质量标准。 第五条工程安装、调试 甲方按时付清工程进度款后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。 条件具备后，甲方通知乙方开始施工，乙方应当在接到甲方通知后两日内开始前期布线施工。安装设备即调试条件允许时甲方通知乙方安装，并在设备进入施工现场后结清设备款项后乙方开始施工。 系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。第六条技术支持及售后服务 1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。 2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。 3、乙方为甲方培训设备操作人员。 4、乙方对所售的产品实行一年免费保修，终身维修（违规使用或者人为原因造成产品损坏故障的不在保修范围内），在产品使用一年以内发生问题故障的，乙方免费提供售后服务。超过保修期产品软件上门费元/次；硬件费用另计。 第七条验收和移交 系统调试开通七日内，甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组对工程作全面验收，并对工程进行验收，验收合格后甲方付清总工程款的 %后乙方将工程移交给甲方使用。 第八条双方权利与义务 1、甲方的权利与义务 （1）、根据甲方的实际需求，对乙方提供的实施方案进行合理修改。 （2）、向经办银行或财务部门提供拨款依据，按时支付工程进度款，不得无故拖欠。 （3）、变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应在本合同签订七日内通知乙方，并顺延工期。 （4）、提供必要的施工条件。 （5）、负责施工现场范围用水用电，提供乙方施工临时设施用地。 （6）、负责工程质量的监督检查，协调工程施工过程中与建设单位及其他施工单位的关系。 (7)、组织工程的竣工验收。 2、乙方的权利与义务
工程质量保修书 发包人:（全称）池州市贵池区殷汇中心学校 承包人:（全称）池州市盛源建筑安装有限公司 为保证贵池区殷汇镇汇丰小学教学综合楼工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。 1．质量保修范围 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下： 2．质量保修期 2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为五年； 3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为贰年； 4．供热、供冷系统工程为/个采暖期、供冷期； 5．装饰装修工程为壹年； 6．其他项目/ 。 3．质量保修责任 3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。 承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。保修费用从质量保修金内扣除。 3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。 4．质量保修金的支付 工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为决算总造价的百分之五（大写）。质量保修金银行利率为0%。 5.质量保修金的返还 发包人在分项工程质量保修期满后15天内，将该分项工程剩余保修金返还承包人。 6．其他 6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：/ 6.2 本质量保修书作为本合同的附件, 由施工合同发包人承包人双方共同签署。 6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 联系电话：联系电话： 年月日年月日
质保金合同样本 质保金合同样本一 委托方：_________(甲方) 开户银行：_________(乙方) 建设单位：_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下： 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意
意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_____________ 签订地点：_____________ 丙方(签章)：_________ _________年____月____日 签订地点：_____________ 附件： 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。 开户行：_________(盖章) 专户帐号：______________
建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年），质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出了最低质量保修期限。例如，《房屋建筑工程质量保修办法》就规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为： （一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年； （三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期； （四）电气管线、给排水管道、设备安装为２年； （五）装修工程为２年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。” 首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必然的联系。保修期可以约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条明确规定在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限； （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； （三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； （四）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行维修的资金。由此可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束， 1 / 6
竭诚为您提供优质文档/双击可除施工合同不留取质保金的情况 篇一：浅析项目工程质保金管理 :一、工程质保金的含义项目工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位（业主）与施工企业在项目工程建设承包一、工程质保金的含义项目工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内 的维修责任，建设单位（业主）与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣（交）工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行维修的资金。项目工程质保金按项目工程价款结算总额乘以合同约定的比例（一般为5%）由建设单位（业主）从施工企业工程计量拨款中直接扣留，且一般不计算利息。施工企业应在项目工程竣（交）工验收合格后的缺陷责任期（一般为十二个月）内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位（业主）申请返还工程质保金。建设单位（业主）应及时向施工
企业退还工程质保金（若缺陷责任期内出现缺陷，则扣除相应的缺陷维修费用）。 二、项目工程质保金不能及时收回可能带来的后果 项目工程是施工企业赖以生存与发展的基础和条件。为了适应激烈的市场竞争，求得生存和发展的空间和舞台，施工企业努力“找米下锅”，争取更多的工程项目，而施工企业承揽的工程项目越多，则建设单位（业主）按合同约定的比例从工程计量产值中扣留的工程质保金累计 数额就越大。 一般地，当一个项目工程通过竣（交）工验收后，由于建设单位（业主）扣留了5%的工程质保金，在项目工程人工、材料、机械等费用的结算和支付上，都或多或少的存在一些欠付款项，只有等到缺陷责任期满后，工程质保金退回时才能进行清偿。如果工程质保金在缺陷责任期满后迟迟不能收回，则各种欠付费用就不能及时清偿，时间一长，很可能招致债权人采取相关手段甚至通过司法程序来维护和保证其 合法权益。这样一来，无疑就会给施工企业的正常生产经营带来不便，扰乱其正常的生产经营秩序，甚至可能被送上被告席，从而影响其企业形象和社会信誉。 三、目前施工企业项目质保金管理存在的问题 施工企业在通过招投标努力争取到工程项目后，在组织每一个项目工程建设时，一般都是组建临时的项目经理部，
售后服务管理制度 1、负责建立维护设备的运行档案、服务过程档案，建立数据模型，并将统计分析结果向上 级领导书面报告。 2、负责召集每季度的沟通例会，项目经理对本季度的服务工作进行总结，提交设备运行状 态评估报告，解决双方工作中的问题。 3、对于设备存在的问题，依托公司资源，提供全面解决方案，并负责组织实施。 4、根据各工程的具体情况负责组建该工程的项目服务小组。 5、对本部门人员的工作态度、业绩、能力进行考核。 设备运行与服务过程档案 为每个主要设备或系统建立一整套的设备运行档案，内容包括每台设备的调试数据、巡检及维修作业报告书。并在档案中建立设备运行状况表，记录每次对设备的维修与检查情况，以便于进行汇总与分析，使设备的故障与维修情况一目了然。 对于每次服务，均应有相应的过程档案，记录每次服务的原因、过程、结果，使每项服务的工作均具有可追溯性，按照ISO9001质量体系的要求，进行服务质量的管理。 以上档案的建立与维护均由该项目的项目小组负责人负责。 预防性巡检制度 每个月由服务部经理组织项目小组负责人对进入售后服务的工程进行一次例行巡检工作的安排，在巡检工作中对设备使用状况要进行具体了解，填写巡检报告，添加进设备运行档案中。其主要目的是为了及时发现设备运行的异常状态，及早进行处理。 每季度进行一次阶段性巡检，对主要设备各重要部件的运行状况进行一次全面的检查，及时发现部件故障隐患，并进行处理。延长设备使用寿命。 每次巡检的过程和结果均记录入服务过程档案中，由质量管理部门进行监督和考核，
并有利于客户对我们的服务质量进行监督。 设备运行状态评估 每季度由服务经理负责组织实施该项工作。 正常服务响应流程 对于设备出现的紧急故障，拨打公司技术部电话，我公司在接到通知后将直接派工程师前往现场进行解决。 售后服务承诺： 维护时间 系统设备质保期为贰年。 为了保证业主具有稳定、可靠的运行系统，对于我公司承接的工程及供应的设备发生异常或故障，在接到通知后2小时内作出反应，电话之道或者上门进行维护。 保修内容为： 1、我司承接的不锈钢水箱、不锈钢管、工程等。（见合同设备内容）。 2、人为因素或者不可抗拒的自然因素造成不在保修范围之内。 3、在质保期满后，实行终身有偿服务。 我们完全按照保修期内的服务机构、我司的管理制度、服务承诺和标准来要求自己，保修期内和保修期外的服务将不会有任何区别。保修期外的服务方案详细内容可参见保修期内的服务方案。
工程合同的质保金是什么意思? 工程合同的质保金是什么意思? 一、工程合同的质保金是什么意思 “质保金”是信誉录会员对自己企业信誉的质量保证金。信誉录会员不仅要接受信誉评分、交易评价的监督，同时要接受质量保证金的监督。如果信誉录会员在合作的过程中违反了规则，则需要扣除其相应的质保金作为处罚。 有两种不同的含义：其一是指质量保修金，其二是指质量保证金。 质量保修金，是由合同双方约定从应付合同价款中预留的，当标的物出现质量问题，需要进行修理时，用于支付修理费用的资金。 质量保证金，是施工单位根据建设单位的要求，在建设工程承包合同签订之前，预先交付给建设单位，用以保证施工质量的资金。 二、质保金的主要功能 项目工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位(业主)与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣(交)工验收的项目工程出现的缺陷(即项目工程 建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定)进行维修 的资金。项目工程质保金按项目工程价款结算总额乘以合同约定的比例(一般为5%)由建设单位(业主)从施工企业工程计量拨款中直接扣留，且一般不计算利息。施工企业应在项目工程竣(交)工验收合格后的缺陷责任期(一般为十二个月)内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位(业主)申请返还工程质保金。建设单位(业主)应及时向施工企业退还工程质保金(若缺陷责任期内出现缺陷，则 扣除相应的缺陷维修费用)。 三、质保金什么时候返还 《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条本办法所称建设工程质量保证金(保 修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付 的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。
工程质保金支付申请书 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 工程质保金支付申请书 质保金常见于供货安装合同、设备买卖合同等货物买卖合同以及建设工程施工合同中。以下是小编整理的工程质保金支付申请书，希望对你有帮助。 工程质保金支付申请书【篇一】 XXXXXXX煤业有限公司: 我公司于于年月日与你司签订工程合同，该项目于年月日通过验收，合同总金额是万元工程质保金支付申请书。经审计工程造价为元。至目前我公司已收到工程款元，尚有 %合同款(质保金) 元未支付，按合同约定，质保期已满，未出现质量问题，特申请支付工程质量保修金工程质保金支付申请书。 施工单位(签章) 年月日 建设单位意见:(项目运行情况、质保服务情况、是否同意支付) 公司相关部门意见: 工程质保金支付申请书【篇二】 致:*************** 我司承建的 *****************工程已按合同约定完 1 / 2 成了图纸及工程量清单的全部内容，该工程已于20XX年4月10日经过竣工验收合格，工程没有存在质量缺陷。
根据“房屋建筑工程质量保修书”约定，本工程保修期限为从工程实际竣工验收合格之日算起满2年。现保修期已满，请业主按“房屋建筑工程质量保修书”约定的保修金额(施工结算价款的5%)共计,X00000.00元支付给我司工程质保金支付申请书。请给予审核。 为盼! ***********公司 20XX年4月3日 工程质保金支付申请书【篇三】 龙正房地产开发有限公司工程部: 由我公司承建的工龙正中央海洋公园一期园林绿化工程，于20XX年1月25日验收并交付使用，依据合同条款约定，质保期为一年，现质保期届满，现向贵公司申请支付质保金,232323元大写: 广西正山园林设计工程有限公司 20XX-3-18
延长保修协议 【服务类别】 （一）电器延保服务：本电器延保服务包括以下两项内容： 1、在厂家整机保修期届满之后的延保期间内，本服务将就您购买的电器为您安排等同于厂家的整机保修范围内的服务。 2、在厂家主要部件保修期届满之后的延保期间内，本服务就您购买的电器为您安排等同于厂家的主要部件保修范围内的服务。 针对电器（空调除外）整机和主要零部件保修期服务计划我们提供最高不超过购买之日起6年的保修服务。 3、额外增值服务又包括：（1）在厂家保修以及延展保修期内，对由于厂家工艺和/或材料缺陷而发生的商品机械故障或电子故库、正常磨损、灰尘、受热、内部潮湿以及由于动力高峰/电压不稳引起故障的保修商品，本额外增值服务将就其修理提供有偿服务。如果保修商品无法修理，我们将视具体情况选择为您更换具有类似功能的商品，更换商品的价格将不超过保修商品的原零售价格。在保修商品的厂家保修期内，如因我们的授权维修机构对保修商品进行开箱维修处理等，导致厂家拒绝向您购买的保修商品提供保修服务的，我们将指示我们的授权维修机构负责向您提供等同于厂家的保修范围内的服务。在本额外增值服务期内，针对发生性能故障的原配遥控器我们将为您安排一次免费更换服务（2）仅针对冰箱或冰柜，如果您所购买的冰箱或冰柜因故障而引发所存储的食物腐坏，我们将向您提供不超过80元人民币的补偿。 （二）产品置换服务：本服务仅针对厨电、小家电产品的800元（含）以下的产品，对在正常使用过程中出现功能性故障的保修商品，您将获得相当于原零售价的补偿或具有类似功能的全新的替换商品。在本服务有效期内，一旦您接受了等价的补偿、新商品，我们在本服务条款项下的所有义务即视为履行完毕。 【服务履行】 如需为您的保修商品安排保修服务，您可以拨打400-188-5022，在提供服务之前，我们将致电询问，包括故障诊断，以明确问题所在。如果您的商品需要服务，我们可以在您的居所地或我们授权的服务中心提供维修服务。对于需要上门安装、调试或者厂家提供上门维修服务的产品，我们也提供上门或取件服务。
合同编号： 签订地点：重庆市巴南区 XXX 供货合同 甲方：重庆宗申xxx 公司 乙方： 一、标的物 二、质量要求、验收条件 1. 乙方保证提供的产品为全新产品，并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。如甲方对产品有专门要求的，由甲方提供其签字确认的有效图纸，双方应签订立技术协议作为本合同附件。 2．乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料，一并交付甲方。 3．产品质保期12个月，从双方验收合格会签验收记录之日起算。 三、供货时间、地点、方式 合同签订之日起20日内乙方应将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。最终验收前，包装、运输、保险、搬运、运输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。 四、包装或防护要求 乙方应采取适当的包装方式及防护措施，如由于采取不适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失，其责任由乙方承担。 五、随机备件、配件、工具的数量及供应办法 按技术协议要求。 六、价款及支付方式 设备投入正常运行并满足最终验收条件后，乙方提请甲方组织最终验收，甲方根据双方会签的最终验收满足合同及技术协议相关要求的凭证，20日内支付乙方合同总价100％的款项，即￥9200元（大写人民币：玖仟贰佰圆整）。 七、违约责任 1．甲方的违约责任 甲方迟延付款，逾期付款部分应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。
2．乙方的违约责任 ①乙方不能按合同约定时间交货或通过最终验收，每逾期一天按合同总价的1 %向甲方支付违约金（按逾期时间累加，甲方可在办理付款时一并扣除）。逾期20天仍不能交货或通过验收，甲方有权单方解除合同，乙方应退回甲方已支付的货款，同时应按合同总价的30%向甲方支付惩罚性违约金。由此造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。 ②如乙方所供的货物，质量不符合本合同约定、技术协议条款的规定或甲方的实际生产经营需要，甲方向乙方提出退货，则乙方须同意甲方单方面提出的退货，乙方除退回甲方已支付全部货款外，还应按合同价的30%向甲方支付惩罚性违约金（但甲方根据实际生产需要提出退货除外），并承担因退货而发生的全部损失和费用；若甲方未提出退货，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付惩罚性违约金,并对甲方生产经营造成的全部损失承担赔偿责任。 八、售后服务 为保证本合同约定的产品正常使用，乙方应对存在的故障及时解决。乙方在接到甲方故障整改通知后，应在1小时内回复甲方，同时乙方应在4小时（省外厂家在36小时）内派人到生产现场解决问题。如时间延迟，甲方有权按30元/小时提出索赔。通知后乙方未在合同约定时间内响应、到现场或来人无法解决故障的，甲方有权自行组织解决，所产生的费用由乙方承担。乙方接到甲方的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给甲方。 九、纠纷解决 因履行、解释本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过协商方式解决。若经协商不能达成协议时，各方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、合同效力 本合同经甲、乙双方盖章后生效。合同共二份，双方各持一份，具有同等法律效力。未尽事宜，可由甲乙双方另行协商。 合同附件 1．XXX技术协议
工程质保金支付申请书范例一】 xxx房地产开发有限公司工程部： 由我公司承建的xx正中央海洋公园一期园林绿化工程，于20XX 年1月25日验收并交付使用，依据合同条款约定，质保期为一年，现质保期届满，现向贵公司申请支付质保金￥232323元大写：xxxx工程有限公司 年月日 【工程质保金支付申请书范例二】 致：xxxxx 我司承建的xxxxx工程已按合同约定完成了图纸及工程量清单的全部内容，该工程已于20XX年4月10日经过竣工验收合格，工程没有存在质量缺陷。 根据“房屋建筑工程质量保修书”约定，本工程保修期限为从工程实际竣工验收合格之日算起满2年。现保修期已满，请业主按“房屋建筑工程质量保修书”约定的保修金额(施工结算价款的5%)共计 ￥X00000.00元支付给我司。请给予审核。 为盼! xxxxx公司 年月日 【工程质保金支付申请书范例三】
致：xxxxxxx 我司承建的xxxxx工程已按合同约定完成了图纸及工程量清单的全部内容，该工程已于20XX年4月10日经过竣工验收合格，工程没有存在质量缺陷。 根据“房屋建筑工程质量保修书”约定，本工程保修期限为从工程实际竣工验收合格之日算起满2年。现保修期已满，请业主按“房屋建筑工程质量保修书”约定的保修金额(施工结算价款的5%)共计 ￥X00000.00元支付给我司。请给予审核。 为盼! xxx公司 年月日 【工程质保金支付申请书范例四】 XXXXXXX煤业有限公司： 我公司于于年月日与你司签订工程合同，该项目于年月 日通过验收，合同总金额是万元。经审计工程造价为元。至目前我公司已收到工程款元，尚有%合同款(质保金) 元未支付，按合同约定，质保期已满，未出现质量问题，特申请支付工程质量保修金。 施工单位(签章) 年月日 建设单位意见：(项目运行情况、质保服务情况、是否同意支付)
工程质量保证金协议 甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX目工程质量保证金事宜, 经协商，达成协议如下： 1 .就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX乙方作为施工单位，将质量保证金人民币大写：叁万陆仟元整（小写 36000.00元）转入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名：舒城县 XXXXXXX财政所 账号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行: XXXXXXXXXXXXXXX 2 ?乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3 ?工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间 内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量 保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4 .质量保证金起算日期由签订日期开始起算，工程质量保修期为 2年，质保期满后一周 内，甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5 ?甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6 ?未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意 由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7 ?本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：_______________________ 乙方（签章）：_______________________________
附件10 质保期维修协议 甲方：河南昆仑房屋营造有限公司 乙方：西平县建立建筑劳务有限公司 在遵循平等、自愿、公平合理、诚实信用的原则下，经充分协商，甲、乙双方就溱观河畔（A地块）项目8#、9#、10#、13#楼土建劳务工程质保期内的工程维修等事宜达成如下协议： 1.甲方应对业主或物业管理方反映的工程质量问题进行收集和初步鉴定，并以本协议后附的电话、电子邮件等方式将情况告知乙方，如本协议签订后，乙方修改联系电话、电子信箱而未提前书面通知甲方导致通知无法送达的，视为乙方已经收到，造成的后果由乙方承担。 2.甲方收到业主或物业管理方反映的质量问题后，应在24 小时之内以电子邮件的形式把业主或物业管理方提出的工程质量问题及维修、赔偿等要求的信息发送给乙方。 3.乙方应安排专人及时查收电子邮件，并对甲方反映的问题在收到电子邮件信息后24 小时之内进行回复。 4.乙方应根据问题性质及时安排工程人员进行维修，有索赔要求的积极进行索赔洽商。 5.当发生需要立即进行抢险维修的紧急问题，为减少损失，乙方授权甲方或物业公司组织工程人员立即进行抢修。抢修费用及因工程质量问题给业主或其他方造成的损失，由乙方承担。此费用直接从质保金中扣除。 6.除抢险抢修问题外的其他维修问题，乙方应在接到电子邮件信息后48 个小时内，安排维修人员进场维修。 7.乙方在接到电子邮件信息后48个小时内没有安排工程人员进场维修或超过2次维修仍旧不能彻底解决业主反映的质量问题时，甲方有权另行安排人员进行维修。维修费用及因工程质量问题给业主或其他方造成的损失，由乙方承担。此费用直接从质保金中扣除。 8.乙方进入工程现场进行维修作业时，必须遵守甲方及物业管理方制订的各项规章制度，做好消防、成品保护等预防措施。否则，甲方有权根据相应的规章制度给以乙方一定的经济处罚；造成损失的，由乙方承担。 9.乙方进行工程维修施工作业，必须对自身和第三方的安全负责，发生安全事故或对第三方造成伤害，由乙方承担全部责任。 10.因工程质量问题引起的业主索赔，乙方应积极主动与业主进行协商解决；不得不管不问或将问题推给甲方。否则，甲方有权自行与业主进行洽商，处理赔偿问题。赔偿费用以甲方与业主达成的协议为准由乙方承担，此费用直接从质保金中扣除。 11.主合同约定的工程质保期结束时，遗留的所有质量问题乙方必须无条件处理完毕。否则，甲方有权扣留全部或部分质保金，做为处理遗留问题的费用准备金。
建设工程施工合同质保金条款 相关法律问题简析 上海市建纬(北京)律师事务所张黎明 工程质量保修是指对建设工程竣工验收后在保修期法》对于保修期限未作出具体规定,而是授权国务院对最 限内出现的质量缺陷予以修复。《中华人民共和国建筑法》低保修期限进行规定,对此,国务院颁布的《质量条例》第 四十条规定“在正常使用条件下,建设工程的最低保修期 :以下简称《建筑法》:第六十二条及《建设工程质量管理 限为::一:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主条例》:以下简称《质量条例》:第三十九条均规定,建设 体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限; 工程实行质量保修制度。 :二:屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面工程质量保修条款是建设工程施工合同中必不可少 的防渗漏,为,年;:三:供热与供冷系统,为,个采暖期、的一项重要内容,其一般均会对质保金的预留比例、使用 供冷期;:四:电气管线、给排水管道、设备安装和装修工方法、返还期限以及保修期、缺陷责任期、保修范围、保 程,为,年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。修责任等进行明确约定,完善的保修条款对于促进承包 建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。” 方加强质量管理、保护业主的合法权益能够起到重要作 用,其中质保金及保修期、缺陷责任期尤其需要予以特别根据上述规定,我国法律、法规对于通常项目的最低 保修期限进行了明确规定,发承包双方对于保修期限的约关注。 定不得违反上述规定,否则存在被认定为无效条款的风
险。但承发包双方可根据项目实际及双方协商情况就通常 项目约定适当长于上述期限的保修期,并就通常项目之外 一、关于保修期及缺陷责任期的期限问题的项目确定合理的保修期。 2. 缺陷责任期1. 保修期 2013年由住房和城乡建设部:以下简称建设部:和国工程质量保修期是指承包人对其完成的存在质量缺家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同:示范文陷的工程在一定的时间内进行保修的期限。《质量条例》 本:》:GF20130201::以下简称《2013示范文本》:等一 --第四十一条规定“建设工程在保修范围和保修期限内发些合同示范文本和标准合同条件均将缺陷责任期这一概生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的念引入合同条款中,虽然上述合同示范文本及标准合同条损失承担赔偿责任。”工程保修期限的长短对承发包双方件并不属于法律、法规,但由于其广泛的适用性,故承发的利益均有重要的影响。包双方仍应对“缺陷责任期”这一概念和其适用性予以掌对于保修期,《建筑法》第六十二条规定“保修的期限握,尤其需注意其与保修期的区别。应当按照保证建筑缺陷责任期的概念源自建设部、财政部于2005年发物合理寿命年限内布的《建设工程质量保证金管理暂行办法》:以下简称正常使用,维护使用《质保金暂行办法》:,该办法第二条规定“建设工程质者合法权益的原则量保证金:保修金:是指发包人与承包人在建设工程承包确定。具体的保修合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在范围和最低保修期缺陷限由国务院规定。” 根据本条 ,《建筑 CHINA CONCRETE 2014.11 NO.65 104 法律广角 Legal Issues