人防设计合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021
建设工程人防设计合同
（专业建设工程设计合同）
工
工
工
（
设
计
发
设
签二
零
发包人： (以下简称甲方)
法定代表人：职务：
住所地：
设计人： (以下简称乙方)
法定代表人：职务：
住所地：
甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。
第1条合同签订依据
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第2条设计范围
地下室单体人防方案设计；
地下室单体人防初步设计；
地下室单体人防施工图设计；
人防施工中现场设计服务。
第3条设计要求
地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。
地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。
地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，其余同第条。
人防地下室建造过程中的现场设计服务：图纸会审，技术交底，设计修改与变更，并协助人防验收的顺利通过。
第4条设计进度
单体建筑下建设人防地下室时，甲方确认该建筑方案无大的变更后，提供首层、地下室平面图以及主要剖面图的电子文件给乙方；乙方在此基础上制作人防方案，并在7个工作日内提交人防方案（平面）图共4份及方案的技术说明给甲方。
地下室相关层的建筑图纸每次如产生修改或变更，及时提供给乙方，乙方在2个工作日内提交人防方案（平面）修改图的电子文件。
当建筑平面不再有重大变化时并且在地面建筑设计院提交总平面、地下室平面图、人防部分地下室剖面图、首层平面汇总图、人防地下室上部建筑物的首、二层平面图、地下室结构顶板标高示意图及其覆土厚度的电子文件后，乙方在15个工作日内制作人防初步设计图，提交给甲方（包括蓝图？套，不含报批份数）；
当初步设计审批阶段全部结束，人防相关层的建筑平面不再变化，并且在地面建筑的设计院提交人防地下室结构基础平面图、柱子截面大小和定位图及完整的地下室设备施工图的电子文件后，乙方在20个工作日内提交全套人防施工图纸16套。
在人防建造过程中，施工现场如有人防设计变更或技术问题，甲方工地代表通知乙方后，乙方在甲方要求的时间内到达现场解决问题。
第5条设计费用及付款
收费依据及标准：按照原国家计委、建设部[2002]计价格10号文件，参考市场价格并优惠后，经双方协商一致同意：设计服务费单价（含税）为每平方米人防面积人民币
￥元，人防面积暂按平方米计，人防规划及设计暂定总费用为
￥元（金额大写：）（最终以报批通过的人防建筑面积核算总设计费用）。以上费用已包括乙方为履行本合同需往返项目现场的差旅费等全部相关费用。
费用的支付：
本合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付本次人防设计费暂定总额10%为设计费定金；
单体人防初步设计图纸通过人防办审查后10个工作日内，甲方向乙方支付本次人防设计费暂定总额的40%（本次人防设计费=本次单体人防面积×设计服务费单价）；
单体人防施工图纸通过人防审图机构审查后10个工作日内，甲方向乙方支付至本次人防设计费结算总额的95%（按报批通过面积核算，定金直接转为设计费）；
单体人防地下室通过人防办验收后10工作日内，甲方向乙方支付本次余下人防设计费结算总额的5%。
甲方可通过银行转账或支票方式支付合同款项，支票方式支付的，乙方须有由法定代表人指定的收款人收款，且支票的收款方须与乙方名称相一致；银行转账则划账至乙方指定的如下收款账户：
账户账号：
账户名称：
开户银行名称：
开户银行地址：
甲方支付设计费前，乙方须分阶段提交给甲方各阶段设计费的正式发票和书面付款申请，甲方在收到发票并审核乙方交付设计成果和发票数据合格无误后，按本合同约定支付设计费。
乙方在收取甲方每笔款项的同时须提供等额、合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付。第6条甲方权利与义务：
甲方权利与义务
甲方需向乙方提供人防部分地下室底板结构蓝图和计算书（包括基础、梁、板配筋图)及设备平时施工蓝图4份以供审图用。
甲方向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。甲方提交资料的时间，作为乙方工作日的起始日计算。乙方认为甲方未按时提供资料或提供的资料不符合本合同约定的，应在甲方提供资料的期限届满后三天内，向甲方发出要求提供材料或补充提供材料的书面文件。否则，视为甲方已向乙方提供了符合本合同约定的全部材料。
甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方应另行协商签订书面补充合同，乙方工作日向后顺延。
甲方需向乙方提供人防部分地下室底板结构蓝图和计算书（包括基础、梁、板配筋图)及设备平时施工蓝图4份以供审图用。
乙方权利与义务
乙方应按合同约定向甲方交付设计文件。
乙方交付设计文件后，应参加政府相关部门审查及根据审查结论负责不超出合同约定范围内的调整或补充。
乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。
乙方负责准备以下报建资料：【】报告，报建表，报建补充表，人防蓝图，并通知甲方准备相关资料。
第7条合同解除与违约责任
若乙方发生下述情形之一，甲方有权解除合同：
乙方未按合同约定交付设计成果，逾期超过15天的；
乙方未按合同约定的质量标准或要求交付设计成果的；
乙方的设计成果涉及侵害第三人知识产权等合法权益的；
乙方进入破产或破产和解程序的；
乙方有转移资产、抽逃资金及其他影响履约能力之情形；
乙方违反合同约定保密义务的；
乙方严重违反本合同约定的其他义务，经甲方限期改正而未改正的。
除非本合同另有约定，因乙方违约，甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内向甲方退还已收取的全部款项,并按合同设计费总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿因此而给甲方造成的一切经济损失。因乙方违约行为，甲方不行使合同约定的解除权，要求乙方继续履行的，乙方应继续履行并按合同设计费总额的20%向甲方支付违约金和赔偿甲方一切经济损失。
在本合同履行期间，非因乙方原因，甲方单方解除合同的，甲方应在解除合同之日起十个工作日内，根据乙方已完成并提交甲方的设计成果向乙方支付设计费。
乙方未能按合同约定时间交付设计成果的，每逾期一日，乙方应按合同设计费总额的万分之三的标准向甲方支付违约金。
甲方违反合同约定，逾期支付设计费的，每逾期一日，应按应付款总额的万分之三的标准向乙方支付违约金。
合同解除后，乙方应在甲方指定期间内返还甲方所有资料、信息等一切文件。甲方享有乙方已交付的设计成果的所有权。
乙方对设计资料及文件出现由乙方原因造成的遗漏或错误负责修改或补充。
双方确认，本合同关于违约责任条款（包括但不限于违约金等其他违约责任的承担方式）的约定已经双方充分协商，违约责任条款公平合理，任何一方均放弃向人民法院或仲裁机构申请撤销、变更、调整违约责任条款的权利。
第8条争议解决
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成的，任何一方均可向郑州仲裁委员会提起仲裁，依据提起仲裁时该会仲裁规则进行仲裁。仲裁是终局的，对双方具有约束力。
第9条保密条款
甲方披露给乙方的有关本项目所有的书面或其它形式的资料和信息以及甲方任何有关的经营信息，包括双方合作过程中知悉的甲方商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，均属于保密信息，
乙方未经甲方书面同意不得以任何形式（包括但不限于复印、影印、传真、邮件、电话、口述、转述或者其他书面或非书面形式）向任何第三方公开和披露甲方的任何保密信息或以其他方式使用保密信息。
乙方应把保密信息的接触范围严格限制在因本合同约定目的而需接触保密信息的人员范围内。
甲方在认为本项目需要解密，并可以对外发布相关信息时，书面通知乙方本项目解除保密状态。但未经甲方书面通知解密的，乙方仍须承担保密义务。
乙方的图纸及其他的文件都是为此项目准备的，不经甲方同意，乙方不得向任何第三方扩散、转让向甲方提交的产品图纸等技术经济资料。
本合同因任何原因终止的，乙方应返还已收取的甲方任何资料。
第10条通知和送达
任何一方按本合同约定发出之通知或其他文件应以中文书写，并可经专人送达、速递邮寄或传真送达至另一方下列的地址。通知的日期应以下列方法确定：
专人交付的通知在专人交付之日被视为已实际送达；
经速递公司发出的通知，应在通知交由公认的速递公司发送后第三天被视为已实际送达；以图文传真顺利发出与收到的通知，在传送日及取得成功发送的确认通知后第一个营业日被视为已实际送达。
各方确切的通讯地址如下：
如致甲方：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
如致乙方：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
第11条其他
超过本合同第四条约定乙方交付的设计文件份数，乙方另收工本费，工本费按_AO:6元/张；A1：3元/张；A2:元/张；A3:元/张；A4:元/张收取。
本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。
履行合同的能力。
双方保证各自有足够的权力和能力履行本合同，满足合同中的各项条件和兑现各项要求和费用支付。
完整合同。
本合同和本合同补充协议应视为甲方同乙方之间的完整合同。它取代以前所有的口头或书面的谈判、汇报或协议。若要修改，必须有双方的书面同意。
与政府联系。
甲方将负责取得所有政府的批准、许可证等必须文件以便乙方能执行合同书中所要求的服务。甲方负责协助乙方从政府机构获得在提供服务过程中所必须的信息、数据。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
语言。
本合同以中文签署。
设计师的认真程度和担保。
乙方提供的专业服务，保证达至行业内设计师在类似情形下的认真程度和技术水准相当。
知识产权。
因本合同约定的项目所产生的所有图纸、文件、数据等书面、电子或其他载体的资料，其各项知识产权归甲方所有。
本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
本合同未尽事宜，双方可签定补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。经双方协商签订的补充协议应按顺序编号，当本合同与补充协议不一致时，应按补充协议的最新约定执行。
合同附件：
附件一：主要设计人员名单
附件二：本项目相关基本资料
（本页无正文，为本合同签署页）
甲方：
法定代表人：
或授权代表：
签约日期：年月日乙方：
法定代表人：
或授权代表：
签约日期：年月日
附件一：主要设计人员名单
编号：_____________广告设计合作协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、合同内容及要求： 甲方委托乙方为本项目的广告创意、设计、制作等合作事宜。 二、付款方式： 1、月付；乙方将设计品交付甲方验收合格，并提供设计清单，由甲方确认后一周时间内依据设计清单上的费用一次性支付给乙方，同时乙方需提供相应金额的发票。 三、设计与制作作品的时间及交付方式： 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 四、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见； 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权； 4、甲方有权要求乙方不能在未经过甲方同意则随意使用甲方资料或作品，若损害甲方利益，甲方有权追究法律责任，并由乙方全权负责。 甲方义务： 1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用； 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考； 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项； 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务： 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。 五、违约责任： 1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。 2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。 六、合同生效： 本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）： 甲方代表签字：乙方代表签字： 日期：日期：
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条、本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第二条、本合同设计项目的内容 项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。 本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。 第三条、本合同施工图审查的内容 为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图
设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。 第四条、合同费用 根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。 费用支付进度详见下表： 第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条、双方责任 （一）发包人责任： 1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。 5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。 （二）设计人责任： 1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照要求，设计人应提前开展 项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。 2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为 年。
XXXXX中心五号地项目 精细化审图合同 合同名称：XXXXX中心五号地项目精细化审图合同建设单位：XXXXX建设发展有限公司 服务单位：XX建筑设计咨询有限公司
甲方：XXXXX建设发展有限公司 乙方： XX建筑设计咨询有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就精细化审图服务事项协商一致，订立本合同。XXXXX建设发展有限公司（分公司/项目公司名称）与 XX建筑设计咨询有限公司于 2018 年 11 月 1 日签订的《XX蛇口郑州公司精细化审图年度合作合同》（以下简称《年度合作合同》）是本合同的有效组成部分。除本合同另有约定外，甲乙双方权利及责任以《年度合作合同》中的有关条款为准。 第一条合同内容及审图要求 1．XXXXX中心项目五号地块精细化审图的服务范围以本合同附件一总图规定的范围为准。如果本合同服务范围有所调整，以甲乙双方项目负责人共同确认的范围为准。 2．精细化审图内容及要求： 2.1前期介入：配合完成对施工图设计单位的精细化审图交底，完善标准化设计、统一标准做法、节点及设计要点； 2.2过程介入：阶段性完成对施工图设计文件的审图，避免施工图完成后大面积调整、返工； 2.3结果审图：根据国家规范、地方规范及甲方的要求对施工图文件全专业进行系统性、完整性的精细化审查，精细化审图： 2.3.1校审各专业图纸的错漏碰缺，并通过专业之间交叉叠图进一步校对各专业的设计文件。包括但不限于以下工作：设计文件的错、漏、碰、缺；重点审查专业交叉、专业分界点不明确、人防非人防区的界面划分；对比室内设计专业设计文件检查主体施工图设计单位对设备安装专业相关点位落地性的检查。 2.3.2复核建筑户型大样、门窗大样、公区大样与平立剖面图、建筑立面图节点图和幕墙施工图的一致性。 2.3.3复核报规资料与报建施工图的一致性，避免验收风险。 2.3.4复核施工图各项技术和功能要求是否落实到位，审图依据包括施工图质
人防防护设备安装施工专业分包合同
xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同
日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx
1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。
编号:_____________设计合同书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日 第 1 页共 4 页 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行: 一、合同内容及委托事项 二、设计费用: 设计费用总计为:人民币元,(大写:)。 三、付款方式: 1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的50%付给乙方即人民币￥元整,(大写:元整)原则上,乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。。 2、设计完成后,甲方需在3天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。即人民币元整(大写:元整)。
3甲方定稿后乙方交付设计工程稿件前,甲方再次提出修改意见,每修改一次增加总设计费的30%为修改服务费。即人民币元整(大写:)。 四、设计与制作作品的时间及交付方式: 1乙方应在5个工作日内,遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定。甲方签定初稿设计确认函。 2在甲方审定意见基础上,乙方应在5工作日内完成终稿设计。由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延,延期时间由双方协商确定。乙方在确定日期内完成终稿后2个工作日,甲方无异议则终稿视为定稿。甲方签定设计确认函。 3甲方签订设计确认函并付清设计全款后,乙方交付设计工程稿件。 五、知识产权约定: 1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务: 甲方权利: 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权;
附件1 合同编号： 郑州市政府购买施工图审查服务 定点采购合同 采购单位：（甲方）郑州市城乡建设局 供应单位：（乙方） 签订地点：郑州市城乡建设局 签订时间：年月日 - 1 -
采购单位：（甲方）郑州市城乡建设局 供应单位：（乙方） 甲方根据《郑州市政府购买施工图审查服务实施细则》（以下简称《实施细则》）要求，通过审查报名材料，确定乙方为郑州市政府购买施工图审查服务定点供应商，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同签订依据 1.《中华人民共和国合同法》； 2.《建设工程质量管理条例》； 3.《住房和城乡建设部关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>的决定》（住房和城乡建设部令第46号）； 4.《河南省住房和城乡建设厅关于进一步加强施工图设计文件审查管理工作的通知》（豫建设标〔2018〕26号）； 5.《关于贯彻落实河南省人民政府办公厅“联合审图”方案有关工作的通知》（豫建设〔2019〕57号）； 6.《郑州市政府购买施工图审查服务实施细则》。 二、郑州市政府购买施工图审查服务内容 郑州市政府购买施工图审查服务内容为按国家、省、市有关- 2 -
规定必须进行施工图审查的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程。装饰装修工程、轨道交通工程、涉铁工程和可免于施工图审查的工程不在购买施工图审查服务范围内。 三、费用支付范围和服务期限 郑州市政府购买施工图审查服务费用支付范围为由市本级监管的建设项目的施工图审查费用，具体范围见《实施细则》第十六条。本合同服务期限：年。 四、收费标准和付款方式 按照《实施细则》规定的《郑州市政府购买施工图审查服务计费标准及支付规则》执行。 由甲方向乙方指定账户转账支付。 乙方账户名：。 乙方账户开户行：。 乙方账户账号：。 五、审查内容 依据住房和城乡建设部令第46号第十一条要求，审查机构应当对施工图审查下列内容： 1.是否符合工程建设强制性标准； 2.地基基础和主体结构的安全性； 3.消防安全性； 4.人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性； 5.是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准； - 3 -
设计劳务合同 甲方： 乙方： 经过友好协商，甲乙双方就xx 项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。 1.协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等）） 2. 项目设计周期： 由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。 3．甲方支付乙方设计劳务费用标准： 上述合同范围内：各专业总面积为XXX万㎡（最终以施工图为准），以单价XX元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。 4.付费方式及进度 分三次支付， 第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%； 第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%； 第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用， 5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令， 应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。
人防审查协议： 河北省施工图设计文件 审查委托协议 河北省建设厅制
河北省施工图设计文件审查委托协议 建设单位（甲方）: 审图机构（乙方）: 河北霄岭工程设计咨询有限公司 乙方在接到施工图审查委托后与甲方签订本协议。甲、乙双方应当遵循平等、协商、互利、诚信的原则签订本协议。 第一条本协议依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计合同条例》和《河北省建设工程勘察设计管理条例》，国家人民防空办公室《人民防空工程施工图设计文件审查暂行办法》。 1.2 河北省物价局、建设厅《关于制订建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》。 1.3 国家及地方有关工程勘察设计、施工图设计文件审查管理法规、规章和文件。 1.4 国家计委、建设部计价格（2002）10号发布的设计收费标准。 第二条本协议审查项目的名称、规模、投资等基本概况： 工程概况 建设单位 设计单位 勘察单位 工程名称 人防工程类别项目所在地 防核武器级别防常规武器级别防生化武器级别 战时使用功能
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 一、设计单位资质证书副本复印件1份； 二、设计合同复印件1份（附建式人防工程可不提供）； 三、批准的立项文件、初步设计文件和初步设计审查批准文件复印件各1份（附建式人防工程可不提供）； 四、人防主管部门设计要点或批复文件复印件1份； 五、全套施工图（人防工程部分）设计文件 4 套(含总平面图、人防设计说明、首层平面图、剖面图，结构等专业计算书及计算软件名称)； 六、工程勘察成果报告1套。 第四条乙方向甲方交付的文件： 4.1 根据项目审查情况出具审查合格或不合格的结论意见，填写河北省建设工程施工图设计文件审查报告。 4.2 对甲方提交的施工图设计文件审查合格后，加盖施工图审查专用章。 第五条甲方应支付合同项目审查费用: 审查费计算（范例） ㎡审查费万元序号分项名称规模投资万元设计费万元费率% 合计 实收 审查费合计（大写）计万仟佰元整审查费用支付:审查费用为10万元以下的，甲方在协议生效后3日内支付。审查费用10万元及以上的，协议生效后3日内支付60%，支付金额应
编号： 人防工程地下室防护设备制作安装 施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年___ 月_____ 日
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和 有关规定，经招标，经甲、乙双方共同商定。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。 第一条、工程名称和内容 1?工程名称：人防工程。 2?工程内容：地下室人防设备工程。（详见附表） 第二条、合同价款及承包方式 1?合同价款为人民币：元。 人民币大写：元整。 2?承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包验收、包安全文明施工，包国家 规定的各种税金。 第三条、工期 1?本工程的合同工期为投标人在投标文件中承诺的投标工期。为确保月 日前开工，本工程合同工期从年月日开始计算，即该日期为计划开工 日期。 2?合同竣工日期以开工日期加中标日历工期确定。中标后承包人应采取一切措施予以保障。当实 际竣工日期（以发包方验收并签发竣工验收证书日期为准）超过合同确定的竣工日期时，每推迟一天，发 包方向承包方索赔元。 3?总工期为天。
4?因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。 5?因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因承包人原因造成停工，不得增加工期。 第四条、合同价款支付 1 ?实行代建制，设备工程完工后付合同总价的％,工程设备、安装工程完工并经验收合格后付合同总价的%工程竣工验收合格决算完毕后付合同总价的% %为质量保证金工程质保期过后经双方现场检测无质量缺陷10日内无息一次支付。 第五条、工程质量 1?制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计及相关规范要求。 2?人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3?工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工 验收按照《人防工程施工及验收规范》（）、《人民防空工程质量检验评定标准》及国家现行有关标准规范进行，并将核定资料提交天津市人防办进行审核验收。 4?工程质量标准：工程质量标准需达到合格 5?单位工程完成后，协助整理、填写《民防工程竣工预验收证明书》、《质量保证资料检查表》，填定和签字盖章后送天津市人防办进行核定。 6?及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。 7?本工程的质量监督和验收单位：市人防委员会办公室。 第六条、双方责任 1 .甲方责任 1.1及时向乙方提供市人防办审定的人防地下室的施工图2套和有关资料。
人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方)：承包方(乙方)： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作，逾期500/天，甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(￥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下：1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。
甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致，另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称： 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日
编号：_____________水利设计合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下称甲方） 设计人：（以下称乙方） 受____________________委托，______________________________承担 ____________________________________________________________工程初设(实施方案)及施工图设计阶段的勘察设计工作，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》的有关规定，结合该工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法>、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1甲乙双方签订的合同（含补充协议）。 2.2甲方提交的基础资料。 2.3乙方采用的主要技术标准是（根据设计阶段选用）： ①《水利水电工程可行性研究报告编制规程》(SL618-2013)； ②《水利水电工程初步设计报告编制规程》(SL619-2013)； ③《水利水电工程招标文件编制规程》（SL481-2011）； ④与水利水电工程勘察设计工作相关的现行规程规范； ⑤本工程涉及的其他行业政策和规程规范。 2.4国家及有关主管部门对本项目的审查、审批成果。 2.5双方确认的来往传真、信函、会议纪要等。 第三条合同文件的优先次序
人防设计合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021
建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工 工 工 （ 设 计 发 设 签二 零
发包人： (以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人： (以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第2条设计范围 地下室单体人防方案设计； 地下室单体人防初步设计； 地下室单体人防施工图设计； 人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，其余同第条。
建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工程名称： 工程地点： 工程编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期：二零年月日
发包人：(以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人：(以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第2条设计范围 2.1地下室单体人防方案设计； 2.2地下室单体人防初步设计； 2.3地下室单体人防施工图设计； 2.4人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 3.1地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下 室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最 少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 3.2地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占 车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能 的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 3.3地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，
人防地下室水电、消防系统安装工程 施工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等自愿、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方巴山鑫城人防地下室水电、消防系统安装工程承包给乙方施工项目协商一致，订立本合同。 合同前言： 1.甲方将委托乙方负责巴山鑫城人防地下室水电、消防系统安装工程的安装、检测、调试、竣工验收等工作。 2.乙方承诺有能力按照甲方的要求，依据甲乙双方确认的价格，在本合同规定的时间内保质、保量地完成甲方委托的工程工作。 3.作为一个有经验的承包商，在签订本合同前已充分了解、研究并考虑到省、市的有关规定、及周边市场和行业等状况，根据当前的进展情况、项目建设所处的阶段、甲方目前对项目的准备情况、水电、消防施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、地上地下情况、安全施工、雨季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、水质情况、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、所有税费的规定和缴纳等因素。 4.乙方确认按照双方达成一致的协商意见执行，根据施工图纸预算报价，如有错算、漏算，概由乙方自行承担。 一、工程概况 1.工程名称：巴山鑫城人防地下室水电、消防系统安装工程 2.工程地点：崇仁县活力大道边（行政中心旁） 3.工程内容：本工程施工图所涉及的水电安装和消防安装地装置、平战时排水、战时给水、平战时强电、平时通风系统、喷淋系统工程。 4.承包范围：巴山鑫城人防地下室防火门、防火卷帘、接、消防报警系统、消火栓、弱电系统等制作和安装。 二、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。 三、工期要求：
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和《人防工程施工及验收规范》以及《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 第二条定义 除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1.“项目”指甲方所开发的。 2.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。 3.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 4.“合同货物”指合同货物清单（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。 5.“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。 6.“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。 7.“技术资料”指制作、安装、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。
8.“保修期”指自经市人防办验收合格后起，乙方免费对所卖给甲方设备更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同设备正常运行的时期。 9.“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。 第三条合同文件组成及优先解释顺序 本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。 A.在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、备忘等； B.本合同条款； C.中标通知书； D.招标文件（另册）； E.投标文件及其说明（另册）； F.标准、规范及有关技术文件； G.合同图纸（另册）； H.由发包方和分包方确认的工程量清单报价表。 第四条合同价款与调整： 1、本合同总价为人民币：元，大写：元。该总价包含人工费、材料费（含施工水电费、预埋件）、机械费、管理费、利润、成品保护费及冬季施工费等所有措施费、检测费、规费、税金等所有乙方将全部货物送至本合同约定地点并经市人防办验收合格所需的一切费用，以及所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。总价包死，除设计变更外，上述总价不因任何因素的变化而调整。
最新设计合同协议书范本5篇 如果一个建设项目由几个设计单位共同设计，建设单位应与主体设计单位签订设计总合同，与配合设计单位签订设计分合同。下面是小编搜集的最新设计合同协议书范本5篇，希望对你有所帮助。 最新设计合同协议书范本(1) 工程名称： 委托单位： 设计单位： 设计编号： 合同编号：____年____月______日订 订立合同双方： 建设单位：__________________，以下简称甲方; 设计单位：__________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一，工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________ 二，甲方的义务 1，甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;
工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三，乙方的义务 1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在__________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件__________份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。 大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。) 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四，设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
（ＧＦ－2012－0202） 编号：建设工程监理合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）：六安市新东城臵业有限公司 监理人（全称）：郑州中兴工程监理有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：东城财富广场〃金诚国际汽车会所； 2. 工程地点：安徽省六安市东三十铺； 3. 工程规模：本工程建筑面积约2560平方米； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约万元。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师 总监理工程师姓名：张晓，身份证号码： 412922************ ，注册号：41006356 。 五、签约酬金 签约酬金：本工程实施阶段监理费用按建筑面积（每平方米）单价10.00元/㎡）人防工程的监理服务费，结算面积按最终建筑面积结算。 包括： 1. 监理酬金：计算方法：10.00元/㎡*2560㎡=25600元整。 2. 相关服务酬金：无。 其中： （1）勘察阶段服务酬金：无。 （2）设计阶段服务酬金：无。 （3）保修阶段服务酬金：无。 （4）其他相关服务酬金：无。 六、期限 1. 监理期限： 自 2014 年 4 月 20日开始实施，至 2014 年 7 月 20 日完成，总工期叁个月，开工日期，以甲方批准的开工令为准。 2. 相关服务期限（不采用）： （1）勘察阶段服务期限自 / 年 /月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。 （2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。 （3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。 （4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
编号： ____________ 平面设计合同书 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 _____ 月______ 日 甲方：乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、合同内容及要求： 二、设计与制作费用： 设计与制作费用总计为：人民币Y 元，（大写： ______ 元整）。 三、付款方式： 1甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币Y 元， （大写： ____________________ ）。 3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币Y 元整（大写：_______________________ ）。 四、设计与制作作品的时间及交付方式： 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 五、知识产权约定： 1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见； 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权； 甲方义务：
xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同 日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002
xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx 1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防
给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。 2.7、人防标识部分：施工部分及地下室人防标识的订购、制作、预埋、安装。 三、人防工程与土建、水电施工交接界面： 1、预留预埋所需的标高线由甲方土建专业提供（参照相关施工图）； 2、人防通风井的砌筑及地面出风口的百叶窗,由土建方负责完成。 3、人防区的排水系统所需的防爆地漏，由人防施工单位提供及安装。 4、进入人防区的给水管、消防管、电缆穿墙所需的刚性套管由水电、消防施工班组负责安装； 5、人防区的人防设备所需的电源的电缆、电缆套管、桥架、配电箱由水电施工班组负责安装及敷设，人防施工班组负责配电箱（柜）出线端→设备控制箱→用电设备的线路敷设； 6、平战接合部的镀锌铁皮风管，由甲方指定施工班组负责安装；人防口部所需预埋件，滤毒室的风管（厚度3㎜铁管及所需的法兰）等应由人防施工班组负责制作、安装； 7、人防区所需的气密性测量管、放射性检测取样管、增压管带球阀、尾气监测取样管、压差管、测压管、工事超压测压装置等人防设备，应由人防施工单位负责制作、预埋、安装。 四、工期： 工程竣工日根据土建进度确定