（GF—1999—0201）
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部制定
国家工商行政管理局
第一部分协议书
发包人（全称）：二师新联运物流有限责任公司
承包人（全称）：河北建设集团有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：第二师铁门关市物流园区公共服务中心
工程地点：第二师铁门关市
工程内容：图纸所有包括的所有内容
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资质来源：自筹
二、工程承包范围
- 1 -
承包范围：包工包料。
三、合同工期
开工日期： 2014年 5月 20 日
竣工日期： 2014年10月 30 日
合同工期总日历天数 163 天
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
金额（大写）：柒仟叁佰贰拾肆万肆仟陆佰伍拾肆元（人民币）￥：7324.4654元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括
1．本合同协议书
2．中标通知书
3．投标书及其附件
4．本合同专用条款
5．本合同通用条款
6．标准、规范及有关技术文件
7．图纸
- 2 -
8．工程量清单
9．工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：2014年6月10日
合同订立地点：库尔勒市建国北路23号
- 3 -
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
- 4 -
第二部分通用条款
通用条款部分执行《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）
- 5 -
- 6 -
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：⑴补充协议书⑵施工合同⑶中标通知书⑷投标书及其附件⑸本合同专用条款⑹本合同通用条款⑺标准、规范及有关技术文件⑻图纸⑼工程量清单⑽工程报价单或预算书
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《建筑工程质量管理条例》等及相关的现行法律、行政法规。
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家现行施工规范及验评标准
发包人提供标准、规范的时间：无
国内没有相应标准、规范时的原约定:无
- 41 -
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前七日内，发包人向承包人提供图纸五套（含竣工图一套）。
4.2 发包人对图纸的保密要求：不得向除发包方、承包方以外的第三方提供和使用。
使用国外图纸的要求及费用承担：无
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名：职务：监理工程师
发包人委托的职权：按监理施工合同约定执行。
需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理施工合同执行。
5.3 发包人派驻的工程师
姓名：职务：业主代表
职权：代表业主行使合同约定的业主的权利和义务，依据现行法律、法规、和技术标准、设计文件、施工合同等对工程进度、质量、安全进行管理并作好各方面的协调工作。
5.6 不实行监理的，工程师的职权：按建设工程施工合同“通用条款”第二款5.6条执行。
- 42 -
7、项目经理
姓名：职务：项目经理
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
⑴施工场地具备施工条件要求及完成的时间：开工前三天办理完土地征用，拆迁补偿、平整场地等工作，使施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗留问题。
⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前三天将施工所需的水电、电讯线路接至施工场地内并保证施工期间的需求。
⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前三天开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
⑷工程地质和地下管道资料的提供时间：开工前三天提供施工场地内的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实性、准确性负责。
⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
- 43 -
开工前三天办理完所有影响工程施工的证件、批件等手续。
⑹水准点与坐标控制点交验要求：开工前三天以书面形式将水准点或坐标控制点提交给承包人，并进行现场交验。
⑺图纸会审和设计交底时间：开工后7天。
⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护工作：按建设工程施工合同“通用条款”第二款8.1(8)执行。
⑼双方约定发包人应做的其他工作：发包人应严格履行以上义务按合同约定拨付工程款，否则造成的工期延误及其他损失由发包人承担。
8.2 发包人委托承包人办理的工作：按建设工程施工承包合同“通用条款”及合同工期执行。
9、承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
- 44 -
⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无
⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日提交当月实际完成工作量报表和下月形象进度报表各壹份。
⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按建设工程施工合同“通用条款”执行。
⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按建设工程施工合同“通用条款”执行。
⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按建设工程施工合同“通用条款”执行。
⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按建设工程施工合同“通用条款”执行。
- 45 -
⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
施工期间施工现场地周围地下管线临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护由承包人负责，费用由发包人承担费用。
⑻施工场地清洁卫生的要求：
按建设工程施工合同“通用条款”第9条9.1(8)，按当地相关的规定执行，做到文明工地达标，工完料净场地清。竣工时将建筑物四周建筑垃圾清理干净，建筑物四周2密米内土方标高低于散水面顶标高。
⑼双方约定承包人应做的其他工作：
无。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：图纸会审和设计交底五日内完成。
监理工程师确认的时间：工程师收到后3日以内予以确认，否则视为确认。同时执行条款相关内容。
- 46 -
10.2 群体工程中有关进度计划的要求：
必须满足总施工进度的要求。执行本合同通用条款。
13、工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力自然因素及发包人原因外，工期不顺延。按通用条款第13条执行。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位：按国家现行《建设工程质量验收规范》执行。
19、工程试车
19.5试车费用的承担：无
五、安全施工：
承包方应按国家有关安全法规组织安全施工并承担安全施工的全部责任。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
- 47 -
23.2 本合同价款采用固定价格合同方式确定。
⑴采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
在工程招标时，按甲方提供的图纸及招标文件约定的工程量范围内，中标价不再调整。
风险费用的计算方法：如因设计变更、签证增减工程量则应计入结算。
风险范围以外合同价款调整方法：可调价款除固定价以外发生的设计变更及工程量签证，由业主、设计、监理、承包方确认的工程变更及施工签证均列入结算。按当地结算文件执行。（不再下浮）
⑵采用可调价格合同，合同价款调整方法：
无
⑶采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：
执行通用条款第六款23.3条外，施工现场的施工图纸设计变- 48 -
化，图纸会审纪要，业主现场代表签认的工程量除结构发生变化可作调整，并决算时进入工程造价，其他部分不做调整。24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价
款总额的比例：在合同签证生效后，发包人向承包人应付 %预付款。
扣回工程款的时间、比例：工程价款支付到合同价款 % 时，开始按比例扣回预付款。
25、工程量确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日为已完工程量报告时间，并向工程师提交工程量报表，工程师应收到报表5日予以确认。住工地代表签字确认后，作为工程价款支付依据。
26、工程款（进度款）支付：
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
依据每月实际施工计量支付报表总金额的％支付，直至工程竣工验收。工程竣工验收之日或交付使用之日起（时间前者优先）30日内乙方会同业主方完成竣工结算定案。双方在结算书签字盖章生效之日起十五日内，资金拨付到总价款的95％，留5％作为工程质量保修款。甲方支付给乙方工程款的依据为由神宇公司财务科盖有神宇公司财务科公章的收据，反之甲方办理的付款手续一律无效，由甲方承担一切责任。
- 49 -
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
⑴材料设备单价与一览表不符：
无
⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表
不符：按通用条款第27.4条执行。
⑶承包人可代为调剂串换的材料：
按通用条款第27.4条执行。
⑷到货地点与一览表不符：
按通用条款第27.4条执行。
⑸供应数量与一览表不符：
按通用条款第27.4条执行。
⑹到货时间与一览表不符：
- 50 -
按通用条款第27.4条执行。
27.6 发包人供应材料设备的结算方法：
无
28、承包人采购材料设备
28.1 承包人采购材料设备的约定：
按通用条款第28条执行。所有材料均由承包方采购，主要材料发包方有权采用议标方式进行确定。
八、工程变更：工程设计变更、签证进入结算。并执行工期内时间调整文件。变更项目及变更中所发生材差、运差按照实际找差。
九、竣工验收与结算：承包人在工程竣工验收之日起28日内，完成竣工结算书编制，发包人收到承包人递交的竣工结算书后，从接到竣工结算书之日起14天内，发包人在规定时限进行核对（审查）并提出审查意见进行核实，给予确认或者提出修改意见，否则视同认可。根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后当年内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
32、竣工验收
按国家现行施工验收规范及验评标准执行。
32.1 承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后45天内提供竣工资料及竣工图一式壹套。
32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：
- 51 -
按审定的施工组织进度计划时间
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24 条约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款本款执行，承担相应责任及合同价款3%的违约金。
合同通用条款第26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款本款执行，承担相应责任及合同价款的3%违约金。
本合同通用条款第33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任：具体内容为：竣工决算经双方签字盖章确认后，15日若不能如数支付除5%的保修金外的余款，从第16天起按同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息。承担相应责任及合同价款3%的违约金。
双方约定的发包人其他违约责任：无
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2 款约定承包人违约应承担的违约- 52 -
责任：承包人索赔的按照工程总价3%承担违约金。若确属承包人责任，因延误工期造成的损失由承包人承担。可以工期顺延的条件：1、额外或附加的工程数量；2、不可抗力；3、由甲方造成和延误；4、可能出现的非承包人过失或其他特殊情况。
本合同通用条款第15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：本工程质量等级达到验收标准，否则承担违约责任。
双方约定的承包人其他违约责任：无
37、争议
37.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人
协商解决，协商不成的，按下列第⑵种方式解决；
⑴提交合同签订地仲裁委员会仲裁；
⑵依法向农二师人民法院起诉。
十一、其他
38、工程分包
38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：无
分包施工单位为：无
- 53 -
产品订购合同范本 甲方(需求方，委托方)：_______________ 注册营业地点：_________________________ 乙方(供给方，受托方)：_______________ 注册营业地点：_________________________ 签订日期：_________年_______月_______日 经协商，双方就乙方生产、供甲方销售并且根据甲方要求设计、标明为_____品牌的家用电器(简称定牌产品)定牌合作之事宜达成如下协议，双方同意签定本合同，并共同遵守以下条款： 第一条合作的产品、数量及定单 1．1 定牌产品品名、规格、型号、目标总量、品名规格型号、时段、单位、总量。 2．2 甲方每月向乙方书面发出____个月以上预期量的滚动订单。乙方根据订单预备____天材料和零件。
2．3 甲方应在每月____日前向乙方下达下个月的订单，包括品种、数量、交货时间、顺序等。乙方除非向甲方提出书面修改意见，否则视为同意该月订单。订定下达后不能变更，除非乙方同意变更。 2．4 乙方应在甲方下达订单____天内，向甲方提供下月的日排产计划。 第二条产品包装与标识 2．1 定牌产品使用甲方________注册商标，以及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号。乙方未经同意不能使用________注册商标，也不能将甲方注册商标及法律许可甲方使用的其 他标记、文字、符号提供给第三方，包括与此相关的容易混淆的任何标记、商标、铭牌或公司名 称。 2．2 甲方应获得合法的________注册商标使用权，并向乙方提供该注册商标的审批证明文件。 2．3 乙方须根据甲方要求，在产品内外包装标明_______品牌。 2．4 产品背脊标识的产地为____，厂址为________。 2．5 如果甲方发现有与乙方合作的第三方有对甲方商标、标记的侵权行为，应立即通知 乙方停止为其生产。当侵权实施已经发生，乙方未获准甲方同意不要擅自处理侵权产品。 2．6 定牌产品仅允许甲方或甲方授权的企业销售，乙方未经甲方书面授权不得销售。 第三条质量保证 3．1 产品标准： 3．1．1 乙方生产过程须符合甲方的质量控制规范(见附件1)要求。 3．1．2 乙方生产的定牌产品须符合国家标准规定，并符合验收标准。
⑵采用可调价格合同，合同价款调整方法： 根据施工合同及补充协议、施工图纸，图纸会审、现场签证单， 设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案实施后办理签证，以签证为依据，按2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003 版《山东省 安装工程消耗量定额》及配套使用的相关文件规定的计算规则计算。结算定额标准：执行2006《山东省建筑工程价目表》、2006《山 东省安装工程价目表》及有关计价规定进行计价，价目表定额人工工日单价执行44 元/工日。 材料价格取定：墙地面砖、各种管材（钢管、PVC 管、PPR 管等, 电工管除外）、石材、门窗、栏杆扶手、外墙面砖、吊顶材料，灯具、开关插座、配电盘柜、电线电缆、排气扇等各种电器设备及主材，通风管道、消火栓箱等消防设备，卫生器具及洁具、水箱、阀门等水暖卫主材，参照价目中未包括的材料、新型材料均由发包人供应 38 并付款，承包人按实（含采保费）列入结算，不列入承包人降价优惠费率的计费基数之内。 钢材和砼等由乙方自行采购，其中钢材只限于采用青钢、济钢、 莱钢三厂家总厂的产品，钢材、砼价格执行标准：相应时期《烟台工程标准造价管理》中的参照价×95％。 其他未定价材料执行相应时期《烟台工程标准造价管理》中的
参照价，列入承包人降价优惠费率的计费基数之内。 工程预、结算其他标准： （1）工程结算价款=工程总造价×88％（甲供材料及甲方定价 材料不下浮。钢材、砼执行相应时期《烟台工程标准造价管理》中的参照价×95％，不再执行乘以88%的系数。其余所有项目一律计取下浮系数）。 （2）建筑、装饰、安装定额人工工日单价：执行44 元/定额工日。 （3）定额取费中的环境保护费、工程排污费、总包服务费不计取，社会保障费由甲方向劳保机构缴纳后返给乙方。 （4）工程类别：执行费用文件相关规定。 （5）有关措施费的规定：模板无论采用何种形式均按胶合板计 取（胶合板模板制作系数0.157）；现浇砼梁及内墙脚手架不计取；超高费、模板支撑超高费按70%计取。 （6）施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和 标准仍按本协议执行，不作调整。 （7）执行《烟台工程建设标准造价管理》发布的当期信息价的 材料价格及双方商定价格的均视为已含运输费及采保费；甲供材料乙方可计取1%的采保费；所有材料（包括除消防器材、配电箱、开关插座之外的甲供材料）的检验实验费均由乙方负责。 （8）天然地基开挖、支护、降水工程、电梯、中央空调、锚 杆、__、防水工程、弱电工程（承包人负责管路预埋）、消防系统和
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 供货合同怎么写(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
供货合同怎么写(合同示范文本) 范本一：供货合同 购买方： (以下简称乙方) 甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议： 一、合作关系 甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系： 1. 甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货; 2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时; 3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌; 4.乙方月均计划消化甲方产品件，全年消化甲方产品件; 5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同
给予乙方下列奖励： 二、供货品种及价格 1.XX大众号(400克×22袋/件)110.00元(每件人民币壹佰壹拾元正 ); 2.XX精壹级 (400克×22袋/件)154.00元(每件人民币壹佰伍拾肆元正)。 在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。 三、货款结算方式 甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一： 1.现款现货结算(□是;□不是); 2.批结(□是;□不是)，甲方按每批件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;
XX可调单价合同范本 ***工程 工程名称： 工程地点： 原合同编号： 本协议编号： 甲方： 乙方： 工程名称： 工程地点： 原合同编号：本协议编号： 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及相关其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方经充分协商，签订本协议，共同遵守。 条合同单价款 3。1原合同单价款：：。由于市场实际价格变更，增加合同单价金额人民币。 第二条合同说明。 4。1本协议作为原合同附件，具有同等效力。
4。2本合同一式肆份，双方各执贰份。 甲方：上海中建八局装饰有限责任公司 法定代表或授权人： 签定时间：年月日 乙方：湖南华意建筑装修装饰有限公司 法定代表或授权人： 签定时间：年月日 【篇二】 可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。可调价格合同的含义：双方在专用条款内约定合同价款调整方法的合同。分类可调价格合同中合同价款的调整因素包括： 1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；2）工程造价管理部门公布的价格调整；3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h；4）双方约定其他因素。 简介 可调总价合同。合同价格是以图纸及规定、规范为基础，按照时价进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。它是一种相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。当然，一般由于设
计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，通货膨胀等不可预见因素的风险由业主承担，对承包商而言，其风险相对较小，但对业主而言，不利于其进行投资控制，突破投资的风险就增大了。 可调单价合同。合同单价可调，一般是在工程招标文件中规定。在合同中签订的单价，根据合同约定的条款，如在工程实施过程中物价发生变化等，可作调整。有的工程在招标或签约时，因某些不确定因素而在合同中暂定某些分部分项工程的单价，在工程结算时，再根据实际情况和合同约定合同单价进行调整，确定实际结算单价。可调价，是指合同总价或者单价，在合同实施期内根据合同约定的办法调整，即在合同的实施过程中可以按照约定，随资源价格等因素的变化而调整的价格。 可调总价 可调总价合同的总价一般也是以设计图纸及规定、规范为基础，在报价及签约时，按招标文件的要求和当时的物价计算合同总价。但合同总价是一个相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀而使所用的工料成本增加，可对合同总价进行相应的调整。可调总价合同列出的有关调价的特定条款，往往是在合同专用条款中列明。调价工作必须按照这些特定的调价条款进行。这种合同与固定总价合同的不同之处在于，它对合同实施中出现的风险做了分摊，发包方
脚手架拆除工程施工合同 脚手架班工程施工合同 发包（甲方）：******************工程项目部 承包（乙方）：*************************** 工程名称：********************工程 （一）、分包工作日期：指第一挑外脚手架搭设开始日期至外架开始拆除日期，双方办理搭拆日期签字手续。本合同分包工作期限双方约定1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼±0.000以上总工期为16个月。地库含人防工程总工期为4个月.如甲方超出约定时间15日内，乙方不得向甲方索要费用，甲方超出约定时间15日外，所产生的费用双方协商解决。各单体分别办理搭拆日期签字手续。春节期间，外架期限延顺20天数。 （二）、分包范围及工作内容： 包工包料。1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼±0.000以上的建筑面积。幼儿园、商业楼±0.000以上的建筑面积。地下车库含人防及负一、二层的建筑面积。 1）、扣件式钢管脚手架的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色，悬挑槽钢、吊索、卡扣，竹笆、密目网、平网、踢脚板、外架底垫、挑钢用的木头楔、预埋管件材料等安拆全部工作内容。预埋环材料由乙方提供，甲方负责制作。安装与切割由乙方负责。） 2）、卷扬机棚、搅拌机棚、钢筋操作棚、垂直运输设备进料口防护棚等的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色） 3）、垂直运输设备的接料平台的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色，料台的铺板由甲方负责） （包括杆件的油漆及分色）4）、主要出入口的安全通道防护棚、循环通道防护棚的搭设和拆除； 5）、四口、临边防护栏杆的搭设、油漆分色和拆除；（放线孔、烟道孔、泵孔除外） （根据方案施工，人工费和材料费超过壹万以上，6）、拟建建筑物临近高压线围挡防护和拆除； 甲乙双方协调解决。） 7）、悬挑层水平网护；（隔离板防护甲方负责） 8）、塔吊附着安装的平台搭设和拆除； 9）、塔吊半径内的所有临时设施的防护； 10）、深基坑支护时的临时脚手架搭设和拆除； 11）、深基坑施工人员上下的临时斜道及栏杆的搭设和拆除；（局部有二次搭拆） 12）、提供模板安装所需的钢管、扣件和顶托； 13）、提供楼层面外挑钢平台并负责安装和拆除； 14）、电梯井临边防护，按照现行规范标准实施； 15）、第一挑架以下外架的二次搭设与拆除。 16）、楼层钢平台的制作、油漆、钢丝绳、卡扣及预埋环安装、每层次的安装与拆除（必须满足木工班组的施工要求）、安全网钢管的恢复。每层接料钢平台必须设置2台。 17）、穿过墙柱的工字钢周边泡沫或木盒的拆除与清理。 18）、施工升降机在地库顶板处的加固（参照加固方案）。 19）、地库外墙板模板加固提供水平杆和竖向杆（竖向、横向杆的数量间距满足强度要求）。内墙板的模板加固只提供水平杆。 20）、除钢筋防护棚、地库周边防护须二次搭设外，其他二次搭设的有项目部承担费用。计时工按 **** 元结算（不分技工和壮工）。 21）建议钢管使用的油漆为菱湖牌。 22）提供砼泵车支垫用的钢管，由瓦工班组使用完及时归还原位。 23）密目网、大眼网、竹笆必须是新的，其中密目网、大眼网应符合相关要求，提供检测报
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 有关固定单价合同和可调单价合同的分析 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
在建设工程合同管理中，相对于工程质量、施工安全等纠纷而言，最常见乂最难解决的是结算纠纷。实践中，许多结算纠纷常常旷日持久，久拖不决，结果施工方往往受到较大损失。笔者作为从事法律服务的专业律师, 结合自己工作实践，探讨建设工程常使用的合同范本《建设工程施工合同》（GF-1999-0201 ）在履行中经常易出现的结算纠纷，并讨论相应的法律防范措施，以使施工方能加强合同管理，用法律武器最大限度地维护自己的合法权益。 一、变更与索赔问题 实践中，建设方不喜欢索赔二字，施工方一般也不提什么索赔。久之，施工方要么缺乏索赔意识，要么将索赔置换成为工程变更。 但是，变更与索赔是建设合同履行过程中性质不同的两种方式。变更（设计变更和其他变更）导致的是合同价款的调整，即变更始终是在合同价款之内，它可能导致原合同价款增高，也可能导致其降低。而索赔则完全不同。《建设工程施工合同》范本对索赔的定义是：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而 是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期 顺延的要求。”按该定义，再结合《建设工程施工合同》第31.4款看，索赔（费 用索赔）是指在合同价款之外提出的经济补偿要求。 《建设工程施工合同》第31.2款规定：承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。'
我国关于合同调价的若干规定 一、建设工程施工合同（示范文本）中可调价格合同中合同价款的调整因素包括： （1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； （2）工程造价管理部门公布的价格调整； （3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； （4）双方约定的其他因素。 二、《建设工程工程量清单计价规范》中工程价款调整： （1）招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。 （2）若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。 （3）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定： <1>合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定； <2> 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定； <3>合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。 （4）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。 （5）因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施费应予以调整。 （6）若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。 （7）因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 <1>工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； <2>发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； <3>承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担； <4>停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工费用，由发包人承担； <5>工程所需清理、修复费用，由发包人承担。(谁的孩子,谁抱走) （8）工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。 收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则视为工程价款调整报告已经确认。 （9）经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。 三、《标准施工招标文件》中的有关规定 （一）变更的范围和内容
供应商供货的合同范本 甲方：今日创业同盟（或指定公司） 乙方： 甲乙双方经友好协商，本着“平等、自愿、诚实、信任”的原则，结成“互惠互利，共同发展”的合作关系。现达成如下协议： 一、协议项目 1、乙方给予甲方产品代理商的待遇。 2、代理范围或区域为： 1)在甲方网站注册时间超过一个月的会员； 2)第三条所规定的甲方下级代理商； 3)严禁甲方在授权以外的区域进行销售，以避免恶性竞争。一经发现，由乙方进行协调解决，情节严重者乙方将取消甲方的代理待遇。 3、经销体系： 1)甲方应充分利用其全球会员资源，依据乙方市场管理体系，为乙方发展各区域的代理商。 2)甲方会员若成为乙方代理商，则属甲方下级代理商，归甲方统一管理，但受乙方的市场管理体系监督和规范。 3)甲方为会员付款提供信用担保，并负责对会员信用的考核和评估。 4、代理时间自XX年月日至200 年月日，期满后双方
再另行签订协议。 5、在甲方注册完成以前，暂时依据由理事长郭祥签署的授权书，授权公司代为处理双方的所有业务事宜。 二、销售指标、价格政策、价格保护、销售返点及市场支持： 1、销售指标： 1)代理范围1）甲方的会员市场是乙方现有市场的补充，不影响和占有乙方现有的市场，因而乙方不得给甲方硬性规定销售任务指标。 2)代理范围2）依据乙方的市场管理体系进行。 2、价格政策： 1)乙方根据市场情况制定包含代理价、最低售价和公开报价的价格体系， 2)乙方书面通知甲方最新的价格体系，甲方必须严格遵守。 3)价格的制定权、发布权归乙方，甲、乙双方均有保守价格和库存机密的责任。 4)甲方在外部媒体上发布的价格不得低于乙方规定的公开报价，但甲方可给予注册时间超过一个月的会员对代理价的查询权利，以便于其购买。未收到乙方书面调价通知或未经乙方书面同意，甲方及下线经销商不得违反乙方公开报价规定操作。
工程量清单模式下固定单价合同的调整 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
工程量清单模式下固定单价合同的调整 采用固定单价方式确定合同价款，执行《建设工程工程量清单计价规范》和黑龙江省关于工程量清单计价的有关规定。 适用范围： 采用此种方式确定合同价款的，合同履行期间，发包人可对工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。承包人应在工程变更确定后的14天内向造价工程师（或造价员）提出工程变更价款报告；如承包人未在工程变更确定后的14天内提出工程变更价款报告，则造价工程师（或造价员）可以在报经发包人批准后，根据掌握的实际资料决定是否调整合同价款以及调整的金额。变更合同价款按下列方法进行： （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； （2）合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款； （3）合同中没有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经造价工程师（或造价员）核实，并经发包人确认后执行。 4.2.1工程施工中设计变更引起的标准提高(降低)或工程量的增加(减少) （1）工程施工中设计变更引起的标准提高(降低)按实际发生调整； （2）工程施工中设计变更引起的工程量的增加(减少)应在合同中约定一定的幅度（±10％），属于合同约定幅度以内的，执行原有的综合单价；属于合同约定以外的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量其综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。 4.2.2工程量清单漏项引起的工程量的增加 由发包方或工程量清单编制人引起的工程量清单漏项，结算实按实际发生调整，综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。 4.2.3工程量清单有误引起的工程量的增加(减少)等 由发包方或工程量清单编制人引起的工程量增加(减少)，结算实按实际发生调整。其综合单价的确定：由于工程量清单数量有误，属于合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属于合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：体育用房及体育场改造工程 工程地点：晋中市太谷县（农业大学内） 工程内容：建筑面积：16830m2，建筑高度：37.8m或跨度m， 结构类型：框架-剪力墙结构，层数：10层，其它：无。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：晋发改投资发[2005]第641号 资金来源：自筹资金 二、工程承包范围 承包范围：施工图纸散水范围以内的全部土建、安装等工程施工总承包。 三、合同工期： 开工日期：2008年06月17日（计划开工日期，准确日期以开工报告为准）竣工日期：2008年12月30日（计划竣工日期） 合同工期总日历天数197天 四、质量标准 工程质量标准：合格
五、合同价款 金额（大写）：贰仟壹佰伍拾万捌仟贰佰元（人民币） ￥：2150.82万元（暂定价，准确造价以结算为准） 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：2009年06月18日
编号： 固定单价合同和可调单价 合同范文[1] 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双 方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人 签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
固定单价合同和可调单价合同范文 在建设工程合同管理中，相对于工程质量、施工安全等纠纷而言，最常见又最难解决的是结算纠纷。实践中，许多结算纠纷常常旷日持久，久拖不决，结果施工方往往受到较大损失。笔者作为从事法律服务的专业律师，结合自己工作实践，探讨建设工程常使用的合同范本《建设工程施工合同》（ GF-1999-0201 ）在履行中经常易出现的结算纠纷，并讨论相应的法律防范措施，以使施工方能加强合同管理，用法律武器最大限度地维护自己的合法权益。 一、变更与索赔问题 实践中，建设方不喜欢索赔二字，施工方一般也不提什么索赔。久之，施工方要么缺乏索赔意识，要么将索赔置换成为工程变更。 但是，变更与索赔是建设合同履行过程中性质不同的两种方式。变更（设计变更和其他变更）导致的是合同价款的调整，即变更始终是在合同价款之内，它可能导致原合同价款增高，也可能导致其降低。而索赔则完全不同。《建设工程施工合同》范本对索赔的定义是：“指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济
合同编号：YT-FS-1746-59 供应商合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
供应商合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：今日创业同盟（或指定公司） 乙方： 甲乙双方经友好协商，本着“平等、自愿、诚实、信任”的原则，结成“互惠互利，共同发展”的合作关系。现达成如下协议： 一、协议项目 1、乙方给予甲方产品代理商的待遇。 2、代理范围或区域为： 1)在甲方网站注册时间超过一个月的会员； 2)第三条所规定的甲方下级代理商； 3)严禁甲方在授权以外的区域进行销售，以避免恶性竞争。一经发现，由乙方进行协调解决，情节严重者乙方将取消甲方的代理待遇。 3、经销体系：
1)甲方应充分利用其全球会员资源，依据乙方市场管理体系，为乙方发展各区域的代理商。 2)甲方会员若成为乙方代理商，则属甲方下级代理商，归甲方统一管理，但受乙方的市场管理体系监督和规范。 3)甲方为会员付款提供信用担保，并负责对会员信用的考核和评估。 4、代理时间自XX年月日至200 年月日，期满后双方再另行签订协议。 5、在甲方注册完成以前，暂时依据由理事长郭祥签署的授权书，授权公司代为处理双方的所有业务事宜。 二、销售指标、价格政策、价格保护、销售返点及市场支持： 1、销售指标： 1)代理范围1）甲方的会员市场是乙方现有市场的补充，不影响和占有乙方现有的市场，因而乙方不得给甲方硬性规定销售任务指标。
订货合同 合同编号： 甲方：签约地点： 乙方：签约日期：2 双方遵循平等互利、诚信的原则，授权代表经友好协商，按下列条款签订本合同。 2 灯具所需量以实际需求为准而变更。 3 质量要求技术标准，供方质量期限：产品必须符合制造商执行的国家质量技术标准要求和本合同的技术协议。 4 交货地点: 西安，运输方式：供方送货到需方指定地点，并进行系统调试、售后服务 . 5 交货期限：自合同签订之日起20个工作日内交货，逾期交货，每延迟一日扣除合同总金额的1% 。 6 运输抵达（站）港和费用负担：抵达西安，■保险及运费由乙方负担。 7 包装标准、包装物的供应及回收：制造商按设备要求的国家和国际标准进行妥善包装，由于包装不良所造成的损失，由乙方负责。包装物免回收，包装费用由乙方承担。
8 验收方法：□封印验收■现状验收□样品验收■产品说明书和技术协议验收。 9 提出异议期限：货到 7 日内甲方对产品质量提出异议，乙方应当在收到通知后7日内予以妥善解决。 10 乙方要确保质量标准，若由于乙方产品质量问题给甲方造成的损失及产生的一切费用由乙方承担。 11 结算方式及期限：合同签约后预付合同总金额25%货款，交货前支付合同总金额70%货款，乙方需向甲方提供合同全额的17%增值税发票，剩余合同总金额5%作为质保金。 12 违约责任：按《中华人民共和国合同法》的有关规定，由违约方承担。违约金是违约货款的30%/月。 13 解决合同纠纷的方式：双方由于本合同发生的一切争议，通过友好协商予以解决，不能达成一致意见的，应 在甲方所在地的人民法院提请申诉。 14 说明合同一式二份，双方各持一份，具有同等效力，合同的任何变更需双方共同确认。此为理论重量，以实际重量结算。
工程合同价款的约定与调整 招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据招标文件、中标人的投标文件，由发包人与承包人（以下简称“发、承包人”）订立书面合同约定。非招标工程的合同价款依据审定的工程预（概）算书由发、承包人在合同中约定。合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。 1、工程合同价款的约定 发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定： （1）预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式； （2）工程进度款的支付方式、数额及时限； （3）工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式； （4）发生工程价款纠纷的解决方法； （5）约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法；（6）工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限； （7）工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限； （8）安全措施和意外伤害保险费用； （9）工期及工期提前或延后的奖惩办法； （10）与履行合同、支付价款相关的担保事项。 2、工程价款的约定方式 发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用下列一种约定
方式： （1）固定总价。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。 （2）固定单价。双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法，应当在合同中约定。 （3）可调价格。可调价格包括可调综合单价和措施费等，双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法， 3、合同价款的调整 调整因素包括： A、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； B、工程造价管理机构的价格调整； C、经批准的设计变更； D、发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加； E、双方约定的其他因素。 承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。发包人收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。 当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间
固定价格合同是总价包干合同吗？ 作者：周吉高鞠恒点击次数：3325 新版《建设工程施工合同（示范文本）》（下称示范文本）已被广泛使用于各类建筑施工和设备安装工程。这对贯彻《建筑法》、《合同法》等法律，规范承发包合同双方的权利义务关系发挥了很大作用。但是，由于示范文本本身还存在一些问题，加上有些对其不熟悉，因此，承发包双方在使用新版示范文本过程中，亦产生了许多纠纷，其中，关于固定价格合同是总价包干合同还是单价包干合同就是一个引发纠纷的突出问题。 案例： 某承包商中标承建一厂房的土建、安装、装饰工程。承发包双方选用了新版示范文本为合同文本。在协议书第五条约定：合同价款金额2320万元。在专用条款第23.2款约定：本合同价款采用固定价格合同方式确定。（合同价款包括的风险范围：合同价格即为招投标中的中标价格。竣工工程量按实结算，以发包人委托有审价资质的单位提交审计报告审计为准）。工程竣工后，承包方根据“竣工工程量按实结算”之约定，编制并向审价单位提交了竣工结算报告。但是在审价过程中，承发包双方就该合同是总价包干合同还是单价包干合同产生争议。发包方认为，本合同价款采用固定价格合同方式确定，故本合同应认定为总价包干合同。承包方认为，双方约定的是竣工工程量按实结算，故本合同应认定为单价包干合同。 由于按总价包干合同方式确定的合同结算价款与按单价包干合同方式确定的合同结算价款大不一样，后者比前者的结算款要高10%。因此，对于承包商而言，如果按单价包干合同方式结算，则其尚有盈利，否则，必然会亏损；对于发包方而言，如果按总价包干合同方式结算，则其可以节约10%的成本。因此，双方对该合同约定的内容究竟为单价包干合同还是总价包干合同争执不下。于是，双方并审价单位共同至本律师事务所咨询。经笔者为他们详细分析，发包方、审价单位最终同意该合同应认定为单价包干合同。承包商因此而获得承包该工程应得的利润。 为什么该合同应认定为单价包干合同而不应认定为总价包干合同呢？ 实际上，新版示范文本通用条款第23.2款约定的三种合同价款确定方式系《建设工程施工发包和承包价格管理暂行规定》（下称《暂行规定》）第七条中规定的三种工程价格类型。即：固定价格。工程价格在实施期间不因价格变化而调整；可调价格。工程价格在实施期间可随价格变化而调整；工程成本加酬金确定的价格。工程成本按现行计价依据以合同约定的办法计算。该规定中的工程价格、固定价格、可调价格均系新概念，根据《暂行规定》第五条工程价格构成第1款“工程价格由成本（直接成本、间接成本）、利润（酬金）和税金构成”之规定，工程价格实际上就是指通常所称的工程造价（工程造价由直接费、综合间接费、利润、开办费、其他费用、税金组成），即工程价格中之“价格”指“造价”，是量和价的结合概念。但是，固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格及其定义条款中出现的“价格”是否指“造价”呢？ 我们认为，因工程价格与固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格是同一层次的概念，故这些概念中的“价格”应理解为“造价”。但是，这个合同定义条款中出现的“价格”并非指“造价”，只能理解为人工、材料、机械等价格。否则，该定义条款就犯了“造价”系“造价”之循环定义的错误。同时，我们不妨将上述“价格”分别替换成“造价”及“人工、材料、机械等价格”，则《暂行规定》第七条规定变更为：“工程造价的分类。（一）固定造价。工程造价在实施期间不因人工、材料、机械等价格变化而调整。……（二）可调造价。工程造价在实施期间可随人工、材料、机械等价格变化而调整。……（三）工程成本加酬金确定的造价。工程成本按现行计价依据以合同约定的办法计算，……”。
YOUR LOGO 供应商品质保证协议书范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
供应商品质保证协议书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 为了明确供应商产品质量责任，确保产品原材料及外协加工产品质量满足本公司需求，保障本公司生产顺利进行，经供、需双方商定达成以下协议。供方应承担的责任： 1.供方应对自己原材料进行严格的进货检验，对供应商的材料质量进行跟踪考核，建立质量档案。 2.供方应建立完善生产工序的控制管理，必须制定生产过程控制文件和作业指导书等，对产品质量有影响的关键工序建立质控点，所有质控点供方要有专人负责，每一个质控点有专门的措施和标准，措施和标准能得到有效的实施。 3.供方应使生产完全受控，若有失控，应及时查明原因，并采取相应的纠正预防措施。 4.供方提供的原材料应完全符合需方采购订单中明确规定的质量要求，及相应的国际、国家、部委颁发的有关质量标准（包括隐含的质量需求），超出国际、国家质量要求的，以需方要求为准。 5.供方提供的环保材料应不含有对地球环境和人体存在显著影响的物质，并符合相关的法律法规，包括ROHS指令、EUP 指令等，针对每种材料签订环保质量保证书，并每年提供权威机构一次有效期不超过一年的有害物质检测报告（如SGS）。
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则：根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
调整工程合同价的方法 发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项，大致包括五大类： 一、法规变化类：主要包括法律法规变化事件。 二、工程变更类：主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件。 三、物价变化类：主要包括物价波动、暂估价事件。 四、工程索赔类：主要包括不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿、索赔等事件。 五、其他类：主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项。 经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。 一、法规变化类合同价款调整事项 因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由发包人承担。 （一）基准日的确定 对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。
（二）合同价款的调整方法 施工合同履行期间，国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化，且因执行相应的法律、法规、规章和政策引起工程造价发生增减变化的，合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。但是，有关价格的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑。 （三）工期延误期间的特殊处理 如果由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。（不利于承包人）予以调整。（不利于承包人） 二、工程变更类合同价款调整事项 （一）工程变更 1、工程变更的范围 工程变更的范围和内容包括： （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； （4）改变合同工程的基线、标高、位置和尺寸；
有关固定单价合同和可调单价合同的分析 在建设工程合同管理中，相对于工程质量、施工安全等纠纷而言，最常见又最难解决的是结算纠纷。实践中，许多结算纠纷常常旷日持久，久拖不决，结果施工方往往受到较大损失。笔者作为从事法律服务的专业律师，结合自己工作实践，探讨建设工程常使用的合同范本《建设工程施工合同》（GF-1999-0201 ）在履行中经常易出现的结算纠纷，并讨论相应的法律防范措施，以使施工方能加强合同管理，用法律武器最大限度地维护自己的合法权益。 一、变更与索赔问题 实践中，建设方不喜欢索赔二字，施工方一般也不提什么索赔。久之，施工方要么缺乏索赔意识，要么将索赔置换成为工程变更。 但是，变更与索赔是建设合同履行过程中性质不同的两种方式。变更（设计变更和其他变更）导致的是合同价款的调整，即变更始终是在合同价款之内，它可能导致原合同价款增高，也可能导致其降低。而索赔则完全不同。《建设工程施工合同》范本对索赔的定义是：“指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。”按该定义，再结合《建设工程施工合同》第31.4 款看，索赔（费用索赔）是指在合同价款之外提出的经济补偿要求。
《建设工程施工合同》第31.2 款规定：“承包人在双方确定变更后14 天内不向工程师提出变更工程价款的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。”实践中，很少有施工方严格地履行该条款，最后发生结算争议时，该条款可能对施工方的结算要求形成致命影响。 其实，《建设工程施工合同》关于变更的规定是有缺陷的。《建设工程施工合同》基本上是FIDIC 《土木工程施工合同条件》（1988 年版）的中国翻版，后者对变更涉及合同价款减少时应由建设方通知施工方有相应的规定，但前者没有。这种程序公正的不对称好像一方面是出于我国工程施工的实际，因为在我国，变更一般都涉及合同价款的增加，另一方面，似乎更是出于合同范本的制定者对施工方不自觉的行业倾斜（第29.1 款已规定变更导致合同价款减少由建设方承担）。但是，如果发生结算纠纷，则施工方因第31.2 款的限制可能会导致一些（或全部）变更不能使合同价款有所增加，而建设方因无此款的限制，则随时可要求因变更导致的已增加了的合同价款减少到原合同价款的水平。这显然于施工方不利。 实践中，施工方虽可能未严格履行第31.2 款，但在其进度报表中，肯定是罗列了变更工程价款的了。但是，这种罗列是否就是31.2 款的报告，肯定会有争议。另外，难免有一些变更会在14 天以后报，这些变更按31.2 款的规定，会被视为不涉及合同价款的变更。 当变更工程的量较大时，施工方与建设方一般会对变更达成补充协议，如果补充