煤炭买卖合同
合同编号：
签约时间：
签约地点：北京
买受人：大唐电力燃料有限公司
法人代表：
出卖人：
地址：
法人代表：
为明确合同双方的权利与义务，买受人（以下简称：“甲方”）和出卖人（以下简称：“乙方”）双方本着平等互利、自愿一致、协同发展的原则，就2013年度煤炭买卖事宜，依据《中华人民共和国合同法》，经友好协商，达成一致意见，共同签订本买卖合同（以下简称“本合同”）。
第一条煤炭品名和数量
1.1 煤炭品名：
1.2 煤炭产地：
1.3 年度数量：本合同是年度煤炭买卖合同。双方约定，在2014年月份，乙方向甲方提供符合质量要求的煤炭万吨。
1.4分月计划数量：万吨/月
甲乙双方必须严格按上述分月计划量执行，如要调整合同分月数量，需甲乙双方共同协商同意后进行调整。
第二条交货方式和交货地
2.1交货方式：装运港甲方指定的场地交货。
2.2交货地：甲方在秦皇岛港第七作业公司场地。
2.3煤炭一旦到达甲方场地，所有权及相关风险即从乙方转移到甲方，除进港检验费和过磅费外的其它费用全部由甲方承担。
第三条煤炭质量要求
3.1 煤炭质量要求：乙方所提供的煤炭应符合甲方所供煤炭之电站锅炉设计和适烧煤质的要求。具体煤质参数要求如下：
3.2乙方所供煤炭中不得含有任何对卸输煤设施、煤炭制粉系统及燃煤设备造成意外损坏的物质。
第四条煤炭价格
4.1 结算价格=基本价格+质量调整价
4.2乙方向甲方销售质量符合第3.1条所述“煤炭质量要求”的基准价格(场地交货价，一票结算，包括全额增值税)确定的原则为：价格确定原则按照实际到列日（到列日正值秦港挂牌价调整时以实际卸车时间为基准，18时前执行上期价格，18时之后到车执行新一期价格基准）秦皇岛5000千卡/千克挂牌价下限降##元作为平仓基价。对应到场地交割价为平仓价下限降##元/吨（含税港杂费、列检费用由甲方承担0.2元/吨）。价格确定以《价格确认单为准》（传真件有效）。买卖双方约定煤炭质量为5000千卡/千克，如实际到列质量低于4850千卡/千克并高于4500千卡/千克时则执行4500千卡/千克价格基准，该基准价格另行确定；如实际收到基发热量低于4500千卡/千克则甲方有权拒收。乙方所发运煤炭禁止掺杂山皮煤（尾煤），如发现则拒收或另行商量价格；如秦皇岛港调整煤炭中转费用，则双方相应调整煤炭基准价格。
4.3 基本价格（一票含税场地交割价）：买卖双方在月初确认本月供货量及价格，以价格确认单为准（传真件有效）。
4.4 质量调整价：
当收到基低位发热量Qnet,ar≥4850kcal/kg，按基准热值5000kcal/kg计价；当发热量4500kcal/kg≤Qnet,ar＜4849kcal/kg时，按基准热值4500kcal/kg计价。奖罚标准：基于以上约定，实际收到基低位发热量每比基准热值高（低）1大卡加价（减价）（场地交割价/基准热值）元/吨；收到基全硫以%为基准，每超0.1%扣2元/吨。
4.5其余质量指标暂不考核。
4.6各项扣款累加计算，由于乙方所供煤炭质量原因造成装卸作业单位或使用单位不良后果时，甲方有权要求乙方赔偿经济损失，并承担其它法律责任。
第五条数量核定与质量检验约定
5.1数量核定：在煤炭交货地，应由双方会同相关单位，按国家的有关规定，采用铁路轨道衡计量方法，对该批煤炭进行数量核定，并以此作为结算依据。任何一方未参加，并不影响计量工作正常进行，且对未参加方视作自动认可。
5.2 质量检验：
5.2.1本合同规定所进行的煤炭取样、制样和分析，均应根据国标（GB）相关标准进行。
5.2.2在煤炭交货地，双方共同委托装运港具有合法资质的检验机构北京华夏力鸿商品检验有限公司进行进港到车检验，并以此质检结果作为按质计价的依
据，任何一方未参加，并不影响煤炭监采、监制工作正常进行，且对未参加方视作自动认可。
5.2.3买受人及时将质量检验报告递交给出卖人。
5.2.4质量、数量以每列煤炭进港轨道衡和质检为结算依据，以每半月作为一个统计批次，并作为合同按质计价的结算依据。在合同执行过程中，若由于买、卖双方不可控制等原因发生的质量、数量漏检情况，买卖双方同意按下列方式进行处理：
漏检列质量按漏检品种进港上一旬度卖方交付买方加权平均质量进行结算。
漏检列数量按秦港七公司场地上帐的盈亏吨数量（按当旬其余已过衡列的平均盈亏吨数量上帐，如当旬已过衡列不足3个列，则按进场时间向前就近取车补足三列，并按此三列平均盈亏吨数量上帐。
5.2.5如甲乙双方的任何一方对煤质检验结果有异议，且双方一致认为该批煤炭不具备复检条件，则甲乙双方有权在检验报告签发后的3个工作日内申请对留查样进行仲裁性化验申请。仲裁性化验委托甲乙双方协商一致的具有国家（国际）认可煤炭质检资格的除原质检单位以外的质检机构进行，但全水分须以交接煤质检验时的数据为准。一旦经过仲裁性化验后，一律以仲裁性化验结果作为结算依据。
5.2.6结算的货款支付关系一旦发生，则不能再提请仲裁，交接检验结果就是最终结算依据。
第六条煤款结算
6.1乙方凭有效货物交接清单（铁路过衡凭证原件）及煤炭交接质量检验报告向甲方结算煤款。乙方按甲方指定结算地结算，以每半月作为一统计批次进行结算。
6.2甲方在收到乙方送达的所有所需有效凭据和增值税发票后，在规定期限内付清全部煤款。
6.3乙方应该提供符合甲方所在地国税部门要求的增值税发票。发票中填写的甲方资料如下：
单位名称：大唐电力燃料有限公司
第七条其他违约责任
7.1乙方应按照双方确认的月供应数量提供符合本合同质量要求的煤炭，如因乙方提供的煤炭不符合本合同质量要求，而导致由甲方提供煤炭的发电有限责任公司（电厂）缺煤停机或造成异常损害的，乙方应承担由此造成的经济损失。
7.2如甲乙双方在质检或数量核定过程中发生任何弄虚作假行为，另一方有权立即终止合同，并有权组织各方对供应煤炭在直接到达地进行复检，以复检结果取代原交接检验结果作为该批煤炭按质计价依据。
7.3乙方有义务向甲方提供每车次煤炭的各项装车数据报告，以供甲方对该
批煤炭的情况作详细了解。
第八条不可抗力
因地震、雷电、火灾、水灾、台风等人力不可抗拒的因素导致一方不能履行合同，受影响一方应立即通知对方当事人，并积极采取补救措施。在受不可抗力影响的范围内，有关当事人可免除其责任。
第九条争议的解决
9.1因对本合同条款解释不一致、违约、终止而引起的任何争议、纠纷或索赔首先应通过双方友好协商解决。
9.2双方应尽最大努力在60天内解决有关争议。届时如果不能解决，应将争议提交北京仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局裁定，对各方均有约束力。
9.3争议解决期间除涉及争议的条款以外，双方应继续履行本合同的其他条款。
第十条生效与期限
10.1本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖双方公章后生效，本合同有效期自2014年月日起，至2014年月日止。
10.2 本合同履行地为甲方所在地。
10.3本合同正本一式四份，甲、乙双方各执二份。
10.4本合同未尽事项，双方可以签订补充协议。
买受人：大唐电力燃料有限公司出卖人：
授权代表：授权代表：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
水泥买卖合同 订立合同双方：合同编号: 甲方（需方）: __________________________________________ 签定时间: 乙方（供方）： __________ 签定地点: 一、标的 ⑴产品质量符合GB175-2007《通用硅酸盐水泥》的标准及要求；⑵乙方在水泥的生产、出厂、运输过程、现场 交货的各环节中应确保水泥质量符合上述标准及要求，否则一切责任由乙方负责； 三、交货地点_________________________ 。 四、运输方式：⑴ 委托运输：运输费用以代垫运费方式由买方按照______________________ 元/吨支付给卖方。（2）自行运输。 五、包装标准：执行GB9774-96标准，装袋水泥每袋净质量标志50kg，实际净质量不少于标志净质量的98%，随机抽 取20袋，总质量》1000kg,包装物不回收。 六、验收标准、方法及提出来异议期限：①一周内提供除28天强度以外的出厂水泥检测报告。 ②需方委托供方以同编号水泥取样封存三个月为准。③如有质量异议，需方在收货30天内提出并书面通知供方到 现场共同处理。 七、付款方式与期限：分批结算。每送货满100吨结算一次，7日内结清该批次货款。完成全部供应任务后1个月内 纟吉清余款。 自行承担。 九、解决合同纠纷的方式：______________ 自所在地人民法院起诉。
十、其他事项：（1 ）价格随行就市。（2）乙方提供散罐，2000吨以上免收租金，押金8000元/只，进出场费1600元/ 只。（3）为保证供应甲方须提前24小时通知供货，并且24小时收货，乙方代表24小时通讯畅通。 陕西建工集团工地结算单（三）
中国大唐集团公司“创一流”管理办法 第一章总则 第一条为实施好中国大唐集团公司（以下简称集团公司）发展战略，加强对“创一流”工作的领导和管理，制定本办法。 第二条集团公司“创一流”工作目的引导系统各企业聚焦“价值思维、效益导向”，营造比学赶超、追求卓越的竞争局面，不断增强企业的综合管理水平和市场竞争能力。 第三条集团公司以现代化管理手段和信息网络为依托，构建实时互动、统筹兼顾、高效简易的“创一流”管理平台，保证“创一流”工作的有效开展。 第四条集团公司“创一流”工作，坚持如下三个原则： （一）坚持目标管理与过程控制相结合。从目标出发，从问题出发，加强对各项管理工作的过程控制和阶段性考核，使“创一流”成为各项管理工作的载体和工具。 （二）坚持闭环管理，持续改进。通过同类比较，公开透明，使各项管理工作做到计划明确、实施规范、管理到位、改进有序。 （三）坚持与日常管理工作相结合。“创一流”所需信息和数据来源于集团公司日常管理过程，不需要企业另行上报指
标数据，不进行专项检查和考核。 第五条集团公司一流企业应具备“敢为人先、追求卓越”的精神，盈利能力、竞争能力、可持续发展能力位居集团公司系统前列，与国内先进发电企业同步，部分指标达到或接近国际先进水平。 第六条集团公司各分、子公司，各基层企业参与“创一流”评比和排序。 第二章机构与职责 第七条集团公司成立“创一流”领导小组，全面领导集团公司“创一流”工作，主要职责是： （一）根据集团公司发展战略，制定“创一流”工作指导思想和基本原则，审批“创一流”管理办法和指标体系； （二）审批集团公司“创一流”工作计划，命名集团公司年度“一流企业”； （三）负责对集团公司“一流企业”进行奖励，对工作中出现的违规行为进行处罚。 第八条集团公司“创一流”领导小组下设工作组，工作组办公室设在安全生产部，负责“创一流”日常具体管理工作。“创一流”工作组主要职责是： （一）贯彻落实领导小组指示精神，组织制（修）订集团公司“创一流”管理办法和指标体系；
采购合同（工具设备） 2017 【 本协议由以下双方： 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规规定于【2017】年【】月【】日在市签署。 经双方协商一致，就甲方向乙方采购监控设备设备事宜，特签署本协议，以资信守。 第一条供应商资料 甲方选定乙方为合作供应商，乙方须提供如下资料备案（复印件须与原件核对无异 并加盖乙方公章）： （1）营业执照复印件； （2）税务登记证； （3）组织机构代码证； （4 ）一般纳税人资格证明； （5）银行开户许可证； （6 ）商标持有证书； （7）若乙方所供应商品涉及品牌代理、经销的，乙方应提供相应合法证明文件； （8 ）其他法律法规规定的相关资质或证明文件。 第二条供应商品质量标准及质保期 乙方需保证其所提供的产品必须是谈判（或招标）所确定品牌的生产厂家正宗原装产品， 其型号、规格必须符合谈判（或投标文件）所述的各项技术指标，质量必须达到该项设备的出厂质量标准或国家标准；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全，所有设备均需带保修卡。 乙方必须完整地履行保证期内的免费现场维修服务承诺。 在质保期内，乙方必须及时免费维修、更换有缺陷的产品或部件。如果乙方收到甲方通 知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费 用全部由乙方承担，并从质量保证金中抵扣。 在质保期内，如发现产品有其它潜在缺陷及乙方使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，甲方有权退货或向乙方索赔。 乙方应与制造商签订所提供的产品享有制造商完全质量保证及要求产品保修和维修的权利的合同，并向甲方提供书面文件副本。当制造商不完全履行义务时，乙方有责任与义务，要求制造商履行义务，必要时，甲方支持乙方提起法律诉讼，否则，由乙方承担制造商应承 担的全部责任。 质量保证期：详见设备工具具清单，并提供免费现场服务，终身维护。质保期限均从验收合格之日起计算。 在质保期头三个月内，如产品有严重制造质量的问题或质量缺陷，乙方应免费予以更换；在质保期内，如同一产品出现三次质量问题，乙方需免费予以更换，以保证甲方正常运行。乙方在产品系统集成过程
合同编号: 电力设备采购合同范本最新 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年______ 月_______ 日 采购方（以下简称甲方”：
地址： 电话: 供货方 （以下简称乙方”： 地址： 电话： 依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。 —、合同标的 1、设备名称： 2、规格： 3、数量: 4、价格 、质量标准或要求 符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求。 三、供货时间
______ 年______ 月_______ 日至________ 年 ______ 月_______ 日。乙方接到甲方每次购货通知后_______ 日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书 面为准(包括特快专递、传真、挂号信)。 四、交货 的时间与地点 (1)交货时间：__________ 年 __________ 月____________ 日前。 (2)_____________________________ 交货地点：约定于。 五、运输方式 ______ 方代办托运。运费由________ 方负责。装货费用由 _________ 方负责，卸货费用由_______ 方负责。运输途中发生事故损失由____________ 方负责。 六、产品包装和计价 包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等 原因腐蚀，由________ 方承担损失。 七、验收 自货物运到购方之日起_______ 日内为计量数量和检测质量时间，如数量短 缺或质量达不到本合同规定，购方需在本条约定的检测时间后_____________ 日内通知
****热电厂合同管理办法 第一章总则 第一条为加强***热电厂合同管理，提高企业的经济效益，维护正常的生产及经营活动，保护企业的合法权益，防范经营风险，依据国家有关法律、法规、《中国大唐集团公司本部合同管理办法》、《中国大唐集团公司工程合同管理办法（试行）》，结合***热电厂实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于***热电厂所属各部门、所属各公司。 第三条本办法所称合同是指***热电厂及所属各公司设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，包括合同、协议书、招投标文件。 第四条 ***热电厂所属各部门、所属各公司在其经营范围内从事下列活动时，必须以书面形式订立合同： （一）资产重组、并购类事宜； （二）购售电、热事宜； （三）并网调度事宜； （四）担保事宜（含借款事宜）； （五）土地使用权类事宜； （六）新组建公司的事宜和章程； （七）建设工程事宜以及工程监理事宜； （八）房屋、设备、设施、车辆等财产保险事宜；
（九）设备采购、维修及技术改造事宜； （十）技术服务事宜； （十一）课题项目研究事宜； （十二）中介、咨询类事宜； （十三）备品、配件、办公设备和用品、劳保、福利品等物资采购事宜； （十四）房屋、设备、设施出租、出售事宜； （十五）技术合作、联合经营、外聘专家（含医疗、卫生、教育等事项）等事宜； （十六）其它需要签订协议的事宜。 第二章管理机构及职责 第五条市场运营部履行以下管理职责： （一）负责制定和修改合同管理办法； （二）组织合同文本的起草工作，提供标准的合同文本； （三）负责合同的编号、统计、备案管理工作； （四）负责厂合同专用章管理； （五）负责合同文本审查会签流转的监督管理； （六）对合同当事方的主体资质、能力及信用，对合同的合法性、严密性、可行性进行综合审核； （七）对合同的订立、履行、验收进行管理； （八）参与合同纠纷的调解和处理；
附件： 中国大唐集团公司火电机组能耗 指标分析指导意见 第一章总则 第一条为进一步规范节能降耗工作管理，落实以热效率为核心的能耗管理思路，指导基层企业的能耗指标分析工作，提高能耗分析水平，制定本指导意见。 第二条能耗指标分析是指通过对能耗指标的实际值与设计值或目标值的对比，分析能耗指标偏差，发现设备运行中经济性方面存在的问题，从而为运行优化调整、设备治理和节能改造提供依据和方向。 第三条能耗指标分析应坚持实时分析与定期分析相结合，定性分析和定量分析相结合，单项指标分析与综合指标分析相结合的原则。 第四条系统各单位要建立健全能耗指标分析体系，完善能耗指标分析制度，建立能耗指标分析诊断的常态机制，及时发现问题、消除偏差，不断提高机组的经济性。 第五条能耗指标分析是机组能耗分析的基础工作，各单位要在日常能耗指标分析的基础上，根据机组实际情况，定期开展专业诊断分析工作，全面、系统的对机组的能耗状况进行诊 －1－
断，不断挖掘节能潜力。 第六条 本指导意见适用于各上市公司、分公司、省公司、基层火力发电企业。 第二章能耗指标体系 第七条火电机组能耗指标体系主要由锅炉、汽轮发电机组以及附属设备及其系统的各类能耗指标等组成。 第八条锅炉能耗指标主要是指锅炉效率，影响锅炉效率的有排烟热损失（q2）、化学不完全燃烧热损失（q3）、机械不完全燃烧热损失（q4）、散热损失（q5）、灰渣物理热损失（q6）。其主要影响指标有排烟温度、飞灰含碳量、漏风率、氧量等。 第九条汽轮发电机组的能耗指标主要指汽轮机效率（热耗率），影响汽轮机效率的主要是热端效率、冷端效率、通流效率、回热效率等。主要影响指标有主汽参数、再热汽参数、缸效率、真空度、回热加热系统参数等。 第十条机组厂用电指标主要是指厂用电率，影响厂用电率的主要辅机指标有吸风机、送风机、一次风机、排粉机、磨煤机、脱硫增压风机、脱硫循环泵、脱硫磨机、二次风机、流化风机、冷渣风机、循环水泵、（空冷机组）冷却风机、给水泵、凝结水泵、凝结水升压泵等的耗电率。 第三章锅炉能耗指标分析 第十一条锅炉效率是评价锅炉运行经济性的重要指标，是 －2－
设备采购合同书模板(合同示 范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-011438
设备采购合同书模板(合同示范文本) 甲方(需方):____乙方(供方):____经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同. 一,产品清单及友情链接1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)设备名称 ____设备型号 ____数量 ____单价 ____合计 ____中标总价格(大写) 2.友情链接全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的 %即元人民币整.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金.合同总金额 %的余款即元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付. 二,交货时间及地点1.交货时间: (投标文件承诺时间).若延期
交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理. 2.交货地点:送货上门,安装调试. 三,保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容).下例情况不属保修范围: 1.不可抗力引起的损害; 2.用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏; 3.用户私自维修引起的损坏; 4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外); 5.其它不属于供应商负担的保修事宜. 四,相关权利及义务 1.甲方收到乙方设备后,乙方应在开发区政府采购管理办公室,开发区监察审计部门,开发区政府采购中心的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;
协议编号：LX-FS-A99484 设备采购合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
设备采购合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 采购合同范本1 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：速冻冷库 2、工程地点：
3、工程内容： 4、承包范围：冷库设备采购，安装，调试 5、主要冷库设备的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件一。 二、工期 本合同工程总工期为28天，工期起算日期：为本合同签之日起计算。 除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任意 理由拖延、顺延、怠误工期。 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为附件一的确认价格，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。
合同编号: GXPC-HS-038 施工合同书 大唐桂冠合山发电有限公司2×600MW级机组上大压小扩建工程1#运煤转运站及廊道等钢筋砼结构工程 发包方:广西电力工程建设公司合山项目部 承包方:重庆烟塔建筑安装有限公司 合同签订日期：年月日
甲方（发包方）：广西电力工程建设公司合山项目部 乙方（承包方）：重庆烟塔建筑安装有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程分包事项协商达成一致，订立本合同。 1．工程概况 1.1工程名称：1#运煤转运站及廊道等钢筋砼结构工程。 1.2工程地点：广西合山电厂厂区内 1.3工程范围： 1.3.1 1#运煤转运站钢筋砼结构（图纸编号：45-F198S-T0507）。 1.3.2 2#运煤转运站钢筋砼结构（图纸编号：45-F198S-T0508A）。 1.3.3 1#输煤廊道钢筋砼结构（图纸编号：45-F198S-T0515A）。 1.3.4 11#输煤廊道钢筋砼结构（图纸编号：45-F198S-T0514）。 1.3.5 7#输煤廊道钢筋砼结构（包括采光间楼板及次梁；不包括框架柱及主梁）（图纸编号：45-F198S-T0519A）。 1.4工作内容：素砼垫层；模板制作及安装；钢筋制作安装（含防雷接地钢筋，包括绑 扎、套筒连接、焊接等），预埋铁件制作安装，沉降观测点制作安装。钢筋混凝土工程包含钢筋下料、制作、搬运、绑扎、套筒连接、焊接，模板安拆加固，必要的双排架、满堂架、上下走道、安全通道、安全网，混凝土浇筑、养护、表面处理等所有工序内容。如乙方的工程进度、质量、安全管理的任何一项达指标不到甲方的要求，甲方有权调整乙方的承包项目及工作量，另行安排其他施工队进行赶工，乙方必须无条件服从。 1.5工程质量： 1.5.1按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》， 本工作必须达到质量评定合格等级。如质量评定达不到合格，则返工，且因此导致不能按时完工，根据工期延误进行处罚。
中国大唐集团公司太阳能发电项目 开发指导意见（试行） 第一章总则 第一条为指导集团公司所属各企业科学有序的开展太阳能发电项目前期工作，特编制本指导意见。 第二条本意见详细阐述了集团公司开发太阳能发电项目的指导思想、发展目标、开发原则、国内太阳能资源分布、光伏发电的主要技术、设备特点、太阳能发电的主要政策规划以及太阳能光伏发电、太阳能热发电项目前期开发的主要工作方法、工作流程及开发太阳能发电项目的保障措施等。 第二章指导思想和目标 第三条指导思想：深入贯彻落实科学发展观，以经济效益为中心，以集团公司“十二五”产业发展规划为引领，把积极发展太阳能发电作为优化集团公司电源结构的重要举措，以技术进步和规模化发展为主线，促进太阳能发电项目提高经济竞争力，为集团公司实现非化石能源目标和可持续发展开辟新的途径，创造新的利润增长点。 第四条主要目标：到2015年末，集团公司太阳能发电投产
规模达到100万千瓦。太阳能发电将成为集团公司继风电之后的第二大新能源产业。在项目资本金财务内部收益率达到基准收益率的前提下，争取集团公司太阳能发电规模占全国太阳能发电总规模的比例不低于集团公司总装机规模占全国同期总装机规模的比例。 第三章开发原则 第五条集团公司太阳能发电项目的遵循以下原则： （一）效益为先、择优开发的原则。太阳能发电产业要重点加大资源优势区域、电价优势区域和政策优势区域的开发力度，以保障经济效益，经济评价指标达不到行业基准收益水平的项目暂缓开发。 （二）符合规划、区域协调的原则。太阳能发电项目发展要与集团公司电源发展的总体规划进行对接，实行滚动调整。各区域的太阳能项目开发力度要在集团公司“十二五”规划的框架下进行协调和平衡，确保科学可持续发展。 （三）战略统筹、科技示范的原则。太阳能发电对于电源结构调整和全球低碳发展具有重要的战略意义，要积极占领太阳能资源优势区、产业制高点和装备新成果，在商业化开发过程中注重新技术、新装备的应用和示范，为太阳能未来的规模化发展奠定基础。
2019电力施工合同模板 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建 设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总 天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、因为承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包 人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相对应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常实行；
d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写 ￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
中国大唐集团公司 关于脱硫脱硝安全稳定运行的重点要求 为规范集团公司火电厂烟气脱硫脱硝系统的设计、运行和维护管理，防止脱硫脱硝设备运行异常导致的二氧化硫、氮氧化物排放超标，确保脱硫脱硝系统安全、经济、高效运行，在严格执行国家和行业相关标准、规定的同时，提出以下重点要求。 1．总则 1.1 本要求适用于燃煤机组湿法脱硫装臵、SCR（选择性催化还原法）烟气脱硝装臵。 1.2脱硫脱硝系统的设计、运行、维护应符合以下标准、规定和管理要求： DL/T 5196-2004 火力发电厂烟气脱硫设计技术规程 DL/T 5480-2013火力发电厂烟气脱硝设计技术规程 DL/T 1149-2010 火电厂石灰石∕石灰-石膏湿法烟气脱硫系统运行导则 DL/T 335-2010火电厂烟气脱硝(SCR)系统运行技术规范 DL/T 1286-2013火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范 DL/T 341-2010 火电厂石灰石、石灰-石膏湿法烟气脱硫装臵检修导则 DL/T 322-2010火电厂烟气脱硝（SCR）装臵检修规程 《中国大唐集团公司脱硫设施建设与生产管理指导意见》
（大唐集团生…2008?749号） 《中国大唐集团公司脱硝改造工程安全质量管理指导意见（试行）》（大唐集团生…2012?476号） 《中国大唐集团公司防止烟气脱硝系统液氨泄漏的重点要求》（大唐集团生…2013?854号） 1.3 发电企业应根据脱硫脱硝相关标准、设计资料等技术文件并结合企业实际，制定脱硫脱硝运行、检修规程，建立和完善运行、检修管理制度。 2．污染物排放要求 2.1要牢固树立环保工作远离“红线”、不越“底线”的意识，确保环保无条件达标排放。远离“红线”就是将三项污染物严格控制在80%排放标准线以下范围运行。 2.2除发电机组启机导致脱硫除尘设施退出、机组负荷低导致脱硝设施退出，以及其他不可抗拒的客观原因导致环保设施不正常运行等情况外，二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度超过限值时，应立即采取降负荷、启动备用设备等措施进行调整，如1小时内仍不能达标应立即向相关部门申请停机，并将上述措施细化写入运行规程中。 2.3污染物达标排放应实行综合治理，要确保燃煤品质满足环保设施设计要求，要确保脱硫、脱硝还原剂品质满足设计要求。运行人员应提前掌控燃烧煤质情况，及时调整运行方式，保证污染物达标排放。 2.4要将环保设施等同于主设备进行管理，认真开展点检定修，
附件 中国大唐集团公司燃料电子采购平台竞价 采购实施细则 一、燃料电子采购平台定义 燃料电子采购平台是燃料调度中心的一个重要功能模块，是快捷发现市场电煤价格的商务平台，通过互联网发布燃料采购信息、接受供应商报价、由系统根据设定的竞价排序条件确定供应商、通过多次合理的竞价议价谈判确定合作、并在网上公布竞价及合作结果。 二、电子采购平台实施原则 （一）降低燃料成本 按照“低价优先”的原则实现网上竞价交易，切实降低燃料采购成本。分子公司、电厂、大唐电力燃料有限公司（后称燃料公司）等各方都有权推荐供应商，以实现供应商的充分竞争、降低煤价，各方不得人为设制市场壁垒限制竞争。 （二）统一竞价平台 集团公司燃料电子采购平台可实现集团内市场信息及资源共享，要求系统各单位一律在此平台竞价采购，所有市场煤均应在竞价平台上竞价采购。涉及关联交易的由有关各方按照国家法律规定，及时进行信息披露。 （三）统一竞价规则
竞价原则上采用两次竞价的竞价模式。第一次报价作为发现价格、确定“最高限价”的参考依据，原则上低于最高限价的供应商方可参加第二轮报价；按照“低价优先”的原则，第二次竞价结果由低到高排序，作为确定供应商和签订合同的依据。 （四）全过程监管 集团公司燃料管理部、分子公司依照管理权限对所辖区域的竞价采购进行全过程监管。 （五）灵活竞价周期 各采购主体应根据区域煤价变化、运输特点等因素合理确定竞价周期。原则上市场煤竞价周期以自然月为主，当煤价在下行阶段、降低幅度较大及频率快时应缩短竞价周期。 三、采购主体 按照现行燃料采购模式，各级采购主体具体组织实施竞价采购工作，采购主体包括： 1. 二级采购主体：包括实行集中采购的分子公司所属燃料公司、负责下水煤统一采购的燃料公司。 2. 三级采购主体：指燃料自主采购的基层火电企业。 四、竞价采购的范围及进度安排 （一）竞价采购的范围 各采购主体市场采购的下水煤（包括进口煤）、陆路煤都应该通过竞价平台进行竞价采购。 （二）进度安排 下水市场煤应在3月底前全部通过竞价平台竞价采购，陆
篇一：电力设备采购合同 电力设备采购合同 供方：合同编号：需方：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1、产品的名称及规格型号，详见合同附件。 2、合同总价款：元，大写：。 二、质量标准： 质量标准按照国家标准执行。 三、出卖人对质量负责的条件及期限： 正常使用条件下，质保期为2年。四、交（提）货地点和费用负担： 费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。四、验收： 买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点： 合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。六、本合同解除的条件：货、款两清。七、违约责任： 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。八、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。九、本合同自签字盖章之日起生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表：法人代表：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：时间： 时间：篇二：(001)电力设备材料采购合同 ________工程1 ______（设备/材料名称）采购 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。 合同签订地点：使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划
________工程1 ______（设备/材料名称）采购合同 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。
签订地点：
使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录
工程(设备/材料名称)采购合同 第一部分合同协议书 买方： 卖方： 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于 项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料，根据《中华人民国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。 第1条词语含义 本协议中所用词语的含义与通用条款和专用条款中相 应词语的含义相同。 第2条合同组成文件 下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 2.2 合同协议书； 2.3 合同专用条款； 2.4 中标通知书/签约通知书（如有）； 2.5 合同通用条款； 2.6 合同附件； 2.7 招标文件和投标文件（如有）； 2.8 构成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。 第3条合同价格 本合同价格为人民币（大写）(￥)（含税），具体价格构成详见《供货围及分项价格表》（附件一）。
中国大唐集团有限公司文件 大唐集团燃〔2018〕199号 关于深化燃料管理体制改革实行下水煤与进口煤集中采购管理的通知 集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司，总部各部门： 为积极顺应供给侧结构性改革带来的煤炭市场格局变化，贯 彻落实中国大唐集团有限公司（以下简称“集团公司”）“一五八”发展战略，进一步发挥集团化管控与专业化运营优势，经集 团公司研究决定，进一步深化燃料管理体制改革，实行全集团下 水煤与进口煤集中采购管理。 一、改革的必要性 1.是落实集团公司全面深化改革总体部署的需要。进一步深 化燃料管理体制改革是集团公司全面深化企业改革的重要组成 部分，推进下水煤与进口煤集中采购管理改革是燃料管理体制改 革的重要内容和关键环节。同时，也是“三总部集中办公改革”
后理顺燃料管理关系的必要调整，是加快推进区域一体化管理进程的具体举措。 2.是充分发挥集团化管控专业化运营优势的需要。在国家持续深化供给侧结构性改革、煤炭行业供应格局发生重大变化形势下，实行下水煤与进口煤集中采购管理，有利于充分发挥集团公司规模采购优势，有利于建立与大型煤炭企业的长期战略合作关系，建立稳定的煤炭供应主渠道；有利于发挥整体协同优势，进一步提升市场驾驭能力、采购议价能力和抵御市场风险能力，以集团化的整体优势应对煤炭行业持续提升的市场话语权，积极应对复杂多变的国内外煤炭市场；有利于充分发挥专业化公司职能作用，利用港口煤炭场地掺配深入优化采购结构，进一步降低燃料成本，更好发挥港口“煤炭蓄水池”积极作用，增强煤炭应急保供能力。 3.是扩大进口煤采购规模，深度调整采购结构的需要。在当前煤炭市场供需矛盾突出、集团公司长协煤比例较低的情况下，进一步扩大进口煤采购规模，积极利用进口煤价格优势，能够有效平抑国内下水煤市场价格，改善集团公司沿江沿海火电企业的煤炭采购结构，增强抵御市场风险能力，降低燃料成本；有利于集团公司统筹长协煤、市场煤与进口煤的调配，协调推进沿海与内陆火电企业煤炭结构的深度调整。 4.是提升专业化管理能力，建设煤炭供应链的需要。实行下水煤与进口煤集中采购管理，有效整合市场资源、人力资源、管理优势和资金优势，打造燃料供应与经营的专业化团队，实行集团公司管控、专业化管理，有利于提升集团公司燃料管理整体水
电力设备/材料采购合同 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订时间： 签订地点：
使用说明 1.本合同范本适用于国家电网公司各单位设备材料采购（包括招标采购和非招标采购）合同的签订。 2.当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 3.对本合同范本的修改或补充，可由当事人于专用条款中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。 4.合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。
目录 第一部分合同协议书 (1) 第二部分通用条款 (4) 第1条定义 (4) 第2条合同标的 (5) 第3条合同价格与付款 (5) 第4条交货 (6) 第5条包装与标记 (8) 第6条技术服务和联络 (10) 第7条监造与检验 (11) 第8条安装、调试（试运行）和验收 (14) 第9条质量保证 (14) 第10条转让和分包 (16) 第11条违约责任 (16) 第12条变更 (18) 第13条合同暂停与终止 (19) 第14条不可抗力 (20) 第15条履约保证金 (20) 第16条税费 (21) 第17条通知 (21) 第18条争议解决 (21) 第19条合同生效 (22)
第20条份数 (22) 第三部分专用条款 (23)
电力设备/材料采购合同 第一部分合同协议书 买方： 卖方： 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于 项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料。为此，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。 第1条本协议中所用术语的含义与下文提到的通用条款和专用条款中相应术语的含义相同。 第2条下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 2.2 合同协议书； 2.3 合同专用条款； 2.4 中标通知书； 2.5 合同通用条款； 2.6 合同附件； 2.7 招标文件和投标文件； 2.8 形成合同的其他文件。 第3条上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 第4条合同总价 本合同总价为人民币（大写） (￥ )（含税），价款构成详见合同附件1。 第5条保证 5.1 卖方保证按照合同约定供应设备/材料、提供相关技术服务并承担质量保证责任。 5.2 买方保证按照合同约定的期限和方式向卖方支付 合同价款及其它应当支付的款项。
合同编号：ＧXPC-HS—038 施工合同书 大唐桂冠合山发电有限公司2×６0０ＭW级机组上大压小扩建工程1#运煤转运站及廊道等钢筋砼结构工程发包方:广西电力工程建设公司合山项目部 承包方:重庆烟塔建筑安装有限公司 合同签订日期：年月日 甲方(发包方):广西电力工程建设公司合山项目部 乙方(承包方）：重庆烟塔建筑安装有限公司 依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平与诚实信用得原则,双方就工程分包事项协商达成一致,订立本合同. 1。工程概况 1、1工程名称:1＃运煤转运站及廊道等钢筋砼结构工程。 1、２工程地点：广西合山电厂厂区内 1、３工程范围： 1、３、1 1#运煤转运站钢筋砼结构(图纸编号:４５-F１98S—T0５07）. 1、３、2 ２＃运煤转运站钢筋砼结构(图纸编号：45—Ｆ1９8S—T0508Ａ)。 1、3、３ 1#输煤廊道钢筋砼结构(图纸编号:４5-F198Ｓ—T０5１５A). １、3、4 1１＃输煤廊道钢筋砼结构(图纸编号:45—F198S-T０5１４). 1、3、5 7＃输煤廊道钢筋砼结构(包括采光间楼板及次梁;不包括框架柱及主梁)(图纸编号：４５－F198Ｓ-T0519A）。 1、4工作内容：素砼垫层;模板制作及安装;钢筋制作安装(含防雷接地钢筋,包括绑扎、套筒连接、焊接等）,预埋铁件制作安装，沉降观测点制作安装．钢筋混凝土工程包含钢筋下料、制作、搬运、绑扎、套筒连接、焊接，模板安拆加固,必要得双排架、满堂架、上下走道、安全通道、安全网，混凝土浇筑、养护、表面处理等所有工序内容。如乙方得工程进度、质量、安全管理得任何一项达指标不到甲方得要求，甲方有权调整乙方得承包项目及工作量，
煤炭买卖合同 合同编号： 签约时间： 签约地点：北京 买受人：大唐电力燃料有限公司 法人代表： 出卖人： 地址： 法人代表： 为明确合同双方的权利与义务，买受人（以下简称：“甲方”）和出卖人（以下简称：“乙方”）双方本着平等互利、自愿一致、协同发展的原则，就2013年度煤炭买卖事宜，依据《中华人民共和国合同法》，经友好协商，达成一致意见，共同签订本买卖合同（以下简称“本合同”）。 第一条煤炭品名和数量 1.1 煤炭品名： 1.2 煤炭产地： 1.3 年度数量：本合同是年度煤炭买卖合同。双方约定，在2014年月份，乙方向甲方提供符合质量要求的煤炭万吨。 1.4分月计划数量：万吨/月 甲乙双方必须严格按上述分月计划量执行，如要调整合同分月数量，需甲乙双方共同协商同意后进行调整。 第二条交货方式和交货地 2.1交货方式：装运港甲方指定的场地交货。 2.2交货地：甲方在秦皇岛港第七作业公司场地。 2.3煤炭一旦到达甲方场地，所有权及相关风险即从乙方转移到甲方，除进港检验费和过磅费外的其它费用全部由甲方承担。 第三条煤炭质量要求 3.1 煤炭质量要求：乙方所提供的煤炭应符合甲方所供煤炭之电站锅炉设计和适烧煤质的要求。具体煤质参数要求如下：
3.2乙方所供煤炭中不得含有任何对卸输煤设施、煤炭制粉系统及燃煤设备造成意外损坏的物质。 第四条煤炭价格 4.1 结算价格=基本价格+质量调整价 4.2乙方向甲方销售质量符合第3.1条所述“煤炭质量要求”的基准价格(场地交货价，一票结算，包括全额增值税)确定的原则为：价格确定原则按照实际到列日（到列日正值秦港挂牌价调整时以实际卸车时间为基准，18时前执行上期价格，18时之后到车执行新一期价格基准）秦皇岛5000千卡/千克挂牌价下限降##元作为平仓基价。对应到场地交割价为平仓价下限降##元/吨（含税港杂费、列检费用由甲方承担0.2元/吨）。价格确定以《价格确认单为准》（传真件有效）。买卖双方约定煤炭质量为5000千卡/千克，如实际到列质量低于4850千卡/千克并高于4500千卡/千克时则执行4500千卡/千克价格基准，该基准价格另行确定；如实际收到基发热量低于4500千卡/千克则甲方有权拒收。乙方所发运煤炭禁止掺杂山皮煤（尾煤），如发现则拒收或另行商量价格；如秦皇岛港调整煤炭中转费用，则双方相应调整煤炭基准价格。 4.3 基本价格（一票含税场地交割价）：买卖双方在月初确认本月供货量及价格，以价格确认单为准（传真件有效）。 4.4 质量调整价： 当收到基低位发热量Qnet,ar≥4850kcal/kg，按基准热值5000kcal/kg计价；当发热量4500kcal/kg≤Qnet,ar＜4849kcal/kg时，按基准热值4500kcal/kg计价。奖罚标准：基于以上约定，实际收到基低位发热量每比基准热值高（低）1大卡加价（减价）（场地交割价/基准热值）元/吨；收到基全硫以%为基准，每超0.1%扣2元/吨。 4.5其余质量指标暂不考核。 4.6各项扣款累加计算，由于乙方所供煤炭质量原因造成装卸作业单位或使用单位不良后果时，甲方有权要求乙方赔偿经济损失，并承担其它法律责任。 第五条数量核定与质量检验约定 5.1数量核定：在煤炭交货地，应由双方会同相关单位，按国家的有关规定，采用铁路轨道衡计量方法，对该批煤炭进行数量核定，并以此作为结算依据。任何一方未参加，并不影响计量工作正常进行，且对未参加方视作自动认可。 5.2 质量检验： 5.2.1本合同规定所进行的煤炭取样、制样和分析，均应根据国标（GB）相关标准进行。 5.2.2在煤炭交货地，双方共同委托装运港具有合法资质的检验机构北京华夏力鸿商品检验有限公司进行进港到车检验，并以此质检结果作为按质计价的依
大唐能源化工有限责任公司劳动合同范本 （定期合同）劳动合同双方当事人基本情况 甲方：大唐能源化工有限责任公司 法定代表人（主要负责人）或委托代理人：曹景山 注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼144房间 乙方： 姓名： 性别：居民身份证号码： 或者其他有效证件名称：证件号码： 在甲方工作起始时间年月日 家庭住址：邮政编码： 在临居住地址：邮政编码： 户口所在地：省(市) 区(县) 街道(乡镇) 签订日期：年月日 根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则，签订劳动合同，并承诺共同遵守： 第一条合同类型和期限 甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限： (一)固定期限，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共_____个月。 （二）其中试用期自年月日起至_____年_____月_____日止，共个月。 （三）乙方应在年月日前到岗。 注：《劳动合同法》调整了《劳动法》关于劳动合同终止的规定内容。取消了劳动合同的约定终止，规定劳动合同只能因法定情形出现而终止。也就是说，劳动合同当事人不得约定劳动合同终止条件；即使约定了，该约定也无效。
规定到岗时间的理由在于：《劳动合同法》规定劳动关系的建立日为用工之日（一般情况以到岗为准），劳动者签订合同后一直不到岗，企业不能随便解除合同，法律风险和成本很高，应约定到岗时间，以便后面约定本合同的自动失效。 第二条工作内容和工作地点 （一）根据甲方工作需要，乙方同意从事岗位工作，根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商同意，可以变更工作地点。 （二）乙方应按甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。 注：工作地点是《劳动合同法》新增的必备条款。对于类似“因生产经营需要，劳动者愿意服从用人单位调整工作岗位”或“用人单位有权根据生产经营需要调整劳动者工作岗位”等条款，不再写入合同。原因在于：调整工作岗位属于变更合同行为，按照《劳动合同法》规定，变更需采用书面形式，因此，此约定涉嫌剥夺劳动者的合同协商变更权，用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的条款无效。 第三条工作时间和休息休假 （一）乙方实行以下工时制。 1、实行不定时工作制的，工作时间和休息休假甲乙双方协商安排。 （二）甲方因工作需要安排延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。 （三）乙方依法享受国家规定的节假日和本单位规定休假制度。 注：工作时间和休息休假是《劳动合同法》新增的必备条款。 第四条劳动保护和劳动条件 （一）甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。 （二）甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 （三）甲方应当建立、健全职业病防治责任制度，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。 注：劳动保护、劳动条件和职业危害防护是《劳动合同法》新增的必备条款。 第五条劳动报酬 （一）乙方试用期的基本（固定）工资标准为元/月，乙方在试用期期间的工资为元，绩效工资根据乙方的业绩考核情况核定。 （二）乙方试用期满后，甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方实行以下第种工资形式：