烈士墓施工合同
篇一:烈士墓纪念碑工程合同书
烈士墓纪念碑工程合同书
甲方:
乙方:
经甲、乙双方协商,甲方同意将八圩敬老院后面百坟处修建一座烈士墓纪念碑工程,委托乙方施工,为明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程概况
工程名称:烈士墓建筑工程。
工程地点:八圩瑶族乡百坟烈士公墓纪念碑。
工程内容:纪念碑周边地面硬化,周边绿化植草,碑后面砌附坡,前面砌围墙,安纪念碑处填土方。
二、双方责任:
1、甲方责任:
①负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理;
②负责乙方进场进度,审核工程质量,申报预决算,拨付工程款。
2、乙方责任:
①严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重甲方管理人员的监督与
指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上;
②强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电线,不强行违章施工,杜绝火灾等其他安全事故发生;③工人进入施工现场要佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明施工,工程完工后清理现场干净;
④乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方定制的各项规章制度,工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡所发生的一切责任。
三、工期:
乙方必须严格按照甲方所安排的施工计划所要求的时间如期按时或提前完成施工任务(XX年10月初前完工)。
四、付款方法:
①总工程造价30万元人民帀;
②甲方按乙方进场所完工的实际施工进度,拨付总工程款的80%给乙方。全部完工后验收合格再拨付余下20%款项。
五、未尽事宜,双方协商解决;
六、本合同书一式两份。甲、乙双方各持一份。具有同等法律效力,该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方施工项目完工验收交接并结算后该合同自然终止。
甲方:乙方(施工方):
签约日期年月日签约日期年月日
篇二:烈士陵园合同
汝州市烈士陵园广场铺装绿化工程合同
发包人:汝州市民政局
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:汝州市烈士陵园广场铺装绿化工程
工程地点:汝州市风穴寺烈士陵园
资金来源:财政拨款
承包方式:施工总承包
二、工程施工要求
1、承包方在组织施工过程中,必须按照国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准,必须以施工图纸及做法的要求组织施工。
2、对于隐蔽工程和中间工程,承包方应遵照有关规定和验收程序进行自检,填写验收单,通知发包方代表到场检验合格后,方可进行下一工序。因不合格返工所造成经济损失有承包方承担。
3、由于承包方采购的材料、设备质量不合格而影响工程质量,造成质量事故,其返工费由承包方承担。如承包方
违反本条规定,除赔偿发包方损失外,应对发包方承担不低于工程总造价的10%的违约金。
三、质量标准及质量验收
工程质量标准:符合国家相关的质量标准和设计标准要求。工程质量验收按国家规范要求进行。每道工序完成后须经发包方代表、监理单位签字同意后方可进行下道工序的施工直至合格,承包方承担由此引发的一切费用。
四、材料供应
本工程所需材料均由承包方自行采购,所有材料必须将、复核人设计要求和国家标准,应按时供应到现场。
五、合同价款
金额:(大写¥:万元
1、发包方对承包方的资金使用和合同履行有指导和监督权利。
2、工程进行一半付总款30%;工程完工后,付总款30%;全部工程竣工经验收合格后在付总款的30%,剩余10%作为质保金在保修期满后付清(保修期一年)。不得因付款延后而影响工期。
六、施工期间所发生的安全生产责任由承包方负责,发包方
不承担任何责任,施工期间和相关方产生的矛盾和纠纷由承包方负责协调处理,所产生的费用由承包方承担,发包
方有义务协调,不得因此而耽误工期。
七、仲裁条款
如发包方、承包方在合作过程中出现经济纠纷,可协商解决,如无法协商解决,则由发包方所在地人民政府仲裁或人民法院裁定。
八、合同生效
合同订立时间:年月日
合同订立地点:本合同经双方代表签字并加盖公章后生效,履行完成后自动终止。本合同一式五份,双方各一份,发包人:(公章)
电话:
承包人:(公章)
电话:
年月日
篇三:零散烈士墓协议书12microsoft word 文档零散烈士墓由县烈士陵园管理所管理协议书甲方:乙方:烈士亲属
为加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作,根据民政部、财政部《关于加强零散烈士纪念设施管理保护工作的通知》文件精神,县委县政府高度重视零散烈士墓迁移工作,为尊重当地风俗和乙方的意愿,经双方协商,特制订协议如下:
一、为了让我们尊重和记住革命先烈丰功伟绩,县烈士陵园 (甲方)将零散烈士墓集中安葬在县烈士陵园内,统一规划、建设、管理。
二、烈士亲属(乙方)自愿同意零散烈士墓地归县烈士陵园管
理,在以后的管理期间,烈士亲属(乙方)不的以任何理由,向政府提出任何要求。
三、乙方可按照当地风俗到烈士墓进行祭扫活动,并服从烈
士陵园管理所统一安排。
四、本协议自签订日起生效,一式三份,县烈士陵园、乡镇、家属各一份。
甲方代表(签字)盖章:乙方代表(签字)盖章:
二○一四年月日
篇四:烈士墓施工组织设计
xx工程
施工组织设
编制:
审核:
日期:
计
目录