模具承揽合同
合同编号： 201506017A1
甲方：东莞市XXX电子有限公司乙方：东莞市XXX电子科技有限公司
地址：东莞市XXXXXXXXXXX 地址：东莞市XXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话： 0769-XXXXXXXXX 传真 XXXXXXX 电话： 0769-XXXXXX 传真： 0769-XXXXXXXXX 联络人： XXXXX 职称： XXXXXX 联络人： XXX 职称：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等自愿、互惠互利的原则，就甲方委托乙方
制作模具相关事宜，双方经友好协商，达成一致条款如下：
1.合同报价
1.1
1.2乙方了解本模具总价包含材料费、工资、机器设备、运费、税费、保险费、保固期间维修费及其
他相关费用；除非甲方要求变更模具之设计或新增项目，乙方不得以任何理由要求调整本模具总价。
1.3乙方应依据本合同所确认之模具设计图样及相关说明等负责制作，倘有所需材料未载明于图样内，
但为模具技术上或惯例所不可或缺者，乙方均愿照作，不得追加模具款。
2.模具工程管理
2.1 乙方保证其具有足够之经验及能力承揽本模具，就本模具之制作，乙方应尽善良管理人之注意
义务，并应依诚信原则为之。
2.2 于本模具制作期间内，甲方有权指派代表，随时检验本模具之制作情形，乙方应提供一切必要配合
与协助。
2.3 制作期间，乙方应遵照有关劳工安全卫生法令，设置消防、卫生及制作警示防护等有关设备，采取
一切妥善安全措施，并为乙方工作人员，办理保险，其保险费概由乙方负担；因可归责于乙方之事由，
致乙方人员伤残、死亡或损害甲方或第三人之权益时，由乙方负责处理及赔偿。
2.4模具应依图样规格制作，使所完成的成品尺寸正确符合甲乙双方所确认的模具图面或产品样品、且
能与其它相关组件配合恰当，完全达到甲方要求之标准。
3. 交货时间及交货地点
3.1 乙方应于年月日以前提供第一次试模完整样品交甲方认定，试模后如有不良之处，乙方
应立即进行整修，至甲方认可为止。
3.2 乙方应于年月日以前将合格模具正式安排生产。
3.3 交货地点为东莞市XXX电子有限公司。
4.付款方式
4.1 在乙方完全履行了本合同，并经甲方正式验收合格后、乙方则提供发票及其它相关文件，甲方即按
如下4.2付款条件，分期支付乙方货款。
4.2 甲乙双方一致同意，本合同总价款按以下规定之比例或期数支付：
1） %货款，于本合同签订之日起日支付；
2） %货款，于甲方收到乙方承揽制作之模具生产的样品后月结日支付；
3） %货款，于甲方确认该模具所生产的样品并验收合格后月结日支付；
4.3 乙方银行账户：银行名称
银行账号
5. 进度管理及验收
5.1 乙方应按本合同约定之时间点保质保量交付给甲方。进度每延迟1日，乙方应支付甲方总模具款的
1%作为违约金，进度延迟超过30日以上者，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方预付款项，并赔偿甲方所受之相关损失。
5.2 乙方如发现模具图样有不详、不全或技术上有不明确之处，乙方应立即通知甲方。
5.3 甲方如认为本模具之设计、材料、制程、交期等有变更之必要，甲方应立即通知乙方，乙方应于
日内回复确认，否则甲方有权解除本合同。
5.4 甲乙双方共同依双方所确认之图纸进行验收。
5.5 未经甲方书面同意，乙方将本合同模具交由第三人制作的，乙方除承担违约责任外，并应支付甲方
模具总价金30%作为违约金。
5.6本合同模具于乙方完成交付后，所有权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方擅自制造、仿制相同
或近似之模具，乙方除负有违约责任外，并应支付甲方模具总价金30%作为违约金。
6.保修责任
乙方保证其承揽制作之模具，应保持在正常使用条件下，可射出成品至少达次以上，否则乙方应负责保修或重做，并不得额外要求甲方支付费用。
7.保密条款
7.1乙方取得甲方享有或控制之任何信息文件及电子档案、客户信息等，乙方应负保密义务。
7.2乙方及其员工违反本合同之约定者，推定为乙方重大违约，甲方有权利终止或解除本合同，同时不
仅有权要求乙方赔偿甲方之一切损害及所失利益外，同时可要求乙方支付甲方总货款30%作为违约金。
8.知识产权条款
8.1本合同中所涉及的产品造型及甲方确认的设计图纸和其它资料中所包含的知识产权为甲方所拥有，
未经甲方许可，乙方不得向任何公司或个人泄露。
9.廉洁条款
9.1乙方保证不得给予甲方员工贿赂、回扣、佣金、赠与或招待等等不当利益。
9.2乙方违反本条约定，视为重大违约行为，甲方有权利立即终止或解除本合同，乙方应返还全部货
款，并支付甲方货款30%作为违约金。
9.3 贪污及不当行为举报信箱&电话：。
10.一般条款
10.1本合同（包括附件、订单）作为当事人间完整之协议，取代当事人在签署本合同前所签之任何约
定。对本合同所有任何修正、更改或增删之约定，非经甲方授权代表签署确认，对乙方不发生效力。
10.2除本合同另有订定外，乙方如违反本合同任何条款或有违反可能时，经甲方限期更改而仍未获补救
者，甲方可以自行决定终止或解除本合同之全部或一部分。
10.3本合同的生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律。甲、乙双方在履行本合同中，如有争议，
应友好协商；如协商开始后的30天内仍无法解决争议，则以甲方当地所在法院为第一管辖法院仲裁解决，仲裁裁决应为终局的，对双方均有约束力。
10.4乙方如延迟给付或未履行本合同之任何义务或责任，致甲方以诉讼或其他方式，请求乙方履行者，
则乙方除应依本合同按日给付违约金外，并应给付甲方因此而支出的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、调查费、公证费等。
10.5本合同自双方代表签字或加盖有效印章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法
律效力。
11.补充条款
11.1该模具由乙方承揽制作，在乙方没有违反该合同中任何条款，且能满足甲方所要求的产品品质、交
期、服务，甲方承诺：在甲方有订单的前提下，该模具一直由乙方所代为生产，直至总数量达到3KKpcs 后，甲方方可自由支配该模具。在此期间乙方应负责该模具的保管、维护及保养并登记造册，且未经甲方同意，乙方不得将此模具提供给第三者生产，否则甲方有权要求乙方退还模具费并赔偿造成的损失。
甲方（盖章）：东莞市XXX电子有限公司乙方（盖章）：东莞市XXX电子科技有限公司有权人签字：有权人签字：
时间：年月日时间：年月日
篇一：如何区分承包经营和承揽合同中的用工关系 如何区分承包经营和承揽合同中的用工关系 [案情简介]： 某企业（甲方）是从事织布、印染的织染企业，因厂房屋顶漏水，需进行维修。张某（乙方）了解这一情况后，承揽了维修业务，与甲方签订名为《安全责任书》的协议书，约定由乙方组织人员为甲方进行厂房屋顶维修，甲方支付材料费和人工费1万余元。10月5日，张某组织李某等人进场维修。10月15日，在维修工作快结束时，由乙方找来从事维修的工人李某不慎从屋顶摔下，造成某股骨、颈骨及肋骨等伤害。伤者向区劳动保障行政部门提出工伤性质认定申请。区劳动保障行政部门经调查后认为，李某与甲方存在事实劳动关系，由此作出了李某受伤害性质为工伤的认定。甲方不服此决定，向市劳动保障行政部门提出行政复议申请。市劳动保障局复议认为，甲方与乙方就厂房维修达成的协议是承揽合同关系，而不是承包经营关系。李某受乙方的聘请参与维修工作，由于乙方不具有用人主体资格，双方是一种雇佣关系。李某与甲方不构成事实劳动关系，其受伤不属于工伤性质认定的范围。因此，复议决定撤销了区劳动保障局作出的工伤性质认定决定。 [争议问题的焦点]： 该案中，对于李某受伤的事实本身并无大的争议，争论的焦点主要是甲方与乙方属于承包经营关系还是承揽关系，主要有两种观点： [简要评析]： 1、承包经营合同与承揽合同有许多相似的地方，但存在本质上的区别。在承包经营合同，发包人居于主导地位。承包人承包的是发包方生产经营项目的部分或全部，是发包生产经营的重要组成部分。这些经营项目，本应由发包人自己组织完成，而依法委托承包人代为组织进行。承包人在开展生产经营活动中是以发包人的名义进行。发包人从承包经营中获取经营利润，对承包经营活动承担相应的法律责任。在承揽合同中，承揽人与定作人是一种完全平等的民事关系。定作人提出定作的要求，由承揽人自主完成。在这种商品经济关系中，定作人实际处于消费者的地位，而承揽人则是商品或服务的提供者。承揽人以自己的名义完成承揽的项目。定作人在承揽活动中只能取得消费品或享受服务，而不能直接获取利润。 2、由于承包经营合同与承揽合同属于两种不同的法律关系，同是劳动者的第三方在参与承包经营劳动和承揽项目劳动中的用工关系也不一样。在承包经营劳动中，如果承包人具有用工主体资格，由其聘用的劳动者则与其形成劳动关系；如果承包人不具有用工主体资格，基于承包经营业务是发包方生产经营重要组成部分的认识和相关法律联系，可以推定承包人聘用的劳动者与发包方形成劳动关系。而在承揽项目劳动中，如果承揽人具有用工主体资格，由其雇用的劳动者则与其形成劳动关系；如果承揽人不具有用工主体资格，由其雇用的劳动者则与其形成雇佣关系。 3、在适用228号文件时不能随意扩大适用范围。228号文件只对承包经营中的劳动关系作出了规定。这里的承包经营特指发包方将自己生产经营范围内的部分或全部业务委托发包给承包人组织生产经营。比较典型的如建筑工程中进行的转承包、分包工程项目，工业企业、商贸企业将其部分生产车间、柜台等实行租赁、承包经营等。区分承包经营与承揽合同，主要看其承包的内容是否属于发包方生经营范围内的业务，同时注意该业务是临时性的、一次性的还是持续、反复进行的。从本案看，甲方是从事织布、染色、印花及销售的印染企业，房屋维修不是其经营范围的业务，而是其生产经营的条件，是企业为了正常经营而临时出现的工作，并且这种工作不是持续进行的状态。因此，甲乙双方实质上是签订的承揽合同，不应适用228号文件关于劳动关系认定的规定。 4、在适用228号文件时应该将其第一条和第二条内容结合起来认定。第一条提出了用人单位与劳动者之间具备劳动关系的三条原则：（1）用人单位提供劳动对象、生产资料或相应的劳
承揽合同的签订技巧 一承揽合同的概念、特征和种类 1．承揽合同的概念 合同法规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。其中完成工作并交付成果的一方为承揽人，接受工作成果并支付报酬的一方为定做人。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 2．承揽合同的特征 1）承揽合同以完成一定的工作为目的。在承揽合同中，定作方所需要的不是承揽方的单纯劳务，而是其物化的劳务成果。即承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成承揽的工作。 2）承揽合同的标的具有特定性。承揽合同的标的是定作方所要求的，由承揽方以自己的设备技术和劳动所完成的工作成果。该工作成果是承揽方为满足定作方特殊需要通过自己与众不同的劳动技能而完成的。 3）承揽方独立承担承揽工作风险。承揽方履行合同过程中，定做物发生损坏、灭失，或加工人员出现伤亡的，都要承揽方独立承担责任，定做方原则上不承担责任。 4）承揽合同是诺成、双务、有偿合同。承揽合同自当事人意思表示一致时即可成立并生效，而不以当事人一方实际交付定做物为合同成立生效的要件，故为诺成合同。承揽合同成立以后，当事人双方均负有一定义务，不存在一方只享有权利而不承担义务的情况，双方的义务具有对应性，一方的义务也即为对方的权利，符合双务合同的特征。同时，承揽合同又是有偿合同，定作方需为工作成果支付报酬。对于无须支付报酬的加工合同，则不属于合同法规定的承揽合同的范畴，而应该由普通民事法律调整。 3．承揽合同的种类 承揽合同包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同、检验合同等。
1）加工合同，加工合同是指由定作人提供原材料，由承揽人将原料加工成为成品，定作人接受成品并给付报酬的合同。这里所说的报酬，实际上是加工费。如张某将一块布料交由制衣店做成西服，双方之间成立的合同就是加工合同。 2）定作合同。定作合同是指由承揽人自备原材料，应定作方的特殊要求制作成品，定作人接受工作成果并支付报酬的合同。定作合同与加工合同的最大区别是原材料的提供者不同。如李某到某服装店制作西服，制衣店用自己的衣料为其制作，双方之间成立的合同就是定作合同。 3）修理合同。修理合同是指承揽人为定作人修理功能不良或被损坏的物品，使其恢复原状或价值，定作人支付报酬的合同。如王某将自己的汽车交汽车修理厂大修，双方之间就成立了修理合同。 4）复制合同。复制合同是指承揽人根据定作人提供的样品，制作与样品相同的成品，定作人接受成品并支付报酬的合同。复制，可以是对文稿的复印、对相片的翻拍，也可以是对画稿的临摹、对塑像的模仿塑造，等等。 5）测试合同。测试合同是指承揽人依定作人的要求，为定作人指定的项目或工程进行测试，取得测验、实验指标等结果，并将测试结果交付给定作人，定作人接受其成果并支付报酬的合同。 6）检验合同。检验合同是指承揽人按照定作人的要求，对定作人提供的检验品进行检测、化验、分析等工作，并对检验品的品质、成分、结构、性能等方面作出报告或结论，定作人接受报告或结论并支付报酬的合同。 二如何签订承揽合同 1．承揽合同主要包括以下条款： 1）合同双方当事人的名称或者姓名和住所； 承揽合同中务必要准确载明合同双方的具体名称，是企业的要记载在工商登记的企业全称，属于个人的要载明身份证件上的姓名；要记载尽可能详细的联系方式，比如；地址、电话、传真、电子邮箱、账号等等。之所以需要如此详细准确的载明，一是为了联系的方便，二是防止发生纠纷时确定被告身份和保留必要的来往证据，等等。 2）定作承揽的标的，即双方当事人权利、义务所共同指向的对象。如：品
2020-08-25塑胶模具合同范本 CONTRACT TEMPLATE 承揽合同
塑胶模具合同范本 塑胶模具合同范本 甲方：乙方： 地址：地址： 电话：电话： 甲乙双方为确保明确双方权利义务，经充分协商，遵循平等,互惠互利的合作诚意，特订立本合同。依据本合同制定的有关附件、补充协议及相关修订书，是本合同的有效组成部份，具有相同的法律效力。 1、乙方根据甲方提供的样品或图纸来设计制造模具。 2、在生产中，甲方如需修改样品或图纸，应及时通知乙方，由此产生的费用由甲方负责。 3、乙方如需对结构、工艺、制造技术进行调整和改动，应事先通知甲方，甲方认可后进行。 4、模具交付甲方使用后，如非正常使用，导致模具损伤，维修费用由甲方负责。 二、质量要求： 1、我司提供模架、模芯材料(在正常情况下使用，模具保证使用30万次)。 2、模具及附件均采用公制通用标准制造。 3、模具试用于双方确认的机台及相关的技术指标。 三、付款方式： 1、合同签订后甲方应3天内付总金额的。 2、样件合格时付合同剩余总金额的余款，即人民币元。 3、更改图纸或样件造成的费用由客户负责。 4、保修期限：模具验收合格后，正常条件下使用一年内进行无偿保修。 四、交货期限： 1、在客户图纸确认及收到预付款后天首试。
五、模型所有权： 1、模型的所有权属于甲方。 六、保密： 1、甲方提供的图纸等相关材料乙方有义务为甲方保密。 七、违约责任及索赔： 1、如因制作方原因模具制作拖期不能按期试模，超期一天扣罚模具合同的5‰，但最不超过模具总价的10%，如果因为客户图纸问题及产品检验等原因造成的拖期，由客户自行负责。 2、甲方提出终止合同，须经对方签字认可，提出方须向对方支付因终止合同所引起的直接经济损失作为赔偿。违约方赔付金额不得大于该合同货款总金额。 3、因不可抗拒的自然因素导致违约，双方应及时通报协商解决。 八、合同履行： 1、本协议执行过程中发生争议，本着友好协商的原则解决，该协商应在五天内解决，如协商不能解决由当地人民法院负责审理。 2、争议进行诉讼期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。 3、自合同各方授权代表签字并盖章之日起生效。任何涂改、删除、增添均无效。 4、本合同一式两份，双方各执一份。 5、本合同的转让、变更、解除和终止，双方必须另定合同。 九、其它： 1、双方友好协商解决。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 日期：日期： 以上内容为实用性文档适用于合同协议，可用于电子版和实体印刷，使用时请详细阅读内容条款，以保障自身利益，避免利益受损
模具委托加工协议 委托方（甲方）： 承揽方（乙方）： 甲乙双方本着互惠互利的原则，为明确双方在产品配套过程中的权利义务关系，经协商一致，甲方委托乙方制作模具，乙方并成为甲方的模具产品供货者，甲方支付相关费用事宜，达成如下合作协议： 一、品名、模具规格、材料、数量和价格 （以上价格已含17%的增值税，且包含模具送到 的运费。） 甲方委托乙方加工以上所列的加工项目/产品、数量、价格 二、双方的权利及义务 （一）甲方权利及义务 1. 负责交付给乙方执行本合同所需的应由甲方提供的产品设计图纸和其他相关技术资料，并负责该部分技术方面的支持工作。 2.对交付给乙方的产品设计图纸和相关技术资料，甲方具有唯一的解释权，当发生歧义时，乙方应征询甲方意见，由甲方确认。 3. 负责交付给乙方本合同项下模具的研发进度要求及计划，并尽可能地提供利用该模具
生产产品预测。 4. 乙方完成模具的设计和制造后，由甲方去乙方现场对模具进行验证确认或由乙方提供产品样品到甲方进行验证确认。 5. 负责给乙方下达需用本合同项下的模具制造的产品订单，具体订单量根据甲方自身的实际需要确定。 6. 可以随时到乙方处检查有关乙方存放本合同模具的状况，若发现存储不当或者模具不具备正常生产情形的，有权要求乙方立即改正并保证以后不会出现类似情形。 7. 有义务按照本合同的约定向乙方支付模具加工款及其他约定由甲方支付的费用。 （二）乙方权利及义务 1. 负责根据甲方提供的产品设计图纸和其他相关技术资料进行模具的设计和制造，乙方负责按照合同规定按时完成符合甲方设计要求的模具。 2. 负责按时按量提供认证及样板测试、试产所需的产品。同时乙方必须提供相关产品的详细的检验测试报告供甲方确认。如需修模、改模, 送板时同时也要附检验测试报告（注明修改的地方）。 3. 模具由甲方认证合格后，由乙方负责模具的封存、修理和维护，乙方必须根据甲方或甲方授权的第三方的订单进行批量生产。 4. 对给甲方生产的所有模具，如图纸等由乙方提供的，乙方应提供详细的设计图纸给甲方，并且必须在开模之前以电子档形式传给甲方以供批准。 5. 负责保管本合同项下的模具及其附属产品、相关工具，确保模具及其附属产品、相关工具等在任何时候都处于可正常生产状态。 6. 负责对模具进行组装、防锈以及对磨损部件等的更换，保证模具随时可以重新开始生产，并且该费用由乙方自行承担。 7. 承诺本合同项下的模具及其附属产品、相关工具等是专门用于生产甲方订单产品，未经甲方同意不得将其用于生产乙方自身产品和任何第三方之产品。 8. 保证未经甲方书面许可，绝不将本合同中所涉及的任何一付模具整体或部分外包给其它公司进行加工。 三、模具开发周期及质量要求 1.乙方在收到甲方确认后的产品图样之后，即开始进入模具设计和制作阶段，开模周期 为天。
有关承揽合同集锦8篇 承揽合同篇1 发包方：江西省亿鑫装饰工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经双方协商一致，甲方将新城区人民医院右侧羽毛球馆附二楼装修工程以包工包料的方式承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，双方本着平等，互利的原则，特订立此合同，双方共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、合同名称：金鑫二手车公司二楼装饰 2、合同内容：包工包料装修（甲方按工程预算总造价的30%加3000元抽取后，承包给乙方施工） 3、工程标准：符合国家相关标准。 4、工程地点：新城区人民医院右侧羽毛球馆附二楼 5、承包方式：包工包料（主料由甲方选定乙方购买）。 二、质量技术要求 乙方按甲方要求及国家有关施工验收规范和质量评定标准进行施工，完工后要达到国家规定标准，甲方据此验收。（以效果图为准） 三、工程价款 合同总造价：（大写）（￥：元），本工程总价款已包含材料费、人工费、运输费、垃圾清理费、电费、相关税费等达到甲方验收要求的费用，地砖、地板主材料费用也包含在内，但为了保证质量，由甲方选定乙方购买。若施工工程合同外变更和增加项目内容产生的费用，由双方协商达成一致执行。 四、工期要求 年月日至年月日。乙方必须按此合同签订的工期完成施工。每延误一天，扣乙方合同总价款的2%为违约金，并依此累计。由于不可抗力造成不能施工，工期可适当顺延（以甲方签字为准）。 五、付款方式
装修主材到场后，甲方支付乙方总工程款的 40% ，装修工程完工经甲方竣工验收合格后，付至装修工程总价款的95%，余5%为质保金，一年后无质量问题付清。 六、双方的权利和义务 （一）甲方权利和义务： 由于甲方原因造成停工而终止合同时，甲方应按乙方所完成的工作量支付实际工程费。 （二）乙方权利和义务： 1、乙方按甲方施工要求施工。（并帮助甲方解决与本工程相关问题，达到甲方施工验收要求）。 2、若本工程达不到业主要求的合格标准，乙方除负责返工外，由此造成的一切经济损失由乙方承担。 3、负责施工现场安全，严防火灾，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。如有发生，必须尽快负责修复或赔偿。如乙方未能及时修复或赔偿的，甲方有权从未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修复或赔偿费用时，乙方应于3日内向甲方补足。 4、工程完工后出现的质量问题，乙方自行维修，所造成的一切费用由乙负责支付。 5、如乙方施工进度不能保证按时交工，甲方有权安排其他单位进场施工，由此发生的一切费用从乙方合同总价款中扣除。 6、乙方在执行本合同期间，乙方自己发生及乙方给甲方、第三方造成的一切伤、亡、事故，其责任及全部费用均由乙方自行承担。 7、乙方应及时向工人支付工资，如甲方发现乙方未及时支付工人工资时，甲方有权扣除未支付款项并终止本合同的履行。 七、其它约定事项 1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常进行时，乙方应及时书面报告甲方，经甲方盖章认可后工期可相应顺延。
承揽合同的概述示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
承揽合同的概述示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、承揽合同的定义 承揽合同是日常生活中除买卖合同外最为常见和普遍 的合同，我国《合同法》第251条第1款对承揽合同所下 定义为：“承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作 成果，定作人给付报酬的合同。”在承揽合同中，完成工 作并交付工作成果的一方为承揽人；接受工作成果并支付 报酬的一方称为定作人。在日常生活中，如果合同中没有 以承揽人、定作人指称双方当事人，也不影响对其法律性 质的认定。 二、承揽合同的法律性质 1、承揽合同是诺成、不要式合同。承揽合同的成立仅 需双方就主要条款达成合意即可，合意的表现不拘形式，
书面、口头均可。订立合同后，如需交付标的物，该交付行为也不是使合同成立的行为，而是履行合同的行为，是定作人履行已经成立的合同义务的行为。 2、承揽合同是双务、有偿合同。根据《合同法》的规定，在承揽合同中，承揽人负有完成工作并支付工作成果的义务，而定作人则负有支付报酬的义务，因两者的义务是相互的、对流的，所以承揽合同是双务合同；承揽合同中双方均为价性给付，一方要获得对方的给付，必须向对方为相应给付，故承揽合同又是有偿合同。 3、承揽合同一般是固有继续性合同。继续性合同是与一时性合同相对应的概念，二者之间，以时间因素在合同履行中所处的地位为区分标准。继续性合同是指合同内容非一次性给付可完结，而是继续地实现的合同，其基本特色在于时间因素在合同履行上居于重要地位，总给付的内容取决于为给付时间的长短。承揽合同一般都不能即时履
最高人民法院关于扬州市化工设备厂与广西融安粤桂锌业有限责任公司加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (1) 最高人民法院关于常州市康达家私发展有限公司与山西省政协宾馆筹建处定作合同纠纷一案指定管辖的通知 (1) 最高人民法院关于江苏宜兴市双环环保设备厂与新疆英吉沙县自来水公司、新疆英吉沙县供排水公司加工承揽违约金纠纷一案的指定管辖通知 (3) 最高人民法院关于烟台海韵电子技术有限公司与广州市三电技术开发有限公司加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (4) 最高人民法院关于合肥晓峰摩托车有限责任公司诉浙江黄岩模具六厂、许守德加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (5) 最高人民法院关于吉林市供销社经销公司土产品采购供应站诉牡丹江市铁岭物资供应站加工承揽合同纠纷案指定管辖问题的通知 (6) 最高人民法院关于船员私自承揽运输擅自开航的民事责任应否由轮船公司承担问题的答复 (6) 最高人民法院关于山东省诸诚市飞达实业公司诉河北省石家庄市地毯厂加工承揽挂毯合同纠纷案指定管辖的函 (8) 最高人民法院关于商都县毛毯厂与呼和浩特联合毛纺织科研实验厂加工承揽毛毯合同纠纷一案的复函 (8) 最高人民法院关于武汉市国营生物发酵设备厂与河北省冀南制药厂加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (8) 最高人民法院经济审判庭关于如何确定加工承揽合同履行地问题的电话答复 (9) 最高人民法院关于如何确定加工承揽合同履行地问题的函 (9) 最高人民法院 关于扬州市化工设备厂与广西融安粤桂锌业有限责任公司 加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 〔2002〕民立他字第9号2002年11月20日最高人民法院公布 江苏省高级人民法院、广西壮族自治区高级人民法院： 江苏省高级人民法院〔2001〕苏立民二他字第015号和广西壮族自治区高级人民法院〔2002〕 桂立民他字第001号请示报告均收悉，关于扬州市化工设备厂（下称扬州化工厂）与广西粤桂锌业 有限责任公司（下称广西粤桂公司）定作合同纠纷一案的管辖权问题，经研究，通知如下： 从1999年10月26日广西粤桂公司与扬州化工厂签订的《加工定作合同》内容看，本案属定作 合同纠纷。鉴于双方当事人在合同中未明确约定合同的履行地，而承揽方扬州化工厂制作产品的主 要行为地在江苏省扬州市邗江区，依据我院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的 意见》第20条关于“以加工行为地为合同履行地”的规定，扬州市邗江区应为合同履行地。该定作 合同中约定的交货地及安装、调试地不应视为本案合同履行地，因此，广西壮族自治区融安县人民 法院对本案无管辖权。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条、第三十七条第二款之规定， 本院指定本案由江苏省扬州市邗江区人民法院管辖。请广西壮族自治区高级人民法院依法撤销融安 县人民法院〔2001〕融经初字第117-1号民事裁定，将案卷材料移送扬州市邗江区人民法院审理。
模具加工承揽合同 合同编号： 甲方（定作方）：中山市泰源包装材料有限公司 乙方（承揽方）：珠海市洋子模具有限公司 甲、乙双方本着平等、互利原则，就甲方委托乙方加工制作泡沫（EPS）产品模具，经甲、乙双方友好协商，于甲方所在地达成如下协议： 第一条委托事项 乙方接受甲方委托加工制作产品模具，具体模具型号规格、数量、模穴数、模具用料材质和单价等以甲方订单中信息和数据为准。本合同所指模具包含模具本身及后续产品生产所需的夹具、模具等。 第二条质量标准和要求 1、质量标准和要求：按甲方的质量要求执行。 2、甲方提供产品模具的设计图纸、样板和其他相关技术资料。就上述资料，甲方具有唯一的解释权。发生歧义时，乙方应征询甲方意见，并得到甲方的书面确认。 3、乙方在收到上述资料后/ 个工作日内，需提供详细的模具图纸，甲方应在收到模具图纸之次日起的/ 天内予以确认。 4、乙方按甲方确认后的图纸及甲方的技术要求设计制作模具。 5、合格模具应同时具备以下条件： （1）符合经甲方确认的模具结构图； （2）符合经甲方确认的正式零件图纸要求； （3）符合甲方的质量及技术要求； （4）模具寿命及使用能效必须符合本合同的规定； （5）如双方无约定则按国家及行业标准执行； （6）模具的原材料必须达到甲方书面认可的要求。 第三条原材料来源和模具制作时间 1、模具制造生产所需的原材料由乙方承担。如为乙方承担，则乙方必须保证按甲方的技术要求采购原材料，以确保产品质量的稳定。同时，乙方还应把原材料的品质标准、产地等如实在模具制造前七日书面告知甲方。 2、本合同模具开发送样周期为15 天，自收到订单之日起计；模具交付使用周期为天，在乙方完成试模后，须于12小时内向甲方传真或邮递《试模报告》。 3、如果乙方模具制作出过程中出现工艺或者其它的问题，导致模具无法验收合格的，乙方应根据图纸和样板免费重新开模。重新开模的质量和交期除有特殊约定外，按本合同执行，否则视
有关承揽合同范文汇总八篇 有关承揽合同范文汇总八篇 在人们愈发重视契约的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编整理的承揽合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 承揽合同篇1 签定日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 定作方（甲方）：＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承揽方（乙方）：＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。 ┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│ │ │ │ │ 加工费│ │ 品名│ 规格│ 单位│ 数量├─────┬──────┤ │ │ │ │ │ 单价│ 金额│ ├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ │ │ ││ │ │ └────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 定作方供应原材料： ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐ │ 原材料│ 规格│ 单位│ 数量│ 日期│成品单位耗用量│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ ││ │ │ │ │ │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘ １．技术资料、图纸提供办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 ２．产品检验标准和方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 ３．交货地点及运输办法、运杂费用和负担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 ４．货款及费用结算办法及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 ５．本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。 甲方（盖章）：
承揽合同案件的特点和难点 顺义法院通过2008年12月至2010年6月该院受理的211件承揽合同进行调研发现，在市场经济条件下，供大于求的矛盾同样存在于加工、承揽交易活动中。定作方利用其优势地位，在掌握着起草合同主动权的情况下，无故拖延或恶意拒绝给付款项。在调研的承揽合同纠纷中，绝大多数纠纷起源于定作方拖欠价款，承揽方要求定作方给付价款。该类案件呈现以下“四多”特点。 一是反诉案件多。在定作方被起诉后，其基于正常合理的抗辩也好，基于寻找借口也好，诸多案件的定作人在答辩时均提出承揽人交付的工作成果不符合约定或质量不合格。大量定作方据此提出反诉，要求承揽人赔偿因质量瑕疵造成的经济损失。 二是管辖异议多。根据民事诉讼法的相关规定，合同纠纷的管辖地为被告住所地或加工行为地。因此，承揽人在起诉时，往往以加工行为地在其公司或工厂为由，选择向自己住所地法院起诉。定作人在应诉后，或基于法律的规定提出加工行为地并非原告住所地，或基于无故拖延时间，或基于获得收集反诉或抗辩证据的时间，或基于在协商过程中作为原告让步的条件，提出管辖权异议，要求将案件移送被告住所地法院审理。 三是鉴定多。在承揽合同纠纷中，基于定作人往往提出质量瑕疵的抗辩或者据此反诉，因此承揽人交付的工作成果是否符合约定就成为争议焦点。诉讼中，鉴于定作人提供的证据不足以证实质量存在缺陷，因此，或基于被告的申请，或基于法院的释明，就质量问题组织鉴定。 四是承揽人胜诉案件多。在承揽合同纠纷案件中，定作人未提出质量异议的，要么拒绝出庭应诉，要么以资金短缺为由进行抗辩；绝大多数定作人均以质量异议进行抗辩或反诉。但审理中发现，定作人据以主张质量异议的证据非常有限，虽然启动鉴定程序，但因客观因素往往导致鉴定不能。因此，承揽人的诉讼请求被法院支持的案件较多。 同时，审理承揽合同纠纷案存在以下四个难点： 一是承揽合同与买卖合同混淆。承揽合同纠纷案件的审理中，当事人提交的合同名称表述相当混乱。有些合同的名称虽然记载为加工定作合同，但是根据合
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 模具加工合同
编号：FS-DY-20109 模具加工合同 甲方(订作方)：____ 地址：____ 法定代表人：____ 营业执照证号：____ 乙方(承揽方)：____ 地址：____ 法定代表人：____ 营业执照证号：____ 合同签订地：____ 甲乙双方依据《合同法》规定，经充分协商，就乙方为甲方制作_____模具，甲方支付加工费事宜，达成如下协议; 一、制作项目、数量、金额 序号 产品名称
模腔数 单价（元） 数 量 小计（元） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额：（含17%的增值税）人民币大写：元整。（万元）
交付首样工作期：35天 说明：以上费用包括全部材料费、备件费、制作费、制件费、运输费、安装调试费、培训费、管理费、税费及一年的保修费用等。 二、图纸及技术资料的提供 1)乙方按照甲方要求负责模具设计，计算模具日产能力，并需得到甲方确认方可制作。 2)模具设计所需图纸资料由甲方提供给乙方使用的，须经甲方确认后方可使用。 三、技术要求以及质量要求 1)模具必须按甲方提供的图纸及要求制造，保证模具啤出符合要求的制件; 2)模具必须按照制作项目列明的要求制作，且必须有合理可靠的冷却系统; 3)更详尽的技术要求见附表，模具也应符合甲方在向乙方提供的其他的技术资料中明示的技术要求以及质量要求; 4)乙方制作的模具应保证____万次以上的使用寿命。 四、制造工期
TOOLING PROCESSING CONTRACT 合同编号： Contract No.: 签署日期： The date of signature of 甲方（定作方）：Party A (Buyer): 乙方（承揽方）：Party B (Supplier): 甲乙双方本着平等、互利原则，就甲方委托乙方加工制作用于生产 (“产品”)的模具、冲模或模具（“模具”），经双方友好协商，于甲方所在地达成如下协议： Whereas, Party A desire to purchase the tools, dies and moulds (the “Tools”) from Party B for production of (“Products”). After friendly consultations and proceeding on principles of fairness and equality, the Parties at the location of Party A have agreed the following: 第一条委托事项Article 1 Tools Information 序号No. 模具名称Tools Name 型号Type 数量Qty. 穴数Cavity No. 模具用料材质Tooling Material 模具单价（元）Unit Price（RMB）备注Remark 备注：本合同中所指模具包含：□模具本身及□后续产品生产所需的夹具、模具等。 Note: The “Tools”in this Contract include: □ the tools, dies and moulds □ Jigs and fixture etc which are necessary for production. 第二条质量标准和要求Article 2 Quality Standards and Requirements 2.1质量标准和要求：按甲方的质量要求执行。 Quality standards and requirement: In accordance with requirements of Party A.
该案应属加工承揽合同纠纷而非买卖合同纠纷 一、基本案情 原告：山东青云起重机械有限公司泰莱起重设备厂（以下简称泰莱设备厂） 被告：上海瑞弛建设工程有限公司（以下简称瑞弛公司） 2003年10月9日，泰莱设备厂与瑞弛公司签订一份起重机买卖合同。内容为由泰莱设备厂向瑞弛公司出售一台起重机，该起重机相关数据由瑞弛公司提供，10月底于常州交货，运费由泰莱设备厂负担。起重机总造价138000元，货到后现场付款130000元，余款等设备使用一个月后全部付清。合同签订后，泰莱公司按对方技术要求于月底将起重机制作完成并送到指定交货地点。被告瑞弛公司在收货并验收合格后仅支付了60000元现金，余款78000元经原告泰莱设备厂多次催要，被告以种种理由拒不履行付款义务。原告于2004年7月1日诉至我院羊流法庭，要求法院判令被告支付货款并赔偿损失。被告瑞弛公司提出了案件管辖异议。 二、处理结果 法庭经审查认为，原被告双方签订的起重机买卖合同其实质是加工承揽合同，案件事实清楚，权利义务关系明确，被告理应按合同的约定履行付款义务，遂判决被告支付剩余货款并赔偿因迟延履行合同给原告造成的损失。 三、对本案处理的不同认识 对于本案的处理司法实践中有两种不同的认识。一种意见认为原被告双方签订的是买卖合同，根据民诉法关于管辖问题的相关规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。根据民诉法解释有关管辖问题的规定，合同双方当事人在合同中对交货对点有约定的，以约定的交货地点为合同履行地。本案中被告住所地在上海，合同履行地既指合同中约定的交货地点在常州，可见只有上海和常州两地的相关法院才对原被告双方的合同纠纷有管辖权，作为原告住所所在地的基层法院，我院对此案是没有管辖权的，应当裁定驳回其起诉。另一种意见认为，虽然原被告双方签订的合同名为起重机买卖合同，但是实际上原告所出售的起重机完全是按照被告提供技术数据要求来制作的，也就是说，起重机是由被告向原告定作的，所以这个合同是一个典型的加工承揽合同。根据民诉法相关解释中关于管辖问题的规定，加工承揽合同以加工行为地为合同履行地，本案中，起重机是在原告住所所在地加工完成的，所以原告住所地所在基层法院有对此案的管辖权，应当严格按照合同法的相关规定作出要求被告承担违约责任的判决。 四、相关法律问题分析 本案争议的焦点在于原告住所地所在的基层法院对此案是否有管辖权，而要弄清这个问题关键在于对原被告双方所签订的合同的性质的正确认定，既该合同到
YOUR LOGO 从一案看雇佣合同与承揽合同之 区分范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
从一案看雇佣合同与承揽合同之区 分范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 一、案情： 根据李某申请，区劳动保障局作出《工伤认定书》，其内容大致如下：“20xx年8月15日，大富豪酒店聘用李某在该店做临时工。同年12月17日，李某在楼上往油罐里加油时，不慎从上滑下来，造成左股骨上殿粉碎性骨折、左跟骨粉碎性骨折。根据法律法规，李某属在工作时受伤，因此，区劳动保障局认定李某为工伤。”对此，酒店不服，认为李某是医七一商场维修服务人员的名义到本酒店承揽电器维修服务工作，本酒店从照顾关系出发，才同意让其到本酒店从事电器维修工作。出事那天，李某按要求对酒店输油泵进行维修后，未经本酒店任何人指派和同意，擅自违反操作规程和安全管理规定，给本酒店楼上的油罐加油，不慎从油罐顶上滑下，造成重伤，应后果自负，酒店不承担工伤保险责任。遂诉至法院，请求撤销该工伤认定。 二、试比较20xx年司法考试卷三多项选择第62题： 62.甲公司经营空调买卖业务，并负责售后免费为客户安装。乙为专门从事空调安装服务的个体户。甲公司因安装人员
模具承揽合同 在中国模具制造业飞速发展的大背景下,小型模具企业的项目管理水平低下,成为影响我国小型模具企业市场竞争力的一大障碍。那么对于模具承揽合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的模具承揽合同范文，感谢您的阅读。 甲方：乙方： 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据《中华人民共和国合同法》有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：甲方委托乙方生产加工制作模具。 第二条：质量标准和要求、验收方法(标准)及地点： 1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。 (1)乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。 (2)合格模具定义： ①模具必须符合经甲方确认后的模具结构图; ②模具必须生产出符合甲方提供的正式零件图纸要求; ③模具寿命必须符合本合同第六条之规定; 2、验收方法(标准)：①按甲方的图纸和技术要求执行。②模具结构验收地点：在甲方指定地点进行。每次验收必须有双方签署的验收必须符合模具结构图纸。报告，如验收不合格，必须在验收报告上注明下
次验收期限。 第三条：原材料来源 1、原材料来源：模具制造生产所需的材料由乙方承担。乙方必须保证按甲方提供的技术要求采购原材料，以确保产品质量的稳定性，若乙方偷工减料或以次充好，甲方可单方面终止合同 第四条：交(收)货方法、地点及运杂费负担： 1、交货方法及验收： 本合同模具在乙方按甲方提供的图纸技术要求进行试模、送样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。 2、交货地点：甲方指定场所。 3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起否则，乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失(每迟交1日，罚款200元)。如是甲方原因造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后，交付时间可以按延误时间顺延。 4、运杂费用承担：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。 第五条：本合同模具总金额为万元。共套模具。货款结算时间及方法：。付款方式：签订合同预付 %，试模合格交付使用个月内付% 第六条：技术资料提供及保管： 第七条：质量异议/违约责任： 1、对于乙方供应的产品如存在质量问题，甲方必须以书面的形式
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
加工承揽合同样式经典版 订立合同双方：__________________ 承揽方：__________________ 木具厂以下简称甲方 定作方：__________________ 百货公司以下简称乙方 甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守. 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求： 一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳. 二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做. 三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便. 四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据. 第三条原材料由甲方提供.
第四条图纸由乙方于______年______月______日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿. 第五条工程价款：按核定价格单计算款__________________元. 第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明. 第七条交货的时间和地点：______年______月______日至______月______日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续. 第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担. 第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责. 第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款
非典型承揽合同的判定及定作人过失的责任承担 天津市高级人民法院李超 案情 甲为个体业主，准备开办一家美容院。在美容院装修完成后，雇请无高处作业资质的乙为其提供保洁服务。口头约定：乙负责美容院房间内的清洁整理并擦拭一至三楼门窗玻璃；劳务费为1000元，两天内完工。乙在擦拭三楼窗户时，未采取防护措施，不慎坠落楼下，导致颅脑损伤，多部位骨折，为治疗花费10万元。乙诉至法院，要求甲承担用人者责任，请求判令甲向其赔付医疗费用10万元。 解析 本案涉及两个争议问题：一是乙向甲提供劳务的合同究竟是雇佣合同，还是承揽合同？这直接影响着甲所承担的是用人者责任还是定作人责任；二是如果确认为承揽合同，定作人甲的过失如何判定，又如何承担损害赔偿责任？ 一、非典型承揽合同的认定问题 承揽合同系指承揽人按照定作人的要求完成特定的工作，交付工作成果，取得报酬的合同。就种类而言，承揽合同主要包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同、检验合同等。典型的承揽合同，一般是对有体物的制作和变更，例如房屋的维修、服装的定制；还可以是无体之精神的创作，例如电脑软件设计、广告设计、美术作品创作，这些是借有体物予以形体化的体现。1特殊场合下，承揽合同中承揽人所提供的仅仅是劳务的实施，虽然仍然要求此种劳务须具有完成特定结果的特性，但实务上做合同类型上的区分却颇有难度，这种形态的承揽合同姑且称之为“非典型承揽合同”。这里所谓的典型与非典型的区分，更多的是出于对承揽合同认定难易程度上的考量。 （一）承揽合同与雇佣合同区分 在区别承揽合同与雇佣合同的具体处理上，首先是看当事人是否有约定。判断合同性质主要是审查双方约定的权利义务，而不是单纯看合同名称，现实中并不排除有雇主为了规避承担雇佣合同责任，而以“承揽”命名合同的情形。在实务中，承揽合同与雇佣合同有时不易区分。据一般的学理认识，区分标准如下：（1）承揽合同以工作成果为目的，劳务供给仅仅是手段或过程，而雇佣合同劳务本身即为目的；（2）承揽人完成工作成果获得报酬，雇佣合同中提供劳务即获得报酬，而有无工作结果在所不问；（3）承揽人提供的劳务具有独立性，而受雇人
加工承揽合同的特征 篇一：加工承揽合同特点 承揽合同纠纷】承揽合同案件的特点和难点 顺义法院通过XX年12月至XX年6月该院受理的211件承揽合同进行调研发现，在市场经济条件下，供大于求的矛盾同样存在于加工、承揽交易活动中。定作方利用其优势地位，在掌握着起草合同主动权的情况下，无故拖延或恶意拒绝给付款项。在调研的承揽合同纠纷中，绝大多数纠纷起源于定作方拖欠价款，承揽方要求定作方给付价款。该类案件呈现以下“四多”特点。 一是反诉案件多。在定作方被起诉后，其基于正常合理的抗辩也好，基于寻找借口也好，诸多案件的定作人在答辩时均提出承揽人交付的工作成果不符合约定或质量不合格。大量定作方据此提出反诉，要求承揽人赔偿因质量瑕疵造成的经济损失。 二是管辖异议多。根据民事诉讼法的相关规定，合同纠纷的管辖地为被告住所地或加工行为地。因此，承揽人在起诉时，往往以加工行为地在其公司或工厂为由，选择向自己住所地法院起诉。定作人在应诉后，或基于法律的规定提出加工行为地并非原告住所地，或基于无故拖延时间，或基于获得收集反诉或抗辩证据的时间，或基于在协商过程中作为原告让步的条件，提出管辖权异议，要求将案件移送被告住
所地法院审理。 三是鉴定多。在承揽合同纠纷中，基于定作人往往提出质量瑕疵的抗辩或者据此反诉，因此承揽人交付的工作成果是否符合约定就成为争议焦点。诉讼中，鉴于定作人提供的证据不足以证实质量存在缺陷，因此，或基于被告的申请，或基于法院的释明，就质量问题组织鉴定。 四是承揽人胜诉案件多。在承揽合同纠纷案件中，定作人未提出质量异议的，要么拒绝出庭应诉，要么以资金短缺为由进行抗辩;绝大多数定作人均以质量异议进行抗辩或反诉。但审理中发现，定作人据以主张质量异议的证据非常有限，虽然启动鉴定程序，但因客观因素往往导致鉴定不能。因此，承揽人的诉讼请求被法院支持的案件较多。 同时，审理承揽合同纠纷案存在以下四个难点： 一是承揽合同与买卖合同混淆。承揽合同纠纷案件的审理中，当事人提交的合同名称表述相当混乱。有些合同的名称虽然记载为加工定作合同，但是根据合同内容，实质上是买卖合同;有些合同名称为购销合同，但实质上是承揽合同。对合同关系定性不准，可能导致管辖法院的确定错误、违约责任的认定错误等。 二是管辖混乱。在承揽合同纠纷案件中，依职权移送管辖、被告提出管辖异议裁定移送或驳回申请、指定管辖的标准都不统一。民事诉讼法规定承揽合同的履行地为加工行为