内墙涂料工程劳务分包合同
分包方：郑州景奇装饰工程有限公司承包人：
签约地点：郑州市金水区农业路37号港银丰商务A座804
签约日期：年月日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工（劳务）承包事项协商一致，订立本协议，并严格执行。
一、工程概况
工程名称：源升金锣湾A区项目
工程地点：紫荆山路航海路交叉口
质量等级：达到承包方合格要求
承包范围：A07地块1#楼商业批顶
二、承包内容及方式
1、本工程包干单价为元/㎡，此单价已经包含清理基层、刮腻子、涂底层及面层涂料以及各种造型线条、修补等在内的综合单价，不再更改。工程总价按整体工程完工后实际验收面积×单价来计算
2、具体承包方式：主要施工材料（砂浆）由甲方提供，辅料及施工人员、工具等由乙方承担，乙方应无偿的对甲方购买的材料进行装卸，另乙方负责在施工期间内妥善保管材料。
3、具体工程范围
（1）基层清理、修整处理；
（2）内墙涂料部位（包括门窗洞口及临边的部位）；
（3）施工材料采用甲方指定产品。
（4）与内墙涂料工程达到竣工验收的相关一切施工工作。
三、工程款拨付与结算
1、结算时间：施工完毕、验收合格后叁个月之内；
2、结算要求：按施工图纸实际外墙实面积计算真石漆工程量，乙方与甲方共同计算工程量，并出具双方签字认可的结算单，作为最后结算依据并存档保留。
3、本工程不设预付款，乙方进场后甲方只垫付工人生活费，其他费
用乙方自行承担。甲方支付乙方生活费每人每天30 元，每半月发放一次，每月共发放2次。
4、整体完工后，经甲方验收合格后，支付乙方工程款% ，经建设单位、施工单位、监理单位、质监站验收合格后，最终结算办理完毕后三个月内支付乙方% 工程款，预留%作为质量维修保证金，六个月后无息返还。
4、乙方在承包方规定的保修期内应无条件的进行维修，若是拒绝维修，在甲方多次催促之下仍不执行，甲方可自行找人员进行修补，但其间产生的一切费用应由乙方承担。
四、本工程工期要求
1、从甲方开始本工程内墙涂料工期为日历天，具体开工日期以甲方通知为准；
2、本工程在遇节假日（包括农忙季节在内）或重大活动不放假，以利于工程工期正常进行。乙方应合理组织施工，配备足够的人员和机械等资源，工期应满足承包方总进度计划和甲方规定的控制点要求；
3、非乙方原因造成的工期延误，经甲方和承包方确认后工期相应顺延。因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，罚款2000 元/天/栋楼，并且在结算时扣除综合单价中所含的工期保证费0.5 元/㎡，若遇到特殊情况必须在承包方规定的时间内完成时，甲方有权自行找人完成工作，但在期间发生的一切费用应由乙方承担，在结算
时在乙方的工程款里直接扣除。
五、承包人责任与义务
1、乙方进场后应按照甲方对质量、进度、安全、成本等方面所要求的标准，完成协议约定的全部施工内容。
2、进度责任：按时完成项目部工程进度计划，因乙方责任每延误一天罚款500.00元。
3、质量责任：乙方在施工中必须按照图纸设计要求及验收要求进行施工。
4、因乙方原因造成返工，返工所需费用由乙方承担。
5、服从甲方的领导和管理，遵守国家的法律与法规，执行工地
各项规章制度，对违反制度者，甲方有权予以处罚。
6、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。
7、乙方不得以甲方名义对外采购；乙方不得将依据本合同取得的施工任务转包或再分包。
8、乙方应对作业工人进行安全教育，自觉遵守甲方现场管理的各项规定、规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查。
六、物资管理
1、乙方进场材料需堆放在甲方和承包方指定的地点，并做好防火、防盗等工作，并保证工完场清。
2、乙方应遵守劳动纪律和规章制度；爱护甲方的财产，若因乙方材料管理不善造成甲方及现场的损失，均由乙方承担；必须按照甲方和承包方的物资管理要求进行施工，并对材料的浪费负全部责任；若乙方有意损坏甲方购买的材料及其他一切物品时，罚款1000 元/次，
七、安全文明施工
1、乙方在施工现场，应管理工人进入现场必须佩带安全帽，若因未佩带安全帽遭到项目罚款，乙方应自行承担。
2、乙方应每天派一位专门的安全人员，对现场的施工机械、工人的施工方法、现场成品的保护进行检查，若成品遭到破坏，乙方必须无偿进行修补。
3、已经完成的部分工程，乙方在施工其他部位时，应注意防止对已完成部分的门窗洞口造成污染，若出现污染情况，乙方应自行进行清理，若乙方拒不清理，甲方应根据情况进行罚款500 元/次，若甲方另找人清理时，费用应乙方承担，从乙方工程款里进行扣除。
4、乙方应按工程所在地有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防护用品）等工作，保证施工安全和人身安全。
八、其他
1、本合同一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执1 份，从双方签订之日起生效，于乙方承担的全部工程保修期满，工程款结清后自行停止。
2、未尽事宜，双方另行签订协议作为本合同之附件，具有同等法律效力。
甲方：郑州景奇装饰工程有限公司（盖章）乙方：
法定代表人或委托代理人：
日期：年月日
内墙涂料工程劳务分包合同 分包方：郑州景奇装饰工程有限公司 承包人： 签约地点：郑州市金水区农业路37号港银丰商务A座804
签约日期：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工（劳务）承包事项协商一致，订立本协议，并严格执行。 一、工程概况 工程名称：源升金锣湾A区项目 工程地点：紫荆山路航海路交叉口 质量等级：达到承包方合格要求 承包范围：A07地块1#楼商业批顶 二、承包内容及方式 1、本工程包干单价为元/㎡，此单价已经包含清理基层、刮腻子、涂底层
及面层涂料以及各种造型线条、修补等在内的综合单价，不再更改。工程总价按整体工程完工后实际验收面积×单价来计算 2、具体承包方式：主要施工材料（砂浆）由甲方提供，辅料及施工人员、工具等由乙方承担，乙方应无偿的对甲方购买的材料进行装卸，另乙方负责在施工期间内妥善保管材料。 3、具体工程范围 （1）基层清理、修整处理； （2）内墙涂料部位（包括门窗洞口及临边的部位）； （3）施工材料采用甲方指定产品。 （4）与内墙涂料工程达到竣工验收的相关一切施工工作。 三、工程款拨付与结算 1、结算时间：施工完毕、验收合格后叁个月之内； 2、结算要求：按施工图纸实际外墙实面积计算真石漆工程量，乙方与甲方共同计算工程量，并出具双方签字认可的结算单，作为最后结算依据并存档保留。 3、本工程不设预付款，乙方进场后甲方只垫付工人生活费，其他费用乙方自行承担。甲方支付乙方生活费每人每天30 元，每半月发放一次，每月共发放2次。 4、整体完工后，经甲方验收合格后，支付乙方工程款% ，经建设单位、施工单位、监理单位、质监站验收合格后，最终结算办理完毕后三个月内支付乙
编号：_______ ________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 劳务工程分包合同0001 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程劳务分包合同 发包人: 承包人: 2019年8月17日
建设工程劳务分包合同 发包人：（下称甲方）承包人：（下称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作内容 工程名称：XXXX高层住宅楼网点及车库工程 工程地点：xxxx社区_________________________ 分包范围：1、包施工图范围内除安装工程外全部工作及工序内容（扫地出门，甲方不再追加任何费用，乙方必须完成建设单位竣工验收前室内外竣工活理所有工作项目）。 2、包除甲供主材外的全部二级配电以下全部机具、设备、模板材及辅助材料（含 心结构防冻、养护覆盖物，含室内外安全防护搭设及其架体费刷挂网费用）。 3、包项目内所有文明施工、技术、税金（9%）、劳务管理及其劳务挂靠企业挂靠费、材料装卸车、保管等一切工作内容均含在分包单价中，不再追加任何费用 4、包施工现场所有文明施工过程保洁活扫、租赁物品维修与码垛、装卸车及回送后码垛、平立网活理与入库等工作项。 5、甲方仅承担大型机械、脚手架管、扣件、顶丝、垫板、脚手架板、搅拌机、泵送设备、临时设施搭建（底座及其内部装修由乙方承担）等项目费用。 6、包除上述规定范围以外的项目产生的劳务费用由甲方据实承担并结算给乙方。 7、包乙方分包范围内大型机械底座施工，场地内所有底座施工、机械及场地与配箱防护棚制作人工费。 8、各分部人工费分项综合单价为本节上述分包范围所有工作项的综合单价。在本 综合单价的项目不再计取任何费用，未包含在珠合单价的项目允许在合同夕卜以补充条款
建筑工程劳务承包合同 发包人（甲方）：南通辉业建筑劳务有限公司 承包人（乙方）：钱宗华身份证号码：320622************ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工（劳务）承包事项协商一致，订立本协议，并严格执行。 一、劳务承包方式及内容 承包方式：包工包料、乙方自备小型施工机械；包质量、进度；包安全生产、文明施工； 包验收合格。 承包内容：水乡苑三期D2标段2#、3#、5#楼图纸图说及设计变更范围内的室内批白及涂料项目。包括：内墙面（厨卫间除外）基层处理、批107胶白水泥两遍、成品保护； 楼梯间及公共部位涂料。 二、合同工期 开工日期：2011年月日竣工日期：2011年月日 乙方进场日期听从甲方现场项目部通知，工程进度达到甲方现场项目部制定的总体进度计划要求。 三、质量标准：达到国家规范合格标准 四、承包单价： 1、内墙批白水泥两遍：15元/M2；按实际施工范围内的建筑面积计算（不含楼梯间及公共部位、厨房、卫生间的建筑面积）。 2、楼梯间及公共部位涂料：10元/M2；按涂料的实际施工面积计算。 3、承包单价内容含完成所有承包范围内工程内容、达到本合同各条款规定所需的全部费用。本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 4、承包单价内容中包括人工费、材料费、机械费、基本工资、补（辅）助工资、手持工具补贴、流动施工津贴、劳动保护费、福利费、医疗补助费、养老金费、失业津贴费、管理费、安全风险费及个人安全用品费、安全文明工地用工、预防一般性自然灾害所采取的措施用工费、人工工资涨价风险费等。 五、付款方式，合同价款结算
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 内墙、天棚刮腻子刷乳胶漆涂料施工分包合同范 本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过甲乙双方友好协商，就本工程内墙、天棚刮腻子刷乳胶漆，达成如下一致意见，特订立本分包合同。 1工程概况 1.1工程名称： 1.2建设地点： 2工程内容 2.1承包内容：本工程内墙、天棚、刮腻子刷乳胶漆、涂料。具体做法详见后。 2.2承包形式： 2.2.1内墙、天棚刮腻子、刷涂料：包工包料、包质量、包工期。即：从基层活理至竣工活理的全部工作+为完成本工程所需要的材料（粉刷石膏、腻子、乳胶漆、涂料等）+为完成本工程的各种机具+脚手架搭拆（或者自行解决垂直运输机具）+成品保护。 2.2质量标准：优良。 3现场情况和接受现场 3.1本工程现场已具备施工条件。 4开工和竣工期限 4.1具体开工日期以甲方书面通知为准，通知后即为施工工期，工期30天。 4.2拖延工期：乙方工期拖延，按每天壹仟元标准进行处罚。 5经济条款
合同内容: 固定综合单价明细表
5.1甲方工作： 5.1.1提供工程用水电、二级配电箱以上部分。（图纸可从办公室随时查阅） 5.2乙方工作： 5.2.1为完成上述粉刷工作所需全部人工费用，即：搭脚手架--基层活理---粉刷石膏找平一-刮一遍耐水（弹性）腻子---刮二遍耐水（弹性）腻子---刷乳胶漆 （涂料）一道---刷乳胶漆（涂料）二道---拆除脚手架--成品保护---竣工活理等（具体施工工序以甲方批准的技术交底为准）。 （若乙方不采用搭拆脚手架的方式，则自行考虑租赁活动式脚手架，此费用已经包含在合同单价中）。 5.3.2 材料：为完成上述工作所需的全部所有材料。 5.3.3机具：为完成上述粉刷工作所需的全部机具。
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
工程劳务分包合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程劳务分包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________ 劳务分包人：_______________ 依照《中华人民12345 11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
内墙涂料工程劳务分包合同
内墙涂料工程劳务分包合同 分包方：郑州景奇装饰工程有限公司 承包人： 签约地点：郑州市金水区农业路37号港银丰商务A座804
签约日期：年月日 发包人（甲方）： 承包人（乙方）：身份证号码： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工（劳务）承包事项协商一致，订立本协议，并严格执行。 一、工程概况 工程名称：源升金锣湾A 区项目 工程地 点： 紫荆山路航海路交叉口 质量等 级： 达到承包方合格要求 承包范 围： A07 地块1#楼商业批顶 二、承包内容及方式 1、本工程包干单价为元/ ㎡，此单价已经包含清理基层、刮腻子、涂底层及面层涂料以及各种造型线条、修补等在内的综合单
价，不再更改。工程总价按整体工程完工后实际验收面积×单价来计算 2、具体承包方式：主要施工材料（砂浆）由甲方提供，辅料及施工人员、工具等由乙方承担，乙方应无偿的对甲方购买的材料进行装卸，另乙方负责在施工期间内妥善保管材料。 3、具体工程范围 （1）基层清理、修整处理； （2）内墙涂料部位（包括门窗洞口及临边的部位）； （3）施工材料采用甲方指定产品。 （4）与内墙涂料工程达到竣工验收的相关一切施工工作。 三、工程款拨付与结算 1、结算时间：施工完毕、验收合格后叁个月之内； 2、结算要求：按施工图纸实际外墙实面积计算真石漆工程量，乙方与甲方共同计算工程量，并出具双方签字认可的结算单，作为最后结算依据并存档保留。 3、本工程不设预付款，乙方进场后甲方只垫付工人生活费，其他费用乙方自行承担。甲方支付乙方生活费每人每天30 元，每半月发放一次，每月共发放2 次。 4、整体完工后，经甲方验收合格后，支付乙方工程款% ，经建设单位、施工单位、监理单位、质监站验收合格后，最终结算办理完毕
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
建筑工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑工程施工劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方
外墙涂料劳务分包合同书(总 3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
甘肃兰州中石油外墙涂料劳务协议 发包人（全称简称甲方）： 承包人（全称简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，行政法规。结合工程现场情况，遵循平等、自愿、互利、公平和诚信的原则，发包人与承包人就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 劳务承包方式 本工程采取承包方包工、包工伤事故保险费、不包机具、税金、住宿水电费。 第一条劳务承包内容 1、工程项目名称：甘肃兰州中石油五星坪住宅小区 2、工程项目地点：甘肃兰州五星坪兰工路 3、工程内容：建筑外墙涂刷两遍面油（其他项目另行协商） 第二条合同价款 本合同实行暂定总价，主材，大型机具及辅材全部由甲方提供，乙方只做清工。 1、工程涂刷两遍面油单价： 5.0 元/㎡；另吊篮安装，挪位，拆卸，总计 补贴元/㎡，7层以下局部修补每栋楼补贴5000元，10号楼 涂刷底漆面积总计7吊篮3000平米计元/㎡，所有空调飘板 已经重新满批腻子，所有线条上平面，山墙9层以下满批腻子三遍 （）。滴水线总包单位要求清理（），顶楼花 架，女儿墙修补，其他未知零星工作量以现金支付，不签单。工程完工3 天内按实际完成工程量100%计算总价，并支付工程劳务费。 第三条工程项目施工工期及约定 1、开工日期：2015年月日。 2、竣工日期: 2015年月日。 合同工期总有效工作日数为：天。 第四条工程项目质量标准： 1、工程一次性验收合格率100%； 第五条工程项目工期
[内墙涂料劳务分包合同]内墙涂料分包施工合同 内墙涂料劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）因施工生产需要甲方与乙方建立合作关系，双方遵循 平等自愿、协商一致的原则，签订本合同供双方共同遵守。 一、工程名称：二、工程地点：三、乙方资质情况：资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：四、劳务分包内容及范围：本工 程所有墙面乳胶漆。 工程价款及结算4.1结算单价:4.3工程量结算方法：按实际工 程量结算。4.4工程款支付方法：按月结算，次月15日内结算价款 的85%，工程交工验收合格无质量问题三个月内付清余款。 五、施工进度：严格按项目部施工进度计划实施，有效工期为天（月日—月日）。若因乙方自身原因影响工期，每拖延工期一天对 乙方处以工程总价款1‰罚款，非乙方原因及不可抗拒的原因则工 期顺延。 六、质量标准：1.乙方必须遵守甲方的质量管理体系文件的有求，必须按《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001） 的施工工艺和施工方案的要求进行施工，质量必须达到《建筑装饰 装修工程施工质量验收规范》标准及项目部的质量要求，若达不到 要求，则不予结算工程款。 2.内墙乳胶漆应表面平整、无裂逢。 3.涂饰工程应涂饰均匀，不得漏刷、透底、起皮。 4.乙方须接受甲方现场工作人员检查、检验，对不合格部分应及时返工。 七、安全管理：1.乙方必须遵守甲方的健康安全管理贯标体系文件的要求，加强对高空坠落，物体打击、触电、火灾及机械伤害等 可能造**全事故的危险源控制。
2.乙方人员必须尊守《安全操作规程》未经专门培训，无特种作业上岗证者不得从事特种作业，乙方负责人担任分承包方第一安全 责任人，并设专职安全员，违章操作及发生伤亡事故，一切责任由 乙方自行负责，甲方有权按有关规定对乙方进行处罚。 3.乙方工作人员在高空施工时必须给其操作工人办理人身意外伤害保险。 4.涂料施工前应对安全防护设施进行全面检查，进行验收，并办理验收手续。 八、环境管理：乙方必须遵守甲方的环境和职业健康安全贯标体系文件的要求，进入施工现场服从甲方对乙方在施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物的管理；施工及生活用水、用电、劳动保护等环 节的控制，不断提高质量、环境和安全意识，对容易出现问题的场 所必须重点加强管理，确保达到文明工地要求。 九、文明现场管理：1、遵守甲方各项规章制度，接受各级有关 部门的监督、检查，并定期接受安全、文明施工教育和培训。 2、严格执行甲方质量、环境与职业健康安全管理体系标准，提 高生产效率，并对施工人员的健康状况定期检查。 3、积极作好本职工作，爱护甲方财产，遵守职业道德，对损坏 甲方财产要照价赔偿。 4、服从甲方务工管理，对违纪违章人员，应果断处理，并令其 退场。 5、乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业。 6、乙方必须依照《劳动法》及有关规定，与其所有工人签订劳 务用工协议，并明确劳务费的支付方式。 7、乙方必须遵守甲方环境和职业健康安全管理体系的要求，进 入施工现场必须服从甲方对乙方施工中造成的噪音、粉尘排放、污 染物处理、施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制，提高
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-033429 工程劳务分包合同(合同范
工程劳务分包合同(合同范本) 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： ________________________ 劳务分包人： ________________________________________________________________ 依照《中华人民12345 11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施； 11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 12、安全施工与检查 12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。 12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。 13、安全防护 13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。 13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
内墙乳胶漆、涂料 施工分包合同 发包方： 承包方： 工程名称： 施工地址：
合同签订日期：年月日
内墙乳胶漆、涂料分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过甲乙双方友好协商，就本工程内墙、天棚刮腻子刷乳胶漆，达成如下一致意见，特订立本分包合同。 1工程概况 1.1工程名称：舜光服饰有限公司生产车间1 1.2建设地点：泰州市舜光服饰有限公司 2工程内容 2.1承包内容：本工程内墙、天棚、刮腻子刷乳胶漆、涂料。具体做法详见后。 2.2承包形式： 2.2.1内墙、天棚刮腻子、刷涂料：包工包料、包质量、包工期。即：从基层清理至竣工清 理的全部工作+ 为完成本工程所需要的材料（粉刷石膏、腻子、乳胶漆、涂料等）+为完成本工程的各种机具+脚手架搭拆（或者自行解决垂直运输机具）+成品保护。 2.2质量标准：优良。 3现场情况和接受现场 3.1本工程现场已具备施工条件。 4开工和竣工期限 4.1具体开工日期以甲方书面通知为准，通知后即为施工工期，工期30天。 4.2拖延工期：乙方工期拖延，按每天壹仟元标准进行处罚。
5经济条款 合同内容： 固定综合单价明细表
5.1甲方工作： 5.1.1提供工程用水电、二级配电箱以上部分。（图纸可从办公室随时查阅） 5.2乙方工作： 5.2.1为完成上述粉刷工作所需全部人工费用，即：搭脚手架--基层清理---粉刷石膏找平 ---刮一遍耐水（弹性）腻子---刮二遍耐水（弹性）腻子---刷乳胶漆（涂料）一道--- 刷乳胶漆（涂料）二道---拆除脚手架--成品保护---竣工清理等（具体施工工序以甲 方批准的技术交底为准）。 （若乙方不采用搭拆脚手架的方式，则自行考虑租赁活动式脚手架，此费用已经包 含在合同单价中）。 5.3.2 材料：为完成上述工作所需的全部所有材料。 5.3.3 机具：为完成上述粉刷工作所需的全部机具。 5.3工程量结算原则： 5.3.1计算原则：内墙、天棚刮腻子刷乳胶漆、涂料根据实际展开粉刷面积结算。 5.4工程质量验收： 5.4.1验收标准：国家及当地有关技术标准、规范、规定； 5.4.2质量评定：利用专业工具，双方现场抽查验收，计算各项指标，确定质量等级；
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
工程劳务分包合同范本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：________________________劳务分包人： ________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：________________ 发证机关：________________ 资质专业及等级：________________ 复审时间及有效期：________________ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：________________________________________ 工程地点：________________________________ 分包范围：________________________________ 提供分包劳务内容：________________________________ 3、分包工作期限 开始工作日期：________年____月____日结束工作日期：________年____月 ____日总日历工作天数为：________天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。
施工劳务分包合同 发包人：（简称甲方）。 承包人：（简称乙方）。 甲方现将（工程名称）长江.上层观邸住宅小区9 #楼及部分车库中所有室内石膏找平工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理，明确双方责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信原则，经甲乙双方充分协商，达成一致并签订本合同。 第一条工程地址：九州开发区长江.上层观邸住宅小区 第二条承包内容及范围 1、长江.上层观邸住宅小区9#楼及部分车库施工图内所有墙面、顶棚及项目部要求的其他部位，承担本工程所包含的所有石膏找平分项工程。 2、与该作业范围相关工作：此项工程的所需工具、脚手架搭设，场地清洁、材料按要求码放、等一切与该班组相关联的工作所需付出劳动时间均属乙方工作，在合同价款中体现。 3、抹灰工程所用的所有工具（甲方只提供施工电梯）由乙方自备。 第三条承包方式及金额 1、承包方式为包人工费及工具。 2、单价：（1）内墙石膏找平（石膏找平后刮腻子两边）12.00 元／㎡(此单价不包含税金)；以上单价均为粘灰面积以平方米计算（抹灰根据项目部交底执行）。 (2)涂料3.00 元／㎡(此单价不包含税金)涂料根据项目部交底执行私自涂刷不予以计量。
第四条机械、材料供应 1、甲方提供施工用水、电、搅拌机及施工电梯,其余机械设备及配件由乙方自备（包括线绳、软水管、扫帚、卷尺、墨斗、材料运输车辆、配电箱、到作业面的电线、插板等）。 2、甲方提供材料工具、乙方自行检查检验，不合格的拒绝使用。若乙方未提出异议，由此造成的质量缺陷由乙方自行负责，造成安全事故，概由乙方负责。情节严重的，起诉公安机关，追究其刑事责任。 第五条工程质量 本工程质量要求为优良工程。 1、乙方接受任务后，由甲方工长向乙方进行施工技术交底，完工后经相关部门及单位按国家颁布的《工程验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》进行验收、评定，并经市（区）质监站评定质量等级必须合格。不合格，二次验收产生的一切费用全部由乙方承担。 2、乙方技术管理人员必须认真做好自检工作，确保所有工程符合设计要求、建筑规范。 3、乙方必须服从甲方及建设单位、监理公司、质监站的管理与质量监督；严格按照施工规范和质量验收规范、行业标准，确保工程数量、质量、安全和进度；出现工程质量问题负责按规范要求及甲方要求进行返工，同时承担全部费用。 4、若工程质量验收不合格，乙方必须无条件限期整改完毕。如不整改，则由甲方或委托其他人员按建设单位、监理方、设计方的要求进行整改，其费用由乙方承担，并在乙方劳务价款中扣除，不足部分甲方有权追偿。 5、交叉工程验收程序
工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人（全称）： （简称甲方）分包人（全称）： （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况工程名称： 工程地点：建筑面积：劳务分包范围： 二、分包人资质资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：三、分包合同价款金额（暂定人民币）：大写：
（最终以结算为准）小写：万元四、工期开工日期：年月日（具体以甲方书面通知为准）完工日期：年月0 日总日历工作天数为：天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为： 六、合同文件及解释顺序1．本合同协议书； 2．除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 3．本合同专用条款； 3 4．本合同通用条款； 5．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 6．乙方的报价书； 7．合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件； 8．甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间：年月日合同订立地点： 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：现场代表：劳务负责人：电话： 电话：年月日 年月日 4
工程劳务承包合同（合同编号：） 甲方： 乙方： 合同签订人：电话号码： 日期：年月日
工程劳务承包合同 甲方（工程承包人）： 乙方（劳务承包人）： 因工程施工需要，甲方委托乙方负责对本合同工程施工，并完成本合同相关工作内容。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳务合作关系。经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 第1条合同文件及解释顺序 本协议书与下列文件一起构成合同文件，上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 1.1 本合同； 1.2 本合同附件、附表； 1.3 劳务合同通用条款； 1.4 劳务承包答疑书； 1.5 甲方的技术交底； 1.6 施工图纸； 1.7 甲方转发的由业主、监理工程师对该工程下发的与乙方相关的一切指令、命令、通知等； 1.8 施工过程中甲方发给乙方的指令、命令、通知和乙方报送的经过甲方审批后的各类文件；
1.9 甲方劳务招标文件及其他附件； 1.10 甲方下发的相关管理文件。 第2条乙方资质情况 1.1 1.2 1.3 1.4 安全生产许可证： 1.5 税务登记证： 1.6 资质证书 （1）资质专业及等级及号码： 第3条合同劳务承包工作对象、劳务内容 3.1 工程名称： 3.2 工程地点： 3.3 劳务承包范围：（根据乙方 施工能力、现场进度情况及甲方总体工期要求，甲方有权随时调整范围）。 3.4 劳务承包工作内容：本合同乙方分包范围的工作内容见《工程工序及单价表》中相关内容。凡合同清单中的工作内容，乙方无权拒绝施工，否则作为乙方违约处理，对乙方已完工程不予计价支付。 第4条施工工期 4.1 本工程具体施工工期以甲方通知为准。总体进度满足甲方提出的月、季阶段性进度要求。 4.2 乙方必须满足甲方的节点工期要求。按甲方节点工期进行奖罚。超过甲方下达
建筑工程劳务分包合同 (内墙涂料) 承包单位：（甲方） 劳务单位：（乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及其他法律、行政法规，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经双方协商一致订立本合同。 第一条、工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程承包范围： 1.工程施工范围： 2.工程变更和二次施工。 （四）工程价格： （五）工程工期： 总日历天数天（甲乙方签字开始），乙方应保证正常过程中的人员配备（劳务层管理人员）并确保不因农忙等而影响工程进度，如因自身原因完不成工期，每延误一日，应向甲方支付工程款总额1‰的违约金（在工程结算时扣除）。 第二条、合同文件的组成与解释顺序。 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 2.1本合同 2.2协商变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 2.3工程劳务量清单； 2.4确定劳务报酬的工程预算书 2.5图纸； 2.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 2.7施工过程中，双方签订的合同以外的劳务认定。 第三条、甲方责任
3.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作。 3.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、试化验的控制监督、检查和验收。 3.3负责工程的测量定位，技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 3.4统筹安排直辖市解决生活临时设施、用水、用电及施工场地。 3.5提供施工图纸，及时交付应供材料设备。所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 3.6按本合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。 3.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 第四条、乙方责任 4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成。 4.2自觉遵受法律、法规及工地管理的有关规章制度。接受工地的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合； 4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施； 4.4交工前把现场整理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。 4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底的资料，不得拒收。 第五条、工程结算及付款方式付款： 5.1乙方在所承担劳务项目全部完工之日起7 天内，提交劳务费结算书。甲方接到乙方结算书后7 天内进行审查核定，给予确认或者提出修改意见。 5.2所有内墙涂料成和后付总款的﹪，手续完善7日内支付。余款春节前付清。 5.3竣工验收按甲方审定的阶段工程割算值的﹪支付（扣除：①甲方当期代替的各种费用②由于乙方违章或质量不合格等原因的罚款③前期支付款，手续完善后7日内支付。）在付乙方施工款前乙方应承担税金。