填土施工合同
甲方：乙方：
身份证：身份证：
根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规、政策规定，为明确双方工程承包中的权利，义务，责任，在自愿，平等，互利的原则下，甲乙双方就填土签订如下合同：
一、工程地点___________________________________。
二、土测要求___________________________________。
三、工程量：甲方现场指定，本合同可填土方量约为__________________万立方米。
四、施工工期合同签订后__________天内完工（下雨天除外）。
五、工程结算：经双方确定本合同单价为每车__________元，前三天为试运阶段，每天先进土后结算，三天后一次性购买_______________车土方可正常入场。六、开工期间如有变动甲方需提前一天通知，如果乙方没有收到甲方通知进入场的车辆由甲方负责处理，产生费用均由甲方负责。
七、甲乙双方责任
《一》.甲方责任
1.向乙方提供填土场地。
2.监督管理乙方的作业过程。
3.因东莞市土源有限，负责可倒深圳渣土，并且承担东莞地区指定路面安全（包括村委，村民和各政府机关及社会人员骚扰事宜）一切经济损失责任由甲方承担
（含扣车软罚款，扣分，误工费，按每车每天1000元计算）。
4.甲方不得将合同约定的填土场地转让给第三方，或者未经乙方同意私自叫车来本场地倾倒渣土，如有违反，乙方有权要求甲方终止合同并退回所有购票款。
5.甲方卖给乙方的泥票未经协商不得随意加价。
《二》.甲方责任
1.乙方必须服从甲方的管理。按甲方指定地点倒土。
2.场地推土机.挖掘机等机械设备及现场指挥车辆人员由甲方负责。
3.土方进场前所拉土方符合甲方要求一二三类土方可进场，如发现乙方土方不合格，乙方必须当日清理完毕，造成的损失全部由乙方自行承担，如堆土质量不符，甲方有权扣车处理。
4.运土期间乙方必须遵守市容，城管，交警当地相关管理部门的有关规定，如发生违章，处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。
5.双方未尽事宜，双方可另行补充协议再签订。
本合同一式两份，甲乙方双方各执一份，当日生效。
补充协议后续业务按此合同办理。
甲方________________________ 乙方_____________________
签订日期：签订日期：
和圣书院和水陆画院地梁回填土合同 发包方（以下简称甲方）：北京欧华鸿盛电气工程安装有限公司承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 一.工程概况 1、工程名称：文化艺术中心 2、工程承包内容及范围：和圣书院和水陆画院地梁回填，场区土方内倒回填及外购土方回填 二.合同工期 开工日期：2017 年 7 月 23 日开工，如有特殊情况甲方另行通知，工期日历天数为 2 天，预计方量约为2000m3，最终方量已实际测量为准。但施工天数不能超期，若超期，每超一天承包人自愿被处 500元违约金；需要夜间加班施工时，承包人应按照要求在确保工程质量的前提下，服从发包人的安排。 三、质量标准 1、施工质量必须符合现行施工验收规范、施工方案及技术交底的要 求，如验收不合格，必须无条件返工达到验收要求，其工料费损失由乙方承担。 2、甲方及监理提出的整改意见乙方必须无条件及时执行。 3、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方 必须自费修复至原状，非乙方原因损坏除外。 四、工程价款、结算及支付 1、土方工程量计算方法及单价(含税）: 外购土方回填实方单价15 元/m3，内倒土方按小票计算，单价13 元。 2、结算及付款： 回填土工程完成后，经监理单位、建设单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，验收后七日内一次付清。 五、安全及文明施工要求 1、回填土施工完毕，必须做到工完场清。工人进入施工现场必须正 确佩戴安全帽 2、乙方负责进场施工人员的安全教育及安全技术交底，出现安全及人员伤
外购土回填施工合同 甲方： 乙方： 甲方将绿化工程内的（土方工程）委托乙方施工，为明确甲乙双方责任，协调配合，尽快完成本工程任务，经双方协商订立本协议如下条款，共同遵守： 工程名称：工程-回填土方工程 一、工程内容；包工包料，包括土源、机械开挖，汽车运土、卸土和相关部门收取的费用金额，及市政道路上因土方车辆产生的清理工作。 二、工程期限及数量：满足业主、甲方要求的时间内完成供应回填土方及数量。工程量及土源质量以施工图范围及业主、甲方要求为准。再终以甲方与业主结算进土（回填种植土）出具的土方数量为结算依据。 三、单价：综合单价元/立方米（包括土方运输到指定现场倾倒为止）。 三、质量：回填土方要求为无腐蚀土、无杂物、无根植土，土质分二种：①回填土，②种植土（需业主、甲方现场对供应土检测验收通过为准）。 四、工程款支付： 付款根据业主的付款精神,按月进度完成工程申报量的60%结算。完工验收合格后按实际回填土方数量（甲方与业主结算土方量依据），结算确认后年内付清款项（无预留款）。 六、甲方责任：为乙方提供进场开设施工道口，按合同要求及时办理
决算及支付工程款。 七、乙方责任：在现场施工中应与甲方其它工序的施工密切配合，听从甲方统一指挥。 八、文明施工和安全责任： 1、乙方聘请人员，与甲方间均无任何劳动或劳务合同关系。乙方应自行负责上述人员的管理，杜绝例如拖欠人员薪资、人员罢工等事故的发生。若有此情形且对甲方企业形象造成影响或损失的，甲方有权停止支付乙方之工程费用并追究乙方相关责任。 2、施工过程中出现的安全事故及设备事故，导致的对乙方人员、或第三方人员的人身和财产之损害，相应赔偿后果由乙方承担，与甲方无关。在事故未妥善处理前，甲方有权停止支付乙方之承包费用。 3. 因违章作业、不文明施工等，业主单位在施工现场所开具的罚款单金额由乙方承担。 九、争端解决方式 合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、附则 1．乙方不得以任何形式将工程分包给第三方施工，如甲方一旦发现乙
合同编号： 土方工程劳务分包合同 发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称乙方） 因施工生产需要，甲方同意将阜阳市泉河风景带景观绿化工程开挖土方、回填土方工程由乙方进行分包，为明确双方责任，确保工程顺利进行，保质、保量、按期完成施工任务，经甲乙双方对地质条件、图纸、开挖、堆放场地和施工环境充分了解的情况下，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点：阜阳市泉河风景带景观绿化工程ABC区 2.工程名称：阜阳市泉河风景带景观绿化工程 二、承包内容及计算方式 1、按业主设计图纸及甲方土方开挖方案的要求进行土方开挖，开挖土方前应由甲乙双方确认施工区域内场地高程，并经业主或监理公司确认后，作为双方结算依据。 2、挖土方工程量按土方开挖方案要求的基坑（槽）底尺寸放坡系数和标高进行理论计算（不计超挖土方量）。 3、挖土方工程内容包括测量、挖土、运土、弃土（按照甲方指定地点用推土机推平）、修坡、坑底压实、挖修排水沟和集水井、承台
地梁边回填压实至设计标高等内容，平均运距约1公里。 4、填土工程量按甲方要求回填部位的填方量理论计算（不计超 填土方量）。 5、回填土方工程内容包括挖土、运土、回填、压实至甲方要求，平均运距约1公里。 三、承包方式及工程量： 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 工程量：挖方约万m3，填方约万m3。 四、质量要求 挖方基坑（槽）的尺寸及标高必须符合甲方要求并确保边坡稳定安全，回填土质量及标高必须符合甲方要求。 四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖： 1.第一次开挖工期为7天，包括整个场地的垃圾清运、平整及园路的修筑。 2.第二次开挖工期为2天，包括单体建筑大体积基坑的开挖、边坡的修复，部分基槽、基坑的开挖。 3.其余零星土方按甲方要求给予随时配合，开工日期以甲方通知为准，如遇大雨及不可抗力的自然灾害，经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天罚款2000元。如拖延工期5天以上或乙方中途放弃，甲方有权清退乙方，已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价：
XXXX项目基坑支护工程 施工合同 合同编号： 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 合同订立时间： 合同订立地点：
目录 第一部分合同协议书 (4) 第一章工程概况： (4) 第二章承包方式及承包范围：（此部分内容可根据项目具体情况作出修改） (4) 第三章合同工期： (5) 第四章质量标准： (5) 第五章验收标准： (5) 第六章合同价款：（根据项目具体情况进行填写及修改） (6) 第七章合同文件组成及解释次序： (6) 第八章词语含义： (7) 第九章双方申明： (7) 第十章合同生效： (7) 第二部分通用条款 (8) 第一章词语定义 (8) 第二章发包人代表及管理人员 (9) 第三章监理公司及总监 (9) 第四章承包人代表及管理人员 (10) 第五章发包人工作及责任 (10) 第六章承包人工作及责任 (11) 第七章质量管理及检查检测 (13) 第八章工期、暂停施工及延误 (14) 第九章安全文明施工 (15) 第十章材料与设备 (17) 第十一章设计变更、工程指令、签证及工程联系单 (18) 第十二章销售配合 (18) 第十三章工程造价及结算 (19) 第十四章工程款的核实与支付 (19) 第十五章竣工验收及工程移交 (20) 第十六章工程保护 (21) 第十七章不可抗力 (21) 第十八章保险 (22) 第十九章地下文物保护 (22) 第二十章工程保修 (23) 第二十一章争议、违约及索赔 (23) 第二十二章合同生效、终止与解除 (24) 第三部分专用条款 (26) 第一章现场管理人员 (26) 第二章图纸 (26) 第三章工期要求 (26)
协议编号：LX-FS-A92289 土方开挖回填运输合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
土方开挖回填运输合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 工程名称： 工程地点： 经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。 1 1承包范围及工作内容
1.1 1.1 承包范围 浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图 1.2 1.2 工作内容 乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。 2 2合同价款、承包方式及结算原则 2.1承包方式 本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等
编号: _________________ ________________ 工程土方挖运、灰 土换填施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 甲方（发包人）： 法定代表人：
乙方（承包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就XX 工程（以下简称本工程”的土方分项工程（含3 7灰土换填工程）事宜达成一 致，订立本合同，双方共同遵守。 第1条工程内容及范围 1.1本工程的工程名称________________ ，总包单位________________ ，分包单 位_______________ 。 1.2本工程的土石方分项的开挖、场内（场外）运输、基坑边坡、基底修整、基 底扰动土碾压打夯、土方施工期间的排水、施工期间场内道路修筑、以及与此配 套的相关其他工作等。土方挖运暂估工程量为_________ 立米。 1.3本工程中设计要求采用37灰土换填区域的灰土拌制、铺填、平整、压实、 检验试验工作。灰土换填暂估工程量为_________ 立米。 1.4最终工程量按经各方确认的竣工图纸、方案计算为准。 第2条承包方式 承包方式：一次性包干。包办理各类手续，包机械设备，包石灰粘土等材料，包 人工配合，包水、电、汽柴油资源，包质量，包技术资料，包安全文明，包进度， 包周边社会关系协调。 第3条合同价格
土石方清理工程施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。第一条合同内容与承包方式 一、工程名称：土石方工程 二、工程地点： 三、工程范围：范围内的土石方工程。具体施工范围以甲方提供的施工图（含地形图、总平面图、竖向布置平面图、土石方平场图）、设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等文件资料为准。工程施工过程中，根据工程建设需要，甲方有权视乙方的工程质量、进度、安全等情况对乙方承包范围内的工程量进行调整。 四、工作内容： 1、工程范围内的清表，包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容，所有清表垃圾均需外运弃置。 2、场内土石方平衡：①挖方区土石方的挖、装、运、平整、修边坡及基底（平台按设计要求标高或缓坡要求完成），含土石方中障碍物清除。②将挖方区可作填料用的土石方推、运、卸至填方区，并按填土技术要求及施工规范分层压实至设计要求标高，压实系数达到设计及规范要求，边坡及缓坡造型按设计要求及相关规范要求完成。 3、基坑/地下室土石方开挖、装运、回填。 4、石方爆破或机械处理。 5、淤泥、流沙的开挖、清运。 6、多余土石方外运。 7、外购土、砖渣回填、推平、碾压。
8、建筑物拆除及建筑垃圾清运。 9、零星土石方工程（如甲方要求乙方配合完成的人工湖、道路、园林场地平整等）。 10、为可能需要配合的零星工程提供机械设备台班。 11、桩间土方、石方、淤泥、流沙的开挖、处理。 12、 。 五、承包方式： 1、本工程采用清单综合单价包干的形式，在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。 2、如本工程需采用爆破，则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作并承担相关费用。 3、如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的，则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。 第二条工期要求： 一、开工日期：暂定年月日进场施工，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。 二、合同总工期：日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作，并完成所有设备离场工作。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日在内。 三、节点工 期： 。 四、甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。 五、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的，经甲方确认后，相应工期予以顺延。 第三条施工技术要求 一、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。 二、施工技术要求详见本合同附件3。
基坑支护施工合同 甲方：河南省九建工程有限公司（以下简称甲方） 乙方:赵新平_____________________ （以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称：东方今典境界二期9#、12#基坑支护工程 2、承包范围：按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行基坑支护施工， 包括：锚杆、锚索、喷锚、排水沟、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容，也包括完成以上工作的辅助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护，具体做法以甲方提供的施工图纸及施工方案为准。 本工程招标图纸作为本合同附件，签订本合同时双方对招标图纸进行确认。 二、承包方式 1、包工包料，包括水电费，甲方提供现场接驳点。 2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。 合同价款
本工程采取施工图总价包干形式，合同总价为人民币30万元（大写：_叁 拾万元）,包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用，。 四、进度款支付 1、地下室土0.00完成，按图纸计算工程量支付75%回填土结束付至95%剩余工程款待竣工验收合格后，一并付清。 2、乙方在收取甲方工程进度款时，需提供发票。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用；未经甲方现场负责人许可，不得出 现任何形式的其它用工，甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计（每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计） 4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。 五、工程质量 1、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。 2、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。 3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求，并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。 5、乙方要加强对工人的质量、安全教育，提高工人的质量、安全意识 6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人，
土方回填工程合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 甲乙二方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则，经充分协商一致，达成以下协议，以致共同遵守。 一、合作内容： 1、乙方承包甲方承包建设的“”项目室外回填土。 2、本次回填总方量约 ,依据工程进度情况分批次拉运至施工现场（不包括回填压实）。 3、工程地点：。 二、承包单价和质量要求： 1、室外回填土按实方价格：（含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点等除税金外的一切费用）单方土方价格（）元/ m3。 2、承包单价一次包死，不再作调整； 3、土方质量要求：不含有机物、垃圾等杂质。 三、工期：按甲方要求完成。 四、甲乙方的权利和义务： （一）甲方权利和义务： 1、负责协调施工场地内运输通道的畅通； 2、负责指定土方需要点；
3、按合同约定及时办理工程款； （二）乙方权利和义务： 1、回填土运至现场甲方指定位置质量符合施工规范的要求。 2、负责市政道路的保洁和市政设施、苗木等的保护，若有损坏由乙方赔偿，与甲方无关； 3、乙方需有专职人员负责施工过程中的问题处理； 4、有权利要求按合同约定付款。 5、向甲方缴纳安全、质量保证金。 6、负责提供优质的、满足甲方要求的土源。 7、全面负责协调外围关系，保证工程的顺利进行。乙如方协调解决外围关系影不利而响造成甲方的损失，甲方将全部扣除乙方保证金人民币元。 五、付款方式： 1、本工程无预付款； 2、年底付完成工作量总价的 % 。剩余款项待完成所有工作量的审核即全部回填结束后第年底内全部结清。 六、违约责任及解决方式： 1、因乙方原因致使合同无法实施的，除不支付已完工工程款外，乙方应向甲方支付万元违约金； 2、因不可抗拒力导致甲乙双方不能履行合同的，甲乙双方互不承担违约责任； 3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议，应由双方友好协商解决，协商不成的由相关机构调解，调解无效，任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。 七、其他：
土方开挖及回填工程施工合同 承包单位（甲方）：建设工程有限公司 劳务单位（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程目标： 1、质量目标：确保合格 2、工期目标：详见项目部的施工进度计划； 3、安全目标：杜绝重伤及死亡事故； 4、文明施工目标：争创“省级文明工地”； 1.4劳务承包期限： 开工日期：年月日；完工日期：年月日； 乙方应执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 1.5工程质量等级: 合格；依据竣工时国家及甘肃省现行施工质量验收标准进行评定。 1.6承包方式：包工包料（回填土除天然砂石料以外所有费用）、包机械工具、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格。 第二条、承包内容及范围、 1.1工程内容：高新大厦工程施工图、变更及会审纪要等中所含的土方工程。 1.2劳务承包范围 1、土方开挖：按设计图纸和基础施工要求开挖，土方开挖及运输，包括办理城市土石方工程施工的相关手续，即办理垃圾排放证、
夜间施工许可证及城管、环保、环卫等手续 2、土方回填： ①按本工程设计施工回填土深度范围组织土方回填工程施工（包括天然砂夹石、灰土的运输；灰土拌合、夯实碾压、平整等）②地下室、车道内回填灰土并碾压，回填标高按图纸规定。③施工现场道路修整及施工区域的清理等内容。第三条、合同文件适用标准 3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 3.2适用标准及规范： 3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范； 第四条甲方责任 4.1组建与工程相适应的项目管理班子，设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、资料、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理； 4.2负责制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收； 4.3负责负责向乙方进场人员进行安全交底及质量施工交底。 4.4提供给施工临时设施、施工用水、用电、生活用水用电等。费用由甲方承担； 4.5提供可进行土方开挖及回填施工的工作面； 4.6负责现场施工调度和管理及质量、安全监督，审核乙方的工程量核算； 4.7随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担； 第五条乙方责任 5.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务； 5.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合； 5.3合同签订后3天内，负责完成施工劳务的有关技术措施的编制
基坑土方开挖合同 合同编号： 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。 第一条合同内容与承包方式 一、工程名称：基坑土方开挖 二、工程地点： 三、工程范围：万方综合体范围内的土石方工程。具体施工范围以甲方提供的施工图（总平面图、桩基施工图、基础图纸）、设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等文件资料为准。工程施工过程中，根据工程建设需要，甲方有权视乙方的工程质量、进度、安全等情况对乙方承包范围内的工程量进行调整。 四、工作内容： 1、工程范围内的清理，包括林木砍伐、树桩基挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容，所有清表垃圾均需外运弃置。 2、场内土石方平衡：挖方区土石方的挖、装、运、平整、修边坡及基底（平台按设计要求标高或缓坡要求完成），含土石方中障碍物清除。边坡及缓坡造型按设计要求及相关规范要求完成。 3、基坑/地下室土石方开挖、装运。 4、原有建筑物基础破碎、清理、外运。 5、淤泥、流沙的开挖、清运。 6、多余土石方外运。 7、零星土石方工程（如甲方要求乙方配合完成的道路、场地平整等）。 8、为可能需要配合的零星工程提供机械设备台班。 五、承包方式：
1、本工程采用单价包干的形式，在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、检测费用的形式由乙方承包。 2、如本工程需办理外运弃置土方等手续的，则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。 第二条工期要求 一、开工日期：暂定年月日进场施工，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。 二、合同总工期：日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作，并完成所有设备离场工作。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日在内。 三、甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。 四、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的，经甲方确认后，相应工期予以顺延。 第三条施工技术要求 一、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。 二、施工技术要求详见本合同附件。 第四条验收标准 一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格； 二、施工质量验收按国家《土石方工程施工技术要求》执行。 第五条合同价 一、合同暂定总价：。（含税） 二、计价方式：单价元/方（大写：壹拾叁圆伍角每立方米），按乙方实际挖掘土方测量后计算的工程量，乘以土方单价，据实结算。 三、以上包干单价所包含工作内容： 包括但不限于材料费、人工费、机械费、各种材料损耗、机械进退场费、定位测量放线、管线处理费、垃圾及植被等的开挖及清运、土石方中障碍物清除、场地平整、土石方清运、渣土排放增加费、淤泥流沙开挖清运处理费、施工场地抽地表水费用（含技术处理费，基坑土石方开挖的降水排水费除外）、
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 深基坑支护桩工程施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大活包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数，合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4 、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分活责任，其损失由责任方 负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，届甲方责任的，工期顺延，窝工24 小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际
产生费用补偿（参考市场价）；届乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料活单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有 关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：？600长螺旋后插筋桩大活包按元/米，工程量约为米（据实结算），钢筋笼制作元/吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及企业 管理费用。 2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm（翻浆高度）作为结算桩长。 七、付款方式及付款条件 付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%勺工程款，剩余25%勺工程款到基坑支护工程全部完成后一次付活。 八、双方一般权利和义务 甲方责任：
土方施工合同 甲方：（发包方）天元建设集团第十建筑工程有限公司 乙方：（承包方）保定建松机械设备租赁有限公司 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在资源、平等互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：长城汽车徐水整车厂三期工程。 2、工程地点：徐水大王店长城工业园区。 3、工程范围：变速器车间、乙炔站车间、垃圾站车间、座椅车间，本合同土方约计工程量为30000 立方米。 4、工程单价：经双方确定本合同综合单价为需要运输的为7元/m3，不需要运输的为4.5元/m3；本单价包括挖土单价、运输、二次倒运、及各项税费，项目单独使用机械时，小挖142元/小时，大挖290元/小时（开具增值税抵扣发票）。 第二条工程期限 根据双方协商工程期限自通知挖土开始至2016年8月28日止，若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸、资料及甲方技术人员交底进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 1、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校对后作为最终结算的依据。按实际挖土方工程量进行结算。 2、工程价款结算与拨付办法： 工程结算日期为每月20 日结算工程量，待建设单位拨款到位后按已完成工程量的70% 拨付，余款待本工程竣工验收后三月内拨付。 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘查资料及地下隐蔽设施、不详、不及时或于实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；此损失由甲
基槽挖土方协议书 发包方：河南建设集团有限公司铁山街道中心棚户区安置房1、2#楼项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商一致就铁山街道中心棚户区安置房1#、2#楼及商业基础土方开挖工程由乙方包工完成，为了双方的合法权益，特订立本合同，由双方共同遵守执行。 一、工程内容及承包范围： 铁山街道中心棚户区安置房1#、2#楼及商业基础土方开挖工程，乙方提供大型挖掘机、运输车辆等机械，按甲方要求包工按时完成，所开挖的土方量按甲方要求储存堆放。 二、工程技术质量要求及工期： 乙方进场后，要服从甲方管理人员的现场指挥，遵守“安全生产、文明施工”条例。作业时，严格按照本工程基坑开挖方案施工。严格遵循“分层开挖、严禁超挖” 及大基坑小开挖的原则。当挖至标高接近基础底板标高时，严格按甲方施工人员的抄平位置，由甲方派人进行人工清槽，乙方挖机给予配合，防止超挖，并按围护结构要求及时修整边坡及放坡，桩体周围300厚土方甲方派人员清理，乙方应积极配合用挖掘机带走。
三、安全生产、文明施工： 1、甲方对乙方承包土方开挖工程项目做到安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，作业时挖掘机前方及旋转半径内严禁站人，同时应注意基坑土方坍塌，确保施工安全。 2、本工程为“安全生产、文明施工”标准化工地，乙方人员、机械进场首先要服从项目部管理人员指挥，统一管理，机械停放有序，不得损坏甲方场内建筑物轴线控制桩和标高控制桩，以及甲方场内的电缆、电线、电箱等一切物品，不得偷窃甲方材料、工具等。如有发生，乙方照价赔偿，必要时移送公安机关处罚。 3、本工程所有拉土车辆必须有车辆保险，且每台车辆灯光必须完整，在施工现场内外发生的交通事故及其他责任事故，均与本项目部无关，均由乙方承担全部赔偿责任。 四、承包单价及违约责任： 1、本工程土方开挖是每6.5元/立方（含税金及发票），以实际放坡开挖体积计算，未挖边坡不在计算内。 2、在合同期间，如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任，如导致甲方承担责任的，则甲方可以向乙方予以全部追
合同编号: 土方工程劳务分包合同 发包方：（以下称 甲方） 承包方：（以下称乙方） 为明确双方责任，确保工程顺利进行，保质、保量、按期完成施工任务，经甲乙双方对地质条件、图纸、开挖、堆放场地和施工环境充分了解的情况下，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点：河北省宁晋县 2.工程名称：鼎泰书院土方开挖及回填工程 二、承包内容及计算方式 1、按业主设计图纸及甲方土方开挖方案的要求进行土方开挖，开挖土方前应由甲乙双方确认施工区域内场地高程，并经业主或监理公司确认后，作为双方结算依据。 2、挖土方工程量按土方开挖方案要求的基坑（槽）底尺寸放坡系数和标高进行理论计算（不计超挖土方量）。 3、挖土方工程内容包括测量、挖土、运土、弃土（按照甲方指定地点用推土机推平）、修坡、坑底压实等内容，平均运距约1公里。
4、填土工程量按甲方要求回填部位的填方量理论计算（不计 超填土方量）。 5、回填土方工程内容包括挖土、运土、回填、压实至设计要求, 平均运距约1公里。 三、承包方式： 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 四、质量要求 挖方基坑（槽）的尺寸及标高必须符合设计图纸要求要求并确保边坡稳定安全，回填土质量及标高必须符合设计要求，压实系数不小于94%o 四、工期要求 1、开工日期：2017年月日 竣工日期：2017年月日 2.其余零星土方按甲方要求给予随时配合，开工日期以甲方通知为准，如遇大雨及不可抗力的自然灾害，或由非乙方原因造成的工期延误，经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天罚款2000元。如拖延工期5天以上或乙方中途放弃，甲方有权清退乙方，并按照已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价： 1、结算方法按上述要求及内容计算，挖方承包单价为5元/兀, 回填土方承包单价为5元/ni'。 以上单价己综合考虑各种土质及挖运、承台、地梁等项目工效降低因素，（含所有机械进退场费、人工费、油费、误工费、窝工费等及各种
基坑边坡支护工程施工合同工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 签订日期：
基坑、边坡支护工程施工合同 发包人：南江百益房地产开发有限责任公司 承包人：四川省欧荣岩土工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平、诚信信用的原则，并经双方协商一致，发包人委托承接方承担基坑及边坡支护工程施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，特签定本协议，以双方遵照执行。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围： 承包范围：工程图纸范围内的基坑及边坡支护工程施工。工程内容包含：锚杆的钻孔、钢筋（锚筋）的制作安装、灌浆、坡面面板钢筋的制作安装、喷射混凝土的制作、喷射，脚手架搭设与拆除、泄水孔的埋设、工程验收，并包含设计和施工图审查，包含边坡支护的第三方监测（边坡支护的第三方监测由发包人授权乙方委托有资质的第三方进行监测）。 三、合同工期: 开工日期：年月日，或以发包人通知为准。 竣工日期：如下 净工期45天，根据土石方开挖情况交叉配合进行施工，若受土石方开挖制约，经发包人同意后工期适当顺延。 在组织施工过程中，如遇下列情况需顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：（一）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工者； （二）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； （三）因甲方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方书面同意后工期相应延顺，因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。 四、质量标准： 工程质量标准：必须符合现行国家建筑工程验收标准。
甲方： 乙方： 为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、就工程场地回填工程的实际情况遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、工作内容：。 四、工程范围：。 五、合同工期：开工日期：年月日； 竣工日期：年月日， 合同工期为个月。 六、合同价款：本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工程内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金等全部费用，其单价为元每立方，总土方量约，约计元。
七、质保金：乙方在签合同之日向甲方缴纳质量保证金万元，待工程完工验收合格后将质保金返还给乙方。施工期间乙方不得由任何借口终止合同，否则甲方有权扣除质保金万元。所有前期工程与甲方无关。 八、工程结算：工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方量办理结算、结算完毕一次性付至结算价的%，剩余尾款内付清。 九、工程质量及技术要求： 本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时，本合同约定： 1、土方工程施工完成后的验收标高与指定标高的误差不大于mm。 2、场内填土部分必须分层碾压密实，压实系数不得小于95%。 十、安全施工：乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取有效的安全防护措施，在施工作业中，如发生任何人身伤害、机械等事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。 十一、违约责任：本合同工程不允许转包分包，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同。 十二、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。
合同编号：____________ ××工程土方挖运、灰土换填施工合同 工程名称：____________________ 总包单位：____________________
分包单位：____________________ 签订日期：年月日 ××工程土方挖运、灰土换填施工合同发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就××工程（以下简称“本工程”）的土方分项工程（含3﹕7灰土换填工程）事宜达成一致，订立本合同，双方共同遵守。 1、工程内容及范围 1.1本工程的土石方分项的开挖、场内（场外）运输、基坑边坡、基底修整、基底扰动土碾压打夯、土方施工期间的排水、施工期间场内道路修筑、以及与此配套的相关其他工作等。土方挖运暂估工程量为________立米。 1.2本工程中设计要求采用3﹕7灰土换填区域的灰土拌制、铺填、平整、压实、检验试验工作。灰土换填暂估工程量为_______立米。 1.3最终工程量按经各方确认的竣工图纸、方案计算为准。 2、承包方式 承包方式：一次性包干。包办理各类手续，包机械设备，包石灰粘土等材料，包人工配合，包水、电、汽柴油资源，包质量，包技术资料，包安全文明，包进度，包周边社会关系协调。 3、合同价格 3.1土石方开挖、场内倒运（不出地块围墙）一次性包干综合单价为元/立方米（大写：元/立方米）。乙方承担综合土石方施工工作，无论采用何种类型的机械设备、何种开挖方式、在场内的运距远近，包干综合单价不做任何
NO. 施工合同 工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订日期：年月日
施工合同协议条款 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 工程名称： 工程地点： 根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程合同条例》及其他有关规定，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方经友好协商，就本工程有关承包事项达成如下协议： 第一条承包方式、承包范围及工程造价 1.1承包方式：包工包料 1.2承包范围及工程内容：某地中心二期A栋基坑支护工程。 1.3合同总价: 元。 其中，合同总价为固定总价，含施工过程中的所有费用，但不含总包服务费、水电费及税费等。 第二条工期及开、竣工日期 2.1双方预定本工程土钉墙护坡工期：暂定12天。上述工期如遇特殊情况作相应的调整，如遇不可抗力等原因工期相应顺延。 第三条工程质量 3.1工程质量要求：合格 第四条双方驻工地代表
4.1甲方驻工地代表姓名： 4.2乙方驻工地代表姓名： 4.3乙方驻工地代表发生变更时,应提前三天书面通知对方,并明确指出交接时间及权限。 第五条甲方责任 5.1开工前甲方向乙方提供水文地质资料及详细地下管网和地下构筑物资料等有关施工的工程地质资料，并提供施工图纸和施工技术要求方面的资料。 5.2开工前负责清除现场地上、地下障碍物（包括在用地下电缆电线、管道设施等），因故不能清除，需提出具体处理意见和保护措施，并向乙方现场及书面交底。 5.3提供施工现场与公共道路的之间的通道，满足施工运输的要求，做好施工现场的三通一平工作。 5.4开工前解决现场施工涉及市容、环卫及夜间施工的扰民问题，确保工程按时开工和施工的正常进行。 5.5协助乙方办理有关施工所需证件，并为乙方免费提供住宿。 5.6甲方代表有权监督检查乙方的工程质量及进度，协助解决施工中出现的问题和各单位之间的矛盾。在乙方自检合格后，由甲方组织检验并办理验收手续，协调土方开挖和边坡支护之间关系，土方必须配合边坡支护施工，按边坡支护要求进行土方开挖，以保证边坡支护安全为前提。 5.7及时发出必要的指令、确认和批准，并按本合同提供施工配
土方开挖及回填工程施工合同 承包单位( 甲方) : 建设工程有限公司 劳务单位( 乙方) : 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定, 为明确双方的权利义务, 本着自愿互利、权益平等的原则, 经协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程目标: 1、质量目标: 确保合格 2、工期目标: 详见项目部的施工进度计划; 3、安全目标: 杜绝重伤及死亡事故; 4、文明施工目标: 争创”省级文明工地”;
1.4劳务承包期限: 开工日期: 年月日; 完工日期: 年月日; 乙方应执行甲方的进度计划安排( 包括新调整的进度计划) 。 1.5工程质量等级: 合格; 依据竣工时国家及甘肃省现行施工质量验收标准进行评定。 1.6承包方式: 包工包料( 回填土除天然砂石料以外所有费用) 、包机械工具、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格。 第二条、承包内容及范围、 1.1工程内容: 高新大厦工程施工图、变更及会审纪要等中所含的土方工程。 1.2劳务承包范围 1、土方开挖: 按设计图纸和基础施工要求开挖, 土方开挖及运输, 包括办理城市土石方工程施工的相关手续, 即办理垃圾排放证、夜间施工许可证及城管、环保、环卫等手续 2、土方回填: ①按本工程设计施工回填土深度范围组织土方回填工程施工( 包
括天然砂夹石、灰土的运输; 灰土拌合、夯实碾压、平整等) ②地下室、车道内回填灰土并碾压, 回填标高按图纸规定。③施工现场道路修整及施工区域的清理等内容。第三条、合同文件适用标准 3.1适用法律、法规: 中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规; 3.2适用标准及规范: 3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范; 第四条甲方责任 4.1组建与工程相适应的项目管理班子, 设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、资料、行政等职能部门, 实施工程项目的全面组织与管理; 4.2负责制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 4.3负责负责向乙方进场人员进行安全交底及质量施工交底。 4.4提供给施工临时设施、施工用水、用电、生活用水用电等。费用由甲方承担;