甘肃第六建设集团股份有限公司五公司室内防水专业分包合同临夏州人民医院儿童病区综合楼建设项目第一部分协议书总包人（全称）：甘肃第六建设集团股份有限公司五公司分包人（全称）：兰州中核防水防腐技术服务有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室（以下简称为“发包人”）与总包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），总包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况分包工程名称：临夏州人民医院儿童病区综合楼建设项目分包工程地点：临夏市东城新区分包工程承包范围:施工图内的室内防水工程（2厚合成高分子聚氨酯涂膜防水)二、分包合同价款室内防水单价（人民币）：2厚合成高分子聚氨酯涂膜防水元/m2，包括但不限于完成防水施工的所有工作所需的人工费、材料费（包括材料上涨因素）、小型机械费、保险费、管理费、利润、施工措施费、维护费、风险费、产品保护费及相关协调等的一切费用、包工期、包质量、包安全、包文明施工的形式进行承包，本工程不因施工期间材料的上涨而调整合同价。

三、工期开工日期：本分包工程定于年月日开工；竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；合同工期总日历天数为：天。

四、工程质量标准达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）合格标准，确保“甘肃建投杯”优质工程奖、甘肃省建设工程“飞天金奖”。

五、工程款支付本工程合同一经签定，在约定的时间内进场施工。

总包人以工程任务单的形式，每月给分包人结算一次。

结算周期为上月22日至本月22日，由总包人的施工员、质量员、核算员按形象进度签发、验收任务单，由项目经理审核后结算，工程公司有关部门人员审核结算单。

按照审核后的结算单支付相应工程款，支付比例为核定额的70%，待工程竣工时付至结算额的85%。

待竣工审计结束业主支付工程款后付至95%。

留 5% 作为保修金，待业主将保修金还给总包人后，总包人在30天内将保修金还给中标人。

本工程无预付款。

分包人在业主资金支付工程款不及时的情况下，应与总包人一道确保按合同进度要求连续施工，分包人不得以任何理由停工。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向总包人承诺，按照合同约定的工期、质量与安全文明施工标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、总包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、分包人向总包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务，并与总包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效合同订立时间：年月日；合同订立地点：本合同双方约定：签字盖章后生效。

总包人：（公章）分包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款本专业分包合同通用条款执行中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工专业分包合同》示范文本（GF—2003—0213）之通用条款。

在此省略。

第三部分专用条款1、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序遵循《通用条款》，分包人在投标期间提交的资料中任何与投标文件内容不符的自拟条件和说明，除在本合同中明确被总包人接受外均属无效。

3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准（1）除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用 / 语言文字。

（2）本合同需要明示的法律、行政法规和规章：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、法规及临夏市的相关法规。

（3）本分包工程适用的工程建设标准：（不限于）甘肃省政府有关安全、文明施工的各项法规和规定；达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）合格标准，确保“甘肃建投杯”优质工程奖、甘肃省建设工程“飞天金奖”。

（4）施工及验收规范：（不限于）◆甘肃省政府有关安全、文明施工的各项法规和规定；◆现行国家及地方施工技术规范；◆现行国家及地方质量验收规范；◆现行国家及地方安全技术规程。

及相关验收标准、验收规范及依据；设计图纸4．防水材料选用的一般要求：工程中所使用的防水材料必须经建设委员会认证，并应有明确的标志、说明书、合格证，并经建设委员会指定的监测机构复检合格后方可使用。

防水工程使用的各种防水材及其配套材料应达到国家建材行业标准中优等品的标准，并符合国家相关规范中对相关材料的各项性能指标要求。

不同种类的防水材料在复合使用及配合使用时应注意其相容性，不得相互腐蚀、相互破坏，起不良的物理、化学作用。

防水工程使用的辅助、配套材料及配件应与防水材料配套且材性相容，在配合使用时不得相互腐蚀、相互破坏，起不良的物理、化学作用。

5.防水构造一般要求：防水施工应严格遵循其他相关的国家及地方的施工规范规程。

分三次涂刷，沿墙面高出地面300mm，楼地面找坡坡向地漏或排水沟，坡度1-3%，凡管道穿过涉水房间，需在缝隙处嵌填密封材料。

6、防水施工要求：1)防水施工应严格遵循国家《工程技术规范》。

2)防水施工还应严格遵循其他相关的国家及地方的施工规范规程。

3)应在各种结构上做水泥砂浆找平层（水泥标号不低于325）作为卷材防水的基层，并在其上刷基层处理剂。

4)施工时，基层含水率不应大于9%。

5)卷材搭接长度应符合国家及地方有关技术规范。

6）楼地面需要做泼水试验，检验合格后予以结算。

7、防水技术要求:防水材料：2厚合成高分子聚氨酯涂膜防水8、总包人的工作（1）严格审定分包人的资质。

（审查五证，审查施工等级、履约能力）。

（2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间：开工前；（3）向分包人进行设计图纸交底的时间：开工前。

（4）总包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：无。

（5）总包人应对分包人按时发放农民工工资进行监督，督促分包人依法支付农民工工资。

（6）向分包人提供工作面。

（7）配合分包人工作的展开。

9、分包人的工作（1）材料供应：本工程中材料均由分包人自行采购，但必须符合所规定的质量要求。

所有的进场材料须附有生产合格证明以及在要求的期限内提供复试报告。

如果设计指定建筑材料，则必须采用设计所指定的材料。

所有材料须经业主审批确认后方可使用。

（2）机械配备：主要垂直运输设备由总包人提供，其它用于工程施工的小型机械均由分包人自行配备。

（3）安全生产、文明施工与环境保护：为了在施工期间确保施工区域周围环境和交通的安全，投标单位必须严格遵守执行《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》及相关其他标准，必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格执行总包人各项规章制度。

进行安全设施的搭设。

加强工地卫生工作的管理，确保工地环境卫生整洁。

现场所有材料设备，按施工方案和文明工地标准堆放整齐，建筑垃圾每天堆放在指定点，不能与生活垃圾混放。

分包人必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律。

分包人在签订施工承包合同的同时，必须与总包人签订①建筑安装施工安全生产协议；②文明施工责任协议书；③防火安全协议书；④施工治安管理协议书；⑤廉政协议书等，分包人若违反规定野蛮施工、违章作业等，总包人有权限令停工整改，一切损失由分包人自负，同时总包人可以给分包人责任违约给予适当的经济处理。

10、工期延误双方约定工期顺延的其他情况：工期均包括国家法定节假日、公休日和不可避免的交叉作业影响因素；因发包人原因造成分包人已完实物量返修的，由发包人承担损失责任，并顺延延误工期。

因分包人原因造成的质量返修费用，安全、文明施工未达标等因素造成的费用损失，分包方应赔偿由此给总包单位造成的直接和间接经济损失如：业主方的罚款、管理费等，工期不予顺延。

总包方制定的《工程整体进度计划》作为控制与考核分包方工期的合同有效附件，一旦确定分包方须完全地执行。

11、质量检查与验收双方关于分包工程质量标准的约定：同总包人与业主的质量要求。

严格执行建筑质量检验评定标准规范、施工安全技术规范。

12、合同价款与支付（1）、本合同价款采用固定合同价款方式确定。

（2）、包人与分包人的结算单价为包工、包料、包工期、包质量、包文明施工、包安全施工等。

13、程量确认分包人向总包人提交已完工程量报告的时间：每月 22 日14、验收及结算依据施工方案、施工蓝图，分包人完成并达到总包人对工程的各项要求后，分包人向总包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料并附实物量计算清单，送总包人审核，双方按照合同协议书约定的合同价款及合同条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

工程量以按照计量规则和相关规范要求计算量为准。

如发生施工蓝图以外的工作量，以总包人签字确认作为结算依据,仅分包人有关人员签字不作为结算依据。

15、违约（1）、本工程实行合同工期延迟罚款制度，分包人要围绕总包人与业主签订的合同总工期施工，确保在总工期内完成各项指标，每延期一天对总包人进行 1万元的经济补偿。

必须按总包人及业主的要求完成节点工期。

如达不到进度要求的，则扣除合同结算金额的 15％。

（2）、因分包人原因造成整个工程未能通过“飞天奖”验收，则总包人按每平方米 10元处罚分包人。

（3）、分包人必须自行完成，不得进行转包，发现者处合同价5%的罚款，并立即纠正，否则取消承包资格；（4）、分包人若没按本合同规定的工期和质量要求履行，除按上述条款办理外，总包人有权通知分包人终止施工并由分包人承担相应的费用；（5）、由于分包人原因导致工期脱期或出现重大质量事故，而分包人又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，总包人有权责成分包人停止施工直至退场，并由总包人另行组织队伍进行施工，由此而造成的如工期延迟费、停工费、材料和机械设备租赁费等一切损失由分包人承担；（6）、本工程在施工过程中，若由于施工工程质量、施工进度等方面不能满足分包人要求时，总包人有权终止本合同，一切损失由分包人承担；（7）、双方必须严格执行上述之约定，除上述之外的其他违约，则守约方有权追究违约方经济责任及其相关责任。

16、争议双方约定，在履行分包合同过程中发生争议时，双方协商解决或者调解不成时依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

17、其他（1）、分包人在施工过程中应服从总包人、监理及业主的指挥，不服从指挥，情节严重的，总包人有权要求其立即退场，所造成的一切损失均由分包人承担。