协议书
甲方：湖南湘福建筑工程有限公司
乙方：溆浦县宏达电力器材有限公司
甲乙双方根据甲方在国家电网建设工程中所中标的需要，由乙方生产加工水泥电杆出售给甲方，本着互惠互利的原则，经由甲乙双方充分协商，特签订以下协议：
1、甲方提供所需生产水泥电杆的数量及规格给乙方，由乙方负责生产。
2、乙方生产的水泥电杆必须符合甲方的质量，规格以及数量和生产时间要求，否则造成的一切经济损失由乙方全部承担。
3、提货方式：乙方派车将电杆运运送至甲方指定地点。
4、单价、数量，主筋，交货地点以及交货时间表
名称规格单位数量总价交货时间交货地点环形杆柱
Z9A-φ300-28φ5.5 根8
7万元
（包含运输费），预付1万
2016年
04月03
日-2016
年04月
05日交清
变电站
Z9A-Φ300-28φ5.5 根12 Z4A-Φ200-16φ5.5 根7 Z3.5A-φ200-16φ
5.5
根13
环型杆梁L7B-φ300-32φ5.5 根 2 L6B-φ300-32φ5.5 根 6 L4.64B-φ300-32φ
5.5
根7 L5B-φ300-32φ5.5 根 2
避雷针柱9M中，φ190-12φ
12/φ310-14φ12
根 1 6M中，φ310/φ
390-16φ14（下部用
φ400等径杆钢圈）
根 1
6M下，φ400-24φ
5.5
下部往上3.5m，上
部往下2.5m
根 1
5、结算：乙方按照甲方的要求在规定的时间内保质，保量的完成此批电杆的加工，全部电杆到货及相关资料齐全后甲方一次性付清余下货款6万元。
6、本协议系双方自愿达成，双方签字后生效
7、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：
甲方代表人：乙方代表：
年月日年月日
广告制作及安装合同 需要制作安装广告牌的时候，一定要先了解相关的知识信息，这样就能更加方便更加安全的对待自己的广告工程，那么广告制作安装的合同范本有哪些？出国网小编整理了“广告制作及安装合同”仅供参考，希望能帮助到大家！ 广告制作及安装合同根据《中华人民共和国广告法》，《中华人民合同范本法》及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作及安装 的事宜，达成一致意见，特签订本合同范本，以资信守。 一、承包方式及承包范围 本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险，乙方采用以固定总价包干形式进行包干，施工过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同范本确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案，保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。 二、总费用及付款方式 1、本合同范本总费用（含税）￥： 元
，大写： 元整。进入合同范本期后，在本合同范本所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。 2、甲方在本合同范本签订后且双方确定大样稿喷画的第 个工作日内向乙方付款总金额的30%，即： 元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同范本规定的验收标准后的26个工作日内付款65%，即 元，其余5%作为质量保证金，在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。 3、以上付款甲方将以 的方式支付，支付的同时乙方必须提供相应发票。 三、制作材料及要求、费用预算 备注：甲方视实际情况，提前2个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作，合同范本总金额按照实际工程量作出调整，合同范本单价不变。 四、制作安装时间： 具体参考第三条完成时间。 五、验收流程
电杆线路移位工程合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。双方共同达成并订立如下协议。 第一条、工程概况 一、工程名称：电杆线路移位工程； 二、工程地址： 三、工程内容： ⑴、原有电力电杆及线路移动； ⑵、申请电业部门对原线路停止供电； ⑶、乙方负责所有主材、辅材、人工，包质量包安全、包进度包文明施工。 第二条、合同价款及支付 一、工程价款：本工程采用包干制，经双方协商，本工程一次性包干价为元人民币(含税)，大写为。 二、价款支付：乙方工程完工后，经双方确认合格，并由乙方出具工程正规发票后，甲方在个工作日内向乙方支付。 第三条、工期 一、开工日期：本工程定于2017年8月28日开工； 二、竣工日期：本工程定于2017年9月3日竣工； 三、合同工程总日历天数为7天。
第四条：工程质量和验收 工程质量应达到国家规定的质量标准，质量标准的评定应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定。 第五条：安全责任 1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，严格按规程标准组织施工，并接受行业安全管理规定，因违规操作给他人的财产造成损失的，乙方自行赔偿。 2、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，施工作业点应作有效封闭，在规定的施工范围内须做好施工告示牌等防护措施，乙方在施工过程中产生的一切安全事故及经济责任、法律责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。 3、乙方应对于原有电力线路、通信光缆妥善保护，如发生任何问题，乙方负责赔偿全部损失。 第六条：甲乙双方的权利和义务 1、甲方提供施工场地及电杆移动位置点。 2、乙方保证施工现场清洁卫生、文明施工，符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 3、严格按照甲方确认的电杆移动位置点进行施工。如现场条件与甲方提供的电杆移动位置点不符，应及时报请甲方协商修改并由甲方重新确定。 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，合同甲乙双方签字盖章生效，合同一式三份，甲方两份乙方一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表（签字）：代表（签字）：
合作协议 甲方:漳州漳能电力勘察设计有限公司 乙方:厦门连宋水利电力勘察设计有限公司 2010 年6 月甲方：xxxx 勘察设计有限公司 乙方：xxxx 勘察设计有限公司 甲、乙双方共同承担XXXX地区220kV及以下电力工程勘察设计。根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签定本协议。 1甲方职责 1.1负责前期的业务联系，并介绍业主与乙方签订合同。 1.2收集并提供设计所需相关资料。 1.3协调业主和乙方在履约过程中出现的问题。 2乙方职责 2.1按照我国的现行标准、规范、规程和技术条例开展技术服务工作，其工作深度按国家（或部）以及xxx电力公司和xx电业局现行有关规定执行，严格保证质量，并按合同规定的进度交付技术文件。 2.2以乙方名义和所具有的勘察设计资质出具技术成果文件。 2.3及时支付甲方应得费用。 3分成比例 3.1甲、乙双方的分成比例按照乙方与业主签订的勘察设计费的收入2：8分配（甲方2、乙方8），税费由双方各自承担。 3.2具体支付方式：按季度结算。 5.争议解决方式 5.1 签约各方因履行协议发生争议，应协商解决。 1/ 2
5.2协商解决不成，可向有管辖权的人民法院起诉。 6.本协议经双方签字并盖章后即生效，本协议的有效期暂定为一年。协议到期，双方若无异议，本协议继续生效。 7.本协议一式6 份，甲、乙双方各执3 份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人： 开户银行： 帐号： 联系人： 联系电话： 地址：法定代表人： 开户银行： XXXX建设银行 湖滨北支行 帐号： XXXX 联系人： 联系电话：XXXXXXXX地址：XXXX 2/ 2
购土协议书 甲方： 乙方： 乙方因公路施工需要，需要购买甲方的土方，经双方友好协商，就购买土方的有关事项达成以下协议： 一、概况 １、购买土方的位置： ２、土方用途：主要用于乙方的道路施工所需土方。 二、甲方的权利和义务 １、甲方保证出让给乙方的土方及进出土场的便道依法享有使用权（甲方必须保证在同一地点出让给乙方所需土方），并在本协议生效后将该土地及便道的规划管理权、土方使用权一并转交与乙方，乙方享有对该土地的土方及地上附着物（植被、树木、水渠、水井、电杆等）加以平整和使用权利。如果在所购土地内发现坟墓，甲方处理有关事宜。 ２、在乙方采挖所购买的甲方土地期间，甲方要保证乙方对所买土地上的土方的正常使用（包括土方采挖、拌和、土方及其它材料的进出场运输）不受干扰，不得有任何人以任何理由妨碍乙方的正常工作和生产。如有上述情况发生，甲方有义务及时出面解决，否则，因此给乙方造成的损失由甲方承担。 ３、甲方为乙方提供材料堆放及灰土碎石的拌和场地，不再另计费用。 ４、甲方有权要求乙方按协商的支付方式支付购买土款。 ５、甲方保证不得单方面终止该协议。 ６、如甲方未履行本协议条款，应承担由此给乙方造成的相关损失。 ７、乙方使用完毕后，由甲方负责复耕和地貌恢复。 三、乙方的权利和义务
１、乙方购买该土地的土方从事的活动应当符合法律规定，不得从事非法活动。 ２、在购买土地后，乙方有权在购买的土地范围内从事平整场地、机械作业、道路修复、材料拌和等一切与工作有关的活动，甲方不得干涉。乙方有权免费使用进出料场的便道，且甲方确保乙方对便道的使用不受任何人干扰。 ３、乙方保证不得单方面终止租赁协议。 ４、乙方有义务按合同约定的方式按时支付甲方有关款项。 ５、如乙方未履行本协议条款，应承担由此给甲方造成的相关损失。 四、本协议购土费、场地费、施工便道费及进出口道路费用共计元，合同签字生效后付清。 五、甲乙双方因买卖协议发生纠纷，由该土地的所在地法院进行裁决。 六、在施工期间，如果再有人以任何理由阻挡施工，由签字人负责承担损失。 七、本协议一式两份，双方各执一份，协议签字后生效。 甲方（镇政府）：年月日 （村委会）： 年月日 乙方： 年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 热电厂粉煤灰购销合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方（购货方）: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，甲、乙双方就乙方向甲方购买 粉煤灰事宜协商一致，签订粉煤灰购销合同条款，明确甲、乙双方权利和义务，以资共 同遵守。 一、合同项目 二、合同期限 本合同有效期自 日为止。 四、双方职责、权利和义务 1、甲方的职责、权利和义务 ⑴ 甲方在合同有效期内向乙方供应粉煤灰，并确保乙方的生产需求。 ⑵ 甲方提供的产品应符合国标 GB/T 1596 — 及《公路工程水泥混凝土外加剂 与掺和料应用技术指南》中有关技术要求。 ⑶甲方在向乙方移交粉煤灰时，应事先经乙方化验同意。 ⑷ 甲方对移交给乙方的粉煤灰进行计量时，必须甲乙双方共同确认。 甲方向乙方提供 热电厂生产的优质粉煤灰。 日至
2、乙方的职责、权利和义务 ⑴ 乙方应按合同结算方式支付甲方货款。 ⑵ 乙方应根据自身生产需要，正常供货必须提前三天通知甲方所需规格及数量以便甲 方做好生产及运输计划安排。若乙方未按规定提前通知甲方，甲方不承担货物供应中断的一切责任。 ⑶ 乙方应按合同规定时间及数额支付甲方货款。如未能及时付清，甲方有权中止供货。 五、产品的交接地点。 六、验收标准、方法及提出异议期限 1、数量验收：粉煤灰移交时，甲乙双方需要同时在场对粉煤灰进行计量，共同确认。 如有异议，双方应在收货时当场提出，当数量发生争议时，经双方同意送至第三方地磅进行复检，因此发生的费用由责任方承担。 2、质量验收：收货时，乙方的收货人员应进行质量验收，验收合格后双方签字确认。 乙方开出收到条或过磅单视为合格。如有异议，经双方同意送至第三方实验室进行复检，因此发生的费用由责任方承担。 3、本合同执行期间，在给乙方供货时甲方应有专人确认签收，否则乙方不予卸货。 七、货款结算 八、争议解决方式 执行本合同发生纠纷时，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向甲方所在地人 民法院起诉。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-003589 广告制作安装合同书通用版
广告制作安装合同书通用版 委托方:(甲方): 中山市X房地产开发有限公司 受托方:(乙方): 根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 一、承包方式及承包范围 本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双 方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。 二、总费用及付款方式 1、本合同总费用(含税)￥: 元 ,大写: 元整。进入合同期后,在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。 2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%,即: 元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合 同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%,即元,其余5%作为质量保证金,
在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。 3、以上付款甲方将以的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应发票。 三、制作材料及要求、费用预算 序号 项目 规格 单价(元) 单位 数量 总价（元） 完成时间 保修期 1 合计
协议编号：LX-FS-A59665 工程勘察设计合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程勘察设计合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 工程名称： 合同编号： 发包人： 勘察人： 签订日期： 发包人：勘察人： 发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一
致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见委托书 1.6发包方式：/ 1.7预计勘察工作量： 1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责
电力安装工程 施 工 合 同 建设单位： ******房地产开发有限公司 施工单位： *******建设有限公司 2011年9月
电力安装工程施工合同 建设单位：*******房地产开发有限公司（以下简称甲方） 施工单位：********建设有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“**************************”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。第一条工程概况 工程名称:“***************” 工程地点: ********************* 第二条承包范围 新装******变压器一台，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、**架空线安装、户外高压计量箱、无功补偿装置60kvar、*****变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。 注：按供电局供电方要求，搭火杆位***支线**#杆。 第三条承包方式 本合同为双包工程，实行总价包干（不含占地协调费用）。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求，符合设计和招标文件的要求，且能通过***供电部门的验收并按时送电。 乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验
光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署：购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/ 供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称： 收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号：售电人名称：收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行：
账号： 鉴于： （1）售电人在拥有/兴建并/ 并将经营管理总装机容量为兆瓦（MW）p的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MW）p，本合同为期兆瓦（MW）p 的光伏发电站。 （2）光伏电站已/ 将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1 章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/ 并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
广告制作安装协议书 甲方 地址 电话 传真 乙方 地址 电话 传真 甲、乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，同意签订本协议： 第一条、业务名称： 第二条、制作内容： 第三条、安装地点： 第四条、开始时间：年月日；完成时间年月日 第五条、协议金额：币元（小写）（附审价单） 第六条、付款方式： 协议签订生效后日内，甲方付协议金额的%，即元为协议的预付款； 项目实施完毕，甲方验收合格后，甲方于日内，付协议金额%，即元. 第七条、双方的权利和义务： 甲方应向乙方提供设计内容，以共乙方出使甲方满意的设计方案. 甲方应为乙方在甲方现场施工提供协助；并委派甲方具体管理人员，全权负责施工中技术方面的要求； 在乙方按本协议履行责任的前提下，甲方应保证按照协议准时付款； 若质量不符合要求，甲方有权拒绝付款； 乙方应按甲方的要求，保证质量和数量，按时间要求准时完工； 乙方负责施工现场的安全（含人身）保卫和施工人员的管理工作，并对由于施工造成的工程、直接和间接的财产损失和人身伤害负责.发生的一切费用均由乙方承担. 乙方需遵守当地政府和有关部门对交通、环境卫生、噪声、市政、安全、消防等方面的规定并承担相关的费用，如有隐蔽施工需做好记录交甲方管理人员；做好施工现场工作，保持现场清洁、道路畅通，竣工后清理现场做到完工场清.如乙方施工未达到公司规定要求，乙方负责返工并承担一切所发生的费用. 第八条、工程验收： 乙方施工完毕，即向甲方提请验收.甲方签字同意，即为验收合格.对于甲方在验收中提出的问题，乙方要积极按照甲方的要求组织整改，保证工程质量. 第十条、保修条款： 本工程的保修期限为，自甲方验收合格之日起计算.在保修期内发生的工程质量问题，均由乙方承担全部责任.乙方在接到甲方的保修通知时，应马上派工人到达现场，会同提出维修方案按照甲方要求的时间组织维修. 第十一条、不可抗力： 本协议有效期间内，因自然灾害及因国家法律政策变更等人力不可抗拒的因素，造成本协议及其补充协议内容部分或全部不能履行，双方互不承担违约责任.但应在四十八小时
建设工程勘察设计委托合 同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程勘察设计委托合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方：_________（以下简称甲方） 承包方：_________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计
电力配套工程安装合同 甲方（单位全称）： 乙方（单位全称）： 依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。 工程名称：三门 工程地点：三门峡产业聚集区马谢村310国道南 工程施工建设范围： 工程涉及安装315KVＡ干式带计量箱变一台；高压真空预付费一体机一台，铺设电缆YJV22-10-3*35600米，采用顶管540米过公路，组立电杆1基，高压隔离刀闸２组，避雷器２组，接地网２组，制作电缆头２个。、电缆终端头制作及电缆试验。 承包方式： 合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整；不因供电部门价格变化（含材料调价）及供电部门预算、设计方案变化而变更。 一、工程期限： 自2014年12月11 日进场施工至2014年12月31 日安装竣工（在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端）。 二、工程总造价： 合同一次性包干总价为人民币叁拾捌万元整，（元） 付款方式： 1、乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端7日内付至总造价的95%。 2、设备运行半年无故障结清5%余款 三、设备、材料、质量认定： 1、乙方供应的材料、设备明细表见附件（含数量、技术参数及指标）。 2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，
方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，由供货方将其运出场外，其复验费由供货方承担。 3、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。 4、任何一方犯有失职或者渎职，提供不合格材料、设备，用于本工程的，由此引起的一切后果由责任方承担。 5、乙方供应采购的材料、设备，如未按期供应或规格质量不符合供电公司验收要求，延误工期，因此造成的另一方损失，由责任方负担。 九、甲、乙双方责任和义务： 1、甲方责任和义务： （1）甲方及时提供向供电部门办理用电申请所需的资料；出具电气安装配套委托书。 （2）甲方协助配合乙方做好施工现场的前期准备工作。 （3）提供施工场地范围内的地下管线资料，对资料的真实准确性负责。 （4）组织设计单位、施工单位参加的施工图纸交底会，并做好交底内容纪要。 （5）协调解决乙方与监理单位及其他相关单位在施工中的相互配合。 （6）派驻施工现场的工程代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更，工程中间验收、工程进度、拨款的签证和其他必需的签证。 （7）根据工程进度的实际情况、及时组织对工程的竣工验收，配合乙方做好工程决算工作。 2、乙方的责任和义务： （1）负责本项目的用电工询、方案设计、审批、流转、设备、材料、安装调试、施工、施工监理、挂表、办证、申领用户电表等相关手续办理并承担费用。按经甲方确认的由供电部门出具的工询方案，设计及材料设备，并组织实施。 （2）编制施工组织设计（或施工方案），施工进度计划，工程量及时送甲方（甲方指定代表），积极做好各项施工准备工作。 （3）按合同约定的工程范围，完成工程所需的材料、设备的采购、供应和管理。 （4）严格按照施工图与说明书进行施工，按经甲乙双方确认的由供电部门出具的供电方案、设计及材料设备，并组织实施，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
包干合同施工协议 甲方（发包人）： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方（承包人）： XXXXXXXXXXXXX有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3、承包方式：包工、包料 4、工程内容：原有001#线杆拆除XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5、合同工程量及价款：本工程合同价款为一次性包干价（需开具 增值税发票） 6、支付方式： 本工程无预付款，竣工验收合格后付合同价款的95%，留5%作为质保金，待质保期满后15日内一次性付清（无息）。 二、工程期限及保修 1、工期：2016 年 8 月 25 日--- 2016 年 9 月 18 日，总工期为 25 日历天； 2、保修期： 1年 三、甲、乙双方责任：
1、甲方责任：协调乙方在施工区域内和其他部门及其他工种的工作，避免施工中发生矛盾和冲突。 2、乙方责任：严格遵守《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相关操作规程施工，并提供质检验收表。加强安全生产意识，如发生安全生产事故，由乙方承担全部责任。 四、安全文明施工要求： 1、乙方应服从甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。 2、由乙方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，乙方承担全部责任。 3、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出处理，费用乙方自理。 五、争议、违约 发生争议，由甲乙双方协商解决。 六、附则 1、本合同自双方签字盖章后生效。 2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。 甲方（发包人）：乙方（承包人）： 法定代表人：法定代表人： 授权代表人：授权代表人： 电话：电话： 年月日年月日
建设工程勘察合同 第一部分协议书 发包人：_________________________________________ 勘察人：_________________________________________ 发包人委托勘察人承担__________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：______________________________________________ 工程建设地点：__________________________________________ 工程规模、特征：______________________________________ 工程勘察任务委托文号、日期：__________________________ 工程勘察任务（内容）与技术要求：_______________________ 承接方式：_____________________________________________ 预计勘察工作量：_______________________________________ 工程内容：_____________________________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 1
户号：户名： 供用电合同 （高压供电） 签订日期年月日
合同编号： 高压供用电合同 供电方： 签订地点： 用电方： 签订日期：年月日 为明确供电方（以下简称甲方）和用电方（以下简称乙方）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经甲方与乙方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。 一、用电地址、用电性质和用电容量 1.用电地址： 2.用电性质 (1)行业分类： (2)用电分类： (3)负荷性质：（一级/二级/三级）。 (4)生产班次： (5)主要生产工艺： 3.用电容量
根据乙方的申请，甲方认定乙方共有壹个受电点。受电设备的总容量为：千伏安。备用容量为：/ 千伏安。自备发电容量/ 千瓦。其中： 受电点变压器台，共计千伏安，（多台变压器时），运行方式为 / 受电点高压电机/ 台，共计/ 千瓦（视同千伏安），运行方式为。 / 受电点变压器/ 台，共计/ 千伏安，（多台变压器时），运行方式为多台单列运行。 / 受电点高压电机/ 台，共计/ 千瓦（视同千伏安），运行方式为/ 。 二．供电方式 甲方向乙方提供三相交流50Hz电源，采用(单/双/多) 电源，(单/双/多) 回路向乙方供电。 1.主供电源 (1)甲方由变(配)电站(所)以千伏电压，经出口开关送出的(架空线/电缆)专线向乙方受电点供电。供电容量为千伏安(千瓦)。 (2)甲方由/ 变(配)电站(所)以/ 千伏电压，?经出口/ 开关送出的/ (架空线/电缆)专线向乙方/ ?受电点供电。供电容量为/ 千伏安(千瓦)。 2.备用电源 (1)甲方由/ 变(配)电站(所)以/ 千伏电压，?经出口/ 开关送出的/ (架空线/电缆)专线向乙方受电点供电，作为乙方生产备用电源。供电容量为/ 千伏安(千瓦)。 (2)甲方以/ 千伏电压，由/ 变(配)电站(所)
________工程1 ______（设备/材料名称）采购合同 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。
签订地点：
使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录
工程(设备/材料名称)采购合同 第一部分合同协议书 买方： 卖方： 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于 项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料，根据《中华人民国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。 第1条词语含义 本协议中所用词语的含义与通用条款和专用条款中相 应词语的含义相同。 第2条合同组成文件 下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 2.2 合同协议书； 2.3 合同专用条款； 2.4 中标通知书/签约通知书（如有）； 2.5 合同通用条款； 2.6 合同附件； 2.7 招标文件和投标文件（如有）； 2.8 构成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。 第3条合同价格 本合同价格为人民币（大写）(￥)（含税），具体价格构成详见《供货围及分项价格表》（附件一）。
广告制作安装合同范本 根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同范本法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同范本,以资信守。 一、承包方式及承包范围 本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同范本确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。 二、总费用及付款方式 1、本合同范本总费用￥: 元,大写: 元整。进入合同范本期后,在本合同范本所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。 2、甲方在本合同范本签订后且双方确定大样稿喷画的第1个工作日内向乙方付款总金额的50%,即: 元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同范本规定的验收标准后的7个工作日内付清剩余50%工程款,即元。 3、以上付款甲方将以现金的方式支付。 三、制作材料及要求、费用预算 1、按照甲方提供的附件效果图制作，1号报刊亭一个8000元、
2号报刊亭一个4500元、3号广告牌一个350元、4号广告牌一个320元。详见附件效果图。 备注：甲方视实际情况，提前2个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作，合同总金额按照实际工程量作出调整，合同单价不变。四、制作安装时间: 从开工日期起20日之内完成，如遇雨天须延长工期。 五、验收流程 1.制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同范本之任何条款。 2.制作安装:甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收,并由乙方安全可靠的安装完毕,甲方现场验收。 六、双方责任 1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图),并对所确定的资料负责; 2.甲方按本合同的的规定,按期如数向乙方支付广告制作、安装费; 3.乙方必须按本合同范本的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程,乙方如未能按照合同范本要求完成各项制作、安装工程,则根据每项工程的总费用,每超时一天(未够24小时的,则按一天计算),则按未完成工程0.1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺
合作协议 甲方: 漳州漳能电力勘察设计有限公司 乙方: 厦门连宋水利电力勘察设计有限公司 2010年6月
甲方：xxxx勘察设计有限公司 乙方：xxxx勘察设计有限公司 甲、乙双方共同承担xxxx地区220kV及以下电力工程勘察设计。根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签定本协议。 1 甲方职责 1.1负责前期的业务联系，并介绍业主与乙方签订合同。 1.2收集并提供设计所需相关资料。 1.3协调业主和乙方在履约过程中出现的问题。 2 乙方职责 2.1按照我国的现行标准、规范、规程和技术条例开展技术服务工作，其工作深度按国家（或部）以及xxx电力公司和xx电业局现行有关规定执行，严格保证质量，并按合同规定的进度交付技术文件。 2.2以乙方名义和所具有的勘察设计资质出具技术成果文件。 2.3及时支付甲方应得费用。 3 分成比例 3.1甲、乙双方的分成比例按照乙方与业主签订的勘察设计费的收入2：8分配（甲方2、乙方8），税费由双方各自承担。 3.2具体支付方式：按季度结算。 5. 争议解决方式 5.1签约各方因履行协议发生争议，应协商解决。 5.2协商解决不成，可向有管辖权的人民法院起诉。 6. 本协议经双方签字并盖章后即生效，本协议的有效期暂定为一年。
协议到期，双方若无异议，本协议继续生效。
7. 本协议一式6份，甲、乙双方各执3份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人：法定代表人： 开户银行：开户银行： xxxx建设银行 湖滨北支行 帐号：帐号： xxxx 联系人：联系人： 联系电话：联系电话：xxxxxxxx 地址：地址：xxxx . .
水泥管购销合同样本 水泥管是用水泥跟钢筋为材料，运用电线杆离心力的原理制造的一种预置管道。那么签订水泥管购销合同需要注意什么呢?以下是在学习啦小编为大家整理的水泥管购销合同范文，感谢您的欣赏。 水泥管购销合同范文一供货单位(以下简称甲方)：购货单位(以下简称乙方)： 为了增加甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲、乙双方共同协商，特订立本购销合同，以便共同遵守： 第一条、产品名称、规格、单价 产品价格表 单价：元 第二条、质量标准，按国家质量技术标准制作生产，甲方提供产品合格证。 第三条、合理的损耗及计算方法： 1、甲方负责包送，以甲方将产品送到乙方工地，产品落地无破损为准，以后发生损耗甲方概不负责。甲方将产品送到乙方工地后，不承担其他任何费用。 、乙方自行带车运输，以甲方产品上车、产品无破损为准，以后发生破损甲方概不负责。 第四条、结算方式：当乙方收到项目方付项目款时，乙
方须向甲方付50%产品款，当乙方收到项目方付项目款70%时，必须向甲方付清产品款。 第五条、产品送到乙方工地后，以乙方在收货单上签字为准，签字人向甲方提供有效身份证复印件。 本协议自签字之日起生效，工程完工后自行终止。本协议一式两份，双方各执一份。 甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)： 年月日 水泥管购销合同范文二供货方(以下简称甲方)：购货方(以下简称乙方)： 一：产品名称、型号、单价、数量、金额及供货时间 供货时间：即日起春节前供完。 二：质量要求标准------按国家质量技术标准制作生产，甲方提供产品合格证及相关复印件; 三：交(提)货地点四：运输方式和费用------采用物流汽车运输。由甲方负责找运输车辆及交货。费用以物流实际价格由乙支付; 五：合理损耗及计算方法---水泥制管厂现场交接，按完好的数量以实计算，经鉴定属甲方产品质量问题，甲方无条件更换。(以产品的完整性和无损坏为标准)，经鉴定属乙
篇一：电力设备采购合同 电力设备采购合同 供方：合同编号：需方：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1、产品的名称及规格型号，详见合同附件。 2、合同总价款：元，大写：。 二、质量标准： 质量标准按照国家标准执行。 三、出卖人对质量负责的条件及期限： 正常使用条件下，质保期为2年。四、交（提）货地点和费用负担： 费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。四、验收： 买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点： 合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。六、本合同解除的条件：货、款两清。七、违约责任： 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。八、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。九、本合同自签字盖章之日起生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表：法人代表：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：时间： 时间：篇二：(001)电力设备材料采购合同 ________工程1 ______（设备/材料名称）采购 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。 合同签订地点：使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划
合同编号： xxxxxxxx工程 广告制作安装合同 发包人: 承包人: 二〇一八年月日
广告制作安装合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，按照平等自愿公平公正诚信的原则，双方经友好协商，就xxxxxxxx工程项目广告制作安装事宜达成如下协议： 一、产品名称，数量，价款及交（提）货时间 注：结算数量按现场实际验收数量为准。 1、上述价格均包含税金（乙方必须提供有效增值税专票）。 2、甲方负责提供各级岗位责任制、管理制度、施工现场平面图、项目管理人员名单等相关内容、资料。 3、甲方指派专人负责签收货物清单，甲方指派专人负责在个别临时增加项目时确定价格。 二、乙方根据甲方施工场地（xxxxxxxx工程项目现场）实际情况制作广告策划书，施工现场壹份，办公区壹份，并各附制作费用总价壹份。在制作前所有
项目必须先经甲方审稿同意后（审稿的内容包括尺寸、图片和文字内容、材质、排版方式），方可制作。未经甲方审稿的甲方有权拒绝。 三、乙方根据“xxxx安全文明施工标准化”标准要求施工，广告作品所有权归甲方所有。 四、乙方所制作的图牌壹年内损坏，由乙方负责维修，是甲方造成的损坏除外；乙方应当保证所有工程材料及施工程序符合国家标准或行业标准，保证所提供的材料质量符合国家标准，并提供相应国家认证证书；甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕并承担相应的损失。 五、广告制作安装安全注意事项：乙方对广告安装过程中发生的人员、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任及费用，同时承担甲方的损失。 1、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验，负责现场广告安装并交付使用。 2、确保施工人员的安全，由此引起的安全事故的责任和费用由乙方承担; 3、乙方的广告安装人员必须身心健康，严禁有心脏病、高血压、癫痫等不适合高空作业的人员进行高空安装作业，乙方必须严格按照国家有关法律法规执行。 4、乙方对在广告安装作业过程中因操作不当等原因造成的人员伤害及设备损害负责。 5、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用。 6、乙方因管理以及自身安全防护措施不当或乙方工人责任造成的违法犯罪、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。 7、乙方在组织工人广告制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。