篇一：合同样本格式
附件3
合同样本格式
德阳市200万元以下政府投资
建设工程施工合同
德阳市规划和建设局德阳市工商管理局二0一0年四月建设工程施工合同第一部分协议书
发包人（全称）：______________ 承包人（全称）：_____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____ ___
五、合同价款
金额（大写）：__元（人民币）六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中选通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件７、图纸
８、工程发包价清单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。篇二：制式劳动合同书
劳动合同书
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
一、劳动合同期限
（一）甲乙双方约定按下列________种方式确定“劳动合同期限”：
a．有固定期限的劳动合同：自________年_______月_______日起至________年______月______日止，其中试用期自________年_____月______日起至________年______月______日止。b．无固定期限的劳动合同：自________年______月______日起，其中试用期自________年______月_______日起至________年______月______日止。
（二）甲方与用工单位所签订的劳务派遣协议约定的派遣期限先于本条约定的合同期限届满的，则劳务派遣协议约定的派遣期届满之日本合同终止。
二、工作内容及工作地点
（一）乙方根据甲方要求，经过协商，从事________________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则，变动乙方的工作岗位，乙方服从甲方的安排。（二）甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。
三、工作时间和休息休假
（一）甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致选择确定________条款，平均每周工作四十小时：
a．甲方实行每天________小时工作制。
b．甲方实行三班制，安排乙方实行________班________运转工作制。
（二）甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙方的休息与身心健康，甲方因工作需要必须安排乙方加班加点的，应与工会和乙方协商同意，依法给予乙方补休或支付加班加点工资。
四、劳动保护和劳动条件
（一）甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行如实告知的义务，并对乙方进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
（二）甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，安排乙方从事有职业危害作业的，应定期为乙方进行健康检查。
（三）乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。
（四）甲方按照国家关于女职工、未成年工的特殊保护规定，对乙方提供保护。
（五）乙方患病或非因工负伤的，甲方应当执行国家关于医疗期的规定。
五、劳动报酬
甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。（一）甲方承诺每月________日为发薪日。
（二）经甲乙双方协商一致，对乙方的工资报酬选择确定________条款：
a．乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法确定，根据乙方的工作岗位确定其每月工资为________元。 b．甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法，乙方的基本工资确定为每月________元，以后根据内部工资分配办法调整其工资；绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。
六、社会保险和福利
（一）双方依法参加社会保险，按时缴纳各项社会保险费，其中依法应由乙方缴纳的部分，由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。
（二）甲方应当将为乙方缴纳各项社会保险费的情况公示，乙方有权向甲方查询其各项社会
保险的缴费情况，甲方应当提供帮助。
（三）如乙方发生工伤事故，甲方应负责及时救治，并在规定时间内，向劳动保障行政部门提出工伤认定申请，为乙方依法办理劳动能力鉴定，并为享受工伤医疗待遇履行必要的义务。（四）乙方依法享有国家规定的福利待遇，甲方应当执行。
七、劳动纪律
甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定，履行民主程序，并向乙方公示。乙方遵照执行。
八、其他
（一）本合同未尽事宜，均按国家有关规定执行，国家没有规定的，通过双方平等协商解决。（二）本合同不得涂改。
（三）本合同如需同时用中文、外文书写，内容不一致的，以中文文本为准。
（四）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
（五）本合同于________年________月________日生效。
甲方法定代表人签名：乙方签名：
公章
签名日期：
签章日期：
合同编号
劳动合同书
陕西省人力资源和社会保障厅制篇三：制式合同
石家庄市英科英语培训学校
与衡水市滏琳早教幼儿园
外
教
项
目
合
同
书
日期：___年___月___日石家庄市英科英语培训学校
与_____________关于外教项目的协议
甲方：石家庄市新华区英科英语培训学校
乙方：
一．甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二．甲方义务
1. 在合同签署后，由甲方派遣具有执教资格的外教1名到乙方任教。
2. 该外教在得到乙方的认可后进行执教，甲方同时派出指定的教学主管一名，外教助理一名共同来完成教学任务。
3. 甲方提供基本的教学量为___个班级每周每班2节课.每个学期进行至少4个月的教学，如有增加另行协商。
4.甲方须向乙方提前提供教学计划（包括课堂教学，课外活动，教学进度等），乙方提出合理的教学要求，活动要求等，甲方会充分的予以参考和满足。
三．乙方义务
1. 在甲方进行正常的各项教学及活动时，乙方必须有至少一名幼儿园的教师同时在岗，确保教学及活动有序的进行及幼儿的安全。
2．乙方须向甲方提供所有学员花名册。
四．其他事项
1. 甲方不得无故停止教学活动服务，乙方不得无故停止甲方的教学，否则，视为违约.违约方须向对方支付1万元的违约金。
2. 甲方提供网络在线服务一套，所有学员实名登录。为学员的学习时间及空间实现了有效的拓展（该服务视实际情况而定）。
3. 双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。在未达成一致意见前，应当严格履行合同。
4. 本合同未尽事宜，双方协商解决。
五．付费方式及时间
乙方同意按以下方案支付甲方费用：
1. 乙方每名学员每月支付___元人民币，其中支付甲方___元人民币，乙方___元人民币，由乙方代为统一收缴，于每月5号之前支付上个月的费用给甲方。如乙方学员有增减及学员退费等情况需及时通知甲方。（若乙方学员中有一个月以上未到园者，甲方予以退费，其他情况均不退费）
2. 乙方将费用存入甲方指定银行账户，具体账户另行通知。
六．本协议一式两份，甲乙双方各执一份。有效期为____年___月___日至____年___月___日。如双方在协议到期前2个月未提出任何异议（如有异议，以书面通知对方为准），则本协议自动延续1年。甲、乙双方在此就以上合同签字如下：
甲方：石家庄市新华区英科英语培训学校乙方：
甲方代表：乙方代表：
签字：签字：
盖章：盖章：
日期：日期：
货物运输合同范本格式 货物运输合同 委托方（甲方）： 承运方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》，经过双方协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条货物名称，数量等 托运货物的品名、数量、规格等内容将由甲方在每批货物发运前以货物运单或外运清单等书面形式予以详细手册。货物运单或外运清单等经双方签字后作为本合同的-- ，视为本合同不可分割的一部分。。 第二条货物起运地点到达地点 1乙方根据甲方承运货物的要求为甲方承担全国各地的整车、零担以及回程货物的公路运输。 2货物起运点： 3货物到达点： 第三条、运输价格及结算 1运输价格上海到常州 120元/方（此单价已含托运货物的保险费），不足1个方按1个方计算，另收取提货费300元（单次提货大于5个方，免提货费），装卸费是5元/方。 2随着运输市场的变化，甲乙双方可以对价格协商，经确认后，按实际情况进行适当的调整。 3乙方应于当月五日前向甲方提供上月业务结算清单，甲方应当于当月十日前完成核对工作。 4若结算清单核实无误，甲方应通知乙方开具运输行业统一发票；若有疑问，应由甲乙双方核实后再由乙方开具发票。 5甲方应在收到乙方发票后的30天内，按结算金额以转帐方式支付乙方运
费。 第四条乙方的责任义务 1乙方接受甲方的委托，提供安全、准时、优质的运输服务。 2乙方保证其主体和运输工具具备合法的营运资格。 3乙方负责到甲方指定地点安排装车、卸车、并按照清单清点货物。乙方承诺安全及时地把甲方委托货物交付到甲方指定的收货人和收货地点，无货损和货缺。 4由于自然灾害、交通事故等不可抗拒所造成耽搁交货，乙方有义务及时通知甲方。 5乙方完成交货，需由甲方指定的收货人进行签收或者加盖公章。签收回单需在客户签收后3个工作日内传真给甲方。正式签收回单可在月底结账时提供应甲方并作为甲方和乙方结算运输费用的凭证之一。 6运输价格作为合同-- 与本货物运输合同具有同等法律效应。乙方因市场价格需要调整运输费用，必须事先以书面形式通知到甲方，并得到甲方确认后生效。 7乙方承诺在其运输过程中选用的车辆都是全封闭的箱式货车，乙方承诺在运输过程中出现货物短缺、被盗抢、雨淋、破损、灭失、污染以及交通事故等问习题出现的损失均由乙方按照甲方零售商业发票金额折算一定比例后赔偿给甲方。详细赔偿比例如下： 按照零售额的80%赔偿。 8若乙方耽搁了送货，乙方每耽搁一天，按耽搁运输货物的运输费（运输费的计算按本合同第三条）的10%向甲方承担违约责任。，不满一天视为一天，违约金的赔偿额不超过该车次的运输总额（发生不可抗拒因素或者因非乙方导致的交通事故、交通严重堵塞等原因除外）。若发生交通事故、交通堵塞或者其他不可抗因素，乙方必须在出现上述问习题后12小时内通知到甲方。若乙方未在上述手册时间内及时通知到甲方，则乙方仍需承担相应的延迟交货违约责任。 第五条甲方的责任和义务 1.甲方须提供符合运输要求的货物包装，货物包装必须巩固能适应长途运输过程中的颠簸、震动。甲方任何货物包装的改变，都必须提前以书面方式通知乙
①土方分项工程经济承包合同书 单位工程土方分项承包合同书： 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），土方分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程基础土方的开挖、运弃、回填。 二、承包方式： 包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。 三、承包价格： 开挖土方××元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运；在××天内完成基础回填。 五、质量与施工要求： 1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、奖罚办法： 1、按时完成奖励××元；因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。 2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。 3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。 4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天××元。 5、严禁出现重伤以上事故，轻伤率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工
制式合同范本范文 发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担工程 设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民 __合同法》、《中华人民 __建筑法》、《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建筑工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容： 2.1工程名称：
2.2工程规模： 2.3设计阶段及设计内容： 。 2.4本项目设计收费标准：。 第三条发包人应向设计人提交有关资料及文件： 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计收费见《特别约定》。 第六条双方责任： 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其提供的资料及文件的完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违 __有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以 上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。_制式合同范本。 6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付设计费。 在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通灯方便条件。
一、页面格式与编码 1、页面设置 页边距为上下2.5厘米、左右3厘米，标准字符间距，行间距为多倍 1.25。 2、页码编辑 正文开始设置页码，页码起始数字为1，形式为普通阿拉伯数字，置于页面底端居中。 二、字体与字号 1、封面部分 包括合同编号、合同名称、合同签约双方、签约时间 1.1、合同编号为黑体、四号、文本左对齐 1.2、空两行书写合同名称，仿宋字体，一号，加粗，居中 1.3、空7－8行，余下内容用三号楷体字，与合同名称居中对齐 2、主体部分 2.1、段前空一行书写合同名称，黑体，二号，居中，段前段后各24磅 2.2、下书双方当事人基本信息，黑体，小三号，文体左对齐 2.3、合同正文文本为宋体，小四字体，首行缩进2字符，行距为多倍行距1.25 3、表格与说明 3.1、每张表格都应有表题，表题前后各空一行，采用宋体，小四号，加粗，置于表格上方居中位置
3.2、表格中文字为宋体5号，居中 3.3、在表格正下方空一行书写表格说明，采用宋体，五号 3.4、同一表格应尽量放在一页 4、结尾与落款 4.1、合同正文结束后，空两行，书写（以下无正文）字样，小四号，首行缩进两字符 4.2、依据合同具体情况书写落款，采用宋体，小四号字，分别在页面两侧为双方当事人预留大致相等的签字（盖章）空间。 5、附件、附录 合同结尾处需要加附件、附录的，应另起一页 5.1、附件起始页书写合同附件，上下各空一行，采用仿宋字体，二号，加粗，居中 5.2、附件、附录需编号，形式为附件/附录+阿拉伯数字，附件编号采用仿宋体，三号，加粗，文本左对齐 5.3、附件、附录标题为宋体，小三号，加粗，置于附件文本/表格上方正中位置。 三、条款分层 1、第一层为条，如第一条 2、第二层为1. 3、第三层为⑴ 4、如合同条文层次较多，可再加一层“章”
( 合同格式) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016455 关于广告合同格式(合同范本) On the form of advertising contract
关于广告合同格式(合同范本) 篇一： 甲方：____ 乙方：____ 经____(以下简称甲方)与____(以下简称乙方)友好、平等协商，甲方委托乙发布网络广告，达成如下合同条款，双方共同遵守： 一、网络广告发布处：乙方公司网站(www.____)。 二、网络广告产品关键词为：_____。 三、网络广告发布位置：______。 四、网络广告发布尺寸：______。 五、网络广告发布形式：______。 六、网络广告发布时间：_____年____月____日-_____年____月____日，即从广告发布之日起。 七、费用结算 1.网络广告费_____元，大写人民币_____元整; 2.通过电汇的形式付款，请于_____年_____月_____日之前付清全款，否则此
合同无效。 八、甲、乙双方的权利和义务 1.甲方指派专人代表甲方全权负责此项网络广告发布工作; 2.甲方为乙方提供网络广告的相关背景资料和数据或网站; 3.甲方对本网络广告内容负责、内容必须符合《中华人民共和国广告法》及国家相关法律法规，否则，造成的后果由甲方负责; 4.乙方根据甲方的广告资料进行广告发布，三天之内完成广告内容; 5.乙方发布的甲方的广告内容，取得甲方同意后方可在网上发布; 6.乙方不能随意更改甲方广告内容，要更改需征求甲方意见方可。 九、责任免除 1.因战争、自然灾害等导致乙方服务器不能正常运行; 2.因政府行政行为导致乙方不能开放服务器; 3.因互联网灾难，中国、美国等互联网互联互通原因导致乙方服务器不能正常联通; 4.因乙方操作平台及应用软件原因导致乙方服务器临时性不能正常运行; 5.因乙方网站遭遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行。 基于以上原因，导致乙方网站不能正常运行，乙方不承担任何法律上和其它方式的责任。 十、本合同一式两份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，合同传真件具有同等的法律效力。 甲方(盖章)：____ 乙方(盖章)：____ 委托人(签字)：____ 委托人(签字)：____
工程制式合同范本 篇一：工程施工合同格式 此合同为格式，需用时请另存为，切记并修改加红字体处 工程施工合同 工程名称： 发包人： 承包人： 合同编号：HXHT-10N00000-01(记得改合同编号) 甲方(发包人)： 乙方(承包人)：XX公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工有关事项达成一致意见，同意订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： (以下称本工程) 二、工程地点：XX市 三、承包范围：乙方按施工图纸及合同的要求,完成工程施工，具体施工 四、承包方式：包工包料。 第二条合同价款及结算价款：
一、按本工程的承包范围和承包方式，本工程合同价款为人民币(小写)：￥元； (大写)：元整。合同价款的详细见后附报价表，本合同为单价合同.综合单价包含完成该分项工程（除施工用水电费及税金）的人工、材料、机械等费用. 二、工程结算款＝本工程各分项工程的综合单价×实际工程量＋甲方安排乙方作其工作的款项; 三、结算程序：本工程在竣工验收通过后,由乙方提交竣工结算资料给甲方审核,甲方在收到结算书及相关结算资料后3天内提出修改意见,双方对结算书收确认一致后,分别在结算书上签字盖章。 第三条工期 一、工期为个日历天，具体开工日期以甲方所发出的开工令或通知为准。 二、工期可顺延的原因 1、天气下雨情况及人为不可抗拒的自然灾害因素而延顺工期的。 2、甲方不能按时提供场地,电源未能接通，障碍物未能清除及其他原因而影响施工； 3、甲方修改施工方案、图纸未能及时通知乙方； 4、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，而影响施工。 5、工程全部完工后,甲方提出要求乙方修改，而延顺工
建设工程施工合同（示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
合作合同范本格式 留学网为您整理的合作合同范本格式，供您参考 【合作合同范本格式一】 甲方：_______________ 乙方：_______________ 甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友 好协商，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共 同遵守。 第一条协议范围内，双方的关系确定为合作关系。为拓展市场更好地、更规范地服务消费者，根据公司的规划，甲方根据乙方
的申请和对乙方的经营能力的审核，同意乙方加入公司的销售网络。同意乙方在省（市、自治区）市（地区）县（区）地点（商场建筑 物）（代理、经销、专卖、批发、零售）专属性经营（____ ）品牌_________ 系列产品。 第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此，他必须遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求，特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。作为一个企业法人或经营者，乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获利。乙方不是甲方的代理人，也不是甲方的雇员和合伙人。乙方不是作为甲方委托代表，乙方无权以甲方的名义签定协议，使甲方在任何方面对第三人承担责任，或由甲方负担费用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利，甲方对本协议任何条款有最终的解释权。 第三条有效期从_________ 年______ 月_____ 日至________
年______ 月 _____ 日，由签约日计。除非本协议提前终止，乙方可 在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求， 经甲方同意，可以续签《_______________ 合作协议书》。 第四条甲方为使乙方所辖区域更好运营，开发和提供适销产品，保证产品质量符合标准，合理定价，最大限度保证乙方的供应。在本协议期间，甲方承诺，积极协助承担市场物流、组织功能乙方按甲方规划进行市场设计和拓展市场网络。甲方承诺在乙方要求下，可为乙方代办货物托运及相应事项，用乙方要 求的方式运输到乙方所指定的地点，其运输、保险等费用均由 受益人乙方支付。甲方为乙方提供适当的培训和辅导。作为市场开发和业务拓展必备条件，以保证整个系统持续统一。甲方负责组织品牌宣传，并协同承担市场物流、组织功能的乙方开展区域性的促销活动，最大限度地支持乙方的经营。甲方在作出的广告及推广活动之前，须先将有关活动资料通知乙方，以使乙方能于活动前作出适当准备及加以响应。甲方的品牌 和产品及相关的灯箱广告、POP T告、店铺内外之装潢设计及陈设，由甲方定出VIS 形象设计，并为乙方提供相应辅导。 第五条乙方保护甲方的商标等知识产权，规范地使用甲方商标
涉税服务业务约定书 业务约定书备案号 甲方（委托方）： 甲方税务登记号： 乙方（受托方）： 乙方税务登记号： 兹有甲方委托乙方提供，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商，达成以下约定： 一、服务范围： （一）委托目的： （二）服务建议： 1、原则上采取"随时联系制"与"定期走访制"相结合的工作方式，具体细节双方另行商定，以《代理工作计划书》为准。 2、代理服务满三个月，根据委托方实际情况，对代理服务计划进行调整、细化。 3、代理工作中发现的财务、涉税隐患，由受托方出具书面说明书，委托方签字确认。 （三）服务内容： 1、涉税事项全年咨询； 2、办税程序与操作指导； 3、涉税合同审议； 4、涉税问题会计处理指导； 5、企业所得税汇算清缴辅导； 6、2019年度财税检测； 7、在建项目财税预测，成本归集指导，预估涉税风险，提供筹划方案；
8、具体服务计划详见服务清单，根据服务清单内容制定详细服务计划； （四）服务时限 本次乙方为甲方常年代理服务时间为至止，如需续签，将在服务时间终止前一个月内完成续签事宜。 二、甲方责任与义务 （一）根据国家现行会计、税收等法律法规的有关规定，甲方有责任保证向乙方提供所需会计资料及纳税资料的真实性、合法性和完整性，并承担因资料不真实、不合法、不完整而造成不良后果的相应责任。 （二）为乙方委派人员的工作提供必要的条件及合作，不得授意乙方人员实施违反国家法律、法规的行为。确保乙方不受限制的接触任何与本次工作有关的记录、文件和所需的其他信息。 （三）正确使用业务报告，乙方为甲方提供的报告，除本约定书约定的情形外，未经乙方许可，甲方不得提供第三方。由于使用不当所造成的后果，与乙方无关。 （四）按本约定书的约定及时支付委托业务费用以及其他相关费用。 三、乙方责任与义务 （一）乙方及时委派专业服务人员为甲方提供约定服务。 （二）乙方应严格按照现行税收相关法律、法规和政策规定，及注册税务师执业准则有关规定履行服务程序，并保持服务意见的客观性、准确性和完整性。 （三）乙方有责任就业务服务成果向甲方解释，并在业务报告中说明。 （四）乙方对履行约定服务过程中所获得的相关信息负有保密义务，该保密义务不受本协议约定服务期限的限制而持续有效。 四、违约责任 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。 五、免责事由 如本约定书任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本约定书项下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间根据程度应予中止或终止。 由不可抗力不能履行约定书或造成他人损害的，部分或全部免除民事责任。
制式劳动合同范本 甲方用人单位 单位名称：法定代表人主要负责人： 住所： 邮政编码： 乙方劳动者 姓名: 性别: 身份证或其他有效身份证件号码：户籍所在地： 邮政编码： 本市住址： 邮政编码： 联系电话： 根据《中华人民共和国劳动合同法》以下简称《劳动合同法》和国家、省、市的有关规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则，订立本合同，并共同遵守本合同所列条款。 一、合同期限 一合同期限 甲、乙双方同意按以下第种方式确定本合同期限： 1、固定期限：从年月日起至年月日止。 2、无固定期限：从年月日起至法定的终止条件出现时止。 3、以完成一定工作任务为期限：从年月日起至工作任务完成时即行终止。 二试用期限 甲、乙双方同意按以下第种方式确定试用期期限试用期包括在合同期内： 1、无试用期。
2、试用期从年月日起至年月日止。 二、工作内容和工作地点 1、乙方同意根据甲方生产工作需要，在部门，从事工作。具体工作内容是： 2、乙方的工作地点为。 3、乙方应按照甲方确定的岗位职责，按时完成工作任务，并达到规定的工作标准。 三、工作时间和休息休假 一甲、乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时间： 1、标准工时制。 2、不定时工作制。 3、综合计算工时工作制。 二甲方因生产工作}需要，可依法安排乙方延长工作时间、休息日或节假日加班。 三乙方延长工作时间或加班须征得甲方确认同意。 四乙方按照国家及甲方依法补充的有关规定，享受法定节日休假、周休息日、探亲假、带薪年休假、婚假、丧假、产假等假期。 四、劳动报酬 一甲方实行工资制度，乙方工资不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定 的标准。乙方月工资为元试用期月工资为。 二甲方安排乙方延长工作时间或休息日、法定休假日工作的，应按《劳动法》第四十 四条的规定向乙方支付工资报酬。 三甲方可根据本单位的经营状况，通过集体协商，确定职工工资正常增长的具体办 法。 四甲方应于每月日以货币形式支付乙方月工资，如遇节假日或休息日，应提前到最 近的工作日支付。 五、社会保险 一甲、乙双方应依法参加社会保险，甲方根据国家和省、市有关规定为乙方缴纳社会 保险费，乙方缴纳部分由乙方承担并由甲方在工资发放时代扣代缴。 二乙方患病或非因工负伤的医疗待遇，按国家和省、市的有关规定执行。
建设工程施工合同协议书示范文本格式 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
建设工程施工合同（示范文本） 第一部分协议书 发包人（全称）： ___________________________________________________ _________________________________ 承包人（全称）： ___________________________________________________ _________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： ___________________________________________________ _______________________________________ 工程地点：
___________________________________________________ _______________________________________ 工程内容： ___________________________________________________ _______________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源： ___________________________________________________ _______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围： ___________________________________________________ _______________________________________ 三、合同工期： 开工日期： ___________________________________________________
房屋租赁合同范本格式样本 系自然终止，甲方无须另行通知乙方，若双方均有意续租，可在届满前三个月提出续租意向，并议定合理租金和续租合同。 第三条：租金 每月租金为人民币元整，付款方式为付。 第四条：协议事项 1、房屋内外水电费，煤气费，电话费自乙方入住之日起至租约期满迁出之日至均由方负担。 2、甲方应承担所出租房屋的修缮义务，乙方应对修缮工作予以配合。 乙方应妥善使用，管理出租房屋的内外设备，未征得甲方同意，乙方不能擅自变更，损坏房屋结构和设备。 3、乙方不得利用出租房屋进行非法活动或存放危险物品，影响公共安全。 4、租赁期满之日，在不续租情况下，乙方应无条件退租，并将房屋设备清点后归还甲方，不得向甲方请求退还租金，移转费及一切权利金。乙方应将自用家具物品搬迁清楚，不得故意留存占据，如逾期不搬视为乙方抛弃其所有权，由甲方自行处理。对逾期不迁出者，甲方可向人民法院提请诉讼，一切损失由乙方承担赔偿。 5、租赁期间双方均不得无故解除合同，但乙方因特殊情况需退房时，必须提前十五天通知甲方，并支付一个月租金作为赔偿。如甲
方确需收回房p1、甲方未按前述合同条款向乙方交付合乎要求的出租房屋的，甲方应对此向乙方予以赔偿。 2、甲方未按时按要求对房屋进行必要的修缮的，对乙方造成财务损失和人员伤害，应承但赔偿义务。 3、乙方非正常管理使用房屋及设施给甲方造成损失的，乙方应负赔偿责任。 4、乙方故意逾期未交付租金的，除应及时如数补交外，还应支付一个月租金作为赔偿。如遇特殊情况暂时未交租金的，甲，乙双方可协商解决。 5、乙方违反合同擅自将房屋转租他人使用的，甲方有权收回所租的房屋，有权将乙方交付的期满前租金扣留作为乙方的违约金赔偿甲方。如因此对出租房屋造成损坏的，乙方还应负赔偿责任。 第七条：免责条件 房屋如因不可抗力的原因导致损坏和造成损失的，双方互不承担责任。 第八条：争议的解决方式 1、本合同在履行中如发生争议，双方协商解决，协商调解不成时，双方均可： 1)向武汉仲裁委员会申请调解或仲裁;( ) 2)向房屋所在地人民法院提起诉讼。( ) 第九条、本合同未尽事宜一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有
合同格式范本 合同格式范本（一） 需方（以下简称“甲方”）： 供方（以下简称“乙方”）： 甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买事宜，达成以下设备购销合同范本，双方共同遵守： 一、产品名称、数量、价格 序号产品名称及牌号或商标产地或国别规格、型号计量单位数量单价金额（元） 合计金额￥大写：（含税价） 卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。 二、质量要求、技术标准 执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。乙方在本合同签订前5日内向甲方提供加盖公章的关于该产品的国家质量标准文件，在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。 三、设备购销合同范本的交货： 1、交货日期：甲方支付预付款后个工作日。 2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。 3、交货地点：。 四、卖方对质量负责的条件及期限： 1、设备自安装、调试合格之日起保质期年。 在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。 2、乙方提供年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。
3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。 五、设备的包装、发运及运输： 1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。 2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。 3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。 六、设备的安装、调试及验收： 1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。 2、安装由甲乙双方现场安装调节器试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。 3、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。 七、付款方式： 1、签订设备购销合同范本后个工作日内支付合同总金额%的预付款。 2、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后个工作内支付合同金额的%。 3、设备安装调试完成后，并经甲方验收合格后个工作日内，支付合同总金额的10%。 4、合同总金额的%作为质保金，在质保期届满后支付。 5、乙方在甲方每次付款前开具正式增值税发票。 八、设备购销合同范本的违约责任 1、逾期交货、调试合格或付款的，每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。 2、甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价10%的违约金。 3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。
编号：GR-WR-58846 合同书模板格式(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
合同书模板格式(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同书格式 一、合同的含义及特点 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。 合同的特点是： 1当事人的合法性。合同的当事人必须是《中华人民共和国合同法》规定的具有法人资格的社会经济组织和自然人，要求依照国家有关法律、政策的规定签订，并且在签订后即到合同管理机关―工商行政管理局进行鉴证或到司法行政机关进行公证，从而使合同受到国家法律的承认和保护。 2.合同内容的约束性。合同是制约性文书，是为保证当事人经济目的的实现而制定的需要共同遵守的书面协议，一经依法订立，便具有法律的约束力，必须如约执行，任何一方不得擅自变更或解除。否则，要承担法律责任。
YOUR LOGO 租船合同格式范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
租船合同格式范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 租用单位(甲方)：___________ 地址：____________邮码：____________电话： ____________ 法定代表人：____________职务：____________ 船舶单位(乙方)：___________ 地址：____________邮码：____________电话： ____________ 法定代表人：____________职务：____________ 1.乙方根据甲方需要，同意将____船____马力____吨租给甲方使用，经双方协商签订本合同。 2.甲方租用乙方船舶只限于____工作，甲方只有调度权，航行安全、技术操作由乙方船长负责。如甲方需要在船上另增设备等工作，必须经船方同意方可施行、对船体及船上设备损坏、退租时由甲方负责恢复原状或赔偿；修复期照收租费，因驾驶造成损失乙方自理，特殊情况造成损失，按海事章程办理。 3.船在租期内，因气候(大风、雨、雾)等原因滞船均包括在租期内，但机器发生故障或者船上责任在24小时内照收租费，超过24小时由甲方通知船管处按已收租费退给甲方。
委托合同范本格式 合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。下面是小雅整理的委托合同范本格式，欢迎来参考！ 合同编号：_________ 委托人：_________ 受托人：_________ 签订地点：_________ 签订时间：_________年_________月_________日 第一条委托人委托受托人处理_________事务。 第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：_________ 第三条委托期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。 第四条委托人（是／否）允许受托人把委托处理的事务然后转委托给第三人处理。 第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。 第六条受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：_________ 第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：_________。 第八条报酬及支付方式：_________。 第九条本合同解除的条件：_________。
第十条违约责任：_________。 第十一条凡因本合同或与本合同有关的争议，由双方当事人协商解决；然后协商不成的，提交_________进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第十二条其他约定事项：_________。 第十三条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。 委托人（盖章）：_________ 受托人（盖章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）： _________ 甲方： 乙方：资咨询有限公司 甲、乙双方经友好协商达成协议。 一、甲方委托乙方处理项目的事项。 二、甲方应提供相关的文件和资料，并对其真实性负责，否则由此而造成的损失由甲方承担。 三、甲方委托乙方的事项如下： 1、 2、 3、 4、 四、甲方委托乙方完成工作的期限：。
制式合同范本下载 篇一：制式合同范本下载 篇一：合同样本格式 附件3 合同样本格式 德阳市200万元以下政府投资 建设工程施工合同 德阳市规划和建设局德阳市工商管理局二0一0年四月建设工程施工合同第一部分协议书 发包人（全称）：______________ 承包人（全称）：_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____ ___ 五、合同价款 金额（大写）：__元（人民币）六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中选通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件７、图纸
８、工程发包价清单 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
合同：BH-0694 ( 精品合同 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：_____________________________ 精品合同样本全文可改 工程劳务分包合同范本格式(通 用版合同文档) Form of project labor subcontract model
工程劳务分包合同范本格式 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：________________________ 劳务分包人：__________________________________________________________ ______ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况
资质证书号码： 发证机关：________ 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：________________________________________ 工程地点：________________________________ 分包范围：________________________________ 提供分包劳务内容：________________________________ 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定________等级。
合同格式范本范文 合同格式范本（一） 需方（以下简称“甲方”）： 供方（以下简称“乙方”）： 甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买事宜，达成以下设备购销合同范本，双方共同遵守： 一、产品名称、数量、价格 序号产品名称及牌号或商标产地或国别规格、型号计量单位数量单价金额（元）合计金额￥大写：（含税价） 二、质量要求、技术标准 执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。乙方在本合同签订前5日内向甲方提供加盖公章的关于该产品的国家质量标准文件，在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。 三、设备购销合同范本的交货： 1、交货日期：甲方支付预付款后个工作日。 2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。 3、交货地点：。 四、卖方对质量负责的条件及期限： 1、设备自安装、调试合格之日起保质期年。 在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达买方现场，卖方负责修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。
2、乙方提供年维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。 3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。 五、设备的包装、发运及运输： 1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。 2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。 3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。 六、设备的安装、调试及验收： 1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。 2、安装由甲乙双方现场安装调节器试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。 3、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。 七、付款方式： 1、签订设备购销合同范本后个工作日内支付合同总金额 %的预付款。