水暖工程承包合同(终版本）
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
水暖工程承包合同 工程名称：为了确保本工程的顺利的进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 发包方： 承包方：一：承包范围： 图纸范围内及甲方根据变更、洽商等要求的水暖预留、预埋、管道的安装、连接等与水暖工程施工相关及与其相关的临水、安全生产、文明施工、上下车、场内材料转运。水暖施工工作内容包括：施工图纸、施工方案、设计变更、业主指令、技术交底、甲方指示等所有施工部位及有关规定的全部工作内容。具体但不限于以下工作内容： 给水系统：室外有设置给水阀门井的，以室外第一个给水阀门井为界；给水管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外 5 米出为界。乙方负责从室外第一个阀门井阀门至室内及室内的生活用水给水系统管道、设备、管件、阀门、水表、用水器具、水箱、相关图纸预留预埋和消防管道洞口的预留等工程的施工。不含消防给水系统。 排水系统：以室外第一个排水检查井为界。乙方负责从室外第一个排水检查井至室内及室内的全部排水系统管道、设备、管件、阀门的连接与安装及相关预留预埋等工作。 采暖工程：采暖系统以室外入户阀门井为界；采暖管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外5m为界。乙方负责从室外入户阀门井至室内的全部采暖系统管道、支架、设备、管件、阀门的连接安装及相关预留预埋工作。 本协议单价为综合单价包干。其单价在协议执行期内固定不变，协议约定的所有劳务用工都已综合考虑进协议单价内，乙方不得以协议未包含为理由要求给予点工、签证或拒绝施工。在本承包合同内容不产生任何零工。二、承包方法： 1、承包方式：包工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包经营风险，盈亏自负。 2、依据图纸，按建筑面积（不含外墙装饰层）综合单价_________ 元/ m20 3、在综合价承包时，如果出现某单项等难度较大和量较小的该分项工程时，分给班组不做的，将按其单项价格每平方米的五倍价格扣除。
编号：TQC/K885水暖安装承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水暖安装承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(简称甲方) 乙方：(简称乙方) 甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况： 工程名称： 建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形式：框剪。
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为了顺利完成安装工程的施工任务，确保工程的质量、工期、现场管理达到安全文明工地的标准要求，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，订立本合同如下： 第一条、工程概况： 1—1.工程名称： 1—2.工程地址： 1—3.结构类型： 1—4.建筑面积：约㎡（最准以实际计算面积为准） 1—5.发包内容和范围 本工程安装图纸以内给牌水、暖、雨水管安装、冷凝水管安装、落水管安装、施工用临水等全部安装内容及施工期间的一切零用工、装卸车。工程未经移交竣工验收前楼内所安装的全部工程内容由乙方负责看护,在此期间发生的丢失全部由乙方负责. 1—5—1.给水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—2.排水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—3.采暖：预埋、预留、配管、保温、吊洞、器具、地敷热管铺设、分水器设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—4.落水管、雨水管、冷凝水管、空调管预埋,安装调试等全部操作过程，施工用水，甲方提供材料，乙方无偿负责安拆。 1—5—5.消防给排水：预埋、预留. 1—5—6.机械设备耗材：焊条、钻头、砂片、板牙等.
1—5—7.工程用辅材：钢丝、扎丝、铁丝、钉子、胶带、胶布、彩带、自功丝、机制螺丝、铅油. 1—5—8.现场设施工专职管理、技术人员、施工抄平放线、质量、安全、楼层及施工操作区域内的文明施工、生活后勤、日常管理等各项措施设施。材料、设备进出场装、卸车、场内倒运、指定地点堆放及百米以内。 1—5—9.施工中用的一切机械设备及设备耗材安装、就位、保护，现场安全，文明工地措施的实施。 1—5—10.施工用电甲方负责接至施工操作层的二级配电箱。 1—5—11.临时宿舍：发包方只提供施工现场内的办公活动用房一间；由于施工现场有限，民工住宿问题自行解决。 1—5—12.工程技术资料与工程进度同步，乙方为甲方资料员提供有关本工程安装资料所需要的填写数据，签字后由甲方整理。 第二条、工期： 2—1.施工时间：年月日至年月日。2—2.总日历工期：天，如遇大风、雪、雨、停水、停电、变更、停工待料，乙方自行安排，工期不顺延，除人工不可抗力的自然灾害。 第三条、工程质量等级、质量验收： 3—1.工程质量等级：合格 3—2.工程质量验收： 3—2—1.工程质量依据国家颁发的建筑工程检验标准，陕西省颁发的有关工程质量规定，乙方必须自觉接受甲方的监督、检查、评定质量，基础、主体部分安装工程必须达到合格。 3—2—2.分部分项工程未经验收或验收不合格，乙方不得进行下道工序的施工，直到整改达到要求后乙方继续施工；如整改仍不合格者，甲方有权对乙方重新进行审查直到清退，以确保工程项目的正常进行。 第四条、工程承包价格计算依据及承包方式：
协议编号：LX-FS-A78850 水暖安装承包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
水暖安装承包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：(简称甲方) 乙方：(简称乙方) 甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况： 工程名称： 建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形式：框剪。 二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。
三、工程承包范围： 1、承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。 四、工程承包费用及结算方式： 计价方法： (1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件 1)。 (2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。 五、其它： 1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不
水暖电承包合同 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 甲方承建的三道沟煤矿救护队消防站及附属楼建设工程，因工作需要，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其相关法律法规原则，结合本工程实际情况，甲、乙双方达成如下协议： 一、工程名称：三道沟煤矿救护队工程 二、承包范围：施工图中所涉及的水暖电材料和安装。 三、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、 四、开工日期：年月日 五、竣工日期：年月日 六、承包价格: 水暖90元/㎡,电35元/㎡（建筑面积） 七、质量等级：合格 严格按照施工图纸和设计变更，按建筑规范施工。无条件接受甲方和建设、监理、质监部门的监督检查，不得违规作业。如因乙方造成的返工等损失由乙方负责，甲方除扣除返工损失外,再进行罚款处理,甲方有权从合同款扣除。 八、安全： 乙方进场后，做到安全、文明施工。严格执行建筑安全条例、施工规范，无条件接受甲方安全员的指挥，不得野蛮
施工。乙方在施工中发生的一切工伤事故，由乙方自负，甲方概不负责,并进行罚款处理。 九、工程进度及工期： 根据本工程的特殊性，甲方提出加班加点，乙方不得找任何借口或理由拒绝加班，坚决服从甲方管理人员的统一调度，若不听从甲方管理人员指挥，每出现一次罚款1000元。若每分部分项不能按期完工，每推迟工期一天罚人民币500元。若提前完工，每提前一天奖人民币500元。 十、付款方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。工程完工付到90%,剩余10%在交工验收合格后12个月内付清. 十一、双方职责： （一）甲方职责 1、提供乙方的住宿. 2、指挥检查乙方在施工过程中的质量、安全进度。 3、向乙方提供相关图纸一套。 （二）乙方职责 1、无条件接受上级部门检查时必须完成的施工现场准备工作。 2、项目负责人员和生产队长必须驻守工地，如有事外出，需经甲方项目经理批准。 3、乙方所雇人员必须三证齐全，否则后果自负。乙方无条件接受项目部的管理制度，如出现违规，违法行为，甲
甲方： 乙方： 为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议： 一、承包方式： 本工程为承包人工费工程，包工不包料；本工程按总建筑面积每平方米承包人工费 元。 二、一切工程资料由甲方提供。 承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通安装工程。 三、质量要求： 本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。若乙方私自修改图纸或不按规范施工，造成一切后果由乙方自行承担。 四、材料供应： 在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方。甲方按材料计划出资给乙方采购，若采购材料不符合图纸和施工规范要求，甲方有权要求乙方免费更换。 五、材料要求： 如因乙方所采购材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，甲方概不负责，由乙方承担一切责任。 六、安全责任：
在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，严格按照操作规程施工。对作业人员进行安全教育，若因乙方违规作业，造成后果由乙方承担责任。 七、其他： 在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。 八、付款方式： 本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的15%；管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%；水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%，剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。 九、如有更改事项，双方协商解决。 十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。 十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字（盖章）之日起生效。 甲方：乙方： 日期：日期：
水暖工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，遵循平等自愿和诚实守信的原则，双方签订施工合同，以下各项条款是本合同的协议条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、建筑面积： 四、承包范围：按施工设计图纸所包含的楼房内部水暖工程内容施工。 五、工程时间：年月日----- 年月日，合同总天数天（随上土建进度）。 六、质量标准：工程施工必须按照施工图纸来进行，必须达到设计图纸的标准；购买水暖材料物品等必须经有关检定部门验收合格后，方可进行施工使用。 七、水暖工程造价：包工包料（按设计图纸施工），本工程价款计算确定为每平方米元人民币，水表另算。
八、施工要求：乙方不得延误土建施工交叉工作，如土建加班应提前通知，随叫随到，并派专人施工，协助土建工程。 九、安全要求：乙方施工人员必须注意现场安全，进入工地必须佩带安全帽和胸卡遵守操作规程持证上岗，承担人身意外伤害保险，如出现安全事故责任由乙方自行承担，包括经济损失。 十、拨款方式：甲方土建工程开工前先付乙方水暖工程造价的工程预付款，电照工程进度达到以后，甲方再支付乙方电照工程造价的工程款，其余的为质量保证金，在楼房验收合格后一次性拨付给乙方。 十二、本合同未尽事宜按相关法律法规执行，发生争执可以协商解决，协商不成可以起诉到当地法院裁决，其他细节按《吉林省建设工程施工合同》的有关要求填写。如果乙方资金不足不能垫付合同规定的付款时间，甲方有权提出乙方无条件退出现场，所有的进场材料和设备归甲方使用，乙方在此期间所发生的费用由双方协商解决。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字后该合同即生效。 发包方（章）：承包方（章）： 法定代表人：法定代表人：
暖通专业工程施工双包合同 发包人： 分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。明确双方责权和义务，减少矛盾、避免在履行及结算过程中发生不必要的经济纠纷，就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程基本概况及承包方式 1.1、工程名称：海底捞新建厂房项目 1.2、工程地点：上海市青浦区泖南路335号 1.3、工程结构形式：砖混、框架 1.4、工程建筑面积；25031平方米 1.5、承包方式：包工包料 2、工程合同价款及结算方式 2.1、工程合同价款：按本项目暖通专业工程竣工决算总造价。 2.2、计量方法：按上海市规定的工程清单计算规则，结合设计图纸及甲方中标合同计算 设计图纸计算 2.3、月度付款：按本专业每月业主核定的进度款下浮 35 %进行月度付款 2.4、本项目工程全部完工并达到质量标准，经发包人、监理及相关部门竣工验收合格，交付使用并结算完成后按本项目暖通专业工程竣工决算总造价（竣工结算造价扣除乙方应上交甲方的管理费后）一月内支付至总额的95% 2.5、余款95%作为保修金，二年保修期满后付清。 2.6、双方合同签订后一周内分包方向发包方支付壹拾万元质量、安全及进度保证金，此保证金待消防工程验收合格后一次性无息归还。 2.7、乙方不向甲方开具公司发票，如甲方需要，可用材料发票抵充。 3、工程承包指标 3.1、质量目标：严格执行龙元建设企业施工质量标准；确保满足设计、业主、监理、上级质监等部门的要求；确保一次性验收合格。
3.2、安全文明施工目标：严格执行龙元建设项目管理达标标准；杜绝重大事故，无伤亡事故；确保一次性通过区级文明标化工地验收。 3.3、工期：总工期自2014 年 4 月1 日至2014 年8 月20 日为止(完成本合同范围内设备单机调试本系统调试及做好联合调试和竣工验收准备)；确保完成各节点工期。 4、工程合同承包范围 厂房、宿舍楼锅炉房、配电房、门卫、外总体等本项目设计图纸及变更图纸范围内所有暖通安装工程。（包含空调循环水管、空调冷凝水管、空调风管、消防送排风管、卫生间等的送排风管及施工图、规范要求需保温的水管、风管的保温；不包含VRV空调系统及厨房内部的排风管道和热力锅炉系统），包含且不限于以下工作内容 4.1、合同范围内本专业在结构阶段需预埋的管线、预留洞口及水池、水箱、设备等的排污管道 4.2、自行实施并完成施工图纸中表明的及工程规范和技术说明中规定的建筑物通风、空调系统的二次深化设计、全部设备、材料的供应、安装及调试工作（所有试验、调试费用均由乙方承担） 4.3、协商扣除甲方在本合同签订前已预埋、预留、已施工部分的工程量，但必须完成甲方已预埋、预留、已施工部分的工程量的残余工作（封堵，调试等） 4.4、配合甲方做好材料品牌确定及材料核价工作 4.5、负责现场暖通安装资料的编制、收集及整理工作。 4.6、配合甲方做好每月工程量的申报及负责本专业的竣工结算工作 4.7、负责业主提供设备的吊运、保管、安装工作； 4.8、本专业所有设备的单机调试、系统调试及配合甲方、业主方的联合调试工作 4.9、自行配置施工所需的机械设备、工具、材料及劳保用品 4.10、申报相关设备、材料计划；负责相关原材料取样工作。 4.11、本专业色标工作 4.12、承担本项目内非本合同范围内的甲方委托乙方施工的其他工作，结算、计价方式按本合同执行 4.13、包含甲方与业主合同中约定的应该由本专业安装完成其他工作 5、工程质量及施工进度 5. 1、工程质量：本承包合同质量双方约定为：100％合格，（如有具体创优指标项目部
水暖工程承包合同 工程名称： 为了确保本工程的顺利的进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 发包方： 承包方： 一：承包范围： 图纸范围内及甲方根据变更、洽商等要求的水暖预留、预埋、管道的安装、连接等与水暖工程施工相关及与其相关的临水、安全生产、文明施工、上下车、场内材料转运。水暖施工工作内容包括：施工图纸、施工方案、设计变更、业主指令、技术交底、甲方指示等所有施工部位及有关规定的全部工作内容。具体但不限于以下工作内容： 给水系统：室外有设置给水阀门井的，以室外第一个给水阀门井为界；给水管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外5米出为界。乙方负责从室外第一个阀门井阀门至室内及室内的生活用水给水系统管道、设备、管件、阀门、水表、用水器具、水箱、相关图纸预留预埋和消防管道洞口的预留等工程的施工。不含消防给水系统。 排水系统：以室外第一个排水检查井为界。乙方负责从室外第一个排水检查井至室内及室内的全部排水系统管道、设备、管件、阀门的连接与安装及相关预留预埋等工作。
采暖工程：采暖系统以室外入户阀门井为界；采暖管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外5m为界。乙方负责从室外入户阀门井至室内的全部采暖系统管道、支架、设备、管件、阀门的连接安装及相关预留预埋工作。 本协议单价为综合单价包干。其单价在协议执行期内固定不变，协议约定的所有劳务用工都已综合考虑进协议单价内，乙方不得以协议未包含为理由要求给予点工、签证或拒绝施工。在本承包合同内容不产生任何零工。 二、承包方法： 1、承包方式：包工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包经营风险，盈亏自负。 2、依据图纸，按建筑面积（不含外墙装饰层）综合单价元/㎡。 3、在综合价承包时，如果出现某单项等难度较大和量较小的该分项工程时，分给班组不做的，将按其单项价格每平方米的五倍价格扣除。 4、为保证工程进度，乙方的施工人员必须满足甲方的要求，如未能达到所要求的人数，甲方有权对其做出调整。 三．结算和付款方式: 1、单位工程交工后一次性结算，扣除总价款5%质保金，两年后予以支付。每个月前必须上报上月工人的考勤表，工资表给公司，按月进度完成情况支付工资。 2、甲方在借支节点时向承包人进行借支，并有权参与乙方管辖内施工人员的工资发放，但乙方的盈利或亏损与甲方无关。 3、工程量的结算由项目经理开具公司统一的工费结算单。
水暖工程承包合同模板 甲方：以下简称甲方 乙方：以下简称乙方 甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则，根据中华人民共和国《合同法》的有 关规定，经双方充分协商，达成如下协议： 一、工程名称 二、工程承包范围 三.工程工期 四、工程价款 1、包工包料： 对乙方采购材料的质量要求：乙方所采购的材料应该在运进现场前向甲方提供相应 的产品合格证、检测报告、备案证等品质合格证明、生产厂家的质保承诺，并应当按照国 家地方法规或甲方的要求进行必要的检测、复检，在材料使用前，向甲方提供国家指定检 测部门出具的试验检测报告，未经实验检测检验的材料不得用于本工程，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。 2、包工不包料： 所需材料由乙方在开工前负责提供用量和使用时间，经甲方审核后组织采购，甲方有 权对此部分材料做相应调整包括增项和减项，乙方必须予以认可。此部分材料运到现场后，乙方必须按所提报量及时接收并出具签字验收手续，妥善保管，严禁拒收，此项材料必须 用于该项工程上，严禁挪作它用，一经发现乙方必须按所挪用材料价款的五倍承担违约金，乙方所使用的这部分材料超过决算用量时，超出部分的材料价款从乙方承包的工程价款中 扣除。如果乙方使用的此项材料少于决算用量时，按甲方实际供应的数量决算，由此造成 的损失由乙方承担。 五、质量技术要求 1、工程质量等级：国家合格等级; 2、工程质量标准：达到辽宁省“世纪杯”工程标准 ; 3、工程质量验收：执行国家现行JGJ-99《建筑施工安全检查标准》及JGJ1.30-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。
4、工程质量奖罚：如因乙方自己质量原因未达到双方约定的“世纪杯”标准，乙方 应按其分项工程总价的1%承担违约金。 5、乙方对所施工的工程与甲方共同承担连带责任。 六、垫资能力：乙方应保证垫资能力，严格按合同约定履行义务，不得因资金问题停建、缓建、延期施工。如由于上述原因而影响工程质量及工期，则由乙方承担全部责任。 如因乙方原因中途停建，对其完工的工程由甲方接管，对未结算部分不现给予结算。 七、工程款支付方式及时间 1、本工程无工程预付款; 2、工程进度款的支付： 八、施工现场的管理 乙方必须服从甲方的管理，具体包括施工人员的管理，施工现场管理，临时设施管理，安全管理，质量管理，具体管理细则详见附件一。 乙方必须服从甲方转发的建设单位代表人或工程师发出与分包工程有关的指令，并配 备由相关主管部门认定的安全员和质检员，未经甲方允许，乙方不得私自与建设单位代表 人或工程师发生工作联系，不得私自接收建设单位拔款，否则甲方有权解除合同视为乙方 停建，并将承担所接收款项双倍的违约金。 九、意外伤害保险及安全事故：乙方负责为施工人员办理人身意外伤害保险，且在施 工期间发生的安全事故由乙方承担。事故赔偿按国家规定赔偿金额执行，并承担各项处罚 费用，赔偿公司由此造成的经济损失及信誉损失。 十、民工工资：乙方应保证民工工资的按时发放含甲方尚未支付乙方进度款期间，并 向甲方出示真实有效的凭据含已支付和尚未支付的人员工资清单，甲方不定期抽查乙方的 工资发放情况，如发现未按规定支付，由甲方从乙方进度款中扣除，并罚款500元/每人 每次。 十一、已完工程量报表：乙方应按甲方要求提前一周向甲方报送当周已完工程量报表 及下周工作计划。 十二、竣工资料： 1、乙方应按合同约定本合同、施工总包合同及相关附件，对分包工程进行施工、竣 工验收和保修。 2、乙方应按甲方要求时间及工程进度提供相关验收资料，向甲方进行交验。工程竣 工前，乙方首先组织本单位技术负责人、工程师、质检员和各班组长，根据施工合同要求、
水暖维修承包协议书 甲方：***小学 乙方：*** 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要，经过对乙方资质的审查和双方协商，甲方决定将水暖维修的全部工作内容以清包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。 第一条、承包范围：校内水暖维修。 第二条、承包内容及承包的方式和价格： 一、承包内容：水暖维修 二、承包的方式和价格：工料全包，合计人民币***元（人民币***元整）。 第三条、工期控制： 1、自开工之日起，到*年*月*日完成该承包的施工内容。 2、若乙方施工进度慢，工程质量差，经生产会议提出整改意见后改正行动不得力效果不明显时，为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求，甲方无需征得乙方同意有权直接安排施工力量介入施工，所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除，金额由甲方负责审定。 3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按50%结算，余款作为甲方停工损失费用。 第四条、质量标准：按照施工图纸、设计变更、施工规范进行施工，工程质量按照规范和质量验评标准进行分部分项验收，以甲方检查及监理验收评定及质量监督部门核定认可和交给精装修合格为准，由于质量问题不能按时交接给精装修所造成的一切责任和费用均由乙方负担。 第五条、结算及付款方式：工程验收合格后甲方一次性支付全部工程款。 第六条、安全责任：承包负责人为安全第一责任人，应对本承包范围内的安全工作负总责，因此必须对职工加强法制教育，安全教育，树立安全是首位的思想意识，做到“安全为了生产，生产必须安全”，所有作业人员必须严格执行安全操作规程和治安条例及甲方所制订的安全生产管理制度。施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人安全事故的一切责任和费用均由乙方负担。 本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议。本合同双方签字后生效，受法律保护。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法人代表：法人代表： *年*月*日
水暖工程承包合同书 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民 ___》及有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致签订合同。 乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#水暖工程（包括给水、排水、消防水管、地暖等一切水暖工程，除消防电和喷淋），临时水暖部分由乙方安装和维护。 水暖工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。 此水暖工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方，工程监理和工程师，质检站验收合格后，此水暖工程方为竣工。 工程量按实际发生和完成工作量计算，砖混结构为每平方米7元，框架剪力墙结构为每平方米9元。
15#、16#楼砖混部分：预埋结顶付1元/㎡，给水、排水、采暖立管横管做好付2元/㎡，经甲方、工程监理和质检站验收合格后，付2.5元/㎡，同时扣除每栋楼总金额的3%，作为质量保证金的.交付，用于维修，工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障，甲方将工程质量保证金退还给乙方。 高层框架部分：预埋结顶付1.5元/㎡，给水、排水、采暖立管横管、消火栓管等做好付3.5元/㎡，经甲方、工程监理和质检站验收合格后，付2元/㎡，同时扣除每栋楼总金额的5%，作为质量保证金的交付，用于维修，工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障，甲方将工程质量保证金退还给乙方。 1. 甲方负责供应水暖工程所需的各种材料，机器设备除外。 2. 工程在进行中和验收合格后，甲方会按时支付给乙方工程款，特殊情况除外（可以延长5-7天）。 1. 乙方负责水暖部分安装过程中，省材省料，避免出现浪费现象和重复施工，否则甲方有权采取相应的处罚措施。 2. 乙方组织人员认真按图纸施工，保证质量按时按质完成。外墙管
水暖工程施工合同协议 书大包 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
水暖工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，遵循平等自愿和诚实守信的原则，双方签订施工合同，以下各项条款是本合同的协议条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、建筑面积： 四、承包范围：按施工设计图纸所包含的楼房内部水暖工程内容施工。 五、工程时间：年月日----- 年月日，合同总天数天（随上土建进度）。 六、质量标准：工程施工必须按照施工图纸来进行，必须达到设计图纸的标准；购买水暖材料物品等必须经有关检定部门验收合格后，方可进行施工使用。
七、水暖工程造价：包工包料（按设计图纸施工），本工程价款计算确定为每平方米元人民币，水表另算。 八、施工要求：乙方不得延误土建施工交叉工作，如土建加班应提前通知，随叫随到，并派专人施工，协助土建工程。 九、安全要求：乙方施工人员必须注意现场安全，进入工地必须佩带安全帽和胸卡遵守操作规程持证上岗，承担人身意外伤害保险，如出现安全事故责任由乙方自行承担，包括经济损失。 十、拨款方式：甲方土建工程开工前先付乙方水暖工程造价的工程预付款，电照工程进度达到以后，甲方再支付乙方电照工程造价的工程款，其余的为质量保证金，在楼房验收合格后一次性拨付给乙方。 十二、本合同未尽事宜按相关法律法规执行，发生争执可以协商解决，协商不成可以起诉到当地法院裁决，其他细节按《吉林省建设工程施工合同》的有关要求填写。如果乙方资金不足不能垫付合同规定的付款时间，甲方有权提出乙方无条件退出现场，所有的进场材料和设备归甲方使用，乙方在此期间所发生的费用由双方协商解决。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字后该合同即生效。
建筑工程内部人工费承包合同（水暖工） 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程安全生产管理条例》,本着平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合工程实际情况,通过甲乙双方协商一致达成协议（合同）如下： 一、承包工程名称及施工日期 工程名称：九仓·东庭华府。 承包工程：住宅楼。 开工日期：年月日。 竣工日期：年月日。 二、协议（合同）价款 承包工程面积为：㎡。 清包人工费单价为：元/㎡。 清包人工费总价为：(小写) 元（大写) 元。 奖励方案见附件。 三、工程承包方式 承包方式：清包人工费,经济独立核算承包。执行各种施工规程、规范和业主方、甲方的现场指示。以现场样板、核准的图片为准。属于乙方施工范围而未按规范要求施工,甲方将扣除相应款项。 四、承包内容： 施工内容包括施工图全部内容：负责给排水、采暖工程施工、给水采暖以进户阀门（含）为界限、排水以排水井为界限。室内地热管线分布详图、分水器标签。含工程内外临时用水管线安拆,室内外管线挖填。下水管线砼垫层浇筑,设置标准预留孔,管线安装完毕后,吊盒支拆及细石砼浇筑,作业现场工完场清,指定地点堆放材料。 五、工程拨款方式：按形象进度分期付款。 1、主体四层结束,经检验合格,拨工程清包人工费总价20%； 2、主体工程结束,经检验合格,拨工程清包人工费总价30%； 3、内外装饰结束,经检验合格,拨工程清包人工费总价30%； 4、余款在工程竣工验收合格后支付,结算时依据施工图纸面积,扣除保修金、罚款金额和领取物品核销款项后,一次结清。
5、为确保农民工工资发放,乙方应按工程进度每月将工人的工资表明细上报甲方项目部,项目部核实工程量依据形象进度发放承包人工程进度款。 六、甲乙双方的义务和权利 （一）甲方的义务和权利： 1、协议（合同）价款支付。由工地施工员、项目工程负责人审核签字后支付。 2、负责质量及安全的指导。检查工地各工种施工质量,督促施工进度,组织验收工作。负责材料采购运输供应,现场“三通一平”工作。 3、甲方负责内业资料整理及各种建筑材料化验送试工作及费用,负责施工组织设计及各种方案编制、技术交底和进度计划编制。 4、乙方在施工中应严格执行甲方拟定的工程安全、质量、进度和文明施工等计划,合理组织本工种人员和技术力量,如达不到施工要求,甲方有权组织人员施工,费用由乙方承担,并按市场价格2倍予以扣除。 5、如严重违反上述几条规定,乙方须无条件退场,按完成工作量的70%结算。如野蛮违章施工、浪费材料,甲方有权做罚款处理,严重者清除现场,乙方应无条件退出,一切损失有乙方负责。（二）乙方的义务和权利： 1、做到文明施工,好料废料分清堆放,包装材料装袋绑扎归垛,节约用料不造成人为浪费。工完场清,工完料清,确保正常施工,如有浪费现象,发现后做罚款处理。应按需提料,多余部分视情节处理。完工后按甲方指定地点运输、堆放材料。 2、乙方必须服从甲方领导、工程技术人员、安全员的要求。服从上级质检、安全、监理检查指导,规范施工程序,坚持安全第一、文明施工。 3、提前7天报送材料采购计划,报送甲方材料员,否则因材料影响工期及误工,由乙方负责,追究责任并作罚款处理；甲方未能按约定时间供料影响工期,可以顺延,材料不合格的有权拒绝使用。 4、由于现场情况的变化及复杂性、突发性等,各工种要承担人工费总价的1%临时用工费,由现场工程指挥人员临时调用,费用超出部分,由甲方承担,节余归各施工队。 5、现场本工种工具、用具、个人防护用品、防雨用具乙方自备。 6、乙方在承包的工程施工范围内,应按要求交纳意外伤害保险。 7、合同签订后,各专业承包人必须坚守现场确保工期,坚持请销假制度,并保持通讯通畅。 七、工具、机具使用及管理 甲方提供的现场施工所需用机械、设备、工具,由乙方各工种负责人实行请领制度,用完后应及时归还,如有破损应及时报告维修,以备利用。物品严禁乱扔乱放,如发现故意损坏的物品,处以十倍罚款。折旧工具使用应以旧换新,超出损耗物品应作价赔偿。各工种施工完毕后,工具、机械应清理干净,完好入库。 八、安全生产保证：
承 包 合 同 甲方：河南限公司 乙方：河南省有限公司合同编号： 日期：年月日
施工安装合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、法规和暖通工程施工验收相关规范、标准等的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方经友好协商，就西元国际广场暖通空调工程的有关事宜达成一致，以资共同遵守。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地址： 二、承包范围及方式 2.1承包范围： 2.2承包内容 2.2.1主要包括：的所有暖通空调设备（不包括离心式制冷机组和螺杆式制冷机 组采购安装、吊顶式空调机组及风机盘管的采购）的安装，风机盘管控制器的购置安装、空调通风系统、新风系统（不包括防排烟系统）、空调水系统（包括水系统所有的管道、弯头、三通、法兰和阀门）、空调系统的冷却泵、冷冻泵、冷却塔（冷却塔的控制柜甲方提供，乙方安装）、空气幕、所有风机及风机、水泵等设备的控制箱、软启动控制柜（包括配电室到软启动控制柜之间和所有控制箱、控制柜、电源箱之间电缆线的购买及敷设）空调机房内的照明灯具、开关、插座及室内排风设备的采购、供应、运输、安装、调试（带负荷试运转，制冷机组厂家全力配合）、维修、售后服务，并承担施工用水用电等一切费用。 2.3承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明、包工期，综合单价包 死。 三、合同价款 3.1本工程合同所附的工程量清单综合单价为乙方从签订合同到验收合格交付 甲方期间的单价包死价。 3.2本合同为综合单价合同，合同价款=甲乙双方确认的最终决算价。本合同各 子项的综合单项价款包括完成本子项范围中乙方承担的所有责任和费用，报价清单
水暖工程施工合同范本 精品文档 水暖工程施工合同范本 水暖是最流行的一种采暖方式，对于水暖工程施工合同你了解多少呢?以下是在学习啦小编为大家整理的水暖工程施工合同范文，感谢您的欣赏。 水暖工程施工合同范文一甲方:代表(以下简称甲方) 乙方:代表(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围工程范围与内容: 施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。 1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装; 、室内照明灯具及开关预埋及安装; 、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装; 、防雷接地安装; 1 / 11 精品文档 、弱电预埋及设备安装。 四、工程承包方式:
依据河南省(2008)国家定额下浮7%预以结算，以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据(建委定额站材料价格信息)，材料购买后需甲方认可方可施工。 五、工期要求: 乙方必须在年月日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 六、质量标准工程质量: 按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。 七、工程造价、付款方式及价款: 工程造价:预计元 付款方式:前期五层完工后付五层总造价的60%，以后每施工完五层后付五层总造价的100%，最后施工完成，调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%，余3%作为保修金，按国家有关规定退还。 八、双方责任: 甲方责任 2 / 11 精品文档 1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。 、甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。 、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。
水暖电安装施工合同 发包方（甲方）：榆林成信建工集团有限公司承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一部分工程概况 1、工程名称：榆林市第十二中学教师宿办楼水暖电安装工程 2、工程地点：榆林市第十二中学 3、工程内容及承包范围：（一）、电气工程（强、弱电）： 1）、人工： a）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。 e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。 f）消防系统：管路预留、预埋、穿线，安装及调试相关设备等施工图纸要求内容。 乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成；一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。 （二）、水、暖通、卫浴工程： 1、人工： a）给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 b）室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 c）消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。 d）通风系统：该系统的安装、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 e）主体及装修阶段楼上的施工供水系统安装。 f）卫生洁具安装、试压、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与水、暖通、卫浴工程有关的工作均由乙方完成；一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。 以上工程甲方只负责提供主材，辅材一律由乙方自己负责。 第二条：工期 合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。 第三条：工程质量等级：优良。 第四条:承包方式、合同价款及结算方式 1、承包方式：包工不包料 采用甲方与乙方协商按 ________________________ 元/m2进行结算。 2、结算方式：以实际建筑面积结算，包工不包料。 第二部分双方一般责任
水暖分项工程施工合同 合同编号： _________ 甲方：甘肃天太建筑安装工程有限公司第项目部乙方： 签订地点： _________________________________________ 签订日期： __________________________________________ 建设工程（水暖）分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）：甘肃天太建筑安装工程有限公司第项目部_____________
乙方（承包人）（全称）：___________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格： 1.1工程名称：________________________________________ 1.2工程地点：________________________________________ 1.3工程结构：________ 建筑面积约______ M2。（以实际面积为准） 1.4承包工作内容： 1、给排水系统：穿（楼板）墙套管的预留、预埋，烟道通风道的预留、给排水系统、室内雨水管路、空调冷凝溢水管路安装、试压、防腐、冲洗调试、洁具、水表安装 和调试及施工配合等施工图纸要求的内容。 2、采暖系统（不含地暖安装）：穿（楼板）墙套管的预留、预埋，采暖系统主管道的安装、试压、防腐、调试、暖表安装和调试、入户地暖碰头及施工配合等施工图纸要求的内容。 3、消防喷淋系统：该系统用穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍安装以为的施工图纸要求的内容。 4、临时用水的安装和日常维修工作 1.5承包价格：
暖通承包合同范本_合同_协议_范本 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，就乙方承包甲方低温热水地板辐射供暖系统工程施工达成如下协议： 一、施工地点： 二、施工时间：年月日至年月日。 三、合同价款及付款方式： 本项目总面积为㎡，总价为￥元（最终以实际工程发生量结算）。签定合同后支付全款的30%，即合人民币元（大写）；材料全部进场后付合同款的30 %，即人民币元（大写）；工程施工完毕试压 检验合格后三日内合同款的20 %；地面装饰工程施工完毕后支付合 同款的15%；即人民币元（大写）；第一个取暖季后经检测取暖效果达到设计要求（设计方案中明确所达到的取暖效果和要求）后支付
合同款的5 %，即人民币元（大写）。 四、甲方责任： 1、负责为乙方正常进场施工创造条件，水、电供应到现场，施工现场无交叉施工，施工地面整洁、平整、无杂物。 2、甲方协调土建方配合乙方做好成品保护工作。 3、打压验收完毕到使用调试期间，业主或其他人员不能随意调试整个系统。 五、乙方责任： 1、本工程所用主要材料、设备、阀门、配件、管材、隔热材料必须符合国家现行规范及有关技术标准。 2、在所有款项未付清前，乙方将保有对施工材料的所有权和支配权，同时不承担任何售后维保责任。 3、按合同规定提供地板采暖材料及进行施工，在施工完毕后应进行打压试验。 4、乙方负责对该系统进行正式运行前的调试工作。
5、确保工程达到设计要求，取暖效果与同类户型（未采用地暖的房间）相当。 6、负责工程打压验收前成品保护工作。 7、负责原地面的清除工程施工，在施工时负责对其他原有设备的保护。 六、乙方施工标准： 1、施工标准依据：JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》。 2、绝热层、反射层：绝热层厚度、密度符合规程规定，敷设平整，拼接严密，反射层搭接处应用胶带粘牢。 3、加热管：加热管材料、外径、壁厚符合规程规定，管间距、弯曲半径、布管方式符合图纸设计，固定可靠。加热管不应有接头，与分集水器连接处无渗漏。 4、伸缩缝、边角保温：所有伸缩缝已按设计要求敷设完毕，边角保温应完整、连续、敷设到位。 5、地面的回填与找平工艺要满足装修公司的专业要求，附合地