智能化设计合同
合同编号：
成本代码：
委托事项名称：智能化设计
发包人：
设计人：
2014年【】月【】日
智能化设计合同
发包人：（以下简称“甲方”或“发包人”）
设计人：（以下简称“乙方”或“设计人”）
发包人委托设计人承担智能化项目的工程设计。双方经协商一致，签订本合同。
1.本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计
管理条例》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
2.本合同设计的内容：方案深化设计、施工图设计设计阶段，设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。
发包人的工程造价控制在_人民币万元内(不含停车场管理系统、机房工程、客流统计系统)。如设计人的设计成果不符合上述工程造价控制指标要求，设计人应按发包人要求无偿进行修改，直至满足上述造价控制指标要求。否则将对乙方处以不超过设计费总额的罚款。
设计人应于上述提交时间到发包人处领取上述资料，并在领取时确认资料是否符合要求，逾期领取的，相应后果及责任由设计人承担，不视为发包人违约，且设计成果提交时间不予顺延。设计人如发现发包人提供的资料不符合要求，应于领取资料后【】日内向发包人提交书面说明，否则视为设计人领取的资料能够满足其履行本合同项下义务的要求。
4. 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
5 设计服务内容：
设计人的设计服务须按项目所在地规划部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的建筑设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。
5.1设计范围和内容：
设计范围：红线内的智能化管线及其所有施工图设计。
设计内容：安全技术防范系统(数字视频监控系统、电梯监控及五方对讲系统、入侵报警系统、无线对讲系统、出入口控制系统、停车场管理系统、离线巡更系统)、建筑设备监控系统、能源管理系统、智能化照明控制系统、通信网络系统、综合布线系统、移动通信中继覆盖系统、公共广播系统、信息发布系统（多媒体查询）、有线电视系统、客流统计系统、程控交换机系统、慧云智能化集成系统、智能化系统的防雷设计、智能化设备供电系统设计、机房工程及线槽路由系统等。
5.2 智能化方案确定阶段：
5.2.1根据经发包人确认的建筑设计方案及智能化方案进行深化设计。
5.2.2提供整个工程的智能化实施的方案。
5.2.3 提供智能化系统及平面布置图。
5.2.4提供智能化设备材料的技术参数、规格选型。
5.2.5在满足限额设计要求的情况下完成智能化成本概算，注明主要材料参考品牌（发
包人合格供方库）、单价，并进行说明。
5.2.6根据机电专业的楼宇自控节能要求和工艺要求，确定BA工程的方案、设计要求、
平面布置、技术参数、材料规格选型等。
5.2.7 提供对其它相关专业（土建及设备等）的技术及安装要求和实施界面。
5.2.8 上述智能化方案须经发包人智能化方案评审会确认。
5.3施工图设计阶段：
5.3.1根据经发包人确认的智能化设计方案，进行施工图的设计工作。
5.3.2提供智能化所有系统的施工图。
5.3.3建筑设备监控系统的施工图应包含：
1)设计说明（包括网络拓扑图、系统功能说明及性能指标、系统设备配置和器材线缆
等清单）。
2)控制网络连接系统图。
3)建筑设备监控工程监控点表。
4)空调机组及其焓值控制、冷冻站、新风机组、污水泵、给水泵、送（排）风、冷却
塔、冷（热）水、发电机组、照明控制等系统及其其它设备的控制策略、控制流
程图、原理图及电气端子接线图、电控箱二次原理图。
5)冷却塔接管系统、所有空调机房局部系统、冷冻机房及换热站局部系统等控制平面
图及电缆表。
6)发包人要求或国家及当地消防局要求的监控或只监不控的设备系统图及电气端子
接线图。
7)BA工程的所有管线桥架、设备联线平面图。
8)控制中心和分控制设备的平、立、剖面安装图。
9)DDC、传感器、执行机构的联线及安装大样图、平面图等。
5.3.4图纸的深度应达到施工招标及施工的要求。
5.3.5完成智能化工程的成本概算，注明主要材料品牌（发包人合格供方库）、单价，
并说明是否满足限额设计的要求。
5.4施工配合阶段：
5.4.1向施工单位进行施工图及技术交底，并配合发包人在招投标工作中选择所用工程
的样板。
5.4.2在施工过程中根据发包人需要到派驻设计驻场代表1人，现场进行指导施工及完善相关的变更手续，具体驻场时间以发包人书面通知为准直至竣工验收结束，相关费用包括在本合同总价内。
5.4.3配合发包人及有关部门进行中期质检及竣工验收。
5.5在设计人为发包人提供各阶段设计成果初稿后，发包人将根据政府或自身需求对设计人设计成果初稿提出修改要求，设计人应及时进行调整，直至发包人书面确认为止。
5.6如在设计人服务过程中，发包人要求设计人对经发包人确认的设计进行颠覆性变化修改，属于额外服务，执行本合同第7.2条约定。
5.7设计人应负责审核施工单位的深化设计图纸及工程洽商。
6 成果交付要求：
6.1方案深化设计阶段：
6.1.1弱电智能化各系统的功能设计说明及性能指标。
6.1.2弱电智能化各系统的网络图、系统图。
6.1.3监控点表。
6.1.4 弱电各点位详细平面布置图。
6.1.5系统设备配置等清单。
6.1.6各系统的工程成本概算。
6.1.7 A3黑白文本8套，设计图电子光盘一套。
6.2施工图设计阶段：
设计人交付的成果在符合设计任务书的成果要求和本招标文件第5条设计服务内容及周期的要求外应同时符合：
6.2.1智能化各系统设计说明。
6.2.2图纸目录：
标明图纸内容、图号、图幅；
6.2.3设计说明及图例：
说明设计的依据、遵循的标准，各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项、接地保护内容，注明图纸中有关特殊图形、图例说明，对非标准设备的订货说明；
6.2.4设备材料表：
分系统罗列各系统主要设备材料的选型规格、数量；
6.2.5系统图：
表现系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布楼层或区域、设备间管路和线缆的规格、系统逻辑及连锁关系说明。对于楼宇自控系统，能表现所监控的机电设备的工艺流程及监控点设置、监控点的类型(AI、AO、DI、DO)及供电等级、控制器的划分、相关的机电设备和电气控制箱编号等;
6.2.6平面布置图:
分层表现该层上弱电相关设备的位置、安装方式，线槽和管路的规格、走向和敷设方式，线缆的规格、走向，弱电井的位置及井内设备材料布置示意，控制室的位置。
6.2.7详图：
控制室布置平、剖面图。表现弱电间内的设备、线槽、管路的布置，控制室内的操作台、显示屏、工作人员衣物柜的布置。明确弱电间内的电源、防雷要求、控制室内的装修要求和电源要求。由于弱电间内还有消防系统的设备，弱电间布置时需与甲方相关部门协商确定。
6.2.8室外管线图：
标明室外弱电管线的敷设方式、埋设深度、线路坐标、架空线路高度、杆型、各种管线的规格型号，与其他管线平行和交叉的坐标、标高，与城市或园区管网的衔接位置。
6.2.9设备配线连线图：
各系统外接线量复杂的设备需提供接线图，如楼宇自控系统的控制器、门禁管理系统的控制器、停车管理系统、视频监控系统控制室内设备间连线。背景音乐控制室内设备间连线等等。外接线简单的可注明参见设备说明书，如摄像机、扬声器等的接线。
6.2.10智能化各工程的成本概算
包含各系统设备配置和器材、线缆等清单，弱电智能化各工程的成本概算对于以上图纸，
设计人须先提供图纸及光盘各一式二套供发包人审阅及确认，待获得发包人书面确认及批准后，设计人即应按发包人要求出具并提供最终施工图图纸共计十二套、电子光盘三套。
7本合同设计费的确定与支付
7.1本合同项下的设计费单价为__ __元/平方米，设计面积为万平方米，设计费总金额（即总设计费）为_ _元人民币（小写：￥元）。
7.2 本合同项下设计费采用固定综合单价，总价包干的方式，遇到下列情况允许调整：
7.2.1如果经审核后的设计面积与前述第5.1条所述设计面积的误差在±5%以内含±5%），总设计费不作调整。如果经审核后的设计面积与前述第5.1条所述设计面积的误差超过±5%，则总设计费＝设计费单价×审核后的设计面积。
7.2.2 前述总设计费为固定包干总价性质，已经包括一般性的修改费用。除非设计项目发生双方一致确认的颠覆性变化造成设计工作量大幅增加，否则不再增加修改费用。如设计项目发生双方一致确认的颠覆性变化造成设计工作量大幅增加，则双方协商该项修改费用。如在设计过程中，双方对是否构成颠覆性变化修改的理解产生分歧，设计人应按照发包人要求完成设计工作，设计费用待设计工作完成后再另行协商确定，设计人不得以此为由拖延或是拒绝进行后续工作，否则视为设计人违约，设计人应承担相应的违约责任。但若因设计人所提供的概算书、预算书不准确，实际执行成本（将）超过发包人所确定的成本控制目标，或者因设计人设计错误等设计人责任，导致发包人对前一阶段设计进行颠覆性变化修改的，不视为设计人提供额外服务，设计人不得再另行收取费用。
7.2.3发包人、发包人上级主管部门及设计人依据经三方会签的《规划设计管控要点》进行审查，最终由发包人上级主管部门评价设计成果合格率，以《规划设计管控要点》形成《设计管控通知》，出具评价结果，经发包人规划副总签字确认后，交设计人。该评价结果与总设计费的支付比例挂钩，具体办法见下表。发包人有权根据上述评价结果及对设计费的计算方式，在应付设计人的任何一笔款项中对设计费付款额进行调整，设计人对此不持任何异议。
7.3设计费支付进度详见下表。
7.4合同履行后，定金抵作设计费的一部分。
7.5在发包人每次付款前，设计人应向发包人出具符合发包人要求的相应金额的合法税务发票，否则发包人有权顺延付款且不构成违约。
8双方责任
8.1发包人责任：
8.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、真实性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关强制性规范进行设计。
8.1.2 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计成果（包括所有设计资料和文件等）时，设计人应全力配合，并不收取赶工费。
8.1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，其费用由设计人自行承担。
8.1.4 发包人拥有设计人提供的所有设计成果（包括设计资料和设计文件等）的知识产权和相关财产权利。
8.1.5发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志（含设计人的设计师姓名），包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，且无需另行征得设计人及其设计师同意。同时，发包人有权公开的对设计人的设计成果进行介绍和评论。设计人承诺此种形式的介绍和评论不构成侵权。
8.2 设计人责任：
8.2.1技术要求：
8.2.1.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行设计，按合同规定的进度要求及份数提交质量合格的设计成果，并对其设计成果的质量负责。
8.2.1.2 设计人负责弱电智能化方案深化及施工图的设计工作，并对设计的适用性、
正确性、经济合理性全面负责。
8.2.1.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家及地方标准规范、规程和规定。
8.2.1.4设计合理使用年限为 50 年，自本项目整体工程竣工验收备案完成之日起开始计算。
8.2.1.5设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。根据发包人办理各种报建手续的需要，设计人须在设计正式施工图之前，配合发包人的要求提供报批用施工图，时间上需满足发包人办理手续的进度要求，且该费用已包含在合同价款中。
8.2.1.6施工图必须包括详细的总图设计，应具有室外管网的综合布线与标高。
8.2.1.7施工图必须包括主要楼层的天花管线综合图，该图应具有详细的布线、标高。
8.2.1.8设计人应有具体的设计进度计划和进度保证措施及质量保证措施。
8.2.1.9设计人承担因其自身设计质量原因而发生的设计变更给发包人带来的损失，尽量减少其他原因造成的设计变更。
8.2.1.10施工图设计在符合一般性要求的基础上必须满足《设计任务书》中的技术要求和深度要求。
8.2.1.11未经发包人事先书面同意，设计人不得受理施工单位或发包人的任何商业合作伙伴提出的任何变更要求，否则设计人应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。
8.2.2项目设计服务、保证措施
8.2.2.1由于设计分为方案设计阶段和施工图设计阶段前后两个阶段，设计人应对规划至方案设计阶段的设计提供必要的技术支持，积极参加与各阶段相关技术论证、图纸审核及阶段技术成果的确认，并根据此结果进行施工图设计，确保两个阶段设计工作的顺利衔接。
8.2.2.2设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，按发包人通知的时间到达发包人指定地点，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加法定的分项工程验收及竣工验收。
8.2.2.3 为便于对整个工程项目全程控制，在施工关键环节，设计人应派驻现场代表，并随工程进度根据专业调整现场代表专业（具体派驻时间由发包人通知确定）。
8.2.2.4为满足本项目进度的要求，设计人承诺可根据发包人的需要提供施工设计过程图纸。
8.2.2.5设计人在项目总承包单位编制竣工图前一个月，向发包人移交一份有设计技术负责人签署的设计变更补充通知单目录，施工图纸最后版本及目录。
8.2.2.6由于本项目是订单式项目，如发包人要求设计人指派人员参加发包人与主力店的技术对接，设计人必须配合；设计人在本项目施工过程中应全力配合发包人的商业合作伙伴提出的要求（具体要求由发包人发出），及时处理现场问题并出具相应的设计变更。
8.2.2.7设计人应按照发包人要求参加发包人组织的各施工阶段的验收，对发现的问
题及时提出处理意见，并按建设工程竣工验收备案制度的要求，配合发包人做好中间验收及竣工验收工作，协助并配合发包人委托的总承包单位完成竣工图的编制。
8.2.2.8设计人承诺，在本工程设计及施工过程中，为了设计优化的需要，设计人应发包人要求，随时提供本项目计算数据及图形文件的电子文档。
8.2.2.9若设计人未能及时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同约定的，则发包人有权暂时不支付当期的设计费，直至设计人履行合同义务符合约定为止。
8.2.2.10设计人应向发包人提供负责本项目的设计组成员名单，并保证按其实施。
8.2.2.11本项目设计深度要求按照国家有关编制深度规定和设计任务书中的相关要求。设计文件的编制应符合有关中华人民共和国的相关法律、法规、规章、标准、规程、管理办法等各类规范（包括但不限于环保、消防、安全、节能要求等）和本合同的要求。
8.2.2.12设计人必须参与和支持项目工程的报建协调，保证其设计成果符合当地的技术要求，协助发包人通过政府报批报建的相关工作。
8.2.2.13项目实施期间因设计工作和现场施工指导需要而发生的差旅费均包含在总设计费内，不再额外计费。
8.2.2.14设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故或安全事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
8.2.2.15设计人负责该项目红线范围内所有商业商场建筑物的方案和初步设计报批报建出图等配合工作、智能化施工图设计工作，并对整个项目工程智能化设计的适用性、正确性、经济合理性全面负责。
8.2.2.16根据发包人办理各种报建手续的需要，设计人须在设计正式施工图之前，配合发包人的要求提供报建用施工图，时间上需满足招标人办理手续的进度要求，且该费用已包含在总设计费中，不再额外计费。
8.2.2.17设计人须依照发包人要求协助完成本项目人防设计，并协助发包人完成报审工作。
8.2.2.18设计人负责审核本项目其他专项设计公司的专项设计牵涉到智能化部分的设计图纸，并提出审核意见报发包人，做好协调与综合服务工作。
8.2.2.19如果发包人要求智能化技术方案需要经过专家论证，设计人必须配合，专家论证会由发包人组织，设计人参加，根据发包人的要求，将论证意见落实到设计图纸中。
8.2.2.20设计图纸及说明应完整、清楚、明确、齐全。设计中选用的设备或新材料、新技术、新工艺的采纳应在满足设计要求的同时便于施工且性能稳定。严格控制工程成本投入，优化设计，提高工程质量，合理降低工程消耗。
8.2.2.21 由于商业地产开发的特殊性，主力店方的二次设计完成后，设计人需将所有设计整合为一体，并为其他二次专业设计提供技术支持与服务。
8.2.2.22设计人应与建筑设计单位紧密配合，在符合规范要求的前提下，尽可能满足发包人系统设计要求，保证方案设计与施工图设计的衔接具有连贯性，同时对不合理内容提出合理化建议。
8.2.2.23在设计过程中，发包人有权按照设计全面质量管理的规定抽查设计过程中的某一环节，对不符合国家及项目当地规定要求而在施工过程中给发包人带来重大经济损失的，发包人将有权酌情扣减设计费。
8.2.2.24 设计人的主要技术力量要积极参与主要环节内部技术把关和方案优化。在服务过程中，设计人的总工及专家有义务与项目当地职能部门进行图纸技术方面的解释和沟通。
8.2.2.25在设计过程中，设计人应根据发包人工作需要提供分阶段图纸，商业建筑部分施工图应包含但不限于以下几个阶段：隐蔽工程施工图、安防专业施工图、完整版施工图（能满足实际机电设备安装的图纸）、最终版施工图（含所有工种及内容的图纸）。
8.2.2.26在设计过程中，设计人设计人员应根据发包人的设计指导思想进行优化设计，当双方的设计思路产生较大分歧时，在无违反国家及项目当地有关规范前提下，应无条件地执行发包人的意见，否则发包人将有权酌情扣减设计费。在设计过程中发包人要求的关键环节，设计人应长期派驻现场设计组，与发包人密切配合，保证方案设计与初步设计、施工图设计有机衔接，并保证由一个项目设计组完成施工图设计工作。
8.2.2.27设计人应积极配合现场施工的需要，遇到重要问题，设计人应在接到发包人通知后24小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后48小时之内补交正式文件。确有需要延长处理时间的疑难问题，与发包人商定后及时处理。
8.2.2.28设计人出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得发包人的确认，未经发包人确认，设计人不得受理其他任何单位提出的变更请求。
8.2.2.29设计人应参加发包人组织的必要的施工中阶段性的验收，对发现的问题及时提出处理意见，并按建设工程竣工验收备案制度的要求，配合发包人做好中间验收及竣工验收工作，协助并配合招标人委托的总承包单位完成竣工图的编制。
8.2.2.30 设计人工作包括但不局限于如下内容：各系统的设计说明、系统图和平面图，楼控系统点表、各系统的设备材料清单和数量统计表。
8.2.2.31设计人负责完成本项目所在地建设局招标办要求的设计招投标工作，领到中标通知书，费用（除应由发包人向当地建设局所支付的招投标交易费外）由设计人支付。
8.2.2.32 设计人应对发包人所需招标的项目，如设备、内外装及外环境等提供配合服务。
8.2.2.33所有出图费用、盖章和设计报验需要发生的费用均包含在此次报价内。
8.2.2.34设计人负责通过本项目当地市公安局技防办的设计评审，本合同设计费中已
包含通过公安局技防设计评审的全部费用，发包人不再负责支出任何评审费用。
8.2.3.1设计人保证自身及其上述设计人员在本合同有效期内持续具有承揽本合同所述设计工作的相应合法资质。未经发包人事先书面同意，设计人不得擅自更换前述设计人员，否则发包人有权解除本合同，设计人应承担违约责任，并赔偿设计人因此遭受的全部损失。
8.2.3.2设计人应自行办理承揽本合同所述设计工作所需的全部政府审批（或备案）手续，并承担费用，且不得影响本合同的执行。
9 保密及知识产权
9.1 设计人因为履行本合同而获得的发包人的项目资料，包括但不限于发包人提供的施工图纸等以及设计人依据本合同所完成的全部设计成果和资料，均属于发包人的商业机密，设计人不得随意复制，不得向与设计人无关人员或第三方展示、传阅，也不得非为本合同目的进行利用。
9.2设计人及其设计人员应确保其提供给发包人的设计成果及相关资料的原创性且不存在任何的知识产权（包括但不限于著作权、专利权）纠纷和争议。否则，设计人应当赔偿发包人因此而蒙受的全部损失。设计人及其设计人员依据本合同所完成的全部设计成果（包括设计资料和文件等）的知识产权和相关财产权利均属于发包人，设计人除依法保留备份存档外，不得再留存任何副本。未经发包人事先书面许可，设计人不得将该设计成果应用于其他项目，也不得向第三方转让或许可使用，不得以此进行牟利。
9.3设计人对设计成果进行宣传及出版需事先征得发包人书面同意。
9.4设计人为宣传需要而使用发包人的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，需事先征得发包人书面同意。
9.5 自设计成果提交发包人之日起，发包人拥有设计人提供的所有设计成果（包括设计资料和设计文件等）的知识产权和相关财产权利。设计人及其设计人员在按照合同约定向发包人提交设计成果时，应当随设计成果同时向发包人提交附件二《知识产权权转让承诺
函》。
9.6 本合同终止，不影响设计人根据本条约定应当承担的保密和知识产权责任。
9.7 设计人违反上述条款约定，设计人应当向发包人支付人民币10万元的违约金。若该违约金不足以弥补发包人因此而蒙受的损失，则发包人有权向设计人追偿。
10违约责任
10.1 在合同履行期间，发包人有权单方终止或解除合同，且不承担任何违约责任（设计人违约的情况除外，因设计人违约造成的合同终止，按本合同的另行约定执行），设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付款项，同时，发包人无须向设计人支付任何其他款项；已开始设计工作的，设计人应将已完成的工作成果提交发包人，发包人根据设计人已完成的实际工作量和对设计人已完成工作成果的评审结果向设计人支付相应设计费，设计人不持任何异议。
若发包人通知设计人解除合同（书面或传真），设计人在收到解除合同的通知后应立即进行确认并与发包人协商善后事宜，如果设计人在收到解除合同通知后七日内既不确认也不回复，视为合同自动解除，合同解除后按照合同相关条款进行结算付款（不解除设计人已设计部分的相关义务，如施工配合等），双方互不承担违约责任。
10.2发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，如有变化，发包人需向设计人书面解释。因发包人原因导致的设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按规定支付设计费。
10.3设计人对设计成果（包括设计资料及设计文件等）出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计成果错误或者遗漏造成委托人损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿由此造成甲方损失，赔偿金为不超过合同总设计费金额；且发包人有权解除本合同，发包人据此解除合同的，设计人应向发包人支付合同总价20％的违约金。
10.4如设计人迟延交付本合同规定的设计成果（包括设计资料及设计文件等）或迟延履行施工配合工作的，每迟延一天，应减收总设计费的千分之二及赔偿发包人损失，迟延超过20天，除设计人承担前述责任外，发包人有权解除本合同，发包人据此解除合同的，有权没收设计人履约保证金并停付设计费，设计人还应返还发包人已付费用（其中预付款应双倍返还）。
10.5由于设计成果严重偏离发包人的要求而设计人不愿修改或经2次修改仍达不到发包人提出的要求的，发包人可以单方解除合同，发包人据此解除合同的，有权没收设计人履约保证金并停付设计费，设计人还应返还发包人已付费用（其中预付款应双倍返还）。
10.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已付费用（其中预付款应双倍返还），且发包人有权没收设计人履约保证金。
10.7设计人不得将本合同所述设计工作转让或分包给其他单位，否则，发包人有权解除本合同，发包人据此解除合同的，有权停付设计费，没收其设计履约保证金，设计人还应返还发包人已付费用（其中预付款应双倍返还）。
10.8若设计人未能办理承揽本合同所述设计工作所需的全部政府审批（或备案）手续，导致其无法按约定履行本合同的，则其责任全部由设计人自行承担，发包人有权解除本合同，发包人据此解除合同的，有权停付设计费，且发包人有权没收设计人履约保证金，设计人还应返还发包人已付费用（其中预付款应双倍返还）。
11其他
11.1在本合同履行期间，发包人有权按照全面质量管理的规定以及本合同的有关条款，抽查设计过程中的某一环节，对不符合国家、项目当地规定以及本合同要求的，发包人有权责令设计人改正，设计人应予改正。由此产生的责任和损失由设计人全部承担。
11.2发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，需另行支付费用。
11.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
11.4凡因执行本合同所发生或本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成的，本合同的任何一方均可向北京仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。该仲裁裁决是终局的，对双方均具有最终约束力。
11.5本合同及附件、中标通知书、投标文件及附件、招标文件及答疑以及双方认可的来往电报、传真、会议纪要，以及就本合同未定事宜双方签订的补充协议等，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如相互之间出现矛盾，以在后签订的合同文件为准。
11.6设计人在投标时支付的投标保证金（人民币壹万元）在设计人中标后自动转为本合同项下的履约保证金，在设计人完全履行本合同项下全部义务并经发包人确认无任何遗留问题后14个工作日内，发包人应将剩余履约保证金无息返还给设计人。
11.7发包人与设计人明确，双方就本项目的权利义务关系仅由本合同及双方就本项目签订的其他生效合同确定，设计人与发包人任何关联公司在其他项目上的争议和在任何与本项目无关的合同上的争议，不构成任何一方违反本合同及其他与本项目有关的合同的理由，否则，责任方应承担违约责任，赔偿对方由此在本项目上造成的全部损失
11.8 通信联络
双方的通信联系地址见合同尾页的下端。如有变更，应在三日内书面通知对方。否则，任何一方向对方该通信联系地址发函后，不论对方是否收到，均视为对方收到该信函。
11.9以下附件为本合同的有效组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
附件一：设计任务书
附件二：知识产权转让承诺函（随设计成果附上）
附件三：廉洁合作协议
附件四：收款账户信息
11.10 本合同经双方盖章后生效。本合同一式六份，发包人执四份，设计人执二份。
具有同等法律效力。
11.11本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
（以下无正文）
发包人名称：（盖章）设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
建设行政主管部门备案：（盖章）鉴证意见：（盖章）
备案号：经办人：
备案日期：年月日鉴证日期：年月日
附件一设计任务书
详见【智能化方案至施工图设计招标文件】
附件二知识产权转让承诺函（随设计成果附上）
知识产权转让承诺函
有限公司：
关于【】年【】月【】日【】（设计人单位）与贵方签署《智能化设计合同》（下称“合同”）项下全部设计成果（下称“作品”），我方在此不可撤销地承诺：第一条我方对作品拥有充分、完全、排他的著作权，且从未授权任何第三方进行任何形式发表、使用或用于开发。
第二条我方将按合同约定，一次性将对作品所拥有的知识产权全部转让给贵方，转让费已包含在合同总价中，贵方无需另行支付。
第三条贵方有权采取书面或电子等任何形式对作品的部分或全部再制作或再创作，包含但不限于采用书面或电子形式等。
第四条除非得到贵方书面同意，我方将不在任何时间、任何地点利用作品进行任何形式的、商业性或非商业性的市场开发或宣传活动。
第五条贵方有权自行决定对作品进行任何形式的使用、开发、授权、许可或保护，不受我方或任何第三方的干涉或限制。上述活动可针对纸张、电子等任何载体（包括在目前认知领域下不可知的载体）进行。我方将不要求享有任何权利或分享贵方因上述活动所获取的任何利益。
第六条如果我方违反以上承诺，且未能在贵方发出要求改正的书面通知之日起10日纠正的，贵方有权要求我方赔偿因此造成的全部损失。
第七条本承诺函应根据中国（为本合同目的，不含港澳台地区）法律解释。
第八条本承诺函自签署之日起生效。
承诺方：
【设计公司名称】（授权代表签名）：
【设计团队人员】（签名）：
身份证件号码：【设计团队人员】
签署日期：年月日
附件三廉洁合作协议
廉洁合作协议
甲方（“发包人”）：
乙方（“设计人”）：
为加强智能化工程设计项目执行期间的廉洁管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商，就《智能化设计合同》（下称“合同”）签定本协议，并做为双方共同遵守的廉洁行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目执行期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉洁管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉洁规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉洁管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目执行期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目执行期间廉洁管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除赔偿由此给甲方造成的损失外，甲方酌情对乙方进行处罚，乙方自愿根据甲方的要求，在合同总价的基础上再让利5-100万元（具体金额由甲方确认，乙方无异议），并对乙方知情不报人员进行处罚。
6．发现乙方或其人员在项目执行期间贿赂甲方人员，甲方有权解除合同，届时乙方应承担导致合同解除的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
三．其他
本协议经双方盖章后生效，一式七份，甲方执五份，乙方执两份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
签署日期：年月日
附件四收款账户信息
收款账户信息
：
我公司账户信息如下：
户名：
帐号：
开户行：
开户行所在地：
联行号：
兹证明以上所提供银行账户信息准确无误，由此引起的一切经济、法律纠纷等均由本单位负责，与贵单位无关。
特此说明
（签章）
年月日
建设工程设计合同 工程名称：建筑智能化设计 工程地点：河南省 合同编号： 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司签订日期：二〇一六年七月二十日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
甲方：河南中建工程设计咨询有限公司 乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司 甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计，经双方协商一致，签订本合同。 第1条本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第2条工程概况和工作范围： 一、工程概况 工程名称：建筑智能化设计 工程规模：工程总建筑面积为8000.00m2。 二、合同工作范围 乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位，将为本项目室内外智能化系统（包含但不限于智能照明系统、智能家居系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布臵、综合布线、信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布臵及其与数据机房卫星天线的协调、安全技术防范系统SPS、能耗计量分析系统、建筑设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等）提供专业施工图设计服务（包括施工图报审）。 根据协商，本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工作范围和工作分工如下：
1﹑设计调研阶段 ①需求调研 A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研，并 提交调研报告； B、乙方起草项目需求书提交甲方（业主）论证； ②工作考察（案例、产品等） 乙方安排甲方参加必要的对设备、同类项目案例进行选择和考察（考察同类型、规模相近项目数量不少于3个）； ③根据甲方的意见，完成智能化各系统需求书的编制，并提 交各系统需求书。 2﹑初步设计阶段 ①初步设计 A、按甲方要求递交初步设计方案书； B、按甲方确定的需求书，提供初步设计图纸（包括系统图 ﹑主要设备材料表、系统点表、管线敷设布臵图、设备布臵平面图）；初步设计需依据南京大学建筑规划设计研究院出具的本项目有关专业设计施工图、室内装修施工图等进行，并对关联专业的受控部位（灯光系统的电器元件、地暖系统的分（集）水器、空调系统的电磁阀等）提出符合行业标准的通讯接口要求；施工图要清晰地体现各专业之间的技术界面，图纸深度须符合本合同及国家相关规定要求； C、提供项目概算、推荐专业设备（系统）和材料的参考品 牌、工程量清单。 ②初步设计修改
技术合同项目名称：《***项目设计》编制 委托方（甲方）：*** 咨询方（乙方）：***设计院有限公司 签定地点：*** 签订日期：20**年*月
甲方通过20**年*月XX日的中标通知书接受了乙方以人民币**万元（大写：**万元整）为***项目所做的投标。 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，就***设计任务事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、工作事项： 乙方根据招/投标文件编制***信息化建设的初步设计方案、编制技术规格 书和投资概算，并绘制设计图纸的工作。 二、乙方工作内容 1、根据甲方需求编制《***》的初步设计方案。 2、根据初设方案绘制弱电设计图纸。 3、根据初设方案绘制效果图。 4、根据初设方案和设计图纸编制投资概算。 5、根据初步设计方案编制技术规格书。 三、甲方责任与义务 1、甲方应在商定的时间内向乙方提供必要的资料，并对提供资料的时间﹑进度与资料的可靠性负责。 2、按合同规定，如期如数向乙方支付设计费。 3、维护乙方的设计成果，不得擅自修改或转让第三方重复使用。 四、乙方责任与义务 1、乙方应在XX月XX日前向甲方提供设计方案、图纸初稿及投资概算。 2、乙方应根据专家评审修改意见的要求，按甲方要求的时间完成设计的 完善工作，并对设计的质量承担责任。 3、乙方应负责相应的设计变更（非乙方原因所致，如甲方提出较大设计
变更，则双方应协商另行签订补充合同）。 4、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 5、乙方向甲方以胶装本方式提供成果文件一式10份。 五、设计范围 ***办公楼扩建为契机，进一步推进信息化建设水平，全面提升信息化管理手段，为员工提供一个安全、舒适的办公环境，为***建立一个功能强大的应急指挥中心，***设计内容主要包括： 1、综合布线系统 2、安全防范系统 3、公共广播系统 4、有线电视系统 5、一卡通系统 6、信息发布系统 7、多功能会议室 8、应急搜救指挥中心建设 9、机房工程建设 10、配套工程 六、提交物 本次工作完成后乙方提交给甲方的工作成果为：《***设计方案、投资概算》及设计图纸、效果图、技术规格书。 七、费用及支付 1、费用
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 智能化施工承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
施 工 承 包 合 同 工程名称：*** - ***三期智能化系统发包单位： 承包单位：
***三期智能化系统安装工程施工承包合同协议条款 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 鉴于： 1、乙方已经对工程施工现场进行了踏勘，了解项目及其周边环境情况，了解场地现状、项目规划、开挖和回填范围、施工场地情况和主体内前期配管、地下管线和智能化控制中心位置及地表构筑物分布、施工水电接口位置等施工条件，承诺在现状条件下完成约定内容。 2、乙方已经认真审阅图纸和设计文件，了解本工程设计内容及施工图设计深度，了解本工程前期进展情况，了解本工程所包含的工程内容和需采取的技术措施，了解甲方对现场文明施工、过程产品、最终产品以及保修服务要求所要达到的企业标准，承诺能够按照设计要求、相关规范、供货方和甲方企业标准完成约定的内容，并提供良好的服务。 3、乙方了解当地法规、政策，了解政府相关部门的管理规定，承诺能够在当前政策条件下完成约定内容，遵守法律、法规和政策，接受政府相关部门的管理。 4、乙方了解当地材料及劳动力市场状况，承诺能够组织足够的设备、材料及劳动力，并承诺农忙不减员、按时支付农民工工资等条件。 5、乙方已充分了解工程所在地的天气状况和变化规律，承诺能够在现有自然条件下按照约定条款完成约定的工程内容。 6、依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方经平等协商，就本建设工程施工的有关事宜达成一致订立本协议。 第一条工程概况 1 .工程名称：*** - ***三期智能化安防系统； 2. 工程地点：陇海西路南，昆仑路东，永活路西。 3. 工程范围： (1) 电子巡更系统； (2) 楼宇对讲系统； (3) 园区监控系统； (4) 电梯轿厢通信系统； (5) 背景音乐及公共广播系统；
编号：TQC/K722智能化设计合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
智能化设计合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：乙方： 一：共同协议： 1．乙方按甲方的要求，承揽甲方闭路电视监控工程的安装调试，并保证该系统使用性能符合甲方的要求。 2．产品的单位名称，规格，单位，单价，数量，金额以采购清单为准（见附件说明）。 3．乙方不得向甲方提供假，次，伪劣的产品。并按甲方要求的时间到达，完成。相应的功能符合甲方要求。
智能化系统建设工程合同(合同 Intelligent system construction project contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-046233
智能化系统建设工程合同(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否 适合您使用）。 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程
具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部分工程概况 1．工程概况 1．1 工程名称：小区智能化系统工程 1．2 工程地点： 1．3 工程内容 1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2）本次合同未涉及小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。 3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一 卡通系统中消费系统、www/e-mail 服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、
弱电设计合同 工程名称： 发包人： 设计人：
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担 设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 1．1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段及设计费等见下表： 第三条 设计人应向发包人交 付的设计资料及文件： 设计程序： （1） 签定合同后，发包人提供设计需求给设计人，设计人根据设计需求先向发包人提交设计概要。 （2） 设计人交付设计概要后，发包人组织讨论并提出意见。 （3） 设计人根据发包人所提意见进行施工图设计。 （4） 设 计人提交施工图（审查稿）供审图中心或建筑设计单位审查。 （5） 设计人根据审图中心或建筑设计单位审查意见修改后提交施工图。 （6） 设计时间是指发包人提供完整设计资料后的设计时间。
第四条付款方式 5.1经双方商定，本合同的设计费为万元人民币。 5.2如因设计工作量增加，则按增加部分概算造价的1.8％另计取设计费。 5.3设计费支付进度详见下表： 第五条双方责任 5.1 发包人责任： 5.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件时间超过合同第三条规定的，交付设计文件时间顺延。 5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或补充合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 5.1.3在设计人提交正式设计资料和文件后，如因发包人的原因使设计需求大量变更的，发包人将酌情给予另外的设计费补偿。 5.1.4发包人应保护设计人的设计、文件、资料、图纸、数据、设计软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况并给设计人造成经济损失，设计人有权向发包人提出索赔。 5.2设计人责任： 5.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责，施工图深度满足施工招标要求。 设计服务内容包括：技术方案设计、施工图设计、设计变更和修改、提供施工招标的技术要求和设备清单、施工过程技术指导及监督、参加工程验收。 5.2.2设计人采用的主要技术标准是： 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 《中国人民共和国公共安全行业标准》 GA/T75-94 《建筑智能化系统工程设计标准》 DBJ13-32-2000 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》 GB50394-2007
***·***三期智能化系统安装工程 施 工 承 包 合 同 工程名称：***·***三期智能化系统 发包单位： 承包单位：
***·***三期智能化系统安装工程 施工承包合同协议条款 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 鉴于： 1、乙方已经对工程施工现场进行了踏勘，了解项目及其周边环境情况，了解场地现状、项目规划、开挖和回填范围、施工场地情况和主体内前期配管、地下管线和智能化控制中心位置及地表构筑物分布、施工水电接口位置等施工条件，承诺在现状条件下完成约定内容。 2、乙方已经认真审阅图纸和设计文件，了解本工程设计内容及施工图设计深度，了解本工程前期进展情况，了解本工程所包含的工程内容和需采取的技术措施，了解甲方对现场文明施工、过程产品、最终产品以及保修服务要求所要达到的企业标准，承诺能够按照设计要求、相关规范、供货方和甲方企业标准完成约定的内容，并提供良好的服务。 3、乙方了解当地法规、政策，了解政府相关部门的管理规定，承诺能够在当前政策条件下完成约定内容，遵守法律、法规和政策，接受政府相关部门的管理。 4、乙方了解当地材料及劳动力市场状况，承诺能够组织足够的设备、材料及劳动力，并承诺农忙不减员、按时支付农民工工资等条件。 5、乙方已充分了解工程所在地的天气状况和变化规律，承诺能够在现有自然条件下按照约定条款完成约定的工程内容。 6、依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方经平等协商，就本建设工程施工的有关事宜达成一致订立本协议。 第一条工程概况 1．工程名称：***·***三期智能化安防系统； 2．工程地点：陇海西路南，昆仑路东，永清路西。 3．工程范围： （1）电子巡更系统； （2）楼宇对讲系统； （3）园区监控系统； （4）电梯轿厢通信系统；
智能化工程设计合同 工程名称： 合同编号： 工程地点： 甲方： 乙方： 签订日期： 签约地址：
第一部分一般性条款 第一条签约原则及合同语言 1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担工程的设计事宜达成一致，特签订本合同，以资信守。 1.2 本合同文件中使用汉语语言文字书写、解释和说明。 1.3 合同未尽事宜，双方结合实际情况可另行协商、签署补充协议。 第二条合同文件的组成及优先顺序 2.2构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据上述文件的优先次序来判断。 2.3 合同份数：本合同正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。 第三条免责条款 由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后 3 日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，由合同双方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。 遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除违约责任。
第四条合同明示的法律法规及法律适用条款 本合同需要明示的法律、行政法规为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等现行国家、省、市的相关法律、法规。对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律、法规。 第五条合同适用的规范标准 5.1 本工程适用的国家标准、规范为国家行业和地方所颁发的现行有 效的适用于本工程的标准、规范、规程。 5.2 国内没有相应标准、规范的，由甲方按约定的时间向乙方提出设 计技术要求，乙方按约定的时间和要求提出设计技术要求，经甲方认可后 执行。 5.3 所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由乙方 自备或承担相关费用。 第六条专利技术及特殊工艺 6.1 甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用，乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取 得甲方或监理机构认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。 6.2 乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，应依法承担相应责任。 第七条文件的传递 本合同履行过程中，各类书面工程资料与通知的投递方式，包括专人 投递、挂号信件、特快专递与电报，可附带电话或电子邮件通知，接收方 在职人员签收之时起即为送达，无法直接传送的，市区内自通知文件发送 之日起三日后视为送达，市区外自发送之日起五日后视为送达。 本合同双方的被送达地址为： 甲方地址： 电话：传真：邮编：收件人姓名： 乙方地址： 电话：传真：邮编：收件人姓名： 若遇送达地址变更，被送达人须重新确认变更后的材料送达地址，并积极主动的书面告知对方，否则，将书面材料通过递交或邮寄等方式送到上述地址即视为送达。
智能化安防系统工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方将“XXXXX智能化安防系统工程”委托给乙方施工，为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、规章，并结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，共同签订以下合同条款。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围与内容 （一）工程范围：XXXX智能化系统工程(下称“本工程”)。 （二）承包内容： 1、XXXXXXX的：带门禁可视对讲系统(彩色）、高清数字视频监控系统、停车场出入口管理系统（三进三出）、周界入侵报警系统、人行通道不锈钢摆闸系统、小区背景音乐、保安智能巡更、及电梯五方通话布线、总监控中心、小区内以上工程综合布线工程安装调试工作。注：此系统应在项目表详细注明品牌、名称、数量、价格一览表及预算一套。 2、在经甲方确认的方案设计基础上，进行施工图纸设计完善、材料设备的采购、加工制作、运输、保管、安装、检测、调试、系统集成以及成品保护、施工垃圾清运、后期维保等全部工作；并根据设计图和进度配合相关智能化系统的安装。（三）工程量的计算： 工程量包含在附件设备清单在内的（包括室内和地下室及其室外的）所有智能化系统工程。工程量的计算按照乙方商务报价文件中各系统工程价格汇总表内各子项目报价单的工程量计算（详见合同附件一）。施工要求按相应的设计图纸及按最后甲乙双方确定的施工图纸进行安装。 四、合同价款 本工程总承包价为￥148万元，人民币大写：壹佰肆拾捌万元整（含税），作
为合同包干总价。合同价款包含承包范围内的工程费用，含设备材料费及采购保管费、运输装卸费、损耗、场内水平及垂直运输费、安装、试验、检测费、现场清洁费、施工措施费、总包管理配合费、施工用水电费等。该造价为根据乙方投标报价汇总后经甲乙双方协商后一致确定的。甲方除按结算确定的造价支付工程款外，无需再向乙方支付其他价款。 1、本工程为固定总价包干合同。总价按本合同附件一“经双方共同确认的总承包价（加盖甲方公章为准）”执行，除非具有本合同明确约定予以调整总价的情形，否则总价不予调整。乙方应按照经甲方确认的本工程设计方案的功能要求进行施工，出现下列情况时，合同总价不予调整： （1）因人工、材料、机械、运输费用，公用事业收费的变动，政府文件颁发而引起乙方费用增减； （2）施工场地不足引起的二次搬运； （3）合同总价已包括各种材料的检测、检验及为此而提供的样品，试件等一切费用； 2、本工程施工图纸、设计变更及甲方发放的与工程有关的其它文件均作为本合同的附件，作为结算依据。 五、承包方式 按甲方审定的施工图纸、XXXXXXX智能化安防系统工程设计方案及乙方总承包价进行总价包干，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包现场用水电费等，以及按第五条合同价款内容执行。工程造价在合同范围内一次包定，结算时不再作调整。若工程量有增减凭双方共同签署的工作联系单，按第十四条“竣工结算”中的规定办理。若甲方降低设计、材料或设备标准，则工程总价按实调减。 六、工程工期 1、XXXXX智能化工程开工日期为：2015年月日，由双方协商由具体情况配合甲方进度和交付要求来商议工期。完成内容为：1、带门禁带信息发布可视对讲系统(彩色）整系统需安装调试完成（除了分机部分外）； 2、高清数字视频监控系统需安装调试完成； 3、停车场出入口管理系统需安装完成。 4、周界入侵报警系统； 5、人行通道摆闸系统需安装调试完成； 6、小区背景音乐安装调试完成； 7、智能巡更系统安装调试完成； 8、综合布线光纤入户； 9、电梯五方通话布线安装调试完成；10、监控室中
弱电智能化设计合同书 编号： 用户单位（甲方）： 承建单位（乙方）： 签订地点： 签订日期：年月日
目录 一、总则 二、系统项目设计费用 三、系统项目设计要求 四、系统设计费用结算方式及设计启动 五、系统设计及相关服务 六、系统设计进度及验收 七、系统设计后续服务保障 八、违约责任 九、其它 附件： 一、总则 1.甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方负责工程设计事宜，依据《中华人民国合同法》之规定，一致同意签订本合同。
2.甲方提出工程项目具体要求，乙方据此合同中的规定，负责系统设计工作。 二、系统项目设计费用 合同总价价小写：￥大写：。 设计项目及系统包括。 合同总额人民币小写：￥大写：。 三、系统项目设计要求 系统按照本系统工程项目设计方案要求进行设计。 四、系统设计费用结算方式及设计启动 1.甲乙双方签字盖章后即合同生效之日起的两个工作日，甲方将设计费总额的% 即￥元（大写：人民币）预付给乙方。乙方收到设计预付款后，立即启动客户调研，系统规划等前期设计工作。 2.设计成果正式提交甲方，并经过甲方签字确认后五个工作日，甲方将除质保金外的余款即￥元（大写：人民币）支付给乙方。 3.甲方根据乙方设计成果完成招标，中标单位完成系统深化设计，并通过系统深化设计会审后五天，甲方将质保金￥元（大写：人民币）一次性支付给乙方。 五、系统设计及相关服务 1.乙方承担的具体工作包括： 根据甲方对系统功能要求，乙方对提出详细技术实施方案（见设计方案）。 对甲方相关技术和专业人员进行系统设计培训。 乙方对系统设计方案及技术资料要绝对，不得对外泄露。 2.甲方承担的具体工作包括： 配合乙方进行客户需求调研及分析。 在系统设计阶段时，即派出熟悉计算机应用的操作人员参与，以掌握整体情况并接受现场培训。 3.培训： 甲方在接到乙方的通知后，即正式派出专业技术人员接受乙方培训，地点可在乙方处，也可在甲方处。 六、系统设计进度及验收 1.甲方按照合同支付预付款后，开始计算设计工期。 2. 设计工期总计天(以收到预付款后开始计算)，
合同编号： ********智能化系统工程 设 计 合 同 项目名称： 建设地点： 发包人：******** 承包人： 签订日期：2017 年8 月 合同目录 第一条项目概况............................................................. ..3 第二条本合同签订依据 (3) 第三条设计依据............................................................. ..3 第四条合同文件的优先次
序 (3) 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 (4) 第六条设计人向发人交付的设计文件、份数、地点及时间 (4) 第七条合同价款及包含的设计范围、内容 (5) 第八条设计费支付时间 (5) 第九条双方权利及义务 (6) 第十条设计质量、设计修改、转让与分包 (7) 第十一条保密及知识产权 (8) 第十二条违约责任与争议解决 (8) 第十三条合同生效及其他 (10) 附件1：廉政合同............................................................. .11 附件2：营销部对设计的要求 (13)
********智能化系统工程 设计合同 发包人： ******** （以下简称甲方） 设计人：（以下简称乙方） 发包人委托设计人承担 ******** 项目智能化系统设计任务，项目地点为，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。 第一条项目概况 1.1项目名称： ********智能化系统设计工程； 1.2地块面积：项目位于珠江北路与昆仑山路交汇处，总用地面积27000平米， 建筑面积80000.0平米。 第二条本合同签订依据 2.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等。 2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 2.3建设工程批准文件。 第三条设计依据 3.1产品定位报告、设计任务书及现行的设计规范； 3.2发包人提供的“立项批文”、“用地规划许可证”等； 3.3《建设工程勘察设计市场管理条例》、《城市规划条例》、《建设用地规划许可证》 和《土地使用权出让合同书》等； 3.4发包人在设计过程中提出的不超过合同范围的设计要求，以及阶段性的审核或 优化意见，包含会议纪要、工作联系单、变更通知单、审图记录单等。 3.5、系统定位：经济实用，性价比高，设备档次为中等，并报设备品牌、价格表。 第四条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 4.1本委托协议书 4.2设计委托书或设计任务书 4.3双方招标洽谈文件、纪要、承诺书等
智能化设计合同 合同编号： 成本代码： 委托事项名称：智能化设计 发包人： 设计人： 2014年【】月【】日
智能化设计合同 发包人：（以下简称“甲方”或“发包人”） 设计人：（以下简称“乙方”或“设计人”） 发包人委托设计人承担智能化项目的工程设计。双方经协商一致，签订本合同。 1.本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计 管理条例》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 2.本合同设计的内容：方案深化设计、施工图设计设计阶段，设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。 发包人的工程造价控制在_人民币万元内(不含停车场管理系统、机房工程、客流统计系统)。如设计人的设计成果不符合上述工程造价控制指标要求，设计人应按发包人要求无偿进行修改，直至满足上述造价控制指标要求。否则将对乙方处以不超过设计费总额的罚款。 设计人应于上述提交时间到发包人处领取上述资料，并在领取时确认资料是否符合要求，逾期领取的，相应后果及责任由设计人承担，不视为发包人违约，且设计成果提交时间不予顺延。设计人如发现发包人提供的资料不符合要求，应于领取资料后【】日内向发包人提交书面说明，否则视为设计人领取的资料能够满足其履行本合同项下义务的要求。 4. 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
5 设计服务内容： 设计人的设计服务须按项目所在地规划部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的建筑设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。 5.1设计范围和内容： 设计范围：红线内的智能化管线及其所有施工图设计。 设计内容：安全技术防范系统(数字视频监控系统、电梯监控及五方对讲系统、入侵报警系统、无线对讲系统、出入口控制系统、停车场管理系统、离线巡更系统)、建筑设备监控系统、能源管理系统、智能化照明控制系统、通信网络系统、综合布线系统、移动通信中继覆盖系统、公共广播系统、信息发布系统（多媒体查询）、有线电视系统、客流统计系统、程控交换机系统、慧云智能化集成系统、智能化系统的防雷设计、智能化设备供电系统设计、机房工程及线槽路由系统等。 5.2 智能化方案确定阶段： 5.2.1根据经发包人确认的建筑设计方案及智能化方案进行深化设计。 5.2.2提供整个工程的智能化实施的方案。 5.2.3 提供智能化系统及平面布置图。 5.2.4提供智能化设备材料的技术参数、规格选型。 5.2.5在满足限额设计要求的情况下完成智能化成本概算，注明主要材料参考品牌（发 包人合格供方库）、单价，并进行说明。 5.2.6根据机电专业的楼宇自控节能要求和工艺要求，确定BA工程的方案、设计要求、 平面布置、技术参数、材料规格选型等。 5.2.7 提供对其它相关专业（土建及设备等）的技术及安装要求和实施界面。 5.2.8 上述智能化方案须经发包人智能化方案评审会确认。 5.3施工图设计阶段： 5.3.1根据经发包人确认的智能化设计方案，进行施工图的设计工作。 5.3.2提供智能化所有系统的施工图。 5.3.3建筑设备监控系统的施工图应包含： 1)设计说明（包括网络拓扑图、系统功能说明及性能指标、系统设备配置和器材线缆 等清单）。 2)控制网络连接系统图。 3)建筑设备监控工程监控点表。
智能化工程 施工合同 （合同编号：）二○一二年月日
发包人：（简称甲方） 承包人 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 工程名称： 二、工程内容包括下列各子系统： 三、工程承包范围 承包范围：本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等为完成本项目所产生的全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。验收合格后乙方承担两年免费维保。 四、合同工期 乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。与甲方总的工期相配合，完成系统试运行及各方验收，并具备交付使用条件。如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。 五、质量标准 1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装完毕，有光源不足的点，承包 人无条件补充光源，发包人不增加费用； 2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行 业标准》。 六、合同价款 金额（大写）：（人民币） （小写）：￥:（人民币） 合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件） 七、组成合同的文件 1、组成本合同的文件包括： 1.1 本合同协议书； 1.2 招标书及其补充说明； 1.3 投标书及其附件； 1.4 标准、规范及有关技术文件； 1.5 图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）；
1.6 工程报价汇总表和分项报价清单； 1.7 构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件； 1.8 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同解释顺序 2、合同文件解释顺序： 2.1 本合同协议书； 2.2 招标书和投标书及其附件； 2.3 标准、规范及其有关技术文件； 2.4 图纸（同 1.5 所述）； 2.5 工程报价单。 九、语言文字和适用法律、标准及规范 3、本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，不使用其他语言文字。 3.1 适用法律和法规 3.1.1 本合同文件适用《合同法》及国家其他法律规定、地方性法规及政策文件以及 关于强化文明施工的措施及建设工程造价管理办法等。 3.2 适用标准、规范 3.2.1 适用标准、规范的名称：中华人民共和国国家及省相关主管部门有关建筑智能 化系统的相关标准及规范、本工程招标文件中的工程建设标准。 3.3 甲方提供标准、规范的时间：无须提供。 3.4 国内没有相应标准、规范时的约定：由乙方编制相关标准及规范，经监理及甲方 审核，甲方同意并经有关部门批准后执行。甲方也可以要求使用国外标准、规范，乙方应根据要求免费提供中文译本。 十、深化设计图纸 4、乙方向甲方提供深化设计图纸日期和套数：本合同书签订后15天内提供施工图陆套， 竣工后15天内提供竣工图肆套。甲方需要增加图纸套数的，乙方代为复制，费用由甲方承担。 5、甲方对图纸的保密要求：乙方不得擅自移至其他地点、其他项目使用或套用。 十一、双方一般权利和义务 6、甲方委托的监理代表甲方负责质量、进度、投资的全过程监理控制。监理签发任何涉及资金、工程量计量及变更、停工通知、复工通知均需得到甲方批准。 7、甲方派驻的甲方代表：，代表甲方行使一切权利。 8、乙方派驻的项目经理：，代表乙方履行本工程的各项权利和义务。 9、甲方工作
“XXX项目”智能化（弱电） 工程合同 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
智能化（弱电）工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将“兆顺·第一城”项目智能化（弱电）工程委托乙方施工，为明确双方权利、义务，本着相互协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、承包范围： （1）楼宇访客系统、电视监控系统、报警系统、电梯控制系统、多媒体广告系统、停车场管理系统、背景音乐系统、机房装修及UPS供电系统。详细工程范围及内容见施工设计图纸、乙方提交的投标书及相关报价文件、合同附件。 （2）上述系统的设计、施工、安装、系统调试、人员培训及售后服务。 4、合同工程内容（包含但不限于）： （1）承包范围内各弱电子系统的方案设计； （2）承包范围内各弱电子系统的施工图设计； （3）承包范围内各弱电子系统的设备供应； （4）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类线材的供应及安装； （5）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类预埋管材的供应及安装； （6）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网管材的供应及安装； （7）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网预埋管材的供应及安装； （8）承包范围内各弱电子系统的设备安装及安装；
（9）承包范围内各弱电子系统的系统调试； （10）承包范围内各弱电子系统的系统开通验收； （11）承包范围内各弱电子系统建筑物内的线路敷设及管网预埋； （12）承包范围内各弱电子系统建筑物外线路敷设及管网预埋； （13）承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆及相关辅材的供应及施工； （14）承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆基础的预制施工； （15）其他与本工程相关的内容。 5、承包方式：本合同系固定综合包干单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、税金、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包施工用水用电费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，由承包方负责“兆顺·第一城”智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作，明细包干单价详见附件一《“XX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》 第二条工期 1、计划开工日期： A栋、B栋、地下室开工日期以甲方书面通知为准。 C栋、D栋开工日期为：年月日，如有调整以甲方书面通知为准。 2、完工日期： A栋、B栋、地下室完工日期以甲方书面通知为准，最迟不能超过2014年1月30日。 C栋、D栋完工日期为：2013年11月10日，此完工日期为最终完工日期，不在调整。 3、除以下原因外，乙方须按双方约定时间按时完工，否则每延误一天扣乙方合同结算总价的5‰作为违约金。 如遇下列情况，经甲方签证确认后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限： （1）施工中因停水、停电连续影响四小时以上。
中牟县农村信用合作联社 中牟金融大厦建筑 智能化系统工程设计合同 工程名称：中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计工程地点：中牟县商都大道与雁鸣街交叉口合同编号： （由设计人编填） 设计证书等级：建筑智能化工程设计与施工二级发包人：中牟县农村信用合作联社 设计人：郑州三信机房电子技术有限公司 签订日期：2014年7月15日
发包人：中牟县农村信用合作联社 设计人： 发包人委托设计人承担中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计，经双方协商一致，签订本合同。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设 计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
备注：如设计人认为发包人未如期履行上述提交资料义务时，应在发包人逾期之日起3日内以书面形式向发包人提出履行要求。逾期设计人未提出履行要求的，则视为发包人已经完全按照本合同的约定履行了提交资料义务。此后，设计人不得再以任何理由和方式向发包人主张责任或作为抗辩理由。 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计收费为固定总价，为_玖万陆仟元人民币。设计费支付进度详见下表。
说明： 1.提交各阶段设计文件经确认后支付各阶段设计费，每次付款前，设计人须向发包人提供符合发包人财务要求的正规发票，否则发包人有权拒绝付款。 2.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。因发包人重大变更或修改设计而引起工作量的减少，需双方协商并补充协议，并应随工作量减少，设计费也相应减少。 6.1.3 合同生效后，发包人可要求终止或解除合同但必须书面通知设计人，因发包人原因导致合同解除的，发包人需付清其已书面确认的设计资料和文件所对应的设计费用，且设计人收取的定金不予退还。 6.1.4 发包人应按本合同第六条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。 6.1.5 发包人要求设计人比合同规定时间提前提交设计文件时应及时与设计人协商，根据图纸完成的质量情况支付赶工费。 6.1.6 设计人提供的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件等的著作权属于发包人所有，设计人仅享有署名权。 6.1.7 发包人应指定一名代表对项目负责，发包人代表应对设计人递交的文件在次日起5个工作日内答复或决定，以避免对设计人的工作进度产生不必要的延误。
建设工程设计合同 称：建筑智能化设计点：河南省 号: 方: 河南中建工程设计咨询有限公司 方: 林州星华建筑智能化工程有限公司 期: 二0—六年七月二十日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
甲方：河南中建工程设计咨询有限公司乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计，经双方协商一致, 签订本合同。 第1条本合同依据下列文件签订: 1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑 法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3. 建设工程批准文件。 工程概况和工作范围: 工程概况 工程名称：建筑智能化设计 工程规模：工程总建筑面积为8000.00m2。 合同工作范围 乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位，将为本项目室内外智能化系统（包含但不限于智能照明系统、智能家居系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布置、综合布线、 信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布置及其与数据机房卫星天线的协调、安全技术防范系统SPS能耗计量分析系统、建筑设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等）提供专业施工图设计服务（包括施工图报审）。 根据协商，本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工
作范围和工作分工如下: 1、设计调研阶段 ①需求调研 A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研，并 提交调研报告; B、乙方起草项目需求书提交甲方（业主）论证; ②工作考察（案例、产品等） 乙方安排甲方参加必要的对设备、同类项目案例进行选择和考察（考察 同类型、规模相近项目数量不少于3个）； ③根据甲方的意见，完成智能化各系统需求书的编制，并提 交各系统需求书。 2、初步设计阶段 ①初步设计 A、按甲方要求递交初步设计方案书; B、按甲方确定的需求书，提供初步设计图纸（包括系统图 、主要设备材料表、系统点表、管线敷设布置图、设备布 置平面图）；初步设计需依据南京大学建筑规划设计研究院出具的本项 目有关专业设计施工图、室内装修施工图等 进行，并对关联专业的受控部位（灯光系统的电器元件、 地暖系统的分（集）水器、空调系统的电磁阀等）提出符合行业标准的 通讯接口要求；施工图要清晰地体现各专业之间的技术界面，图纸深度 须符合本合同及国家相关规定要求;