. .. . .. .. 合同编号：
建筑消防设施
年度
检测合同
工程名称：
工程地点：
建设单位：
施工单位：
委托单位：
检测单位：深圳市云安消防装饰工程有限公司汕尾分公司签订日期：2017年月日
建筑消防设施年度检测合同
甲方:
乙方:深圳市云安消防装饰工程有限公司汕尾分公司
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及相关法律、法规、结合本工程具体情况，为满足___陆河县消防年度检测___工程建设的需要，在乙方已全部了解本工程性质。检测工作内容及各种技术标准要求，明确所需检测的工程量，甲乙双方本着平等互利、公平公正的原则，经双方友好协商，现甲方委托乙方对甲方指定建筑的消防设施进行技术、质量检测。为了保证检测工作顺利进行，甲、乙双方达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：陆河县城河东
三、受检建筑面积：/层数：/ 高度：
受检建筑类别/使用性质：
四、检测内容：对甲方申报的下列消防设施进行系统性能检测：
备注：需委托检测的项目请打√
五、检测约定时间：2017年12 月29日至2018年12月29日。
六、工程检测费用及支付方式：
1、检测费用为人民币小写：元（大写：元整）
2、甲方在签约后三日内预付工程检测费用小写：元整（大
写：元整）给乙方，便于检测工作的顺利开展。
3、乙方完成检测工作后通知甲方一次性支付余款小写：元整（大写：元整）给乙方,余款付清后乙方将正式的检测报告
交付甲方。
七、对初次检测不合格的项目，甲方7天内整改完毕申请复检的，初次复检免费；再次复检和超过15 天整改完毕申请复检的，乙方将对复检
部分收取全额检测费用。、、、揭阳、潮州等离公司较远地区每次2000元
标准收取。
八、双方权利与义务
（一）甲方权利与义务
1、甲方提供资料应满足下列要求：
1）甲方提供各类文件资料必须真实可靠；
2）如果工程局部使用功能变更，需提供变更后消防图纸及变更后的建审意见书；
3）消防产品型式检验报告、产品合格证和产品型式认证证书的复印件需加盖维保单位竣工章或设备厂家公章；
2、检测前，建筑消防设施必须具备以下条件：
1）保证消防设施齐全完好,具备检测条件和环境；
2）甲方应当安排消防系统维护保养单位按照检验规程进行年度检测前维检，并且保证消防系统正常运行；
3）检测建筑消防设施联动控制功能前，所有消防设备应处于全自动运行状态，所有设施的阀门和开关处于正常运行时的伺应常规位置；
3、检测时，应注意以下问题：
1）甲方应指派一名专职负责人，协调维保单位、物业管理单位等及时到场，同时组织召开检测前的技术和安全交底会，明确各参与单位及人员的责任和分工，全面配合检测单位完成检测任务；
2）检测时，维保单位及甲方技术人员应当及时提供技术咨询和服务，配合完成检测工作，配合检测工作；
3）检测时，乙方检测人员应做好原始检测记录，甲方现场见证人应签字。
4、如因甲方原因未能满足相关约定条件导致乙方未按约定时间开始检测或检测时间延长的，由甲方承担相应责任。
（二）乙方权利与义务
1、乙方按照本合同约定的检测时间和范围，根据广东省标准《建筑防火及消防设施检测技术规程》（DBJ/T15-110-2015）及《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）和相关消防规范、标准，在甲方现场负责人和维保人员的配合下进行建筑消防设施检测工作；
2、乙方在检测过程中应按照要求认真、细致进行检测工作，并如实做好检测记录的填写，检测结束后甲方和维保单位应对检测记录进行签字确认；
3、检测结束后，乙方应及时提供《建筑消防设施整改意见书》，《建筑消防设施整改意见书》需乙方业务人员反馈至甲方，甲方应及时整改；
4、根据相关规范、标准及广东省标准《建筑防火及消防设施检测技术规程》（DBJ/T15-110-2015）要求，甲方受检建筑经消防设施年度检测初步评定为不合格时，甲方应在规定的时间内按照《建筑消防设施整改意见书》严格执行整改。整改完毕后，通知乙方进行复检，若复检合格，乙方应在15个工作日内出具符合标准要求的检测报告。
九、关于违约规定
1、若检测过程中，确因甲方受检建筑消防设施存在不符合消防技术标准及有效设计文件规定、日常维护保养不到位等情况，经检测结论初步评定为不合格，乙方应向甲方出具《建筑消防设施整改意见书》。自接到《建筑消防设施整改意见书》起，甲方应在规定的时间内进行整改，若甲方
未按时整改完毕或拒不整改（或多次整改仍不达标），造成乙方无法出具检测报告，视为甲方违约，甲方应负全部责任，须按合同规定，全额支付乙方检测费用。
2、甲方在双方合同未履行完毕的情况下，另行委托其他检测单位进行检测，则视为违约，甲方应负全部责任，须按合同规定，全额支付乙方检测费用。
十、本合同执行中如发生争议，按照合同规定处理，若合同未作规定，双方应通过协商解决，协商不成时，任何一方可以申请仲裁或起诉。
十一、本合同未尽事宜，经双方共同协商一致后，可签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同在双方签字盖章之日起生效，有效期至付清检测费用和
交付检测报告后终止。本合同内容共8页（含2页附件内容1.需提供的相关资料，2.检测依据；）一式3份，甲方持1 份，乙方持2份，具有同等法律效力。
2017年12月29日2017年12 月29日
附件1：
甲方应提供下列相关资料
文件编号：RHD-QB-K7468 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建筑消防设施维修保养合同标准版本
建筑消防设施维修保养合同标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方：_________（以下简称甲方） 乙方：_________（以下简称乙方） 《中华人民共和国消防法》和____市有关消防设施的法规和技术规范及消防监督检查的有关规定，为了保障建筑消防设施正常运行，签署本维修保养及消防检测合同，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守。 一、维修保养名称：_________ 二、维修保养范围：_________ 综合服务楼消防维保范围包括____________，建
筑面积约为________万平方米。 乙方负责下列建筑消防设施中的相关消防设施的维修保养。 1.火灾自动报警系统。 2.消防水系统（自动喷水灭火系统、消火栓系统）。 3.防、排烟消防联动系统。 4.防火卷帘门消防联动系统和电梯迫降系统。 5.消防通信和消防广播设施；室外消火栓系统。 三、检修标准：依照国家及行业技术标准进行。 四、维修保养期限： 自____年____月____日起至____年____月____日止。在本合同期限届满前____日内，双方可协调延长合同。 五、维修保养方案：
___________________ _______________________ _______________________ 六、维修保养及消防检测费用： ___________________ _______________________ _______________________ 七、甲方责任： 掌握建筑消防设施的使用、操作规程，落实值班和管理措施；管理人员应符合相关法律法规等相关要求，具有专业的技术和消防常识。 1.甲方为乙方的维修检测工作提供必要的配合。 2.甲方派专人陪同并配合乙方测试及检测的全过程。 3.提供上级主管部门的联系方式，以便于沟通和
建筑消防设施检测合同 建筑消防设施检测合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 落实新消防法有关精神的原则,按照本市的有关规定,结合本单位消防设施的具体情况,经双方约定,甲方委托乙方对所属建筑物内部运行的消防设施、设备进行规范化的消防安全检测,特签订本合同。 a:项目名称及范围:。 b:检测内容--建筑固定消防设施检测第项 1、消防供电配电 2、火灾自动报警系统 3、消防供水设施 4、消火栓灭火系统 5、自动喷水灭火系统 6、气体灭火系统 7、机械加压送风系统 8、机械排烟系统 9、应急广播系统 10、防火分隔 11、干粉灭火系统 12、受委托的其他系统 第三条:检测内容—建筑电气消防安全设施第项 1、接地、接零 2、线缆绝缘 3、开关、插座和照明器 4、电动机 5、发电机 6、电缆桥架 7、架空线路及杆上电气设备安装 8、蓄电池(组)
9、等电位 第四条:变配电所(室)(收费见物价局文件附表) 第五条:检测面积为平方;固检、电检及变配电所(室)检测费合计为人民币(大写):元。 第六条:付款方式 1、合同签定生效后甲方即预付人民币(大写)元。 2、乙方应向甲方提交正式书面检测报告,提交检测报告前甲方应付清合同余额。 第七条:争议处理 甲乙双方在履行合同过程中发生争议,双方应本着友好协商的原则解决;若双方协商不成,可采用以下方式解决: 1、因本合同所发生的争议,申请仲裁委员会仲裁。 2、按司法程序解决。 第八条：本合同自双方签字盖章后生效。第九条：本合同一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：年月日年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表： 声明：以上内容系本平台编辑整理，目的在于传递更多信息，并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题，请通过百度站内消息与本平台联系，我们将在第一时间处理！ 3
编号：_____________广西消防检测合同 委托单位：________________________________________________ 检测单位：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托单位：(以下简称甲方) 检测单位：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国消防法》、《广西壮族自治区消防条例》、中华人民共和国公安部第106号令和第61号令、《广西壮族自治区物价局文件》桂价费[2006]208号以及广西区内各市、县公安消防机构文件要求，甲方委托乙方对工程建筑消防设施(系统)及电气防火安全进行即时技术检测，乙方根据甲方委托内容进行受理，达成如下检测协议内容： 第一条检测工程名称： 第二条工程地址： 第三条检测内容：工程需要验收的消防系统内容包括火灾自动报警系统、消防给水系统、防火门系统、通风排烟阻火系统、电气防火安全检测。 第四条技术要求：乙方必须依据国家现行有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程对甲方委托内容进行如实检测，并在甲方签认了现场情况后出具真实的即时检测报告;但乙方出具的检测报告不包括甲方未委托检测的内容以及甲方在检测之后增加、改动的内容。第五条检测费用(计算方式详见号楼检测费清单及检测费汇总表)：预算金额为人民币 ______元整(￥______);优惠后协议价款暂定为人民币______元整(￥______)，最终协议总价款以双方确认的实际检测工程量按检测费清单中收费标准的9.5折结算。 第六条付款方式：经双方协商，领取检测报告前甲方三个工作日内一次性付清所有检测费用，由乙方给甲方开据正式税票，甲方凭正式税票领取检测报告。 第七条检测时间：在甲方保证现场安装调试完毕，具备通水、通电、通路等检测条件下，签订协议后二个工作日内进场检测，并于检测完成后5个工作日内出具陆份检测报告正本，若甲方需增加一份检测报告正本，则要收取工本费;如有特殊情况时除外。 第八条检测配合：
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建筑消防设施维护保养合同甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，对（甲方单位）建筑消防设施维护保养事宜订立如下条款，共同遵照履行。 一、项目基本情况 1、项目名称：（甲方单位）建筑消防设施维护保养 2、项目地址： 3、民用建筑高度及单体建筑面积： 建筑高度：米，建筑面积： M2、工业建筑的火灾危险性：。 3、维护保养内容：消防供电配电、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、灭火器、其他消防设施。 4、维保期限：自年月日起至年月日止，本合同期限为年。 二、维保费用及支付方式 1、年维护保养费用为：（￥元），每3个月终了后15个日历天内甲方向乙方支付维护保养费用为：（￥元），乙方提供的国家法定发票和《建筑消防设施维护保养表》，以上费用只对甲方现有的建筑消防设施维护保养，不涉及新增及改造等费用。 三、乙方责任 1、项目负责人：联系电话： 2、自合同签订之日起进场，对系统进行全面检测，及时维护保养，确保甲方的消防设施处于正常工作状态。消防设施 3、按照“闽公消（2017）131号”《福建省建筑消防设施维护保养规定》的内容和要求进行消防维护保养。 4、建筑消防设施检测主要包括月检测、季度检测和年度检测，建筑内的所有消防设施每年至少检测一次。在重大节日、重大活动前或者期间，可根据需要开展专项检测，增加建筑消防设施检测频次、项目和内容。 5、建筑消防设施维护保养合同签订后，维护保养单位应按照年度检测项目和内容开展首次检测；随后每季度最后一个月按照季度检测项目和内容开展检测，每年度最后一个月按照年度检测项目和内容开展检测，此外其他月份按照月检测项目和内容开展检测。
消防设施维护保养与检测合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国合同法》相关规定，经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。 消防设施维护保养部分 一、工程名称： 二、工程地址： 三、维护保养范围： 火灾自动报警系统自动喷淋系统消火栓系统消防电源配电系统火灾事故应急照明、疏散指示防火卷帘门系统防排烟系统（注：在方框中打“√”或打“×”，维保仅针对现有所安装的消防设施。）四、双方的权利和义务 甲方：1、甲方向乙方提供一套消防系统竣工资料，其中包括消防用水，电系统平面图，主要产品、设施资料。在维保过程中，乙方如需原设计、施工单位提供的有关资料，甲方应积极配合。 2、甲方不得将消防系统的设施设备挪作它用，若由此发生损坏，在此 其间造成的火灾损失及火灾责任将由甲方承担。 3、消防系统如有故障，值班人员应正确操作，认真填写运行记录并及 时向乙方报报修。 4、甲方如进行装修，须事前通知乙方，不经乙方同意，不得随意移动 或拆除消防设施和器材。否则，由此造成消防设施损坏的维修费用及在此期间发生火灾事故责任由甲方承担。装修改造期间现场消防安全由甲方负责。 乙方：1、进厂后，乙方首先对双方约定的消防系统进行检测（检测费甲方另付），检测不合格部分甲方应进行彻底整改（乙方应出具整改建议书），加以完善后乙方进行正确维保阶段。 2、乙方进场施工人员应遵守甲方的管理制度，充分尊重甲方的意见， 与甲方密切配合，确保施工安全。 3、乙方应严格执行维护保养工作。每次维修后，乙方应向甲方提供一
份由乙方技术人员签名认可的维修保养记录，并由甲方代表认可签字。 4、水管网系统在使用期间如发生爆裂、卡箍链接处开裂溢水及漏水。 由此造成甲方损失的，乙方不承担责任。 5、消防设施在使用过程中，需要更换部件货需要清洗感烟探头时（费 用由甲方承担），乙方需向甲方提出，经甲方同意后，乙方再行更换或清洗。 五、合同执行期限 本合同执行自年月日起至年月日止 六、维保费用及付款方式 1、本消防设施系统维护保养费用元/平方米，建筑面积共计 平方米，共计维护保养年费元。 2、合同生效后或下一年合同开始执行三日内甲方向乙方支付当年全额合同 款，即元。 3、付款方式：现金支票转账 七、违约责任 1、双方不得擅自中止合同，否则由违约方向守约方赔偿全额保费作为违约 金。 2、甲方不按合同付款，每延期一天，按延期金额的5%向乙方支付滞纳金。消防检测部分 一、检测前甲方应向乙方提交如下资料 1、工程竣工图纸 2、工程自检报告 3、隐蔽工程记录 4、左右消防设备、器材的生产合格证 二、检测期限 甲方工程完工后，乙方派员到现场检测，并在检测后三个工作日内对检测结果提供书面报告。 三、甲方应做的配合工作 1、组织好数字建筑、电气消防安全设施、设备的技术人员配合乙方进行检 测工作。 2、属于电气消防安全监测项目，应在检测前一小时，开启所有受检设备装 置进入运行状态，并安排有关人员配合。
NO：（）号 建筑消防设 施 检测合同 地 址： 邮编： 电 话： 邮箱：
建筑消防设施检测合同书 委托方（甲方） 检测方（乙方） 为了杜绝建筑物留下先天性火灾隐患，确保建筑消防设施完好有效，在火灾初期快速发挥作用，有效扑救火灾，维护公共安全以及维护公民人身和财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》遵循“预防为主，防消结合”的工作方针，现就甲方委托乙方进行本次建筑消防设施系统性能检测的相关事宜，达成如下协议，共同订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程面积： 四、工程检测费用：按2元/ m2收费，总建筑面积m2，检测费用合计：元整。 五、检测内容：对甲方申报的下列消防设施进行系统性能检测：（需要检测的项目在括号内打“√”） □1、消防供配电设施□2、火灾自动报警系统□3、消防供水 □4、消火栓□5、自动喷水灭火系统□6、
泡沫灭火系统 □7、气体灭火系统□8、机械加压送风系统□9、机械排烟系统 □10、应急照明灯□11、疏散指示标志灯□12、应急广播系统 □13、消防专用电话□14、消防电梯□15、灭火器 □16、消防分隔设施□17、钢结构防火涂料□18、其他 根据技术要求，以下各项不属于本次消防设施检测内容： 1）消防间距 2）防火分区 3）关于消防图纸设计的缺项或漏项 六、收费标准：有偿服务协议收费，标准参照《甘价费［1998］284号》和《甘 财综发［1998］第64号》监督检验收费标准的批复执行；(具体费用以建筑消防设施检测收费核算书为准)。 七、费用及支付方式：甲方收到乙方出具的检测报告后，甲方向乙方一次 性付清检测 费。 八、对初次检测不合格的超过3个月到1年之内申请复检的，按初次检测费用 标准的30%收取复检费，3个月内申请复检的，按初次检测费用标准的20%收取复检费。 九、检测约定时间：年月日 至年月日 十、双方权利与义务 （一）甲方权利与义务
合同编号： 建筑消防设施 年度 检测合同 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 委托单位： 检测单位：深圳市云安消防装饰工程有限公司汕尾分公司签订日期： 2017年月日 建筑消防设施年度检测合同
甲方: 乙方:深圳市云安消防装饰工程有限公司汕尾分公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及相关法律、法规、结合本工程具体情况，为满足___陆河县消防年度检测___工程建设的需要，在乙方已全部了解本工程性质。检测工作内容及各种技术标准要求，明确所需检测的工程量，甲乙双方本着平等互利、公平公正的原则，经双方友好协商，现甲方委托乙方对甲方指定建筑的消防设施进行技术、质量检测。为了保证检测工作顺利进行，甲、乙双方达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点：陆河县城河东 三、受检建筑面积： /层数： / 高度： 受检建筑类别/使用性质： 四、检测内容：对甲方申报的下列消防设施进行系统性能检测：
备注：需委托检测的项目请打√ 五、检测约定时间：2017年12 月 29日至2018年12月29日。 六、工程检测费用及支付方式： 1、检测费用为人民币小写：元（大写：元整） 2、甲方在签约后三日内预付工程检测费用小写：元整（大写：元整）给乙方，便于检测工作的顺利开展。 3、乙方完成检测工作后通知甲方一次性支付余款小写：元整（大写：元整）给乙方,余款付清后乙方将正式的检测报告交付甲方。 七、对初次检测不合格的项目，甲方 7天内整改完毕申请复检的，初次复检免费；再次复检和超过15 天整改完毕申请复检的，乙方将对复检部分收取全额检测费用。汕尾、河源、汕头、揭阳、潮州等离公司较远
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 消防设施维保合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
保 养 合 同 甲方（委托单位）：华瀚科技有限公司（公章） 乙方（被委托单位）：南京市消防工程有限公司（深圳分公司）（公章） （第1页，共4页） 消防设施维修保养合同 根据〈〈中华人民共和国消防法》，〈〈中华人民共和国合同法》。并结合深圳市消防法规的有关要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方消防设施维修保养事项协商一致，订立本合同。 一、甲方（委托单位）：华瀚科技有限公司
二、乙方（被委托单位）：南京市消防工程有限公司深圳分公司 三、建筑名称：位于深圳市坪山新区金牛西路华瀚科技有限公司（1#、2#、 3#）厂房、办公楼一栋 四、保养面积：约80000万平方 五、维修保养依据和标准 1、公安部［公通字（1996） 21号文］和深圳市公安局［深公字（1996） 390号文］; 2、（建筑设计防火规范（GBJ16-2006）｝、［自动喷水灭火系统设计规范 （GB50084-2001）］和火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）］。 六、维护保养内容： 1、室内消火栓系统（消火栓箱约150 （套） 2、防排烟系统； 3、自动喷水灭火系统（喷沐头约800个）。 4、火灾自动报警系统（报警点约600个。 七、维修保养合同期限为壹年 从2014 年11月15 日至2015 年U 月14 日止。 八、维修保养费及支付方法： 1、维修保养费共计为￥ 45000.00 元,大写: 肆万伍仟元整（含3咄勺普税发票）。 2、甲方在合同签订后3天内一次性支付维修保养费总额的50% （即贰万贰仟伍佰元整），半年后再付维修保养费总额的30% （即壹万蹇仟伍佰元整），维修保养期满后7天内付清余款20% （即玖仟元整）。 3、每次更换被维修保养的消防产品或材料所需配件或材料费用低于￥100.00元时，配件或 材料由维修保养方承担，超出￥100.00时，超出部分的费用由委托方承担，但维修保养方 必须事先经委托方同意。更换配件或材料的人工费全部由维修保养方承担。 九、委托方责任 (1) 任命具备相关专业知识的消防管理责任人； (2) 提供消防设施有关的技术资料和运转历史记录； (3) 负责及时、准确通知消防设施出现的故障和问题； (4) 负责协助进入消防设施需维修的场所，及时发布相关通知；
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 江苏省建筑消防设施检测合同 (示范合同) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
江苏省建筑消防设施检测合同(示范合同) 合同编号：_________ 工程名称：________________________ 签订地点：________________________ 签订时间：________________________ 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守： 一、检测工程名称：__________________________ 二、检测项目：乙方负责下列建筑消防设施中的第_______项建筑消防设施的检测技术服务。 1．火灾自动报警及联动控制系统；
2．消火栓给水系统； 3．自动喷水灭火系统； 4．泡沫灭火系统； 5．气体灭火系统； 6．防排烟系统； 7．防火分隔设施； 8．火灾应急照明及疏散指示标志； 9．其他建筑消防设施：______________________________。 三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186） 四、甲方的权利、义务： 1．有权核查乙方现场检测人员出示的执业资格证书。 2．向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。 3．乙方到场检测时，应提供必要的协助。 五、乙方的权利、义务：
消防设施维保合同范本3篇 Model contract for maintenance of fire fighting facilities 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
消防设施维保合同范本3篇 小泰温馨提示：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据服务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：消防设施维保合同范本 2、篇章2：消防设施维保合同范本 3、篇章3：消防设施维保合同范本 维保合同就是维修保养合同，一般涉及维修保养方和签订合同的另一方。以下是小泰为大家精心准备的：消防设施维保合同范本3篇，欢迎参考阅读! 篇章1:消防设施维保合同范本 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》, 结合国家和天津市有 关法律、法规，经双方充分协商一致，签订本合同并严肃履行。 一、检测维修保养工作 1.乙方负责在合同有效期内定期对施进行检测维修保养。 2.检测维修保养内容包括（自行选择）： A. ?消防供配电设施 B. ?火灾自动报警系统 C. ?自动喷水灭火系统 D. ?消防供水设施 E. ?室内消火栓系统 F. ?室外消火栓及消防炮系统 G. ?水喷雾灭火系统 H. ?细水雾灭火系统 I. ?气体灭火系统 J. ?泡沫灭火系统 K. ?干粉灭火系统 L. ?机械排烟系统 M. ?机械送风系统
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 消防设施检测的合同
编号：FS-DY-20730 消防设施检测的合同 工程名称： 委托方： 公司监制 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(ga503—XX)》的规定，就目前甲方建筑工程消防设施检测，经充分协商达成如下协议。 一、检测的内容、形式和要求： 对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测，并出具科学公正的检测报告。 对该工程建筑消防设施的保养维护。 对该工程建筑消防设施的技术咨询。 二、委托方的协作事项： 1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件：
(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。 (2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。 (3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。 (4)甲方应书面通知乙方进行现场检测，检测工期为_____天。 三、收费标准： 依据陕西省物价局经营性服务价格收费证证号省090823为标准。 1建筑电气设备检测标准按元每平方米收取。该工程的建筑面积为_____，合计金额_____元，大写____。 2 系统项目检测列下： 1、火灾自动报警系统。 2、消火栓灭火系统。 3、自动喷淋灭火系统。 4、消防给水系统。
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 （GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
消防维保合同及实施细则
中浩开元大酒店消防系统维修保养合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 为了甲方的消防系统处于最佳的工作状态，真正起到自动报警和灭火的功能，保障该店设施、设备及人身财产的安全，根据我国《消防法》及其有关规定和本市消防安全的有关规定，甲乙双方经友好协商，现就甲方的消防系统维修保养工程委托给乙方的事宜达成如下合同，供双方共同遵守。 一、维护服务消防工程名称及地址： 消防系统工程，位于。 二、维护服务消防工程范围： 1、火灾自动报警系统：包括但不限于火灾自动报警控制器、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器等。 2、消防联动控制系统：包括但不限于消防联动控制台、排烟风机、防火卷帘门、防火木门等系统。 3、疏散指示、应急照明系统； 4、消防栓系统：包括但不限于室内外的消防栓、水泵、水泵接合器、安全信号阀等。 5、自动喷水系统：包括但不限于湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷头、系统控制阀、喷淋水泵等。 6、防排烟系统； 7、气体灭火系统； 8、消防通讯、应急广播系统；
9、的其它消防系统的维修保养，包括但不限于以上内容。 三、维护保养的具体内容 乙方严格按照国家有关消防保养的规定，对甲方的消防系统进行维修保养。具体工作内容为： 1、按照本合同的约定，定期对委托保养的消防各系统进行定期周检、月检、季检、年检并进行测试保养； 2、对委托保养的消防各系统检测发现的故障以及隐患进行处理、排除； 3、对委托保养的消防各系统产生故障零部件的维修、修理、更换。 4、对委托保养的消防各系统出现的险情，按照甲方要求及消防规范进行处理、排除。 四、委托维修保养期限： 本合同期限为年，即从年月日起至年月日止。 五、维修保养价款及付款方式 1、维修保养服务费人民币元/年（该费用含消防部门的年检费用）。除上述费用外，甲方不再承担其它任何费用。 2、合同到期后十日内，乙方将合同期内有甲方相关人员签字确认的相关的维保记录交付甲方，并提供全额发票，甲方确认后一次性支付乙方维护保养费。 六、甲方的权利与义务 1、按本合同第七条第二款约定按时向乙方支付维护保养款。 2、按消防值班规定安排人员坚持24小时消防值班，值班人员按消防值班规定做好日常巡视、检查、记录，在日常的管理工作中，一旦发现消防隐患或消防故障时，在控制事态发展情况下，及时电话通知乙方维保。（乙方的联系电话为：，联系人：）。
一、甲方（委托检测单位） 名称：_______________________________________ 地址：_______________________________________ 乙方（接受委托单位） 名称： 地址： 二、根据XXX市消防局有关规定，经过双方友好协商，甲方委托乙方对甲方指定建筑的消防设施进行技术检测。为了保证检测工作顺利进行，甲、乙双方达成如下协议共同遵守： 三、受检建筑名称：。 受检建筑类别使用性质：检测面积：。受检建筑地址：。 四、检测内容：（下列被钩选项为有效项） □火灾自动报警系统及其联动功能 □自动喷水灭火系统 □消火栓系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □水喷雾系统 □机械排烟系统 □其它 五、技术检测依据：（下列被钩选项为有效项）
□GB50016-20XX 建筑设计防火规范 □GB50045-95（20XX年版）高层民用建筑防火设计规范 □GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范 □GB50084-20XX（20XX年版）自动喷水灭火系统设计规范 □GB50166-92 火灾自动报警系统施工与验收规范 □GB50261-20XX 自动喷水灭火系统施工与验收规范 □GB50243-20XX 通风与空调工程施工质量验收规范 □GB50263-97 气体灭火系统施工与验收规范 □DB23/699-2000 建筑消防设施安装工程质量检验标准 □《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-20XX □《建筑消防设施检测技术规程》GA503-20XX □《XXX市建筑消防设施调试技术规定》（沪消发[20XX]297号） □《XXX市建筑自动消防设施安装调试质量检验规程》 □国家有关技术规范及标准、消防监督部门的审核意见、设计图纸和相关设计说明 □消防监督机构的审核意见 □由乙方自行确定检测技术依据 六、乙方指定负责检测工作，甲方指定_______________为现场配合人员。检测工作中涉及相关消防设施的操作由甲方人员进行。 七、检测仪器由乙方自备，甲方按《建筑消防设施检测程序》（附一）的要求，负责事前通知有关单位和人员，并派专人负责，请相关专业人员全部到场配合乙方检测工作，为检测工作提供便利。
2018建设工程施工合同文本【一】 甲方(委托人) 某某建筑公司 乙方(居间人) 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。http://biz.doczj.com/doc/502649450.html, 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
建设工程施工合同 第一部分协议书 发包人（全称）：_________________________________________ 承包人（全称）：_________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行 政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一 致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_________________________________________________________________________ _ 工程地点：_________________________________________________________________________ _ 工程内容：_________________________________________________________________________ _ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：________________________ 资金来源：________________________________ 第二条工程承包范围 承包范围：_________________________________________________________________________ __ 第三条合同工期 开工日期：_________________________________________________________________________ __ 竣工日期：
建筑消防设施维修保养合同书 项目名称： ________________________________________ 委托单位： ________________________________________ 维保单位： _________________________________________ 建筑消防设施维修保养合同书 委托单 位：（简称甲方） 维保单 （简称乙方） 位： 甲方将_________________________________ 委托给乙方维修保养，经双方协商同意订立本合同，共同遵守。 一、维护养工程名称和地点： 1、工程名称：____________________________
2、工程地点：____________________________ 二、维修保养目的： 根据公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》，本着“预防为主，防消结合”的原则，确保已建设投入使用的各种消防设施正常运行，以达到消防预警、扑灭初起火灾及安全疏散人群的目的，才能有效地预防和减少火灾的危害。在当前国家经济迅速发展, 火灾形势相当严峻的情况下，消防系统的维护显得格外重要，消防系统的完好对于防止火灾、减少人身和财产损失具有十分重要的现实意义。 三、维护保养范围： 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷淋系统； 3、消火栓系统； 4、防排烟系统； 5、防火卷帘门系统。 四、维修保养内容： 维修保养工作可分为月检、季检和年检。其中月检的维修保养内容为： 1、火灾自动报警系统： a每月对部分火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验； b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修； C、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示； d、每月对现场1/12的报警设备进行清洗、效验及参数修正。 2、自动喷淋系统： a每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态； b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换； c、每月对系统上1/12的喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时汇报贵单位更换，当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统：
衡金石电检字第号 电气防火安全技术检测 合同书 甲方：（委托方） 乙方：（受托方）眉山市衡金石消防检测技术服务有限责任公司 签订地点：省市（县） 签订日期：年月日 依据《中华人民共和国合同法》和国家相关技术规范，以及四川省地方标准《电气防火安全技术检测导则》（DB51/325-2000）规定，本着平等、双赢的原则，双方就甲方投建的工程项目电气防火安全技术检测问题，经协商一致，签订此合同。 一、检测的内容：（打√） 1、变配电所（箱变）（） 2、室内低压配电线路（） 3、照明装置和一般低压用电设备（） 4、插座（） 5、接地和等电位联结（） 6、特殊场合（） 二、甲方的协作事项： 1、合同生效后，向乙方提供该项目电气系统设计图及设计说明书、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的合格证及相关资料。 2、保证该项目已完全完工，并满负荷运转超过二小时。
3、检测时，项目负责人指派相关技术人员、施工单位应到现场配合。 三、乙方责任： 1、公平、公正、实事求是检测，重大问题提出供整改； 2、检测完毕，出具该工程项目的电气防火安全技术检测报告； 3、归还甲方提供的相关项目资料； 四、检测费用及付款办法： 1、参照川函2001/254号文件规定，本项目电气防火安全技术检测按元/㎡元计，计费面积㎡，共计为元整（￥元） 2、付款办法： （1）合同签订生效三日内，预付50%检测费，即人民币元，（大写：元）。 （2）检测完毕，甲方领取检测报告时，一次性付清余款。 （3）如工程复检，按合同总金额的20%-50%收取复检费。 五、其他 1、违反本合同，按国家合同法承担相关违约责任； 2、本合同一式两份，双方各执一份，未尽事宜由双方友好协商解决。 甲方：乙方：眉山市衡金石消防检测技术 服务有限责任公司 地址：地址：眉山市东坡区裴城路 法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人： 联系电话：联系电话： 年月日年月日
新版建筑工程施工合同示范文本（范本） 2019/10/15 （GF-2013-0201） 第一部分合同协议书（略） 第二部分通用合同条款（略） 第三部分专用合同条款 （注：以下是一个发包方填写的专用条款实例，对发包方有利，尚不完善，仅供参考，具体需根据实际情况填写） 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：除合同协议书第六条规定的合同文件外，还包括招标文件、有关本工程的洽商变更等书面协议、承包人的其他保证及承诺、施工组织设计等。 1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1. 2.4监理人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1. 2.5 设计人：
名称： 资质类别和等级： 联系电话： 电子信箱： 通信地址： 1.1.3工程和设备 1.137 作为施工现场组成部分的其他场所包括：乙方根据工程需要，须合 理占用的其他全部场所。 1.139 永久占地包括：依据设计图纸确定，包括规划红线图范围内全部土 地以及其他必要用地。 1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中，根据工程需要确定。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：除通用条款1.3条规定的法律外，还包括本省以及本市建设行政主管部门的有关规范性文件。 1.4标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关本工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。 1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/ ； 发包人提供国外标准、规范的份数：/ ； 发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。 1.5合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第 1.5条规定的顺序。其中，双方盖