建筑装饰装修劳务清工合同
项目名称：
甲方：
乙方：
年月日
装修工程劳务清工合同
甲方： (以下称甲方)
乙方：（以下称乙方）
经甲、乙双方友好协商和互利互惠的原则，达成一致意见，将甲方承揽的装修工程清工发包给乙方，为明确双方的责、权、利，特定如下条款，供甲、乙双方共同信守。
一、工程名称
装修工程,室内装修面积为：平方米。
二、工程地点
。
三、承包形式
根据现场情况1.一次性包死，由甲方增加和减少部分另议。
2.按照实际工程量结算，单价一次性包死。
四、施工范围
全部装修（指六面体）的（木、瓦、油、电、水）清工劳务（所有甲方与建设方签定的承包合同内的承包项目）。
五、劳务包价
人民币为大写：元整，小写：元（一次性包干不再发生任何其它费用）。其中包括：
1.本合同价款包含国家有关规定税种及工程所发生一切保险。
2.人工费（含油工、瓦工、木工、电工、水工及其它一切杂工费），明细不再详列，由乙方自
行调节。
3.施工队，队部管理费，临时设施费（本工程楼层内的施工用电设施、安全设施、施工消防设
施等），由乙方自行安排调动应确实保证工程顺利进展）。
4.机具费，工程所有电动工具，由乙方根据工程进度状况自行备用，注意质量及应用。
六、工期要求及付款进度：
开工日期为年月日，竣工日期为年月日；施工工期为天。
1．自进场之日起，乙方要按甲、乙双方确认的工程进度表的进度完成指标，如乙方未能完成工
程进度及工程量，甲方有权责令乙方停止施工，并有权另派其它施工队伍进场，由此造成一切经济损失均有乙方承担，乙方无条件退场，而且乙方已完成的工程量，作为无偿赔偿甲方的经济承诺。（如实际损失超出，还应按实际损失赔偿）。
2．乙方按时完成本工程，经甲方、监理初验后，甲方付工程款的_ _%，计人民币：_____万元。
3．待质检站验收合格后，甲方付工程款的_ _%，计人民币：______万元。
七、甲方的权利及责任：
1.开工前，甲方协助乙方协调有关政府部门及被施工单位的工作，为开工创造必要的条件。
2.甲方负责无偿提供施工工程图纸两套。甲方有权在本工程任何局部施工前或施工中更改施工
图纸，负责协调本工程全面工作及有关工程的技术、变更洽商事宜，及协助乙方工作。
3.甲方有义务配合乙方提供乙方办理劳务注册手续所需的证明材料。
4.监督乙方施工质量、施工进度、施工安全，对施工中乙方违反规定时向乙方提出批评和建议，
乙方如违反本合同的任何条款，甲方有权责令乙方停工整顿，直至解除合同，由此造成的一切经济损失和后果均由乙方负全责。
八、乙方的权利及责任：
1.施工队实行项目部管理制。
A.施工队长由担任，对本装修工程施工、质量、技术、进度、安全负全责，主持负
责施工全面工作，对本工程施工全面工作负责。
B.施工队副队长由担任，协助队长工作，负责落实安全、生产、施工调度、质检的
工作。
C.消防安全员由担任，负责安全、保卫、消防、工地现场文明施工管理，确保工
地的清洁整齐。
2.乙方施工队长及相关人员必须出席甲方的生产例会，负责把会议结果传达到施工人员，并付诸实
现。
3.乙方施工人员必须对甲方的信誉负责。项目部管理人员具有相应的资格证书，所有施工人员的身
份证、健康证乙方需独立办理所需劳务人员有关的用工证明及相应的注册手续，费用由乙方承担。
4.乙方应严格执行项目部的各项要求。
5.乙方施工队管理人员应对该工程负全责，对材料质量、工程技术、工程质量、工程进度、文明施
工、安全生产、消防保卫、行政管理等项法规工作，进行全面管理。乙方必须坚持合理的用工制度，严格执行赤峰市的有关规定，协调好与监理部门、社会、街道及甲方的关系。
6.乙方对本工程的施工负全责，必须保工期、保质量、保进度、保安全施工、保材料耗料的比例、
严格按图及洽商变更施工，遵守国家及公司颁发的有关制度，并保证达到市级优良工程。
7.乙方现场的管理人员、施工人员应严格遵守行业有关政策、法规、规范、规定，如在施工过程中，
违章指挥，违章作业，所发生的伤亡事故的处理及意外人身事故产生的一切法律责任及经济责任、政府行业管理部门的任何罚款均由乙方负全责。
8.各道工序施工前，提前三天提供工程所需材料的材料清单，以便甲方安排材料采购工作，并应保
证材料的数量、种类、型号与工程实际所需相符，如因乙方所提供材料清单与实际所需不符造成材料浪费、损耗，均由乙方赔偿。
9.乙方负责无偿将甲方所购到达工程地点材料立即搬运至施工现场，以便使用；并且负责所有材料
的收发、进库、出库、保管工作（乙方在收货单上签章后，视为乙方已进库，由于进库材料丢失、损坏均由乙方赔偿）。
10.乙方保证施工队伍管理人员不变，乙方必须服从甲方项目经理部的管理。根据施工现场作业情
况，按甲方要求及时调整施工现场施工人员的数量。为此增减的施工人员，由乙方自行解决，甲方不承担经济责任。
11.乙方保证进场后，在施工期间不得以任何理由退场，如因退场所造成的经济损失、声誉损失和
一切后果均由乙方负责。
12.乙方在合同签定之日起三天内提供施工方案，施工进度，材料计划，耗料计划和施工人员的名
单。
九、文明施工责任：
1.乙方施工人员必须保持施工现场场容整洁，材料堆放整齐。不准在现场大小便、吸烟。施工人
员每天早晨带材料上工地，下班时垃圾按甲方指定地点堆放，做到现场无垃圾，如发现违章现象每次甲方罚乙方500元/项。乙方必须安排专人，随时清理垃圾，以确保现场的整齐。
2.如乙方人员发生偷盗材料和损坏材料等情况时，所发生的损失由乙方加倍赔偿。
3.乙方人员如与业主发生争执时罚款5000元/次，与甲方进行争执时罚款500-5000元/次，乙方
自身人员发生争执时500元/次。
十、安全施工责任：
1.乙方管理人员及施工人员要认真执行国家有关建筑施工安全制度及安全操作规程和公司有关
规定，须备齐国家有关建筑施工安全制度、文件，落实给每一个施工人员，不得违章指挥，乙方对安全负全面责任。
2.乙方施工人员进入现场前，乙方必须对施工人员进行安全教育后方可上岗工作,严禁违章作业。
3.乙方如违章指挥、违章作业，对违章造成的一切事故和伤亡事故均由乙方负全责。
4.因火灾造成的损失由乙方负责，并承担消防部门的处罚。
十一、成品保护责任：
1.装修施工后期，乙方应加强对成品的保护工作。如对门窗口、玻璃、木装饰、石材成品、灯具
等采取措施加以保护。
2.对协作配合单位，施工前应与其订立成品保护协议，确保成品不受损失。
3.装修施工工期，乙方必须设立专职成品保护员，负责成品保护工作，在工程正式交工前所发生
的成品损坏，丢失均由乙方负责。由此造成工程延期和给甲方带来的经济损失，由乙方承担全部责任。
十二、工程质量：
1.乙方的施工质量标准必须达到市级规定的优良工程标准，并顺利通过建设方、甲方、及工程监
理的验收。
2.施工中隐蔽工程质量标准，必须符合国家规定的标准，乙方在施工中必须保质保量完成工作计
划，施工中不准偷工减料、弄虚作假。
3.乙方在施工中应严格按市级优良工程质检标准执行，在工程任何部位发生任何质量问题，乙方
应在24小时内返工，由此造成的材料损失，返工工资均由乙方负责。
4.乙方不注意材料等级、质量及质材纹理的挑选，将不合格材料一旦用于工程，对材料的损失、
返工工资均由乙方负责。
十三、违约责任：
1.乙方在工程质量出现问题的24小时内，没有及时返工，或超过24小时未见修好，甲方罚乙方
人民币500元。
2.乙方在施工现场吸烟或随地大小便、施工现场零乱、垃圾不按指定地点堆放等，甲方罚乙方500
元/项。
3.乙方如果违章指挥或强令工人违章作业冒险作业，甲方有权终止合同。
4.工程如不能按时完成乙方承担因此导致的业主对甲方的罚款。
十四、保修责任：
乙方在工程交验后，甲方扣留本合同总额的5%的保修金。保修期自本工程交付业主并以业主与甲方签订的保修合同为准，保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知48小时之内派人无偿维修，如未见乙方行动，甲方将另派维修人员修理，一切责任从乙方保修款中扣除。超出保修金时，甲方有权向乙方追偿实际损失。因施工的质量问题造成工程维修所产生的材料和人工均由乙方负责。
十五、争议的解决：
合同发生争议时，甲乙双方应本着友好态度协商解决，解决不了时，任何一方有权向赤峰市人民法院起诉,请求法院判决。
十六、其它
1.本合同未尽适宜，甲乙双方另签补充协议，所签协议与本合同具有同等法律效力，如本合同与其
他协议发生冲突时，以本合同为准。
2.本合同自双方签字、盖章后生效。乙方收到工程验收报告及保质期满收到保质金后，合同即告终
止。
3.本合同正本份，副本份，交甲乙双方分别保存。
甲方(章)：乙方(章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
. .
建筑劳务清包合同范本 建筑工程的层层转包是建设部明令禁止的,从建筑法上讲作为自然人的清包人(俗称包工头)是没有劳务承包资格的,那么对于建筑工程劳务清包合同你还了解多少呢?下面内容由xx为大家分享，一起来看看吧！篇一 甲方： 乙方： 为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议： 一、工程名称及施工内容 1、工程名称： 2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼) 二、工程地点： 三、工程承包方式 包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。 四、工程总量 约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设
计图纸计算)。 五、协议价款 按第一款施工内容，综合清包总价 六、付款方式 1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。 3、工程款以现金支付： 七、工程质量 乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线，乙方协助。 八、甲方责任 1、保证施工场地三通一平; 2、保证水电供应满足施工要求; 3、保证施工报验不延误施工时间; 4、办理有关施工手续及对外联系。 九、乙方责任 1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度;
发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程概况： 四、承包方式 采取甲方负责项目管理、提供主材及垂直运输机械（5515型塔吊一台，SC200/200双笼人货梯一台，以及各层配电箱一个）的供应；乙方提供承建制劳务队伍包工包辅材包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。 五、承包范围 设计图纸中所有结构的防水工程项目均属承包范围： 六、工作内容 完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的防水等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。
1、防水工程 清理、修补基层表面，材料卸车、转运、堆码，清洁表面，保证工完场清，包斗车、灰铲、灰桶及螺杆孔修补、电灯、电线等手工工具。 七、材料供应与管理 1、工程直接材料 乙方必须按照施工图纸、施工损耗耗用量按每月25日前填报下月《材料需用月计划表》，甲方审核后及时供应各种材料。乙方必须按规范施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方领用的直接材料用量必须进行限额领料： 防水水泥用量以实际面积为基础，按照施工配合比将损耗控制在%以内，以现行预算定额规定的消耗量为准。 所有甲供材料由乙方材料员、甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续，材料一经乙方验收，即视为认可该材料满足使用要求。 八、工程工期 本工程总工期为个月，开工日期暂定为：年月日，具体开工日期以甲方指令为准；竣工日期为：年月日。工期控制计划：按甲方项目经理部于工程开工前制定的施工进度计划表和每月计划执行。 因以下原因，工期可顺延（但必须办理书面确认）： 1、人力不可抗拒的自然因素（台风、水灾、地震、瘟疫）的影响； 2、连续停水、停电在小时以上； 3、甲方不能按时提供开工条件； 4、因业主现场代表、监理非正常原因，致使验收不能通过，施工不能正常进行； 5、因甲方材料供应或管理失误造成关键工作工期延误在天以上（不含天）； 6、因其它施工方原因影响乙方施工并造成关键工作工期延误在天以上（不含 天）时； 7、由于设计变更造成关键工作工期延误在天以上（不含天）时；
市政工程劳务清包承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 甲、乙双方为明确责任、分工协作、互相配合、保证质量，并确保工期如期完成，根据《合同法》的法律、法规，结合本工程具体情况签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、清包方式：劳务清包（常用工具及一切电动工具由乙方自理，甲方为乙方提供住 宿，费用由乙方自理）。 5、工期：按业主和甲方要求按期开竣工。 二、付款方式 1、取费标准： 1）、按图纸及施工要求，按总造价%（去除沥青和土方，二公司管理费及税金后）计取劳务清包费。 2）、按实际工作量计价。 3）、以上取费内容包括：甲方要求的安全、管线、文明施工等工作费用及甲方提供的周材、设备、材料等的保管人工费。（包括值夜班费）。 4）、其中劳务清包费用总额的20%作为安全、管线、质量、文明施工、进度配合保证金，5项内容比例各为20%，由甲方项目部各分管管理人员进行考核，方可发放，否则按比例扣除。 5）单价中包含钢筋棚的搭设，协助甲方电工的电箱安置、用电布线，钢筋翻样、钢筋制作、场内运输、卸原材料、原材料堆放等有关钢筋的制作工序。 6）单价中已包含常用手工工具及水泵，小型发电机设备。 8）单价中包含各工序施工中与其他作业班组的配合费。 9）现场材料由于乙方的过错或由于质量问题造成材料浪费、损失，必须原价赔偿，从劳务清包费内扣除。
2、付款方式： 1）、每月26日由乙方把已完成的实物工作量书面报给甲方，甲方按总包方核定和监理认可的工作量结算乙方的人工费。 2）、人工费由乙方报出人工工资单给甲方，甲方以现金支付（次月15号左右）3）、乙方第一个月的各类费用自理。 4）、第二个月的15号左右支付上个月人工费的%。 5）、遇到春节、本工程如跨年度，人工费款到放假前15天支付乙方累计完成工作量的%。 6）、待主体工程验收合格后，付款%（对5项内容进行考核后），余额至本工程决算及交付接管单位使用后一月内付清。 三、施工准备和工期 1、甲方向乙方提供有关图纸和草图以及签字单，并向乙方人员进行技术交底。 2、甲方指派为本工程现场负责人。 3、乙方指派为本工程现场负责人。 4、甲方准备好工程所需机械、机具和工程所需材料，确保工程顺利进行。 5、工程开工日期为年月日。竣工日期（暂定）为 年月日（以甲方的书面工程计划为准）。 6、大型机械由甲方负责保管。乙方所领用的一切周材（包括租赁）由乙方保管，遗失按甲方制度进行赔偿（消耗材料除外）。 四、工程质量 1、乙方必须绝对听从甲方施工人员和工程技术人员的施工安排，并按要求确保工程质 量，达到优良级的施工验收规范。 2、由乙方引起的质量问题，造成工程返工或甲方被罚款及其他处罚等，均由乙方承担 所有经济损失。 五、安全（管线）和文明施工 1、乙方必须严格按照安全规章和操作规程进行安全、文明施工，自备设备必须符合要 求，特种工必须持证上岗，确保文明施工。属乙方负责的工作事故由乙方全责承担。 2、乙方必须向甲方暂领安全帽，工程结束后归还。工作服、雨衣、雨鞋和手套等劳防 用品由乙方购买，甲方代购的在工程款扣除。 3、职工应保持个人卫生和宿舍整洁，遵守“七不”规范，遵守甲方有关的规章制度。
公司与员工签订劳动合同 甲方：****有限公司 单位性质：有限责任公司 法定代表人：*** 单位住所：****开发区新科园东区 乙方：员工姓名 户籍所在地地址 现居住地地址 居民身份证号码 其他有效身份证件号码 甲、乙双方根据国家劳动法律、法规规定，在合法、公平、平等自愿和协商一致、诚实 信用的基础上，签订本合同： 一、根据甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的工作地点从事XXXXXX岗位(工种)的工作。在合同期间内，甲方因生产工作需要可调整乙方工种。 二、本合同期限采取下列第（）种形式： 1、固定期限。合同期限自年月日起至年月日止，其中包括试用期个月（试用期不是必须条款）。 2、以完成（生产工作）为期限。该生产工作完成后，双方终止劳动合 同。 本合同在用工前签订的，劳动关系自用工之日起开始建立。
三、工作时间和休息休假。 （一）甲方对乙方所在岗位实行以下第种工时制度。1、标准工时工作制度；2、综合计算工时工作制度；3、不定时工作制度。 （二）乙方享受法定的以下部分节假日、每年清明、五一、国庆各带薪一天。每月两天带薪 休息日。确因工作需要加班的应依法支付加班费或安排补休。 （三）乙方因工伤或患职业病，依法享有医疗期限和待遇。 四、乙方在法定工作时间或者劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动，甲方应当按照劳动合同约定的工资标准支付乙方工资。劳动合同约定的工资标准不得低于当年度政府规定的 乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。乙方的奖金及各项津贴、补贴按甲方依法制定的劳动报酬、分配制度规定执行。 （一）甲方应当自用工之日起计发乙方工资，工资应当以货币形式直接支付给乙方本人。 （二）工资标准采取下列第（）种形式： 1、实行计时工资制。试用期月工资为人民币元；试用期满后的月工资为人民币元。(试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。) 2、实行计件工资制。计件定额为；计件单价为人民币元或按甲方确定并事先向乙方公布的计件定额和计件单价执行。据此计算的月工资不得低于当年度政府规定的乙 方工作地点所属行政区域最低工资标准。 3、双方另行约定工资按形式支付。 4、双方约定加班加点工资的计算基数为（加班加点工资的计算基数不得低于劳动合 同约定的工资标准）。 上述劳动报酬确定后，甲方可根据乙方的技术水平、熟练程度的提高、贡献大小以及生产经营的变化适时调整乙方的工资水平。乙方的劳动报酬可随工作地点、工种岗位的变化而改变。
工程劳务清包施工合同 发包人（全称）：建筑工程有限公司 承包人（全称）：建筑劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任。订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、合同承包模式 1、本工程采用劳务清包工模式，劳务主材、机械、设备由甲方提供，人工、辅材由乙方提供。 2、合同总额中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包项目所有工作内容需要的劳务、安装、质检（自检）、管理、环境保护、劳动防护、调遣（进出场）、临时工程（建设、拆除与恢复）、缺陷修复、利润、施工结束后现场清理和其他应支付的所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。 三、承包范围及内容 （一）承包内容： 1、（1）甲方负责主材，即：钢材、商品砼、水泥、砂、石子； （2）其余工程：搅拌机搭设、场地硬化、模板安装、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水（水沟、盖板、挖土）、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。 2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种
租金等概由乙方负责并承担费用。 3、施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费用由甲方承担，乙方工人生活用水由甲方承担。 4、施工用电由甲方提供二级配电箱、电源线至三级配电箱、机械设备。施工用电费用由甲方承担，乙方工人生活用电由甲方承担。 5、因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场，乙方应积极派出人员、机械配合，保证材料顺利到场，施工现场内的降排水及雨后基坑（槽）内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由甲方承担。 6.该工程施工图中（不包括专业分包和建设单位指定分包）的所有内容，但是农贸市场，摊位砌体，粘贴不在该范围。 （二）承包范围 人工费+辅材费+周转材料费+分包配合费+安全文明施工费，(包括但不限于附件1所列工作范围) 1、人工： 该工程施工图中所包含的全部工作内容用工（除专业分包、业主指定分包外）及零星用工（零星用工包括：业主和发包人分包工程的配合用工、安全文明施工用工、配合材料用工、配合安装用工、配合CI用工、大门保卫值班、生产区域内临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等，(不包括后勤行政用工）。 包括但不限于以下工程： 模板工程：包括放线、配模、搭架、支模、图纸范围内的预埋件预埋、拆模、模板加工机械保养及维修、及二装模板用工，竖向采用黑色覆膜板，横向采用红色覆膜板。 混凝土工程：商品混凝土、商品的混凝土接管、拆管、洗管、振捣、收光、养护等，以及所有配合测量放线工作用工。（含二装混凝土所有工作）。 钢筋工程：包括配合钢材卸车。转运、配料制作、绑扎、焊接及试件制作。（含钢筋的制作、安装、对焊、竖焊、绑扎丝、焊条、焊剂等一切相关
公司 段建设工程一标项 劳务 分包 合同
年月曰
工程施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 工程根据需要由乙方提供劳务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵守平等自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就本工程事项协商一致，订立本合同，共同遵守。 1、工程概况： ].1工程名称： 1. 2工程地点： 1.3T程内容：下河踏步、混凝土路肩、防撞墩工程施工劳务 1.4工程工期：年月—日至年月日 2、合同价款： 2.1承包单价：本合同承包单价为施工综合单价，即为完成合格工程而发生的所有费用。
2.3本合同价格包括： 1工程实体施工费 2施工人员伙食费 3工人劳动保险费 4建筑业税金 5利润 6安全措施费 2.4工程总价款 三、承包方式：施工劳务 四、付款方式： 4.1进度款按月完成工程量价款的%支付。下月—日前核算出工程 量，日前支付进度款。 4.21程完毕验收合格后，乙方配合甲方进行现场验收，双方签字确认后进行结算。结算书确认后，支付工程款的%。 2
4.3甲方预留工程结算总价的%作为质量保证金，质保期o 保修期自工程验收合格之日起算。工程在保修期后无质量问题，甲方付清剩余工程款（质保金不付利息）。 4.4甲方以银行转账方式向乙方支付工程款。每次付款前乙方必须向甲方提供等额真实有效的增值税税率为_%的（专用/普通）发票，严格按照国家财税制度执行，否则，乙方承担由此给甲方造成的一切法律及经济责任。 4.5工程进度款必须由合同签约人领取。 五、变更改签证： 5.1合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。 5.2合同中没有使用或类似的综合单价，由承包人提出合理的综合单价，经发包人确认后执行。但原则上不能影响工程进度。 5.3甲方如用乙方零工，以甲方现场项目负责人签证数量为准，按 元/日计算。 六、甲方责任： 6.1提出施工进度计划及要求。 6.2提出施工现场清洁卫生及文明施工的程序及要求。 6.3管理和监督乙方施工，负责与建设单位、监理单位的协调工作。 6.4协调各施工队间的交叉施工工作。 七、乙方责任： 7.1严格按照施工图及规程规范及操作规程进行施工，工程质量必须达到质量评定标准的合格标准，并在合同期内完成全部工程内容。由于质量原因返 3
建设工程施工劳务分包合同 编号: 工程名称:
工程劳务分包合同 合同编号： 工程承包人：（以下简称承包人或甲方） 劳务分包人：（以下简称分包人或乙方） 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称：； 1.2劳务作业地点：； 1.3劳务分包内容：。 以上工作内容仅为暂定，甲方有权根据乙方的机械设备配置、施工进度、质量、安全、履约能力、现场管理水平等情况是否满足分包工作需要做出调整，乙方必须无条件服从。 第2条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误（包括但不限于乙方以亏损为由要求赔偿未得到满足进行的阻工、停工；乙方要求甲方承担或补偿的非由甲方原因引起的各种事故责任），甲方损失的费用由劳务分包人负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延，不赔偿因工期延误造成的损失费用。 2.3详细施工计划（含节点计划），甲方应根据发包人总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。 2.4本合同执行过程中，如遇发包人调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。 第3条双方驻工地代表 3.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，职务：公司经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。 3.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，身份证号：，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。 双方有关通知方式包括但不限于书面形式、电传、短信等方式。 3.3双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方公司公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。
编号： 劳动合同书 （劳务派遣） 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方 法定代表人（主要负责人）或委托代理人 注册地址 经营地址 第二条乙方性别户籍类型（非农业、农业） 居民身份证号码 或者其他有效证件名称证件号码 在甲方工作起始时间年月日 家庭住址邮政编码 户口所在地省(市) 区(县) 街道(乡镇) 二、劳动合同期限
第三条本合同为固定期限劳动合同。 本合同于年月日生效，其中试用期至年 月日止。本合同于年月日终止。 甲方派遣乙方到用工单位的派遣期限自年月 日开始。 三、工作内容和工作地点 第四条甲方派遣乙方工作的用工单位名称 第五条乙方同意根据用工单位工作需要，担任 岗位(工种)工作。 第六条根据用工单位的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为 第七条乙方按用工单位的要求应达到 工作标准。 四、工作时间和休息休假 第八条用工单位安排乙方执行工时制度。 执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为。
用工单位安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。 第九条甲方和用工单位对乙方实行的休假制度有 五、劳动报酬 第十条甲方每月日前以货币形式支付乙方工资，月工资为 元。 乙方在试用期期间的工资为元。 甲乙双方对工资的其他约定 第十一条甲方未能安排乙方工作或者被用工单位退回期间，按照北京市最低工资标准支付乙方报酬。 六、社会保险及其他保险福利待遇 第十二条甲乙双方按国家和云南省的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续，并承担相应社会保险义务。 第十三条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、北京市有关规定执行。甲方按 支付乙方病假工资。 第十四条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和北京市的有关规定执行。 第十五条甲方为乙方提供以下福利待遇
劳务清包工合同 发包方：______________________________________(以下简称甲方）施工队：_______________________________________(以下简称乙方）联系电话：_________________________________________________ 甲乙双方本着友好协商、合作的态度，根据《中华人民共和国合法》等法律、法规规定，在平等、公正、公平的原则下签定如下合同：一、工程概况 工程地址：_______________________________ 工程内容：。 本协议工作内容涉及工区内排灌渠施工垫层、基础、墙体结构及混凝土侧墙克顶及沿线田埠，施工报价为包含施工用具及模板、方木、铁丝等的耗材后的完工价。 协议约定： 1、具体工作分段根据工区施工负责人安排，不得自行抢占划定区域以外工作范围； 2、划定区域内若在提醒2次后没有根据项目部要求增加人手抓紧进度，则无条件划出部分区域给其他施工班组； 3、班组报价已经考虑夜间加班施工和特殊季节抢工作业，后期不得以单价偏低不服从项目部抢工安排； 4、参与工程量按实际米数计算，质量返工人工费自行承担。 5、甲方二次搬运由班组自行考虑，完工沿线清理工作满足项目验收要求，控制好材料耗损和成品保护。
6、生活区必须异性保持整洁，共同维护，退场前清理干净。 7、施工分工区范围内杂活包干另计费用，由工区负责人签证。 8、施工期间抽水区内班组自行安排不另计费。 9、挖机、挖沟，道路平整、硬化归甲方负责，村料不能超过50米。 二、工人价格：灌渠统价元/m,排渠统价元/m计算。 三、付款方式 1、劳务费按每月完成工作量的50%支付，完工验收合格后支付至80%。 2、工程劳务尾款，甲方年底结清。 四、材料 1、乙方应提前向甲方提供需购材料淸单，甲方应及时采购材料供施工队使用，如因材料拖延工期的责任和经济损失由甲方负责。如因乙方施工造成的误工期由乙方负责。 2、甲方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。 3、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发观此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 根据甲方和建设方签订的时间，未经甲方冋意，乙方不得停工和怠工。如甲方因支付的生活费等未能及时支付造成的停工，由甲方承担一切责任。 七、质量 1、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正。
工程劳务分包合同 编号 立合同单位： 工程名称： 签订日期：201 年月日 签订地点：
工程劳务分包合同 以下简称甲方： 立合同单位： 以下简称乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经双方共同协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。 分包项目及名称： 一、分包项目范围： 二、工程地址： 三、分包形式： 四、工期：开工日期：竣工日期：总工期： 天 五、工程质量要求：乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工 组织设计精心组织施工，确保工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准， 本工程质量目标： 六、安全生产、文明施工及环境职业健康 乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受有关方面的检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；必须加强施工现场管理，文明施工，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，使施工现场达到市建委规定的文明施工要求；必须遵照甲方及项目部制定的文明施工的制度要求进行施工；乙方施工人员进场后必须遵守甲方制定的环境及员工职业健康标准。安全文明施工目标： 安全协议另行签订。 七、工程人工工资的支付及结算方式： 八、其他 1、甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人。乙方委派 专职安全员同志。共同履行本合同的各项规定。 2、乙方应按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
3、乙方应按国家和上海市有关规定，做好进场前的规范用工手续： （1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《资质等级证书》《安全生产许可证》《企业诚信手册》等企业有效证件。提供的资质须与劳务作业相对应。乙方须提供企业主要负责人A证、专职安全员C证，乙方进入施工现场作业人员50人~200人的，必须提供有2人专职安全员C证，提供C证件的人员必须在施工现场。 （2）乙方必须遵守上海市有关外地施工队伍进入上海市治安管理条例，提供符合有关规定的施工人员证件。乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，进入甲方施工区域的作业人员，应出具人员身份证、特殊工种操作证、生产操作人员应持有职业技能等级证书、现场从业人员需持有健康证等有效证件。违者责任自负。若乙方不能遵照此条款执行，则甲方将帮助乙方办理上述有关证件，由乙方提供有关人员的资料和照片，办证费用在乙方工程款中扣除。 4、乙方要贯彻落实《建设工程班组安全管理标准》，做好班前、班中、班后十八个动作， 提供分包队伍日检查、周检查、月检查记录给项目部；乙方应贯彻落实《上海市建筑施工安全质量标准化工作实施办法》，完成分包企业应完成的工作。 5、乙方必须与作业个人签订个人劳动合同，并为作业个人建立个人信息卡，劳务作业人 员须进行岗前培训，并提供作业人员名单交甲方，由甲方上报综合保险。 6、乙方必须按照甲方的质量、环境、职业健康安全贯标要求进行工作，并提供有关资料。 若由于乙方的原因，造成甲方贯标工作的问题，甲方将扣除与乙方结账。 7、乙方如不能按规范施工，达不到质量验收要求，以及安全生产操作规程，又不能限期 整改。甲方将根据公司的管理制度进行对乙方处罚，如情况严重者，则甲方有权停止乙方施工，将清退乙方出场，造成损失由乙方承担。 8、乙方必须按照市建委的有关规定及相关法律法规的要求进行施工，若由于乙方的原因， 造成政府有关部门对甲方的处罚，甲方将双倍扣除乙方处罚费用。 九、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包他人，否则，乙方将依法承担责任。 十、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商另订补充协议。 十一、本合同一式四份，正本二份，双方各执一份，副本二份，甲方各执一份，乙方各执一份。双方签字盖章后方可生效。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话：
篇一：公司与员工签订劳动合同- 样本 劳动合同甲方：重庆市****** 有限公司乙方： 经双方友好协商，就乙方以身份（职务）参加甲方经营的活动（活动委托方为），自愿达成如下协议： 一、合同期限 1、固定期限：年月日至年月日止。 2、乙方每日工作时间为：不低于个小时。 3、工作地点：根据市场需要由公司统一就近安排。。 二、薪资标准及支付 1、薪资标准：基本工资+日勤考核+产品提成。 2、薪资发放时间：每月15 日至20 日，通过中国银行卡发放。 三、考勤 1、在合同期内未经甲乙双方协商，不能单方面违约。如乙方有紧急事情需要请假或不 能按时参加甲方的工作安排，可请假或找人代班（a：提前2天通过文字形式报市场督导、 区域业代抄送部门经理；b:乙方可直接找人代班并负责代班人员的培训工作如不能完成培 训，提前报促销活动方案负责人负责培训） 四、甲方义务 1、负责业务培训及提供培训资料； 2、负责提供活动产品及活动所需工具。 五、乙方义务 1、按时按质完成甲方交给的工作任务。 2、严格遵守培训手册并按有关的工作要求进行工作。 3、遵守商场的规章制度，礼貌待客、不脱岗、不迟到、不早退、不偷盗、不聊天，不得产生罚款 4、必须绝对服从甲方工作安排及调配。 5、离职后5 日内将有关工作向甲方移交完毕，并附 书面说明，如给甲方造成损失、 应予赔偿。 六、违约责任 1、如发现乙方不按上述要求工作，甲方有权扣除相应工资（擅自离职的，扣发双倍离职时间工资），并要求其赔偿给甲方造成的实际损失。 2、如因乙方违反所在商场规定, 并导致商场、乙方须全额承担该罚款。 3 、如乙方遗失或挪用等非法处置促销物品的，甲方有权向乙方要求给甲方造成的实际损失，包括直接损失和间接损失。 4、活动结束后，乙方交还甲方所有的物品和工具。否则，甲方有权以工资抵扣。工资不足以抵扣的，由乙方另行赔偿。 七、协议的终止和解除 1、 2、甲乙双方经协商一致可以解除本协议；甲、乙两方均可以根据法律法规规定行使合同解 除权。 八、争议解决1、双方在履行本协议过程中发生争议，应当首先协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地劳动仲裁委员会申请劳动仲裁； 九、其他1，乙方同意自动放弃社会保睑，并承担在工作时间和上下班时间发生的各种意外事故。2，本合同甲方无签约代表和公章或缺一属无效合同，解释权归甲方所有3，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。 1、2、其他劳动关系存续事宜，双方可签订补充文件，两者内容冲突的，以签订时间在后的文件为准。 甲方（盖章）：乙方（签字）：
. 劳务清包工合同简洁版 劳务清包工 合 同 书 发包方： 承包方： 签订日期：年月日
合同协议书 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他现行有关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，一致同意签订本工程合同(以下简称本合同)。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容及承包范围： 1、乙方承包内容及范围： 第四条清包工价格： 本工程清包工费为元 (大写：元整)。 （以实际发生的且经过甲乙双方认可的劳务内容据实结算） 第五条合同价款与支付方式： 甲方按照与建设单位签订的建设工程施工合同内约定的付款方式，同步支付劳务款。在最后一次进度款中扣留5%作为质保金，保修期满后1个月结清余款。 第六条合同期限及约定： 1、合同期限自年月日至年月日。若要续签或终止合同，可签订补充协议。 2、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延；如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延；因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。 第七条质量标准 按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《公路水泥混凝土路面施工技术规范》和《公路工程质量检验评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
第八条双方的权利和义务： 1.甲方代表 （1）甲方指定为甲方代表，作为本合同中甲方的日常联系人： （2）除甲方代表和监管主要负责人外，其他人员均无权向乙方发出任何指令。除双方另有约定外，甲方代表亦不得委托他人代行职权； （3）甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务给乙方造成的损失由甲方承担； （4）在合同履行过程中，确有必要时，甲方可更换代表。如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方代表继续行使合同约定的权利，履行约定的义务。 （5）如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方代表继续行使合同约定的权利，履行约定的义务。 2.乙方代表 （1）乙方任命为乙方代表，作为本合同中乙方的日常联系人： （2）乙方依据合同发出的通知，以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到日期后生效； （3）如需更换乙方代表，乙方应至少提前7天以书面形式通知甲方，后任乙方代表继续行使合同约定的权利，履行约定的义务； （4）乙方代表不称职，甲方可与乙方协商，建议撤换；收到甲方要求撤换乙方代表的通知时，乙方需按甲方要求，以称职人员代替。 3.甲方权利及义务 （1）甲方指派驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、安全文明施工等工作进行监督、检查。 （2）提供相应临时设施给承包人作为管理用房、工人休息室。 （3）在乙方开展工作时，协调乙方与政府部门、相关单位和人员的关系； （4）负责劳务人员的劳动保护和人身安全，合同履行过程中造成相关人员人身损害的均由甲方承担责任。除双方另有约定外，劳务人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。 （5）按合同约定向乙方支付费用。 4.乙方权利及义务 （1）乙方负责履行施工合同内的劳务工作内容，必须严格按照施工图纸、做法说明、设计变更及甲方要求进行施工，服从甲方工地代表的监督和管理；
劳务清包 发包方: 承包方: 签订日期: 年月曰
合同协议书 以下简称：甲方） 以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他现行有关法律、法规的规定，结合本工 程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，一 致同意签订本工程合同（以下简称本合同）。 第一条 元（大写 ______ 元整）。 （以实际发生的且经过甲乙双方认可的劳务内容据实结算） 第五条合同价款与支付方式 甲方按照与建设单位签订的建设工程施工合同内约定的付款方式，同步支付劳 务款。在最后一次进度款中扣留5%乍为质保金，保修期满后1个月结清余款。 第六条 合同期限及约定: 1、 合同期限自 ______ 年 _____ 月 终止合同，可签订补充协议。 2、 如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延；如因乙方责 任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延；因业主等不可抗力的因素而 影响工期，工期顺延。 第七条质量标准 按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《公路水泥混凝土路面施工技 术规范》和《公路工程质量检验评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格等级。 第八条双方的权利和义务： 发包方: 承包方: 工程名称: 第二条 工程地点: 第三条 工程内容及承包范围: 1、乙方承包内容及范围: 第四条清包工价格： 本工程清包工费为 日至 年—月—日。若要续签或
1.甲方代表 （1）甲方指定 ____ 为甲方代表，作为本合同中甲方的日常联系人： （2）除甲方代表和监管主要负责人外，其他人员均无权向乙方发出任何指令。除双方另有约定外，甲方代表亦不得委托他人代行职权； （3）甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务给乙方造成的损失由甲方承担； （4）在合同履行过程中，确有必要时，甲方可更换代表。如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方代表继续行使合同约定的权利，履行约定的义务。 （5）如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方代表继续行使合同约定的权利，履行约定的义务。 2.乙方代表 （1）乙方任命 ____ 为乙方代表，作为本合同中乙方的日常联系人： （2）乙方依据合同发出的通知，以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到日期后生效； （3）如需更换乙方代表，乙方应至少提前7天以书面形式通知甲方，后任乙方代表继续行使合同约定的权利，履行约定的义务； （4）乙方代表不称职，甲方可与乙方协商，建议撤换；收到甲方要求撤换乙方代表的通知时，乙方需按甲方要求，以称职人员代替。 3.甲方权利及义务 （1）甲方指派驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、安全文明施工等工作进行监督、检查。 （2）提供相应临时设施给承包人作为管理用房、工人休息室。 （3）在乙方开展工作时，协调乙方与政府部门、相关单位和人员的关系； （4）负责劳务人员的劳动保护和人身安全，合同履行过程中造成相关人员人身损害的均由甲方承担责任。除双方另有约定外，劳务人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。 （5）按合同约定向乙方支付费用。 4.乙方权利及义务 （1）乙方负责履行施工合同内的劳务工作内容，必须严格按照施工图纸、做法说明、设计变更及甲方要求进行施工，服从甲方工地代表的监督和管理；
第三方劳务派遣合同 第三方劳务派遣合同是指企业将，员工进入企业工作时，不是和企业之间签劳动合同，而是与企业外包的人力资源公司（即第三方）签劳动合同，所以员工到企业工作属于派遣性质，不是企业的正式员工。 第三方劳务派遣合同 甲方：广东招才通劳务派遣有限公司 乙方： 为满足乙方生产（工作）需要，经甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，以《中华人民共和国劳动法》以及相关劳动政策法规为依据，就甲方为乙方招聘的员工，以人力资源派遣方式由甲方经行管理的有关事宜签订合同如下： 一、甲方为乙方招聘的员工人数、岗位及期限 派遣员工的基本情况及具体工作岗位以“附录——《派遣员工花名册》”为准。当派遣员工发生变动时，双方以书面形式予以认可。本合同期限为年，自年月日至年月日止。 二、甲方派遣人员的管理 （一）劳动关系 本合同签订后，甲方与派遣员工协商签订《劳动合同》，与派遣员工建立劳动关系； （二）社会保险 甲方接受并与甲方签订劳动合同的人员由甲方负责办理社会保险登记并按照规定缴纳社会保险费； （三）人事档案
甲方在与员工签订劳动合同后，负责调转和管理员工人事档案，并为员工出具人事档案材料相关证明，为符合条件的员工办理职称申报或职业职能技能鉴定手续； （四）如甲方为乙方招聘的员工是当年应届毕业生，由甲方负责为员工办理签订就业合同、落户等相关手续。 （五）员工日常管理 1、甲方配合乙方对员工经行日常管理教育，并协调乙方与派遣员工的关系，维护乙方正常的工作秩序； 2、乙方负责对甲方派遣的员工经行岗位职责、劳动纪律和安全生产及行业业务规范的教育，并对员工日常工作情况、遵章守纪及出勤等情况经行考核和记录； 3、派遣员工在乙方工作期间有下列情况之一时，乙方书面通知甲方，由甲方与其解除劳动合同并由甲方负责重新派遣员工： （1）在试用期内被证明不符合录用条件的； （2）严重违反乙方劳动纪律或规章制度的； （3）工作失职造成重大影响和损失的； （4）被依法追究刑事责任的； 4、为避免引发劳动争议，在员工签订劳动合同和上岗合同后出现下列情况之一，乙方需提前30日告知甲方，以便甲方能够按照法律规定期限通知员工或与员工进行协商，并办理相关手续； （1）乙方需要变更或调整派遣员工的工作岗位或工作内容时； （2）派遣员工劳动合同或合同届满前，需提出该员工劳动合同或合同终止或续订意向。凡乙方同意继续使用，派遣员工本人自愿留在乙方工作，由甲方办理劳动合同续订手续，否则劳动合同到期自然终止。 （3）员工经培训后不能胜任工作时；
建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放成品材料或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、已进入施工现场，乙方工人住宿在当地租房，租房费、水电费、生活费均有乙方承担，施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）现场施工电源按甲方指定的二级配电箱接入，从二级配电箱接出的所有电缆线用电材料费、设备均有乙方承担，施工用水按甲方指定点接入，其施工现场的水费电费由甲方承担。乙方在现场搭设的临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即
拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。 （3）安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、止水钢板、止水胶带、预埋 套管、预埋件、装模用的止水螺杆、瓷砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包包干。 6、承包范围： （1）、主体从出渣清理、基层平整、基础垫层开始，主体工程（包括图纸以内的土建工程量，除去水电安装，外墙防水油膏，栏杆安装外，图纸以内的工程量均为乙方承包范围内。具体包括：二级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、临时道路场地硬化，止水钢板，止水胶带，预埋套管，预埋件等图纸以内的预留孔安装，池壁外墙瓷砖铺设等所有主体工程。 （2）、二次结构后浇带预留及浇筑、原地面以上的外墙粉刷、抹灰。（3）、如乙方需安装塔吊时，甲方只提供塔吊基础的混凝土、钢筋主要材料，其他一切费用由乙方承担。 第二条：工程价款与支付
劳动合同签订书 甲方： 单位性质： 法定代表人： 单位住所： 乙方： 户籍所在地地址： 现居住地地址： 居民身份证号码： 其他有效身份证件号码： 甲、乙双方根据国家劳动法律、法规规定，在合法、公平、平等自愿和协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同： 一、根据甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的工作地点从事XXXXXX岗位(工种)的工作。在合同期间内，甲方因生产工作需要可调整乙方工种。 二、本合同期限采取下列第（）种形式： 1、固定期限。合同期限自年月日起至年月日止，其中包括试用期个月（试用期不是必须条款）。 2、以完成（生产工作）为期限。该生产工作完成后，双方终止劳动合同。 本合同在用工前签订的，劳动关系自用工之日起开始建立。
三、工作时间和休息休假。 （一）甲方对乙方所在岗位实行以下第种工时制度。1、标准工时工作制度；2、综合计算工时工作制度；3、不定时工作制度。 （二）乙方享受法定的以下部分节假日、每年清明、五一、国庆各带薪一天。每月两天带薪休息日。确因工作需要加班的应依法支付加班费或安排补休。 （三）乙方因工伤或患职业病，依法享有医疗期限和待遇。 四、乙方在法定工作时间或者劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动，甲方应当按照劳动合同约定的工资标准支付乙方工资。劳动合同约定的工资标准不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。乙方的奖金及各项津贴、补贴按甲方依法制定的劳动报酬、分配制度规定执行。 （一）甲方应当自用工之日起计发乙方工资，工资应当以货币形式直接支付给乙方本人。（二）工资标准采取下列第（）种形式： 1、实行计时工资制。试用期月工资为人民币元；试用期满后的月工资为人民币元。(试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。) 2、实行计件工资制。计件定额为；计件单价为人民币元或按甲方确定并事先向乙方公布的计件定额和计件单价执行。据此计算的月工资不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。 3、双方另行约定工资按形式支付。 4、双方约定加班加点工资的计算基数为（加班加点工资的计算基数不得低于劳动合同约定的工资标准）。 上述劳动报酬确定后，甲方可根据乙方的技术水平、熟练程度的提高、贡献大小以及生产经营的变化适时调整乙方的工资水平。乙方的劳动报酬可随工作地点、工种岗位的变化而改变。