劳务合作协议
甲方:
乙方:
（注：乙方若为法人单位，则填写单位全称、且须提供组织机构代码、法人及法人代表证、营业执照、税务登记证、资质证书；若为自然人，则须提供身份证复印件、有效住址及联系方式。）
因工程扫尾及线外工程劳务施工的需要, 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就该项目的劳务合作,订立以下协议条款: 一、合同项目及内容
1.1、双方合作项目为扫尾工程，合作地点：。
1.2、合作内容包括：监理工程师指令或相关合同段委托的线内工程扫尾，线外接线、接沟及公共设施修复重建等。
二、劳务合作事项期限要求
2.1、甲乙双方合作完成约定的劳务工作，工期从2013 年3 月31 日至高速公路交工通车时至（若业主、监理另有通知，以通知时间为准）施工工期暂定为9个月。
2.2、对于项目业主、监理有工期要求的工程项目，乙方逾期完成合作工作任务，如属甲方责任，则相应顺延合作日期；如属乙方责任，则由乙方按每日承担人民币壹仟元（1000元）的违约金给甲方，或减少乙方的劳务合作量；如属不可抗力引起（经业主、甲方认可），则相应顺延合作日期，互不承担合同责任。
三、合作项目价款
3.1、合作项目及价款详见后劳务合作单价。
专业资料
3.2、确定给乙方劳务工作量价款，为乙方应得的总价款。乙方因从事合作事宜所必需完成工作的一切费用及风险由乙方承担。
3.3、本条约定确定给乙方的合作项目价款，包含了与合作项目有关的一切劳务施工作业工作及辅助作业费用。甲方除支付约定费用外，不再支付其它费用给乙方。
四、质量要求
4.1、施工质量要求达到优良。
4.2、甲乙双方应严格按照相关施工操作规程履行合作义务，最终将符合法律法规及业主要求的合格产品交付给业主。如合作产品不合格，属甲方责任的，由甲方承担；属乙方责任的，由乙方自行无偿修复或返工。乙方不能修复或返工的，由甲方从乙方保证金中扣除相应费用代为修复或返工。
4.3、因乙方责任造成对甲方或造成甲方对业主违约的，乙方应按违约所引起的工期拖延每日承担违约金人民币壹仟元（1000）元给甲方，甲方有权从乙方的合作价款中直接扣除。
4.4、因乙方原因造成工程实体质量问题或质量事故而受到甲方、监理或业主批评或罚款的，甲方有权视情节轻重，另外给予乙方一定金额（500～10000元/次）的经济处罚，乙方不得有任何异议。
五、安全责任
5．1、本协议所有单价均已包含因安全因素在内所需要费用，包括乙方应设置、购置必要的安全设施和装备，乙方从业人员购买人身意外伤害保险、特种作业人员申报培训，安全管理等方面的费用，因此，乙方必须建立安全管理体系，设置、购置必要的安全设施和装备，向操作工人进行安全宣传、再施工过程中提高安全意识、消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。乙方有
责任按照机房下达的有关文件要求加强安全生产管理，并接受甲方监督。因专业资料
乙方原因造成的一切安全事故，由乙方自行负责处理，损失由乙方承担。
5．2、乙方必须设置专职的安全、协调人员负责管辖施工段内的安全和协调工作，甲方派专人协助乙方。出于对安全生产的充分重视，双方另单独签订《安全生产责任书》。
5．3、乙方应在本协议签订3天内为所用施工人员办理一份人身意外伤亡保险，并向甲方报告和提供保单复印件。如需要甲方代理，乙方须书面委托，费用由甲方代扣。
六、劳务合作要求
6．1、乙方在合作期间，必须配备足够的能保证合作项目顺利完成的施工人员和机械设备及其他辅助设施，并接受甲方监督。
6.2、乙方在工程施工期间，必须服从甲方管理，遵守甲方的规章制度，执行业主、监理和甲方的指令，教育好所有施工人员自觉遵章守纪，尊重当地民风民俗，加强文明施工管理，并要积极配合甲方做好
各项迎检工作。如乙方不配合甲方，不听从甲方施工人员的安排，甲方将给予乙方罚款并清退乙方当事人的处理。
6.3、在施工期间，乙方不得以任何理由煽动或组织民工到项目经理部等处闹事，如出现类似情况，甲方有权单方面解除合同并清退乙方，由此给甲方造成的一切损失均由乙方负责。
6.4、乙方在施工期间应严格按照甲方的要求或规定作业，认真搞好施工环保工作，避免水土流失及环境污染事故的发生。如乙方不履行相关作业义务，造成损失时，由乙方负全部责任。对乙方违反本条款而不及时加以整改的情况，由乙方向甲方承担人民币壹万元（10000元）的违约金，其费用从乙方保证金或合作价款中扣除。
七、劳务合作工作量核定
专业资料
7．1、合作期间，乙方所完成的劳务工作量，根据甲乙双方共同验收的结果核定。甲乙双方签字认可的验收单，作为乙方完成劳务工作量的主要依据。
八、付款及结算
8.1、甲方按月给乙方核定已完成的工程量，并据此预付部分工资款。在施工过程中，若甲方资金运作艰难时，应跟乙方协商，并尽最大努力解决基本资金，以保证工程顺利进行。
8.2、甲方核定的工程款在乙方全部工作完成15日内付给乙方，甲方按应付乙方工程款的90%支付工程款并扣除甲方代乙方支付的民工工资等。税金由甲方承担。
8.3、扣除总工程量的5%作为质量保证金，在所建工程完工三个月后乙方无质量问题则一次性支付给乙方，若有质量问题则按本协议第四条约定执行。
8.4、乙方书面指定一个用于甲方结算工程款的帐号。应支付给乙方的工程款由甲方付到乙方书面指定的帐户中。甲方不提供现金结算。
8.5、甲乙双方的经济往来，必须由乙方本人或乙方书面委托的代理人亲自办理，帐务按月核对。
九、材料及设备供应
9.1、合作事项所需的各种材料（水泥、砂石料等），由乙方统一负责采购，材料运送到现场后，由乙方负责保管，损耗及被盗等由乙方负责。甲方有权杜绝不合格的材料进入施工现场。
9.2、合作事项中应由乙方自行配备的小型工具，由乙方负责采购，费用由乙方承担。乙方采购的设备和工具，须符合合作项目的使用用途。
十、关于实行代发工资的强制性规定
专业资料
10.1、依据国家有关法律法规、政策及业主、我公司的管理要求，切实保障乙方全体工作人员（包含民工）工资及时、足额发放，特约定乙方人员工资实行代发制，具体如下：
①乙方进场全部人员必须携带好第二代居民身份证，交项目部核对备案；②乙方合作成员按月如实打考勤表，由乙方负责人签字后，项目部现场管理人员、主管副经理检查签字后再上报项目部办公室（在
下月三日内必须上报前一个月的）。
十一、合作分工
甲乙双方为了完成合作事项，需按分工约定履行各自的义务。合作事项中所涉的技术、同业主结算等主导事项，由甲方负责，乙方配合；合作事项中的施工建设工作由乙方负责。具体事项详见甲乙双方权利义务。
十二、违约责任
12．1、本协议生效后，双方均须严格按约履行各自的义务，一方擅自解除本协议的，造成的一切损失由违约方负责。本协议对违约行为及其责任另有约定的，按各该条款约定执行。
十三、协议解除
13.1、乙方在合作过程中如出现质量、进度、计量、安全等方面的严重违约时，甲方有权提前解除本协议，乙方由此产生的一切损失，由乙方自负。
13.2、甲方若不按约定给乙方计量、付款时，乙方有权提前30天通知甲方解除本协议，甲方因此产生的一切损失，将由甲方自负。
十四、争议解决
14.1、因本协议产生的任何争议，应先行协商解决。协商不成或一方不愿协商时，则将争议提交施工所在地仲裁委员会仲裁解决。
14.2、对质量存在争议的，按照第四条执行。
专业资料
十五、协议文本及生效
15.1、本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。
15.2、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，合作事项完成且质量保证期满，协议内容完成之日自行终止。
15.3本协议最终解释权归甲方所有。甲方：乙方：签约代表：
签约时间：专业资料
年月签约代表：签约时间：年月
日日安全生产责任书
甲方：
乙方：
甲方因承建工程项目需要，由乙方提供工程施工所需的劳务人员。为了切实提高乙方施工人员“安全就是生命，安全就是效益”的意识，消除安全隐患，降低风险，切实做好安全生产，确保人民生命财产安全的需要，同时明确双方职责，维护双方的权益，甲乙双方经友好协商，就施工过程中有关安全生产责任达成共识，自愿签订下列条款，以资共同遵守。
一、甲方责任
1、提供必要的施工场地，加大安全生产宣传力度，悬挂安全生产标志牌和标语。并在项目配备专职安全员一名，协助乙方办理好暂住证。
2、督促乙方做好施工人员的安全法规教育。在开工前组织乙方主要施工人员学习有关安全生产操作规程，进行岗位安全教育和操作技术培训。检查核实乙方从事特殊工种人员的上岗操作许可证。
建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 、工程概况 工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点：嘉兴市东升路二环西路口 工程内容：土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件） 工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号 资金来源：企业自筹 、工程承包范围 承包范围：施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期：年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准：合格。 、合同价款 金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币） （小写）：￥元 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： （）本合同协议书． （）中标通知书 （）投标书及其附件 （）本合同专用条款 （）本合同通用条款 （）标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 2008 年 5 月日 合同订立地点：嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。
建筑工程劳务分包合同 发包方（以下简称甲方）: 承包方（以下简称乙方）: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工工期： 开工日期年月日，完工日期年月日，工期日。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的_________________工程的 工程及现场安全文明施工。 五、工作内容 根据施工要求的现场等工作内容。 六、承包方式： 包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下： 1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。 2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。 3、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 4、包质量目标：确保一次交验合格。 七、承包费用 1、工程劳务承包价万仟佰拾（）圆整； 2、工程劳务承包价分期支付：乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的5% 的生活费；工程完成总工作量的80%时，支付工程劳务承包价的60% 圆，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的25% 圆，余款在完全交工后45天内一次付清。 3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量60%支付，半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。
八、其他细则： 1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理，少说话，多做事的原则。 2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅离开岗位，否则每发现一人次罚款1000元。 3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款1000－5000元。 4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。 5、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2－3个月的生活费。 6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失。 7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。 8、如乙方不履行合同条款，其余款做为支付甲方违约金。 9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。 九、附则 1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。 2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。 甲方签（章）字：乙方签（章）字： 住址：住址： 电话：电话： 证件号码：证件号码： 签字日期：年月日签字日期：年月日
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来，承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下，尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序，引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案，对这种现象进行分析，并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。 一、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份，业主A通过在全国范围内的招投标，将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后，将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月，B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包，B配合C进行现场管理、技术管理，C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算，实行综合单价承包，合同期内不作调整，工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款，每月底验工计价，扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司，没有相应的施工资质，于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》，协议书约定：C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工，包工包料;合同价，以工程量清单为准，在此基础上下调6%作为C的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为，C按照D每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量90%支付，每月余额的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各种原因，实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算，本工程总工程款为1314178.3元，扣除材料款793267.8元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日，共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程劳务合同
编号：FS-DY-20238 建设工程劳务合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承（分）包人)：__________ 劳务分包人：____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 _____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：___________ 发证机关：_______________
资质专业及等级：____________ 复审时间及有效期：___________ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_______________ 工程地点：_______________ 分包范围：_______________ 提供分包劳务内容：___________ 3、分包工作期限 开始工作日期：___年___月___日结束工作日期：___年___月___日总日历工作天数为：___天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定____等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同外增加工程 篇一：增加工程项目协议书 增加工程项目协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 工程，根据甲方整体工程范围进一步完善和要求，在原招标文件确定的工程项目以外新增加部分工程项目，通过甲方对新增工程预算和严格审核，将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议，并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。 一、增加工程内容如下： 二、增加工程造价为：(元）。 以上增加工程项目必须按照甲方技术人员要求施工，确保工程质量。增加工程量将在年月全面完工。 三、付款方式 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：代表人：代表人：公章公章 年月日年月日 篇二：增加合同外工程通知单(模板) 大同江鸿铂蓝郡工程部 增加（合同外）工程通知单 对本通知如有疑义请在12小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。 本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。 篇三：工程量增加补充协议 基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考场改造项目 增加工程量补充协议 建设单位：北京市商业学校（甲方） 施工单位：北京中建华通建设发展有限公司（乙方） 基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。1.增加工程量清单： 以上增加工程量合计金额共：966.84元2.工期要求：按原来合同工期不更改 3.承包方式、双方权力责任同原合同
合同编号：YT-FS-2710-48 国际工程劳务合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
国际工程劳务合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 ____(其总部设在_____，以下称“甲方”)与_____(其总部设在_____，以下称“乙方”)，经过友好协同，乙方同意为甲方在_____国的_____项目的施工提供劳务，为此与甲方签订本劳务合同。 (一)合同目的 本合同的目的：乙方根据本合同条款向甲方提供技术工人、工程技术人员和其他人员(以下称为派遣人员)，甲方向乙方支付报酬。为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行合同。 (二)人员派遣 1.应按双方商定的计划派遣人员。甲方对所需派遣的人员应提前两个月用书面正式通知乙方。乙方同意在派出前一个月向甲方提交派遣人员一览表，包括姓名、出生年月日、工种、护照号码及_____国申请入
境所需要的资料_____。 2.乙方负责办理乙方人员(从其居住国)的出境手续，并承担与此有关的各项费用。在_____国的入境和居住手续由甲方办理，并负担与此有关的各项费用。 3.根据工程计划的需要，派遣人员可以随时增加或减少。 4.如需要增加派遣人员时，甲方同意提前两个月向乙方总部提出派遣人员计划。增加人员的工资，按本协议附件1所列工资标准支付。增加如系新工程，其工资标准应由双方驻工地的代表商定。 5.根据工程进度，如现场需要减少人员，则应由双方现场代表商定后实施。 (三)准备费 甲方同意付乙方派遣人员的准备费每人_____元。准备费应在向乙方提交派遣计划的同时电汇乙方_____银行_____帐号。 (四)工资 1.派遣人员的工资应按附件中所商定的工资表支
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本(普通) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 建设工程施工合同范本（普通） 甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 签订日期：年月日 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组
成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方（简称甲方）： ^议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）： ^议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 6.总监理工程师：程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8 .工程造价管理部门: 国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9 .工程质量监督部门：务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 1 0 .工程：议条款约定具体内容的永久工程。 1 1 .合同价款：有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 1 2 .经济支出：施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 1 3 .费用：方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期： ^议条款约定的合同工期。
劳务合作协议 甲方: 乙方: （注：乙方若为法人单位，则填写单位全称、且须提供组织机构代码、法人及法人代表证、营业执照、税务登记证、资质证书；若为自然人，则须提供身份证复印件、有效住址及联系方式。） 因工程扫尾及线外工程劳务施工的需要,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就该项目的劳务合作,订立以下协议条款: 一、合同项目及内容 1.1、双方合作项目为扫尾工程，合作地点：。 1.2、合作内容包括：监理工程师指令或相关合同段委托的线内工程扫尾，线外接线、接沟及公共设施修复重建等。 二、劳务合作事项期限要求 2.1、甲乙双方合作完成约定的劳务工作，工期从2013 年 3 月 31 日至高速公路交工通车时至（若业主、监理另有通知，以通知时间为准）施工工期暂定为9个月。 2.2、对于项目业主、监理有工期要求的工程项目，乙方逾期完成合作工作任务，如属甲方责任，则相应顺延合作日期；如属乙方责任，则由乙方按每日承担人民币壹仟元（1000元）的违约金给甲方，或减少乙方的劳务合作量；如属不可抗力引起（经业主、甲方认可），则相应顺延合作日期，互不承担合同责任。 三、合作项目价款 3.1、合作项目及价款详见后劳务合作单价。
3.2、确定给乙方劳务工作量价款，为乙方应得的总价款。乙方因从事合作事宜所必需完成工作的一切费用及风险由乙方承担。 3.3、本条约定确定给乙方的合作项目价款，包含了与合作项目有关的一切劳务施工作业工作及辅助作业费用。甲方除支付约定费用外，不再支付其它费用给乙方。 四、质量要求 4.1、施工质量要求达到优良。 4.2、甲乙双方应严格按照相关施工操作规程履行合作义务，最终将符合法律法规及业主要求的合格产品交付给业主。如合作产品不合格，属甲方责任的，由甲方承担；属乙方责任的，由乙方自行无偿修复或返工。乙方不能修复或返工的，由甲方从乙方保证金中扣除相应费用代为修复或返工。 4.3、因乙方责任造成对甲方或造成甲方对业主违约的，乙方应按违约所引起的工期拖延每日承担违约金人民币壹仟元（1000）元给甲方，甲方有权从乙方的合作价款中直接扣除。 4.4、因乙方原因造成工程实体质量问题或质量事故而受到甲方、监理或业主批评或罚款的，甲方有权视情节轻重，另外给予乙方一定金额（500～10000元/次）的经济处罚，乙方不得有任何异议。 五、安全责任 5．1、本协议所有单价均已包含因安全因素在内所需要费用，包括乙方应设置、购置必要的安全设施和装备，乙方从业人员购买人身意外伤害保险、特种作业人员申报培训，安全管理等方面的费用，因此，乙方必须建立安全管理体系，设置、购置必要的安全设施和装备，向操作工人进行安全宣传、再施工过程中提高安全意识、消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。乙方有责任按照机房下达的有关文件要求加强安全生产管理，并接受甲方监督。因
【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。 问题1：该合同是否有效？请说明理由 问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费） 【案例评析】 （1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 （2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7） （3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。
编号：GR-WR-11892 工程施工劳务合同书模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
工程施工劳务合同书模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同编号：_______ 甲方：________ 乙方：________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将______工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的
建设工程施工合同 (GF—1999—0201) -可编辑修改-
中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局 一九九九年十二月 -可编辑修改-
第一部分协议书 发包人（全称）：_________________________________________ 承包人（全称）：_________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：__________________________________________________________________________ 工程地点：__________________________________________________________________________ 工程内容：__________________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：________________________ 资金来源：________________________________ 第二条工程承包范围 承包范围：___________________________________________________________________________ 第三条合同工期 开工日期：___________________________________________________________________________ 竣工日期：___________________________________________________________________________ 合同工期总日历天数_____________天 第四条质量标准 工程质量标准：_______________________________________________________________________ 第五条合同价款 金额（大写）：_______________________________元（人民币）￥：_____________________元。 第六条组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 -可编辑修改-
建设工程施工合同案例分析 案例一：谁承担不可预见的地质状况的风险 只有在一些一般公共工程的承包市场，地质状况的风险完全是承包商的风险，香港和马来西亚是这方面最典型的两个市场。在大多数市场上，或多或少地都对责任进行分担。但是在项目融资领域，一些项目，如FIDIC 银皮书所规定的EPC类型的项目就规定承包商完全负责现场及其地表和水文条件。 在香港公共工程合同中出现的风险分配，如EPC合同，反映了业主能够十分确定项目时间和成本的愿望。但是对这样做是否合理经常会出现争议，并且将此类风险完全交由通常是项目众多投标者之一的承包商承担会限制详细现场调查的方法和机会。很多人都认为如果让合同方承担一些事件的风险，而该事件又是该方无法控制且无法进行估量的，则这样的风险分配一般不会带来令人满意的结果。这样的风险分配方式可能是不经济的，而且会带来争议。香港政府对这些批评是很清楚地，但是仍然坚持这一方法，这一点让人感到惊讶。所以如果你们准备或正在香港政府项目中投标则必须加倍小心。 即使业主希望让承包商承担地质状况风险，这种完全承担设计责任的方法仍然会使业主面临一定的风险。 在一般传统承包模式下，完全设计责任由委托设计的业主承担，设计方被要求根据详细现场和其他调查就永久工程如斜坡和地基的设计进行优化。在另一方面承包商有义务使用根据其所获得的资料及其应当获得的其他资料而决定使用的方法来建设永久工程。他的合同性设计义务一般不会超过临时工程的设计，并保证临时工程不会对永久工程产生不利影响。但是对于不可预见的地质状况的风险可能会要求承包商对业主负责的永久工程进行重新设计，那这时承包商所负责的就不仅是临时工程和工作方法了。 业主关心的另一个不明显的风险是地下设施。关于地下设施的招标资料可能是不准确的并且这些设施可能会阻碍所设计的永久工程，因此此时就需要对设计进行修改或转移设施。如果选择转移设施，则会对工期有影响。并且，如果采取修改设计，则承包商将会就工期提出索赔。除了承担与工期有关的费用的风险，业主可能还要承担修改工程的直接成本或其他相关的直接/间接成本。 第三种风险分担的方法，也是不常见的是，适用承包商在“参考条件”的基础上制定的价格，但若出现更为不利的条件将按工量单增加付款。该方法对承包商最明显的好处在于承包商就其实际碰到的情况获得款项，而这会让业主尽可能准确的描述参考条件。该方法可能会导致重大的变更。变更的重大程度取决于该变更是由承包商还是由业主做出的，如果是由承包商做出的，是否在一开始就得到了业主或工程师的同意。在香港特别行政区政府设计施工合同一般条款I方案第13条中，承包商就对参考条件做出了定义。 最近有一个地质状况风险分担的实际方法即使用风险分配方案，该方法在英国受到欢迎。该机制的目的是： 如果出现了这些明确定义的条件，则承包商所应当承担的经济和时间后果的分担和估价； 超过估价分担的经济和时间后果所引起的各方的责任。 举个例子，如果对所遇到的岩石不利条件所引起的费用估价可能是100，000美元。业主和承包商可能约定该风险按照50:50承担，即各方承担50,000美元。在这些情况下，由于不管风险是否发生，承包商对风险的承担价格都包括在了合同价格中，业主将就承包商所承担的部分进行付款，如果出现了额外的风险费用，则再支付费用的一半。所以如果风险没有出现，但承包商处理岩石条件所出现的费用（在公开帐簿的基础上进行估算）低于50,000美元，则承包商将无权获得额外的付款。如果风险出现，而承包商处理风险的费用超过50,000美元，则超过的部分将在双方间按50:50的比例承担。同样的方法也适用于与时间有关的后果。 那么承包商可以如何避免或减少地质状况的风险呢？我们很遗憾的说，在国际承包中对于业主的风险-特别是在传统的公共工程采购项目中是很难做到的。在英国的公私采购项目中，承包商实际上也是对项目公司就地质状况承
合同编号：YT-FS-9098-40 简单工程劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单工程劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(以下简称甲方)：身份证号： 承包方(以下简称乙方)：身份证号： 甲方现有工程委托乙方劳务包干，为明确双方各 自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程具体 情况友好协商，订立本合同，双方必须共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.3工程内容： 4.1承包方式：劳务包干(含人工、辅材、机械、 吊装、二次搬运、装卸车等) 4.2工程造价：人民币元(人民币整); 3.1合同工期：个历天。 第五条甲方责任 工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、安全、
技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育和交底，并为乙方提供住房;甲方保证材料及时供应，不得因材料供应不及时而影响施工，及时对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定及时足额支付工程款。 第六条乙方责任 乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的准备工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，配合工地管理;在现场必须戴好安全帽及安全绳，严格执行安全操作规程和有关安全规定，由于乙方自身原因造成的安全事故，费用和责任由乙方自负;乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。 第七条付款方式 合同签订后即付人民币元(人民币元整)作为进场及相关辅料的费用;完成第二层钢楼梯及电梯井即付人民币元(人民币元整)作为进度款;完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币元(人民币元整)
YF-ED-J1637 可按资料类型定义编号 建设工程施工合同（对 外）实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建设工程施工合同（对外）实用 版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 对外建筑工程承包合同 建筑工程承包合同是发包方（建筑单位） 和承包方（施工单位、勘察设计单位）为完成 某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。 国际工程承包合同一般具有以下法律特点： １．具有国际性。主要表现在两个方面： 一是合同的当事人是属于不同国家或地区的公 司、法人；二是承包人须在外国履行其全部或 大部分合同义务，即合同的履行地是在承包人 所属国以外的其它国家或地区，故涉及到复杂
的法律适用问题。 ２．需要巨额资金，故合同标的常常很大，交易中通常都需要各种各样的银行担保。 ３．履约期长。 ４．风险较大。为减少风险，合同中除预订有货币条款和不可抗力条款外，通常还含有价格调整条款、艰难情势条款等。 对外建筑工程承包合同可以分为总承包合同、分包合同、固定总价合同和成本加酬金合同等。以下列举的是一个总承包合同： 土木工程建筑承包合同 第一章一般条款 定义和释义 １．１在本合同中，除按上下文另具意义者外，下列词语应解释如下：
建设工程合同分类及组成 1.按承发包方式分：①勘察设计或施工总承包合同②单位工程承包合同③工程项目总承包合同④BOT合同（特许权协议） 2.按承包工程计价方式分类：①总价合同②单位合同③成本加酬金合同。总价合同可分类固定总价合同和调价总价合同。单位合同分为：估计工程量单价合同，纯单价合同，单位与包干混合合同等。 3.与建设工程有关的其他合同：①建设工程委托监理合同②建设工程物资采购合同③建设工程保险合同④建设工程担保合同 4.按工程建设阶段分为：①工程勘察合同②工程设计合同③工程施工合同 1Z206030 建设工程合同的主要内容 1.建设工程总承包合同的主要条款：①词语涵义及合同文件的组成②总承包的内容③双方当事人的权得义务④合同履行期限⑤合同价款⑥工程质量与验收⑦合同的变更⑧风险责任和保险⑨工程保修⑩对设计分包人的规定⑾索赔与争议的处理⑿违约责任 2.建设工程总承包的履行：①建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行②总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得不利于转包③建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资格条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可。
3.施工总承包合同协议书的内容：①工程概况②工程承包范围③合同工期④质量标准⑤合同价款⑥组成合同的条件⑦承包人向发包人的 承诺⑧发包人向承包人的承诺⑨合同的生效 4.组成合同的文件依据优先顺序分别为：①本合同协议书②中标通知书③投标书及附件④专用条款⑤通用条款⑥标准规范及有关技术文 件⑦图纸⑧工程量清单⑨工程报价单或预算书 5.工程分包分为专业工程分包和劳务作业分包。专业工程分包资质设2-3个等级，60个资质类别。劳务分包资质设1-2个等级，13个资质类别 6.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责：分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。施工单位不得转包或违法分包工程。 7.劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令，劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用8.劳务分包的劳务报酬，除本合同约定或法律政策变化，导致劳务价格变化，均为一次包死，不再调整 9.劳务报酬的支付：全部工程完成后，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按约定的合同计价方式进行劳务报酬最终支付，结算资料在递交的14天内工程承包人进行核实确认，在承包确认后4天内，向劳力分包人支付劳务报酬。
工程合同管理案例 某毛纺厂建设工程，由英国某纺织企业出资85%，中国某省纺织工业总公司出资15%成立的合资企业（以下简称A方），总投资约为1800万美元，总建筑面积22610平方米，其中土建总投资为3000多万元人民币。该厂位于丘陵地区，原有许多农田及藕塘，高低起伏不平，近旁有一国道。土方工作量很大，厂房基础采用搅拌桩和振动桩约8000多根，主厂房主体结构为钢结构，生产工艺设备和钢结构由英国进口，设计单位为某省纺织工业设计院。 一、土建工程招标及合同签订过程 土建工程包括生活区4栋宿舍、生产厂房（不包括钢结构安装）、办公楼、污水处理站、油罐区、锅炉房等共15个单项工程。业主希望及早投产并实现效益。土方工程先招标，土建工程第二次招标，限定总工期为半年，共27周，跨越一个夏季和冬季。 由于工期紧，招标过程很短，从发标书到收标仅10天时间。招标图纸设计较粗，没有施工详图，钢筋混凝土结构没
有配筋图。 工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。 共有10家我国建筑公司参加投标，第一次收到投标书后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标书，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做标报价，才勉强符合要求。A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。 本工程采用固定总价合同，合同总价为17518563元人民币（其中包括不可预见风险费1,200,000元）。 二、合同条件分析 本工程合同条件选择是在投标报价之后，由A方与B方议定。A方坚持用ICE，即英国土木工程师学会和土木工程承包商联合会颁布的标准土木工程施工合同文本；而B方坚持